煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程招标公告（2024）
L064常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程劳务分包队伍选用
1、常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程。
2、工程分包范围：常村煤矿井下2702皮顺、2701轨顺N3-17轨顺、25采区辅运巷、25采区1#回风巷施工煤层预抽孔，2306皮顺、2305皮顺正头，钻场施工边掘边抽钻孔，2305皮顺，2306皮顺施工水力造穴钻孔，2306轨顺施工机械造穴钻孔，2305底抽巷，2306皮顺施工小型定向钻孔，2701轨顺施工裂隙带钻孔。 瓦斯管路安拆等。
3、计划开工日期：2024年01月15日，计划完工日期：2024年12月31日。工期总日历天数：352天。
4、谈判时间、地点：
时间： 2024年01月12日，上午9:00
地点： 山西潞安工程有限公司矿建分公司二楼会议室
附件： L064常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程谈判文件.docx
山西潞安工程有限公司谈判文件文件编号：LAGCGSKJFGS（L）064工程名称：常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程山西潞安工程有限公司2024年1月目录1.邀请通知第二部分须知第三部分合同条款第四部分谈判文件装订顺序及标准第五部分报价文件部分格式附件邀请回复第一部分邀请通知一、山西潞安工程有限公司就常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程以谈判方式进行工程施工合同谈判。欢迎符合相应资格的单位前来报价。二、承包人名称：山西潞安工程有限公司三、项目名称：常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程四、施工方资质要求：矿山施工总承包资质五、资金来源：自筹。六、工程概况：1、常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程。2、工程分包范围：常村煤矿井下2702皮顺、2701轨顺N3-17轨顺、25采区辅运巷、25采区1#回风巷施工煤层预抽孔，2306皮顺、2305皮顺正头，钻场施工边掘边抽钻孔，2305皮顺，2306皮顺施工水力造穴钻孔，2306轨顺施工机械造穴钻孔，2305底抽巷，2306皮顺施工小型定向钻孔，2701轨顺施工裂隙带钻孔。瓦斯管路安拆等。3、图纸未详尽的部分按现行规范要求施工。4、计划开工日期：2024年01月15日，计划完工日期：2024年12月31日。工期总日历天数：352天。实际开工日期与计划开工日期不一致的，以甲方签发的开工通知载明的日期为准。双方约定工期顺延的其他情况：由于不可抗拒的自然灾害或发包人原因造成的工期延误，工期顺延。七、工程最高控制价：①瓦斯抽采钻孔工程单价（不含税）瓦斯抽采钻孔：φ94mm煤孔单价43元/米；水力造穴钻孔，单孔造穴数量≤9个时：φ94mm煤孔1872元/个；水力造穴钻孔，单孔造穴数量>9个时：φ94mm煤孔单价171元/米；机械造穴钻孔，单孔造穴数量≤9个时：φ133mm煤孔1872元/个；机械造穴钻孔，单孔造穴数量>9个时：φ133mm煤孔单价255元/米；边掘边抽、气相压裂钻孔：φ94mm煤孔单价为150元/米；小型定向钻孔：φ98mm钻孔单价为258元/米。②瓦斯管路安装与回撤工程：瓦斯抽采管路安装：Φ325mm不锈钢管抽采管路241元/米；Φ457mm不锈钢管抽采管路266元/米；Φ508mm不锈钢管抽采管路389元/米；Φ630mm不锈钢管抽采管路406元/米；Φ710mm不锈钢管抽采管路462元/米；Φ920mm不锈钢管抽采管路784元/米；瓦斯抽采管路回撤：Φ325mm不锈钢管抽采管路126元/米；Φ457mm不锈钢管抽采管路135元/米；Φ710mm不锈钢管抽采管路242元/米；Φ920mm不锈钢管抽采管路415元/米。③签证工单价（不含税）井下直接工：146元/工日；井下辅助工单价：126元/工日；地面辅助工：85元/工日。④井巷工程（地测孔、放水孔、清煤工作）：企业管理费%：11.9/8.3，利润%：7.7/5.3，组织措施费%：0.7/0.5。八、谈判时间、地点：时间：2024年01月12日，上午9:00地点：山西潞安工程有限公司矿建分公司二楼会议室九、现场勘查或图纸查阅联系人：项目经理张欣联系方式：15835513238。文件咨询联系人：工程管理办李峰联系方式：18735594422。第二部分须知一、本次谈判依据我公司《潞安工程公司工程施工分包管理办法（修订）》，采用谈判方式选择工程项目施工队伍，诚邀具有矿山施工总承包资质的施工单位踊跃参与谈判。二、意向参加本次竞价报价谈判的工程施工单位应在2024年01月11日16点前做出参与谈判的邀请回复，邀请回复须以电子版形式发送至指定邮箱：1627754123@qq.com。有意向参加工程施工谈判的施工单位未按规定日期参加谈判、无故不参加谈判或恶意谈判的，直接取消其谈判资格，并视情节严重情况列入我公司“暂缓合作名单”；在工程项目谈判过程中如发现有串通报价情形，一经发现，谈判结果无效，相关单位及相关人员三年内不得进入公司承揽施工业务。