厂房改造工程 跟踪审计服务招标公告（湖州织里童装园区经营管理有限公司2024）
[吴兴区][正在投标]织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目
[吴兴区][正在投标]织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目
织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（
EPC）项目-二期跟踪审计服务项目
发包公告
1.
发包条件
本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面开标方式】。
本发包项目织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目，发包人为湖州织里童装园区经营管理有限公司，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202404397 。
2. 项目概况与发包范围
2.1发包范围：整个施工阶段（施工图纸范围内的土建、安装等工程）的跟踪审计相关服务，具体以发包人要求为准。
2.2建设地点：位于织里镇，南侧为童装园路，西侧为代征道路。
2.3发包规模：项目有三栋多层厂房、两栋高层宿舍楼、两栋门卫室、一栋配电房、一栋室外空调机房、一栋危险仓库以及一栋设备房组成。总用地面积119198.2平方米，其中净用地面积105087.6平方米。总建筑面积194947.23平方米，本次改造的总建筑面积约100024.48平方米，包括4号厂房整幢（总建筑面积59347.35平方米）及其屋顶增加的钢结构雨棚（建筑面积约3146.95平方米）；5号厂房二至四层（建筑面积为33698.05平方米）及其增加的钢结构雨棚（建筑面积约3003.97平方米）；新增2处钢结构连廊（建筑面积约800.16平方米）；新增2处电梯改造工程、新增门卫室工程（建筑面积约28平方米）。
2.4服务期限：跟踪审计服务期限同实际施工工期，自跟踪审计合同签订之日起，至项目整体竣工结算审核完成（施工全过程造价跟踪审计服务）。
2.5技术要求：审计结果必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求，质量保证。
3.竞包人及项目负责人资格要求
3.1已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且具有承担本项目能力的企业。
3.2项目负责人资格要求：具有注册造价工程师（不含二级）或一级注册造价工程师注册证书（建筑专业）。以上专业可在造价师资格考试合格证书或技术职称证书或学历证书或造价员证书中体现。项目负责人不能为退休返聘人员。
3.3本次发包不接受联合体竞包。
3.4其他要求:（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。
4. 发包文件的获取
4.1 已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。
4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。
4.3 注 册 咨 询 、 技 术 服 务 电 话 ： 0572-2375013； CA 锁 办 理 ： http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html
5. 竞包文件的递交
5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2024年5月7日15时30 分。 竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传 CA 加密后的电子竞包文件。
5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7.
联系方式
发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司
地 址：浙江省湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号
联 系 人：许云杰
电 话：0572-2931987
发包代理机构： 科信联合工程咨询有限公司
地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达大厦4楼
联 系 人： 朱佳欣
电话： 0572-2566197
监督小组：湖州织里童装园区经营管理有限公司发包监督小组
联系人：沈俊杰
电话：15757173200
采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址： 湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生
电 话：0572-2377267、0572-2228963
8. 软件技术支持
联系人：国泰新点客服 电话：4009280095转5
联系人：国泰新点工作人员 电话：0572-2375013（解工）
CA锁相关问题咨询杭州天谷客服 电话：4000878198
远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
招标文件正文.pdf
发包文件-织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目.docx
第1页共64织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目发包文件（电子全流程）项目发包编号：hzgq202404397发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司（盖单位章）发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年4月第2页共64目录第一章发包公告1.发包条件2.项目概况与发包范围3.竞包人及项目负责人资格要求4.发包文件的获取5.竞包文件的递交6.发布公告的媒介7.联系方式第二章竞包人须知竞包人须知前附表1.总则2.发包文件3.竞包文件4.竞包5.开标6.评审7.合同授予8.纪律和监督9.需要补充的其他内容10．电子发包竞包第三章评审办法评审办法前附表1.评审方法2.评审标准3.评审程序第四章合同第五章竞包文件格式竞包声明书法定代表人身份证明书竞包代表授权委托书企业基本情况表项目负责人简历表不转包、不违法分包承诺书湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书拟投入本项目审计人员一览表企业业绩一览表竞包保证承诺函竞包函竞包人认为需要加以说明的其他内容第六章湖州市绿色采购服务平台收费标准第3页共64第一章发包公告织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面开标方式】。本发包项目织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目，发包人为湖州织里童装园区经营管理有限公司，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202404397。2.项目概况与发包范围2.1发包范围：整个施工阶段（施工图纸范围内的土建、安装等工程）的跟踪审计相关服务，具体以发包人要求为准。2.2建设地点：位于织里镇，南侧为童装园路，西侧为代征道路。2.3发包规模：项目有三栋多层厂房、两栋高层宿舍楼、两栋门卫室、一栋配电房、一栋室外空调机房、一栋危险仓库以及一栋设备房组成。总用地面积119198.2平方米，其中净用地面积105087.6平方米。总建筑面积194947.23平方米，本次改造的总建筑面积约100024.48平方米，包括4号厂房整幢（总建筑面积59347.35平方米）及其屋顶增加的钢结构雨棚（建筑面积约3146.95平方米）；5号厂房二至四层（建筑面积为33698.05平方米）及其增加的钢结构雨棚（建筑面积约3003.97平方米）；新增2处钢结构连廊（建筑面积约800.16平方米）；新增2处电梯改造工程、新增门卫室工程（建筑面积约28平方米）。2.4服务期限：跟踪审计服务期限同实际施工工期，自跟踪审计合同签订之日起，至项目整体竣工结算审核完成（施工全过程造价跟踪审计服务）。2.5技术要求：审计结果必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求，质量保证。3.竞包人及项目负责人资格要求3.1已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且具有承担本项目能力的企业。3.2项目负责人资格要求：具有注册造价工程师（不含二级）或一级注册造价工程师注册证书（建筑专业）。以上专业可在造价师资格考试合格证书或技术职称证书或学历证书或造价员证书中体现。项目负责人不能为退休返聘人员。3.3本次发包不接受联合体竞包。第4页共643.4其他要求:（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年5月7日15时30分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：许云杰电话：0572-2931987发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达大厦4楼联系人：朱佳欣电话：0572-2566197监督小组：湖州织里童装园区经营管理有限公司发包监督小组联系人：沈俊杰电话：15757173200采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生第5页共64电话：0572-2377267、0572-22289638.软件技术支持联系人：国泰新点客服电话：4009280095转5联系人：国泰新点工作人员电话：0572-2375013（解工）CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。，第6页共64第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告1.1.5建设地点详见发包公告1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2服务期限详见发包公告1.3.3技术要求详见发包公告1.4竞包人资格要求详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间/年/月/日1.10.3预备会书面澄清的时间/年/月/日1.11偏离☑不允许□允许2.1构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价；2.2.1竞包人提疑的截止时间2024年5月3日23时59分59秒2.2.2竞包截止时间2024年5月7日15时30分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄条款号条款名称编列内容清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024年5月2日23时59分59秒3.1.1竞包文件包括的内容☑资格文件；☑技术文件；☑商务文件；□其他：。3.2.2最高竞包限价□无☑有，最高总限价：61.2万元；竞包报价不得高于最高总限价，否则作无效标处理。注：1、本项目服务金额以34000万元为基础测算，最终服务金额依据最终确定的建安工程结算审计价金额同比列调整（结算时最终服务费高于成交价，以成交价进行结算。）