重庆市屋面防水维修改造工程 防水工程招标公告（重庆市铜梁区太平小学2024）
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程网上竞采公告
竞采编号：73449937013768193
中崟工程项目管理有限公司（代理机构）受重庆市铜梁区太平小学（采购人）委托对铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程（项目）采用 最低价 方式进行采购，欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。
一、采购项目名称及数量
（项目总预算：90,533.62 元）
包1（商品种数：1）
包合计：90,533.62 元
采购目录/需求描述
采购预算(元)
数量
小计(元)
采购目录：
防水工程
需求描述：
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
￥90,533.62
1(项)
￥90,533.62
二 、供应商资格要求
（参加报价的供应商必须在重庆市政府采购网注册。）
（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （供应商报价时必须上传：）
三、报价时间
报价开始时间：
2024-07-16 09:00:00（北京）
报价截止时间：
2024-07-16 10:00:00（北京）
四、响应文件要求
文件必须上传：
是
文件上传说明：
上传经签字、盖章的响应文件正本（PDF格式），上传的响应文件正本必须与投标截止时间递交的纸质响应文件内容完全一致，若不一致按无效响应处理。
五、商务条款
（一）工程工期：
30日历天。
（二）报价要求：
报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工专项费）、规费、税金、采购代理费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（三）付款方式 ：
工程竣工验收合格后支付至合同金 额的60%，完成竣工结算审核并 出具结算审核报告后一年内支付至 审定金额的97%，余审定金额3% 的工程款作为工程质保金，在工程 缺陷责任期结束后一次性支付(缺 陷责任期2年，质保金不计息）。
六、其它说明及要求
（一）成交原则说明：
在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，则依照采购文件（采购需求）中约定的方式确定成交供应商。
（二）报价说明：
本项目采用“最低价”评审方式，供应商需在本项目规定的报价有效时间段内进行在线一次性报价，在报价截止前可修改报价。
（三）代理服务费收取标准说明：
本采购项目由代理机构委托实施，经采购单位与采购代理机构委托协议约定，由中标供应商向采购代理机构缴纳本项目采购代理服务费 3000.00元 ，由中标供应商通过公对公支付方式向采购代理机构缴纳。
（四）其他相关费用说明：
除履约保证金外，采购单位、采购代理机构不得向供应商收取投标（响应）保证金、标书费、报名费及其他没有法律法规依据或影响营商环境的相关费用
（五）采购异议处理：
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
七、联系方式
采购执行方
单位名称：
中崟工程项目管理有限公司
联系人：
陈海燕
联系电话：
18323874400
采购需求方
单位名称：
重庆市铜梁区太平小学
联系人：
汪奇
联系电话：
45620336
太平小学防水7.9.doc
施工图.rar
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程.xlsx
重庆市政府采购云平台网上竞采采购文件项目名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程采购人：重庆市铜梁区太平小学采购代理机构：中崟工程项目管理有限公司二〇二四年七月目录第一篇采购邀请书3第二篇项目技术（质量）需求6第三篇项目商务需求9第四篇采购程序、评标办法、无效响应及采购终止13第五篇供应商须知16第六篇合同草案条款20第七篇响应文件编制要求461.1.第一篇采购邀请书中崟工程项目管理有限公司受重庆市铜梁区太平小学的委托，对“铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程”进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与投标。1、采购内容包号及名称最高限价（元）成交供应商数量（名）备注铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程90,533.6211.1.1.二、资金来源财政预算资金。1.1.2.三、供应商资格条件（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）本项目的特定资格要求：1、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并且必须与原件一致）。注：上述要求须提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章，原件备查。1.1.3.四、采购有关说明（一）供应商需通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）进行注册，登记加入“重庆市政府采购供应商库”。（二）凡有意参加采购的供应商，请自行在重庆市政府采购云平台-网上竞采中心（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）下载本项目网上竞采文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。（三）供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：1、按时递交了响应文件（线上和线下）；（四）线下开标地点：中崟工程项目管理有限公司会议室。（五）线下响应文件递交开始时间：2024年7月16日9：00（北京时间）线下响应文件递交截止及开标时间：2024年7月16日10：00（北京时间）（六）详细地点：重庆市铜梁区淮远古韵南街71号4楼（百集金港）（七）线上报价时间：2024年7月16日（北京时间）9:00-10:00止在重庆市政府采购云平台·网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上，上传经签字、盖章的响应文件正本（PDF格式），上传的响应文件正本必须与投标截止时间递交的纸质响应文件内容完全一致，若不一致按无效响应处理。注：已网上报价供应商未在规定的时间参与线下投标，按无效响应处理。1.1.4.五、采购项目需落实的政府采购政策（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。1.1.5.六、其他有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购云平台·网上竞采平台（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（四）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。（五）投标费用：无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效处理。（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，或违反云平台相关规则、规定的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。1.1.6.七、联系方式采购人：重庆市铜梁区太平小学联系人：汪老师电话：13508368158地址：重庆市铜梁区太平镇采购代理机构：中崟工程项目管理有限公司联系人：王老师电话：18323874400地址：重庆市铜梁区淮远古韵南街71号4楼（百集金港）1.2.第二篇项目技术（质量）需求1.3.一、项目概况（一）建设地址：铜梁区太平小学。（二）采购范围：本工程施工图所示工程内容，具体以采购人发布的工程量清单为准。1.4.二、技术要求详见本工程施工图设计和工程量清单。1.5.三、质量要求工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。四、信誉要求供应商自行承诺不得存在下列情形之一：（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。注：供应商须在响应文件提供承诺。五、项目管理人员配备要求（一）项目经理资格要求供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程担任项目经理，否则将被否决投标处理。供应商须提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理未在在建工程担任项目经理承诺书原件（承诺格式见第七篇响应文件格式要求）。注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书复印件。（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。（二）项目技术负责人：应具有工程类中级及以上职称；供应商须提供拟派技术负责人身份证、职称证及供应商为其缴纳的养老保险证明材料复印件。（三）其他主要管理人员：（2）主要管理人员：投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺（承诺格式见第七篇投标文件格式）。（四）委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。特别说明：（1）本竞争性投标时要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖供应商公章并装入响应文件中。开标时供应商的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交响应文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。