三、计算规则：依据现场实际验收为准；合同价款计算办法：（1）瓦斯抽采钻孔依据实测验收的钻孔（以孔径￠94mm的煤孔标准）进尺为结算依据，结算单价按双方谈判完成的价格计取（不含税）；非标准孔径换算为￠94mm的标准煤孔（结算单价=X*D/94（元/米），其中（X表示￠94mm煤孔单价，D表示其它孔径钻孔直径），岩石钻孔按同孔径煤孔的2倍计算；（2）水力造穴、机械造穴、边掘边抽、气相压裂钻孔、小型定向钻孔依据实测验收的钻孔进尺为结算依据，结算单价按双方谈判完成的价格计取（不含税）；（3）常村煤矿瓦斯抽采管路安装及回撤单价按照双方谈判完成的价格计取（不含税）；（4）签证工单价按双方谈判完成的价格计取（不含税）；（5）零星井巷工程、地测孔、放水孔合同价款以直接人工费+辅助人工费+施工组织措施费+企业管理费+利润+人工价差+规费+安全文明施工费+税金计取；零星井巷工程、地测孔、放水孔施工组织措施费、企业管理费、利润按照双方谈判完成的费率计取；零星井巷工程辅助费按煤巷掘进辅助费38%；在此基础上井巷工程总造价下浮4%；地测孔、放水孔总造价下浮22%；（6）税金及附加税费按山西省住房和城乡建设厅晋建标函〔2016〕383号通知的税金税率执行；分包人应负责向承包人开具3%的增值税普通发票，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以发票开具的时间为准；（7）安全费用由分包人负责投入，按公司相关规定要求实施，结算金额中含合同价款3.5%的安全费用。四、参加谈判的施工单位必须按要求同时提交委托人与单位签订的劳动合同和保险证明、法人、委托人身份证复印件（加盖公章）；五、农民工工资保证金：以工程施工在册（备案）人数为准，按照8000元/人标准，缴纳农民工工资保证金，金额为：8000×在册（备案）人数。缴纳方式和时间为：分包合同签订后1个月内，向指定账户进行现金缴纳或者分包单位银行账户转账。六、谈判原则：一）合理低价原则；二）“公平、择优、效益”原则；三）保密性原则。七、参加谈判的施工单位必须按照谈判文件要求填写，未按要求填写或未提交相应资料，我单位有权取消其谈判资格。第三部分合同条款第一部分合同协议书承包人：山西潞安工程有限公司注册地址：山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西电话：0355-5945905纳税人身份：一般纳税人纳税人识别号：911404240730571472开户银行名称：建行山西省长治市常村分理处开户银行账号：14001648539050010229分包人：注册地址：电话：纳税人身份：纳税人识别号：开户银行名称：开户银行账号：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务作业分包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况（一）总包工程名称：（二）总包工程地点：（三）总包工程立项及批准文号：/二、分包作业范围及内容分包作业范围及内容：。三、劳务分包作业期限计划开始日期：计划完工日期：作业总日历天数为：天。实际开工日期与计划开工日期不一致的，以承包人签发的开工通知载明的日期为准。截止计划完工日期，本合同自动终止，确需延期施工的工程，双方签订补充协议。四、劳务作业质量、安全标准（一）劳务作业质量应符合合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。（二）工程安全文明施工标准：本分包工程安全文明施工标准双方约定为：符合国家或者承包人有关标准并达到合格目标，达到国家级合格目标。五、劳务分包合同价款签约合同暂估总价（不含税）：人民币（大写）/(￥/元)，增值税税率：3%（在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以发票开具的时间为准）。计算方式具体见专用条款7.1。（结算金额以经承包人审定的工程量为基数进行调整，据实结算）。六、保证金（一）履约保证金履约保证金为：人民币（大写）/(￥/元)，支付方式和时间为/。（二）农民工工资保证金农民工工资保证金为：以工程施工在册（备案）人数为准，按照8000元/人标准，缴纳农民工工资保证金，金额为：8000×在册（备案）人数。缴纳方式和时间为：分包合同签订后1个月内，向指定账户进行现金缴纳或者分包单位银行账户转账。七、分包人资质资质证书编号：资质专业及等级：八、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（一）补充协议；（二）合同协议书；（三）中标通知书（如果有）；（四）投标函及其附录（如果有）；（五）专用合同条款及其附件；（六）通用合同条款；（七）技术标准和要求；（八）图纸；（九）已标价工作量清单；（十）免责声明；（十一）其他分包合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。九、承诺（一）分包人承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税普通发票作为收取合同价款的前提条件。（二）分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。（三）分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。（四）分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保工程质量和安全，不得将依据合同所享有的权利、依据合同所产生的债权转让给第三人，不进行转包、再分包。十、争议解决因履行本合同发生争议的，双方协商解决。协商不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、附则（一）合同订立时间：（二）合同订立地点：山西潞安工程有限公司（三）本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、质保期满、工程价款结清后失效。（四）协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。（五）本合同一式五份，具有同等法律效力，承包人执三份，分包人执二份。（本页为《劳务分包合同》签署页）承包人：分包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：电邮：电邮：地址：地址：邮编：邮编：第二部分通用合同条款本合同参照住房和城乡建设部（建市施函[2014]74号）《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通用合同条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1标准和规范本合同适用的标准和规范与承包合同约定一致。