基础设施建设 厂房及配套设施建设工程 厂房及厂区设施勘察及初步设计 厂房及配套设施建设工 绿化工程 路灯工程 雨水工程 污水工程招标公告（高州市城乡基础设施建设投资有限公司2024）
高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计
投资项目代码
2207-440981-04-01-537662
投资项目名称
高州市蒲康工业园基础设施建设项目—厂房及配套设施（三期）建设工程
招标项目名称
高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计
标段（包）名称
高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计
公告性质
正常
资格审查方式
资格后审
招标项目实施（交货）地点
高州市蒲康工业园内
资金来源
财政投资（区级）
资金来源构成
财政投资（区级100.00%）
招标范围及规模
新建三期总建筑面积约为 59038.76 平方米，其中厂房建筑面积约45075.95 平方米，研发配套用房（含门卫、 地下室）13962.81 平方米。道路广场工程约 8888.72 平方米，绿化工程约 3808.44，路灯工程 40 盏，厂区内雨水工程砼管 DN1000 约488 米，厂区内污水工程 DN400～600PE 管约 980 米，给水工程PE 管 DN200 约 800 米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。 本项目总投资 22500.35 万元，其中：建安工程费用 19051.24万元，工程建设其他费用 2583.71万元，预备费 865.40 万元。
招标内容
本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。
工期（交货期）
勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计 20 日历天内提交勘察成果文件； 初步设计工期：合同签订后 10 日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后 20 日历天内完成初步设
最高投标限价（万元）
434.383
是否接受联合体投标
是
投标资格能力要求
投标人资质要求：1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。 2、投标人需同时具备①②： ①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业 类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质； ②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级 （或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。 3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。 4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。 5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个， 须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。 项目负责人资格要求：具备一级注册建筑师执业资格。
投标人业绩要求：/
其他要求：/
是否采用电子招标投标方式
否
获取资格预审/招标文件的方式
下载资格预审/招标文件的网络地址：广州交易集团有限公司网站（https://www.gzggzy.cn/） 获取纸质资格预审/招标文件的方式：登录广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）办理网上投标登记手续；未办理投标登记手续的，提交的投标文件将被拒绝接收，其责任由投标人自负
获取资格预审/招标文件开始时间
2024年5月23日 16时0分
获取资格预审/招标文件截止时间
2024年6月14日 9时0分
递交资格预审/投标文件截止时间
2024年6月14日 9时0分
资格预审/投标文件递交方式
1.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。 2.本项目采用网上投标登记方式，网上投标登记截止时间（与开标时间相同）。 3.投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心第 开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。 4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。
开标时间
2024年6月14日 9时0分
开标地点
第07开标室（天润路333号）
发布公告媒介
广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（https://www.gzggzy.cn/）
招标人
高州市城乡基础设施建设投资有限公司
联系地址
高州市中山路169号
招标人联系人
梁先生
联系电话
0668-6559266
招标代理机构
广东泓邦建设工程管理有限公司
联系地址
茂名市油城四路107号大院（单身楼、文娱室）二楼09室
招标代理联系人
梁小姐
联系电话
0668-2298872
招标监督机构
高州市建设工程招标投标办公室
联系电话
0668-6666999
其他依法应当载明的内容
1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。 2.广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。 3.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广州公共资源交易中心(http://www.gzggzy.cn)答疑专区进行网上提问。招标人 (或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广州公共资源交易中心。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 4.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。 5.开标时要求投标人的企业法定代表人或其委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和电子保函打印盖章件或投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。 投标人采用现金转账方式递交投标保证金的，须完成网上投标登记后将投标保证金与本项目进行绑定，绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金义务；若投标人未能在投标截止时间前完成投标保证金绑定，导致投标保证金未能在广州公共资源交易中心数据库显示的，视为投标保证金无效。具体操作详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”。 6.投标人缴交件资料费人民币100元。 7.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