（2）供应商须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式自拟）。采购人在合同签订前均有权对供应商提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（3）本项目竞采文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2024年1月至2024年6月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。六、附件1、铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程清单2、铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程施工图2.第三篇项目商务需求2.6.一、项目工期、地点及验收方式（一）项目工期30日历天。（二）项目地点铜梁区太平小学（三）验收方式工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告；验收的相关费用由成交供应商负责。2.7.二、报价要求1、报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工专项费）、规费、税金、采购代理费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。2、本项目必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。3、供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、渝建〔2018〕200号文颁发的2018年《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件、税金执行《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2019]143号及相关配套文件及国家、地方行业规范标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。4、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。5、报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评审小组作无效投标处理。6、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于2024年7月15日12时00分前书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。7、采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改。8、本工程投标总报价最高限价为90533.62元（大写：玖万零伍佰叁拾叁元陆角贰分），供应商的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评审小组作无效投标处理。本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评审小组作无效谈判处理。9、本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的2024年第5期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合铜梁当地近期市场价进行调整；人工工日单价按024年第一季《重庆工程造价信息》公布的渝西片区人工信息价调整。供应商自行结合市场行情及自身实力进行自主报价。2.8.三、结算原则1、结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准，若结算减率在10%（含10%）以上的项目，则审计费用由承包人承担（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。2、增减（变更）工程结算：（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由采购人审定）；（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工费按2024年第一季度期《重庆工程造价信息》公布的人工信息价铜梁区调整，材料费按2024年第5期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合当地近期市场价进行调整。材料价格按不含税价计算。】2.9.四、付款方式工程竣工验收合格后支付至合同金额的60%，完成竣工结算审核并出具结算审核报告后一年内支付至审定金额的97%，余审定金额3%的工程款作为工程质保金，在工程缺陷责任期结束后一次性支付(缺陷责任期2年，质保金不计息）。2.10.五、履约保证金及农民工工资保证金（一）履约保证金1、履约担保的形式：支票、银行转账或电汇或者金融机构、担保机构出具的保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。供应商采用银行转账方式递交履约保证金须从其基本账户将保证金汇至以下采购人指定账户，并注明“铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程履约保证金”字样（项目名称可简写）。2、履约担保的金额：成交金额的10%。3、履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后5日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。5、履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后在3个工作日内按程序办理退还手续（不计息）。（二）农民工工资保证金1、农民工工资保证金的缴纳形式：银行转账。2、农民工工资保证金缴纳金额：成交金额的2%。3、农民工工资保证金缴纳时间：成交人应在收到成交通知书后5日内，施工合同签订前提交农民工工资保证金缴纳，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，由此给采购人带来的损失应当由成交人予以赔偿。4、农民工工资保证金的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。5、农民工工资保证金的退还时间：工程竣工验收合格后28天内退还（不计息），退还时成交人需向采购人提供本工程无拖欠农民工工资的书面承诺。2.11.六、安全生产（一）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。（二）在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。七、现场踏勘不组织。各投标人务必自行现场踏勘，以便获取本工程编制投标文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。投标人一旦中标，投标人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求。2.12.八、其他（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及网上竞采文件其他条款的要求。（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。2.13.第四篇采购程序、评标办法、无效响应及采购终止2.13.1.一、采购程序（一）开标按竞采文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。（二）评审小组对已投标供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞采。1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：序号检查因素检查内容1供应商应符合的基本资格条件（1）具有独立承担民事责任的能力供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件加盖供应商公章）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。1供应商应符合的基本资格条件（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。1供应商应符合的基本资格条件（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。1供应商应符合的基本资格条件（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。1供应商应符合的基本资格条件（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。1供应商应符合的基本资格条件（6）法律、行政法规规定的其他条件2特定资格条件按“第一篇三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。（2）符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：序号审查因素审查标准1响应文件签署或盖章按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章1法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签署或盖章齐全。1响应方案只能有一个响应方案。1报价唯一只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2响应文件份数响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞采文件要求。3响应文件内容对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。3竞采有效期响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。