1.2合同文件的优先顺序1、分包合同协议书；2、中标通知书（如果有）；3、投标函及其附录（如果有）；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他分包合同文件。1.3图纸承包人向分包人提供图纸的期限：开工前7天；承包人向分包人提供图纸的数量：施工图纸4套；承包人向分包人提供图纸的内容：涉及工程施工的全部施工图。1.4联络双方应在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。分包人接收文件的地点：；分包人指定的接收人为：。1.5保密承包人、分包人关于保密事项的约定：执行通用合同条款。2.承包人2.1劳务作业现场和工作条件2.1.1关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：执行通用合同条款。2.1.2关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：执行通用合同条款。2.2承包人项目经理姓名：；身份证号：；执业资格等级：/；注册证书编号：/；联系电话：；电子信箱：/；通信地址：/；承包人对项目经理的授权范围如下：负责履行承包人的权利义务，负责现场协调分包人施工，并为分包人施工提供方便。但有关本工程合同及相关补充协议的签订、变更、解除、工程结算等和经济相关的事项须由承包人另行书面授权。3.分包人3.1分包人的一般义务分包人应承担的其他义务：在分包人工作范围内的以分包人为主体的建设工程所需要的各类审批和许可等相关手续。3.2分包人项目负责人姓名：；身份证号：；执业资格等级：/；注册证书编号：/；联系电话：；电子信箱：/；通信地址：/；分包人对项目负责人的授权范围如下：分包人代表负责履行分包人的权利义务。分包人必须向承包人提交项目负责人的劳动合同及缴纳社会保险的证明。分包人未提交上述证明应承担的违约责任：承包人有权对分包人予以处罚3万元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。分包人更换分包人代表应提前7天征得承包人同意，后任继续承担前任负责的责任和承诺。如承包人不同意分包人代表换人，分包人坚持换人，则视为分包人违约，承包人有权无条件解除本合同，并要求分包人赔偿由此造成的经济损失。关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：分包人项目负责人在劳务现场的时间应不少于正常作业期间的85%（每月不少于26个工作日）；擅离职守的，发现一次罚款500元；累计超过3次的，承包人有权要求分包人更换项目负责人，并要求分包人向承包人支付合同总价5%的违约金。3.3分包人付款账户在整个工程施工过程中，分包人授权“”一般账户进行工程结算签章；在工程施工过程中承包人向分包人指定账户支付工程款的行为视为向分包人履行付款义务；账户信息如下：单位名称：开户银行：账号：3.4劳务作业管理人员分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排报告的期限：分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等。3.5特殊工种上岗作业要求法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：承包人有权要求分包人更换相应的无证作业人员并向承包人支付签约合同总价5%的违约金，承包人有权从应付分包人进度款中直接扣减，同时承包人有权解除合同。4.劳务作业人员4.1劳务作业人员管理分包人无故撤换劳务作业人员或分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为：每人次500元；累计超过3次的，分包人应向承包人支付合同总价5%的违约金，且不免除分包人继续履行承包人指令及合同的责任和义务。5.作业期限及进度5.1劳务作业方案分包人提供劳务作业方案的时间：劳务作业方案应包括劳动力安排计划、小型机具及辅料供应计划等。分包人提供劳务作业方案的时间为开工前7日。5.2劳务作业及保险5.2.1劳务作业准备关于承包人应完成的劳务作业准备工作：执行通用合同条款。关于分包人应完成的劳务作业准备工作：1.分包人必须对员工进行不少于一周的岗前安全培训，并将培训考核结果存档备查，对于考核不合格者不得安排上岗。2.分包人须为其本项目工作人员办理社会保险，保险资料复印件须在承包人处备案。3.特别声明：承包人办理理赔事宜的行为不会与分包人下属工人形成劳动关系，分包人保证其下属工人不会对承包人提起诉讼或仲裁，如果发生，则一切不利后果由分包人承担。5.3作业期限延误5.3.1因分包人原因导致作业期限延误因分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延误一天分包人承担签约合同总价万分之一的违约金。连续延误超过10天，加倍处罚，全年累计延误时间超过30天及以上的，承包人有权在应支付分包人工程进度款中扣除分包人应支付的违约金为决算金额的1%。5.4劳务作业暂停5.4.1因不可抗力（包括政府、政策因素）引起的劳务作业暂停不予进行费用补偿和价格调整，但工期可以相应顺延。6.机具、设备及材料供应6.1机具、设备和材料供应计划6.1.1承包人应提供的机具、设备和材料及规格、型号和数量/。6.2承包人供应设备、材料的合理损耗承包人供应设备、材料的合理损耗率：/。超出合理损耗率的扣款单价和计算方法/。6.3由承包人供应材料和设备的约定承包人为本分包工程施工提供零星、辅助材料、工器具、设备及配件等，分包人负责使用和保管，由于分包人原因造成的材料丢失、浪费和设备损坏，由分包人双倍赔偿。6.4由分包人采购材料和设备的约定无6.5其他供应无7.合同价款计算及结算方式7.1双方约定合同价款计算及调整方法为：1.