安徽硅PU地坪工程招标公告（安徽界沟矿业有限公司2024）
ZB2024-04-08004（标段名称：篮球场硅PU地坪工程）的竞争性谈判采购公告如下：
一、谈判截止时间：2024-04-29 12:00
报名时请下载竞争性谈判要求，按要求上传相关资质、保证金证明等。
报名审核通过后，在谈判截止时间内，填写或上传报价等其他资料。
二、项目概况：
安徽界沟矿业有限公司坐落在安徽省濉溪县五沟镇界沟村。为满足我矿安全生产的需要，现需立项篮球场硅PU地坪工程
三、采购范围：
四、应答人资格要求
【1】应答人具有独立订立合同能力企业；具有履行合同的能力，包括资金和具有法人资格的单位；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；
【2】资质要求：应答人必须是生产制造商、代理商，必须具有项目/产品的合格证及其它相关证件；
【3】应答人业绩要求：应答人必须提供近三年来煤矿企业或其他同类企业产品的销售业绩；（请提供满足谈判业绩要求的合同扫描件或复印件）
【4】其他要求：近三年内参与投标过程中，无违规、违纪行为记录；
【5】投标产品须在近三年内未发生过重大质量、安全事故。
五、竞争性谈判文件的获取
1.已注册供应商
符合谈判要求的，登录宿州煤电采购管理平台“http://cg.szmdjt.com:8185/”，报名参加本次公开竞争性谈判。
2.新供应商
登录宿州煤电采购管理平台“http://cg.szmdjt.com:8185/”，注册公司名称及完善信息，提交审批通过后，才能参与竞争性谈判。
六、如谈判公告内容与谈判文件不一致，以谈判文件为准。
七、联系方式
招标办： 许17855050125 王13170079822 许13865578785
注意：平台操作事宜请查看首页平台公告，下载供应商操作手册。
宿州煤电（集团）有限公司
2024-04-08 10:09
[ 附件1 ] 篮球场硅PU地坪工程谈判文件.zip
更多咨询报价请访问：
界沟矿篮球场硅PU地坪工程招标文件建设单位：安徽界沟矿业有限公司发布日期：以招采平台系统为准编号：HBSX-JGK-2024-0051.一、投标人须知1.1.1.投标人须知前附表序号条 款 名 称编 列 内 容1招标人名称：安徽界沟矿业有限公司地址：安徽省宿州市淮河中路719号联系人：许黎明电话：178550501252工程名称界沟矿篮球场硅PU地坪工程3建设地点淮北市界沟矿内4工程概况界沟矿篮球场硅PU地坪工程，工程主要内容包含但不限于施工图、工程量清单、招标文件等，详见本工程招标施工图纸、招标工程量清单5资金来源招标人自筹6合同工期20日历天7质量要求满足竣工验收要求8投标人资质条件建筑工程施工总承包三级或以上资质9招标文件获取方式宿州煤电集团有限公司网上平台10踏勘现场自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。本单位提供的地形图仅供参考，具体尺寸以现场测绘为准。11分包不允许12招标截止时间详见竞争性谈判公告13投标保证金详见竞争性谈判公告1、保证金和招标文件费用缴纳方式和数额：①投标单位采用转账方式；②保证金数额：**.**万元，招标文件费用：0.00元；③投标保证金和招标文件费用到账时间 **年**月**日前；否则视同不响应招标文件。④保证金退付时限：投标单位的投标保证金，最迟于中标人与招标人签订合同备案后，15日内退回其基本账户。2、注意事项：缴纳保证金时须在交易附言中注明： 界沟矿篮球场硅PU地坪工程 投标保证金。3、投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，并按有关规定处理，同时对其不良行为予以记录：①中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；②将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的； ③投标截止后投标人撤销投标文件的；④有弄虚作假，围标、串标行为的；⑤存在其他法律、法规、规范性文件规定的不予退还行为的。4、有关账户信息①投标人应在开标前，向招标人指定的账户账号缴纳投标保证金银行、户名、账号、开户行：详见招标公告说明：入围施工方放弃中标项目的，无正当理由不与我方签订合同的，在签订合同时向我方提出附加条件或者不符合竞争性谈判实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，我方可取消其中标资格，并没收其投标保证金。14递交投标文件地点网上上传电子标书15开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：宿州煤电集团有限公司网上平台16开标程序招标人自行组织开评标，招标人根据需要约谈投标人。17履约担保投标保证金转为履约保证金，工程竣工验收合格后21天内无息返还18现场条件具备条件19材料、设备的要求达到国家或地区相关法律法规和行业标准的要求20其他要求无21联系人现场联系人：赵19956063050 技术联系人：蔡182562981501.1.2.1．总则1.1.2.1.项目概况：根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，通过竞争性谈判招标方式选定承包人。本工程项目说明，详见“投标须知前附表”。1.1.3.2．招标文件1.1.3.1.招标文件的组成包括：(1）投标人须知；(2）合同条款及格式；(3）工程量清单、图纸及技术标准和要求；(4）投标文件格式；1.1.4.3．投标文件1.1.4.1.投标文件的组成应包括下列内容：(l）投标函；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）资质证明文件；(4）报价明细；1.1.4.2.投标报价：总价包干，包工、包料、包安全、包质量、包工期，水电费自理。