。3.3.1竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金不要求递交竞标保证金3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.4装订要求承包后中标人再提供完整的竞包文件（书面文件）5份、完整竞包文件的电子版1份，电子版以U盘的形式提供。4.1.1竞包文件递交竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传；4.2.1递交竞包文件地点开竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传4.2.2竞包文件是否退还□否☑是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅登录即可。网址：http://www.hzlscgfw.cn/5.2竞包程序竞包文件解密顺序：第8页共64条款号条款名称编列内容编列内容编列内容编列内容编列内容1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评审小组确定承包人）□是☑否，推荐的承包候选人数：3人。7.2评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台专栏公示期为3日。湖州市绿色采购服务平台专栏公示期为3日。湖州市绿色采购服务平台专栏公示期为3日。7.4履约担保无无无无无9需要补充的其他内容/10电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处第9页共64条款号条款名称编列内容理。11竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。第10页共64项目负责人简历表姓名姓名性别出生年月文化程度文化程度毕业院校、专业及时间担任项目负责人年限现任职务现任职务技术职称聘任时间证书名称及编号证书名称及编号证书名称及编号工作单位名称名称邮政编码工作单位地址地址身份证号主要经历第55页共64页不转包、不违法分包承诺书（发包人名称）：我公司参加了项目的竞包，若能中标，我公司郑重承诺如下：1、为保证项目进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责发包范围内的所有咨询服务，保证不会以任何形式转包、违法分包该项目咨询工作。2、如我公司违背了第1条承诺，你公司有权单方面解除合同。我公司自觉接受相关规定的处罚，并承担因转包或者违法分包的项目不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任。竞包人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日第56页共64页湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.中标后将项目转包，或违法分包；5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：年月日第57页共64页，拟投入本项目审计人员一览表项目名称：序号姓名性别出生年月注册证书及编号技术职称专业备注12345678910……注：此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。竞包人：（（盖章））法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日第58页共64页企业业绩一览表序号项目名称建安费（万元）项目内容合同签订时间委托单位委托单位联系人及电话竞包人：（（盖章））法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日第59页共64页竞包保证承诺函致（发包人名称）：我单位参加（项目名称）的公开发包，现郑重承诺如下：一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。二、存在以下行为之一的，愿意接受监督部门对我单位做出暂停6个月在湖州市范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：1、在规定的竞包有效期内撤销或修改竞包文件；2、如被确定为承包人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；3、在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日第60页共64页竞包函致：{发包人名称}1、根据你方发包项目编号为{项目编号}的{发包项目名称}项目发包文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以（大写）人民币（小写：￥元）的竞包报价，承担并完成上述审计合同所规定的范围和工作内容。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。3、如果你方接受我方的竞包，我方保证在竞包须知中规定的期限内开始本工程的跟踪审计工作。4、服务期限：（施工全过程跟踪审计）。5、如果我方承包，我方承诺达到的质量目标为：。6、如果我方承包，我方将按照发包文件和成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第3.3条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、项目负责人姓名及资格。竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日第61页共64页，竞包人认为需要加以说明的其他内容竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日第62页共64页第六章湖州市绿色采购服务平台收费标准一、一般采购1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）200020002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的1.5‰5000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。二、竞价采购服务收费标准如下：成交金额(元)收费标准10万以下（含）免费10万-100万（含）1.5%100万-400万（含）1.1%400万以上0.8%（1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。三、附则第63页共64页，湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。第64页共64页，织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目发包文件（电子全流程）项目发包编号：hzgq202404397发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司（盖单位章）发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年4月织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目发包文件（电子全流程）项目发包编号：hzgq202404397发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司（盖单位章）发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司（盖单位章）2024年4月目录第一章发包公告31.发包条件32.项目概况与发包范围33.竞包人及项目负责人资格要求34.发包文件的获取35.竞包文件的递交46.发布公告的媒介47.联系方式4第二章竞包人须知5竞包人须知前附表51.总则92.发包文件113.竞包文件124.竞包155.开标166.评审167.合同授予178.纪律和监督189.需要补充的其他内容1810．电子发包竞包19第三章评审办法20评审办法前附表201.评审方法212.评审标准213.评审程序24第四章合同27第五章竞包文件格式49竞包声明书49法定代表人身份证明书50竞包代表授权委托书51企业基本情况表52项目负责人简历表53不转包、不违法分包承诺书54湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书55拟投入本项目审计人员一览表56企业业绩一览表57竞包保证承诺函58竞包函59竞包人认为需要加以说明的其他内容60第六章湖州市绿色采购服务平台收费标准61第一章发包公告织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包项目【采用远程不见面开标方式】。本发包项目织里镇童装产业园三期（二标段）厂房改造工程（EPC）项目-二期跟踪审计服务项目，发包人为湖州织里童装园区经营管理有限公司，建设资金来源为自筹，出资比例为100%，发包代理机构为科信联合工程咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为hzgq202404397。2.项目概况与发包范围2.1发包范围：整个施工阶段（施工图纸范围内的土建、安装等工程）的跟踪审计相关服务，具体以发包人要求为准。2.2建设地点：位于织里镇，南侧为童装园路，西侧为代征道路。2.3发包规模：项目有三栋多层厂房、两栋高层宿舍楼、两栋门卫室、一栋配电房、一栋室外空调机房、一栋危险仓库以及一栋设备房组成。总用地面积119198.2平方米，其中净用地面积105087.6平方米。总建筑面积194947.23平方米，本次改造的总建筑面积约100024.48平方米，包括4号厂房整幢（总建筑面积59347.35平方米）及其屋顶增加的钢结构雨棚（建筑面积约3146.95平方米）；5号厂房二至四层（建筑面积为33698.05平方米）及其增加的钢结构雨棚（建筑面积约3003.97平方米）；新增2处钢结构连廊（建筑面积约800.16平方米）；新增2处电梯改造工程、新增门卫室工程（建筑面积约28平方米）。2.4服务期限：跟踪审计服务期限同实际施工工期，自跟踪审计合同签订之日起，至项目整体竣工结算审核完成（施工全过程造价跟踪审计服务）。2.5技术要求：审计结果必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求，质量保证。3.竞包人及项目负责人资格要求3.1已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且具有承担本项目能力的企业。3.2项目负责人资格要求：具有注册造价工程师（不含二级）或一级注册造价工程师注册证书（建筑专业）。以上专业可在造价师资格考试合格证书或技术职称证书或学历证书或造价员证书中体现。项目负责人不能为退休返聘人员。3.3本次发包不接受联合体竞包。3.4其他要求:（1）本项目采用电子发竞包，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；（2）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。4.