本合同价款采用可调价确定，最终以承包人审定结算为准。2.双方约定合同价款计算及调整方法为：7.2双方约定合同价款的其他调整因素：无。7.3支付方式1.关于款项支付的约定：本工程无预付款，在发包人支付当期工程款前提下，按月支付已完工程量（含签证、变更）70%的进度款；工程竣工验收合格且经业主审定后，付至已完工程造价的80%；审计完成后付至审定价款的95%；剩余5%的质保金。2.进度款办理程序每月25日办理上月21日至本月20日的月度预结算，月度预结算只作为支付工程进度款的依据。8.劳务作业计量与支付劳务作业工作量计算规则：依据现场实际验收为准。关于计量周期的约定：按月计量，每月25日分包人按进度盘点确认的完成工程量，编制月进度结算表（图纸范围内的工作内容），由承包人分公司及项目部审核后结算，结算比例为核定工作量的90%。9.增值税普通发票开具9.1增值税普通发票开具注意事项1.承包人向分包人付款时，分包人应根据承包人确认的付款数额，在接到承包人开票要求后开具增值税普通发票，10日内送达承包人。承包人凭分包人提供的合规、有效的增值税普通发票，向分包人结算。2.分包人提供内容完整的增值税普通发票。其中：承包人名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息要与本协议约定内容保持一致，发票备注栏中要根据协议内容，注明项目地址、项目名称。同时，分包人提供的增值税普通发票必须保持干净整洁，不能有污损和折叠，发票专用章不能遮挡发票金额。因分包人提供的增值税普通发票不规范、不合法，所造成的一切经济及法律后果由分包人承担，且不免除其继续开具合法发票的义务。10.验收与交付10.1劳务作业整改验收1.中间验收：分包人自检合格后，应提前48小时通知承包人，承包人应及时报建设单位组织有关人员验收。2.竣工验收：分包人在分包工程具备竣工条件后向承包人提供竣工验收报告，承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告日起14日内通知发包人验收，分包人应配合承包人进行验收；根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。3.分包人质量不合格，应承担的违约责任为：分包人负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由分包人承担。分包人整改后质量仍不合格的，承包人可以单方解除合同，分包人应向承包人支付违约金。违约金计算方法：返修、返工费用以及发包人因工程质量处罚承包人的费用之和的1倍。承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除分包人应付的违约金。10.2劳务作业交付劳务作业交付条件与日期的约定：劳务作业经验收合格后10个工作日内，分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。11.劳务作业完工结算与支付11.1完工结算分包工程竣工验收合格后14日内分包人必须将完整的完工结算书（包括与此有关的所有结算资料）一次性交承包人项目部审核。分包人必须积极配合承包人对分包人结算的审核，承包人项目部应在收到分包人结算书30日内审核完毕，经承包人项目部经理确认后报公司终审，承包人公司负责人签章作为完工结算的最终依据。完工结算程序：分包人预算人员根据本合同约定向承包人办理《分包单位履约验收单》，再根据本合同的相关规定，编制工程完工结算书，与验收单一起递交承包人项目部审核——承包人人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后——承包人项目部按规定审核——承包人项目部经理审定签字——承包人公司终审。完工结算办理时间：分包工程竣工验收合格后14日内双方按照本合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。完工结算书所包含的内容：（1）分包工程结算价格；（2）结算工程范围；（3）承包人已支付分包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；（5）承包人应支付分包人的合同价款。分包人应向承包人提交的资料清单：1.完整竣工资料1份；2.竣工图1份。11.2完工结算支付承包人完成完工结算支付的期限：双方协商确定。11.3最终结清分包人提交最终结清申请单的期限：无。承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无。11.4退场承诺书分包人完成竣工退场的期限：向承包人移交工程后7日内。退场承诺书：我承诺：工程结算完毕，项目部出具的《工程结算书》中的工程量和价款准确无误，过程中的分歧及遗留问题已全部处理完毕。自愿承担所施工工程在缺陷责任期间发生的因我方施工缺陷产生的各项费用。承诺在施工期间发生的外欠款已全部结算完毕，再发生第三方债权债务与承包方无关，我公司（）自愿承担一切法律和经济责任。农民工工资保证金及履约保证金的返还期限：无。12.违约12.1承包人违约承包人违约责任：承包人应承担其违约行为给分包人增加的费用和延误的期限。12.2分包人违约12.2.1分包人违约的情形分包人违约的其他情形：1.未经承包人同意，分包人不得接受发包人任何指令。如因此给承包人造成损失，由分包人承担赔偿责任，而且承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人应向承包人支付合同价款10%的违约金，承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除。2.分包人将其分包的工程转包或再分包的，承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人除应向承包人赔偿损失外，还应向承包人支付合同价款10%的违约金，承包人有权在应付分包人工程进度款中扣除。3.因分包人原因，安全文明达不到约定的安全文明标准，分包人应承担违约责任，向承包人支付合同价款10%的违约金，承包人有权在应付分包人的工程进度款中扣除。