此费用已含所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等所有费用。1.1.4.3.投标文件的编制：(l）投标文件应按“投标文件格式”进行编写。(2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。1.1.5.4．投标宿州煤电集团有限公司网上平台，上传电子标书。1.1.6.5．开标宿州煤电集团有限公司网上平台。1.1.7.6．评标招标人自行组织开评标，招标人根据需要约谈投标人。1.1.8.7．合同授予招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。1.1.9.9．纪律和监督投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。1.1.10.10、需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。2.二、合同条款及格式发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：合同签订地：安徽省宿州市埇桥区根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：固定总价合同，价格中已含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、机械进退场费、规费、税金、扬尘治理费、施工用水电费、施工质量保证、协调费、报审及办理所有相关手续、缺陷修复、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、施工过程中的罚款风险等所发生的一切费用。包工、包料、包安全文明施工、包检测、包验收合格、包竣工备案。4、工程范围和内容：工程主要内容包含但不限于施工图、工程量清单、招标文件等，详见本工程招标施工图纸、招标工程量清单。二、工程合同价款及支付1、合同价格形式：固定总价合同，价格中已包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、机械进退场费、规费、税金、扬尘治理费、施工用水电费、施工质量保证、协调费、报审及办理所有相关手续、缺陷修复、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、施工过程中的罚款风险等所发生的一切费用。上述费用不因市场价格涨落和汇率、政策变动而调整。包工、包料、包安全文明施工、包检测、包验收合格、包竣工备案等。2、合同价款：人民币（大写）万元整(¥元)。承兑汇票半年期，含甲方认可的增值税发票（发票税率：9%）。原则上不调整，无重大设计变更不涉及签证，甲方要求增项除外。工程签证由甲方、施工方及监理单位共同组织现场复核，否则甲方有权不予结算。设计变更：单件事项变更增加金额在0--3000元（含3000元）的，由承包人自行消化，结算不予增加；单个事项的变更增加金额超过3000元的，该变更金额给予增加，结算时并入总价；单件事项变更增加金额在0--3000元（含3000元）且累计变更增加金额超过10000.00元以上部分结算时增加，计入总价。3、付款方式：支付6个月电子银行承兑汇票，9%增值税发票，合同签订且主材进场后15日内支付20%预付款。工程完工后，付至合同总价的80%。竣工验收合格结算定案后付至结算价款的95%，余款按保修条款约定执行。本工程的工程质量保修金为结算价款的5%，保修期满后，乙方出具质量无问题证明（经甲方签字或盖章），甲方凭证明文件及发票，于发票入账后的20个工作日内返还。质量保修金不计利息。如有维修费用及管理费，每次返回时扣除。4、关于变更签证的约定:4.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；4.2已标价工程量清单中没有适用，但有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；4.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。4.4承包人投标时所承诺的让利比例，同样适用于因工程变更新增或调整项目费用的计算。5、承包人必须按发包人工程款申请程序进行工程款申请，同时必须提供符合发包人要求的正式发票并由本合同约定的现场代表签字确认。6、合同中增项、减项、变更价格等重大条款变动，需法定代表人签字盖章方为有效，否则不发生法律效力。7、建设工程质量保修期限：建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、其他项目的保修期限参照规范执行。质量保证金的返还：建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。本工程缺陷责任期为2年。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。质保期及缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用，所有维修部分的质量保证期，从维修竣工验收合格之日重新计算缺陷责任期。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。本工程自开始计算缺陷责任期满2年后，发包人将质量保证金后一个月内(同时扣除相应责任款)免息返还承包人。8、投标保证金转为履约保证金，工程竣工验收合格后21日内一次性无息退还。三、工程预结算计价依据1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和相关计量规范。2、安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据。3.增值税金按照安徽省建设工程造价管理总站发布的造价(2019)7号“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”执行，税金按9%计取。