巩固提升林业产业灌溉取水招标公告（禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024）
云南赛林工程管理咨询有限公司关于禄劝漩窝塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目的竞争性磋商公告
公告概要
公告信息：
采购项目名称
禄劝漩窝塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目
采购单位
禄劝彝族苗族自治县林业和草原局
行政区域
昆明市
公告时间
2024-03-25
获取采购文件时间
2024-03-26 08:00:00至2024-04-02 12:00:00每日上午:08:00至12:00下午:12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
响应文件递交地点
请登录政采云投标客户端投标
响应文件开启时间
2024-04-08 14:00:00
响应文件开启地点
云南省昆明市西山区云南省昆明市西山区滇池路昆明故城9栋开评标室（云南赛林工程管理咨询有限公司）
预算金额
￥68万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
封梦婷
项目联系电话
13987600023
采购单位
禄劝彝族苗族自治县林业和草原局
采购单位地址
昆明市禄劝县屏山街道向阳路8号
采购单位联系方式
0871-68904268
代理机构名称
云南赛林工程管理咨询有限公司
代理机构地址
云南民族村昆明故城9幢
代理机构联系方式
13987600023
竞争性磋商公告
项目概况 禄劝漩窝塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2024-04-08 14:10（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：KMZC2024-C2-00326-YNSL-0008
项目名称：禄劝漩窝塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（万元）：68
最高限价（万元）：68
采购需求：距漩涡汤林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米；主要指标：含规划设计费、尾池200立方米、三项电输电线路100米及输水管道5700米、立式不锈钢多级泵两台连串（含底阀泵）、水泵房（9平方米）及操作台，具体以后期施工图纸及工程量清单包含内容为准。
合同履行期限：标段1:2024年4月-2024年12月，签订合同之日起至本项目完成为止,满足招标人的要求。具体以招标人要求为准。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；
3.本项目的特定资格要求：【标段（包）1】 无
三、获取采购文件
时间：2024-03-26 08:00至2024-04-02 12:00，每天上午08:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2024-04-08 14:10（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、开启
时间：2024-04-08 14:00（北京时间）
地点：云南省昆明市西山区云南省昆明市西山区滇池路昆明故城9栋开评标室（云南赛林工程管理咨询有限公司）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
开标方式：智能开标 是否需要缴纳投标保证金：否 其他：无
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：禄劝彝族苗族自治县林业和草原局
地址：昆明市禄劝县屏山街道向阳路8号
联系方式：0871-68904268
2.采购代理机构信息
名 称：云南赛林工程管理咨询有限公司
地址：云南民族村昆明故城9幢
联系方式：13987600023
3.项目联系方式
项目联系人：封梦婷
电 话：13987600023
（注：如下载的文件后缀为“.ZCZBJ”，请下载安装“”）
文件类别
文件名称
上传时间
操作
采购文件
漩窝塘国有林场场部林业产业灌溉设施取水项目3.25（最终稿）.docx
2024-03-25
下载
其他文件
招标工程量清单.pdf
2024-03-25
下载
禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目竞争性磋商文件项目编号：云赛招字2024-071招标人：禄劝彝族苗族自治县林业和草原局招标代理机构：云南赛林工程管理咨询有限公司二〇二四年三月各申请人：1.本项目为竞争性磋商，为远程智能开标，不到开标现场提交响应文件及二次报价表，请各投标人自行在政采云系统根据相关系统要求进行远程在线二次报价。若竞标人因个人原因不二次报价，则视为放弃参与本项目。目录第一章磋商公告....................3第二章竞标人须知....................6第三章合同书样式及主要条款....................16第四章响应文件格式43第五章采购需求66第六章磋商程序及方法71第七章工程量清单79第一章磋商公告凡有意参加禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目投标者（以网上公告时间为准），请登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性磋商文件菜单中选择对应项目，申请获取竞争性磋商文件）。投标人在获取竞争性磋商文件前应进行注册及企业数字证书（CA）的办理；若投标人之前已经注册并办理过企业数字证书（CA）的，可以直接绑定，无需重复办理。投标人在注册办理过程中若有疑问，可以拨打客服热线4006727666咨询。此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。一、磋商条件1.1禄劝彝族苗族自治县林业和草原局（以下简称：招标人）承担的“禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目”（以下简称：本项目）已获批准建设，本项目已具备磋商条件，云南赛林工程管理咨询有限公司（以下简称：招标代理机构）受招标人委托，通过竞争性磋商的方式确定本项目施工单位。欢迎符合资质要求的竞标人参与磋商，并请各家竞标人仔细阅读本文件实质性条款相关内容，按照要求进行制作响应文件。二、磋商范围2.1项目编号：云赛招字2024-071。2.2磋商规模：约68万元（含规划设计费3.2万元），具体以工程量清单为准；2.3工程地点：禄劝漩涡塘国有林场场部(白沙坡水库至林场场部，具体以招标人指定地点为准）；2.4工程概况：具体以后期施工图纸及工程量清单包含内容为准。2.5磋商内容：禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目。距漩涡汤林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米；主要指标：含规划设计费、尾池200立方米、三项电输电线路100米及输水管道5700米、立式不锈钢多级泵两台连串（含底阀泵）、水泵房（9平方米）及操作台，具体以后期施工图纸及工程量清单包含内容为准。2.6工期：2024年4月-2024年12月，签订合同之日起至本项目完成为止,满足招标人的要求。具体以招标人要求为准。2.7质量标准：达到国家施工验收规范合格标准，一次性验收合格。三、竞标人资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条内容规定：1.1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照（原件扫描件）。1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供（近三年，2021年至2023年）经会计师事务所审计的任意一年财务状况报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表或银行资信证明材料；新公司不做要求。1.3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；1.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；1.5投标人必须提供“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；1.6法律、行政法规规定的其他条件:投标人须提供未被列入“信用中国”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；2.本项目不接受联合体投标。四、磋商文件的获取1.凡有意参加投标者，请于2024年3月26日08:00至2024年4月2日23:59[详见禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目(项目名称)有关时间安排］(北京时间，下同)，请登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性磋商文件菜单中选择对应项目，申请获取竞争性磋商文件）。投标人在获取竞争性磋商文件前应进行注册及企业数字证书（CA）的办理；若投标人之前已经注册并办理过企业数字证书（CA）的，可以直接绑定，无需重复办理。投标人在注册办理过程中若有疑问，可以拨打客服热线4006727666咨询。此为获取竞争性磋商文件的唯一途径。2.招标人不提供邮购竞争性磋商文件服务。五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点1.投标文件递交的截止时间2024年4月8日下午14时00分[详见禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目(项目名称)有关时间安排］（投标截止时间，下同）。2.网上递交：网上递交网址政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件；五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、联系方式1.招标人：禄劝彝族苗族自治县林业和草原局地址：禄劝县屏山镇向阳路8号联系人：王老师联系方式：137084860122.招标代理机构：云南赛林工程管理咨询有限公司地址：云南民族村昆明故城9幢联系人：段工电话：13987600023第二章竞标人须知竞标人须知前附表条款号条款名称编列内容1招标人禄劝彝族苗族自治县林业和草原局1招标代理机构云南赛林工程管理咨询有限公司1项目名称及项目编号项目名称：禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目项目编号：云赛招字2024-0712.1资金情况财政资金，已落实。资金来源：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3.1磋商范围禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目。距漩涡汤林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米；主要指标：含规划设计费、尾池200立方米、三项电输电线路100米及输水管道5700米、立式不锈钢多级泵两台连串（含底阀泵）、水泵房（9平方米）及操作台，具体以施工图纸及工程量清单包含内容为准。