4.分包人应确保施工所需劳动力人数。如分包人减员，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，且分包人应当向承包人支付违约金500元/天/人；分包人减员人数不得超过施工所需总人数的3%，如超过3%承包人不给分包人办理相关手续，该分包人即被承包人列入不合格分包人名单，不再与其合作。5.分包人必须及时足额支付其雇佣人员的劳动报酬，分包人不得拖欠克扣。如因此引起纠纷、上访等，由分包人负责协调处理。分包人应每月底向承包人项目经理提交施工人员工资明细表，承包人予以备案。分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬的：承包人有权从次月进度款中按分包人备案于承包人处的劳动合同进行直接扣除相应款项，用于支付农民工工资。因此给承包人造成严重不良社会影响的，承包人对分包人予以处罚3万元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。6.分包人开具的增值税普通发票没有通过税务部门认证、不合法的应向承包人承担合同总价10%的违约金，且不免除分包人向承包人继续开具增值税普通发票的义务。7.分包人必须按照国家及承包人规定履行社会责任，禁止涉黑涉恶，另因疫情防控不当导致人员未报备随意外出现象引发的后果由分包人自行担责。8.承包人有权从分包人后续工程款中直接扣除以上违约金及相关费用。13.合同解除13.1合同解除的情形13.1.1合同当事人均有权解除合同，且互不承担违约责任的其他情形：1.因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；2.承包人与发包人的总包合同解除的，合同当事人均有权解除合同。13.1.2承包人有权解除合同的其他情形：1.分包人将本合同项下的工程转包或再分包给他人的；2.分包人分包工程质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；3.分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；4.因分包人原因导致分包工程暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；5.分包人未按照合同约定向其雇用人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的。13.2合同解除后的处理13.2.1合同解除退场承包人发出撤场通知的期限要求：承包人提前7天向分包人发出撤场通知，分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：若分包人逾期撤离劳务作业人员，每延误一天分包人承担合同价款万分之一的违约金。14.缺陷责任期和保修期14.1缺陷责任期：自分包工程竣工验收合格之日起12个月。14.2质量保修范围和内容：全部分包工程内容。14.3质量保修：属于分包人保修范围和内容的分包工程项目，分包人应在接到修理通知后24小时内进行响应，派人修理；分包人不能及时派人修理时承包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。在国家规定的工程合理使用期限内，因分包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。14.4质量保修期根据国家有关规定并结合分包工程约定质量保修期：本工程质量保修期为12个月。14.5质量保证金及返还：本工程质量保证金为分包合同总价款的5%，缺陷责任期满3个月后，如无质量问题承包人扣减分包人应承担费用后将质保金余额无息返还分包人。若有纠纷或质量问题未得到解决，责任期顺延。15.其他约定15.1分包人应具有一定的风险承受能力，对本合同的资金支付与使用可能出现的各种不利因素已做出了合理的安排和保证。在合同履行过程中，如因业主拨付款项不及时导致承包人资金紧张，分包人应给予充分理解，分包人自愿放弃逾期付款的违约金、利息及各项损失费用。15.2由于分包人的违法、违规或违约行为给承包人造成损失或承包人被起诉或仲裁，分包人需承担一切不利后果（该后果包括但不限于判决或裁决要求承包人支付的费用及承包人应诉所产生的差旅费、案件受理费、保全费、律师费等）。15.3未经承包人同意，分包人不得委托任何第三人（单位）向承包人主张任何权利。也不得发生到承包人滋事、聚众停留承包人办公场所、堵门或威胁承包人工作人员的人身安全等非正常办公行为。如发生上述行为，分包人应向承包人按照3万元/次承担违约责任，并视为分包人自愿放弃本合同项下债权，承包人无须支付剩余款项。15.4本合同的任何一方若与他方发生纠纷，而使另一方被列为被告或第三人、被执行人的，则视为该方放弃对另一方享有的一切债权，本合同自此终止，双方不再存在债权债务关系。15.5未经承包人书面授权，承包人项目部章及项目部资料专用章不得用于签订经济合同或确认与经济相关事项，如发生使用此类未经授权印章签订的合同、协议及确认文书均为无效。分包人对此已明确知悉。附件一：工程质量保修书承包人（全称）：山西潞安工程有限公司分包人（全称）：承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围和内容：全部分包工程内容。二、保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：根据国家规定，并结合分包工程约定质量保修期：自工程验收合格之日起12个月。保修期自分包工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期分包工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自分包工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，如无质量问题承包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除。