杭州市专变及开闭所进线工程 变压器招标公告（杭州市城东新城建设投资有限公司2024）
四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程
四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程交易公告
发布时间：2024-07-22 09:39
项目编号：
KFGS2024GKGC067
招标单位：
杭州市城东新城建设投资有限公司
招标代理：
浙江省房地产管理咨询有限公司
招标文件
公告附件
四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程交易公告(签章版).pdf [178066]
下载
(四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程)交易公告项目名称四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程发包范围四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。建设规模四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。四堡七堡单元JG1402-21（1）地块公共租赁房新设2500KVA专变及开闭所进线工程包括但不限于：配电房高压进线及土建电缆沟、高压开关柜、变压器、低压开关柜、专用配电房出线，包含至地下室充电车位(含表箱及电缆)及地面访客车位(电力管沟及低压分支箱)、配电房照明、专变配电房标准化、公变配电房标准化、配套电缆敷设、调试、通电、验收等工程施工等，具体以图纸及工程量清单为准。建设地点杭州市上城区杭州市上城区杭州市上城区承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。资金来源及比例其他：100%其他：100%其他：100%交易方式-评审办法公开竞标-综合评分法最高报价限价(万元)392.6820工期要求或服务期限(日历天)开闭所进线土建和标化要求开工后20日历天内完成，项目总工期100日历天交易保证金无资质要求1.企业：(1)具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁1.企业：(1)具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁1.企业：(1)具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁资质要求级及以上资质，且同时具有承装类、承修类、承试类电力设施许可证四级及以上资质，且同时具有承装类、承修类、承试类电力设施许可证四级及以上资质，且同时具有承装类、承修类、承试类电力设施许可证四资质要求级及以上资质；(2)自2019年1月1日以来承接过至少一个合同金额300万元及以上配电工程施工业绩。(日期以配电工程竣(交)工验收日期为准)(3)企业及其法定代表人均未被列入全国法院失信被执行人名单。投标级及以上资质；(2)自2019年1月1日以来承接过至少一个合同金额300万元及以上配电工程施工业绩。(日期以配电工程竣(交)工验收日期为准)(3)企业及其法定代表人均未被列入全国法院失信被执行人名单。投标级及以上资质；(2)自2019年1月1日以来承接过至少一个合同金额300万元及以上配电工程施工业绩。(日期以配电工程竣(交)工验收日期为准)(3)企业及其法定代表人均未被列入全国法院失信被执行人名单。投标资质要求截止之日至前五年内，单位、法人代表无刑事犯罪记录。（提供承诺截止之日至前五年内，单位、法人代表无刑事犯罪记录。（提供承诺截止之日至前五年内，单位、法人代表无刑事犯罪记录。（提供承诺资质要求书）。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的机电工程二级建造师及“三类人员”B类书）。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的机电工程二级建造师及“三类人员”B类书）。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的机电工程二级建造师及“三类人员”B类资质要求证书资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。证书资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。证书资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。-1-项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：。拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书是否允许联合体承包不允许。□允许，联合体承包的应提供联合体协议书。是否专门面向中小企业是。工程全部由符合政策要求的中小企业承建，潜在承包人应提供中小企业声明函。否。获取交易文件时间及方式(1)时间：自交易公告发布起至响应文件递交截止时间。(2)方式：本项目交易文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上免费下载的方式发放，登录电子交易平台自行下载，下载后使用投标工具打开。交易时间(响应文件递交截止时间)2024年08月01日09时30分交易地点交易直播平台：招必得网站本项目为线上交易,潜在承包人代表无需到场。公告期限自本公告发布之日起10日（不少于5个工作日）。电子交易的说明(1)电子交易：本项目以数据电文形式，依托电子监管系统“尚小易”和电子交易平台“招必得”进行交易活动，不接受纸质响应文件；(2)交易前准备①注册账号：招必得平台注册填报企业信息并完成企业认证。②申领CA数字证书。说明：若已有杭州市公共资源交易中心天谷CA锁，不用重复办理。天谷CA办理客服电话：400-0878-198QQ：2330352291③下载制作工具：登录网站“招必得首页”→“工具下载”下载安装最新版“招必得-投标工具”(适用最低价法、合理低价法双随机信用法)下载安装最新版“上城投标工具"(适用综合评分法)取得CA数字证书后在系统里绑定方可制作响应文件、参加交易活动；若对项目电子交易系统操作有疑问，联系平台客服：投标客服QQ：2852320392电话：0571-87654107注册客服QQ:800185086电话：400-0666-571项目监督机构（必填）名称：杭州市城东新城建设投资有限公司监察审计部地址：杭州市上城区东宁路699号联系人：杨柳联系电话：0571-8688297联系方式（必填）发包人信息名称：杭州市城东新城建设投资有限公司地址：杭州市上城区东宁路699号联系人：周工联系电话：0571-86882911代理机构信息名称：浙江省房地产管理咨询有限公司地址：杭州市拱墅区绍兴路538号三立时代广场12楼1206室联系人：杜工康工联系电话：18767574989-3-
投标 / 标书制作要点（原创）
本专变及开闭所进线工程 变压器涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。杭州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
