绿化工程 升级改造工程招标公告（遂溪县北坡镇人民政府2024）
工程建设|市政；招标公告、资格预审公告；湛江市公共资源交易系统
招标项目名称： 遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)
标段（包）名称： 遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)
公告性质： 正常公告
投资项目代码
2108-440823-04-01-966992
投资项目名称
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)
招标项目名称
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)
标段（包）名称
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)
公告性质
正常
资格审查方式
资格后审
招标项目实施（交货）地点
湛江市遂溪县北坡镇镇区范围内
资金来源
地**府专项债券资金，不足部分资金由县财政统筹解决
资金来源构成
中央预算内: 0;省级政府: 0;市级政府财政: 0;银行贷款: 0;外资: 0;自筹: 0;其他: 30787481.91;
招标范围及规模
工程规模： 1、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米； 2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m； 3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株； 4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米; 5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施； 6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋； 7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。
招标内容
本次招标范围：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容 。
工期（交货期）
60日历天
最高投标限价
30787481.910000
是否接受联合体投标
否
投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
投标人资格要求
投标人应具有以下资质：1、投标人必须具有独立法人资格。具备市政公用工程施工总承包贰级或以上级别资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。 2、拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业市政公用工程专业贰级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，包括已中标未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一（提供相关截图或承诺函等证明材料，格式自拟。）。 3、 在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效） 4、本项目须制作： 本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867） 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。 6、本次招标不接受联合体投标。;
投标人业绩要求
无。;
是否采用电子招标投标方式
是
获取资格预审/招标文件的方式
下载资格预审/招标文件的网络地址
https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt
获取纸质资格预审/招标文件的方式
https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt
获取资格预审/招标文件开始时间
2024年06月13日 20:00:00
获取资格预审/招标文件截止时间
2024年07月04日 09:30:00
递交资格预审/投标文件截止时间
2024年07月04日 09:30:00
资格预审/投标文件递交方式
投标人应在招标文件规定的时间前，登陆湛江市公共资源交易中心-电子交易系统办理网上投标登记手续，并在递交资格预审文件/投标文件截止时间前，通过湛江市公共资源交易中心-电子交易系统递交电子资格预审/投标文件,按照湛江市公共资源交易中心-电子交易系统关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：湛江市公共资源交易中心-电子交易系统操作手册
开标时间
2024年07月04日 09:30:00
开标地点
湛江市公共资源交易中心
发布公告媒介
湛江市公共资源交易中心-电子交易系统
招标人
遂溪县北坡镇人民政府
联系地址
广东省湛江市遂溪县北坡镇人民政府
招标人联系人
刘春江
联系电话
07597171101
招标代理机构
中科旭日建设集团有限公司
联系地址
成都市武侯区武科西三路2号西物慧鼎8层5号
招标代理联系人
刘凤梅
联系电话
13828290140
招标监督机构
遂溪县住房和城乡建设局
联系电话
07597751618
其他依法应当载明的内容
/
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)招标文件.pdf
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)招标控制价.zip
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)工程量清单.zip
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)建设工程-招标公告.pdf
遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期) 图纸 上传.zip
版本编码：（施工2023-01综合评估法专用）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)施工招标文件（网上开标电子评标、采用评定分离方式）招标人（公章）：遂溪县北坡镇人民政府招标代理机构（公章）：中科旭日建设集团有限公司编制负责人：刘凤梅联系电话:0759-3495363传真号码:/E-mail：2531627311@qq.com编制时间：2024年5月28日第1页共88页关于招标文件示范文本的使用说明1.本范本适用于进入湛江市公共资源交易中心开展电子招投标活动的依法必须公开招标项目。招标人或招标代理机构可在“湛江市住房和城乡建设局政府信息公开平台”和“广东省公共资源交易平台（湛江市）”https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index查看或下载。2.招标人在使用本范本时，招标文件中的空格必须按实填写，招标人可根据需要补充填写内容。所有增加或修改部分内容、空白栏目的填写必须采用四号华文行楷字体。3.“□”为选择项，选择的内容（项）保留，不选的请删除。4.招标文件采用“第x页共x页”的页码格式，并且在“目录”中标明对应的页码。5.严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和湛江市建设工程招标投标程序进行，实行招标人负责制。6.招标代理机构及投标人具体操作详见《湛江市公共资源交易系统（建设工程）用户手册》，（登录“广东省公共资源交易平台（湛江市）”-“服务指南”-“交易类型”-“建设工程”）。7.电子投标文件制作需下载湛江公共资源交易投标工具(北京CA+粤企签)，（登录“广东省公共资源交易平台（湛江市）”-“服务指南”-“资料下载”）。8.房屋建筑工程、市政公用工程项目招标参照本范本。若国家法律、法规、规章及上级有关文件另有规定的，从其规定。文件中存在文本及用词不清晰、缺陷及歧义的，应当遵从招标的目的，以公平、公正、诚信的原则予以解释。请使用单位在使用过程中，留意国家、省、市发布的最新规定，对本范本作出及时的修改，并将意见、建议以及遇到的问题及时向市住建局工程招标监管科书面反映，以便在修订中改正和完善。第2页共88页目录第一部分招标公告1.招标条件2.项目概况与招标范围3.投标人资格要求（资质设置须与规模匹配）4.招标投标程序安排及要求5.招标文件的获取6.发布公告的媒介7.特别提示8.异议与投诉第二部分投标须知1.总则2.招标工程综合说明3.结算原则及付款方式4.招标文件的内容和效力5.投标文件的编制要求6.投标文件的制作、加密与提交7.开标8.评标与定标办法和原则9.确定中标单位10.授予合同第三部分投标格式第四部分合同条款及格式第3页共88页第一部分招标公告遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)施工1.招标条件本招标项目遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)已由遂溪县发展和改革局以遂发改(2022〕44号、遂发改投审〔2022】13号批准建设，项目代码为2108-440823-04-01-966992，项目业主为遂溪县北坡镇人民政府，建设资金主要来自地**府专项债券资金，不足部分资金由县财政统筹解决，出资比例为100%，资金到位情况：☑全部到位/□50%以上到位/□启动资金到位。