红薯渣循环利用基地建设 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接招标公告(彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府2024)



郁山镇红薯渣循环利用基地建设项目比选公告

郁山镇红薯渣循环利用基地建设项目比选公告

1.比选条件 

本项目郁山镇红薯渣循环利用基地建设项目以由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以彭水发改审〔2024〕256号批准建设,项目编号: GC-BX-2024158     ,比选人为彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府。建设资金来源为2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目中央资金(彭水财农[2024]15号)。项目已具备比选条件,现对该项目的施工进行竞争性比选。

2.项目概况与比选范围
 

2.1 项目建设地点:郁山镇陈家园村4组。
2.2项目建设规模及建设内容如下:
本项目建设彩钢棚一个,主体结构为框架结构,单层厂房建筑面积610.04㎡,建筑计算高度5.00m,屋面为705.6㎡彩钢棚。棚内做发酵池8个,配备搅拌机(JBJ50型)1台,进出料输送带(JLPD50*6米)4组,粉碎机500型(含15kw电机)4套。
2.3 项目建安费为:474983.07元。
2.4 比选范围:具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。
2.5 工期要求:4个月。

3.竞选人资格要求

3.1参与本次比选的竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本工程不接受联合体投标。

4.比选文件的获取

凡有意参加比选且符合资格要求的潜在竞选人,请于2024年 7 月  2 日起在重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)上自行下载本项目比选文件、图纸、工程量清单、澄清和修改等全部内容,不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。

5.比选申请文件递交时间及地点、比选时间

 比选申请文件递交时间为2024年 7月 5 日 10 时 00 分至10  时 30 分,地点为彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心开标室(具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件,比选人及比选代理机构不予受理。

6.
比选公告的发布

本比选公告将在重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)发布。

7.联系方式

比选人:彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府     
地    址:彭水县郁山镇人民政府    
联 系 人:何老师
电    话:13389691157

 

比选代理机构: 上励建设工程有限公司
地  址:成都市青羊区光华东三路486号1栋4层5号
联系人:宁老师  
电    话:17783313733
比选文件-郁山镇红薯渣循环利用基地建设.doc
图纸和清单.zip
保证金附件.docx

 

 