附件：
招标代理合同（简）.pdf
2、高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计（定稿）.pdf
招标公告.pdf
投标文件格式.docx
建设工程招标委托代理合同工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计委托方：高州市城乡基础设施建设投资有限公司受托方：广东泓邦建设工程管理有限公司工程建设项目招标代理协议书委托人：高州市城乡基础设施建设投资有限公司受托人：广东泓邦建设工程管理有限公司依照《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计招标代理事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计地建设规模：新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400~600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。建设地点：高州市蒲康工业园内招标方式：公开招标二、委托人委托广东泓邦建设工程管理有限公司为以上工程建设项目的招标代理机构，承担本工程项目的勘察及初步设计招标代理工作。三、合同价款的确定代理报酬的计算方法：参照中华人民共和国国家计划委员会[计价文件【2011】534]文《招标代理服务收费管理暂行办法》文件规定，经双方协商，约定受托人按有关程序完成高第2页州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期）建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计招标代理服务的全部工作。勘察及初步设计招标代理服务费以中标价按《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准计费，计费后下浮10%向中标人收取。费率中标金额100万元以下服务招标1.5%工程招标1.0%100~500万元0.8%0.7%500~1000万元0.45%0.55%1000~5000万元0.25%0.35%5000万元~1亿元0.1%0.2%1~5亿元0.05%0.05%1.文件由受托人发售，印刷成本由受托人承担，出售招标文件的工本费归受托人所有。四、组成本合同的文件：1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；2、本合同协议书；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。八、合同订立合同订立时间：年月日合同订立地点：九、合同生效第3页本合同双方约定双方签字盖章之日起生效。甲方：高州市城乡基础设施建设fi投资有限公司u乙方：广东泓邦建设工程管理有限公司地址：大TE3与地址：茂名市油城四路107号大院二楼法定代表人：枫法定代表人：电话：电话：0668-2298872传真：传真：0668-2298872开户银行：联系人：郑经理账号：联系电话：开户人名称：开户银行：账号：0668-2298872广东泓邦建设工程管理有限公司中国建设银行股份有限公司茂名市分行44050169010300000759高州市城乡基础设施建设广东泓邦建设工程管理有限甲方：乙方：fi投资有限公司u公司大TE茂名市油城四路107号大院地址：地址：3与二楼枫法定代表人：法定代表人：电话：电话：0668-2298872传真：传真：0668-2298872开户银行：联系人：郑经理账号：联系电话：0668-2298872广东泓邦建设工程管理有限开户人名称：做公司中国建设银行股份有限公司开户银行：茂名市分行账号：44050169010300000759第4页第一部分通用条款一、词语定义和适用法律1、词语定义下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，1.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。1.3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.4委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。1.7工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。1.8招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。1.9附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。1.10代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。1.11图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。第5页高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期）建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计招标文件（适用于评定分离法）招标人：高州市城乡基础设施建设投资有限公司招标代理机构：广东泓邦建设工程管理有限公司日期：2024年05月目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章定标办法第五章合同条款及格式第六章设计任务书第七章勘察及初步设计技术规范第八章投标文件格式第一章招标公告投资项目代码2207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-537662投资项目名称高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程招标项目名称高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计标段（包）名称/公告性质正常正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内资金来源申请专项债券及本级财政资金解决资金来源构成资金来源构成申请专项债券及本级财政资金解决招标范围及规模新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400～600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400～600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400～600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400～600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。招标内容本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。工期（交货期）勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。