甘肃省水利工程运行维修养护 双塔水库信息化设备维修招标公告（甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024）
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修（二次）招标公告
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修（二次）...
交易编号：SLH/STGQ-2024-08
公告基本信息
项目名称
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修（二次）
采购方式
邀请
项目类型
（A09）邮电通信
联系人
刘玉龙
联系电话
18893626000
竞价(公告)开始时间
2024-06-17 08:30:00
竞价结束时间
2024-06-17 17:00:00
采购单位
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心
是否允许多次竞价
否
是否重大项目
否
是否精准扶贫项目
否
采购标包信息
序号
标包名称
标包编号
采购类别
合同估算价
1
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修（二次）001
SLH/STGQ-2024-08
施工
7000.0(元)
公告内容
招标公告 交易编号（合同编号）：SLH/STGQ-2024-08 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修由甘肃省疏勒河流域水资源利用中心批复建设，项目法人及招标人为甘肃省疏勒河流域水资源利用中心，已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标，相关事宜公告如下： 1.项目概况与招标范围 主要建设内容为：防汛库房南侧摄像机安装1套，太阳能红外人体安全感应设备安装1套，光缆线路抢修1处，大坝值班室信息化设备线路布设等内容，详见招标工程量清单。2.招标限价 最高限价为0.7万元，高于该限价的报价文件作为废标处理。 3.资格要求 3.1投标人须提供有效的营业执照； 3.2投标人须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； 3.3投标人经营范围须具有水利工程、电气工程、电子产品、弱电工程、五金建材、安防监控、监控设备销售及安装、计算机网络布线、网络设备销售、信息系统运行维护服务等，与本工程施工内容相符，并有一定施工经验的施工队伍。 4.评标办法 最低价评标法。 5.上传资质证明文件及竞价开始时间与截止时间竞价时间：2024年6月17日8：30--17：00。 6.联系方式 招 标 人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 地 址：甘肃省玉门市玉门镇清泉路2号 联 系 人：刘玉龙 电 话：18893626000
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 2024年6月12日
附件信息
附件1：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024年第五批水利工程运行维修养护项目-双塔水库信息化设备维修招标文件.pdf
提示：投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统（
）进行报名竞价
〇目录第一章合同条款及格式........................-1-第二章工程量清单...........................-11-第三章技术标准和要求.......................-15-第四章投标文件格式第一章合同条款及格式-1-第1节通用合同条款完全引用《2017版标准施工招标文件通用合同条款》-2-第2节专用合同条款一、一般约定1.词语定义1.1合同1.1.1合同当事人和人员1.1.1.1发包人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心。1.1.1.2承包人：(签约后填入承包人的名称)。1.1.2工期：2024年6月22日开工，2024年7月22日完工，工期30日历天1.1.3缺陷责任期（工程质量保修期）：365日历天。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《民法典》、《建筑工程质量管理条例》等。1.3合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（合同技术条款）；（7）图纸（如果有）；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。1.4联络合同实施期间来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达:甘肃省疏勒河流域水资源利用中心双塔灌区管理处。-3-二、发包人义务2.1提供施工场地2.1.1发包人提供的施工场地范围为：双塔水库2.1.2承包人自行勘察的施工场地范围为：双塔水库三、承包人3.1承包人的一般义务3.1.1其它义务（1）承包人应按照《酒泉市建设领域农民工工资保证金管理办法》规定，及时向农民工支付农民工工资，如果发生农民工讨薪事件，承包人将被列入甘肃省疏勒河流域水资源利用中心建筑市场黑名单，今后不再邀请参加投标。（2）承包人还应保障对自己所雇劳务人员按约定支付劳务工资，在报结算时,必须附劳务工资发放表，由现场发包人代表监督劳务工资的发放。如发生纠纷，发包人有权根据政府主管部门或司法部门作出的仲裁或判决，从承包人的合同中扣除这部分费用，并直接支付给劳务人员。（3）承包人项目部管理人员离开施工现场严格执行请销假制度。离开施工现场2-4天以内向现场发包人代表请假，5天以上向基层灌区管理处分管工程建设的副处长请假。（4）承包人必须严格执行发包人指令，承包人因不严格执行发包人指令所造成的后果，由承包人承担。3.2不利物质条件3.2.1不利物质条件的范围：。四、材料和工程设备4.1发包人提供的材料和工程设备4.1.1发包人提供的材料和工程设备：无。五、施工设备和临时设施5.1承包人提供的施工设备和临时设施本条增加：1、施工供电1.1本工程发包人不负责提供施工电源，施工和照明用电由承包人负责。施工供电所需-4-的发电机、变压器、计量设施、配电箱及输电线路等设备的购置、安装由承包人负责，费用已包含在合同工程量清单中，发包人不再为此支付任何费用。1.2承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。2、工程征地、伐树等2.1有临时征用土地、砍伐树木以及移除电力、通讯线杆的情况，承包人应根据施工需要,将上述费用包含在合同工程量清单中，发包人不再为此支付任何费用。2.2在工程建设期间，承包人应负责施工区域内通讯光缆、供电线路的保护，部分线路如需移动时，承包人配合发包人与相关部门协调，及时办理相关手续。在施工过程中，如因承包人的原因造成通讯光缆、供电线路的中断，承包人应承担由此造成的一切损失，发包人不再为此增加任何费用。5.2发包人提供的施工设备和临时设施无。六、施工安全、治安保卫和环境保护6.1发包人的施工安全责任无6.2承包人的施工安全责任承包人应该全部负责工程实施期间的一切安全责任。6.3文明工地6.3.1本合同文明工地的约定：承包人在工程实施期间配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。七、开工和竣工（完工）7.1异常恶劣的气候条件本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）工程所在地多年平均气温为8.8℃，最高气温为40.4℃，最低气温-29.1℃，多年平均降水量53.6mm，多年平均蒸发量2577.4mm，最大风速在27m/s,最大冻土深度大于1.16m。（2）其它异常恶劣气候灾害。-5-7.2承包人工期延误（1）全部工程的逾期完工违约金赔偿费为每天0.3万元。（2）全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的5%）。7.3工期提前本款删除。八、暂停施工8.1承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其它情形：未得到发包人许可的承包人擅自停工。8.2发包人暂停施工的责任发包人承担暂停施工责任的其它情形：无。九、工程质量工程质量等级达到合格标准。