3.2工期2024年4月-2024年12月，签订合同之日起至本项目完成为止,满足招标人的要求。具体以招标人要求为准。3.3质量标准达到国家施工验收规范合格标准，一次性验收合格。4竞标人资格要求1.1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照（原件扫描件）。1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供（近三年，2021年至2023年）经会计师事务所审计的任意一年财务状况报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），成立不满 1 年的，提供自成立至今财务报表或银行资信证明材料；新公司不做要求。1.3投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满 1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；1.5投标人必须提供“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件:投标人须提供未被列入“信用中国”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；2.本项目不接受联合体投标。9.1磋商文件澄清截止时间提交响应文件截止时间五日前17.1响应文件有效期从提交响应文件截止之日起90日历天19磋商申请保证金投标保证金：¥ 0元（大写：零元整）20.1提交响应文件截止时间网上递交：网上递交网址政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件；本项目为智能开标，投标人无需到达现场。21.2开标地点云南民族村昆明故城9幢（云南赛林工程管理咨询有限公司2楼开标时）22.4评标方法综合评分法28.1履约担保合同中约定29.1采购代理服务费投标费用：1、竞标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管磋商结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。2、按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见》（试行）的规定由中标人支付。且在领取中标通知书时一次全部支付。31.1备选方案不接受31.2需要补充的其他内容落实政府采购政策1、中小企业1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（1）符合中小微企业划分标准；（2）服务由中小企业承接。1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）。1.3本采购项目标的所属行业为：信息传输业。2、监狱企业根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人，人数不少于10人（含10人）；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受政策。一、总则1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见磋商文件“竞标人须知前附表”。2.资金来源2.1资金情况：见“竞标人须知前附表”。3.磋商范围3.1本项目磋商范围：见“竞标人须知前附表”。3.2本项目工期：见“竞标人须知前附表”。3.3质量标准：“竞标人须知前附表”4.合格的竞标人见“竞标人须知前附表”。5.投标费用5.1不论投标结果如何，竞标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。6、质疑6.1竞标人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。招标人或招标代理机构应当在7个工作日内对竞标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。竞标人知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。6.2竞标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。竞标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：（1）质疑项目名称；（2）质疑理由及事实依据；（3）质疑对象；（4）联系电话和地址；（5）质疑的日期；（6）质疑人署名。质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。6.3招标人、招标代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。6.4参与政府采购活动的竞标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或招标代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交或成交结果改变的，招标人或招标代理机构应当将相关情况报财政部门备案。7.投诉投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级监督部门提出投诉。二、磋商文件8.磋商文件构成8.1采购文件包括：包含磋商公告（或投标邀请书）、竞标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术标准和要求、响应文件格式、竞标人须知前附表规定的其他材料；8.2根据本章对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。9.磋商文件的澄清9.1竞标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向竞标人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞标人须知前附表规定的时间前以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，要求招标代理机构或招标人对采购文件予以澄清。9.2投标截止时间：见竞标人须知前附表。9.3招标澄清和补遗全部通过书面形式回复。10.磋商文件的修改10.1在投标截止时间5天前，如需要变更采购文件内容的，竞标人可主动或在解答竞标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改，并同时报主管部门备案。无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子采购文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各竞标人都能重新下载最新的电子采购文件用于编制电子响应文件。采购文件的修改作为采购文件的组成部分，并具有约束力。10.2采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上发布的为准，当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。三、响应文件11.响应文件编写注意事项11.1竞标人应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“技术规范和要求”)和商务条件后，编写响应文件。响应文件必须响应磋商文件的实质性要求和条件。11.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：竞标人必须对磋商文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。12.语言及计量单位12.1竞标人的响应文件以及竞标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。12.2响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。13.响应文件构成13.1竞标人编写的响应文件应由下列部分构成，并按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。13.2构成响应文件的其它资料。14.响应文件的格式要求14.1竞标人应按第四章“响应文件格式”提供的格式完整地填写。15.磋商报价15.1竞标人须按“磋商范围”中的所投内容作完整唯一报价，15.2本项目磋商最高限价：68万元（包含规划设计费3.2万元）。15.3竞标人应按第四章“响应文件格式”的要求填写相应表格。15.4在合同实施期间，竞标人所填写的合同总价不做任何调整。16.磋商货币16.1磋商以人民币报价。17.响应文件有效期17.1在“竞标人须知前附表”规定的投标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有竞标人延长投标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其响应文件失效，但竞标人有权收回其投标保证金。18.响应文件的编制18.1响应文件按照政采云网站编制响应文件要求并根据竞争性磋商文件要求进行编制。18.2响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具竞标人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。19.磋商保证金具体要求详见“竞标人须知前附表”的规定。四、响应文件的提交20.提交响应文件的截止时间和地点20.1竞标人应在竞标人须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。20.2竞标人提交响应文件的时间和地点：见竞标人须知前附表。20.3除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。20.5是否退还响应文件：详见须知前附表。21.响应文件的修改与撤回21.1在本章第20.1项规定的投标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。21.2竞标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向竞标人出具签收回执。21.3竞标人在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到竞标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因竞标人自身原因导致无法及时退还的除外。五、磋商22、磋商22.1招标代理机构将在“竞标人须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，竞标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应按时参加。22.2磋商由评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但招标人代表不得担任组长。招标人委派代表参加磋商会议的，要向招标代理机构出具授权函。除授权代表外，招标人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。