郁山镇红薯渣循环利用基地建设竞争性比选文件项目编号:GC-BX-2024158比选人:彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府(盖单位公章)比选代理机构:上励建设工程有限公司(盖单位公章)二○二四年七月目录第一章比选公告第二章竞选人须知第三章评选办法第四章合同格式第五章图纸及工程量清单第六章竞选文件格式第一章比选公告郁山镇红薯渣循环利用基地建设比选公告1.比选条件本项目郁山镇红薯渣循环利用基地建设项目以由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以彭水发改审〔2024〕256号批准建设,项目编号:GC-BX-2024158,比选人为彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府。建设资金来源为2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目中央资金(彭水财农[2024]15号)。项目已具备比选条件,现对该项目的施工进行竞争性比选。2.项目概况与比选范围2.1项目建设地点:郁山镇陈家园村4组。2.2项目建设规模及建设内容如下:本项目建设彩钢棚一个,主体结构为框架结构,单层厂房建筑面积610.04㎡,建筑计算高度5.00m,屋面为705.6㎡彩钢棚。棚内做发酵池8个,配备搅拌机(JBJ50型)1台,进出料输送带(JLPD50*6米)4组,粉碎机500型(含15kw电机)4套。2.3项目工程费用为:474983.07元。2.4比选范围:具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。2.5工期要求:4个月。3.竞选人资格要求3.1参与本次比选的竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2本工程不接受联合体投标。4.比选文件的获取凡有意参加比选且符合资格要求的潜在竞选人,请于2024年7月2日起在重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)上自行下载本项目比选文件、图纸、工程量清单、澄清和修改等全部内容,不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。5.比选申请文件递交时间及地点、比选时间比选申请文件递交时间为2024年7月5日10时00分至10时30分,地点为彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心开标室(具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件,比选人及比选代理机构不予受理。6.比选公告的发布本比选公告将在重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)发布。7.联系方式比选人:彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府地址:彭水县郁山镇人民政府联系人:何老师电话:13389691157比选代理机构:上励建设工程有限公司地址:成都市青羊区光华东三路486号1栋4层5号联系人:宁老师电话:17783313733第二章竞选人须知条 款 号条款名称编 列 内 容1比选人比选人:彭水苗族土家族自治县郁山镇人民政府地 址:彭水县郁山镇人民政府联 系 人:何老师电 话:133896911572比选代理机构比选代理机构: 上励建设工程有限公司 地 址:成都市青羊区光华东三路486号1栋4层5号 联系人:宁老师 电 话:17783313733 3项目名称郁山镇红薯渣循环利用基地建设项目4建设地点郁山镇陈家园村4组5资金来源2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目中央资金(彭水财农[2024]15号)6资金落实情况已落实7比选范围具体以比选人提供的工程量清单及图纸为准。8工期要求4个月。9质量要求按施工图完成全部施工内容且达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求,并一次性验收达到合格标准。10竞选人资质条件、能力和信誉本工程施工比选实行资格后审,竞选人应具备以下资格条件:1.资质条件、营业执照及安全生产条件(1)具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。(2)具备有效的营业执照。须提供有效的带二维码标识的营业执照。(3)具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证,企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员(即“三类人员”)具备相应的由相应的行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。(须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件)2、财务要求:不要求。3、业绩:不要求。4、比选截止日竞选人资格情况竞选人自行承诺(格式自拟)不得存在下列情形之一:(1)被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信惩戒对象名单且在被执行期内;(2)被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内;(3)被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单(以下称黑名单)且在记分有效期内;(4)被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚,且在处罚期限内;(5)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;(6)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;5.项目经理资格要求项目经理必须在竞选单位注册并具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格;竞选人承诺拟派本工程项目经理必须到岗履职。(提供有效的建造师注册证书复印件并提供到岗履职承诺)。 6.其他要求(1)技术负责人资格要求技术负责人必须为本单位人员,应具有建筑工程类中级及以上技术职称。(提供有效的中级及以上技术职称复印件并提供到岗履职承诺))(2)主要管理人员要求持有有效证件的质检员(或质量员)不少于1人,施工员不少于1人,安全员不少于1人,材料员不少于1人,造价员不少于1人。(施工员、质检员、材料员须提供有效的执业证或上岗证书复印件;安全员须提供有效的安全生产考核合格证书及上岗证复印件;造价员应附造价员证书或注册造价工程师证书。)(3)委托代理人:委托代理人必须为竞选人本单位人员。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则,将由比选小组否决比选处理。特别说明:(1)上述所有人员均须提供本单位为其缴纳的2023年12月至2024年5月的社保证明,且上述相关证明材料复印件均应加盖竞选单位公章。以上1~6条,有一条不满足,则比选申请文件由比选小组作否决比选处理。(2)比选人在比选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料(证明和证件的原件或复印件)进行核实,若发现资料存在虚假不实,按照相关法律法规处理,竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。(3)比选人及代理机构在项目发包现场登录“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)对竞选人的信用信息进行查询,凡是因严重失信行为被列入失信惩戒名单(失信 “黑名单”)的竞选人,不得参加发包活动,并如实记录送比选小组评审。(4)竞选人自行书面承诺:中选后以上人员未经比选人同意不得更换,若出现未经比选人同意随意更换的,将取消其中选资格,给比选人造成损失的,比选人依法承担违约赔偿责任。注:比选申请文件递交时由竞选人法定代表人或委托代理人持本人身份证原件、法定代表人身份证明原件(委托代理人须持法定代表人授权委托书原件)、资质证书、营业执照、保证金缴纳凭证和本单位为其缴纳的2023年12月至2024年5月社保证明(复印件加盖公章),此资料在本章节29项比选程序第4条中在核验,如资料不符不得参加比选会,其比选申请文件不予开启。11踏勘现场不组织12竞选人提出问题的截止时间 竞选人在收到竞争性比选文件后,应仔细检查竞争性比选文件的所有内容,如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年 7 月 3日12时00分前以书面的形式提交给比选代理机构。