最高投标限价4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。是否接受联合体投标本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。投标资格能力要求投标人资格要求1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。投标资格能力要求项目负责人资格要求具备一级注册建筑师执业资格。具备一级注册建筑师执业资格。具备一级注册建筑师执业资格。是否采用电子招标投标方式否获取招标文件的方式下载资格预审/招标文件的网络地址广州公共资源交易中心（网址：http://www.gzggzy.cn）是否采用电子招标投标方式否获取招标文件的方式获取纸质资格预审/招标文件的方式登录广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）办理网上投标登记手续；未办理投标登记手续的，提交的投标文件将被拒绝接收，其责任由投标人自负。获取招标文件开始时间2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）获取招标文件截止时间2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）递交投标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）投标文件递交方式1.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。2.本项目采用网上投标登记方式，网上投标登记截止时间（与开标时间相同）。3.投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心第开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。开标时间2024年月日时分（与投标截止时间为同一时间，详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）开标地点广州公共资源交易中心开标室（地址：广州市天河区天润路333号）（详见招标公告日程安排）发布公告媒介广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网招标人高州市城乡基础设施建设投资有限公司联系地址高州市中山路169号招标人联系人梁先生联系电话0668-6559266招标代理机构广东泓邦建设工程管理有限公司联系地址茂名市油城四路107号大院（单身楼、文娱室）二楼09室（住所信息自主申报）招标代理联系人梁小姐联系电话0668-2298872招标监督机构高州市建设工程招标投标办公室联系电话0668—6666999其他依法应当载明的内容1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。2.广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。3.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广州公共资源交易中心(http://www.gzggzy.cn)答疑专区进行网上提问。招标人(或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广州公共资源交易中心。投标人应自行留意招标人(或招标代理)发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。4.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。5.开标时要求投标人的企业法定代表人或其委托代理人准时参加开标会,且需在开标截止时间前进场做签到工作,开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和电子保函打印盖章件或投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。投标人采用现金转账方式递交投标保证金的，须完成网上投标登记后将投标保证金与本项目进行绑定，绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金义务；若投标人未能在投标截止时间前完成投标保证金绑定，导致投标保证金未能在广州公共资源交易中心数据库显示的，视为投标保证金无效。具体操作详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”。6.投标人缴交件资料费人民币100元。7.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。附件高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计拒绝投标单位名单（部分）序号单位拒绝投标期拒绝投标期备注序号单位起始日期截止日期备注123456789101112说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计的投标。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。第二章投标人须知第一节投标人须知前附表条款条款名称编列内容1.1.2招标人招标人：高州市城乡基础设施建设投资有限公司地址：高州市中山路169号联系人：梁先生联系电话：139025149521.1.3招标代理机构名称：广东泓邦建设工程管理有限公司地址：茂名市油城四路107号大院3号楼二楼联系人：梁小姐联系电话：0668-22988721.1.4项目名称高州市蒲康工业园基础设施建设项目－厂房及配套设施(三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计1.1.5本项目建设地点高州市蒲康工业园内1.1.6项目建设规模新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400～600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。1.2.1项目资金来源申请专项债券及本级财政资金解决1.3.1招标范围本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。1.3.2勘察及初步设计工期总工期：50个日历天勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。1.3.3勘察及初步设计成果要求工程勘察成果深度满足各阶段的设计工作要求。设计图纸深度必须满足现行国家规范及广东省有关规定要求，并且全部工作完成后报送政府相关部门审查，并取得部门批复。1.3.4工程勘察要求按现行国家技术规范、标准、规程和任务委托书和技术要求进行工程勘察。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求开展工作，工程勘察成果深度满足各阶段（初测初勘、详测详勘，施工过程的补勘及超前钻等）的设计工作要求。1.3.4工程初步设计要求项目的设计工作包括设计方案及设计方案的深化和优化、初步设计等阶段。各阶段设计图纸深度必须满足现行国家规范及广东省有关规定要求，并且各阶段的全部工作完成后报送政府相关主管部门审查，并取得主管部门批复。