（四）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。二、评标办法：最低评标价法（一）评审小组将依照本采购文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购人以现场随机抽取方式排列。（三）成交价格=成交供应商的报价。2.13.2.三、无效响应供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：（一）供应商不符合规定的资格条件的；（二）供应商未通过实质性响应审查的；（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”规定签署或盖章的；（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；（七）供应商的投标有效期不满足采购文件要求的；（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件的。（九）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。2.13.3.四、采购终止出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（四）项目出现其他实质性影响，可能导致项目无法正常开展的。2.14.第五篇供应商须知2.14.1.一、采购文件（一）采购文件由采购邀请书、项目技术（质量）需求、项目服务需求、采购程序、评标办法、无效响应及采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。（三）采购文件的解释供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入评审程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。二、竞采要求（一）响应文件1、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。2、响应文件组成响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。（二）竞采有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为响应文件递交截止时间起90天。（三）修正错误1、若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。2、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。（四）提交响应文件的份数和签署1、供应商须在平台报价并上传签字盖章后的响应文件电子档一份，线下竞采时提供纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份（电子档内容应与纸质文件正本一致，若不一致按无效响应处理。）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。2、在响应文件正本中，采购文件“第七篇响应文件编制要求”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。（五）响应文件的递交响应文件的正本、副本均应密封送达线下竞采地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。（六）供应商参与人员各个供应商应当派1名代表参与投标，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。2.14.2.三、成交供应商的确认和变更（一）成交供应商的确认采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。（二）成交供应商的变更成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。四、成交通知（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在重庆市政府采购云平台·网上竞采平台上发布成交结果公告。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。五、关于质疑和投诉（一）质疑供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。1.质疑时限、内容供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.4事实依据；1.2.5必要的法律依据；1.2.6提出质疑的日期；1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。2.质疑答复采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后2个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.其他3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。（二）投诉1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后2个工作日内按照平台相关规则规定向平台运营方提起投诉。2.在确定受理投诉后，平台运营方自受理投诉之日起7个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。六、采购代理服务费本项目采购代理服务费为3000元，由成交供应商领取《成交通知书》时一次性向采购代理机构缴纳。2.14.3.七、签订合同（一）采购人应当自成交通知书发出之日起10日内与成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞采文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在合同中详细约定。（二）竞采文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。八、项目验收合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在5个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。3.第六篇合同草案条款施工合同第一节合同协议书发包人（采购人）(全称)：法定代表人：法定注册地址：代建单位（全称）：法定代表人：法定注册地址：承包人（成交供应商）(全称)：法定代表人：法定注册地址：发包人为建设(以下简称“本工程”)，经招标，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。1、工程概况1.建设地址：2.项目概况：3.承包范围：二、合同工期工期总天数日历天，自发出的开工通知中载明的开工日期起算。三、质量标准工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。四、合同形式本合同采用固定单价合同形式。五、签约合同价金额(大写)：元(人民币)；(小写)￥：元。本工程最终结算金额以发包人委托的审计机构审定的金额为准。六、承包人项目经理姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：。七、承包人项目主要管理人员1、项目技术负责人姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；2、质量员姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；3、安全员姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；4、材料员姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；5、施工员姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；6、造价师或造价员姓名：；职称：；身份证号：；证书号：；7、资料员（城建档案员）姓名：；职称：；身份证号：；证书号：。八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）比选文件；（10）工程质量保修书；（11）建设工程廉政责任书；（12）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十二、本协议书自承包人向发包人提交了履约保证金后，并经双方法定代表人或其委托代理人签字盖单位章后生效，本协议连同其他合同文件正本一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。发包人：承包人：(盖单位公章)(盖单位公章)法定地址：法定地址：法定代表人或法定代表人或其委托代理人：（签章）其委托代理人：（签章）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日第2节通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款3.1.第三节合同专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：1.1.2.3承包人：1.1.2.6监理人：1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程：本工程招标范围内的各项工程。1.1.3.3临时工程：为完成前款工程所修建的各类临时性工程。1.1.3.10永久占地：1.1.3.11临时占地：施工临设用地、施工便道用地等，由承包人根据现场实际情况决定，临时占地发生的费用由承包人自行承担。1.1.4日期1.1.4.5质保期：24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）竞争性报价函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（9）响应文件；（10）网上竞采文件；（11）工程质量保修书；（12）建设工程廉政责任书；（13）其他合同文件。