4.合同期内，遇政策性调整，本工程不再调整。四、工程签证管理1、工程签证：由甲方、施工方及监理共同组织现场复核，确认工程量价。2、无效签证：一切口头的“应甲方要求”或者无原始资料和资料不齐全均视为无效签证，签证必须在甲方要求的时间内完成所有审核签字手续，逾期可视为无效签证。3、签证不作为进度款支付，签证价款在竣工结算时支付。五、工程结算管理1、所有竣工结算资料，需要经甲方基建处和和审计（如有）审核合格后，双方完成工程量及价款确认，审计结束后，90天内付至工程总价款的95%；余下5%作为质量保修金。2、工程结算审价收费和承担：如最终结算审核委托工程造价咨询机构审价完成时，如核减率在5％（含5％）以外时，审价费用全部由乙方承担；甲方有权从向乙方支付的任何一笔款项中优先扣除，不足部分由乙方补足。3、竣工结算编制依据：1）施工合同和补充协议2）建设单位工程部根据现场实际施工作业划分的工程量界面；3）建设单位和监理单位审核批准的竣工图；4）安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据；5）建设单位下发的工作联系函、设计变更文件。6）经确认有效的签证文件。4、乙方在完成每次结算前，须提供本次结算全额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。六、合同工期本工程合同总工期为日历天。若因雨雪天气或政府管理部门要求停止施工等不可抗力因素，影响时间，经发包人书面确认，双方协商确定工期顺延期限。七、工程质量及相关要求1、工程质量标准：合格；2、乙方开工前应编制施工组织设计，经监理和甲方批准后，安排现场临时设施和平面布置，建立内部质量保证体系，收集整理完善技术资料，接受现场工程部的检查和监督，确保质量和工期的实现。3、甲方不因为批准施工组织设计和施工方案，而承担责任，发生一切质量、安全问题均由乙方负责。4、材料进场时，由甲方和监理共同组织进行质检并签字认可，如未签字认可的，甲方可不按照品牌材料价确认，差价在清单中扣除，同时给予1000-2000元经济处罚。5、工程质量在执行隐蔽工程验收时，一次性合格率验收一次性达到90%，一次验收不合格的，乙方必须及时整改，未经验收合格，乙方擅自隐蔽的，每次处以1000元处罚，并责令返工，乙方并对最终质量负责。6、材料封样：乙方在现场提供材料封样室，钥匙由甲方保管，无封样室，导致材料无法封样确认，由乙方负责，无材料封样室结算扣除2000元。7、隐蔽工程联合验收：钢筋隐蔽、水电预埋、土方回填、防水隐蔽、保温隐蔽、门窗安装隐蔽验收，脚手架拆除、各种样板要求报监理的同时，同步报甲方工程师进行联合验收，未经建设单位书面验收合格，不得进行下道工序。8、双方约定中间验收部位：甲方参加基础验收、主体验收、竣工验收。9、所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和甲方验收合格书面确认后方可继续施工，乙方应预先通知监理工程师和甲方事先做好准备，并保证监理工程师和甲方有机会和足够时间进行检查、验收。10、如果乙方未按合同要求提请监理工程师、或者甲方代表及有关部门验收隐蔽工程即将隐蔽工程覆盖，则工程师有权随时要求打开隐蔽工程进行验收，并且无论验收结果是否合格，由此发生的一切费用和工期延误均由乙方承担，并及时向甲方支付违约金（每次1000元）。11、所有原材料、构配件检验实验记录、隐蔽验收记录等均必须于提交甲方原件一份；12、设计变更，甲方根据需要，可以变更设计（变更指令单），乙方必须无条件执行，设计变更由建设单位和设计单位对接变更事宜，乙方不得擅自进行设计变更，不得直接和设计单位对接变更，所有设计变更文件需要同时加盖设计单位和建设单位公章，否则变更无效，且不能作为结算依据。13、成品保护制度，项目在交付建设单位并经建设单位验收合格前，所有成品保护归承包人负责，发生损坏缺失承包人自行负责。14、竣工验收前竣工资料需要提交监理和甲方审核合格后，方可以组织竣工验收，竣工验收合格15日内后，由乙方负责提交主管部门质量监督报告，逾期乙方承担工期违约责任。15、乙方提交竣工资料3份，同步提供电子档1份。16、工程竣工验收合格后，如发现有质量问题应及时维修，甲方书面或口头通知，乙方必须三日内派人维修，三日内如不派人前来维修，由甲方自行安排维修，费用直接在质量保修款中按照实际发生额的1.2倍扣除。17、乙方应按国家规范要求的标准交付工程。在交付时，如出现保修范围或者规范允许的偏差等的质量问题，利害关系人提出异议或要求赔偿的，均由乙方责解决和保修，并承担一切经济损失。八、施工准备发包人在开工前须提交有关现场的技术与施工要求资料，双方技术人员做技术交底，由发包人确认施工位置，施工轴线，水平点。九、安全文明施工要求1、乙方保证工地达到省市文明标化工地标准。2、乙方应严格执行建设单位关于现场管理的相关制度和规定。3、乙方在工程施工及保修的整个过程中，确保施工安全。发生的一切安全事故由乙方承担全部责任和费用。4、乙方需按照合同约定和招标文件要求，组织材料采购制作，保证构件的质量。每次材料进场均应得到甲方相关部门的书面确认，质量符合国家标准且资料完整。5、施工期内，乙方要认真服从甲方的施工管理，材料依次运输进场、堆放应有序、整洁，爱护环境卫生、做到文明施工、工完场清。对甲方的已建工程、车间材料、设备等做好相应维护，保证甲方的财产不受损失，因乙方施工原因造成甲方既有财产受损要照价赔偿。因设计变更、发包责任、天气等不可抗拒之自然因素，经双方协商，顺延工期。6、安全施工要求，施工过程中，乙方应采取必要的安全保护措施，严格遵守施工安全操作规程规定文明施工，保证工期和质量。如发生安全事故，造成己方工人或甲方及第三方（第三方是指与本项目无关的人员）伤亡或财产损失的，由乙方独立承担一切经济赔偿及法律责任。与甲方无任何责任关系，必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金从到期应付工程款中直接扣除。