招标人为遂溪县北坡镇人民政府，招标代理机构为中科旭日建设集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况2.1.1项目名称：遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)；2.1.2建设地点：湛江市遂溪县北坡镇镇区范围内；2.1.3工程规模：1、中兴路道路工程（镇区主干道路，属城市次干道设计标准）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；第4页共88页4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。2.1.4工程造价：￥30787481.912.1.5招标工期：60日历天，具体以开工报告为准。2.2本次招标范围：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。2.3标段划分：本工程设1个标段。2.4工程质量要求：合格或以上。3.投标人资格要求（资质设置须与规模匹配）3.1投标人必须具有独立法人资格。具备市政公用工程施工总承包贰级或以上级别资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。3.2拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业市政公用工程专业贰级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，包括已中标第5页共88页未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一（提供相关截图或承诺函等证明材料，格式自拟。）。3.3在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）3.4本项目须制作：本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867）3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。3.6本次招标不接受联合体投标。4.招标投标程序安排及要求4.1本次招标不设置投标报名环节,凡有意参加投标且符合本项目资格要求的投标人，应根据招标文件要求，在投标截止时间前直接参与本项目的电子投第6页共88页标。资格审查方式为资格后审。4.2招标公告发布时间：2024年6月13日20时(北京时间，下同)。4.3答疑提问截止时间：2024年6月16日23时。提问为匿名方式通过：湛江市公共资源交易系统提出。4.4招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布时间：2024年6月18日统一在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）发布（内容在网站发布后将视作已告知所有投标人）。4.5投标文件提交的截止时间：2024年7月4日9时30分。投标人应在截止时间前通过湛江市公共资源交易系统递交电子投标文件。本项目采用电子开标方式，招标人及招标代理机构于开标当日9时30分前进入湛江市公共资源交易中心第3号开标室卡位，，2使用湛江市公共资源交易系统（以下简称：交易系统）主持线上电子开标会议，所有投标人均应准时在线上留意项目动态。4.6电子投标文件解密开始时间和截止时间由招标人及招标代理机构于电子开标当日根据已参与的有效投标人数量进行设置。投标截止时间后，由招标代理机构在交易系统内点击“开始解密”，投标人须在解密截止时间前完成电子投标文件的解密。因投标人原因造成其投标文件未解密的，视为其投标文件无效，相应责任由投标人自行承担。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。5.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广第7页共88页东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）查看并下载招标文件以及项目有关资料。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）上发布。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）发布。7.特别提示投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：7.1将本中标工程转包或者违法分包的；7.2在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；7.3存在围标或串标情形的；7.4存在弄虚作假骗取中标情形的；7.5未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；7.6中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；7.7其他违反有关法律法规及规定的。第8页共88页8.异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2024〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复，并在电子交易系统中如实记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过湛江市公共资源交易系统提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向遂溪县住房和城乡建设局（招标股）实名投诉，电话：0759-7751618。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉处理的指导意见》）潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、软硬件故障等导致不能正常登录交易系统参加投标的，或不能正常在交易系统内进行查看招标公告、下载招标文件、答疑澄清、上传投标文件等招投标活动的，后果由投标人承担，电子招标投标活动继续进行。因不可抗力或交易系统原因影响招标活动的，可按湛江市公共资源交易中心相关应急预案进行处理。本项目招标公告、招标文件中提出的时间一律以交易系统显示的时间为第9页共88页准。本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。联系方式招标人：遂溪县北坡镇人民政府招标代理机构：中科旭日建设集团有限公司地址：遂溪县北坡镇人民政府逸地址：湛江市霞山区人民大道中6号世民路74号纪名门花园1号楼506号办公室联系人（实名）：刘春江联系人（实名）：刘凤梅电话：0759-7171101，电话：0759-3495363传真：/，传真：/电子邮件：bphbjjb@126.com电子邮件：2531627311@qq.com2024年6月13日第10页共88页承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：承包人的最终结清申请经监理、发包人批准后30个日历天内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起满壹年。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：由发包人扣留结算总价3%的工程款作为质量保证金，或由承包人提供工程结算总费用的3%的等额银行保函（质量保证金保函）。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：审定结算价款的3%；（2）审定结算价款的3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:工程结算总费用的3%的等额银行（质量保证金保函）。关于质量保证金的补充约定：质量保证金的预留采取何种方式最终决定权由发包人确定。发包人在竣工验收合格之日起满1年(即缺陷责任期满)后30个日历天内将剩余质量保证金返还给承包人(无息)。15.4保修15.4.1保修责任第79页共88页工程保修期为：按《工程质量保修书》规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《工程质量保修书》规定。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延，由此增加的费用及利润不予补偿。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延，由此增加的费用及利润不予补偿。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人有权要求发包人增加由此发生的费用或顺延工期。。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人有权要求发包人增加由此发生的费用或顺延工期。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形第80页共88页承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、滑坡、火山爆发、火灾、洪涝灾害或潮汐、台风或旋风、飓风、风暴、闪电、或其它险恶的气候条件、核泄漏、原子弹及压力波，或其它自然灾难：①正面吹袭湛江市的十级以上台风或龙卷风；②项目所在地范围内五级以上地震；③项目所在地范围内日最大降水量超过200mm的特大暴雨；④空中飞行物坠落；⑤非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。