22.3磋商原则根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，评标委员会成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选人。22.4磋商程序和方法评标委员会按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。23、磋商过程的保密23.1在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予竞标人合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向竞标人或其他人员透露。24、出现下列情形之一的，项目磋商失败：（1）符合专业条件的竞标人或者对竞争性磋商文件作实质响应的竞标人不足3家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）竞标人的最终报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；（4）因重大变故，采购任务取消的。项目磋商失败后，招标人应当将失败理由通知所有竞标人。六、成交结果25.成交人的确定25.1招标代理机构应当自评审结束之日起二个工作日内将评审报告送交招标人。25.2招标人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人按顺序确定成交人。25.3招标代理机构应当自成交人确定之日起二个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布成交结果公告。25.4成交结果公告内容应当包括招标人和招标代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交竞标人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。26.成交通知书26.1成交人确定后，招标代理机构向成交人发出成交通知书，向未成交人发出成交结果通知书。26.2成交通知书是合同的一个组成部分。27.签订合同27.1招标人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。27.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推；也可以重新招标。28.履约担保28.1签订合同前，成交人应按“竞标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向招标人提交履约担保，联合体成交的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃成交项目，投标保证金将不予退还。28.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。七、其他事项29.采购代理服务费29.1采购代理服务费向成交人收取，收取标准详见“竞标人须知前附表”。29.2成交人应在接受“成交通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。30.磋商文件编制依据30.1本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。31.需要补充的其他内容其它需要补充的其他内容：见“竞标人须知前附表”。第三章合同书样式及主要条款（招标文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，招标人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际谈判签订的内容为准）（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）制定制定住房城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目2.工程地点：禄劝漩涡塘国有林场场部(白沙坡水库至林场场部，具体以招标人指定地点为准）。3.工程立项批准文号：4.资金来源：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。5.工程内容：禄劝漩涡塘国有林场巩固提升林业产业灌溉取水项目。距漩涡汤林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米；主要指标：含规划设计费、尾池200立方米、三项电输电线路100米及输水管道5700米、立式不锈钢多级泵两台连串（含底阀泵）、水泵房（9平方米）及操作台，具体以后期施工图纸及工程量清单包含内容为准。6.工程承包范围：具体以招标人移交的施工图及工程量清单为准。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款通用条款执行GF—2017—0201《建设工程施工合同》的通用条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.10临时占地包括：无。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合设计文件要求，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008）及现行的质量验收标准，一次性验收合格。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；发包人提供国外标准、规范的份数：0；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按本合同《协议书》第六条的顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前七天；发包人向承包人提供图纸的数量：三份；发包人向承包人提供图纸的内容：工程量清单所示全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按现行国家及云南省相关规范、标准要求提供；承包人提供的文件的期限为：按现行国家及云南省相关规范、标准要求提供；承包人提供的文件的数量为：按现行国家及云南省相关规范、标准要求提供；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：按通用条款1.6.4执行。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：合同生效后由发包人提供。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：工地现场；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：工地现场；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由发包人负责协调解决。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：开工日前由发包人确定进出场地的路口位置，场内道路和交通设施有承包人自行修建和配置并承担费用，发包人不提供且不承担费用。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：具体调整详见专用合同条款11条款执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备开工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。发包人是否提供支付担保：按通用条款执行。发包人提供支付担保的形式：按通用条款执行。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按档案管理规定，提供合格的全套技术资料和竣工图。承包人需要提交的竣工资料套数：1套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日历天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版。（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应遵守昆明市政府主管部门的管理规定，按规定承担办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人自行承担由此发生的全部费用。②承包人应根据发包人提供的场地内地下管线和地下设施等有关资料处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，因施工单位不当施工造成损坏，由承包人承担相关责任。③施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责，费用自理并包含在投标总价中。④承包人在施工过程中应严格执行发包人的现场管理规定，以参建各方签订的《施工现场管理规定》为准。⑤承包人在施工全过程中必须严格遵守响应文件中对质量、工期、施工工艺技术等所有承诺，发包人有权进行符合性监督。若承包人在施工中所提供的质量、工期、施工工艺技术与其承诺不符，发包人有权提出索赔。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目常务副经理和项目技术负责人每个月的驻地时间不少于25天，且不得在本工程合同履行期内兼任其他工程的职务，否则，承包人将承担违约责任。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，更换项目经理及技术负责人的行为，视为违约，每人每次支付违约金人民币1000元，并且发包人有权单方面终止合同。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应于接到发包人通知后7天之内更换，否则承包人应按照1000元/天的标准向发包人支付违约金。3.3承包人人员3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人未按发包人要求撤换不称职主要施工管理人员，每人每次支付违约金人民币1万元。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人现场工程师书面同意后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换专业管理人员，或更换的管理人员低于被更换人员资格及能力的，每人每次支付违约金人民币1000元。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的主要人员如工作需要离开工地，应经发包人派驻的工程师及总监理工程师批准同意，否则经发包人检查发现，由承包人按每人脱岗人民币1000元/次支付违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：由发包人确定。主体结构、关键性工作的范围：由发包人确定。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本工程开工直至工程竣工验收合格。如发生损坏或遗失的，由承包人承担赔偿责任。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行转账（必须从承包方的法人基本账户划出）或银行保函。待本工程竣工验收合格后发包人一次性全额无息退还承包人履约担保（扣除违约金、赔偿损失后剩余的部分）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3条执行。