若甲方因此被追责的，甲方承担责任后，有权向乙方追偿。7、施工组织设计、施工方案必须有安全、文明施工的方案措施与应急预案，并按甲方及监理人批准的施工方案及时提供；安全、文明施工措施、脚手架、大型机械设备等必须符合政府和行业规定。8、乙方应将其作业限制在现场内，在施工期间，乙方应保持现场没有一切不必要的障碍物，妥善存放和处理材料设备和乙方装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时设施。9、要求采用全新模板及安全网，施工临时道路硬化，施工围墙、周边道路、安全措施由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方围挡、安全设施、临时设施必须符合安全文明工地要求。10、乙方的临时围墙、道路、活动房、设备基础等临时设施，需根据甲方配套施工进程，及时拆除，如乙方未及时拆除，影响甲方配套施工的，甲方自行组织拆除，费用按照实际发生1.2倍扣除。11、乙方项目经理：，建造师证号：，身份证号：。乙方代表、乙方项目经理、质量安全负责人，必须确保每周不少于6天在现场，每月不少于26天，乙方现场质量安全人员必须齐全，保证项目质量、安全可控。甲方不定期对乙方管理人员抽查，如发现项目经理、技术负责人、质检员、安全员擅自离岗，处罚2000元/次。12、所有过程资料，需要提交甲方盖章资料，必须提交一份原件给建设单位基建处。13、乙方承诺按照相关部门的要求管理项目安全文明施工，不再增加防控费用。十、材料要求1、详见附件。十一、权利义务1、发包人权利义务1.1发包人对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合发包人要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求承包人加快施工进度和整改工程的权利。1.2按合同约定的付款方式，按时向承包人支付合同规定的款项，承包人违约影响发包人付款的，发包人不承担延期付款责任。1.3发包人负责承包人编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。1.4承包人所有人员在施工过程中，必须服从发包人的监督、管理、检查、领导，承包人若对发包人提出的问题及工艺要求等借故推辞不落实的，则承包人须向发包人承担1000元/次的违约金。1.5发生承包人施工人员技能不胜任、管理混乱或不听指挥，发包人有权书面通知承包人更换施工人员，承包人应于书面通知到达后十日内完成施工人员的更换。1.6甲方将不定期进行检查，达不到合同约定及国家和地方标准，甲方即可勒令乙方停工整改，整改后仍不达标，乙方每次向甲方支付违约金50000元直至整改达标。1.7乙方必须遵守甲方制定的《工程现场管理规定》，甲方有权对乙方违反管理规定，违背合同条款的行为，处以经济处罚，按照2000元/次执行，若造成甲方或第三人损害，按照实际损害的1.2倍执行，甲方有权从应付工程款中直接予以扣除，不足部分乙方补足。1.8竣工结算。2、承包人权利义务2.1承包人任命为项目经理。承包人项目经理按发包人批准的施工组织计划（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急并且无法与发包人联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施24小时内向发包人送交书面报告。2.2乙方应严格遵守国家及地**府颁发的安全施工、文明施工、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等规范条例、和甲方为保证安全文明施工制定的《现场管理规定》，由乙方负责承包范围内的一切安全防护措施，并承担承包范围内的一切安全责任。2.3乙方进入施工现场的各类安全防护设施、设备、措施均由乙方负责，费用乙方自理，安全责任由乙方承担。2.4施工场地的临时设施费用、施工防尘费用、环境保护、安全文明施工、看房通道、高压线防护、冬雨季施工、施工排水、建筑垃圾清理、临时设施拆除清理等按文明标化工地的标准和甲方要求，由乙方自行负责，费用已包含在综合费用中。2.5按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。承包人保证其施工人员经过培训，具有资质，并对其工作人员及其聘用人员的人身安全及财产安全负全部责任，并督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由承包人负责，并且及时书面报告给发包人及有关部门。2.6承包人需负责施工所需的供水、供电及其费用，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等。承包人未履行上述义务所造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担由此引发的经济及法律责任。2.7完工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，如发生损坏，承包人自费予以修复。2.8承包人在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理。2.9竣工验收合格后，承包人须按发包人规定提交正式的竣工结算报告，经过发包人审定后作为确定结算款的依据。3.1承包人必须遵守政府相关规定要求，对违反规定造成的罚款或政府收取的各种规费由承包人自行负责交纳。3.2施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑结构及各种设备管线，由于承包人管理不善所造成的一切问题，由承包人自行处理，与发包人无关。3.3因承包人违反合同的有关条款或不接受发包人指令或执行指令不力而受的罚款，承包人均应在当期工程款支付前上交，否则发包人有权延缓支付当期工程进度款。