1.5合同生效的条件合同生效的条件：承包人向发包人支付了履约保证金后，经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章后生效。在双方履行完本合同约定的各自的权利和义务后自动失效。1.6图纸和承包人文件1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：签订合同后3日内，由发包人提供3套图纸，如果承包人要求增加所提供图纸套数，费用由承包人承担；1.6.2承包人提供的文件范围：施工组织设计和进度计划、专项施工方案、安全应急方案、施工扬尘专项控制方案以及按发包人要求提供的其他相关资料（含电子文档）。承包人提供文件的期限、数量：图纸会审交底后并在距开工令发出7天前，提供一式4套。监理人批复承包人提供文件的期限：开工前3天。1.6.3监理签发图纸修改的期限：在该工程或工程部位施工前3天。1.7联络1.7.2联络送达的期限：各类文件在正式签发后，1天内现场送达项目代表，并办理签收手续。2.发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前完成，施工场地以现状为准。2.8其他义务发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:2.8.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:以现状为准。2.8.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人提供施工用电、用水接口。2.8.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:施工场地与公共道路的通道以现状为准。2.8.4由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:合同签订后，发包人在开工前依法办理施工许可证等相关建设手续。2.8.5水准点与座标控制点交验要求:开工7天前发包人通过监理人以书面形式通知承包人，并组织相关单位进行现场交验，同时作好交验记录。2.8.6图纸会审和设计交底时间:开工前7天。2.8.7协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。2.8.8双方约定发包人应做的其他工作:协助承包人处理周边关系。3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1发包人委托的职权:代表发包人对工程质量、进度、造价进行控制，对合同和信息进行管理，对文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，具体以监理合同为准。须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。3.1.4监理人的职责：监理人按照与发包人签订的监理合同，代表发包人对工程质量、工程进度、工程造价进行控制；对文明施工、环保和环卫进行监督；对合同和信息进行管理；以及对施工现场进行协调，并履行建设工程安全生产法定职责，详见监理合同。但工程变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。3.4监理人的指示3.4.4如果发包人认为有必要，可直接向承包人发出指示，并抄送监理人。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.8为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：有义务积极配合和协调其他承包人及供货商工作，如提供施工场地、临时设施场地、水电接口、施工道路、控制点和标高，并进行现场协调管理等。如果承包人不积极配合和协调其他承包人及供货商的工作而造成工期延误或给发包人造成损失的，由承包人负责承担由此带来的一切损失。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人、监理单位提供现场办公室。费用的处理方法：费用已含在投标报价中，不作调整。施工所需的水、电、电讯线:由承包人自行解决,并承担所需费用。4.1.10其他义务（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方性法规、规章和规范性文件要求进行工程安全生产、文明施工和环境保护。（2）负责施工所产生的所有余土、建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格按有关规定执行。如果承包人不按规定执行，发包人有权另行委托符合条件单位或个人实施，费用从工程款直接扣支。（3）根据工程需要，提供施工使用的所有照明、围栏设施，由此所发生的费用由承包人承担。（4）负责做好施工场地和周围地上及地下管线、道路、桥梁、给排水管网、邻近建筑物、构筑物、文物、青苗、古树名木等保护工作。如果因承包人的原因造成损坏，由此造成的法律责任及产生的一切费用由承包人自行承担。（5）按重庆市政府有关主管部门（包括建设、交通、消防、环保等）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地、占道、爆破、夜间施工等），由此所发生的费用已进入投标报价内。（6）加强施工管理，采取合理措施，尽可能不影响工程沿线正常交通、生产和生活，由此产生的各种措施费，及可能降低工效引起增加的费用由承包人承担。（7）负责施工中为满足施工条件采取的各项措施，由此产生的费用由承包人承担。（8）施工中应当采取必要措施防止土石方发生垮塌，因承包人措施不到位，垮塌造成的相关费用由承包人承担。（9）承包人应自行预备发电机组，自备发电机的功率应满足施工用电负荷，确保施工期间电网停电等情况下能正常施工。因停电，承包人自行发电产生的有关费用，发包人不予以补偿；承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足和加压措施产生的费用，发包人对由此产生的费用不予以补偿；发包人不因停水、停电延长工期。（10）承包人应按照监理人审定的施工组织设计进行施工。（11）工程款的支付按约定执行，承包人承诺不以未按期支付工程款为借口停工，更不得以此为由聚众闹事。（12）承包人应履行合同约定的其他义务，农民工保证金按相关规定执行。（13）负责施工中所有材料采购、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关规定，并完善相关手续，费用自行承担。（14）开工前，承包人应主动会同监理人、发包人共同确认需交接部位，并作好记录，未经确认的不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。（15）施工中注重安全文明施工，采取一切有效预防措施，确保施工安全。施工期间，因承包人原因造成安全生产事故，导致人员伤亡、财产损失的一切经济责任和法律责任均由承包人承担。（16）合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴清应缴纳的费用，并及时配合发包人在开工前办理施工许可证等建设手续。临时用地和占道、停水、停电、夜间施工、中断道路交通等的申请批准手续由承包人负责办理并承担相应费用。3.2.4.2履约担保及农民工工资4.2.1履约保证金4.2.1.1履约担保的形式：支票、银行转账或电汇或者金融机构、担保机构出具的保函；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。供应商采用银行转账方式递交履约保证金须从其基本账户将保证金汇至以下采购人指定账户，并注明“铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程履约保证金”字样（项目名称可简写）。4.2.1.2履约担保的金额：成交金额的10﹪。4.2.1.3履约担保的提交时间：成交人应在收到成交通知书后7日内，施工合同签订前提交履约担保，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。4.2.1.4履约担保的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2.1.5履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后在3个工作日内按程序办理退还手续（不计息）。4.2.2农民工工资保证金4.2.2.1农民工工资保证金的缴纳形式：银行转账。4.2.2.2农民工工资保证金缴纳金额：成交金额的2%。4.2.2.3农民工工资保证金缴纳时间：成交人应在收到成交通知书后5日内，施工合同签订前提交农民工工资保证金缴纳，若未按时提交，则视为成交人放弃中标，由此给采购人带来的损失应当由成交人予以赔偿。4.2.2.4农民工工资保证金的期限：自提交履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。4.2.2.5农民工工资保证金的退还时间：工程竣工验收合格后28天内退还（不计息），退还时成交人需向采购人提供本工程无拖欠农民工工资的书面承诺。4.3分包4.3.2分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：本工程不允许转包、除劳务外不得分包。4.4承包人项目经理4.4.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。4.5不利物质条件4.5.1不利物质条件的范围：按通用条款执行。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1本工程所需材料、工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。5.1.2承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，在材料、设备采购计划进场15日前以书面形式报送监理人审批。监理工程师和发包人收到承包人的书面报告后5日内予以确认。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人在材料、设备到货前24小时通知监理工程师和发包人代表进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。