13比选人书面澄清、修改的时间 如比选人有必要对比选文件内容进行澄清的,将在2024年7 月 4 日12:00(北京时间),比选人或比选代理机构重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)上发布补疑(遗),如补疑(遗)内容影响投标文件制作的,将相应延长比选文件递交时间。14分包不允许15构成比选文件的其他材料比选人发出的答疑、澄清或比选文件的修改(若有)等;16 比选申请文件的组成由竞选函部分、经济部分、资格审查部分共三部分组成。17比选报价1.竞选人应参照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则CQQDGZ-2013》;《重庆市建设工程工程量清单计算规则CQJLGZ-2013》、《重庆市房屋建筑与装饰建筑工程计价定额》(2018)、《重庆市市政工程计价定额》(2018)、《重庆市建设工程费用定额》(2018)、《重庆市安装工程计价定额》(2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(2018)以及其他相关规范性文件,根据市场行情、企业经营状况、施工现场情况和比选文件对工程质量、工期等要求实行自主报价。本工程所需材料价格均指不含进项税的材料价格,由竞选人自行调查测算;人工工日单价按重庆市交通局相关配套文件执行。2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。竞选人没有填入单价、合价或总额价的工程细目,比选人将不予支付,并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。3、比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等(如果有),竞选人不得修改。否则,将被认定为否决投标。4、竞选函中的竞选总报价必须与竞选报价汇总表的竞选总报价一致(且验算一致)。否则由评审委员会作否决竞选处理。5、本工程实行固定单价结算,在合同实施期间,竞选人填写的单价无论何种原因均不予调整。6、图纸及工程量清单中所列工程数量是为比选人规定数量,作为投标的共同基础,竞选人不得擅自更改,否则投标报价无效,其投标报价不再参与详细评审。7、竞选人应自行申明在投标前已自行前往工程现场实地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况。无论竞选人是否踏勘过现场,均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场,对本合同项目的风险和义务已经十分了解,任何因忽视或误解比选范围、图示内容和工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。8、本比选文件中没有列明,但属于中标人履行合同所需要的其他一切费用均包括在竞选人的报价中,其所涉及的费用摊入各相关工程子目的单价和费率中。竞选人的竞选报价和所有工程量清单综合单价报价均不得高于相对应的最高限价,,且报价均不得低于最高限价的 85%。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报,否则视为对比选文件不作实质性响应,其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。☑一般计税法:提供一般纳税人证明。9、本工程比选最高限价:474983.07元,大写:肆拾柒万肆仟玖佰捌拾叁元零柒分,(安全文明施工费暂定金额为:15782.46元)。注:评选委员会将对竞选人已标价工程量清单进行清标,若单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价;若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致,以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正,其竞选将被否决。18比选有效期90日历天(从提交比选申请文件截止日起计算)19比选保证金方式一:转账支票或电汇形式1、响应供应商从企业的账户(开户行)在要求截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的保证金账户:银行名称:银行账号:银行账户名称:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心2.保证金到帐时间:从公告发出起至2024年 7 月 5 日北京时间8:00(北京时间)止,若在此期间未到帐的保证金其报名将被视为无效。3.保证金缴纳金额:10000元4..保证金缴纳注意事项:(1)竞选人必须通过企业账户网上银行、企业账户转账、企业账户电汇方式(不允许使用超级网上银行系统)一次性交纳规定金额的保证金,所有竞选人的保证金必须从竞选人银行存款账户直接转(汇)入采购人指定银行和指定账户。不接受现金存款方式交纳保证金,凡以现金存款方式交纳保证金的,造成后果由竞选人自行负责。(2)竞选人要充分考虑银行转(汇)账等时间差的因素(如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求),对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目,开标后与其他保证金一起退还,比选人或代理机构将其响应文件作无效处理。对其超过时间到账的保证金与其他保证金一起退还。(3)如有下列情况之一,作无效处理①所交纳的保证金金额与比选文件规定的金额不符的; ②所交纳的保证金到账时间超过比选文件规定的保证金到帐截止时间的。5.保证金退还方式(1)因保证金退付需要,请参加本项目的所有竞选人登录重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)网站进行注册登记。若因竞选人未注册登记造成保证金不能退付的,由供应商自行负责。(2)未成交的竞选人的保证金在成交通知书发出后五个工作日内退付,成交侯选人的保证金在合同签订并递交彭水县交易中心备案后五个工作日内退付。彭水县公共资源交易中心咨询电话:023-78869346方式二:(纸质投标保函)1. 纸质投标保函交纳形式及要求:(1)缴纳形式:不可撤销且见索即付的银行保函;在递交竞选文件时同时递交。(2)具体要求:竞选人须在竞选文件“其他资料”中提供银行开具的纸质投标保函复印件,纸质投标保函原件应当于竞选截止时间前在比选现场递交比选人保管。纸质投标保函应至少体现如下内容:①担保项目必须为本项目;②受益人必须为本项目比选人;③保函担保金额必须满足本项目要求;④保函生效时间必须在竞选截止时间前,有效期限必须至少包含整个竞选有效期;⑤保函须不可撤销且见索即付。若竞选截止时间延期,则纸质投标保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。不满足上述要求的纸质投标保函无效。2. 以纸质投标保函形式担保的投标保证金的金额:20000元3. 竞选人须确保其递交的纸质投标保函能在重庆市中心城区及彭水县相关银行核验真伪,并在竞选文件“其他资料”中提供纸质投标保函的核验地点、方式和联系人,否则该纸质投标保函视为无效。4. 竞选人在比选现场递交的纸质投标保函原件应与竞选文件中提供的纸质投标保函复印件一致,否则由比选小组否决其竞选文件。5. 在发出中选通知书前,比选人应当对中选人的纸质投标保函开展核验。比选人按照竞选人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质投标保函进行核验的,或发现竞选人递交的纸质投标保函弄虚作假的,对已取得中选资格的竞选人,取消中选资格,给比选人造成损失的,竞选人依法承担赔偿责任。比选人对纸质投标保函无法核验的,应当报行政监管部门依法依规处理;对纸质投标保函弄虚作假的,应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。6.纸质投标保函的退还、注销比选结束,签订合同后5个工作日退还竞选人的纸质投标保函。20签字盖章要求竞选文件应用不褪色的材料书写或打印,每页必须盖竞选人公章,并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的,竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。21比选申请文件的份数竞选函部分:正本一份,副本二份;经济部分:正本一份,副本二份; 资格审查部分:正本一份,副本二份;22装订要求1、竞选保函部分(如有)应按照比选文件规定的格式提供,无需装订,不编页码。1、本工程应将竞选函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。2、装订(1)竞选函部分的装订要求。应按照比选文件规定格式装订成册,并应编制目录和页码。(2)资格审查部分的装订要求应按照比选文件规定格式装订成册,并应编制目录和页码。(3)经济部分的装订要求应按照比选文件规定格式装订成册,并应编制目录和页码。23竞选文件的密封1.比选申请文件袋用“竞选保函部分”袋(如有)、“竞选函部分”袋、 “资格审查部分”袋、“经济部分”袋以及“竞选文件”大袋。2.竞选保函装入“竞选保函部分”袋(如有),单独封装并加盖竞选单位公章。3.