9.1质量事故处理增加条款：质量安全管理监督部门每查出一次质量安全问题，处以责任单位（承包人）合同总价0.5‰罚款，在同一项目中第二次查处类似问题处以责任单位（承包人）合同总价1%罚款，第三次查处问题，发包人将终止合同。十、试验和检验10.1材料、工程设备和工程的试验和检验增加条款：凡进入施工现场的原材料应按有关规定提交产品合格证。十一、变更11.1变更的范围和内容11.1.1发包人可根据实际情况，增加或减少合同中项目的工程量。增减的工程量单价依据市场价或甘肃省相关定额核算确定。十二、价格调整12.1物价波动引起的价格调整本款删去。并代之以：-6-合同细目单价不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。十三、计量与支付按照施工图纸或设计变更的几何尺寸完成并经发包人验收合格的工程量结算。而对于超出施工图纸或设计变更几何尺寸完成的工程量，发包人认为承包人已将其列入合同总价中，不再进行计量支付。13.1竣工（完工）结算13.1.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应在竣工验收合格后15日内提交完工付款申请单，一式四份。一次性结清。13.2竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：工程竣工决算、工程竣工资料。十四、竣工验收（验收）14.1验收工作分类本工程验收为竣工验收；达到《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）中规定的验收条件，验收程序为：承包人向灌区管理处提出验收申请，经审核无误后，灌区管理处向工程建设管理处提交验收申请。工程建设管理处审核后，由甘肃省疏勒河流域水资源利用中心组织竣工验收。14.2竣工验收：竣工验收时承包人须向发包人提交相关验收资料及竣工图纸3套。14.3竣工清场工程项目竣工清场的工作范围和内容在本合同专用条款4.1.10款第（9）条和9.4款中规定。十五、缺陷责任与保修责任15.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过竣工验收之日起，经过365日历天，发包人向承包人签发工程缺陷责任终止证书后，工程缺陷责任期终止。-7-十六、保险16.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人（包括材料和工程设备）：投标以发包人和投标人的共同名义投保。投保内容：本标段主体工程和临时工程。保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。保险期限：从投标人进点直至颁发工程移交证书后一年的期限。保险费率：执行现行法定费率。16.2其他保险投标人应为其主要施工设备及主要进场材料等办理保险。其保险费率执行现行法定费率，保险金额为全部重置成本或包括修复损坏的附加费用。16.3对各项保险的一般要求16.3.1保险凭证投标人提交由投标人投保的保险凭证的期限：合同签订后20天。16.3.2保险金结算投标人提供了各项投标保单后，发包人在进度结算中按照相应投标报价支付保费，否则不予支付合同相应款项。十七、争议的解决合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决：酒泉仲裁委员-8-一、监控摄像头安装技术标准和要求1.1监控导线，其额定电压应大于线路的工作电压。导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件，导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。1.2线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整养美观。暗配管要求管路短，畅通、弯头少。1.3配线在建筑物内安装要保持水平或重直，配线应加套管保护（塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配》，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。1.4信号线不能与大功率能力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。1.5配电箱的交源电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。1.6配线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的，摄像头其接头采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。二、监控摄像头布线技术标准和要求2.1其额定电压应不小于线路的工作电压；监控导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的外部条件。另外，监控导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。2.2应尽量避免监控导线有接头。除非用接头不可的，摄像头其接头采用压线或焊接，监控导线连接和分支处不应受机械力的作用。在管内的监控导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。2.3线材在建筑物内安装要保持水平或垂直。线材应加套管保护(塑料或铁水管，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。2.4信号线不能和大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因外部所限，要平行走线，至少要超过半米。2.5线管线材有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。-16-第四章投标文件格式-17-（项目名称）投标文件投标人：（盖单位章）年月，日-18-目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构表七、投标人承诺函八、资格审查资料九、原件的复印件十、其他材料-19-一、投标函及投标函附录（一）投标函甘肃省疏勒河流域水资源利用中心：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到，。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。3．随同本投标函递交投标保函一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日-20-二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码：系，（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：，（盖单位章）年月日-21-三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：，。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：，（盖单位章）法定代表人：，（签字）身份证号码：委托代理人：，（签字）身份证号码：年月日-22-四、已标价工程量清单-23-五、投标人承诺函致：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心根据贵方的招标邀请，经正式授权并代表投标人参加，工程招标，为表示诚意，我方提交投标文件正本一份、副本三份。并宣布承诺如下：1．保证严守招标规则，所提供证件、资料真实、合法、所作承诺不可撤消。2．投标人已详细阅读全部招标文件、参考资料和附件，并完全理解招标文件的全部内容及投标的各种经济风险责任。3．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的施工及相关服务。4如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行承诺，并承担法律责任。5．我方中标价式所投标项目的全部价格，包括利润和风险。6．我方的投标文件在开标后60天内有效。7．所有关于本标书的函电，请按下列地址联系。投标单位全称（印章）：地址：电话、传真：邮编：授权代表（签字）：年月日-24-六、资格审查资料-25-
投标 / 标书制作要点（原创）
本水利工程运行维修养护 双塔水库信息化设备维修涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。甘肃省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