3.4承包人所施工工程因管理不到位、施工不规范、不符合设计图纸要求，材料不符合规定等原因，所致工程质量低劣，承包人必须及时拆除重做，并将处理情节、结果报发包人备查，其损失由承包人自行承担，并不得因此而影响工程期限。3.5承包人应发包人供材做好保护工作，发包人供材经承包人接收后，其保护工作由承包人承担，直至工程竣工验收合格。十二、违约责任1、本工程甲方按照合同约定支付工程款，乙方应确保农民工工资，如出现拖欠农民工工资，责任由乙方负责，如出现农民工上访事件，导致主管部门约谈、通报批评建设单位，或者造成不良影响导致发生负面事件，每次处罚1万元，由甲方直接在工程进度款中扣除。乙方拖欠农民工工资的，甲方有权按照政府部门要求，从乙方工程款中直接扣除支付农民工工资。2、乙方工人不得到甲方讨薪，如因乙方与其他单位或个人纠纷，发生封堵甲方项目场地及甲方办公区、切断甲方施工用电或生活办公用电，发生一次，处罚1万元每次。3、乙方材料供应商或者乙方其他债权人，如发生债权债务纠纷，不得将甲方作为被告，如发生一例，乙方赔偿甲方损失费1万元/次，若甲方因此被追责的，甲方承担责任后有权向乙方追偿。4、若竣工验收一次性综合评定工程质量达不到约定标准时：因乙方原因，本乙方承诺在工程结算审计完成向甲方另行支付结算款1％的违约金，违约金直接从竣工结算款中扣除。5、经一次性处理后工程质量仍达不到约定质量标准的,经甲方同意后请有关部门鉴定为可使用工程的（采取降级使用），因乙方原因，本乙方承诺向甲方支付评定为不合格部分的单体工程审计结算款10%的违约金，违约金直接从竣工结算款中扣除。6、经一次性处理（局部返工、加固措施）后仍然达不到约定质量标准的，且不能降级使用的工程，乙方承诺承担甲方逾期交付的全部违约金（由此发生的所有损失及费用由本乙方承担，包括不仅限于对监理人、甲方、及甲方因乙方原因而对第三方违约所造成的一切直接和间接损失），并向甲方支付本单体工程审计结算款10%的违约金。7、由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次乙方向甲方支付1万元罚款，并赔偿甲方的实际损失，从乙方工程进度款扣除。8、甲、乙双方签订的作为政府部门备案的《市政工程装饰装修总承包合同》及中标通知书中的权利和义务、工程价款、工程款支付、工程决算、工程质量保修等内容与本协议不一致的，以有利于甲方的解释为准。9、乙方人员聚众滋事给甲方造成不良影响的，乙方需向甲方进行赔偿，以10万元/次为标准。10、乙方不得违法转包、分包、挂靠或邀第三人合作，否则，视为根本违约，一经发现，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已付款项，承担合同总价款20%违约金，乙方应自愿承担由此给甲方造成的一切损失。11、工程竣工验收合格后28天内，乙方必须将符合甲方要求的竣工结算书及相关资料上报给甲方，否则每延迟一日支付5000元作为违约金，同时甲方有权拒绝支付结算款且不承担任何延迟付款责任。12、乙方承诺所供应的材料和施工工艺及施工项目完全响应合同约定、招投标文件、质量标准、工期及双方约定的全部施工内容，若不能完全响应，乙方自愿承担一切经济处罚和经济赔偿责任，甲方将有权单方面终止本合同，并要求乙方承担违约责任。13、乙方未按照合同约定竣工，每延迟一日按合同价款的千分之三向甲方承担违约金，逾期十天以上的，计算逾期违约金的同时甲方有权单方解除合同。合同终止，乙方须按照合同总价款的2%向甲方支付违约金；合同终止10天内，乙方安排撤离现场，并办理好实物和资料移交手续；乙方已完成且合格的工程量，按照50%折算结算，给甲方造成损失的，乙方需据实赔偿。14、如有乙方人员聚众滋事给甲方造成影响的，每发生一次，乙方应承担伍仟至壹万元违约罚款。乙方人员寻隙滋事造成甲方公司名誉损毁及其他影响的每次罚款5万至20万；情节严重的甲方将通过法律程序追究乙方责任。15、若乙方违约，甲方有权直接从未付工程款中扣除相应的违约金；不足部分甲方有权继续追偿。16、乙方应完全响应招标、投标、中标、会签、清单文件、违规处罚明细表、指定品牌等合同附件，否则视为根本违约。投标保证金转为履约保证金，待工程竣工资料齐全并验收合格后，无息退还。17、乙方应严格按照《工程质量保修书》提供质保期间的相应保修服务，否则视为违约，甲方有权向其进行追偿。18、双方应严格履行合同义务，任意一方根本违约，违约方应当向守约方支付合同总价款百分之十的违约金，并应当赔偿守约方因此产生的所有损失，消除影响，守约方有权单方解除合同。19、合同解除前，违约方承担违约金的同时合同义务不因诉讼及其他原因终止。20、所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。十三、竣工验收1、工程竣工且施工验收资料完整，承包方应在自检确认合格的基础上，积极准备验收所需各项资料，施工资料应与施工进度同步建立，验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家现行有效的工程施工规范和验收规范进行施工及验收；每一分项工程及隐蔽工程施工完成后应及时通知甲方进行过程验收，验收合格后方能进行下一步施工，否则按乙方违约处理。验收不合格，乙方负责无偿返工修理后重验，工期不顺延。2、乙方通知甲方组织有关人员进行验收，一月内甲方未进行验收或提前擅自使用，即视为甲方认可工程通过验收，施工方只承担工程质量保证期限内的质量缺陷责任。十四、廉洁条款乙方承诺不对甲方任何人员实施任何形式的贿赂行为，否则，视为乙方违约，乙方自愿承担合同总额的20%的违约金。十五、解决争议的方式发生纠纷双方协商不成时，双方约定向合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。十六、送达约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。电子送达与书面送达具有同等法律效力。十七、其他条款1、本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。