发包文件的获取4.1已注册用户，请登录湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）—“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2375013；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年5月7日15时30分。竞包人应在竞包截止时间前，登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录——上传竞包文件模块，上传CA加密后的电子竞包文件。5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。7.联系方式发包人：湖州织里童装园区经营管理有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇佛仙路288号联系人：许云杰电话：0572-2931987发包代理机构：科信联合工程咨询有限公司地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道清远路699号福美达大厦4楼联系人：朱佳欣电话：0572-2566197监督小组：湖州织里童装园区经营管理有限公司发包监督小组联系人：沈俊杰电话：15757173200采购平台：湖州市绿色采购服务平台地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号联系人：陈先生电话：0572-2377267、0572-22289638.软件技术支持联系人：国泰新点客服电话：4009280095转5联系人：国泰新点工作人员电话：0572-2375013（解工）CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话：4000878198远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到开标现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。第二章竞包人须知竞包人须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4发包项目名称详见发包公告1.1.5建设地点详见发包公告1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2服务期限详见发包公告1.3.3技术要求详见发包公告1.4竞包人资格要求详见发包公告1.9.1踏勘现场☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1竞包预备会☑不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.10.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.11偏离☑不允许 □允许2.1构成发包文件的其他资料发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价； 2.2.1 竞包人提疑的截止时间2024年5月3日23时59分59秒2.2.2竞包截止时间2024年5月7日15时 30分（以电子交易平台时间为准）2.2.3提疑、答疑澄清的方式提疑：竞包人对发包文件有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录——进入项目—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/) —“发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。 查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台---相应项目公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024年5月2日23时59分59秒3.1.1竞包文件包括的内容☑资格文件； ☑技术文件； ☑商务文件；□其他：。3.2.2最高竞包限价□无☑有，最高总限价：61.2万元；竞包报价不得高于最高总限价，否则作无效标处理。注：1、本项目服务金额以34000万元为基础测算，最终服务金额依据最终确定的建安工程结算审计价金额同比列调整（结算时最终服务费高于成交价，以成交价进行结算。）。3.3.1 竞包有效期60日历天（从竞包截止之日起计算）。3.4.1竞包保证金不要求递交竞标保证金 3.5.3竞包文件签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。3.5.4装订要求承包后中标人再提供完整的竞包文件（书面文件）5份、完整竞包文件的电子版1份，电子版以U盘的形式提供。4.1.1竞包文件递交竞包文件（CA 加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台——供应商登录—“上传竞包文件”模块上传；4.2.1递交竞包文件地点开竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：竞包文件（CA 加密后的电子竞包文件）：登录湖州市绿色采购服务平台上传4.2.2竞包文件是否退还□否☑是，退还时间：已上传竞包文件但未成功解密的，予以退还。5.1竞包时间和地点竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市绿色采购服务平台－选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://www.hzlscgfw.cn/ 5.2竞包程序竞包文件解密顺序：1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅。3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、发包人线上解密、竞包文件导入等全程操作；6、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布竞包会议结束。注：1.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；2.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视作撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成：3 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于 2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。7.1定标方式（是否授权评审小组确定承包人）□是☑否，推荐的承包候选人数：3人。7.2评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台专栏公示期为 3 日。7.4履约担保无9需要补充的其他内容/10电子发包竞包□否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。11竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。1.总则1.1项目概况1.1.1参照有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行发包。1.1.2发包人：见竞包人须知前附表。1.1.3发包代理机构：见竞包人须知前附表。1.1.4发包项目名称：见竞包人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见竞包人须知前附表。1.1.6项目发包规模：见竞包人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见竞包人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见竞包人须知前附表。1.3发包范围、服务时间、质量要求1.3.1发包范围：见竞包人须知前附表。1.3.2服务期限：见竞包人须知前附表。1.3.3技术要求：见竞包人须知前附表。1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备以下要求：见竞包人须知前附表；1.4.2是否接受联合体竞包:本项目不接受联合体竞包。1.4.3其他要求：竞包人不得存在下列情形之一。（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本发包项目提供发包代理服务的；（4）与本发包项目发包代理机构同为一个法定代表人的；（5）与本发包项目发包代理机构相互控股或参股的；（6）与本发包项目发包代理机构相互任职或工作的；（7）被责令停业的；（8）被暂停或取消竞包资格的；（9）财产被接管或冻结的；（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（11）被录入检察机关行贿犯罪档案的；（12）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；1.5费用承担1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2承包后，承包人需向湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）交纳交易服务费，收费标准详见《湖州市绿色采购服务平台收费标准》。1.5.3本项目招标代理费8000元整，由中标单位在领取中标通知书时一次性缴纳给代理机构。1.5.4不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。1.5.5成交后，发包人、成交人需向湖州市绿色采购服务平台缴纳交易服务费，收费标准如下：（1）工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）2000 2000（2）货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的 1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的 1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的 1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的 1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的 1.5‰5000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。户名：湖州市联合产权交易有限公司；账号：以缴费流程页面上生成的缴纳账号为准；开户行：湖州银行股份有限公司吴兴支行。注意：交易服务费须单笔足额缴纳至实时生成的唯一收款账号中。超额、不足、分批次缴纳或自行转账至其他账户均视为无效缴纳，须重新缴纳后申请原缴纳费用退款。联系电话：0572-2373070。操作方法详见：https://www.hzlscgfw.cn/dtgg/20240227/81034cc2-7ade-47a6-a091-8caf5d4265b8.html1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。