1.4.1投标人资格要求1.投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2.投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。1.4.1投标人业绩要求不作资格性要求1.4.1拟派项目设计负责人资格要求一级注册建筑师执业资格。1.4.1是否接受联合体投标□不接受。☑接受，联合体成员数量不得超过2家。联合体投标的应满足下列要求：（1）联合体牵头人必须是设计单位，牵头人负责投标文件的签署递交、撤回、修改、澄清、说明、补正，以及合同实施阶段的组织及协调工作。（2）联合体投标时，必须签订联合体协议书，需明确和承诺联合体牵头人及联合体各成员的权利和义务。联合体牵头人应被授权并代表联合体各成员承担项目在各环节的分工、责权、连带责任。（3）已组成联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体在本项目中参加投标。1.9踏勘现场不组织，投标人需勘探现场的，可自行前往。1.10招标答疑会不召开。1.11勘察、设计费招标控制价本初步设计收费基准价参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取，勘察及初步设计费暂以4343830.00元元作为招标控制价（其中勘察费为：1905100.00元，初步设计费为:2438730.00元）。投标人对本项目的勘察及初步设计费在规定的范围内按下浮率进行报价，超出范围的报价作为无效投标报价。勘察及初步设计费投标报下浮率A的取值范围：A＞30.00%，(A大于或等于30.00，保留至小数点后两位）。超出范围的为无效报价，其投标将被否决。工程初步设计收费结算按以下步骤计算:（1)确定计费额(以投资审核中心审定的概算建安费为计费额);(2)按收费基价表用直线内插法计算工程设计收费基价;(3)基本设计收费=工程设计收费基价x专业调整系数(1.0)x工程复杂程度调整系数(1.0)x附加调整系数(1.0);注:所有的调整系数，须按2002年修订本《工程勘察设计收费标准》的相应标准计算，附表4（项目名称）勘察及初步设计招标定标现场工作人员签到表招标人：，日期：年月日招标代理：序号人员类别姓名性别工作单位职务或职称联系电话备注1监2督人3员4招5标6人7招8标代9理10交易11中心工作12人员附表5：定标委员会成员承诺书招标监督小组：本人确认参加，（项目名称）勘察及初步设计招标的定标工作。定标候选人如下：序号定标候选人12345本人承诺:1.本人非项目行政监督部门或招标代理机构的人员;2.本人非上述定标候选人的工作人员和主要负责人的近亲属;3.本人与上述定标候选人无经济利益关系;4.本人无法律法规要求回避的其他情形;5.本人将严格遵守定标纪律及招投标相关法律法规，按照招标文件的规定，公正、廉洁履行定标工作职责。如有违反以上规定或有其他弄虚作假的行为，本人承担一切责任。承诺人签名：时间：年月日本人承诺:1.本人非项目行政监督部门或招标代理机构的人员;2.本人非上述定标候选人的工作人员和主要负责人的近亲属;3.本人与上述定标候选人无经济利益关系;4.本人无法律法规要求回避的其他情形;5.本人将严格遵守定标纪律及招投标相关法律法规，按照招标文件的规定，公正、廉洁履行定标工作职责。如有违反以上规定或有其他弄虚作假的行为，本人承担一切责任。承诺人签名：时间：年月日附件五：勘察及初步设计招标监督报告(模板）勘察及初步设计招标监督小组年月日勘察及初步设计招标监督情况报告（模板）为了做好，项目的勘察及初步设计招标工作，（单位名称）决定成立招标监督小组对该项目招标工作的评标专家抽取、开标、评标、定标全过程监督，先将监督情况报告如下：一、基本情况工程名称：招标单位：招标代理：招标类别：勘察及初步设计招标方式：公开招标建设地点：建设规模：勘察及初步设计工期：勘察工期：。设计工期：。二、招标监督小组成员招标监督小组于年月日成立（详见《关于成立（项目名称）勘察及初步设计招标监督小组的通知》）。招标监督小组成员：，。招标监督小组组长：，。三、抽取评标专家监督情况1、抽取时间及地点（1）抽取时间：年月日时分（2）抽取地点：待定四、开标监督情况1、开标时间及地点（1）开标时间：年月日时分（2）开标地点：广州公共资源交易中心号开标室)2、开标过程（1）共有家投标人递交投标文件，分别是：。（2）开标过程在高州市建设行政主管部门和招标监督小组的监督下进行。其中所有投标人的投标文件均没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求（或公司的投标文件不符合招标文件要求，根据招标文件第章第点的规定，其投标文件视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理或不予受理。其余家投标人没有出现有提前开封或不符合招标文件密封要求的其它情形）。五、评标监督情况1、评标时间及地点（1）评标时间：年月日（2）评标地点：广州公共资源交易中心评标室（3）评标专家名。2、本工程评标采用评标法(评审方法见招标文件)，评标委员会按照招标文件规定对投标文件进行初步评审。所有投标文件初步评审获得通过（或公司的投标文件不符合招标文件要求，根据招标文件第章第点的规定，其投标文件视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理）。3、评标程序的详细评审评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定评审标准进行评审，并推荐综合得分最高的五名投标人为入围定标候选人。无排序的五名定标候选人名单：，。六、考察监督情况(如有)(由招标监督小组填写)七、答辩监督情况(如有)(由招标监督小组填写)（一）答辩时间:年月日（二）答辩地点：。八、定标监督情况（1）定标专家库的组建：。（2）专家的抽取情况：根据招标文件规定，定标委员会成员库组成人。其中，（XX单位）人，（XX单位）人，（XX单位）人。经推选，组长为：，。在定标当日抽取定标专家，抽取过程在招标监督小组的监督下进行，成员如下：定标委员会定标专家情况表定标委员会定标专家情况表定标委员会定标专家情况表定标委员会定标专家情况表定标委员会定标专家情况表姓名单位执业资格或职称联系方式备注（3）定标时间：本项目于年月日进行了定标。（4）定标地点：。（5）定标过程在招标监督小组的监督下进行。（6）所有定标候选人《致定标委员会的函》均符合招标文件要求（或（定标候选人名单）《致定标委员会的函》不符合招标文件要求，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理）。（7）定标委员会采用本招标文件确定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，并将所有定标候选人按（定标办法）得分前三名为中标候选人。票决得分排名、中标候选人情况见下表：定标候选人名称定标候选人名称定标候选人名称票决得分得分排名中标候选人中标候选人票决得分投标报价（万元）及下浮率项目设计负责人姓名及证书编号第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人九、定标结果公示监督情况本项目招标于年月日完成定标，定标结果于年月日在公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网进行公示，定标结果公示于年月日公示结束，公示期间未收到任何异议或投诉(或公示期间年月日收到(异议单位名称)对定标结果的异议资料，招标人对异议作如下处理:，。