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全生产要求6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格按国家及地方安全管理条例及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失由承包人负责。并执行“通用合同条款”第6.1条和中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》。《昆明市住房和城乡建设局关于开展建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理工作的通知》（昆建通[2013]107号）、《昆明市住房和城乡建设局关于在招投标管理中配合执行建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理工作的通知》（昆建通[2013]108号）、《昆明市住房和城乡建设局关于加强建设工程安全防护、文明施工措施费管理工作的通知》（昆建通[2013]109号）、关于《昆明市建筑工程安全防护、文明施工措施费监督管理工作要求（试行）》的补充通知（昆建通[2015]289号）及《关于立即清退昆明市建筑工程安全防护文明施工措施费用的紧急通知》（昆建通〔2017〕419号）的等昆明市现行的相关文件规定执行，承包人应制定并采取有效的安全措施消除事故隐患。由于承包人措施不力造成的事故，责任及费用由承包人承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：无。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行省、市及当地行政主管部门对施工现场文明施工的相关管理规定，且服从发包人的相关管理要求。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行《昆明市住房和城乡建设局关于开展建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理工作的通知》（昆建通[2013]107号）、《昆明市住房和城乡建设局关于在招投标管理中配合执行建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理工作的通知》（昆建通[2013]108号）、《昆明市住房和城乡建设局关于加强建设工程安全防护、文明施工措施费管理工作的通知》（昆建通[2013]109号）、关于《昆明市建筑工程安全防护、文明施工措施费监督管理工作要求（试行）》的补充通知（昆建通[2015]289号）等的相关规定。在工程竣工验收后一次性支付(三个阶段的工程资料必须完整、齐全）。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《建筑施工组织设计规范》等国家相关规范、标准执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2条执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.1.2条执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.2.2条执行，发包人或监理要求修改的，承包人应当在收到修改要求之日起3天内按照修改意见完成修改。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同中约定。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同中约定。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在签订合同之前已经对施工现场进行过考察，并确认本项目不存在不可预见的不利条件。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：不可抗力情形。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料必须提供产品合格证书、材质证明书、数量清单及产品生产厂家营业执照的复印件，主要材料均由发包人、承包人和监理方三方看样订货，未经发包人及监理公司认可的材料、设备不得进入现场使用，所有材料均应办理报验手续。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：/。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/。非承包人原因引起的设计变更项目的综合单价按下列方法确定：合同中约定。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5条执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5条执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料不予调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式2、总价合同。总价包含的风险范围：①竞争性磋商文件、响应文件及招标答疑约定的范围；②主材价格、辅材、周转材料、燃料动力（除汽油、柴油外）发生的一切市场波动；③临时停水停电引起的相关措施；12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)云建标【2013】918号文《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》及其配套定额标准或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月日提供期中（月进度）报表交监理工程师及发包人委托的造价机构审核。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：以合同谈判为准12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按发包人相关要求执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。（2）发包人支付进度款的期限：无。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2。5执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：7天。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：通用条款14.1条规定的相关内容以及竣工图及符合审计要求的竣工结算资料。14.2竣工结算审核14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：根据发包人需要提供。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：合同中约定。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）3%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：保修金的退还期限：除防水工程保修金在竣工验收合格五年后退还外，其余工程均在竣工验收合格后满二年无质量问题14日内一次性无息退还保修金。。15.4保修按照通用条款执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形除通用合同条款16.2.1外承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若发包人或监理方发现承包人派驻现场的人员不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派符合本项目要求的相关人员，承包人应于7天之内更换或增派，否则承包人应按照人民币1000元/天的标准向发包人支付违约金。（2）按承包人的投标承诺，若因承包人原因造成工期延误，每逾期一天按人民币5000元/天向发包人支付违约金，累计计算。（3）工程质量达不到合同约定的质量标准或竣工验收一次验收不合格，需向发包人支付合同暂定价款的10％作为质量违约金。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1.自然原因，如七级及以上的地震，龙卷风，超过百年一遇洪水位，六级以上持续两天的大风，40度以上持续两天的高温，0度以下持续两天的严寒等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；2.社会原因，如战争、罢工、骚乱；3.政府行为，如政府禁止令、征收、征用等引起的。由于不可抗力的原因，致使双方中的任何一方不能履行本合同的任何条款，应在该原因发生后的7个工作日内立即将情况书面通知对方，并在下一个7个工作日内向对方提交不能履行或需要延期履行、部分履行本合同的有效证明文件。此项证明文件应由该原因发生地区的公证机构出具。在取得有关证明以后，由双方及监理方协商一致决定是否允许延期履行、部分履行或者不履行其合同义务，并可根据情况，部分或全部免于承担违约责任。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1农民工工资保证金约定：承包人不能拖欠农民工工资。非发包人原因造成的农民工滋事、斗殴等干扰事件，发包人可以替代承包人先行支付相关费用，但该费用将从承包人工程款中进行扣除，全部责任均由承包人承担。21.2未尽事宜，根据甲方实际情况另行约定。第四章响应文件格式（项目名称）响应文件项目编号：竞标人全称：（电子签章）法定代表人或委托代理人：（电子签章）年月日格式1：（一）投标报价一览表序号项目内 容备 注1磋商总价小写： （元）大写：2工期3质量标准4投标保证金（金额）投标人：（电子签章）法定代表人或委托代理人：（电子签章）填表时间：年月日格式2：竞标函致：禄劝彝族苗族自治县林业和草原局1.我方已仔细研究了_____________________（项目名称）磋商文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_________（¥______）的投标总报价，工期______，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。3.随同本竞标函提交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）_______（¥______）。4.如我方中标：(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本竞标函递交的资料属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。7.________________________（其他补充说明）。竞标人全称（电子签章）：法定代表人或被授权人（签字或盖章）：地址：电话：邮编：传真：日期：年月日格式3：第二次报价表（最后报价）项目名称：项目编号：序号报价内容报价备注1磋商总价小写： （元）大写：第二次报价（最后报价）2工期3质量标准4其他承诺： 注：1、此表由竞标人单独带到磋商地点，并加盖公章。2、竞标人只需在“竞标人名称（电子签章）：”处加盖单位公章外，其余内容不填写。若竞标人擅自填写的，造成的后果由竞标人自行承担。3、此表用于磋商阶段，在进行磋商时，竞标人根据磋商结果填写相应内容。