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中,密封并加盖竞选人公章。4.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中,密封并加盖竞选人公章。5.经济部分装入“经济部分”袋中,密封并加盖竞选人公章。6.“竞选函部分”袋、“资格审查部分”、“经济部分”袋统一装入“比选申请文件”大袋中,密封并在大袋封口处加盖竞选人单位公章,同时应按本表第24项的规定写明相应内容。7.未按上述规定封装,比选人或比选代理机构应当拒绝接收。注:如因比选申请资料较多,无法装入一袋的,可以装成两袋或更多,但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。24竞选文件袋的封套上须写明项目名称: 竞选人名称: 竞选文件在 年 月 日 时前不得开启25竞选文件递交时间递交时间(北京时间):2024 年 7 月5 日10 时 0分至10 时30 分26竞选文件递交地点彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心开标室(具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)27是否退还竞选文件■否口是28比选时间和地点比选时间:2024年7 月 5日 10时30 分比选地点:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心开标室(具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)。29比选程序主持人按下列程序进行比选:1. 宣布比选纪律。2. 宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名。3. 公布在比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件的竞选人名称。4.核验参加比选会的竞选人代表本人身份证(原件)、法定代表人授权委托书原件,以确认其身份合法有效;若竞选人代表身份核验不合格,不得参加比选会,其比选申请文件不予开启。5. 比选申请文件的密封检查:竞选人可对自己的比选文件封装情况进行检查,以确认其比选申请文件密封完好。6. 当众展示比选保证金缴纳情况。7. 设有最高限价的,公布最高限价,并计算最高限价的85%数值,以便比选小组评审。8. 逐单位随机开启竞选文件,公布竞选人名称、竞选总报价、质量要求、工期等内容,现场查询竞选人是否在“信用中国”网站被列为失信被执行人且在被执行期内;所有信息记录在案。9. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。因其他原因未能签字的,视为默认开标结果。10. 比选会结束。30评审委员会的组建1、评标委员会构成:3人及以上单数;2、评标专家确定方式:由比选人按法律法规及相关规定组建评审(标)小组,评审(标)专家依法律法规及相关规定产生。31履约保证金及农民工工资保障金1、中选人是否提供履约担保:提供。2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限: 比选人可指定以下任一种方式:(1)现金或见索即付银行保函;(2)履约担保的金额:中选价的10% ;(3)履约担保的提交时间:中标公示期满后五个工作日内。以现金(支票或转账)方式提交的,中选人在合同签订前,通过竞选单位基本账户转账至比选人约定账户(现金);以银行保函方式提交的,中选人在合同签订前向比选人提供保函;施工合同签订前,如中选人未按要求提交履约担保,比选人将取消其中选资格,竞选保证金不予退还。(4)履约担保的期限:自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。(5)履约担保的退还时间:履约担保应在本项目竣工验收合格后一次性无息退还给承包人,发包人不承担承包人与保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益;提交履约保函的,在保函到期前一个月内,承包人应及时重新开具新保函,替换即将过期的保函,直至合同履行完毕。(二)农民工工资保障金金额:按合同金额的2%,中选承包商到县劳动保障监察大队指定账户缴纳农民工工资保障金;待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。32重新比选1.截止竞选文件递交时间,未达到1家的;2.经评标委员会评审后否决所有比选申请文件的;33 比选代理服务费1.本工程的比选代理服务费由中选人支付。该项目比选工作结束后(即中选人在领取中选通知书之前),应向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。2.比选代理服务费按照中选金额参照发改发〔2011〕534号文件执行,投标人在报价时自行将此费用考虑在投标报价中,中标后比选人不向中标人支付此笔费用。34交易服务费的收取交易服务费:按彭水发改函(2023)94号文规定收取交易服务费,由中选人全额缴纳。交易服务费的缴纳:账户名称:重庆黔中实业发展有限公司账号:599082133900015开户行:重庆彭水民泰村镇银行绍庆支行 联系人:冉老师电话:78869346缴纳时间:领取中标通知书前,凭交易服务费发票、代理服务费发票或收据领取中标通知书。35比选结果公示及中选通知书的发放比选结束后,比选人将比选结果在重庆市公共资源交易网(彭水县)https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/进行公示,公示时间不少于1个工作日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的,比选人向第一中选候选人发放中选通知书。36比选文件售价比选文件每套售价500元,由竞选人在递交竞选文件时递交,售后不退。37合同签订比选人与中选人应当在中标通知书发出之日起5日内,按照比选文件确定的合同文本以及发包价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。中选人无正当理由拒签合同的,比选人取消其承包资格,并上报监督部门对其进行处罚。排名第一的中选人放弃承包的、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形,不符合承包条件的,比选人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人,也可以重新进行比选确定中选人。38关于对比选文件及竞选争议的解释对比选文件的评审标准和方法,以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的,应当作出不利于比选人的解释,但违背国家利益、社会公共利益的除外。对竞选文件理解有争议的,应当作出不利于提交该竞选文件的竞选人的解释。第三章评选办法条款号评审因素评审标准1资格评审标准资质等级符合第二章“竞选人须知”规定。1资格评审标准营业执照符合第二章“竞选人须知”规定。1资格评审标准安全生产条件符合第二章“竞选人须知”规定1资格评审标准比选截止日竞选人资格情况符合第二章“竞选人须知”规定1资格评审标准项目经理资格要求符合第二章“竞选人须知”规定1资格评审标准其他要求符合第二章“竞选人须知”规定2形式评审标准竞选人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。2形式评审标准竞选函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、加盖单位公章。2形式评审标准竞选文件格式符合第六章“竞选文件格式”的要求。2形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下,不得提交选择性报价。2形式评审标准竞选文件的签署竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字(或盖章)齐全。2形式评审标准委托代理人竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。3响应性评审标准竞选报价符合第二章“竞选人须知”规定3响应性评审标准竞选内容符合第二章“竞选人须知”规定3响应性评审标准工期符合第二章“竞选人须知”规定3响应性评审标准质量要求符合第二章“竞选人须知”规定3响应性评审标准比选有效期符合第二章“竞选人须知”规定3响应性评审标准比选保证金符合第二章“竞选人须知”规定。3响应性评审标准权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定,比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。3响应性评审标准实质性要求比选申请文件的其他要求;竞选人自行申明不得涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。