5.1.4承包人所提供产品需完全符合或优于本项目招标时的所有技术要求，对于不符合要求的设备招标人拒绝用于本项目，并要求承包人15日内无条件更换至满足招标文件要求为止，否则发包人有权终止合同。5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。材料的交货方式、地点和日期：无。工程设备的名称、规格、数量和价格：无。工程设备的交货方式、地点和日期：无。5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2承包人承担修建临时设施费用的范围：临时设施均由承包人负责修建，费用承包人承担。临时占地的申请及费用：由承包人负责申请并承担相应费用。6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。7.交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人。相关费用：由承包人负责，费用由承包人承担。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。7.2.2临时道路和交通设施的使用权力及费用：由承包人自行负责。7.4超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：由承包人承担。8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前5天内。施工控制网的测设：由承包人测设。报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工令后5天。9.施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.1报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前7天。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在3天内给予批复。9.3治安保卫9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人承担。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。9.4环境保护9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前7天。监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。10.进度计划10.1合同进度计划(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包人要求提供，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。11.开工和竣工11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水等）。11.5承包人的工期延误由于承包人原因造成不能按期竣工的，发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不能超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金的计算方法：按1000元／天计违约金。逾期竣工违约金的最高限额：签约合同价的10%。11.6工期提前提前竣工的奖励办法：无。12．暂停施工12.1承包人暂停施工的责任：非发包人的原因由承包人负责。13．工程质量13.2承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：开工前7天。监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在3天内给予批复。13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：工程部位隐蔽前24小时以书面形式通知发包人和监理人验收。15.变更所有工程变更等现场签证的确定只有经发包人审批同意后才能生效。15.1变更的范围和内容：变更的范围和内容以发包人认可为准。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书的期限：承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书。监理人商定或确定变更价格的期限：60天。15.4变更的估价原则（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由招标人审定）；（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工费按2024年第一季度期《重庆工程造价信息》公布的人工信息价铜梁区调整，材料费按2024年第5期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合当地近期市场价进行调整。材料价格按不含税价计算。】15.5承包人的合理化建议对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。15.6暂列金额：/`元15.8暂估价：/。16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方法：不调整。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：无。17.2.2预付款保函预付款保函的提交时间：无。17.2.3预付款的扣回与还清预付款的扣回办法：无。17.3工程进度付款工程竣工验收合格后支付至合同金额的60%，完成竣工结算审核并出具结算审核报告后一年内支付至审定金额的97%，余审定金额3%的工程款作为工程质保金，在工程缺陷责任期结束后一次性支付(缺陷责任期2年，质保金不计息）。注：所有工程款均支付至中标人基本账户。17.4质量保证金17.4.1质量保证金的金额或比例：工程结算审定金额的3%。17.5竣工结算17.5.1竣工付款申请单竣工付款申请单的份数和提交期限：按发包人要求办理。竣工付款申请单的内容：按发包人要求办理。17.5.3竣工结算原则：1.结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准，若结算减率在10%（含10%）以上的项目，则审计费用由承包人承担（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。2.增减（变更）工程结算：（1）.工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由发包人审定）；（2）.工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相应的配套定额和文件等计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%】进行下浮后结算【其中：人工费按2024年第一季度期《重庆工程造价信息》公布的人工信息价铜梁区调整，材料费按2024年第5期《重庆工程造价信息》公布的铜梁地区材料价格并结合当地近期市场价进行调整。材料价格按不含税价计算。】18.竣工验收18.2竣工验收申请报告竣工资料内容：按重庆市铜梁区城建档案室和发包人的要求，提供竣工资料。竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图及发包人要求的相关竣工资料6套（含相应的光盘），承包人所提供的上述资料须经发包人档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书。18.3验收18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格之日为准。竣工验收由发包人主持，由发包人、监理人（如有）、施工等有关部门代表组成验收小组，对本项目的工程质量进行评定；并写竣工验收报告报主管部门备案。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：按监理人要求办理。18.6试运行18.6.1试运行的组织及费用承担：承包人负责。18.7竣工清场18.7.1竣工清场：由承包人按发包人要求执行。18.8施工队伍的撤离施工人员、施工设备及临时工程撤离的要求：由承包人按发包人要求执行。19.缺陷责任与保修责任19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：按附后的《工程质量保修书》执行。20.保险20.1工程保险投保人：承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人足额投保，费用由承包人负责。投保内容：按国家相关规定执行。保险金额、保险费率和保险期限：保险期限为从工程开工之日至竣工验收合格之日终止证书颁发前，其他详见保险凭证。20.4第三责任险第三者责任险的保险费率：按相关规定执行。第三者责任险的保险金额：按相关规定执行。20.5其他保险需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：由承包人负责。20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证保险条件：按国家相关规定和发包人要求执行。承包人提交保险凭证的期限：工程开工前。20.6.4对各项保险的一般要求保险金不足以补偿损失时，应由承包人负责补偿的范围与金额：以发包人和承包人共同名义投保的，当保险金不足以补偿损失时，由承包人负责补偿；发包人、承包人以各自名义投保的，保险金不足以补偿损失时，由各自负责其补偿。21.不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力的范围：按通用合同条款。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害的责任不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误，合同双方按以下方法承担：按通用合同条款执行。