1.10竞包预备会（本项目不作要求）1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.发包文件2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括：（1）发包公告；（2）竞包人须知；（3）评审办法；（4）合同条款及格式；（5）竞包文件格式；（6）竞包人须知前附表规定的其他资料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。3.竞包文件3.1竞包文件的组成3.1.1资格文件主要包括以下内容：（1）有效的企业营业执照；（2）提供由开户银行出具的基本账户证明（开户许可证或银行基本存款账户开户信息）；（3）竞包声明书；（4）法定代表人身份证明书；（5）竞包代表授权委托书及代理人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。如为退休人员，提供退休证明及企业聘用合同。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；（如授权委托代理人）（6）项目负责人简历表；（7）拟投入项目负责人注册证书及社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明）；（8）《拟投入本项目审计人员一览表》及人员证书、社保证明；【本项目人员基本配备不少于5人：其中项目负责人1人；其他审计人员不少于3人,（其中：建筑专业不少于1人、安装专业不少于2人，均为二级及以上注册造价工程师，以上专业可在造价师资格考试合格证书或技术职称证书或学历证书或造价员证书中体现。现场常驻人员1名（建筑专业二级及以上注册造价工程师）】。（社保证明为社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。拟投入本项目人员不能为退休返聘人员。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。）不满足基本配备的以无效竞包处理。注：团队人员应具备以下条件：（1）具备熟练的相应专业知识和技能；（2）具备较好的沟通协调能力；（3）具有较好的从业素质。（4）在项目施工期间各专业造价人员根据需要必须驻场进行造价咨询。常驻现场咨询人员（建筑专业二级及以上注册造价工程师）要求至少1名，每月要求到位率90%，每少1天，从签约酬金中扣罚10000元，每月少于20天视为情节严重，招标人有权解除合同。常驻现场咨询人员（建筑专业二级及以上注册造价工程师）不包括项目负责人和其他咨询人员，在项目施工期间各专业造价人员（其他咨询人员）根据需要驻场进行造价咨询。（9）湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书;（10）竞包保证承诺函；（11）不转包、不违法分包承诺书；（12）竞包人认为需要提供的文件和资料。3.1.2技术文件主要包括下列内容：（1）企业基本情况表；（2）整体实施方案；（3）审价质量保证措施；（4）合理化建议；（5）项目负责人实力；（6）团队力量；（7）企业业绩；（8）竞包需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他技术资信资料）。以上详细内容详见第三章评审办法中的技术计分标准，并严格按照技术文件评审说明的要求提供有关证明材料。3.1.3商务文件主要包括下列内容：（1）竞包函；（2）竞包报价需要说明的其他文件和说明。注：以上资料由竞包人以扫描件电子件形式上传至系统设置的模块中，竞包人必须确保提供的扫描件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假行为按相关法律法规处理。3.2竞包报价3.2.1竞包报价是竞包人在工程跟踪审计服务期内完成发包文件规定的所有服务内容所需的人工费、材料设备费、办公、交通、仪器设施、管理、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险；相关费用均包含在本次报价中，发生后不再另行计价。其市场风险由竞包人承担。竞包人应根据发包公告中规定的服务期、服务范围、服务内容、人员要求进行报价，竞包人未填报的费用视为已包含在其他报价中。3.2.3每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。发包人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。3.2.4竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。3.2.5本次发包项目发包人设有最高竞包限价，竞包人的竞包报价不得超过最高竞包限价。3.2.6发包人拒绝接受竞包报价高于最高竞包限价的竞包人成为成交候选人。3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效。3.4竞包保证金（本项目无需提供）3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4规定形式及数额交纳竞包保证金3.4.2竟包保证金是竟包文件的一个组成部分。竟包人不按本章第3.4.1项要求提交竟包保证金的，评标委员会将否决其竟包。3.4.3发包人与成交人签订合同后5日内，向未成交的竟包人和成交人退还竞包保证金(无息)3.5其他情形3.5.1有下列情形之一的，暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。(1)竟包人在规定的竟包有效期内撤销或修改其竟包文件的;(2)成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件的；(3)竟包人串标、围标、弄虚作假行为的。3.6竞包文件的编制3.6.1CA加密电子竞包文件应按第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。3.6.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关服务时间、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.6.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。3.6.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。3.6.5注册及标书制作工具注册及标书制作工具相关下载地址：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/sec.html3.6.6电子竞包流程如下：供应商登录→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。4.竞包4.1竞包文件密封和标记4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台－供应商登录－电子竞包交易平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于3个的，发包人将依法重新组织竞包。4.2竞包文件的递交4.2.1在竞包人须知前附表4.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.2.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。4.3竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表4.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。5.开标5.1竞包时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第4.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台－不见面开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。5.2竞包程序详见竞包人须知前附表5.2。5.3竞包异议竞包人对竞包过程有异议的，应当通过湖州市绿色采购服务平台－不见面开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。6.评审6.1评审委员会6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（5）与竞包人有其他利害关系的。6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评审6.3.1评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再评技术文件，最后评审商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。6.3.2评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见竞包人须知前附表。7.合同授予7.1定标方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评标委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐承包候选人。最终得分相同时，报价低的入围;得分相同且报价也相同的由招标人随机抽取承包单位。7.1.2评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停发包竞包活动。7.3成交通知7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的成交候选人为承包人，排名第一的成交候选人放弃承包、因不可抗力因素不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为承包人，也可以重新发包。7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将承包结果通知未承包的竞包人。7.4履约担保（若需提供）7.4.1在签订合同协议书之前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交价的/%。7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当自承包通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。8.纪律和监督8.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。8.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。8.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。9.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表第9条款号。10．电子发包竞包本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、递交、开标、评审等的具体要求，见竞包人须知前附表。11.其他（发包人要求）11.1跟踪审计单位应与监理办公场地为同一处，不得与施工单位的办公场地同一处，其生活、办公用房及必需的办公（含电脑）、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、实验仪器均由竞包单位自备，其费用计入服务费报价中。