广州市建设工程管线迁改设计及测绘服务招标公告（广州市荔湾区建设工程项目代建中心2024）
岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务询比公告
为更好地择优选取岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务的服务单位,现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比,在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位,
欢迎符合资格条件的意向人报名参加。
一、项目概况
1.询比单位:广州市荔湾区建设工程项目代建中心。
2.项目概况:岭南V谷周边道路建设工程位于广州市荔湾区南部的中南街道,在花地大道南两侧,广珠西线高速西侧,三支香水道北侧,为岭南V谷周边配套道路,道路等级为城市支路。主要建设内容包括改造道路含花地大道西侧辅路、V谷中心路北延路及东侧辅路(连接线),总长约470米;新建道路含花地大道东侧辅路、规划横一路及规划纵一路,总长543米;对花地大道进行改造。涉及专业包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力工程等。
3.建设地点:广州市荔湾区。
4.项目总投资:估算总投资11363.44万元。
5.资金来源:财政资金。
二、服务
范围、工作内容、成果要求及
服务期限
1.服务范围:提供岭南V谷周边道路建设工程管线(通信、燃气、给水、路灯等专业)迁改设计及测绘技术服务工作。
2.工作内容:(1)本项目工作内容包括但不限于:对本工程的通信、燃气、供水、路灯等管道设施迁改进行方案设计、初步设计、施工图设计、概算编制、项目实施期间设计交底、派驻现场设计技术服务、管线放线测量、管线竣工测量、配合规划报建及验收、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调、竣工图编制等设计工作。
3.成果要求:设计、测绘成果文件必须符合国家、行业现行的各项相关测绘、设计标准和规范,且须满足本项目所在地规划管理部门批准的各项规划许可条件。
4.服务期:合同签订之日起至合同权利义务完成止。
具体服务
范围、工作内容、成果要求及
服务期限以合同相关约定为准。
三、报价人资格要求
1.报价人(若为联合体报价的指联合体各方)具有独立法人资格,持有有效的市场监督(工商行政)管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书,按国家法律经营。
2.报价人具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程设计资质:(1)或(2):
(1)具备工程设计综合甲级资质;
(2)同时具备1和2:
1市政行业设计乙级(或以上)资质或市政行业(给水工程、城镇燃气工程及道路工程)专业设计乙级(或以上)资质。
2电子通信广电行业设计级乙级(或以上)资质或电子通信广电行业(有线通信工程)专业设计乙级(或以上)资质。
3.报价人具备自然资源主管部门颁发的有效期内的测绘(工程测量专业)乙级或以上资质。
4.报价人拟委派的项目负责人(若为联合体报价,由牵头单位委派)须具备市政公用工程专业高级(或以上)工程师技术职称。
5.
报价人
(若为联合体报价的指联合体各方)及其
法定代表人(或单位负责人)
、
拟派项目团队成员(含项目负责人及其他专业技术人员)
未被列入“信用广州”网站(https://credit.gz.gov.cn)“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”(报价人须提供“信用广州”
注:如相关人员查询到同姓名他人有记录的,需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。
6.本次询比
接受
联合体报价:
联合体报价的,联合体组成单位不得超过3家,应以承担设计工作任一单位为主办方(牵头单位),并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。
四、报价要求
1.最高报价限价:人民币594656.90元(大写:伍拾玖万肆仟陆佰伍拾陆元玖角整),其中基本设计费352452.00元,竣工图编制费28196.00元,管线放线测量及竣工测量费214008.90元。专业系数暂定1.0,复杂系数暂定0.85,附加系数暂定1.0,如概算批复对应系数低于本合同签订系数,则按概算批复对应系数为准。竣工图编制费按设计费乘8%计算。
2.报价要求:报价总金额是固定价且是唯一的,未超过本项目最高报价限价,有效报价下浮率为
0%-
20
%
。
具体结算方式以合同约定为准。
五、中选委托书的领取及询比代理服务费支付
本次询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。本次的询比代理服务费人民币1425.00元(大写:壹仟肆佰贰拾伍元整)由中选单位在收取中选委托书时一次性支付给询比代理服务机构。
六、询比文件的获取和公告时间
1.凡有意参加报价者,请于2024年7月17日至2024年7月21日,登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。
2.询比公告发布时间:
发布询比公告开始日期(含本日)为:2024年7月17日;
发布询比公告截止日期(含本日)为:2024年7月21日。
七、报价文件的递交时间和递交地点:
由报价意向人的法定代表人或授权代表
手持法定代表人证明书、授权委托书(如有)
)
、联合体共同报价协议书
(如有)
及
身份证原件
在2024年7月22日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼,逾期恕不受理。
八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动,报价人无条件服从,因报价活动产生的费用报价人自行负责。
九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果,中选公示期为1天。
十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。
十一、联系方式:
询比单位:广州市荔湾区建设工程项目代建中心
联系人:梁先生
联系电话:020-81546885
询比代理单位:广州标旗咨询有限公司
联系人:邓小姐
联系电话:13250582540
广州市荔湾区建设工程项目代建中心
2024年7月17日
附件:
岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务询比文件 .doc
岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务询比文件询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心询比代理单位：广州标旗咨询有限公司二〇二四年七月目录第一章询比公告2第二章评审办法5第三章报价文件6第四章合同23第一章询比公告为更好地择优选取岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务的服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。一、项目概况1.询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。2.项目概况：岭南V谷周边道路建设工程位于广州市荔湾区南部的中南街道，在花地大道南两侧，广珠西线高速西侧，三支香水道北侧，为岭南V谷周边配套道路，道路等级为城市支路。主要建设内容包括改造道路含花地大道西侧辅路、V谷中心路北延路及东侧辅路(连接线)，总长约470米；新建道路含花地大道东侧辅路、规划横一路及规划纵一路，总长543米；对花地大道进行改造。涉及专业包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力工程等。3.建设地点：广州市荔湾区。4.项目总投资：估算总投资11363.44万元。5.资金来源：财政资金。二、服务范围、工作内容、成果要求及服务期限1.服务范围：提供岭南V谷周边道路建设工程管线（通信、燃气、给水、路灯等专业）迁改设计及测绘技术服务工作。2.工作内容：（1）本项目工作内容包括但不限于：对本工程的通信、燃气、供水、路灯等管道设施迁改进行方案设计、初步设计、施工图设计、概算编制、项目实施期间设计交底、派驻现场设计技术服务、管线放线测量、管线竣工测量、配合规划报建及验收、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调、竣工图编制等设计工作。3.成果要求：设计、测绘成果文件必须符合国家、行业现行的各项相关测绘、设计标准和规范，且须满足本项目所在地规划管理部门批准的各项规划许可条件。4.服务期：合同签订之日起至合同权利义务完成止。具体服务范围、工作内容、成果要求及服务期限以合同相关约定为准。三、报价人资格要求1.报价人（若为联合体报价的指联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。2.报价人具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程设计资质：（1）或（2）：（1）具备工程设计综合甲级资质；（2）同时具备①和②：①市政行业设计乙级（或以上）资质或市政行业（给水工程、城镇燃气工程及道路工程）专业设计乙级（或以上）资质。②电子通信广电行业设计级乙级（或以上）资质或电子通信广电行业（有线通信工程）专业设计乙级（或以上）资质。3.报价人具备自然资源主管部门颁发的有效期内的测绘（工程测量专业）乙级或以上资质。4.报价人拟委派的项目负责人（若为联合体报价，由牵头单位委派）须具备市政公用工程专业高级（或以上）工程师技术职称。5.报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”6.本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过3家，应以承担设计工作任一单位为主办方（牵头单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。四、报价要求1.最高报价限价：人民币594656.90元（大写：伍拾玖万肆仟陆佰伍拾陆元玖角整），其中基本设计费352452.00元，竣工图编制费28196.00元，管线放线测量及竣工测量费214008.90元。专业系数暂定1.0，复杂系数暂定0.85，附加系数暂定1.0，如概算批复对应系数低于本合同签订系数，则按概算批复对应系数为准。竣工图编制费按设计费乘8%计算。2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。具体结算方式以合同约定为准。五、中选委托书的领取及询比代理服务费支付本次询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。本次的询比代理服务费人民币1425.00元（大写：壹仟肆佰贰拾伍元整）由中选单位在收取中选委托书时一次性支付给询比代理服务机构。六、询比文件的获取和公告时间1.凡有意参加报价者，请于2024年7月17日至2024年7月21日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。2.询比公告发布时间：发布询比公告开始日期（含本日）为：2024年7月17日；发布询比公告截止日期（含本日）为：2024年7月21日。七、报价文件的递交时间和递交地点：由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有））、联合体共同报价协议书（如有）及身份证原件在2024年7月22日上午9:30—11:30递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。十一、联系方式：询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心联系人：梁先生联系电话：020-81546885询比代理单位：广州标旗咨询有限公司联系人：邓小姐联系电话：13250582540广州市荔湾区建设工程项目代建中心2024年7月17日第二章评审办法一、评审办法1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。第三章报价文件一、报价文件编制要求1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。二、完整的报价文件至少包括以下内容：1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）2.报价表（原件，格式详见附件四）；3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；4.