2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。4．质量保修完成后，由承包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。承包人：分包人：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件二：施工安全生产协议承包人（全称）：山西潞安工程有限公司分包人（全称）：为了强化施工项目安全管理，维护双方的共同利益，维护从业人员的生命安全和合法权益，保证工程施工质量和生产安全，承包人、分包人根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿安全规程》，经协商一致，签订施工安全生产协议。一、施工安全责任范围分包人在施工期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工区域内的安全责任。二、安全责任内容（一）承包人、分包人双方责任1.双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2.双方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，履行《建设工程安全生产管理条例》规定的职责，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。3.双方必须认真对本单位职工进行相关安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。4.双方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。5.双方在施工前要认真勘察现场：（1）工程项目应由承包人编制施工组织设计；（2）分包的工程由分包人按承包人的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，并经承包人审批，分包人必须严格按施工组织设计的要求施工。（3）开工前承包人对分包人进行施工安全技术交底，技术交底交至操作人，并应有书面记录或资料。（4）对超过一定规模的分部分项工程，由承包人组织专家论证。6.遵循先订合同后施工的原则。承包人不得指派分包人人员从事合同外的施工任务。分包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。（二）承包人责任1.承包人应对分包人提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。2.施工期间承包人应对分包人施工现场进行安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，应及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向分包人提出整改要求。3.承包人有协助分包人搞好安全生产、安全管理以及督促定期检查的义务，对承包人违反安全生产规定、制度等情况，分包人有要求承包人整改的权利。（三）分包人责任1.分包人应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，应向承包人提供真实、合法、有效的承包本工程所需相关资质证书；2.严格按照潞安集团“潞矿安字【2013】801#文件”要求，健全施工项目部安全生产组织机构，配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员、技术人员、特殊工种作业人员和装备，建立健全各项安全生产管理规章制度，严查隐患，狠反“三违”，不违章指挥，不强令员工违章冒险作业，确保施工安全。3.分包人应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，规范劳动用工制度，保证用工的合法性，维护职工权益，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，为从业人员及时缴纳各种社会保险，及时发放工人工资。4.依法建立健全安全生产管理机制，完善安全生产管理体系，认真落实安全生产主体责任，强化安全管理，加强员工安全教育工作，依法对从业人员进行安全生产教育和安全生产培训，做到按规定、按要求持证上岗。5.分包方施工项目安全生产管理人员、技术人员持证上岗，特种作业人员上岗必须携带特种作业操作证，严禁违章操作、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。6.分包方使用施工机械应符合规定的验收程序；特种设备还需经有资质的检验单位检验合格后方可使用。施工机械、特种设备严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自分包方负责。7.易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由分包人提出申请，经承包人批准。双方确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中分包人安全人员必须在现场监护。如分包人未提出申请或未执行相关规定，由此发生的后果概由分包方负责。8.分包单位在施工期间必须接受承包人的检查和指导，承包人有权对分包人所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行检查。9.贯彻谁施工谁负责安全的原则，分包人人员在施工期间，由于分包方原因造成伤亡、机械等事故（包括由分包人责任造成承包人人员、第三人伤亡等），承包人有协助紧急抢救伤员的义务，分包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。10.分包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。11.