4比选基准价经初步评审(资格评审、形式评审、响应性评审、符合性评审)后,在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一(不能整除的按小数前整数取整,不足6家报价则不去掉)的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均,所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。比选基准价计算完成后(除计算错误外),在后续评审中不得对其作出调整。比选基准价以人民币“元”为单位,有小数点的保留两位小数,小数点后第三位“四舍五入”。5比选程序1、对比选总报价不高于最高限价且不低于最高限价85%的所有竞选人的比选申请文件按本章1-3条进行初步评审。2、初步评审后按本章第4条计算比选基准价。3、以比选准基价为标准,比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人,次低的为第二候选人,如无次低的则选择次高的为第二候选人,依次类推确定第三候选人。4、如经过对所有竞选人的比选申请文件进行评审,符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的,其即为中选人。注:如出现竞选人比选总报价相同时,由比选小组及投标人抽签确定排序。6比选报价的算术修正当比选报价有算术错误时,比选小组按以下原则对比选报价进行修正,修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力,修正原则如下:1.比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;2.文件规定的其他关于修正的要求。7比选结果比选小组按本办法推荐中选候选人,并应向比选人提交比选报告。第四章合同条款及格式施工合同发包人:承包人:签订日期:年月日(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施(项目名称),已接受(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。一、工程概况1、工程名称:。3、建设规模:。4、项目总投资:。5、合同范围:。6、资金来源:。二、合同工期开工日期:;合同工期:日历天(计划文件为准)三、质量标准1、技术规范及图纸:承包人应按照发包人提供的本工程施工图设计文件,国家、交通运输部颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。2、验收标准及质量等级:工程质量达到合格标准。3、本工程的施工监理:另行通知。4、______________________________负责本工程质量监督工作。5、本工程缺陷责任期为12个月,从工程交工验收合格之日算起。四、合同价款(1)、承包人的中标总价为人民币元,(大写:元)。(2)、本工程最终结算价为:按承包人竞选时提供的工程量清单结算。(3)、在工程实施期间,承包人的中标价不作调整。(4)、本工程应交纳的税费和保险费(含工程一切险),以及施工用水、用电、安全生产、临时用地、交通组织、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均摊入综合单价,施工中发生的一切费用由承包人自行承担。五、农民工工资保障金(如有)按合同金额的2%,中选承包商到县劳动保障监察大队指定账户缴纳农民工工资保障金;待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。六、履约保证金(如有)1、承包人在签订合同协议书之前,按合同金额10%向发包人提交履约保证金(银行保函或现金、支票形式),保证完全履行合同。2、承包人提交的本项目履约保证金为现金,在工程交工验收合格后一次性无息退还。3、承包人在施工过程中发生的由发包人、监理人、交通质监站发出的违约处罚从履约保证金中扣除,不足部分,从工程款中扣除,如提交的为银行履约保函,则违约处罚全部从工程款中扣除。七、双方责任(一)、发包人责任1.发包人负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。2.发包人负责提供施工图纸、有关施工行业规定文件,并提供施工场所。3.发包人有派人对承包人现场工程质量和施工安全指导和监督的权利。4.就承包工程范围内的有关工作,发包人随时可以向承包人发出指令,承包人应执行业主管部门根据本合同工程管理约定所有通知和指令。承包人拒不执行通知和指令,发包人有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给发包人造成的其它损失,含发包人的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由承包人承担,并在承包人所实施的工程结算款中扣除支付。5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。6.发包人有权要求承包人撤换不能胜任本工程在施工过程中的管理、施工人员。7.发包人有权对承包人的工程质量对不合格工程施工单位无条件返工重做、隐蔽工程和中间验收、返工、终验等进行检查和监督。8.发包人有权对承包人施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促承包人采取整改措施或实施经济处罚。9.发包人有权对承包人的安全施工进行监督,如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等,发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。(二)、承包人责任1.承包人在签订合同协议书之前,必须按要求向发包人提交履约保证金,保证完全履行合同。2.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。3.在本项目进场后7日内,承包人应组织人员接受发包人的技术、质量、安全、环保等交底。4.承包人负责组织人员研究和熟悉施工图纸、工程质量和安全要求、按照施工组织有序推进各项工作。5.承包人必须严格按照本工程施工设计图的要求进行施工,因私自施工或者未按图施工造成的损失由承包人自行承担;6.承包人在对施工过程中发生的炮损自行承担责任和经济赔偿,承-包人在施工过程中将土石挖方随意倾倒导致农田损毁,造成的一切经济费用一律由承包方自行负责。7.承包人必须按发包人要求的进度计划组织施工,接受发包人对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,承包人应向发包人提交整改措施和方案,经发包人批准后执行;但并不免除因承包人原因造成的工期延误和应由承包人承担的一切损失责任。8.承包人必须服从发包人的施工调度及发包人转发的相关行政主管部门或监理工程师下发的与承包工程有关的指令。9.承包人必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和发包人相关规定及制度,承包人必须严格质量、安全、职业健康、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。10.承包人必须自觉服从发包人及各行政主管职能部门管理,切实搞好项目管理工作,因违反国家有关规定造成的罚款或其他责任由承包人承担;11.承包人必须自觉服从发包人的安全管理,切实搞好项目安全管理工作,如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等,发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。12.承包人应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种人员均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。本项目按照投标承诺要求派驻管理人员,现场到位人员必须与投标文件提供的人员相同。如遇特殊原因需变更的,必须经发包人书面同意。如果发包人和行业管理现场查实所到位人员与投标书中提供人员不一致,又未经发包人同意,发包人有权实施经济处罚项目经理10万元、项目技术负责人8万、施工员5万、质检员(或质量员)5万、安全员5万元、测量员5万元、造价员(或造价工程师)5万元或有权终止合同的执行。在签订本合同后,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送发包人备案。13.为确保合同履行,承包人必须按照发包人要求按照投标文件约定人员要求安排进场;并向发包人书面报告,便于发包人组织现场检查及管理。14.为确保合同履行,承包人必须按照发包人要求按照合同约定的机械设备安排进场,并保证进场设备完好率达到95%以上。承包人须将设备进场情况书面报送发包人,便于发包人组织现场检查验收。15.承包人必须按国家规定的有关标准、规范及发包人提供的图纸进行施工,确保工程质量、进度及安全;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到发包人要求,并承担因自身原因造成的损失和违约金处罚。16.承包人负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向发包人移交工程。