对以上几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。其它未提及的不可抗力情形执行本工程施工合同的通用条款，并执行国家有关规定。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无，。18.3其他保险关于其他保险的约定：无，。第81页共88页承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。第82页共88页附件1：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就，（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修内容以本工程竣工图和竣工结算所包括的全部内容为准。二、质量保修期质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下：质量保修期从工程实际竣工之日算起，质量保修期为1年。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。第83页共88页邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：，承包人(公章)：地址：，地址：法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：电话：，电话：传真：，传真：开户银行：，开户银行：账号：，账号：邮政编码：，邮政编码：第84页共88页附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注第85页共88页附件3：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员第86页共88页附件4：履约担保（发包人名称）：鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就，（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日第87页共88页担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说元（¥担保金额人民币（大写）承包人提供连带责任担保。附件5：预付款担保（发包人名称）：根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日第88页共88页遂溪县财政性投资项目预算评审结论（委托审核）建设单位遂溪县北坡镇人民政府遂溪县北坡镇人民政府遂溪县北坡镇人民政府项目名称遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期）审定项目造价叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元叁仟零柒拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元玖角壹分（小写）30787481.91元送审项目造价31924925.79核减项目造价1137443.881137443.88核减造价比例%3.56建设规模经济指标建设单位建设单位中介机构中介机构中介机构财审机构财审机构财审机构财政部门财政部门财政部门建设单位：（公章）,负责人：经办人：日期：2024年6月6（负责人签署之日）建设单位：（公章）,负责人：经办人：日期：2024年6月6（负责人签署之日）中介机构：（公章）负责人何志盛B11184400016992式理编制人：有效至0212日3民共价工复核人茂建设管理东宏司有限公有效期至：2025年12月31日日日期：202年6月日日期：202年6（负责人签署之日）中介机构：（公章）负责人何志盛B11184400016992式理编制人：有效至0212日3民共价工复核人茂建设管理东宏司有限公有效期至：2025年12月31日日日期：202年6月日日期：202年6（负责人签署之日）中介机构：（公章）负责人何志盛B11184400016992式理编制人：有效至0212日3民共价工复核人茂建设管理东宏司有限公有效期至：2025年12月31日日日期：202年6月日日期：202年6（负责人签署之日）财审机构：公章）百结算西CE负责人：复核人：知6月6日（负责人签署之日）财审机构：公章）百结算西CE负责人：复核人：知6月6日（负责人签署之日）财审机构：公章）百结算西CE负责人：复核人：知6月6日（负责人签署之日）财政部门：（公章）遂溪县财政局依照《民法典》及其他有关法律法规，委托广东宏茂建设管理有限公司对遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目（二期）项目进行审核。广东宏茂建设管理有限公司应根据国家、省和市有关工程造价的法规、政策和文件的规定，科学、客观、公正地开展审核工作，按实按质按量出具审核报告，并对审核结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。日期：2024年6月6日（负责人签署之日）财政部门：（公章）遂溪县财政局依照《民法典》及其他有关法律法规，委托广东宏茂建设管理有限公司对遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目（二期）项目进行审核。广东宏茂建设管理有限公司应根据国家、省和市有关工程造价的法规、政策和文件的规定，科学、客观、公正地开展审核工作，按实按质按量出具审核报告，并对审核结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。日期：2024年6月6日（负责人签署之日）财政部门：（公章）遂溪县财政局依照《民法典》及其他有关法律法规，委托广东宏茂建设管理有限公司对遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目（二期）项目进行审核。广东宏茂建设管理有限公司应根据国家、省和市有关工程造价的法规、政策和文件的规定，科学、客观、公正地开展审核工作，按实按质按量出具审核报告，并对审核结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。日期：2024年6月6日（负责人签署之日）总预算表表一金额单位：元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用基本预备费合计各项占静态投资比例（%）单位投资费用编码一配电站、开关站工程3311301665858199698725.34二充电站、换电站工程931624613545545167.04三架空线路工程3906543906544.96四电缆线路工程29382332000511493874462.67小计336252545183777880902100五其他费用PW163000000（一）建设场地征用及清理费PW163100000（二）项目建设管理费PW163200000（三）项目建设技术服务费PW163300000（四）生产准备费PW163400000设计费六基本预备费PW164000000小计工程静态投资3362525|45183777880902100PW165000000各项占静态投资比例%4357100七建设期贷款利息PW166000000小计336252545183777880902工程动态投资3362525|45183777880902PW168000000八生产期可抵扣增值税PW169000000各项占动态投资的比例%4357100第1页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程部分汇总表表二甲金额单位：元序号工程项目名称设备购置费安装工程费安装工程费安装工程费合计技术经济指标技术经济指标技术经济指标序号工程项目名称设备购置费金额其中其中合计单位数量指标费用编码序号工程项目名称设备购置费金额主要材料费人工费合计单位数量指标费用编码安装工程4472433|1973603|1034664472433D配电站、开关站工程164977723073362211649777PW162100000一主要生产工程164977723073362211649777PW1621100001配电站、开关站15520888686142361552088PW1621110001.2配电装置15520888686142361552088PW1621112001.2.110kV（20kV）配电装置1552088|8686142361552088PW1621112102箱式变电站（环网箱）97690|143882198597690PW1621120002.1箱式变电站97690|143882198597690C充电站、换电站工程44986855024551449868|PW162200000一主要生产工程44986855024551449868|PW1622100002配电装置安装430422|1645430422PW1622120002.110kV配电装置安装369880588369880PW1622121002.21kV配电装置安装60542|105760542PW16221220010通信系统194465502290719446PW16221A000X架空线路工程39065422191938328390654PW162300000一架空线路本体工程39065422191938328390654PW1623100001土石方工程291546858640529154PW1623110002基础工程4982026386548849820PW