2、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同和各附件内容理解有异议的以利于甲方的解释为准。附件附件1：违规处罚明细表附件2：安全协议书附件3：工程质量保修书附件4：建设工程廉政责任书附件5：材料要求附件6：定标清单签署页甲方（盖章）：乙方（盖章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：经办人：经办人：联系方式：联系方式：日期：日期：2.0.1.合同附件1：安全协议书发包方：承包方：鉴于发包人委托承包人从事“”项目的施工，为了进一步规范承包人履行本合同的行为，明确双方的安全职责，双方达成协议如下：1、承包人在履行本合同过程中应当加强安全防范意识，严格按照安全履行本合同操作规程进行。承包人应当为履行本合同人员提供安全保障条件及措施和投保人身伤害保险。2、承包人在履行本合同过程中应当指定具体的履行本合同负责人，落实履行本合同安全责任。3、承包人应当对整个履行本合同的安全承担全部责任。如承包人派遣、指定或委托的履行本合同人员在履行本合同期间发生安全事故，承包人应当在知悉事故发生后立即赶赴现场进行处理。承包人应当对因承包人原因的安全事故所造成的所有人身及财产损害承担全部赔偿责任。承包人除应当对其派遣、指定、委托及要求人员的人身损害承担赔偿责任外，还应当对承包人以外的人员所遭受的因承包人原因而造成的伤害予以赔偿。4、承包人应当使发包人免于任何因承包人原因的安全事故所遭受的索赔和处罚，并赔偿发包人为处理承包人原因的安全事故所支付的所有成本和费用。如承包人对安全事故的处理懈怠，则发包人有优先支配承包人工程款用于赔偿安全事故受害人的权利，无需承包人同意，事故处理完成后双方按法院判决结算。5、承包人应当对其人员在履行本合同期间对发包人或第三者造成的财产的损失承担赔偿责任。6、承包人人员应当遵守发包人的履行本合同工地现场管理规定，如有违反，发包人将给予处罚，承包人必须立即执行。7、因协议履行本合同所发生的纠纷协商不成应当提交合同签订地人民法院处理。2.0.2.合同附件2：工程质量保修书发包方：承包方：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。二、质量保修期建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、其他项目的保修期限参照规范执行。三、承包人在保修期内安排联系人负责保修跟进事宜：工程保修期内，承包人委派专人负责维修协调事宜。维修联系人：，联系电话：上述联系人一旦发生变更，承包人应在当天内通知发包人。如未及时通知，造成发包人无法及时联系到承包人现场维修联系人的，承包人同意由发包人全权负责修相关维修事宜的确定。四、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或同一问题两次修理不好的，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人全部承担。2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，否则发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保暖通系统工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；2、承包人不及时进行维修或两次维修不好的，发包人另行委托他人维修，承包人必须承担全部维修费用（包括20%的管理费）；3、由于结构质量问题，承包人应根据发包人要求委托专业单位进行安全鉴定及出具处理方案，并负责组织实施和承担费用；4、对于由质量问题造成的发包人索赔，应根据其实际损失或评估价值，承包人须视情况进行相应赔偿；5、质量保证金的返还：建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。本工程缺陷责任期为2年。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。本工程自开始计算缺陷责任期满2年后，发包人将质量保证金后一个月内(同时扣除相应责任款)免息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。3.三、工程量清单、图纸及技术标准和要求图纸及工程量清单详见招标文件附件图纸。技术标准和要求：篮球场采用水性环保硅PU材料，场地均采用专用划线漆划线。场地面层要求无毒、无味、无裂痕、耐磨、抗污染性强；无明显凹凸现象，表面色泽鲜艳均匀耐久。所用材料必须符合国家现行相关标准及要求。1.基面处理：:硅PU球场施工前将场地清洗干净，固化养护。2、底涂：基础干燥后用纳米硅PU专用底料滚涂或喷涂于基面，使其与地面和加强层涂料更粘合；3、弹性层铺设：把硅PU弹性材料用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），直至涂刮到要求厚度。4、加强层铺设：施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度；5、面层铺设：把A、B组分的纳米硅PU色料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层，每道滚涂时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久；6、划线：用双组份纳米硅PU白线漆画标准球场界线,用美纹胶纸按线紧粘在地面上,防止毛边,用刷子直接刷涂料2层，第二层待第一层干后涂刷。满足设计文件要求和施工的规范和规程。4.二盖面层一道面层三道中涂一道中涂底涂水泥基础5.四、投标文件格式（项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日5.0.0.1.