11.2发包文件及竞包文件若存在明显错误的，例如计量单位错误等，在竞包过程中未及时发现并纠正错误的，在成交后，发包人有权对错误项在成交价不变的情况下进更正。11.3其他事项请参照发包答疑。第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准资格文件审查形式评审标准竞包人名称与营业执照一致资格文件审查形式评审标准竞包人资格要求符合第二章竞包人须知1.4及发包公告要求等资格文件审查形式评审标准签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）资格文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清资格文件审查形式评审标准竞包书唯一未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形资格文件审查形式评审标准其他不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。资格文件审查资格评审标准资格文件组成符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。技术文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致技术文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）技术文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清技术文件审查形式评审标准竞包文件响应符合发包文件中实质性的要求技术文件审查形式评审标准其他符合第三章评审办法要求技术文件审查技术评审详见技术资信标计分标准2.2.2商务文件审查形式评审标准竞包人名称与资格文件一致商务文件审查形式评审标准签字盖章符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章）商务文件审查形式评审标准竞包文件编制按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清商务文件审查形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。商务文件审查形式评审标准其他竞包文件未附有发包人不能接受的条件。商务文件审查商务评审竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定商务文件审查商务评审竞包报价1、报价不得高于最高竞包限价；2、竞包函中的报价与解密后交易系统平台公布的开标记录报价一致。商务文件审查商务评审服务时间符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定商务文件审查商务评审质量要求符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定商务文件审查商务评审竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定商务文件审查商务评审采购清单符合给出的范围及数量商务文件审查商务评审技术标准和要求符合规定商务文件审查商务评审其他要求符合第二章“竞包人须知”第3.1.2项规定，符合法律法规规定的实质性条款。评标分值计算条款内容编列内容评标分值计算2.2.1分值构成（总分100分）商务标：100分技术标：100分权重：商务80%，技术20%评标分值计算2.2.2技术标评定按第三章2.2.2条规定评定评标分值计算2.2.3商务标评定按第三章2.2.3条规定评定评标分值计算2.2.4商务标得分按第三章2.2.3条规定计算评标分值计算最终得分最终得分=商务标得分×商务标权重+技术标得分×技术标权重串标形为3.4串通竞包的判定 按第三章3.4规定1.评审方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以技术资信得分高的优先；技术资信得分相等的，以商务报价低的优先；商务得分相等的，以竞包报价低的优先。上述均相同的以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。2.1.3技术评审标准：见评审办法前附表。2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。2.2最终得分与评分标准2.2.1竞包人最终得分最终得分=商务标得分×商务标权重+技术标得分×技术标权重2.2.2技术资信评定序号评分项目评分内容和标准分值1整体实施方案方案内容完整（包括跟踪审计及清单控制价的核定内容）、准确、详细，程序规范，措施得力，内容符合建设项目特点和发包文件的要求。综合评审，最高得15分，未提供不得分。0-15分2审价质量保证措施1.审价质量内控制度内容是否健全、完整，综合评审，最高得7分。未提供不得分。0-7分2审价质量保证措施2.项目施工阶段全过程造价控制的质量及进度保证措施，综合评审，最高得7分。未提供不得分。0-7分2审价质量保证措施3.施工过程中各类联系单的审核处理方案，综合评审，最高得7分。未提供不得分。0-7分2审价质量保证措施4.实施过程中与各方（设计方、施工方、监理方、终审方等）的沟通措施，综合评审，最高得6分。未提供不得分。0-6分2审价质量保证措施5.跟踪审计服务提交成果方面的措施是否严谨、准确，综合评审，最高得6分。未提供不得分。0-6分2审价质量保证措施6.跟踪审计服务保障方面的措施是否得力、到位，综合评审，最高得6分。未提供不得分。0-6分2审价质量保证措施7.针对本项目的其他服务优化措施，综合评审，最高得6分。未提供不得分。0-6分3合理化建议针对本项目的合理化建议措施的合理性、可行性，及是否切合本项目实际，可结合以往项目案例及工作经验，综合评审，最高得10分，未提供不得分。0-10分4项目负责人实力拟投入项目负责人具有高级工程师及以上技术职称证书，得5分；中级工程师技术职称证书的，得3分；本项最高得5分，未提供不得分。注：以最高技术职称计取，提供人员技术职称证书扫描件加盖公章，否则不予认可。0-5分5团队力量拟投入本项目团队人员中，满足本项目人员基本配备外，额外增加注册造价工程师（不含二级）或一级注册造价工程师的，每人得5分，最高得15分。未提供不得分。注：提供人员注册证书及社保证明扫描件加盖公章，否则不予认可。人员社保为社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，亦可通过网上社保查询系统进行截图。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。0-15分6企业业绩2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），竞包人承接过单个房建类跟踪审计项目业绩，工程建安费达20000万元及以上的每个得5分，本项最高得10分；未提供不得分。注：1.合同中包含跟踪审计内容的均予以认可；2.提供体现签订时间的合同扫描件（合同中未体现建安费金额或项目内容的，须同时提供相应资料辅助证明），否则不予认可；3.提供的业绩必须是已完成或正在进行中的项目（提供承诺书或相关证明资料），已暂停、已终止或已解除的合同不予认可。0-10分评审说明：1、上述评分内容缺项的不得分。2、评分时按所有有效专家评审分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。3、以上评分内容所涉及的证书、文件等证明材料有关内容必须真实可靠，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包。4、以上评分内容所涉及的证书、业绩证明文件等时间均以相应文件落款时间为准。5、公共投资项目：根据《浙江省审计厅关于印发浙江省公共投资项目预算执行审计实施细则等三项制度的通知》中第二条指出：公共投资项目是指由政府主导的基础性、公共性、公益性投资建设项目，具体包括：（一）政府投资或以政府投资为主的项目；（二）全部和主要使用政府部门管理或者受政府委托管理的公共资金的项目；（三）政府与社会资本合作的项目；（四）国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业（含金融机构）投资的项目；（五）其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目。2.2.3商务文件评定商务标总分100分，按以下标准评定。（一）有效标的确定本项目竞包人的竞包单价不得超过发包文件的要求，竞包人的有效报价高于发包最高限价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。本项目以有效竞包总价作为商务标的评标价，以下竞包报价均指竞包人的竞包总价。按以上要求进行所有评标后，在有效竞包报价中去除有效低价竞包报价后，剩余为最终有效合理竞包报价。2.最佳报价的确定：1、凡有效竞包报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值)8％及以上，其竞包为有效低价竞包报价。2、所有最终有效合理竞包报价的平均值为最佳报价。（三）竞包报价评定各有效竞包报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.4分；当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.2分。最终得分=技术部分得分×权重20%+商务部分得分×权重80%3.评审程序3.1初步评审3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。3.1.2竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：（1）第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.2详细评审3.2.1评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。按本章第2.2.2规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.3竞包文件的澄清、补正和否决3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3.3.3评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。3.3.4有效竞包不足3家，如评标委员会认为缺乏竞争性的，可以拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。3.4串通竞包行为3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；（二）竞包人之间约定承包人；（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。3.4.2有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；（六）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号或同一造价工具加密器等等）。