1623120002.2基础砌筑4982026386548849820PW1623122002.2.2混凝土工程49820263865488498203杆塔工程18902612047014766189026PW1623130003.2杆塔组立18902612047014766189026|PW1623132003.2.1接地工程4077018229746|407703.2.2杆塔附属148255118649|5019148255第2页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程部分汇总表表二甲金额单位：元序号工程项目名称设备购置费安装工程费安装工程费安装工程费合计技术经济指标技术经济指标技术经济指标序号工程项目名称设备购置费金额其中其中合计单位数量指标费用编码序号工程项目名称设备购置费金额主要材料费人工费合计单位数量指标费用编码4架线工程5342136539425753421PW1623140004.2导线架设5342136539425753421PW1623142004.2.1电缆敷设53421365394257534215杆上变配电装置6923331666741369233PW1623150005.2变配电装置安装6923331666741369233PW162315200L电缆线路工程1982134|1723109243651982134PW1624000002电缆敷设19741861719197233811974186PW1624200002.110kV电缆敷设3853023052291138530PW1624210002.1.4沿支架、墙面敷设38530230522911385302.21kV电缆敷设19356551696145204701935655PW1624220002.2.3埋管敷设193565516961452047019356553电缆附件481416927554814PW1624300003.21kV电缆头安装4814|16927554814PW1624320005电缆防火313422192303134PW162450000合计447243319736031034664472433第3页中兴路高压电网下埋及配套工程建筑工程部分汇总表表二乙金额单位：元序号工程项目名称建筑工程费建筑工程费建筑工程费建筑工程费合计技术经济指标技术经济指标技术经济指标费用编码序号工程项目名称金额其中其中其中合计单位数量指标费用编码序号工程项目名称金额设备费主要材料费人工费合计单位数量指标费用编码建筑工程336252513925612947493362525D配电站、开关站工程33113017334839366331130PW161100000一主要生产工程33113017334839366331130|PW1611100002箱式变电站（环网箱）33113017334839366331130PW1611120002.1基础工程33113017334839366331130PW161112100C充电站、换电站工程93162135662306093162PW161200000一主要生产工程93162135662306093162PW1612100002构筑物93162135662306093162PW1612120002.1设备基础93162135662306093162PW161212100L电缆线路工程293823312056482323232938233PW1613000002构筑物293823312056482323232938233PW1613200002.4工作井98919759142671374989197PW1613240002.5电缆埋管1949036614222|1609491949036PW161325000合计336252513925612947493362525第4页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程部分汇总表（取费）表二甲金额单位：元序号工程或费用名称直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费间接费间接费间接费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费规费规费企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称人工费材料费材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%）住房公积金（12%)企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称人工费定额材料费主要材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%）住房公积金（12%)企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计D站工程配电站、开关3622151762307321570413691461409224994894998130438320156331362201649777一主要生产工程36221517623073215704136914614092249948949981304383201563313622016497771配电站、开关站14236730868613547162635955548843729196551263270689312815415520881.2配电装置14236|730868613547162635955548843729196551263270689312815415520881.2.110kV（20kV)配电装置14236|730868613547162635955548843729196551263270689312815415520882箱式变电站（环网箱）219854446143888023251155518551365575930347917505087408066976902.1箱式变电站21985444614388802325115551855136557593034791750508740806697690C充电站、换电站工程45511283550227625201149177283119262816391045199037145449868一主要生产工程45511283550227625201149177283119262816391045199037145|4498682配电装置安装164510521218841564102431227592378523355394304222.1安装10kV配电装置5888111367149233715481212135201305413698802.2安装1kV配电装置105724100121267416627714638024332249996054210通信系统290711775502255033273411318176140110476681467160619446X架空线路工程38328|7210221919|1616343779678149123801004152891380288041468632256390654一架空线路本体工程38328721022191916163437796781491238010041528913802880414686322563906541土石方工程640511116858891|731161724939816788842306147121472407291542基础工程54882539263861140627138621334114387571976126121564114498202.2基础砌筑54882539263861140627138621334114387571976126121564114498202.2.2混凝土工程54882539|26386114062713862133411438757197612612156411449820第5页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程部分汇总表（取费）表二甲金额单位：元序号工程或费用名称直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费间接费间接费间接费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费规费规费企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称人工费材料费材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%)住房公积金（12%)企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计序号工程或费用名称人工费定额材料费主要材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%)住房公积金（12%)企业管理费利润编制基准期价差税金（9%）合计3杆塔工程1476684412047098831686372857491738682038531733925935156081890263.2杆塔组立1476684412047098831686372857491738682038|531733925935156081890263.2.1接地工程97462111822741411132461379605255313453510223940063366407703.2.2杆塔附属5019633118649|246957312671953121315693180711531930122411482554架线工程42575373653914948610