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形增加下列条款：（8）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第四条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同；发包人发现承包人将本工程转包、未经发包人同意进行分包的，承包人必须在3日内纠正，否则发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5项的约定进行处理，同时不退还承包人全部履约保证金，并承担由此给发包人造成的全部经济损失；承包人在收到发包人解除合同通知14天内，向发包人交齐全部工程资料、图纸等并撤出施工场地，承包人撤出施工场地应遵守通用合同条款第18.7.1项的约定，撤场费用由承包人承担。（9）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除接受相关规定进行处罚外，每发现一次或一处，发包人有权要求承包人支付5000元以内违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改直至合格。（10）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付10000元违约金。（11）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，发包人有权要求承包人支付10000元的违约金。（12）在施工过程中因承包人自身原因停工3日以上，发包人或监理人应发出限期整改通知书，承包人在规定期限内仍不整改的，视为承包人不履行合同，发包人有权单方解除合同。承包人在接到发包人解除合同通知后5日内自行退场，其履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。（13）承包人应严格遵守通用合同条款第4.8.1的约定，不能以任何原因拖欠民工工资。如果出现承包人拖欠民工工资行为，经确认后，发包人有权从承包人工程款或履约保证金或农民工工资保证金中直接支付给民工，并有权要求承包人支付5000元的违约金。如发生民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、发包人办公及政府机关、道路交通等社会公共秩序的，承包人项目经理或单位主要负责人必须在事件发生前及时协调，事件发生后必须在第一时间到达现场处理，防止事态扩大。同时每出现一次，承包人向发包人支付违约金10000元。（14）施工合同签订后，承包人必须按合同约定工期内完成建设任务，若承包人不按审批的施工组织设计施工或不服从发包人及监理人依法管理的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付5000元违约金。（15）发包人发现承包人将承接的工程转包、违法分包、允许他人以本企业名义承接本工程的，发包人应当报相关行政主管部门依法处理。承包人拒不改正违法行为的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。（16）承包人应加强对招聘劳务工的管理，积极配合公安机关对外来暂住人口的管理，主动加强与当地公安机关的联系。承包人应指定专人对劳务工本着来者登记、走者注销的原则进行动态管理，对劳务工凭本人居民身份证原件进行登记。如在公安机关或发包人的检查中每发现一次承包人对劳务工没有登记或登记与现场用工不符的，承包人向发包人支付违约金1000元。（17）工程项目部管理人员必须与投标文件中拟派人员相符，并到位履职，否则发包人有权单方解除合同，承包人的履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分予以赔偿。（18）除通用合同条款规定外，工程项目部主要管理人员不按约定（特殊情况如生病除外，每月在现场的时间少于22天）常驻施工现场，发包人有权要求承包人无条件更换，并有权要求承包人支付10000元违约金。（19）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。（20）若承包人出现以下情形之一，经发包人催告后仍不配合，则视为承包人严重违约，发包人有权解除合同，其履约保证金不予退还。a.本工程施工合同签订后10日内，承包人必须向建设行政主管部门等部门缴纳办理本工程开工前的建设手续的相关费用（如农民工工资保障金等）而未行办理缴纳的；b.本工程施工合同签订后15日内，承包人必须配合发包人办理完成本工程开工前的相关建设手续而未行配合的；c.本工程施工合同签订后10日内，承包人必须按监理人要求向监理人提供相关资料而未行提交的；d.本工程开工令下达后，承包人未按监理单位批准的施工组织设计方案正常组织施工的。（20）承包人违返上述条款的约定的违法金和损失款，发包人有权直接在工程款或履约保证金中直接扣除。1、索赔23.1承包人索赔的提出承包人在投标报价前须已对施工场地及周围环境进行了踏勘，已充分了解工地位置、地质情况、水文、气象、周边环境、交通条件、储存空间、装卸限制等施工场地和环境条件以及任何其他足以影响本合同价款的情况。任何因忽视、误解或自行判断施工场地情况而提出的索赔或工期延长申请将不获批准。24.争议的解决24.1争议的解决方式争议的解决方式：本合同履行地为工程项目所在地，发包人和承包人在履行合同中发生争议的，协商解决；合同当事人友好协商解决不成的，向重庆仲裁委员会申请仲裁，但承包人不得因此而停工。发包人：(盖单位公章)承包人：(盖单位公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日附件一：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致对工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所有施工的内容均属于保修范围。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在签订合同协议书时一并签订，作为施工合同附件，其有效保修期限至保修期满。发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定地址：法定地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日3.2.13.2.2附件二：建设工程廉政责任书建设工程廉政责任书发包人（全称）：承包人（全称）：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：(盖单位公章)承包人：(盖单位公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：年月日年月日3.3.第七篇响应文件编制要求一、经济部分（一）报价函（二）已标价工程量清单二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表（二）项目管理机（三）承诺（四）其他要求、服务部分（一）服务响应偏离表（二）其它优惠服务承诺（格式自定）四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（二）法定代表人身份证明书（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（四）基本资格条件承诺函（格式）（五）特定资格条件证书或证明文件五、其他资料（一）其他与项目有关的资料（自附）3.3.1.一、经济部分（一）报价函报价函（采购人名称）：我方收到____________________________（竞采项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份。3.我方承诺：本次竞采的有效期为提交响应文件截止时间起90天。4.我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。5.在整个投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上竞采文件》之规定给予惩罚。6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳采购文件规定的采购代理服务费。8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。供应商（公章）或自然人签署：地址：电话：传真：网址：邮编：联系人：年月日（二）已标价工程量清单3.3.2.二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表竞采项目名称：序号采购需求响应情况差异说明提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第二篇项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；2.本表可扩展。（二）项目管理机构项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险（二）承诺（采购人名称）：我公司（供应商名称）参加了贵单位（项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与响应文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。2.3我公司承诺用于本次投标的项目经理未在在建工程担任项目经理，如所用项目经理在在建工程担任项目经理，我公司自愿接受以下处罚：（一）取消中标资格；（二）采购人不予退还投标保证金；（三）记不良记录一次；（四）行业行政主管部门依法进行的其他处罚。3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。5、我公司的投标文件符合第四章合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。供应商：法定代表人（或其授权代表）：（供应商公章）（签署或盖章）年月日（四）其他要求格式自拟3.3.3.三、服务部分（一）服务响应偏离表竞采项目名称：序号竞采项目服务需求响应情况偏离说明提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第三篇项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；2.