3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；3.5弄虚作假的行为竞包人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（一）使用伪造、变造的许可证件；（二）提供虚假的财务状况或者业绩；（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（四）提供虚假的信用状况；（五）其他弄虚作假的行为。4.合同（以最终合同签订为准）合同编号：GF—2019—0212【】委托人：咨询人：第一部分协议书委托人（全称）：咨询人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、项目概况1．项目名称：2．工程地点：3．工程规模：4．投资金额：5．施工工期：6.服务期限：二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：1、项目投资的控制：通过项目清单、工程计量审核等阶段性进行项目投资的控制分析，提出造价控制合理意见，确保有效地控制项目投资且不得出现最终项目投资超过概算的情况发生。2、进度款审核：负责对承包人报送的每季度(期)完成进度款季度报表进行审核，并提出当季度(期)付款建议书，坚决杜绝工程款超付现象。3、设计变更审核：积极配合业主，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行情，提出建设性的优化方案。经常深入施工现场，掌握工程进展及变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料。检查工程设计变更手续是否合理、及时、完整、真实。4、现场签证审核：与建设单位、监理单位、施工单位共同参与现场签证的原始记录，并进行必要的拍照、摄像，留取证据掌握真实资料。并监督检查现场签证项目的内容是否属实。5、参与重要部位隐蔽工程的查看和验收：参与重要部位隐蔽工程的查看和验收，重点关注其真实性以及是否按设计规范、设计要求完成等，涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。6、参与特殊材料、设备的定价工作：参与清单中的无价材料、设备的询价及定价工作，并提出合理化建议。无价材料的最终询价结果需得到甲方认可。7、参与工程造价控制的有关会议及工地监理例会：参与工程造价控制的有关会议，参加工地监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。8、现场查勘：适时对施工现场进行查勘，核实有关设计变更及签证，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。9、提交跟踪审计实施方案，经甲方审核确认，施工过程中严格按照审计实施方案开展跟踪审计工作。三、服务期限本合同约定的跟踪审计服务期限同实际施工工期，自跟踪审计合同签订之日起，至项目整体竣工结算审核完成（施工全过程造价跟踪审计服务）。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：中价协[2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。五、酬金或计取方式酬金包括正常工作酬金和附加工作酬金。1.正常工作酬金：2.计算方式：3.附加工作酬金：如有，双方另行协商六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:1.成交通知书或委托书（如果有）；2.竞包函及竞包函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：湖州市吴兴区九、合同生效本合同自签字盖章之日起生效。十、合同份数本合同一式6份，具有同等法律效力，其中委托人执3份，咨询人执3份。委托人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）代理人：（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：住所：住所：账号：账号：开户银行：开户银行：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：第二部分通用条款1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.1词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。1.2语言本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.3合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.协议书2.成交通知书或委托书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.竞包函及竞包函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；6.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。若通用条款与专用条款的条款相冲突，以专用条款为准。1.4适用法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地**府规章等。合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。2.委托人的义务2.1提供资料委托人应当在专用条件约定的时间内，按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。2.2提供工作条件委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。2.2.12.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用由委托人提供的房屋及设备。2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。2.3合理工作时限委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。2.4委托人代表委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。2.5答复委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。2.6支付委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。3.咨询人的义务3.1项目咨询团队及人员3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。3.1.2项目负责人咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与竞包文件载明的一致。3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：（1）存在严重过失行为的；（2）存在违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。3.2咨询人的工作要求3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。3.3咨询人的工作依据咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。3.4使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。4.违约责任4.1委托人的违约责任4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。4.2咨询人的违约责任4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。5.支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。5.2支付申请咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3支付酬金支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有异议部分的支付委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6.合同变更、解除与终止6.1合同变更6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。6.2合同解除6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；（3）因不可抗力致使合同无法履行；（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。6.3合同终止除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；（3）咨询人将委托人提供的资料交还。7.争议解决7.1协商双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。7.2调解如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.其他8.1考察及相关费用除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。8.2保密在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。8.3联络8.3.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。8.3.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。8.3.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。8.4知识产权除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。第三部分专用条款1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.2语言本合同文件除使用中文外，还可用/。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的解释顺序为：（1）协议书（2）中标（或成交）通知书或委托书（如果有）；（3）专用条件及附录；（4）通用条件；（5）竞包函及竞包函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；（6）其他合同文件1.4适用法律本合同适用的其他规范性文件包括:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018年版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018年版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018年版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018年版）及国家、省、市最新的有关法律、法规文件。2.