十、监督结论（由招标监督小组填写）招标监督小组组长签名：招标监督小组成员签名：附件六：（项目名称）中标候选人公示投资项目代码投资项目名称招标项目名称标段（包）名称标段一XXX（如有如实填写，如无填“\”）标段一XXX（如有如实填写，如无填“\”）标段一XXX（如有如实填写，如无填“\”）公示名称（项目名称）中标候选人公示（项目名称）中标候选人公示（项目名称）中标候选人公示开标日期评标情况简要描述评标总体情况，包括各中标候选人商务标得分、技术标得分、经济标得分、综合得分等简要描述评标总体情况，包括各中标候选人商务标得分、技术标得分、经济标得分、综合得分等简要描述评标总体情况，包括各中标候选人商务标得分、技术标得分、经济标得分、综合得分等第一中标候选人）投标报价（根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等）根据需要可以填写总价（元）、单价（元）、下浮率（%）、费率（%）等根据需要可以填写总价（元）、单价（元）、下浮率（%）、费率（%）等根据需要可以填写总价（元）、单价（元）、下浮率（%）、费率（%）等质量承诺工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准，争创省级或以上优良样板工程工期（交货期）日历天拟派项目负责人姓名资质资格（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）拟派项目负责人姓名业绩（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）资格能力条件资格情况（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）资格能力条件业绩情况（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）第二中标候选人投标报价（根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等）质量承诺工期（交货期）拟派项目负责人姓名资质资格（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）拟派项目负责人姓名业绩（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）资格能力条件资格情况（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）资格能力条件业绩情况（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）第三中标候选人投标报价（根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等）质量承诺工期（交货期）拟派项目负责人姓名资质资格（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）拟派项目负责人姓名业绩（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）资格能力条件资格情况（响应招标文件的相关证书名称及对应编号，多项应分别列出）资格能力条件业绩情况（响应招标文件的业绩，多项应分别列出）异议受理部门联系地址异议受理部门联系人联系电话招标投标监督部门高州市建设工程招标投标办公室联系电话0668-6666999联系地址高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼公示开始时间年月日公示结束日期年月日法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。招标人（异议受理部门）：联系人：电话：招标投标监督部门:高州市建设工程招标投标办公室联系地址:高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼联系电话:0668-6666999根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。招标人（异议受理部门）：联系人：电话：招标投标监督部门:高州市建设工程招标投标办公室联系地址:高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼联系电话:0668-6666999根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。招标人（异议受理部门）：联系人：电话：招标投标监督部门:高州市建设工程招标投标办公室联系地址:高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼联系电话:0668-6666999招标公告投资项目代码2207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-5376622207-440981-04-01-537662投资项目名称高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期）建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期）建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期）建设工程高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期）建设工程招标项目名称高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期)建设工程厂房及厂区设施勘察及初步设计标段（包）名称/公告性质正常正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内高州市蒲康工业园内资金来源申请专项债券及本级财政资金解决资金来源构成资金来源构成申请专项债券及本级财政资金解决招标范围及规模新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400~600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400~600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400~600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。新建三期总建筑面积约为59038.76平方米，其中厂房建筑面积约45075.95平方米，研发配套用房（含门卫、地下室）13962.81平方米。道路广场工程约8888.72平方米，绿化工程约3808.44，路灯工程40盏，厂区内雨水工程砼管DN1000约488米，厂区内污水工程DN400~600PE管约980米，给水工程PE管DN200约800米，场内土方工程，通信工程，门楼围墙工程，天然气供给工程，供电工程（含外电接入和厂内配电）等设施。本项目总投资22500.35万元，其中：建安工程费用19051.24万元，工程建设其他费用2583.71万元，预备费865.40万元。招标内容本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。