751662641115587153397813234411534214.2导线架设42575373653914948610751662641115587153397813234411534214.2.1电缆敷设42575373653914948610751662641115587153397813234411534215杆上变配电装置741321793166641008471872288460194210232669170331245716692335.2变配电装置安装74132179316664100847187228846019421023266917033124571669233L电缆线路工程24365993717231091510927836152948151363833362877455971043816366219821342电缆敷设233819551171919714899|26705904910145261253227841953711007516300619741862.110kV电缆敷设291134422305234333273511318176340210486691358318138530|2.1.4沿支架、墙面敷设291134422305234333273511318176340210486691358318138530|2.21kV电缆敷设20470|61081696145145562338516979612715363282573714702871715982519356552.2.3埋管敷设20470|61081696145|14556|2338516979612715363282573714702871715982519356553电缆附件755364169221086191294719810427217329539848143.2装1kV电缆头安755364169221086191294719810427217329539848145电缆防火230232219265891460328353692593134第6页中兴路高压电网下埋及配套工程建筑工程部分汇总表（取费）表二乙金额单位：元序号工程或费用名称直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费直接费间接费间接费间接费利润编制基准期价差乙供设备费不含税税金(9%)甲供设备费含税合计序号工程或费用名称直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费规费规费企业管理费利润编制基准期价差乙供设备费不含税税金(9%)甲供设备费含税合计序号工程或费用名称人工费材料费材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用真使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%）住房公积金（12%）企业管理费利润编制基准期价差乙供设备费不含税税金(9%)甲供设备费含税合计序号工程或费用名称人工费定额材料费主要材料费机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用真使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费社会保险费（22.78%）住房公积金（12%）企业管理费利润编制基准期价差乙供设备费不含税税金(9%)甲供设备费含税合计D配电站、开关站工程3936614719173348156313063690187418111004452919526636916847273413311301主要生产工程3936614719173348156313063690187418111004452919526636916847273413311302箱式变电站（环网箱)3936614719173348156313063690187418111004452919526636916847273413311302.1基础工程393661471917334815631306369018741811100445291952663691684727341331130C充电站、换电站工程23060564613566823817944042512106158843099558137319255769293162一主要生产工程230605646135668238179440425121061588430995581373192557692931622构筑物230605646135668238179440425121061588430995581373192557692931622.1设备基础23060564613566823817944042512106158843099558137319255769293162L电缆线路工程232323617190120564820794118075407265158106875927431224562223759017357024260629382332构筑物2323236171901205648207941180754072651581068759274|3122456222375901735702426062938233|2.4工作井713741055815914262198755531251215853283182109593172731154837596816779891972.5电缆埋管160949511609614222185953125222821435737404410642163238950260421359741609301949036第7页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程取费表金额单位：元序号费用名称费率单位总价说明安装取费表1直接费元19031251.1直接工程费元18726601.1.1人工费元651381.1.2材料费元17680811.1.2.1定额材料费元163961.1.2.2主要材料费元1751685|1.1.3机械费元394411.2措施费元304651.2.1冬雨季施工增加费6.21%40451.2.3施工工具用具使用费3.89%25341.2.4临时设施费11.42%7439|1.2.6安全文明施工费25.25%164472间接费元495092.1规费元260532.1.1社会保险费22.78%17064按当地缴费费率*1.15计取费率2.1.2住房公积金12%8989按当地缴费费率*1.15计取费率2.2企业管理费36.01%234563利润22.97%149624编制基准期价差元280615乙供设备费不含税元17490946税金9%3370287合计元4081779架空线路取费表第8页中兴路高压电网下埋及配套工程安装工程取费表金额单位：元序号费用名称费率单位总价说明1直接费元3015461.1直接工程费元2836201.1.1人工费元383281.1.2材料费元2291291.1.2.1定额材料费元72101.1.2.2主要材料费元2219191.1.3机械费元161631.2措施费元179261.2.1冬雨季施工增加费6.21%23801.2.3施工工具用具使用费3.89%1491|1.2.4临时设施费11.42%43771.2.6安全文明施工费25.25%96782间接费元291322.1规费元153302.1.1社会保险费22.78%10041按当地缴费费率*1.15计取费率2.1.2住房公积金12%5289按当地缴费费率*1.15计取费率2.2企业管理费36.01%138023利润22.97%88044编制基准期价差元146865乙供设备费不含税元42306税金9%322567合计元390654第9页中兴路高压电网下埋及配套工程建筑工程取费表金额单位：元序号费用名称费率单位总价说明建筑取费表1直接费元26513791.1直接工程费元25566761.1.1人工费元2947491.1.2材料费元20301171.1.2.1定额材料费元6375551.1.2.2主要材料费元13925611.1.3机械费元2318101.2措施费元947031.2.1冬雨季施工增加费4.6%135581.2.3施工工具用具使用费2.22|%65431.2.4临时设施费7.78%229311.2.6安全文明施工费17.53%516702间接费元1861452.1规费元1148152.1.1社会保险费22.78%75201按当地缴费费率*1.12计取费率2.1.2住房公积金12%39614按当地缴费费率*1.12计取费率2.2企业管理费24.2%713293利润16.18%476904编制基准期价差元1996716税金9%2776408合计元3362525第10页中兴路高压电网下埋及配套工程工程量清单综合单价分析表（组合件）工程名称：中兴路高压电网下埋及配套工程序号项目编号项目名称规格单位数量综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费间接费间接费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量主要材料（甲供材料)主要材料乙供材料)人工费定额材料费定额机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费规费企业管理费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）调CX3-12R*0.56C*0.56J*0.56一般避雷线、导线拆除导线（mm）240以下km/三相0.00033300091CC010拆除低压架空导线导线(mm²）120以下m1000000000000.491.1PE3111PK3418架空导线m1000000000000.4调CX3-10R*0.56C*0.56J*0.56一般避雷线、导线