委托人的权利和义务2.1提供资料委托人按照约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：。2.2提供工作条件2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：/。2.4委托人代表委托人代表为：，其权限范围：代表委托方对关于本项目工程造价服务工作进行监督管理，对造价咨询服务质量进行评价，负责造价咨询服务工作所需资料及咨询成果报告的移交及接受，负责造价咨询服务会议组织及下达委托人咨询服务工作的服务要求以及咨询服务工作的沟通协调。2.5答复委托人同意在10日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。2.7委托人其他权利义务2.7.1委托人负责接收被审计单位的资料并移交给咨询人。2.7.2由委托人复核和审定咨询人撰写的审计报告后，统一出具审计结果文书。2.7.3委托人负责审计档案立卷、归档和指导工作。2.7.4委托人负责对咨询人的审计质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核工作。3.咨询人的权利和义务3.1项目咨询团队及人员3.1.1项目咨询团队人员数量为人，其中项目负责人人，驻点服务人。团队人员应具备以下条件：（1）具备熟练的相应专业知识和技能；（2）具备较好的沟通协调能力；（3）做好审计咨询服务工作；（4）具有较好的从业素质。项目施工期间各专业造价人员根据需要进行审计服务。3.1.2项目负责人为：，项目负责人为履行本合同的权限为：代表咨询人履行合同约定的相关义务并对造价咨询工作进行沟通协调。3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：项目负责人及拟投入人员均不得随意更换，确需更换的，必须取得委托人的书面同意，且调整后人员资格、职称不得低于调整前的人员，否则项目业主有权单方终止合同。如在服务期间，项目班子成员编制成果造成发包人不满意的，委托人有权要求咨询人更换相关人员，直至满意为止。3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按项目的实际需求，委托人有权要求咨询人随时增派相关专业造价咨询人员，咨询人需无条件服从，由此引起的相关费用请咨询人在报价中综合考虑，不另行增加费用。3.2咨询人的工作要求3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：合同签订后7日内。咨询人向委托人提供的资料包括：工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、审计实施方案等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：按委托人要求的份数提供。3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3日内给予书面答复。3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。3.2.7咨询人其他义务3.2.7.1咨询人应在人员安排上给予及时保障，在接到委托人通知后咨询人派出竞包时指定的审计人员从事该项工作。3.2.7.2咨询人不得将委托人组织的业务转包或分包给其他单位或个人。否则需要承担因此给委托人造成的全部损失。3.2.7.3咨询人保证在开展审计业务时，严格遵守《建设部令149号》、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》和委托人的内部规章制度，按照委托人的工作程序和统一格式进行审计，接受委托人的业务监督。3.2.7.4咨询人审计人员在办理审计事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公，并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审计任务时，应当真实反映审计结果，客观评价审计事项。3.2.7.5咨询人应按照审计方案规定的内容进行审计。负责审计事项的取证，证据收集和资料移送，并撰写审计报告。审计报告需经委托人、施工单位认可。3.2.7.6因咨询人原因导致跟踪审计结果有严重错误，并造成委托人经济损失的，咨询人应承担相应的经济责任。3.2.7.7咨询人在跟踪审计过程中，所有的文件均应用电脑生成，并将打印好的各个文件和电子文档一并交给委托人。3.7.8咨询人如因其他原因被中止参与组织审计，仍应协助委托人完成已组织跟踪审计的后续工作，否则委托人有权扣除咨询人该项目的跟踪审计费用，并取消其以后承接组织跟踪审计业务的资格。3.2.7.9无特殊原因，咨询人不能拒绝或推托委托人分派的项目任务。3.2.7.10咨询人应按竞包文件中承诺的时间、工作要求来完成审计任务。3.2.8组织跟踪审计的业务范围和内容；3.2.8.1根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；3.2.8.2参与造价控制有关的工程会议，出具相关书面意见；3.2.8.3负责对承包人报送的每期完成进度款报表进行审核，并提出当期付款建议书；3.2.8.4承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；3.2.8.5协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，出具跟踪审计意见单。3.2.8.6参与施工过程中材料询价定价过程，出具跟踪审计意见单。3.2.8.7主动控制项目成本，包括对施工图纸的审核、隐蔽验收、现场计量，以及造价分析、成本测算等，配合业主做好相关服务工作。3.2.8.8现场咨询人员每天记录当天完成的工程量，并做好拍照或视频记录。3.2.8.9每月月底向发包人报送造价控制月报，月报中反映出本月完成的项目内容、已完成的工程量、已完成的造价、与计划的比较等，有效监控投资费用。3.2.8.10提供与造价控制有关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。3.2.8.11每月提交跟踪审计月报（包括但不限于工作内容、审计事实、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果）。3.2.8.12对于隐蔽工程、交叉工程、临时工程等完工后无法再行核查的工程量及时进行核实，并做好现场记录和取证工作，对关键部分需拍下照片作为依据。3.2.8.13完成本工程竣工后的相关结算内部审核工作，配合完成项目结算审核和决算工作。3.2.9跟踪审计查证范围和质量要求：按照跟踪审计实施方案和有关质量管理办法执行。3.2.10咨询人对项目中所涉及的图纸、文字资料等相关信息需严格保密，不得对外流传，不得遗失相关资料，工作完成后需将相关图纸等资料交还委托人。3.3咨询人的工作依据经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：国家、省、市有关法律、法规及造价文件。3.4使用委托人房屋及设备的返还咨询人应在本合同终止后/日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为_/。4.违约责任4.1委托人的违约责任4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：另行协商。4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：另行协商。4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：另行协商。4.2咨询人的违约责任咨询人未按照本项目所涉文件（包括但不限于专用合同、通用合同等）约定的义务履行的均视为违约，咨询人违约金的计算及支付方法如下：4.2.1若工作中出现问题按如下方式进行扣罚：4.2.1.1咨询人应按发包人格式编制工程造价指标分析，并出具最终成果时同时提交于发包人。若咨询人未提交或编制的工程造价指标分析出现错误严重的，一次性扣罚总咨询费用的5%。4.2.1.2按委托人要求咨询人未在限期内完成委托人交代的任务，每延迟一天，扣罚酬金50000元/天。4.2.1.3项目结束后，咨询人应及时将资料移交给委托人。资料移交时间应在该项目的竣工验收后的10个工作日内，且资料内容满足委托人要求。如因咨询人原因不能按时移交的，每拖延1天扣10000元/天在酬金中扣除。咨询人对审计变更预算处理不到位扣罚10000元/次。4.2.1.4过程中须配合委托人的工作安排，若无正当理由推托、懈怠等情况，每次扣罚20000元；如类似事件发生2次，将翻倍处罚；如类似事件发生3次及以上的，委托人有权解除合同。4.2.1.5咨询人造价控制人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，对委托人造成损失的，或构成犯罪的，委托人将不予以支付咨询费，并有权解除合同；咨询人需要承担因此给委托人造成的所有损失。4.2.1.6委托人或上级审计主管部门有权对咨询人完成的造价控制项目进行复核。每个项目复核的差错率（委托人复核的再核减额/咨询人确认的核减额×100％）达到30％（含）以上，委托人将扣罚咨询人签约酬金的10%，在本协议服务期间有二次（含）以上上述差错行为的，委托人有权解除合同。4.2.2人员到位情况4.2.2.1咨询人没有按竞价时指定的项目负责人及咨询人员从事全过程造价控制的，委托人将扣除咨询人扣罚签约酬金的10%，委托人有权解除合同。4.2.2.2项目负责人要求每周不少于3天驻现场，每少1天，从签约酬金中扣罚20000元，每月少于10天或一周未驻现场则视为情节严重，招标人有权解除合同。4.2.2.3常驻现场咨询人员要求不少于1名，每月要求到位率90%，每少1天，从签约酬金中扣罚10000元，每月少于20天视为情节严重，招标人有权解除合同。4.2.2.4咨询人在服务期内，如若不积极配合委托人项目接洽、审计、汇报、后期服务等工作的，委托人有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由咨询人承担。5.支付5.1支付货币币种为：人民币，汇率为：/，其他约定：/。5.2支付申请咨询人应在本合同约定的每次应付款日期3日前，向委托人提交支付申请书。5.3支付酬金5.3.1正常工作酬金的支付：1、跟踪审计费用每年年底甲方支付实际完成工程量的80%，工程完成竣工验收并合格，所有资料按照甲方存档资料整理要求提交给甲方后付至合同价的85%，余款待工程完成结算审核且出具审核报告后付清。注：1.具体付款由业主根据实际情况支付。2.付款前咨询人应先开具增值税专票并送达委托人，否则，委托人有权拒付款项，并不视为违约。6.合同变更、解除与终止6.1合同变更6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：/。6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：/。6.2合同解除6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：/。6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：/。7.争议解决7.2调解如果双方不能在/日内解决本合同争议，可以将其提交/进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：（1）提请湖州市仲裁委员会进行仲裁。（2）向湖州市吴兴区人民法院提起诉讼。8.其他8.1考察及相关费用咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人支付。