法定代表人证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件）；6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附专业人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；9.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）；10.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；11.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；12.报价人认为需要提供的其他资料。以上复印件材料均需盖上单位公章。附件：1.资格性和符合性审查表2.综合评分表3.报价文件封面4.报价表5.法定代表人证明书、法人授权委托书6.业绩情况汇总表7.项目负责人简历表8.专业人员配备情况表9.报价人声明10.联合体共同报价协议书（如有）附件一资格性和符合性审查表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务序号审查内容报价人1报价人2...1报价人（若为联合体报价的指联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。2报价人具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程设计资质：（1）或（2）：（1）具备工程设计综合甲级资质；（2）同时具备①和②①市政行业设计乙级（或以上）资质或市政行业（给水工程、城镇燃气工程及道路工程）专业设计乙级（或以上）资质。②电子通信广电行业设计级乙级（或以上）资质或电子通信广电行业（有线通信工程）专业设计乙级（或以上）资质。3报价人具备自然资源主管部门颁发的有效期内的测绘（工程测量专业）乙级或以上资质。4报价人拟委派的项目负责人（若为联合体报价，由牵头单位委派）须具备市政公用工程专业高级（或以上）工程师技术职称。5报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”6本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过3家，应以承担设计工作任一单位为主办方（牵头单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。7报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。8报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。结论注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。附件二综合评分表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务序号评审内容分值评分标准一类似项目业绩241、2020年1月1日至今报价人承接过类似市政公用工程设计业绩的，每项得6分，本小项最高得12分。2、2020年1月1日至今报价人承接过类似通信工程设计业绩的，每项得6分，本小项最高得12分。无或其他情况不得分，若为联合体报价，联合体各单位提供的有效资料均可计分；本项累计最高得24分。二项目负责人101、具有市政公用工程相关专业教授级（或正高级）技术职称的得6分。2、具备本单位注册公用设备工程师（给水排水）或注册公用设备工程师（动力）或注册土木工程师（道路）的得4分。无或其他情况不得分，本项累计最高得10分。若为联合体报价，由牵头单位提供。三测绘专业技术人员101、测绘专业负责人：具有测绘专业或测绘相关专业高级或以上技术职称的得4分，中级技术职称的得2分，无或其他情况不得分。2、配备的其他测绘专业人员（专业负责人除外）具有测绘专业或测绘相关专业高级或以上技术职称每人得3分；具有测绘专业或测绘相关专业中级技术职称每人得2分；具有测绘专业或测绘相关专业初级技术职称每人得1分；同一人具有多个职称的按最高级别只计分一次，本小项最高得6分。若为联合体报价，由负责测绘工作的单位提供；本项累计最高得10分。四设计专业技术人员（项目负责人、测绘专责负责人除外）15设计各专业负责人（若为联合体报价，由负责设计工作的单位提供）：1、配备的通信、燃气、给水排水、电气、造价各专业负责人员，具有相应专业高级（或以上）技术职称的每人得2分，具有相应专业中级技术职称的每人提1分，本小项最高得10分。2、以上各设计专业人员具有本单位注册资格【注册公用设备工程师（动力）或注册公用设备工程师（给水排水）或注册电气工程师（供配电），造价专业负责人须为一级注册造价工程师（未实行分级的注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师）】的每人得1分，本小项最高得5分。本项累计最高得15分。五企业荣誉151、2020年1月1日至今，报价人承接的类似市政公用工程项目获得设计类奖项情况：获得过省级或以上奖项的，每项得3分；获得市级奖项的，每项得1.5分。同一项目获得不同等级奖项的按最高等级只计分一次，本小项最高得9分。2、2020年1月1日至今，报价人承接的工程建设项目获得测绘类或勘察类奖项情况：获得过省级或以上奖项的，每项得3分；获得市级奖项的，每项得1.5分。同一项目获得不同等级奖项的按最高等级只计分一次，本小项最高得6分。若为联合体报价，联合体各单位提供的有效资料均可计分；本项累计最高得15分。六企业纳税信用等级6报价人获得2023年度国家税务机关颁发的纳税信用等级证书情况：A级纳税人信用评价得6分，B级纳税人信用评价得3分，C级纳税人信用评价得1分，无或其他情况不得分。若为联合体报价，联合体各单位提供有效证明资料的，仅按最高等级计分一次。七报价20当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.25分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）2.偏差率=|有效报价-报价基准价|/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。总计100备注：1.①业绩证明材料需提供合同关键页复印件。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明的相关内容为准；如合同未显示具体服务内容，则需提供其他证明材料。未提供不得分。2.