未交工验收期间发生损坏的,由承包人自费修复。17.承包人应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如承包人未在发包人通知的时间内进行修理的,发包人则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由发包人直接从承包人质保金中扣除,不足部分由承包人另行支付。18.承包人确保其施工人员、民工工资按月及时发放,并配合发包人对其施工人员民工工资发放情况的检查和监督工作。发包人不承担承包人因不及时发放民工工资和材料款的任何责任及费用。19.承包人负责其施工人员的技术培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。20.承包人必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险,工伤保险,第三责任险,工程一切险,保险费用由承包人承担,并严格执行安全合同。21、承包人应对工程施工现场采取安全措施,若发生安全事故,由承包人承担全部责任,给发包人造成损失的,应赔偿发包人损失。22.承包人不得以发包人的名义从事其它任何活动。23.发包人或监理工程师的指令,承包人必须无条件服从,发包人或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,承包人不得向发包人提出补偿或赔偿要求。24.承包人在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。25.承包人按投标文件承诺确认为本工程项目经理,为本工程技术负责人,为本工程施工员,为本工程安全员,为本工程质检员(或质量员),为本工程材料员,为本工程造价人员。26.承包人必须遵守发包人各项管理制度,服从发包人对施工现场管理的各项管理规定及指令,如若承包人不遵守或者有违反劳动纪律、违令违章作业等行为,发包人有权根据实际情况进行罚款处罚。27.承包人不得将本合同中承包人的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。28.承包人须按照合同及发包人的管理要求,及时向发包人提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料,发包人有权暂停给承包人的工程款结算和支付。29.承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险,保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责,并承担所有费用。30.承包人在进行爆破作业时,应严格遵守经发包人和工程监理单位批准的爆破作业方案和操作规程,对所有的人身、工程主体和发包人财产采取保护措施,并承担因爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及任何财产损失的责任。31.本项目红线外临时用地和施工中对民房等造成炮损等均由承包人自行负责。32.承包人负责工程的自检费用。33.本项目施工完毕后,承包人应按照环保等相关要求做好施工场地清理,否则发包人有权委托其他单位完成清理恢复相关工作,相应费用由承包人承担。34.本项目施工完毕后,无不可抗拒特殊情况下应在45日内及时向发包人递交验收申请,并完善验收申请资料和验收前问题整改工作;如未及时完成验收工作则按超合同项目工期进行处罚(合同工期内除外)。八、双方代表发包人委派为现场代表;承包人委派为项目经理、为技术负责人,双方履行本合同的文件均以其代表签字认可为准。九、工程款结算及支付项目启动后,经业主单位确认后直接拨付50%的启动资金,后续按进度支付;项目完工经业主验收交验合格,支付至合同总价款的95%,留合同总价的5%作质保金。缺陷责任期(自竣工验收合格之日起计算1年)满后,由项目行业主管部门或项目业主管部门对项目进行复查验收,如未发现质量问题,则将质保金一次性退还给承包人(不计利息)。如工程质量有问题,责成承包人进行维修,直到验收合格为止。如承包人不愿维修,则将质保金转为维修费,请其他施工单位代为维修。十、安全生产及廉政建设合同双方在签订本合同协议书时应同时签订《安全生产合同》和《廉政合同》,安全生产合同及廉政合同是本合同的有效组成部分,与本合同协议书具有同等法律效力。十一、违约责任(一)发包人违约1、除不可抗力因素除外,由发包人自身原因造成未按期交付施工场地,由此延误承包人工期的责任由发包人承担。2、发包人未按期进行期中支付或最后支付的,应尽快支付。承包人充分理解发包人资金筹措的困难,同意未按期付款的部分不计利息。(二)承包人违约1、承包人不得将本工程转包,否则发包人有权立即终止本合同,并责令承包人立即退场,已实施的工程不支付工程款。2、未经发包人书面批准的分包视为承包人违约,发包人有权立即终止其分包合同,已实施的分包工程不支付工程款,承包人为此须向发包人支付分包工程价款20%的违约金。3、承包人未按规定办理其装备及人员保险,由此产生的责任和费用由承包人承担。4、因承包人原因导致工程不能按合同工期交工,承包人须承担人民币1000元/天的违约金;承包人超过合同工期120日仍未完工并将合格工程交付发包人,发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场,并由承包人另行赔偿发包人由此造成的一切损失。5、如果工程质量不符合本合同约定标准,承包人必须自费整改且工期不顺延;承包人拒不整改或不能在限期内整改合格,发包人根据情节轻重处承包人违约金人民币5000-10000元/次;承包人超过限期7日仍未整改合格的,发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场,并由承包人另行赔偿发包人由此造成的全部损失。6、终止合同后发包人将重新选择承包人,重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备,由此产生的费用及处理(工程估价、拖期损失及给发包人造成的其它损失等)在全部工程完成并经交工验收合格后进行。发包人根据本合同约定解除合同时,承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算并由政府审计机关审计,承包人已完成的合格工程款在工程交工验收后1年内付清(转包及违规分包除外)。十二、合同文件组成及顺序下列文件应视为合同文件的组成部分:(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中选通知书;(3)竞选函;(4)项目专用合同条款;(5)公路工程专用合同条款;(6)通用合同条款;(7)工程量清单计量规则;(8)技术规范;(9)图纸;(10)已标价工程量清单;(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(12)其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。十三、解决合同纠纷的方式双方在履行合同过程中如发生纠纷,应协商解决,协商无效时可向项目所在地彭水县人民法院提起提起诉讼解决。十四、合同份数及生效时间本合同协议书一式份,发包人执份,承包人执份。本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满并结清所有款项后失效。十五、其他本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人:(盖章)承包人:(盖章)法定代表人法定代表人或其委托代理人:(签字)或其委托代理人:(签字)法定地址:法定地址:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:日期:年月日日期:年月日附件一廉政合同为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,本建设工程的项目法人(下称发包人)与施工单位(下称承包人),特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。(2)严格执行彭水县建设项目相关文件的规定,自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、承包人义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议重庆市交通工程建设主管部门给予承包人1-3年内不得进入重庆市交通工程建设市场的处罚。5、双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。8、本协议书是工程施工合同的组成部分,与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人法定代表人或授权的代理人:授权的代理人:地址:地址:日期:年月日日期:年月日附件二安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目法人(以下简称发包人)与承包人(以下简称承包人),特此签订安全生产合同。一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。