竞标人（电子签章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日格式4：磋商保证金缴纳凭证___________________________（招标人名称）：本竞标人自愿参加_____________________（项目名称）_____________，并按磋商文件要求缴纳投标保证金，金额为人民币（大写：________元，¥___________）。本竞标人承诺所缴纳磋商保证金是从本公司基本账户缴纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。附件：(1)磋商保证金缴纳凭证原件扫描件(2)人民银行颁布的基本存款账户开户许可证原件扫描件竞标人（电子签章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日格式5：技术文件1.总体施工组织布置及规划（格式自拟）2.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（格式自拟）3.工期保证体系及保证措施（格式自拟）4.质量承诺及保证措施（格式自拟）5.安全生产管理体系及保证措施（格式自拟）格式6：资格审查文件格式6-1：竞标人基本情况表单位名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人（负责人）技术职称电话成立时间员工总人数：营业执照号注册资金开户银行账号经营范围备注格式6-2：营业执照、税务登记证及组织机构代码证（扫描件）竞标人营业执照：要求清晰反映企业法人经营范围竞标人有效的税务登记证竞标人有效的组织机构代码证（如三证合一，则只需提供三证合一的营业执照扫描件）格式6-3：资质证书（扫描件，如有）格式6-4：法定代表人身份证明书单位名称：地址：成立时间：经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。签署上述竞标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。竞标人：（电子签章）日期：年月日法定代表人身份证扫描件正反两面格式6-5：法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的竞争性响应文件的法定代表人授权委托代理人授权代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的竞争性响应文件的内容及磋商现场签署的所有相关文件内容。代理人无转委托权，特此委托。法定代表人（签字或盖章）：竞标人全称（电子签章）：日期：年月日被授权人（签字或盖章）：详细通讯地址：邮政编码：传真：电话：被授权人身份证扫描件正反两面格式6-6：近年度财务状况表竞标人名称：近三年营业额财务年度营业额(万元)备注第一年（2021年）第二年（2022年）第三年（2023年）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供（近三年，2021年至2023年）经会计师事务所审计的任意一年财务状况报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表或银行资信证明材料；新公司不做要求。提供任意一年即可。竞标人：（电子签章）法定代表人或其授权代理人：（电子签章）日期：年月日格式6-7：投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）；格式6-8：附件3、拟投入本工程的主要施工机械设备安排搭配情况表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制 造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注竞标人：（电子签章）法定代表人（电子签章）：日期：年月日格式6-9：项目负责人基本情况表姓 名性别出生日期年 月 日毕业院校及专业毕业时间年 月 日从事本专业时间为竞标人服务时间注册执业资格职称在本项目中担任职务本人主要成果工程项目名称及规模时间在该项目中任何职本人主要成果1本人主要成果2本人主要成果3本人主要成果4本人主要成果............本人主要获奖情况其它需补充的情况竞标人：（电子签章）法定代表人（电子签章）：日期：年月日注：1、竞标人应随此表附上项目经理的身份证、注册证书、职称证等证明材料扫描件。格式6-10：拟派往本工程项目人员一览表序号姓 名性别年龄学历专业职称从事专业年限拟任职务拟进场时间格式6-11：近五年类似项目业绩一览表（2018至今）项目名称内容项目项目名称用户单位（发包人）用户单位联系人联系电话服务时间注：1、必须附中标（成交）通知书或合同扫描件。2、如有多个项目，每个项目填一张此表，并将业绩证明附后。格式6-12：投标人必须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或相关证明资料（投标自行承诺、说明或提供证明材料截图，内容自拟）竞标人：（电子签章）法定代表人（电子签章）：日期：注：1、重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚格式6-13：投标人须提供未被列入“信用中国”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)书面声明或相关证明资料（投标自行承诺、说明或提供证明材料截图，内容自拟）竞标人：（电子签章）法定代表人（电子签章）：日期：注：1、按照要求提供相关网页查询记录截图格式7：构成响应文件的其它资料详见第二章“竞标人须知前附表”以及磋商文件要求，请自拟格式。格式:8中小企业或监狱企业、残疾人福利性单位声明函1.中小企业声明函（如有）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。2.残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人：（加盖电子公章）法定代表人：（电子签章）日期：注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。3.监狱企业证明文件根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。第五章采购需求一、项目名称：禄劝漩窝塘国有林场场部林业产业灌溉设施取水项目二、项目基本情况1.基本情况禄劝彝族苗族自治县漩窝塘国有林场为禄劝彝族苗族自治县林业和草原局直属林场，1958年批准设立，经国有林场改革后为公益一类全额拨款公益事业单位，辖漩窝塘、真金万两个林区。核定编制人数14人，设场长1名，副场长1名，现有正式职工14名。其中：高级职称1人、中级职称9人、初职3人、工人1人、护林员及扑火队员70人。林场主要职能：管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。2.森林资源现状禄劝县漩窝塘国有林场位于滇中高原北部，地处横断山纵谷区东部边缘，金沙江南岸，普渡河下游地带。分为两个林区，即窝塘林区和真金万林区。其管辖范围地跨屏山、汤郎、中屏、翠华、茂山、团街、撒营盘、云龙、乌蒙、雪山10个乡(镇、街道),林地总面积13088.9公顷，其中有林地面积11343.7公顷，灌木林地面积502.5公顷，火烧迹地面积16.2公顷，无立木林地面积370.2公顷，未成林造林地面积672.9公顷，宜林荒山183.4公顷，森立覆盖率覆盖率为78.6%。森林起源以天然林为主，林种类别为公益林和商品林，其中生态公益林6952.7公顷，商品林6136.2公顷，活立木蓄积量794811立方米。3.生产生活用水现状漩窝塘国有林场场部位于禄劝县翠华镇汤郎箐村委会，地处干热河谷地区，地势较高，目前每天在林场正常生产生活及周边生活人员40余人。自禄劝云龙水库引水济昆工程实施管路横穿翠华段后，林场原取水点供水每年旱季均时常断流，导致林场场部已连续多年每年有半年时间生产生活用水靠用车辆从周边村庄坝塘拉运供水，造成生产生活、国有林场保障性苗圃苗木生产、生活及森林防火用水极为不便，用水问题已是大障。三、项目建设内容(包括建设地点、规模、主要指标等)1.项目建设地点：漩窝塘国有林场场部(白沙坡水库至林场场部)2.项目建设规模：距漩窝塘林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米，计划总投资68万元。主要指标：取水许可及水资源论证、尾池200立方米、三项电输电线路100米及输水管道5700米、水泵、配电室。具体以施工图纸及工程量清单包含内容为准。四、项目预期效益及绩效目标1.生态效益项目建成后，可以保障漩窝塘国有林场40亩保障性苗圃生产用水、国有林区及翠华镇集体林森林防火应急用水。2.社会效益(联农带农)项目建成后，1.保障林场场部近40人生活用水，干旱季节可以保障林场驻地周边84户农户350人应急用水。2.可为当地农村提供新的就业机会，施工期间可解决林场周边农户近120人剩余劳动力短期就业问题，增加当地收入。3.经济效益1.每年可为林场节约车辆运水费用支出3万元；2.繁育乡土树种苗木，每年创收5万元；3.发展国有林场林下经济种植、养殖创收3万元。4.绩效目标禄劝县漩窝塘国有林场场部林业产业灌溉设施取水项目绩效目标(详见下表):禄劝县漩窝塘国有林场场部林业产业灌溉设施取水项目绩效目标表(2024年度)项目名称漩窝塘国有林场场部林业产业灌溉设施取水项目项目申报单位禄劝彝族苗族自治县漩窝塘国有林场项目申报金额(万元)68万元其中：中央财政补助金额(万元)68万元其他资金(万元)0项 目总体目标距漩窝塘林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米，以保证国有林场场部苗圃生产用水、职工用水及森林消防应急用水。年度目标二年(2023年5月至2024年12月)绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值绩 效 指 标产出指标数量指标距漩窝塘林场场部5.7公里处白沙坡水库实施提水，日最大限量提水200立方米日提水200m³绩 效 指 标产出指标绩 效 指 标产出指标质量指标项目验收合格率100%绩 效 指 标产出指标绩 效 指 标产出指标时效指标完成时限二年(2023年5月至2024年12月)绩 效 指 标产出指标绩 效 指 标产出指标成本指标严格控制成本，合理使 用资金项目成本控制在68万元以内绩 效 指 标产出指标** ***效益指标社会效益指标保障林场职工生产生活用水及旱季林场周边农户用水84户农户350人口效益指标生态效益指标保障漩窝塘国有林场保障性苗圃生产用水、国有林区及翠华镇集体林森林防火应急用水100%效益指标可持续影响指标持续影响持续效益指标满意度指 标服务对象满意度指标满意度95%以上95%以上满意度指 标五、附件(相关协议或证明)土地使用证明：禄劝漩窝塘国有林场国有山林权证001116号3.33国付公中比伸只1156000国付公中比伸只1156000国付公中比伸只1156000国付公中比伸只1156000国付公中比伸只1156000第六章磋商程序及方法磋商程序和方法前附表1、初步评审条款号评审因素评审标准2.1.1资格评审标准资格条件符合第二章“竞标人须知前附表”第4项规定2.1.2符合性评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章2.1.2符合性评审标准响应文件格式符合“第四章响应文件格式”的要求2.1.2符合性评审标准磋商报价完整、只有一个有效报价且不超过采购预算2.1.2符合性评审标准磋商有效期符合“第二章竞标人须知”第17.1项规定2.1.2符合性评审标准磋商保证金符合“第二章竞标人须知”第19项规定2.1.2符合性评审标准实质性条件符合磋商文件工期要求2.1.2符合性评审标准其他实质性条件关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的2.1.2符合性评审标准其他实质性条件响应文件如果出现计算或表达上的错误，竞标人不接受按磋商文件第六章《磋商程序及办法》3.1.2条款规定的原则进行修正的2.1.2符合性评审标准其他实质性条件未响应其它磋商文件中规定的其他要求的2、详细评审F1技术部分评审条款号评分因素分值评分标准技术部分评审F1（75分）总体施工组织布置及规划15分（1）总体施工组织布置及规划结合本项目情况布置合理可行，有针对性的得10-15分；（2）总体施工组织布置及规划结合本项目情况布置合理可行，基本满足的得5-10分；（3）总体施工组织布置及规划结合本项目情况布置差的得1-5分。