①项目负责人、测绘专业技术人员及设计专业技术人员需按评分标准要求提供职称证书、注册证书（注册单位为报价人本单位或能提供能证明在本单位注册的证明资料且在有效期内）及本单位2024年3月份至2024年5月份社保等证明材料；②测绘专业或测绘相关专业技术人员的说明详见《自然资源部办公厅关于印发测绘资质管理办法和测绘资质分类分级标准的通知》（自然资办发[2021]43号）附件2：专业标准中关于专业技术人员的相关规定。③注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源和社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。3.企业荣誉需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。企业荣誉证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。4.企业纳税信用等级需提供相关国家税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明，否则不得分。5.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人公章。附件三正本岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务报价文件报价人：联系人：联系电话（固定电话/手机号码）：年月日附件四4.1报价表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务序号工作内容分项限价（元）分项报价（元）备注1基本设计费352452.002竣工图编制费28196.003管线放线测量及竣工测量费214008.90报价明细见表4.2 最高报价限价（元）594656.90报价下浮率： % 总报价（1+2+3）（单位：人民币元）小写： 大写： 注：1.报价保留小数点后二位，第三位四舍五入。报价下浮率=（1-总报价/最高报价限价）*100%。2.如报价出现算术错误及其他错误的，评审时按以下原则进行算术校核并修正：（1）若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准，并修正小写金额。（2）若报价金额与按报价下浮率计算的金额不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。（3）若分项报价金额与按单价报价计算的金额不一致的，以单价报价为准，修正分项报价，但单价报价小数点有明显错误的除外；若总报价与各分项报价合计的累计金额出现明显不一致的，应以各分项报价合计的累计数为准，修正总报价；若分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。（4）若报价存在其他计算性错误的，按就低不就高的原则计算并修正。按上述原则调整或修正的报价对报价人起约束作用，报价人应知悉上述原则并接受对报价的调整、修正。报价人：（法人公章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：联系人：联系电话（固话）：联系电话（手机号码）：日期：年月日4.2管线放线测量及竣工测量费报价明细表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务内容名称子项名称类别及规格单位数量单价报价（元）报价小计（元）放线测量E级GPS RTK观测Ⅱ类点14.824放线测量数字化地形图测量（幅/DLG)1:500 Ⅱ类幅3放线测量建设工程规划放线（点）Ⅲ类公里3.706竣工测量E级GPS RTK观测Ⅱ类点14.824竣工测量数字化地形图测量（幅/DLG)1:500 Ⅱ类幅3竣工测量竣工测量Ⅲ类公里3.706管线放线测量及竣工测量费报价合计（元）注：报建管长度3706m。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件五5.1法定代表人证明书单位名称：地址：姓名：，性别：，年龄：，职务：系（单位名称）的法定代表人。报价人：（法人公章）日期：年月日附法定代表人身份证复印件：5.2法人授权委托书本人（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：代理人身份证明报价人：（法人公章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字）日期：年月日联系电话：附委托代理人身份证复印件：附件六业绩情况汇总表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务序号项目名称项目业主合同价（万元）项目类型建设单位联系人及电话123…注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件七项目负责人简历表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务姓名出生年月性别毕业院校毕业时间专业从事本专业工作年限现任职务文化程度从事本专业工作年限主要资格证书名称及编号同类项目工作经历项目名称项目业主项目类型项目中担任的职务同类项目工作经历注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件八专业人员配备情况表项目名称：岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务序号姓名专业类别拟派本项目职务职称/注册执业资格证书编号（如有）123456789注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。报价人（法人公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件九报价人声明本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心本公司就参加岭南V谷周边道路建设工程管线迁改设计及测绘服务询比活动，作出郑重声明：一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委派的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。四、本公司承诺不存在以下情形：与本公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，同时参加本项目报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，再参与本项目报价。