与承包方签订安全生产合同,明确各自职责。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,定期召开安全生产会,组织开展安全生产检查加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按不少于施工人员的3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有安全生产监督管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破….等特殊工种的人员,必须经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。三、违约责任如因承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。四、其它1.本合同作为施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力。2.本协议书是工程施工合同的组成部分,与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人法定代表人或授权的代理人:或授权的代理人:地址:地址:日期:年月日日期:年月日第二节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人:。1.1.2.3承包人:。1.1.2.5分包人:/。1.1.2.6监理人:/。1.1.4日期1.1.4.3工期:日历天1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期):12个月。1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是执行本合同协议书第1条约定内容。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达。2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为:工程占地范围或承包人提出经监理人和发包人同意的施工中的临时用地。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为:。2.8其它义务2.8.1施工场地用电由承包人自行承担,费用已包含在竞标报价中。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,发包人批准的权力范围:监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,按本项目施工监理合同为准。4承包人4.1承包人的一般义务4.1.1承包人在施工过程中,施工作业必须符合当地城市规划区范围内规范作业及环境保护等相关政策法规的管理要求,主动接受相关职能部门的监督和管理。4.1.2承包人应依法缴纳税金。4.1.3承包人非因不可抗力因素造成工期延误或重大质量、安全事故,必须响应发包人约谈要求,积极处理解决;若两次约谈后均未整改到位,发包人有权另行选择第三方施工单位进场,承包人立即退场交接场地,由此发生的一切费用均由承包人承担。4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划及预案,包括防洪度汛、消防、安全防护、环境保护措施及预案报监理和发包人审批、并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。4.1.5承包人严格按农民工工资一金三制的相关要求按时由银行代付给农民工本人,不得发放给包工头或其他不具备用工主体资格的组织和个人,否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资,发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额,代承包人支付给农民工本人。4.2履约担保:中标金额10%的现金或见索即付银行保函。4.3分包、转包4.3.1本工程不得分包或转包,如承包人擅自分包或转包,本项目合同责任以及带来的后果由承包人负全部负责。同时,一经查实发包人可取消承包人中选资格或解除施工合同,并责令施工队伍无条件撤场,由此给发包人造成的损失由承包人承担。4.3.2承包人拟更换的项目经理人选,其学历、技术职称、施工业绩等条件必须等于或优于原项目经理,并经发包人同意,否则不予更换。4.3.3承包人拟更换的主要管理人员和技术骨干人选,其学历、技术职称等条件必须等于或由于原人员,并经监理人同意,否则不予更换。4.3.4监理人、发包人每月对承包人投入合同工作的项目经理、技术负责人进行考勤。承包人的项目经理、技术负责人每月在施工现场出勤天数应不低于本月施工时间的80%,否则,承包人应以当月缺勤人数和天数,按200元/人/天的标准承担违约金,发包人可从支付给承包人的进度款中扣除。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围:同通用条款。5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备6施工设备和临时设施7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定:发包人协助承包人解决,费用由承包人负责。8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定:/。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人提供同通用合同条款资料,其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定:同通用合同条款。11开工和竣工(完工)11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:(1)日降雨量大于150mm的雨日超过1天;(2)日气温超过42℃的高温大于7天;(3)日气温低于-5℃的严寒大于7天;(4)其它异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误(1)由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法:逾期完工每天按300元计算违约金,逾期超过30天以上按500元/天计算违约金,但累计不超过合同结算价款的10%。如承包人逾期竣工给发包人造成的损失超过逾期竣工违约金的部分,由承包人给予赔偿。承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。(2)全部逾期完工违约金的总限额为累计计算,但不超过合同金额的10%11.6工期提前工期提前的奖金约定:无12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形:因承包人原因的质量、安全整改、返工、事故处理等引起的暂停施工。12.2发包人暂停施工的责任(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形:/。13工程质量13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定:同通用合同条款。13.7.7工程合格标准为:国家现行质量评定规程规定;优良标准为:国家现行质量评定规程规定。达到优良的奖金为:无。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料:由监理人确定。15变更15.1变更的范围和内容(6)当增加或减少合同中关键项目的工程量时,不予调整单价。15.4变更的估价原则15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似项目的单价,参照同期重庆市《工程造价信息》所刊材料预算价(若《工程造价信息》没有的,由监理人、发包人和承包人共同市场询价)并按以下定额组价。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为:/。15.8暂估价(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目:无;发包人组织招标的暂估价项目:无。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时,双方的权利义务关系:无。16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式:除国家强制性政策调整外,本工程不存在其他任何情况下的价格调整。17计量与支付17.1计量17.1.2计量方法结算工程量按(公路工程计量规范),(清单计价规范)的有关规定执行,且须经发包人、承包人、监理人三方代表签证认可。17.2预付款本工程不支付预付款。17.4质量保证金17.4.1扣留的质量保证金总额为结算总金额的5%。