差旅费及相关费用的支付：由咨询人自行负责。8.2奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定：/。8.3保密委托人申明的保密事项和期限：/。咨询人申明的保密事项和期限：/。第三人申明的保密事项和期限：/。8.4联络8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在__3_日内送达对方指定的接收人和送达地点。8.4.2委托人指定的送达接收人：，送达地点：，电子邮箱：。咨询人指定的送达接收人：，送达地点：，电子邮箱：。8.5知识产权委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。8.6安全在合同履行期间，咨询人对其派出的人员和设备负安全责任，做好安全培训及安全措施，如因咨询人安全问题受到处罚、赔款、纠纷或因此而引起委托人经济损失的，均由咨询人承担责任。9、其它要求9.1本项目项目负责人即为本项目总负责人，亦为本项目的联系人。每周在现场时间不少于2天，项目负责人必须时时掌握项目情况，与委托人进行沟通与汇报。咨询人在跟审过程中碰到的任何问题必须及时反馈给委托人。9.2现场常驻造价咨询人员必须认真负责，责任心强，熟悉造价方面的专业知识，能熟练掌握造价方面的计价规则。9.3咨询人应符合国家相关法律法规、行业从业规范，应具备完整的质量控制体系和管理制度，并与委托人签订廉政建设目标责任书。10、咨询人在进行跟踪审计过程中有下列行为者，将被终止合同，同时委托人可要求咨询人承担违约金为合同价款的30%：10.1咨询人串通工程项目建设有关单位，对工程签证等确定工程造价的重要依据弄虚作假；10.2咨询人无正当理由，未按委托单位规定期限完成项目审计任务；10.3因咨询人责任，导致审计结论严重失真；10.4咨询人违反执业操守，利用审计机会谋取私利。10.5咨询人将审计业务转包或分包给其他单位或个人。11、如因咨询人未尽到工程造价控制及咨询责任等原因，使工程造价控制出现以下几种情况时，咨询人应承担相应的赔偿责任，赔偿金为合同价款的30%，但赔偿金总额不得超过合同总价。11.1违反《建设工程工程量清单计价规范》规定的；11.2违反省、市建设行政主管部门有关工程计价规定的；11.3超出本身业务范围的；11.4重新组价的综合单价组价明显不符合工程实际施工方法、技术措施的；或明显偏离市场价；11.5进度工程量不按规定时间计算工程量的；12、下列情况，每出现一次，委托人将按咨询合同价款的20%予以扣罚，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由咨询人自负。12.1合同执行期间，咨询单位或者其他成员拒绝接受委托人管理，咨询人员不能胜任本职工作，而咨询单位又不能按委托人要求及时更换；12.2咨询人员严重失职或向承包单位私自安插施工队伍、吃、拿、卡、要、报私账、受贿，工作期间徇私舞弊，给委托人造成损失；12.3合同履行期间，咨询人员对委托人下达的指令不能按期落实，造成进度缓慢，工作延误，委托人认为咨询单位不能胜任咨询工作。12.4合同履行期间，咨询单位人员有严重违反合同约定的其他行为；12.5该项目竣工结算核减率超过10%。13、项目完成后提交成果资料，资料清单如下：①全过程造价控制日记（可以为复印件）一份；②变更联系单一份③工程款支付审批表一份；④询价、定价依据一份；⑤跟踪审计月度报告、跟踪审计总结一份⑥造价分析一份；⑦清单及控制价的核定编制成果文件二份；⑧发包人认为需要提供的其他资料；附件1：施工全过程造价跟踪咨询服务人员表序号姓名岗位资质等级证书编号联系电话1项目负责人2专业造价人员3专业造价人员4专业造价人员（驻点）5...67工程建设项目廉政合同工程项目名称：工程建设地址：建设单位：施工单位：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。3.乙方的责任乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。4.违约责任（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法人代表人：法人代表人地址：地址：电话：电话：年月日年月日监督单位（盖章）第五章竞包文件格式（未提供格式的，格式自拟）竞包声明书（发包人名称）：本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受监管部门的行政处罚。特此声明。竞包人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日法定代表人身份证明书（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为。特此证明法定代表人身份证（正、反面）竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日竞包代表授权委托书本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（发包人）的项目的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。代理人身份证（正、反面）代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：职务：竞包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日企业基本情况表企业名称注册地址邮政编码联系方式联系人手机号码联系方式传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围备注项目负责人简历表姓 名性 别出生年月文化程度毕业院校、专业及时间担任项目负责人年限现任职务技术职称聘任时间证书名称及编号工作单位名称邮政编码工作单位地址身份证号主要经历不转包、不违法分包承诺书（发包人名称）：我公司参加了项目的竞包，若能中标，我公司郑重承诺如下：1、为保证项目进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责发包范围内的所有咨询服务，保证不会以任何形式转包、违法分包该项目咨询工作。2、如我公司违背了第1条承诺，你公司有权单方面解除合同。我公司自觉接受相关规定的处罚，并承担因转包或者违法分包的项目不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任。竞包人：（盖章）法定代表人：（签名或盖章）日期：年月日湖州市国企采购项目竞包人廉洁守信承诺书本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；4.中标后将项目转包，或违法分包；5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；2.报销应由上述单位或个人支付的费用；3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；5.无偿或明显低于市场价装修住房。三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。法定代表人：（签名或盖章）承诺单位（公章）：承诺日期：年月日拟投入本项目审计人员一览表项目名称：序号姓名性别出生年月注册证书及编号技术职称专业备注12345678910……注：此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。竞包人：（（盖章））法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日企业业绩一览表序号项目名称建安费（万元）项目内容合同签订时间委托单位委托单位联系人及电话竞包人：（（盖章））法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）日期：年月日竞包保证承诺函致（发包人名称）：我单位参加（项目名称）的公开发包，现郑重承诺如下：一、按照发包文件的规定，履行竞包义务。二、存在以下行为之一的，愿意接受监督部门对我单位做出暂停6个月在湖州市范围内进行同类项目交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理：1、在规定的竞包有效期内撤销或修改竞包文件；2、如被确定为承包人，在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保；3、在本项目竞包有效期内有串标、围标、弄虚作假行为的。本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日竞包函致：{发包人名称}1、根据你方发包项目编号为{项目编号}的{发包项目名称}项目发包文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以（大写）人民币（小写：￥元）的竞包报价，承担并完成上述审计合同所规定的范围和工作内容。2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。3、如果你方接受我方的竞包，我方保证在竞包须知中规定的期限内开始本工程的跟踪审计工作。4、服务期限：（施工全过程跟踪审计）。5、如果我方承包，我方承诺达到的质量目标为：。6、如果我方承包，我方将按照发包文件和成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第3.3条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。9、项目负责人姓名及资格。竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日竞包人认为需要加以说明的其他内容竞包人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日第六章湖州市绿色采购服务平台收费标准一、一般采购1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750750200万-400万（含）2000 20002.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：中标价（元）招标单位收费（元）中标单位收费（元）200万（含）以下750根据中标价格的 1.5‰200万-500万（含）2000根据中标价格的 1.5‰500万-1000万（含）6000根据中标价格的 1.5‰1000万-2000万（含）10000根据中标价格的 1.5‰2000万-5000万（含）15000根据中标价格的 1.5‰5000万以上2000075000注：1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。3）以上收费不包含作为投标单位交纳的150元交易服务费。二、竞价采购服务收费标准如下：成交金额(元)收费标准10 万以下（含）免费10 万-100 万（含）1.5%100 万-400 万（含）1.1%400 万以上0.8%（1）向竞得供应商单向收取；（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。三、附则湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。
投标 / 标书制作要点（原创）
本厂房改造工程 跟踪审计服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