技术部分评审F1（75分）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施15分1.施工方案、方法与技术措施科学性﹑合理性﹑针对性较强的，有编制依据，体现本工程的难点和特点，且有全面的应对措施，得10-15分；2.施工方案、方法与技术措施科学性﹑合理性﹑针对性一般的，有编制依据，基本体现工程的难点及特点的，得5-10分；3.施工方案、方法与技术措施科学性﹑合理性﹑针对性较差的，无编制依据，得1-5分。技术部分评审F1（75分）工期保证体系及保证措施10分1.工期保证体系完善，保证措施满足工程实际要求、有完善配合协调措施的得5-10分；2.工期保证体系完善，保证措施满足工程实际要求、协调措施基本合理的得1-5分；3.工期保证措施不合理、无协调措施得0分。技术部分评审F1（75分）质量承诺及保证措施10分1.质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的得7-10分；2.质量承诺满足竞争性磋商文件且有一定的违约责任承诺，质量保证措施基本达到竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的得3-7分；3.质量承诺满足竞争性磋商文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的得0-3分。技术部分评审F1（75分）安全生产管理体系及保证措施10分1.安全生产管理体系及保证措施完善，完全满足本项目工程实际情况得5-10分；2.安全生产管理体系及保证措施可行，能基本满足本项目工程实际情况得1-5分；（3）安全生产管理体系及保证措施存在严重不足，不能满足本项目工程实际情况得0分。项目管理机构15分（1）项目管理人员配置针对工程配置较好，能满足工程管理需要，专业配置针对性较强的10-15分；（2）项目管理人员配置基本合理，基本满足工程管理需要，专业配置针对性一般的得5-10分；（3）项目管理人员配置一般，能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的得1-5分；（4）项目管理人员配置不合理，不能满足工程需要的得0分。F2商务部分评审F2商务部分评审（5分）评分因素分值评分标准F2商务部分评审（5分）业绩5分2018年至今每增加一个房屋建筑工程施工项目业绩的加2.5分，满分5分 ，分数加满为止。注：业绩证明以中标（成交）通知书或合同协议书为准。F3报价评审F3价格部分评分标准（20分）评标基准价满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的竞标人的磋商报价为评标基准价。F3价格部分评分标准（20分）报价得分报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×20（1）在计算磋商报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型或微型企业。统分原则F1技术部分：75分F2商务部分：5分F3价格部分：20分竞标人最后得分=F1+F2+F3当评委有效评分份数在5份以上时，去掉最高和最低评分后计算平均值为竞标人得分；当评委有效评分份数少于5份（含5份）时，计算算术平均值为申请人的技术部分得分（保留小数点后两位）。1.磋商方法：本次评标采用综合评分法。评标委员会将按以下公式计算出各竞标人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。根据《云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知》的规定，在价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度的得分相同、且总分相同的条件下，按照省政府要求，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。公式：竞标人最后得分=F1+F2+F3F1、F2、F3分别为技术部分、商务部分、价格部分的汇总得分；F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；1、本次竞争性磋商允许二次报价。竞标人的二次报价即为最终报价。价格部分评审以竞标人二次报价为准。报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×20在计算磋商报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型或微型企业。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1资格评审标准：见“磋商程序和方法前附表。只有通过资格评审的竞标人，才能进入下一步评审。2.1.2符合性评审标准：见“磋商程序和方法前附表”。2.2详细评审标准详细评审标准：见“磋商程序和方法前附表”。3.磋商程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，视为未实质性响应磋商文件要求。3.1.2响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：（1）开标时，响应文件中开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，竞标人同意后，调整后的投标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，视为未实质性响应磋商文件要求。3.1.3竞标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出竞标人的评标总得分。3.2.2技术部分（F1）、商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，计算各竞标人得分的算术平均值计入各竞标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3评标委员会发现竞标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.2.4评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。3.2.5评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。3.3响应文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞标人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。3.3.3评标委员会对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的竞标人中，按照最终得分又高到低的顺序推荐1-3名成交候选人，并编写评审报告。3.4.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。磋商报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。3.5关于中小企业1.根据《关于印发的通知》（财库【2011】181号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（1）符合中小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。2.本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。4.中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。7.工程量清单另册F-1：招标工程量清单封面禄劝整族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎管（白砂水库）至场部提水项目工程招标工程量清单禄劝彝族苗族自治县林业和草原招标人：局（单位盖章）管造价咨询人：（单位盖章）年月日招标控制价公布表T程名称：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有时间：2024年3月19日林场汤郎箐（白砂水库）室场部提水项目序号名称金额（元）金额（元）序号名称小写大写1分部分项工程费524,615.91伍拾贰万肆仟陆佰壹拾伍元玖角壹分2措施费60,360.06陆万零叁佰陆拾元零陆分2.1坏境保护、临时设施、安全文明施工费合计12,303.08壹万贰仟叁佰零叁元零捌分2.2脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计0.00零元整2.3其他措施费48,056.98肆万捌仟零伍拾陆元玖角捌分3其他项目费33,196.97叁万叁仟壹佰玖拾陆元玖角柒分4其他规费512.45伍佰壹拾贰元肆角伍分5税金61，249.85陆万壹仟贰佰肆拾玖元捌角伍分6其他7招标控制价总价679935.24陆拾柒万玖仟玖佰叁拾伍元贰角肆分8备注业和国好注册造1出用是！林业编制单位：（公章）招标人（公章许树梅（公章造价工程师（签字并盖注册章）：许时梅95300006008可云南京瑞建设工程管理有限公司有效期至：2025年12月31日12530F-11：编制说明编制说明工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（白砂水库）至场部提水项目、工程概况：本工程为禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项目，工程地址位于昆明市禄劝县翠华镇。本次编制内容含：中茂建筑规划设计有限公司设计的禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项目的设计施工图所示范围。二、编制原则和依据：（一）主要技术和商务资料：中茂建筑规划设计有限公司设计的禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项目设计图。（二）主要依据：1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；2．《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T592020）《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T602020）《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T612020）《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T632020）及现行配套的文件、相关法规、规范、技术标准、图集；3.