一、投标函（招标人名称）:1．我方己仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。5.（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日5.0.0.二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月＿日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日5.0.1.二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明法定代表人身份证复印件法定代表人身份证复印件授权委托代理人身份证复印件授权委托代理人身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日3.资质证明文件4.报价明细
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程
工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程
工程
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招标工程量清单
招 标 人：
招 标 人：
（单位盖章）
（单位盖章）
造价咨询人：
造价咨询人：
（单位盖章）
（单位盖章）
2024年04月01日
2024年04月01日
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
标段：
标段：
标段：
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
综合单价
合价
其中
其中
其中
其中
序号
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征描述
计量
单位
计量
单位
工程量
综合单价
合价
定额
人工费
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
1
011608003001
原篮球场面层铲除
原篮球场面层铲除
1、铲除部位名称：原篮球场塑胶面层铲除
2、铲除后原球场基础清扫干净，垃圾清运
m2
m2
2284.520
2
WB011101007001
细石混凝土找平层
细石混凝土找平层
1、拆除后球场表面凿平清扫干净
2、找平层厚度、混凝土强度等级：最高处50mm厚C20细石混凝土
3、注意泛水坡的设置，中间起拱向两侧返水，平整度误差不大于±2mm
4、其他：未尽事宜满足相关规范要求
m2
m2
2284.520
2
WB011101007001
细石混凝土找平层
细石混凝土找平层
1、拆除后球场表面凿平清扫干净
2、找平层厚度、混凝土强度等级：最高处50mm厚C20细石混凝土
3、注意泛水坡的设置，中间起拱向两侧返水，平整度误差不大于±2mm
4、其他：未尽事宜满足相关规范要求
m2
m2
2284.520
2
WB011101007001
细石混凝土找平层
细石混凝土找平层
1、拆除后球场表面凿平清扫干净
2、找平层厚度、混凝土强度等级：最高处50mm厚C20细石混凝土
3、注意泛水坡的设置，中间起拱向两侧返水，平整度误差不大于±2mm
4、其他：未尽事宜满足相关规范要求
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
3
ZB011101001001
硅PU篮球场
硅PU篮球场
1、硅PU面层厚度：不小于5mm
2、硅PU外观要求：颜色均匀一致、清晰、鲜艳、无明显虚边，不允许出现诸如气泡气孔等现象
3、物理性能检测符合国家标准、无毒无害、环保产品
【工程内容】
1、基面处理，固化养护
2、底涂：使用专用底漆，均匀涂刷防水膜
3、弹性层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
4、加强层铺设：用硅PU弹性层，摊铺两道
5、面层铺设：纳米硅PU色料面漆，铺设二遍
6、划线：纳米硅PU白线漆划线漆划线（2个标准篮球场、2个标准羽毛球场）
m2
m2
2284.520
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
标段：
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
计算基础
费率（%）
费率（%）
金额（元）
1
JC-01
JC-01
夜间施工增加费
夜间施工增加费
0.500
0.500
2
JC-02
JC-02
二次搬运费
二次搬运费
1.000
1.000
3
JC-03
JC-03
冬雨季施工增加费
冬雨季施工增加费
0.800
0.800
4
JC-04
JC-04
已完工程及设备保护费
已完工程及设备保护费
0.100
0.100
5
JC-05
JC-05
工程定位复测费
工程定位复测费
1.000
1.000
6
JC-06
JC-06
非夜间施工照明费
非夜间施工照明费
0.400
0.400
7
JC-07
JC-07
临时保护设施费
临时保护设施费
0.200
0.200
8
JC-08
JC-08
赶工措施费
赶工措施费
2.200
2.200
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
工程名称：界沟矿篮球场硅PU地坪工程
标段：
标段：
第1页 共1页
第1页 共1页
第1页 共1页
序号
项目名称
项目名称
计算基础
计算基础
计算基数
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9.000
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