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。特此声明。报价人（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：年月日附件十联合体共同报价协议书（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。1、（牵头单位名称）为本项目联合体的主办方。2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：①（牵头单位名称）：主要负责本项目等工作，具体按合同要求。②（成员单位名称）：主要负责本项目等工作，具体按合同要求。③（成员单位名称）：主要负责本项目等工作，具体按合同要求。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。联合体主办方名称：（盖单位公章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）地址：邮政编码：电话/传真：联合体成员名称：（盖单位公章）法定代表人：（签名或盖章）委托代理人：（签名或盖章）地址：邮政编码：电话/传真：签订日期：年月第四章合同建设工程设计合同（含测绘）合同名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：承包人：签订日期：发包人：承包人：根据委托书，由中选单位承担工作。根据询比文件，询比内容为：。经双方协商一致，签订本设计合同。第一条：本合同签订依据。1.1询比文件、报价文件及委托书。1.2《中华人民共和国民法典》。1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。参照原国家发展计划委员会﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。1.4《中华人民共和国测绘法》1.5建设工程批准有关文件。第二条：测绘执行的技术标准及技术要求1.技术标准（1）《城市测量规范》CJJ/T8-2011住房和城乡建设部；（2）《广州市数字地图测量技术规程》TMS/SV15-D-2019;（3）《1:5001:10001:2000地形图图式》DB4401/T166—2022广州市市场监督管理局；（4）《测绘成果质量检查与验收规定》TGB/T24356-2023国家市场监督管理总局；（5）《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73-2010住房和城乡建设部；（6）《广州市GNSSRTK城市测量技术规程》TMS/SV19-C-2018；（7）《广州市城乡规划建设工程测量技术规程》TMS/SV10-F-2019；（8）《广州市城乡规划技术规定》广州市人民政府令第168号第三次修订；（9）《机载激光雷达数据处理技术规范》CH/T8023-2011；（10）《机载激光雷达数据获取技术规范》CH/T8024-2011；（11）《基础地理信息数字成果1：5001：10001：2000数字高程模型》CH/T9008.2-2010；2.技术要求（1）采用广州2000坐标系和广州市高程系统。第三条：测绘提交成果资料3.1《广州市建设工程放线测量记录册》（管线）4份；3.2《广州市建设工程规划条件核实测量记录册》（管线）4份。第四条：工期要求甲方提交有关资料和技术要求之后的15个工作日内，乙方完成全部测量工作并向甲方提交测绘成果资料。第五条：设计依据5.1发包人给承包人的委托书。5.2发包人提供的有关本工程基础资料。5.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市及行业现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。5.4承包人现场踏勘详细了解道路总体规划和项目建设、沿线水文资料等状况。第六条：合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：6.1本合同书6.2发包人要求及委托书6.3询比文件及其附件6.4报价文件第七条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）序号项目名称规模及投资设计内容详见询比文件第八条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1委托书12其他相关资料1第九条承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间序号资料及文件名称份数内容要求工期要求时间1设计方案成果及电子文档、估算（含CAD图文档）10符合方案设计深度要求（发包人确认的最终版本）承包人应在设计合同签订后 自然日内完成方案修改2初步设计成果、图册、概算及电子文档(含CAD图文档)10符合初步设计深度要求，按发包人要求根据施工图设计优化概算（发包人确认的最终版本）方案确定后 自然日内完成初步设计3施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)20符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本）初步设计审查批准后 日历天内完成施工图设 计，施工图设计文件经审查发现问题后 自然日内完成补充、修改4现场服务工作（含施工中设计修改或变更）10符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）根据现场需要和发包人要求5编制竣工图（最终按照发包人要求确定是否需要编制）20符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）按照发包人要求6规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件10符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）依据双方商议而定7施工及验收过程、配合规划报建、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调，按要求出具相关设计图纸或文件。10符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）按照发包人要求8基础资料和数据收集10符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）根据各设计阶段时间要求9效果图5根据发包人确认的版本按照发包人要求10影像展示1根据发包人确认的版本按照发包人要求第十条费用10.1本设计合同价（含测绘）暂定为人民币元，大写。