云建科[2021]15号《云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版），发布实施的通知》及相关配套文件及质量标准；4.云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程计价依据的实施意见》的通知（云建标【2016】207号）；5.云建标（2019）62号文“云南省住房和城乡建设厅云建科函关于重新调整云南省建设工程造价依据中税金综合税率通知”6.与本工程相关的现行施工及验收规范、标准图集等；（三）材料价格说明：材料价格参照2024年昆明市建筑材料市场《造价信息》第2期昆明市以及禄劝县的信息价格及现行市场价。三、编制范围：本项目包含禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（白砂水库）至场部提水项目：DN50镀锌钢管5570.8m、DN32镀锌钢管500m、200m3钢筋混凝土圆形水池水泵房、200m林场道路。编制说明项目工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（白砂水库）至场部提水本工程为禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项、工程概况：目，工程地址位于昆明市禄劝县翠华镇。本次编制内容含：中茂建筑规划设计有限公司设计的禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项目的设计施工图所示范围。二、编制原则和依据：（一）主要技术和商务资料：中茂建筑规划设计有限公司设计的禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎菁（白砂水库）至场部提水项目设计图。（二）主要依据：1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；2．《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T592020）《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T602020）《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T612020）《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T632020）及现行配套的文件、相关法规、规范、技术标准、图集；3.云建科[2021]15号《云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版），发布实施的通知》及相关配套文件及质量标准；4.云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程计价依据的实施意见》的通知（云建标【2016】207号）；5.云建标（2019）62号文“云南省住房和城乡建设厅云建科函关于重新调整云南省建设工程造价依据中税金综合税率通知”6.与本工程相关的现行施工及验收规范、标准图集等；（三）材料价格说明：材料价格参照2024年昆明市建筑材料市场《造价信息》第2期昆明市以及禄劝县的信息价格及现行市场价。三、编制范围：本项目包含禄劝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（白砂水库）至场部提水项目：DN50镀锌钢管5570.8m、DN32镀锌钢管500m、200m3钢筋混凝土圆形水池水泵房、200m林场道路。F-11：编制说明四、计算说明：1.工程量清单应与技术规范及建设单位施工图文件结合起来查阅理解；2.本次预算相关工程量根据设计方提供的相关工程量资料以及设计图纸综合确定3.拦标价采用的是2013清单计价；4.工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人最终实际完成并经建设单位、监理单位、施工单位三方按招标文件及合同有关计量规定共同计量确认的工程量；5.投标人应根据本企业自身的技术水平、管理能力等因素，结合当地市场价格水平自主报价；6.不得采用总价让利、百分比让利或二次报价承诺的形式进行投标报价。投标函中的报价、工程量清单报价表中所填单价及合价必须与单价分析表及其它相关配套预算表格中有关内容保持一致。F-15-1：分部分项工程清单与计价表工程名称：禄劝葬族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎标段：禄劝葬族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎管第1页共5页等（古砂水库）空场部提永项方（石砂水库）至场部提水项门序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注管道工程031001001001镀锌钢管1.安装部位：室外2.规格、压力等级：DN503.连接形式：螺纹连接m5570.82031001001002镀锌钢管1.安装部位：室外2.规格、压力等级：DN323.连接形式：螺纹连接5003031003001001螺纹阀门1.类型：螺纹浮球阀2.材质：铜3.规格、压力等级：DN50个040502005002阀门1.种类：排气阀2.材质及规格：D.N253.连接方式：螺纹连接个115041001001001拆除路面1.材质：混凝上类（无筋）2.厚度：20cmm214.46040203007001水泥混凝十1.混凝土强度等级：C202.厚度：20cmm214.4200m3水池040102003001挖基坑石方1.岩石类别：较2异幽深度：综软岩合m3121.688040101003001挖基坑上方类士1.土壤类别：三2挖土深度：综合m3121.689040103002001余方弃置1.废弃料品种：废弃土2.运距：2kmm3243.35本页小计注：1.木表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表：2.工程招投标时“暂价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内：3.本表中“暂估价”为材料、设备估价F-15-1：分部分项工程清单与计价表工程名称：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎标段：禄劝葬族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎等第2页共5页答（白砂水库）室场部提水门（古砂水库）室场部提水项门序号项目编码项目名称项目特征工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征工程量人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征工程量综食单价合价定额人工费规费备注10040103001001问填方1.密实度要求满足设计及规范要求2.填方材料品种：满足设计及规范要求3.填方粒径要求：满足设计及规范要求m328.3311040303001001混凝土垫层1.混凝土种类现场拌制混凝土2.混凝土强度等级：C15m31112040601010001现浇混凝土池盖板1.混凝土种类现场搅拌混凝+2.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求：P6m312.513040601006001现浇混凝土池底1.混凝土种类：现场搅拌混凝土2.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求：P6m327.914040601007001现浇混凝土池壁（隔墙）1.混凝十种类：现场搅拌混凝12.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求：P6m327.815040601008001现浇混凝土池柱1.混凝土种类：现场搅拌混凝土2.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求：P6m31.7本页小计注：1.木表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表：2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，鼓工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价F-15-1：分部分项工程清单与计价表工程名称：禄劝葬族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎标段：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎管第3页共5页答（白砂水库）空场部提水项门（古砂水库）室场部提水项目序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合革价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合革价合价定额人工费规费备注16040601012001现浇混凝上吸水坑1.混凝土种类现场搅拌混凝十2.混凝土强度等级：C303.防水、抗渗要求：P6m31.7717040901001001现浇构件钢筋1.钢筋种类：HRB4002钢筋规格：8~10t4.23718040901001002现浇构件钢筋1.钢筋种类：HRB4002.钢筋规格：12①18t0.92119040501001001混凝土管1.管座材质：混凝土管2.规格：DN200420040502008001DN200刚性防水套管1.材质及规格DV200刚性防水套管个21040502008002DN100刚性防水套管l.材质及规格DV100刚性防水套管个22040502008003DN50刚性防水套管.材质及规格DN50刚性防水套管个223031001001003镀锌钢管1.安装部位：室外2.规格、压力等级：DN1003.连接形式：螺纹连接10240310010010044镀锌钢管1.安装部位：室外2.规格、压力等级：DN2003.连接形式：螺纹连接m2425031003002001螺纹法兰阀门1.类型：蝶阀2.材质：碳钢3.规格、压力等级：DN1004连接形式：法兰连接个本页小计注：1.木表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表：2.工程招投标时“暂价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价F-15-1：分部分项工程清单与计价表工程名称：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎标段：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎第4页共5页等（白砂水库）至场部提水项目（白砂水库）至场部提水项目序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费备注26010606008001钢梯1.构件的类型：屋面检修2.20钢爬梯含制作、运输二安装、油油漆等t0.102270403080010011水泥砂浆抹面1.砂浆配合比：水泥砂浆1:22.厚度：20mmm269.4水泵房及操作台立式不锈钢多级泵两台联串（含底阀泵）2804B006水泵房及操作台1.