5本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。5本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。5本项目范围内的工程测量、岩土工程勘察（初测初勘、详勘详测，施工过程的补勘等）、方案设计、初步设计、概算文件编制及修改等工作。5工期（交货期）勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。勘察工期：合同签订后收到招标人发出的进场通知起计20日历天内提交勘察成果文件；初步设计工期：合同签订后10日历天内完成方案设计，方案设计经招标人和政府相关部门批准后20日历天内完成初步设计。最高投标限价4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。4343830.00元；其中勘察费招标控制价为：1905100.00元，初步设计费招标控制价为：2438730.00元。是否接受联合体投标本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。投标资格能力要求投标人资格要求1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。1、投标人必须是在中国大陆依法注册的企业法人，工商营业执照有效。2、投标人需同时具备①②：①工程勘察综合甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质，或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级（或以上）资质；②工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（或以上）资质或建筑工程设计事务所甲级资质。3、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。4、广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。5、本次招标（接受）联合体投标。联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。投标资格能力要求项目负责人资格要求具备一级注册建筑师执业资格。具备一级注册建筑师执业资格。具备一级注册建筑师执业资格。是否接受联合体投标本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。本项目接受联合体投标，联合体成员不得多于两个，须由一家勘察单位和一家设计单位组成联合体，且牵头人必须是设计单位。下载资格预审/招标文件的网络地址广州公共资源交易中心（网址：http://www.gzggzy.cn)是否采用电子招标投标方式否获取招标文件的方式获取纸质资格预审/招标文件的方式、登录广州公共资源交易中心交易平台网站（网址：http://www.gzggzy.cn）办理网上投标登记手续；未办理投标登记手续的，提交的投标文件将被拒绝接收，其责任由投标人自负。获取招标文件开始时间2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）获取招标文件截止时间2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）2024年月日（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）递交投标文件截止时间2024年月日时分（详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）投标文件递交方式.1.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。2.本项目采用网上投标登记方式，网上投标登记截止时间（与开标时间相同）。3.投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达广州公共资源交易中心第开标室（具体开标室详见招标公告日程安排）。4.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意相关的公告或通知。开标时间2024年月日时分（与投标截止时间为同一时间，详见广州公共资源交易中心招标公告日程安排）诚建水开标地点广州公共资源交易中心开标室（地址：广州市天河区天润路333号）（详见招标公告日程安排）发布公告媒介广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网招标人高州市城乡基础设一施建设投资有限公司十联系地址高州市中山路169号招标人联系人梁先生联系电话0668-6559266招标代理机构广东泓邦建设工程管理有限公司联系地址茂名市油城四路107号大院（单身楼、文娱室）二楼09室（住所信息自主申报）招标代理联系人梁小姐联系电话0668-2298872招标监督机构高州市建设工程招标投标办公室联系电话0668-6666999其他依法应当载明的内容1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为失信惩戒对象或严重拖欠农民工工资失信主体或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制，不接受其投标。2.广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并显示正常登记。3.投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在广州公共资源交易中心(http://www.gzggzy.cn)答疑专区进行网上提问。招标人（或招标代理)将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在广州公共资源交易中心。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。4.对于本项目的招标公告和招标文件存在任何违规或不公平内容，投标人可向招标人提出异议。5.开标时要求投标人的企业法定代表人或拟委派本项目的工程总承包项目经理作为委托代理人准时参加开标会，且需在开标截止时间前进场做签到工作，开标时手持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则无需提供）和电子保函打印盖章件或投标保证金银行保函原件或投标保证金保证保险保函原件（投标保证金如采用银行转账形式可不提供保函原件）。投标人采用现金转账方式递交投标保证金的，须完成网上投标登记后将投标保证金与本项目进行绑定，绑定成功后才能被认定为完成缴交投标保证金义务；若投标人未能在投标截止时间前完成投标保证金绑定，导致投标保证金未能在广州公共资源交易中心数据库显示的，视为投标保证金无效。具体操作详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”。6.投标人缴交件资料费人民币100元。7.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。附件高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期）建设工程勘察及初步设计拒绝投标单位名单（部分）序号单位拒绝投标期拒绝投标期备注序号单位起始日期截止日期备注1234567..89101112说明：1.