拆除导线（mm）150以下km/三相0.00033400092CC010拆除低压架空导线导线（mm）70以下m1000000000000.392.1PE3111PK3407架空导线m1000000000000.3调CX3-9R*0.56C*0.56J*0.56一般避雷线、导线拆除导线（mm）95以下km/三相0.00033300093CC003拆除低压架空导线导线（mm²）35以下m1000000000000.2493.1PE3111PK3408架空导线m1000000000000.24调CX3-8R*0.56C*0.56J*0.56一般避雷线、导线拆除导线（mm）50以下km三相0.00033300094CCO03-3|通信线路拆除管道光缆m1000000000001.03第158页工程量清单综合单价分析表（组合件）工程名称：中兴路高压电网下埋及配套工程序号项目编号项目名称规格单位数量综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价(不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费间接费间接费利润税金编制基准期价差综合单价(不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量主要材料（甲供材料）主要材料（乙供材料)人工费定额材料费定额机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费规费企业管理费利润税金编制基准期价差综合单价(不含甲供材料）941PE3111PK3409架空导线m1000000000001.03调CT1-65R*0.5C*0.5J*0.5通信线路拆除管道光缆km0.00100095CCO02-3-1拆除原有电缆引上装置（含隔离刀、避雷器）套14860240120931510178.0995.1PE4111PK3901拆除原有电缆引上装置组台、只`14860240120931510178.09CX5-10杆上配电装置拆除隔离开关组129543调CX4-97R*0.56C*0.56J*0.56避雷器拆除10kv组三相11921796CCO02-3-1拆除电杆电缆引上装置（含跌器）落开关、避雷套14555|14011883139162.7396.1PE4111PK3902杆上配电装置组台只1455514011883139162.73CX5-9杆上配电装置断器拆除跌落式熔组126138第159页工程量清单综合单价分析表（组合件）工程名称：中兴路高压电网下埋及配套工程序号项目编号项目名称规格单位数量综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费间接费间接费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量主要材料（甲供材料)主要材料（乙供材料)人工费定额材料费定额机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费规费企业管理费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）调CX4-97R*0.56C*0.56J*0.56避雷器拆除10kv组/三相11921797CC002-3-1拆装三相电表台114001006313130.5597.1PE4111PK3905拆装三相电表组台只114001006313130.55PD6-12仪表、小电器、小母线其他小电器个1111调CQ4-11R*0.5C*0.5J*0.5表盘装置插件、附件及二次配线拆除表计及继电器个13098CCO02-3-1拆装单相电表台114001006313130.5698.1PE4111PK3905拆装三相电表组台只114001006313130.55PD6-12仪表、小电器、小母线其他小电器个1111CQ4-11调R*0.5C*0.5J*0.5表盘装置插件、附件及二次配线拆除表计及继电器个130第160页工程量清单综合单价分析表（组合件）工程名称：中兴路高压电网下埋及配套工程序号项目编号项目名称规格单位数量综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价分析综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费直接工程费措施费措施费措施费措施费措施费间接费间接费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）序号项目编号项目名称规格单位数量主要材料（甲供材料)主要材料（乙供材料)人工费定额材料费定额机械费临时设施费安全文明施工费施工工具用具使用费冬雨季施工增加费夜间施工增加费规费企业管理费利润税金编制基准期价差综合单价不含甲供材料）第161页组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）1KDT0701281层1列行车排管m1154230.822663642KDT0701291层2列行车排管m463296.011370523KDT0701332层3列行车排管（破复路面)m1450835.6312116624ZHJ0031层2列行车直线井7块）（1150*300*150盖板井座287027.021967575ZHJ0041层2列行车转角井（1150*300*150盖板井7块）座258565.042141266ZHJ0041层2列行车三通井（1150*300*150盖板井9块）座1810152.181827397ZHJ0041层2列行车四通井（1150*300*150盖板井9块）座411548.79461958ZHJ0031层2列行车中间头井（1150*300*150盖板井13块）座211989.32239799ZHJ0032层3列行车直线井（1150*300*150盖板井9块）座1711419.7119413510ZHJ0042层3列行车转角井（1150*300*150盖板井8块）座412014.414805811ZHJ0042层3列行车三通井（1400*300*150盖板井10块）座613868.188320912DG-3顶管（MPP110）元/m1641203.5133395713ZDHG3HDPE管38mmkm0.66696.07401814ZHJ002户外断路器柜-10kV自动化成套开关柜-现浇基础座224874.094974815JD5-1户外断路器柜接地网套24566.31913316ZDHG1户外开5K关箱座574326.4937163217ZHJ002户外开关箱-现浇基础座520556.0910278018JD5-1户外开关箱接地网套54566.3122832中兴路高压电网下埋及配套工程第162页组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）19XB110kV预装式变电站，500kVA座1219778.4421977820XB110kV组合式变电站，630kVA座8155599.8124479821XB110kV组合式变电站，200kVA座185758.828575922KDT030006630kVA组合式箱变两主）侧井口基础（现浇：普座919844.5517860123ZHJ007箱变接地网套103471.573471624ZHJ008箱变外壳接地套10|670.87670925KDT060025架空线工程-杆塔工程铁塔组立-J223-10单回路转角塔（利旧）基110322.231032226KDT060176架空线工程-杆塔工程一铁塔基础-J223铁塔基础基114890.661489127KDT060313架空线工程一接地一铁塔接地装置图套11373.8137428KDT060108加强水泥杆190mm×15米×100kn基17391.76739229KDT060108加强水泥杆350mm×15米×300kn基115292.821529330KDT06017015米杆混凝土杯形基础个26572.881314631KDT060310架空线工程-柱上开关-铁塔断路器（架空-架空）上组装图-断路器-断路器利旧套116054.181605432KDT060226架空线工程一柱上开关一单回路电杆（架空-电缆）组装图(GDP-10K-JD-ZS-03)1.单回路铁塔（架空电缆）组装2.氧化锌避雷器安装及调试3.隔离刀闸安装及调试4.10kV横担安装5.电缆保护管沿电杆敷设GDP-10K-JD-ZS-03套46580.7826323第163页中兴路高压电网下埋及配套工程组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）33KDT060226架空线工程一柱上开关-单回路铁塔（架空-电缆)组装图(GDP-10K-JD-ZS-03)1.单回路铁塔（架空一电缆）组装2.氧化锌避雷器安装及调试3.隔离刀闸安装及调试4.10kV横担安装5.