本项目主要材料品牌选用表
序号
材料（或设备）名称
品牌
备注
1
硅pu球场
长河、泰山、一诺威INOV、东海、长诺塑胶
或同等级品牌
备注：如有其他地方描述和此表有冲突，按高标准执行。因特殊原因需更换品牌，须经甲方书面同意。此表未注明的材料当参照此规格定位执行。
备注：如有其他地方描述和此表有冲突，按高标准执行。因特殊原因需更换品牌，须经甲方书面同意。此表未注明的材料当参照此规格定位执行。
备注：如有其他地方描述和此表有冲突，按高标准执行。因特殊原因需更换品牌，须经甲方书面同意。此表未注明的材料当参照此规格定位执行。
备注：如有其他地方描述和此表有冲突，按高标准执行。因特殊原因需更换品牌，须经甲方书面同意。此表未注明的材料当参照此规格定位执行。
备注：如有其他地方描述和此表有冲突，按高标准执行。因特殊原因需更换品牌，须经甲方书面同意。此表未注明的材料当参照此规格定位执行。
竞争性谈判公告一、项目概况：安徽界沟矿业有限公司坐落在安徽省濉溪县五沟镇界沟村。为满足我矿安全生产的需要，现需立项篮球场硅PU地坪工程二、要求：1.技术要求见谈判文件（二）其他要求：报价须含税9%总包干，若电子报价与标书内报价不一致，以最低报价为准。（商务文件与技术文件分开上传）付款方式：2万以上电子银行承兑半年期付款方式：合同签订且主材进场后15日内支付20%预付款。工程完工后，付至合同总价的80%。竣工验收合格结算定案后付至结算价款的95%，余款按保修条款约定执行。三、应答人资格要求：本次竞争性谈判要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担竞争性谈判采购项目的能力。3.1应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：（1）中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，并具备承担竞争性谈判采购项目的能力。（2）投标企业具有建筑工程施工总承包三级或以上资质（3）应具备开具13%、9%、6%增值税专用发票的能力。（4）具有本次竞争性谈判采购产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包（或子包）的应答。（6）应有良好的财务状况和商业信用。（7）应答人不得存在下列情形之一：l为竞争性谈判采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；l法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物应答的；l对于接受代理商应答的项目，一个制造商对同一品牌同一型号的货物委托两个及以上代理商参加应答的；l被责令停业的；l被暂停或取消应答资格的；l财产被接管或冻结的；l在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大产品质量问题责任追溯措施未全面落实的；l在最近三年招标和非招标采购中存在贿赂评委或者以其他不正当手段谋取中标的。3.2应答人及其应答产品须满足相应竞争性谈判采购货物的专门资质业绩要求如煤安证、安全生产许可证、市政工程承包等级资质证书等。3.3如技术规范书中对“专用资质业绩要求”相关描述与采购公告的“专用资质业绩要求”内容不一致，应以技术要求为准。3.4本次竞争性谈判采购不接受联合体应答。3.5本次竞争性谈判采购产品部分不接受代理应答。3.6本次竞争性谈判不接受分包、转包。3.7本次竞争性谈判项目中按照行业规范应该包含而被采购人遗漏的，视为应答人对采购人的优惠。四、采购文件的获取4.1宿州煤电官网采购平台：http://cg.szmdjt.com:8185/竞争性谈判技术要求及应答模板均在采购平台自行下载4.2竞争性谈判报名时间报名及报价截止时间为2024年4月29日上午12点4.3联系方式详细请电话咨询招标办公室。现场联系人：赵19956063050技术联系人：蔡18256298150联系人:许17855050125王13170079822许138665787854.4本次竞争性谈判不收取标书费，需要提交应答保证金。保证金：6000元人民币，入围转为履约保证金，合同执行完无息退还。（未入围单位，保证金无息退还）收款单位：安徽界沟矿业有限公司开户：农行安徽宿州金穗支行12128001040003274备注：入围供应商放弃中标项目的，无正当理由不与我方签订合同的，在签订合同时向我方提出附加条件或者不符合竞争性谈判实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，我方可取消其中标资格，并没收其投标保证金。4.5评判方式：网上采购平台评判评分标准：一轮报价，综合评定（特殊情况除外）。（注：网址http://cg.szmdjt.com:8185/）请在平台公告内下载操作图解网站首页平台公告招标公告比价公告竞价公告供应商须知供应商注册网络意见箱关于我们招投标用户评标专家电案团用名xim出码8验证码8966登录好回密码宿煤好声音·唱响时代主旋律平台公告直看最新平台公告信息更多》点击进入下载供应商谈判图解。界沟矿废品处理2020-03-13·关于疫情期间，竞争性谈判报名、报价延长的公告2020-02.13·宿州煤电集团采购管理平台供应商操作手册及报价图解2020-01-13招标公告采购公告预审公告补遗公告预中标公告中标公告流标公告更全部物资工程运输服务安徽界沟矿业有限公司（招标办公室）界沟矿废品处理点击进入下载供应商谈判图解。2020-03-13·关于疫情期间，竞争性谈判报名、报价延长的公告更多》2020-02.13·宿州煤电集团采购管理平台供应商操作手册及报价图解2020-01-13招标公告采购公告预审公告补遗公告预中标公告更宿州煤电集团有限公司（招标办）
投标 / 标书制作要点（原创）
本硅PU地坪工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