名称：水泵房2按30000元/及操作台项计入项2904B007立式不锈钢多级泵两台联串（含底阀泵）1.名称：立式不锈钢多级泵两台联申（型号：50CDL-12-180，功率：11KW，扬程：183流量12m3，电压：360-420V，频率：50HZ），底阀泵（型号：QY15-26-22，功率：2.2KW，扬程：26m流量15m3，电压：360-420V频率：50HZ）项道路30010101002001挖一般土方1.上壤类别：三2.挖土深度：综类土合m31080本页小计注：1.木表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表：2.工程招投标时“暂价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内：3.本表中“暂估价”为材料、设备估价F-15-1：分部分项工程清单与计价表工程名称：禄劝葬族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎郎标段：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎臂第5页共5页答（白砂水库）至场部提水项目（白砂水库）室场部提水项门序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价定额人工费规费备注310101020010011挖一般石方1.岩石类别：较软岩.开齿深度：综合m3120320401030020022余方充置1.废弃料品种：2运距：2km废齐土m31200本页小计合计注：1.木表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表：2.工程招投标时“暂价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内：3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价F-15-2：施工技术措施项目清单与计价表工程名称：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎标段：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎箐（第1页共1页答（白砂水库）至场部提水项月名砂水库）空场部提水项目序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价定额人工费规费备注04110600100大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称挖掘机2.机械设备规格型号：1m3以外台次2041102035001池壁（隔墙）模板1.构件类型：池壁模板m²242.033041102036001池盖模板1.构件类型：池盖模板㎡²63.864041102012001柱模板1.构件类型：杜模板m²4.2本页小计合计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项日清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表2.工程招投标时“暂估价”按招标指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内3.木表中“暂估价”为材料、设备暂估价F-19：施工组织措施项目清单与计价表T工程名称：禄劝鼻族苗族自治县游窝塘国有林场标段：禄劝舞族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎等（第1页共1页汤郎等（白砂水库）室场部提水项目台砂水库）室场部提水填肖兰序号项目编号项目名称计算基础费率(x）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）备注1绿色施工及安全文明施工措施费1.1041109001001安全文明施工及环境保护费9.42定额人工费+定额机械费×8%1.20411090010022临时设施费2.24定额人工费+定额机械费×8%1.304B001绿色施工措施费6.02定额人工费+定额机械费×8%2041109004001冬、雨季施工增加费工程定位复测、工程点交、场地清理费5.48定额人工费+定额机械费×8%3041109002001夜问施工增加费0.38定额人工费+定额机械费×8%404B002特殊地区施工增加费0定额人工费+定额机械费×8%504B003压缩工期增加费0定额人工费+定额机械费6041109005001行车、行人干扰增加费0定额人工费+定额机械费×8%7041109007001已完工程及设备保护费0804B004其他施工组织措施项自费0合计合计合计合计合计二注：1.“其他施T组织措施费”在计价时需列出具休费用名称2.工程结算时按合同药定调整费率和金额。F-20：其他项目清单与计价表工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎等（第1页共1页林场汤郎管（古砂水库）室场部提水损肯名砂水库）空场部提永埃育序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额17000详见明细表F-212暂价2.1材料（设备）暂估价详见明细表F-222.2专业工程暂估价详见明细表F-232.3专项技术措施暂估价详见明细表F-243计日工详见明细表F-254总承包服务费详见明细表F-265索赔与现场签证详见明细表F-276优质工程增加费7提前竣工增加费8人工费调整9机械燃料动力费价差合计注：1.工程结算时第1.1项、第1.2项分别在施工组织措施项目和其他项日计价表内计列2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列3.材料（设备）估单价进人清单项目综合单价4.索赔现现场签字在工程结算期计列F-21：暂列金额明细表工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝葬族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（第1页共1页林场汤郎苦（古砂水库）场部提水损育名砂水库）空场部提水境月序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注1架三相电费用项17000.00合计合计合计17000.00注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工纽织措施项目和其他项目计价衣内计列F-22：材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎管（第1页共1页林场汤郎答（古砂水库室场部提水损骨白砂水库）空场部提水项目序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位数量数量暂估（元）暂估（元）确认（元）确认（元）差额±（元）差额±（元）备注序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计人相应的工程清单综合单价报价中2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。F-23：专业工程暂估价（结算价）表工程名称：禄劝鼻族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝葬族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎等（第1页共1页林场汤郎箐（古砂水库室场部提水损名砂水库）空场部提永损育序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±（元）备注1合计合计合计0.00注：1.此表“暂估金额”出招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中2.结算时按台同约定结算金额填写，如合同约定按具休计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列F-24:专项技术措施暂估价（结算价）表工程名称：禄劝族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝葬族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎箐（第1页共1页林场汤郎答（古砂水库）室场部提水烦背名砂水库）室场部提水坝育序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±（元）备注合计合计合计注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列F-25：计日工表单位（专业）工程名称：禄劝彝族苗族自治标段：禄劝彝族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎（第1页共1页县游窝塘国有林场汤郎管（白砂水库）至场台砂水库空场部提永坝育部提水目序号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）序号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际人工1人T.小计二材料1材料小计材料小计材料小计材料小计材料小计三施工机械三施工机械11施工机械小计施工机械小计总计总计总计总计总计注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定：招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，只本衣与表F-28计列内容不得重复计价。F-26：总承包服务费计价表标段：禄劝舞族苗族自治县游窝塘国有林工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有林场汤郎等（白砂水库）场汤郎（白砂水库至场部提水项目）至场部提水项目第1页共1页序号项目名称项目价值（元）服务内容计算基础费率（%）金额（元）1发包人单独发包专业工程1.11.22发包人提供材料（设备2.12.2合计注：1.些表项目名称：项目价值，服务内容中招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定：投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中2.工程结算时未表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。规费、税金项目计价表工程名称：禄劝彝族苗族自治县旋窝塘国有标段：禄劝葬族苗族自治县游窝塘国有林场汤郎等（第1页共1页林场汤郎箐（名砂水库场部提水石砂水库）至场部提水项月序号项目名称计算基础计算基数计算费率（%）金额（元）1其他规费工伤保险费+环境保护税+工程排污费1.1工伤保险费分部分项定额人工费+单价措施定额人工费0.51.2环境保护税1.3工程排污费2税金税前工程造价9.9许树梅合计合计合计B11095300006008B11095300006008复楼人境超机工程师有限公司编制人（造价人员）：有效期至：2025年12月31日
投标 / 标书制作要点（原创）
本巩固提升林业产业灌溉取水涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