电缆保护管沿电杆敷设GDP-10K-JD-ZS-03套36580.781974234KDT060314架空线工程一接地-杆塔设备接地装置图(GDP-10K-JD-JG-02)套83481.642785335KDT060141架空线工程-杆塔工程一横担组合装配-S1-D1单回终端杆(GDP-10K-S1-D1）基3472.7141836KDT060151架空线工程-杆塔工程一裸导线耐张串组装图NLD-3串6|266.88160137KDT060151架空线工程-杆塔工程一裸导线耐张串组装图NLD-2串6245.65147438ZDHG3管道光缆48芯GYFTYkm0.625713.471542839KDT060234杆塔安健环套6038.15228940KDT060318新装低压V型拉线(GJ-70mm2）组2992.56198541KDT060234C型线夹（高压）项1989.6399042DG210米水泥杆组立190mmXK基2|1518.2303643DG2锥形高强度水泥杆，190mmX12米X100kn.m(含基础)基310310.623093244DG2锥形高强度水泥杆，190mmX10米X60kn.m(含基础）基76579.254605545KDT100017低压电缆分接箱安装面78648.816054246ZHJ007低压电缆分接箱接地套73471.572430147DL31kV交联电缆ZRC-YJV22-4×240km2.755646110.191780034中兴路高压电网下埋及配套工程第164页组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）48DL21kV交联电缆ZRC-YJV22-4×120km0.265331895.998795249DL21kV交联电缆ZRC-YJV22-4×70km0.27195889.525289050DL21kV交联电缆ZRC-YJV22-4×35km0.134134893.441807651DL21kV交联电缆ZRC-YJV22-4×16km0.01694873.32151852KDT090077低压工程-500V铝芯低压电线（沿墙））BLVV-70m49014.02687153KDT090086低压工程-500V铝芯低压电线（架空）BLVV-1201.导线（横担）架设2.型号规格：BLVV-120m63|14.4591054KDT090069低压工程-500V铝芯低压电线（沿墙））BLVV-120m8419.29|162055KDTO90057低压工程-500V铝芯低压电线（沿墙）BLVV-240m96632.113101756KDT090055低压工程-500V铝芯低压电线（架空）BLVV-240m48326.541281757KDTO90034四位街码套46122.64564158QT6二位街码个9|105.0794659SNGSB3新建低压上杆装置套181803.693246660SNGSB4新建低压上墙装置套391568.156115861JD4-3重复接地套481940.879316262KDTO90008-2-1新装杆上装置DDII-11套12290.24348363KDT090008-2-1-1新装杆上装置DDII-12套6388.86233364KDTO90008-2-1-2-1-1-1新装杆上装置DZII-2套5306.71153465KDT090008-2-1-2新装杆上装置DNII-11套2290.24580中兴路高压电网下埋及配套工程第165页组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）66KDT090008-2-1低压耐张串NLD-4套36191.9690867KDT090008-2-1低压耐张串NLD-3套28140.78394268KDT090008-2-1低压耐张串NLD-2套12119.56143569PA090801004新装低压单拉线（GJ-50拉线）套4|576.87230770KDT060170杆头加固个1433.48|43371QT13C型线夹一低压项113745.841374672CC002拆除杆上变压器630kVA以下台架（装置1套）台11729.53173073CC002拆除杆上变压器500kVA以下台架（装置1套）台71710.831197674CC002拆除杆上变压器置1套）250kVA以下台架（装台11560.81156175CC002拆除杆上变压器1套)50kVA以下台架（装置台11391.971392|76CC002拆除315kVA箱变台11453.1145377CC009拆除铁塔基41618.57647478CC007拆除15m混凝土杆基41147.2603579CC007拆除12m混凝土杆基1147.214780CC007拆除10m混凝土杆基25147.2368081CC002-3-1拆除杆上设备（断路器设备）台2|431.4186382CCO02-3-1拆除铁塔设备（断路器设备）台3431.41129483CC006-3-1拆除中压架空绝缘导线导线（mm）150以下m870.4|3584CC006-3-1拆除中压架空绝缘导线导线（mm）120以下m22790.490985CC006拆除中压架空绝缘导线导线（mm）70以下m3200.54171第166页中兴路高压电网下埋及配套工程组合件汇总表序号清单编码项目名称项目特征工作内容图纸编号单位工程量综合单价（元）合价（元）86CC006-3拆除中压架空裸导线导线（mm）150以下m7120.7150687CC006-3拆除中压架空裸导线导线（mm）95以下m19820.3593|88CC006-3拆除10kV电缆3*120m541.9410589CC006-3拆除10kV电缆3*35m501.346790CC010拆除低压架空导线导线（mm）240以下m6100|0.533223|91CC010拆除低压架空导线导线（mm）120以下m19280.4769|92CC010拆除低压架空导线导线（mm）70以下m2088|0.362493CC003拆除低压架空导线导线（mm）35以卞m460|0.2410994CC003-3通信线路拆除管道光缆m5001.03|51795CC002-3-1拆除原有电缆引上装置（含隔离刀、避雷器)套6178.09106996CC002-3-1拆除电杆电缆引上装置(含跌落开关、避雷器)套3162.7348897CC002-3-1拆装三相电表台330.559298CCO02-3-1拆装单相电表台230.5561合计7880902中兴路高压电网下埋及配套工程第167页广东省工程建设项目招标公告投资项目代码2108-440823-04-01-9669922108-440823-04-01-9669922108-440823-04-01-966992投资项目名称遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目招标项目名称遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)标段（包）名称遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目(二期)公告性质正常资格审查方式资格后审资格后审资格后审招标项目实施（交货）地点湛江市遂溪县北坡镇镇区范围内湛江市遂溪县北坡镇镇区范围内湛江市遂溪县北坡镇镇区范围内资金来源地**府专项债券资金，不足部分资金由县财政统筹解决资金来源构成地**府专项债券资金，不足部分资金由县财政统筹解决招标范围及规模本次招标范围：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。工程规模：1、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。本次招标范围：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。工程规模：1、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。本次招标范围：按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容。工程规模：1、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。招标内容1、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.11、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.11、中兴路道路工程（镇区主干道路）：道路长度约1460m，其中路面白改黑范围43310.1—1—平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。平方米,两侧道路拓宽范围9660.3平方米，两侧新建人行道范围：10597.9平方米；2、管网工程：中兴路新建DN500~DN600雨水主管长约710m；3、绿化工程：中兴路道路工程（镇区主干道路）新增香樟122株，红花紫荆267株；4、市政配套工程：逸民路升级改造工程新增城市小品5处，围墙改造面积36.6平方米;5、市政安装工程：新增路灯124座，新增电缆井51个及相应配套管线设施；6、外立面工程：建筑立面翻新，新增店招改造提升，共计81栋；7、高压线下埋及配套工程：中兴路口至桃李路段，长约1.46公里，本工程需将该路段架空线改为电缆，含10套台架、67基电杆、4基铁塔等设备及电缆电线的拆除；含2台户外断路器柜（设备供电局提供）、5台户外开关箱、10台箱式变压器等高压设备及电缆的新建及安装；含7台低压电缆分接箱、12基低压电杆等低压设备及电缆的新建及安装，具体以图纸与清单为准。工期（交货期）60日历天60日历天最高投标限价30787481.91元30787481.91元是否接受联合体投标否否投标资格能力要求（包括但不限于资质人员、业绩等要求）投标人资格要求1、投标人必须具有独立法人资格。具备市政公用工程施工总承包贰级或以上级别资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效。2、拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业市政公用工程专业贰级或以上建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，包括已中标未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一（提供相关截图或承诺函等证明材料，格式自拟。）。