分包人在施工期间必须严格执行和遵守承包人的安全生产、防火管理等各类规定，接受承包人的督促、检查和指导；12.分包人应在在签订劳务分包合同前，拟签合同的分包单位要提前到矿建分公司安监办备案。劳务分包单位要保证备案内容的真实性，备案内容若有变化，要及时到矿建分公司安监办进行备案变更。备案审核内容为公司资质、施工队组组织机构（队组成立及任命文件）、施工队组管理人员、特殊工种作业人员相关证件、施工人员工伤保险缴纳证明等。13.分包人在签订工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向当地区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。三、安全保证责任1.分包人保证提供的企业资质和施工业绩真实有效，否则、由此产生的一切后果，由分包方自行承担；愿接受承包方对所分包工程的安全管理，积极配合承包方的安全检查，对于承包方查出的隐患和问题，积极进行整改，并对整改情况及时进行反馈。2.承包人预留工程款的10%作为分包人的安全保证金。分包人在施工过程中未发生人身重伤及以上事故，于工程竣工验收后将保证金全额退还；若施工过程中发生下列有分包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金；（1）发生人身死亡事故，扣除全部安全保证金；（2）发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；（3）如果分包方存在拒不配合承包人安全检查、对于检查出的问题不及时进行整改或反馈不及时、存在重大安全隐患拒不停工进行整改、自身安全管理混乱、不按时缴纳工人工伤保险、不按时发放工人工资等情况，承包人有权对分包人进行经济处罚，罚金从安全保证金内扣除。本协议经双方代表签章后即生效：协议作为合同正本的附件一式五份，承包人执三份，分包人执二份。承包人：分包人：法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：第四部分谈判文件装订顺序及标准序号资料名称1报价文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件，放在一张上面，附在委托书后面）2营业执照、企业资质证、安全生产许可证、开户许可证3纳税人级别（一般或者小规模，一般纳税人提供，小规模不用提供）4法人章无编码的单位需要提供法人章在银行备案的印鉴卡5谈判委托人、项目经理签订的劳动合同和缴纳的社会保险证明；项目经理具备二级及以上建造师资格证书、注册证书（矿建专业，并在本单位注册）和安全考核B证；6公司相应管理人员、技术工人、操作工证件（不少于5个）7具备近三年工程业绩（不少于2个，与公司签订的分包合同最多只能算1个）8具有近一年（2022年）经审计的年终审计财务报告9信誉要求：在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息记录中不得存在失信记录（要求附信用中国《信用信息报告》）装订要求：每页都加盖公章，双面打印，胶装。常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程报价文件文件编号：LAGCGSKJFGS（L）064工程名称：常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程2024年1月目录一、报价函二、授权委托书（法人及委托人身份证复印件）三、报价一览表四、承诺书五、营业执照、企业资质证、安全生产许可证、开户许可证六、纳税人级别七、谈判委托人、项目经理签订的劳动合同和缴纳的社会保险证明八、项目经理建造师资格证书、注册证书和安全考核B证九、公司相应管理人员、技术工人、操作工证件十、近三年工程业绩十一、年终审计财务报告十二、信用中国一、报价函致：山西潞安工程有限公司经研究，我方决定参加常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程施工的谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。5、我方同意遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。6、我方的报价文件自报价之日起有效期为3日。7、我方若未成为分包方贵机构有权不做解释。8、本次报价：（备注：把第一次报价粘贴即可，打印时调整格式控制在1页之内，删除括号内容）谈判代表（委托代理人）姓名：职务：报价单位全称（公章）：法定代表人或其委托代理人签字：地址：邮政编码：电话：传真：2024年01月11日二、授权委托书委托人：公司法定代表人：职务：受委托人：部门（单位）：公司职务：身份证号：委托事项：授权受委托人为我公司的合法代理人，办理常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程合同谈判相关事宜，代表我公司签署与此相关的各类法律文件。对该代理人与前述事项相关的行为，我公司均予以确认并承担相应的法律责任。本授权不得转委托。委托范围：有关常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程合同谈判相关事宜。委托期限：从2024年01月11日起至2024年01月12日止，被授权人在授权期内签署的所有文件不因授权的撤回而失效。法定代表人（签字或盖章）：公司（公章）委托代理人（签字）：授权日期：2024年01月11日注：附法人和委托代理人身份证复印件、保险证明及其与单位签订的劳动合同（加盖公章）。