（其中设计费元，竣工图编制费元，管线放线测量及竣工测量费元）设计费（基础设计费）按照原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算出来的基价乘以（1-报价下浮率）（管线迁改费万元为暂定计费基数，其中设计费的专业调整系数暂定为1.0，工程复杂程度调整系数暂定为0.85，附加调整系数1.0，如概算批复对应系数低于本合同签订系数，则按概算批复对应系数为准；结算时按批复概算中的迁改费核算设计费）。设计费计算公式如下：设计费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-报价下浮率）竣工图编制费按设计费的8%计取，并结合报价下浮率结算；管线放线测量及竣工测量费（测绘）内容名称子项名称类别及规格单位数量单价（元）小计（元）放线测量E级GPS RTK观测Ⅱ类点14.824放线测量数字化地形图测量（幅/DLG)1:500 Ⅱ类幅3放线测量建设工程规划放线（点）Ⅲ类公里3.706竣工测量E级GPS RTK观测Ⅱ类点14.824竣工测量数字化地形图测量（幅/DLG)1:500 Ⅱ类幅3竣工测量竣工测量Ⅲ类公里3.706管线放线测量及竣工测量费合计（元）费用结算：单价包干，工程量按实结算，并结合报价下浮率结算。如结算价超出合同价（测绘部分）（¥），按合同价结算。设计合同价（含测绘）最终结算金额以发包人或相关部门审定结果为准。10.2本合同设计费已包括完成该设计项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、概算编制等一切费用、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行结算支付。10.3在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施，最终按发包人确认的实际完成工程量结算。10.4如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等非承包人导致的原因，造成本项目批准的概算调整，则设计费相应调整。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。第十一条支付方式11.1测绘费支付（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定测绘费的30%作为预付款；（2）乙方完成全部测绘工作并向甲方提交测绘成果资料，同时概算批复后，可累计支付至概算核算后测绘费的80%（不超过合同价中测绘费的80%）。11.2设计费支付：（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定设计费的30%作为预付款；（2）概算批复后，依据经批复概算的建安工程费核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；（3）施工图经图纸会审后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；（4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；11.3竣工图编制费支付：项目竣工验收后，乙方完成全部竣工图编制工作并向甲方提交成果资料，可累计支付至概算核算后竣工图编制费的80%（不超过合同价中竣工图编制费的80%）。承包人完成所有测绘、设计及竣工图编制工作，且提交的结算资料经区财政局或第三方造价审核单位审定后，一次性结清工程款。发包人待财政资金到位后方可支付设计费（含测绘费），若因财政资金不到位或区财政局拨付审批程序导致支付时间延后的，不属发包人违约；设计费（含测绘）结算款支付前，承包人需向发包人办理档案归集，待验收通过后方可支付结算款，如出现超付的，承包人应在获知超付之日起20天内将超付款项退回发包人。承包人在办理合同请款时需按以下信息开具发票：发票抬头（业主单位）：纳税人识别号：开户行及账号：地址：第十二条双方责任12.1发包人责任（测绘）12.1.1向乙方提供有关资料和技术要求并保证资料的真实性、准确性和完整性。12.1.2按合同约定之付款方式及时、足额向乙方支付测量费。12.1.3及时签收乙方交付的成果资料。12.2发包人责任（设计）12.2.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。12.2.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。12.2.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。12.2.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。12.3承包人责任（测绘）12.3.1根据甲方提供的有关资料和技术要求，及时组织测绘工作的实施，根据本合同约定的工期完成全部测绘任务。12.3.2对成果资料和成果质量负责，并盖章确认；12.3.3根据本合同约定的要求向甲方提供全部的成果资料。12.4承包人责任（测绘）12.4.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现合同条款规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。12.4.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行；12.4.3承包人须提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换设计参与人员；未经业主同意，承包人不得违法分包本项目工作，如发现承包人有违法分包行为，需赔偿发包人违约金为合同总金额的30%。12.4.4对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。12.4.5承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。12.4.6因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，按本条款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。