本表可扩展。（二）其它优惠服务承诺（格式自拟）3.3.4.四、资格条件（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）竞采项目名称：致：（采购人名称）：（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人签名或盖章：法定代表人联系电话：（附：法定代表人身份证正反面复印件）（供应商公章）年月日（三）法定代表人授权委托书（格式）竞采项目名称：致：（采购人名称）：（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签署负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人：供应商法定代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）被授权人联系电话：法定代表人联系电话：（附：被授权人身份证正反面复印件）（供应商公章）年月日注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。（四）基本资格条件承诺函（格式）基本资格条件承诺函致（采购人名称）：（供应商名称）郑重承诺：1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。（供应商公章）年月日（五）特定资格条件证书或证明文件3.3.5.五、其他资料（一）其他与项目有关的资料（自附）
封-2
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
招标控制价
(小写):
90,533.62
(大写):
玖万零伍佰叁拾叁元陆角贰分
其中:安全文明施工费(小写):
其中:安全文明施工费(小写):
其中:安全文明施工费(小写):
其中:安全文明施工费(小写):
0
(大写):
(大写):
(大写):
(大写):
零元整
招 标 人：
招 标 人：
招 标 人：
工程造价
咨 询 人：
(单位盖章)
(单位盖章)
(单位资质专用章)
法定代理人
或其授权人：
法定代理人
或其授权人：
法定代理人
或其授权人：
法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人：
编 制 人：
编 制 人：
复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)
(造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日
时间： 年 月 日
时间： 年 月 日
时间： 年 月 日
表-04
表-04
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 1 页 共 1 页
第 1 页 共 1 页
序号
序号
汇总内容
汇总内容
汇总内容
汇总内容
金额(元)
金额(元)
其中：暂估价(元)
1
1
分部分项工程费
分部分项工程费
分部分项工程费
分部分项工程费
90533.62
90533.62
1.1
1.1
A拆除工程
A拆除工程
A拆除工程
A拆除工程
6156.7
6156.7
1.2
1.2
B改造工程
B改造工程
B改造工程
B改造工程
84376.92
84376.92
2
2
措施项目费
措施项目费
措施项目费
措施项目费
3
3
其他项目费
其他项目费
其他项目费
其他项目费
4
4
其他项目安文费
其他项目安文费
其他项目安文费
其他项目安文费
5
5
其他项目税金
其他项目税金
其他项目税金
其他项目税金
－
投标报价合计=1+2+3+4+5
投标报价合计=1+2+3+4+5
投标报价合计=1+2+3+4+5
投标报价合计=1+2+3+4+5
投标报价合计=1+2+3+4+5
投标报价合计=1+2+3+4+5
90,533.62
90,533.62
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 1 页 共 8 页
第 1 页 共 8 页
第 1 页 共 8 页
第 1 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
A
A
拆除工程
拆除工程
拆除工程
拆除工程
1
011607002001
011607002001
屋面层拆除
屋面层拆除
[项目特征]
1.基层种类:拆除屋顶结合层及保护层(铲除40厚混凝土保护层,10厚1:3水泥砂浆结合层并外运废料)
2.部位:屋面
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.基层种类:拆除屋顶结合层及保护层(铲除40厚混凝土保护层,10厚1:3水泥砂浆结合层并外运废料)
2.部位:屋面
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m2
316
316
7.32
2313.12
2
011604002001
011604002001
女儿墙抹灰层拆除
女儿墙抹灰层拆除
[项目特征]
1.拆除部位:女儿墙内立面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.拆除部位:女儿墙内立面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m2
128.7
128.7
4.04
519.95
3
011610001001
011610001001
木门拆除
木门拆除
[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:按设计综合考虑
2.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:按设计综合考虑
2.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m2
1.89
1.89
4.69
8.86
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
2841.93
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 2 页 共 8 页
第 2 页 共 8 页
第 2 页 共 8 页
第 2 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
4
011602002001
011602002001
压顶拆除
压顶拆除
[项目特征]
1.构件名称:女儿墙压顶
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.构件表面的附着物种类:综合考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.构件名称:女儿墙压顶
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.构件表面的附着物种类:综合考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m3
2.47
2.47
603.98
1491.83
5
011607001001
011607001001
彩钢夹芯板拆除
彩钢夹芯板拆除
[项目特征]
1.材料:按原有
2.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.材料:按原有
2.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m2
60.9
60.9
4.31
262.48
6
011707B07002
011707B07002
建筑垃圾外运
建筑垃圾外运
[项目特征]
1.运输距离:投标人自行考虑
2.含人工转运
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.运输
2.弃渣
[项目特征]
1.运输距离:投标人自行考虑
2.含人工转运
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.运输
2.弃渣
m3
16.4
16.4
95.15
1560.46
B
B
改造工程
改造工程
改造工程
改造工程
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
3314.77
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 3 页 共 8 页
第 3 页 共 8 页
第 3 页 共 8 页
第 3 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
1
010507007001
010507007001
女儿墙压顶现浇
女儿墙压顶现浇
[项目特征]
1.构件规格:按设计
2.部位:女儿墙压顶
3.混凝土种类:综合考虑
4.混凝土强度等级:C30
5.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
6.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
[项目特征]
1.构件规格:按设计
2.部位:女儿墙压顶
3.混凝土种类:综合考虑
4.混凝土强度等级:C30
5.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
6.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
m3
2.47
2.47
2065.6
5102.03
2
010515001001
010515001001
现浇构件钢筋
现浇构件钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:按设计综合考虑
2.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:按设计综合考虑
2.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)
t
0.225
0.225
6008.01
1351.8