法定代表人身份证复印件法定代表的人身份证复印件正面 法定代表的人身份证复印件反面此件仅用于授权委托书，复印无效受委托人身份证复印件 受委托人身份证复印件正面 受委托人身份证复印件反面此件仅用于授权委托书，复印无效三、报价一览表项目名称：常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程谈判方名称：（公章）法定代表人或其授权委托代理人签字：谈判前基础报价见附表谈判限价（最高不超过限价）见附表质量标准合格承诺工期352天项目经理（建造师）级别及编号对谈判文件的认可程度法定代表人或其授权代表现场签字确认见附表此报价一览表内内容尽量充实，但不要加附页，单独密封（与报价文件同时递交）附表：报价单位：工程类别限价（不含税）基础报价（不含税）最终确认报价（不含税）工程类别企业管理费%利润%组织措施费%企业管理费%利润%组织措施费%企业管理费%利润%组织措施费%井巷工程（地测孔、放水孔、清煤工作）11.3/7.97.7/5.30.7/0.5瓦斯抽采钻孔φ94mm煤孔单价为43元/米φ94mm煤孔单价为 元/米φ94mm煤孔单价为 元/米单孔造穴数量≤9 个时，水力造穴钻孔φ94mm煤孔1872元/个φ94mm煤孔 元/个φ94mm煤孔 元/个单孔造穴数量>9 个时，水力造穴钻孔φ94mm煤孔单价171元/米φ94mm煤孔单价 元/米φ94mm煤孔单价 元/米单孔造穴数量≤9 个时，机械造穴钻孔φ133mm煤孔1872元/个φ133mm煤孔 元/个φ133mm煤孔 元/个单孔造穴数量>9 个时，机械造穴钻孔φ133mm煤孔单价255元/米φ133mm煤孔单价 元/米φ133mm煤孔单价 元/米边掘边抽、气相压裂钻孔φ94mm煤孔单价为150元/米φ94mm煤孔单价为 元/米φ94mm煤孔单价为 元/米小型定向钻机抽采钻孔φ98mm钻孔单价：258元/米φ98mm钻孔单价： 元/米φ98mm钻孔单价： 元/米附表：报价单位：工程类别限价（不含税）基础报价（不含税）最终确认报价（不含税）瓦斯抽采管路安装Φ325mm不锈钢管抽采管路241元/米Φ325mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ325mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路安装Φ457mm不锈钢管抽采管路266元/米Φ457mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ457mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路安装Φ508mm不锈钢管抽采管路389元/米Φ508mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ508mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路安装Φ630mm不锈钢管抽采管路406元/米Φ630mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ630mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路安装Φ710mm不锈钢管抽采管路462元/米Φ710mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ710mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路安装Φ920mm不锈钢管抽采管路784元/米Φ920mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ920mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路回撤Φ325mm不锈钢管抽采管路126元/米Φ325mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ325mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路回撤Φ457mm不锈钢管抽采管路135元/米Φ457mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ457mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路回撤Φ710mm不锈钢管抽采管路242元/米Φ710mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ710mm不锈钢管抽采管路 元/米瓦斯抽采管路回撤Φ920mm不锈钢管抽采管路415元/米Φ920mm不锈钢管抽采管路 元/米Φ920mm不锈钢管抽采管路 元/米井下直接工146元/工日 元/工日 元/工日井下辅助工126元/工日 元/工日 元/工日地面辅助工85元/工日 元/工日 元/工日承诺书山西潞安工程有限公司：我公司郑重承诺：本次办理常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程谈判以及中标后与贵公司发生合作关系（如签订工程分包合同、工程结算等），提供给贵公司的全部资料作出承诺，即保证所提供的资料真实、有效、合法，无伪造、编造、篡改和隐瞒等虚假内容。如有上述行为发生，我公司愿承担一切经济责任和法律责任。公司名称（签章）：法定代表人（签章）：日期：2024年01月11日附件:邀请回复悉收到山西潞安工程有限公司矿建分公司（单位）的关于常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程（工程项目）的谈判文件（电子版），经仔细阅读和考察，我单位意愿参加贵单位于2024年01月12日举行的常村煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程（工程）谈判，并保证按文件要求准备相应资料如期参加。特此告知。单位：委托人：联系方式：日期：2024年01月11日注：邀请回复直接在邮箱中回复，不需另附word文本，本附件在提交报价文件时可不用提交。
投标 / 标书制作要点（原创）
本煤矿瓦斯抽采钻孔和瓦斯管路工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