3、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名—2—单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）4、本项目须制作：本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867）5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。6、本次招标不接受联合体投标。单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）4、本项目须制作：本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867）5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。6、本次招标不接受联合体投标。单的投标人，均按否决投标处理。（截图上须体现查询时间，查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效）4、本项目须制作：本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书，并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件，在交易系统参加投标，按时提交电子投标文件（办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台（湛江市）。CA数字证书办理咨询电话：0759-3585827，交易系统操作咨询电话：0759-3585867）5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。6、本次招标不接受联合体投标。投标人业绩要求///是否采用电子招标投标方式是获取资格预审/招标文件的方式下载招标文件的网络地址广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）、广东省公共资源交易平台（湛江市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440800/index）是否采用电子招标投标方式是获取资格预审/招标文件的方式获取招标文件的方式在线获取，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间内，登录广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）查看并下载招标文件以及项目有关资料。获取招标文件开始时间2024年6月13日20时获取招标文件截止时间2024年7月4日9时30分2024年7月4日9时30分递交投标文件截止时间2024年7月4日9时30分投标文件递交方式投标人应在截止时间前通过湛江市公共资源交易系统递交电子投标文件。投标人应在截止时间前通过湛江市公共资源交易系统递交电子投标文件。—3—开标时间2024年7月4日9时30分（与投标截止时间为同一时间）开标地点本项目采用电子开标方式，招标人及招标代理机构于开标当日9时30分前进入湛江市公共资源交易中心第3开标室-卡位2使用湛江市公共资源交易系统（以下简称：交易系统）主持线上电子开标会议，所有投标人均应准时在线上留意项目动态。发布公告媒介广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）招标人遂溪县北坡镇人民政府联系地址遂溪县北坡镇人民政府逸民路74号招标人联系人刘春江联系电话0759-7171101招标代理机构中科旭日建设集团有限公司联系地址湛江市霞山区人民大道中6号纪名门花园1号楼506号办公室招标代理联系人刘凤梅联系电话0759-3495363招标监督机构遂溪县住房和城乡建设局（招标股）联系电话0759-7751618其他依法应当载明的内容特别提示投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：1.将本中标工程转包或者违法分包的；2.在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；3存在围标或串标情形的；4.存在弄虚作假骗取中标情形的；5.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；6.中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；7.其他/。异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2024〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复，并在电子交易系统中如实记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过湛江市公共资源交易系统提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向遂溪县住房和城乡建设局（招标股）实名投诉，电话：0759-7751618。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉处理的指导意见》）潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投特别提示投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：1.将本中标工程转包或者违法分包的；2.在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；3存在围标或串标情形的；4.存在弄虚作假骗取中标情形的；5.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；6.中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；7.其他/。异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2024〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复，并在电子交易系统中如实记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过湛江市公共资源交易系统提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向遂溪县住房和城乡建设局（招标股）实名投诉，电话：0759-7751618。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉处理的指导意见》）潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投特别提示投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：1.将本中标工程转包或者违法分包的；2.在本中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；3存在围标或串标情形的；4.存在弄虚作假骗取中标情形的；5.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门通报或处罚的；6.中标单位主要原因造成本工程进度严重滞后，被本市行政主管部门通报的；7.其他/。异议与投诉根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于印发广东省工程建设项目电子招标投标交易规则的通知》（粤发改规〔2024〕1号）有关规定，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出；投标人对开标有异议的，应当在开标时向招标人提出，招标人应当对投标人提出的异议当场作出答复，并在电子交易系统中如实记录；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。上述异议均须通过湛江市公共资源交易系统提出。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向遂溪县住房和城乡建设局（招标股）实名投诉，电话：0759-7751618。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《湛江市房屋建筑和市政基础设施工程招投标投诉处理的指导意见》）潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投—4—诉权因时效原因而消失。投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、软硬件故障等导致不能正常登录交易系统参加投标的，或不能正常在交易系统内进行查看招标公告、下载招标文件、答疑澄清、上传投标文件等招投标活动的，后果由投标人承担，电子招标投标活动继续进行。因不可抗力或交易系统原因影响招标活动的，可按湛江市公共资源交易中心相关应急预案进行处理。本项目招标公告、招标文件中提出的时间一律以交易系统显示的时间为准。本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。—5—
投标 / 标书制作要点（原创）
本绿化工程 升级改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