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
6453.83
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 4 页 共 8 页
第 4 页 共 8 页
第 4 页 共 8 页
第 4 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
3
010902001001
010902001001
屋面卷材防水
屋面卷材防水
[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS聚脂胎改性沥青Ⅰ型卷材防水，泛水高度1500mm(女儿墙顶)，压项包边200mm
2.压边:水泥钉或射钉@300镀锌垫片20X20X0.7
3.阴角处理:密封胶封严
4.其它:按设计
5.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
6.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS聚脂胎改性沥青Ⅰ型卷材防水，泛水高度1500mm(女儿墙顶)，压项包边200mm
2.压边:水泥钉或射钉@300镀锌垫片20X20X0.7
3.阴角处理:密封胶封严
4.其它:按设计
5.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
6.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
m2
469.9
469.9
31.45
14778.36
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
14778.36
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 5 页 共 8 页
第 5 页 共 8 页
第 5 页 共 8 页
第 5 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
4
010902001002
010902001002
屋面卷材防水保护层
屋面卷材防水保护层
[项目特征]
1.保护层:40mm厚C20细石混凝土,内加4%防水剂,分格缝纵横间距不应大于6m,油膏嵌缝。
2.隔离层:20mm厚1:3厚水泥砂浆
3.防水涂料:满刷2.0厚聚氨酯涂膜防水。(两遍)
4.界面剂:刷基层处理剂一道。
5.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平,阴阳角用1:2水泥石屑抹R>50圆弧。
6.基层:原保温层聚苯板
7.压边:水泥钉或射钉@300镀锌垫片20X20X0.7
8.阴角处理:密封胶封严
9.其它:按设计
10.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
11.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
[项目特征]
1.保护层:40mm厚C20细石混凝土,内加4%防水剂,分格缝纵横间距不应大于6m,油膏嵌缝。
2.隔离层:20mm厚1:3厚水泥砂浆
3.防水涂料:满刷2.0厚聚氨酯涂膜防水。(两遍)
4.界面剂:刷基层处理剂一道。
5.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平,阴阳角用1:2水泥石屑抹R>50圆弧。
6.基层:原保温层聚苯板
7.压边:水泥钉或射钉@300镀锌垫片20X20X0.7
8.阴角处理:密封胶封严
9.其它:按设计
10.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
11.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
m2
316
316
119.23
37676.68
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
37676.68
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 6 页 共 8 页
第 6 页 共 8 页
第 6 页 共 8 页
第 6 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
5
011406001001
011406001001
外墙真石漆
外墙真石漆
[项目特征]
1.刮腻子遍数:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:刷(喷)外墙真石漆面层(二遍)
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
[项目特征]
1.刮腻子遍数:防水腻子2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:刷(喷)外墙真石漆面层(二遍)
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
m2
128.7
128.7
70.59
9084.93
6
010903002001
010903002001
墙面防水
墙面防水
[项目特征]
1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层,满挂耐碱玻纤网格布,压入抹灰中
2.2厚JS水泥浆防水层
3.防护材料种类:20厚1:3加防水剂水泥砂浆
4.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
5.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
[项目特征]
1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层,满挂耐碱玻纤网格布,压入抹灰中
2.2厚JS水泥浆防水层
3.防护材料种类:20厚1:3加防水剂水泥砂浆
4.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
5.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
m2
128.7
128.7
89.45
11512.22
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
20597.15
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 7 页 共 8 页
第 7 页 共 8 页
第 7 页 共 8 页
第 7 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
7
030409005001
030409005001
更换屋顶防雷接闪带
更换屋顶防雷接闪带
[项目特征]
1.原有接闪带拆除
2.更换屋顶防雷接闪带,接闪带:热镀锌Φ12圆钢明敷(热镀锌Φ12圆钢支撑)
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
[项目特征]
1.原有接闪带拆除
2.更换屋顶防雷接闪带,接闪带:热镀锌Φ12圆钢明敷(热镀锌Φ12圆钢支撑)
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆
m
97
97
29.13
2825.61
8
011613B03002
011613B03002
弱电线拆除、恢复
弱电线拆除、恢复
[项目特征]
1.拆除部位:按设计综合考虑
2.管线种类:弱电，规格型号按设计
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除、恢复
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
[项目特征]
1.拆除部位:按设计综合考虑
2.管线种类:弱电，规格型号按设计
3.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
4.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.拆除、恢复
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输
m
86.6
86.6
6.63
574.16
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
3399.77
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
工程名称：铜梁区太平小学教学楼屋面防水维修改造工程
第 8 页 共 8 页
第 8 页 共 8 页
第 8 页 共 8 页
第 8 页 共 8 页
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
金额（元）
金额（元）
金额（元）
序号
项目编码
项目编码
项目名称
项目名称
项目特征
项目特征
计量单位
工程量
工程量
综合单价
合价
其中:暂估价
9
010802004001
010802004001
防盗门
防盗门
[项目特征]
1.门框、扇材质:按设计
2.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
[项目特征]
1.门框、扇材质:按设计
2.含材料转运，转运距离投标人自行考虑
3.全费用综合单价:含安全文明施工费、措施费、规费、税金等所有取费
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
m2
2.1
2.1
700.54
1471.13
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
本页小计
1471.13
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
合 计
90533.62
投标 / 标书制作要点（原创）
本屋面防水维修改造工程 防水工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