违约金=A×（B/C）×2其中：A-实际增加的建安工程费；B-本合同设计收费（包括基本设计收费和其他设计收费）总额；C-本工程审定工程设计概算建安工程费总额。12.4.7承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失，要求承包人返还已支付的设计费。12.4.8承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等现行设计文件编制深度规定要求、本项目设计任务书等的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。12.4.9承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。每违反一次，承包人向发包人交纳违约金10000元。12.4.10经本工程施工图审查单位、施工单位审查或发包人委托的第三方确认，施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承包人向发包人交纳违约金5000元。12.4.11由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款10000元。12.4.12合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。12.4.13承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。12.4.14本合同期内，承包人必须派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款5000元。12.4.15本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收，若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款5000元。12.4.16承包人必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，根据对发包人的影响程度，每次罚款5000元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。12.4.17承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。12.4.18在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。12.4.19关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。12.4.20由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。12.4.21承包人提供的工作成果须保证质量。如承包人提交施工图设计优化后的概算，在概算评审时发现严重缺项漏项或者多计少计，偏差率超过10%（含10%）的，承包人应无条件修改概算，发包人有权利扣减其设计费，非承包人原因的除外。12.4.22如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。第十三条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十四条仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。第十五条合同生效及其他15.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。15.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业。15.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。15.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。15.5如任何一方违约，守约方因维护其权益而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。15.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。15.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。15.8本合同双方签字盖章即生效，共八份，发包人四份，承包人四份。发包人名称：承包人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：住所：住所：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：廉政协议甲方：（全称）广州市荔湾区建设工程项目代建中心乙方：（全称）根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。1.6应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。2甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。2.6甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3乙方义务3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。3.3乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任4.1甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。4.2乙方及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。5双方约定本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。甲方：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：年月日乙方：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本建设工程管线迁改设计及测绘服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