17.5竣工(完工)结算17.5.1竣工(完工)付款申请单(1)承包人应提交完工付款申请单一式5份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单(1)承包人应提交最终结清申请单一式5份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料:按发包人要求提供。18竣工验收(验收)18.1验收工作分类本工程法人验收包括:交(竣)工合并验收。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下:本工程缺陷责任期12个月,从工程通过合同工程交(竣)工验收后之日起计算。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人:承包人;投保内容:本合同工程;保险金额、保险费率和保险期限:按相关规定执行。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率:按相关规定执行;第三者责任险保险金额:按相关规定执行。20.5其它保险需要投保的其它内容:按相关规定执行;保险金额、保险费率和保险期限:按相关规定执行。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限:第一次进度款拨付前。保险条件:按相关规定执行;20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额:全部;发包人负责补偿的范围与金额:无。22违约22.1承包人的竞标文件中所承诺配备的人员,设备等未经发包人许可不得擅自撤离,否则视为违约、并且承包人应当承担相应的违约责任,由此给发包人带来的损失应由承包人承担。经发包人及监理同意审批的施工组织设计不得擅自更改,否则视为违约。承包人投入的人员、设备等未按竞标文件中承诺的人员、设备按时、足额到位,视为违约。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式:。(以下无正文)第五章图纸及工程量清单竞选人在重庆市公共资源交易网(彭水县)(https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/)上自行下载本项目图纸、工程量清单、澄清和修改等全部内容,不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。第六章竞选文件格式一、竞选保函部分(适用于竞选保证金采用方式二的)竞选保函保函编号:致:(比选人名称)本保函作为(竞选人名称)(以下简称“竞选人”)在(项目名称)向(比选名称)(以下简称“受益人”)提供(项目名称)比选文件所需的竞选保函文件。本保函担保金额为人民币(大写)(比选文件要求的保证金金额)(¥元)。兹承诺,在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的个工作日内无条件支付。(任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。)一、竞选人在规定的竞选有效期内撤回其竞选文件;二、竞选人被通知中选后未能或拒绝按中选通知书之规定签订合同;三、竞选人未能或拒绝按照竞选文件之规定提供履约担保;本保函有效期与本项目比选文件规定的竞选有效期一致。关于本保函的注销(含撤销)要求:一、本保函到期后,无论是否退回,本保函均告失效。二、在本保函有效期内,若竞选人需注销(含撤销)本保函,则须提供受益人提供的准予注销(含撤销)的通知文件。担保人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)地址:(详细地址)邮政编码:电话:联系人:传真:(注:本保函格式为参考格式,竞选人提供的竞选保函应满足竞选人须知第19款方式二规定)二、竞选函部分(项目名称)竞选文件竞选函部分竞选人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)年月日目录1.竞选函2.法定代表人身份证明及授权委托书3开户信息4、保证金缴纳凭证1.竞选函(比选人名称):1.我方已仔细研究了(项目名称)施工竞争性比选文件的全部内容,愿意以人民币(大写)(¥)的比选总报价完成所有施工内容,其中安全文明施工费暂定金额为元,项目经理由担任;工期为,按合同约定实施和完成所有工作,工程质量。2.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。3.随同本比选函提交比选保证金一份,金额为人民币(大写)元(¥)。4.如我方中选:(1)我方承诺在收到中选通知书后,在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。5.我方在此声明,所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。6.(其他补充说明)。竞选人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)地址:电话:年月日2.法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(竞选人名称)的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件双面法定代表人身份证复印件双面竞选人:(盖单位公章)年月日注:法定代表人身份证明需按上述格式填写完整,不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人(姓名)系(竞选人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、递交、撤回、修改(项目名称)竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限:。代理人无转委托权。竞选人:(盖单位公章)法定代表人:(签字或盖章)身份证号码:委托代理人:(签字)身份证号码:法定代表人身份证复印件双面法定代表人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面年月日注:法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件,随比选申请文件一并递交。三、资格审查部分(项目名称)竞选文件(资格审查部分)竞选人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)年月日目录(2)法定代表人身份证明及授权委托书(3)竞选人基本情况表(4)项目管理机构(5)比选截止日竞选人资格情况(6)其他资料1.法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄:职务:系(竞选人名称)的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件双面法定代表人身份证复印件双面竞选人:(盖单位公章)年月日注:法定代表人身份证明需按上述格式填写完整,不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人(姓名)系(竞选人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、递交、撤回、修改(项目名称)竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限:。代理人无转委托权。竞选人:(盖单位公章)法定代表人:(签字或盖章)身份证号码:委托代理人:(签字)身份证号码:法定代表人身份证复印件双面法定代表人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面年月日注:法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件,随竞选文件一并递交。2.竞选人基本情况表竞选人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传 真网址组织结构法定代表人姓 名技术职称电 话技术负责人姓 名技术职称电 话成立时间员工总人数:企业资质等级其中项目负责人营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围备注3.项目管理机构职务姓名执业或职业资格证明备注职务姓名证书名称级别证号专业养老保险主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话5.比选截止日竞选人资格情况6.其他资料四、经济部分(项目名称)竞选文件(经济部分)竞选人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)年月日目录(格式由竞选人自拟)已标价工程量清单投标保证金交纳账户信息银行名称:三峡银行彭水支行银行账号:01730164300000431100银行账户名称:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心

投标 / 标书制作要点(原创)

本红薯渣循环利用基地建设 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086