在拒绝投标期内，拒绝上述单位参与高州市蒲康工业园基础设施建设项目-厂房及配套设施（三期)建设工程勘察及初步设计的投标。2.若上述单位及拒绝期限发生变化的，则以最新书面文件为准。3.上述单位名单未含被人民法院列为失信被执行人企业。投标文件格式封面（项目名称）勘察及初步设计（第一册）商务及经济报价投标文件投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）联系人：电话：手机：日期：年月日目录一、投标承诺书致招标人：1、根据已收到贵方的《（项目名称）勘察及初步设计招标文件》，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计任务书及其他有关文件后，我方愿以下浮率%作为工程勘察费的投标报价下浮率，愿意以下浮率%作为工程初步设计费的投标报价下浮率，总投标价为：人民币大写（小写￥）元。拟派项目设计负责人姓名：,职称：。并承诺方案设计的设计周期为合同签订后日历天，初步设计的设计周期为方案批准后日历天，同时承诺合同签订后收到发包人发出的进场通知起计日历天内提交勘察成果文件。承诺按投标文件委派的各专业负责人配备情况表中提供的勘察及初步设计人员完成上述工程勘察及初步设计，承诺愿按上述投标须知、合同条款、设计任务书的要求承包上述工程勘察及初步设计。无论是否中标，同意贵方使用我方的设计方案。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。3、我方承认投标书所有文件（包附件）是我方投标书的组成部分。4、如果我方中标，我方保证按规定的时间内与贵方签订合同，按照合同要求完成设计方案优化、初步设计等工作内容。5、我方同意从递交投标文件截止之日起天内保持投标文件有效，在此有效期内我们将严格遵守投标文件的承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并可随时被接受中标。6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应该成为约束贵、我双方的合同文件。7、我单位郑重承诺：保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不让任何单位和个人挂靠，不参与围标和串标，不进行恶意异议和投诉，若有违反上述承诺内容的行为，愿意承担法律责任。投标人：（盖章）法定代表人：（签字）投标人地址：电话：日期：年月日二、投标报价书工程名称投标单位勘察、设计费下浮率（A）有效区间（保留至小数点后两位）A＞ 30 %其中1工程勘察费下浮率： %投标报价：人民币大写： 元，（小写￥： 元其中2工程初步设计费下浮率： %投标报价：人民币大写： 元，（小写￥： 元投标总报价（元）【注：投标总报价暂按招标控制价×（1-A）计算，保留两位小数】人民币小写￥： 元人民币大写： 元注：如果投标人所填的报价金额与暂定招标控制价结合下浮率计算的金额不一致的， 则以下浮率为准计算修正填报金额。投标人：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日三、法定代表人身份证明书投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日附法定代表人身份证复印件（包括正反面）注：联合体投标的由牵头人出具。四、法人授权委托证明书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。投标人：（盖章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：日期：年月日附委托代理人身份证复印件（包括正反面）注：1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的，则无需提供法人授权委托证明书；如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的，则须附有法定代表人身份证明书及法人授权委托证明书（法定代表人身份证明书及法人授权委托证明书是法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替），联合体投标的由牵头人出具。2、委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满。3、后附授权代理人的至少包含2024年2月至2024年4月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件），加盖投标人单位章。五、投标保证金信用承诺函本招标项目招标人及招标监管机构：一、我单位参加（项目名称）的投标活动，现承诺：将严格按照法律法规规定参与交易活动，按照招标文件要求依法履行投标人义务；我方若出现违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》等有关法律法规的行为，将于投标有效期内全额付清招标文件规定的投标保证金：人民币大写（小写￥）元。二、至投标文件提交当天，本公司无严重不良信用记录或存在曾作出虚假承诺的情形。三、本企业对以上承诺和声明负责。如有虚假，愿接受行政主管部门作出的处罚，并承担以下后果：1.取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格。2.将本单位不良行为纳入信用信息管理系统。3.半年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标。4.应付的赔偿责任和相应法律责任。特此承诺投标人：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日六、投标人基本情况表投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式联系人 电话 联系方式传真 电子邮件 法定代表人姓名 技术职称 电话 技术负责人姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总数： 勘察资质等级 高级工程师（高级经济师）勘察资质等级 工程师（经济师）设计资质等级 工程师（经济师）设计资质等级 各类注册人员营业执照号 各类注册人员注册资金 基本账户开户银行 基本账户号码 经营范围 备注 注：1.在本表后附企业法人营业执照副本的复印件、资质证书副本的复印件。广东省外来企业须提交已办理通过“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的带标志网页打印件。2.以上复印件须加盖投标人单位公章，联合体投标的盖牵头人单位公章。七、拟投入本项目设计负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历执业资格参加工作时间职业年限职称证书编号本项目担任职务执业资格证书编号已建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模设计日期质量注：1.后附身份证、职称证（如有）、注册证（如有）及2024年2月至2024年4月社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。2.以上复印件须加盖投标人单位公章，联合体投标的盖牵头人单位公章。投标人：（盖章）项目设计负责人：（签字）日期：年月日八、拟委任本项目勘察及初步设计组人员配备表项目名称：姓名年龄职务学历职称工程勘察及初步设计工作年限附注：1、除项目设计负责人外，其他人员后附身份证及2024年2月至2024年4月社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。2、与商务评分有关的相关资料的复印件（如有）。3、以上复印件须加盖投标人单位公章，联合体投标的盖牵头人单位公章。投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签字）日期：年月日九、勘察及初步设计进度计划、质量保证和技术服务措施承诺书我单位在研究了勘察及初步设计招标文件及考察现场后，本单位郑重承诺：（一）关于勘察及初步设计进度计划承诺承诺的设计周期为合同签订后日历天内完成方案设计，设计方案经招标人和政府相关部门批准后日历天内完成初步设计，合同签订后收到发包人发出的进场通知起计日历天内提交勘察成果文件。（二）质量保证承诺按规范要求的标准完成勘察及初步设计工作并保证本项目所有图纸均符合国家有关规范要求。（三）技术服务承诺工程开工后，我方派遣参加本项目的设计人员在施工期间现场指导，配合施工。投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签字）日期：年月日十、投标人企业信誉及荣誉证明材料表信誉及荣誉内容证明材料投标人具备的条件或说明注：1.本表后附与商务评分有关的企业信誉荣誉证明材料复印件（如果有），否则不予计分。2.附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)的投标人网页信息查询截图。3.以上复印件须加盖投标人单位公章，联合体投标的盖牵头人单位公章。投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签字）日期：年月日十一、企业业绩情况表1.工程名称1.工程地点2.建设单位名称联 系 人2.建设单位地址联系电话3.合同身份 (标明其中之一)独立承建联合体牵头人 联合体成员 4.工程质量等级、获得何种荣誉：5.工程开工及竣工时间：6.工程规模和主要工程内容：注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。2.本表只填写与商务评分相关的企业类似业绩。3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。4.以上资料复印件须加盖投标人单位公章，联合体投标的盖牵头人单位公章。投标人：（盖章）法定代表人（或委托代理人）：（签字）日期：年月日十二、联合体协议书投标项目名称：致：（招标人）我方（所有成员单位）自愿组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议为牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。联合体各成员单位内部的自责如下：（牵头人名称）承担专业工程；（成员一）承担专业工程；（成员二）承担专业工程。投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。投标牵头人：（盖章）联合体成员：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）地址：地址：电话：电话：签订日期：年月日十三、投标人声明关于遵守招标文件和履行中标合同的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加的投标工作，作出郑重声明：一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传（以评标报告认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜（以评标报告认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投诉。二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为90日历天。我公司保证不出现下列情形之一：1、在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；2、在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；3、投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。4、在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下列要求：1、合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作；2、本项目投入的工作人员均为本公司工作人员；3、不发生出借资质、转包、违法分包行为；4、本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。四、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：1、取消中标资格或者解除合同；2、由招标人没收合同履约保证金；3、半年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；4、对不良行为予以记录，并进行公告；5、报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；6、其他行政处理决定。特此声明声明企业：(盖章)法定代表人：（签字）日期：年月日项目勘察及初步设计（第二册）技术投标文件日期：年月日（根据招标文件要求自行编写）（根据招标文件要求自行编写）项目勘察及初步设计（第三册）致（项目名称）定标委员会的函（项目名称）定标委员会：（自行编制，内容包括但不限于第四章第5点“定标因素”的内容，并附相关证明材料的复印件，尽可能提供证明材料的查询途径。若设计方案已在第二册体现，则以第二册的设计方案为准，无需在本册重复提供。）投标人：（盖章）法定代表人签字（或委托代理人）：（签名）日期：年月日附件一：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：（项目名称）标段勘察及初步设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需要你方对本通知说附质疑问卷中的问题以书面形式给予澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。附件：质疑问卷（项目名称）标段施工招标评标委员会评标委员会主任：（签字）监管部门代表：（签字）日期：年月日附件二：问题的澄清问题的澄清、说明或补正编号：（项目名称）勘察及初步设计招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：1.2．.......投标人：单位全称（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）监管部门代表：（签字）日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施建设 厂房及配套设施建设工程 厂房及厂区设施勘察及初步设计 厂房及配套设施建设工 绿化工程 路灯工程 雨水工程 污水工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
