农产品交易市场改造招标公告（清流县赖坊镇人民政府2024）
投标邀请书
致：1、福建金鼎建筑发展有限公司2、福建省清流县长兴建筑工程有限公司3、福建上河建筑工程有限公司4、福建晟华建设工程有限公司5、福建士维建设有限公司6、三明鑫龙建设工程有限公司7、金光道（福建）建设有限公司8、福建盛博建设有限公司9、福建畅发建设工程有限公司10、川源（福建）建设发展有限公司11、福建畅跃建筑工程有限公司12、福建巴洛伐特建筑工程有限公司13、福建津远建设工程有限公司14、福建盛翼建设工程有限公司15、福建诚本建设工程有限公司16、福建鑫润源建设工程有限公司17、福建新朗建设有限公司18、福建展运建设有限公司19、福建浩海生态科技有限公司20、福建江璐建设有限公司21、福建恒宏达建设发展有限公司22、福建晟铭建设工程有限公司23、福建省威贺建设有限公司24、福建省威扬建设有限公司25、福建燕佳建筑工程有限公司26、福建九旭建设发展有限公司27、福建昌海建设有限公司28、福建三总建设工程有限公司29、福建博裕建设发展有限公司30、福建优宸建设工程有限公司31、中闽启越（福建）建设有限公司32、福建省峻熙建设发展有限公司33、福建德润建设发展有限公司34、福建润达鑫建设有限公司35、福建巧匠建筑工程有限公司36、福建兴峰铭建设工程有限公司37、福建泰典建筑工程有限公司38、福建安城鑫筑建设工程有限公司39、福建优谦建设工程有限公司40、福建卓安城建设有限公司41、中闽知建（福建）建设有限公司42、福建高晟建设工程有限公司43、福建嘉硕建设工程有限公司44、福建鼎博建设工程有限公司45、福建传骅建设有限公司46、福建省松来建设工程有限公司47、福建鑫金澜建设工程有限公司48、福建省诚亨建设有限公司49、中连鼎中（福建）建设工程有限公司50、福建星晴建设工程有限公司51、福建晟裕建设工程有限公司52、轩卓（福建）建设有限公司53、清流县城发建设工程有限公司54、福建祥燊建设有限公司55、福建九鼎工程项目管理有限公司56、福建鼎燊建设有限公司57、星岚海（福建）建筑工程有限公司、58福建陆霖建筑工程有限公司、59三明市雅芃建筑工程有限公司、60信辰至业（福建）建设工程有限公司；
1. 招标条件
本招标项目 赖坊镇农产品交易市场改造项目， 已由 赖委纪〔2024〕16号 批准建设，建设单位为 清流县赖坊镇人民政府， 建设资金来源上级拨款，招标人为 清流县赖坊镇人民政府，委托的招标代理单位为三明市鑫宏旺工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点： 清流县赖坊镇；
2.2. 工程建设规模： 项目预算439119元 ；
2.3. 招标范围和内容：
（1）工程类别： 市政工程 ；
（2）招标类型： 施工总承包 ；
（3）招标范围和内容：赖坊镇农产品交易市场改造项目，具体详见工程预算清单；
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：439119元，下浮8%，即发包价为403989元；
2.5. 工期要求：总工期为90日历天。
2.6. 标段划分（如果有）： / ；
2.7. 工程质量要求： 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的 市政公用工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 二 级 市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
3.3. 本招标项目 不接受 联合体投标。
3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无。
3.6. 其他资格要求：（1）根据闽建筑〔2015〕5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法〔2007〕15号) 中从业限制的法人和自然人（3）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。(4)通过全国企业信用信息公示系统（网址：
3.7. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 2024年7月29日至2024年7月31日下午17：00分前提交确认函（确认函格式见附件1-1），盖章后扫描以PDF格式且邮件封面备注公司名称发送至招标代理邮箱371681617@qq.com处，逾期视为放弃。
5. 评标办法和定标方式
根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办【2021】78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：
5.1.招标文件发布3日后， 即2024年8月1日上午10：00分，在清流县赖坊镇人民政府，由招标业主单位代表及简监督人员的监督下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。
5.2.招标人当日在“清流县政府门户网站和小微权力监督平台”公示抽取结果，公示期3日（2024年8月1日-2024年8月4日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。。
5.3.公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3 人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。
5.4.中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。
6. 投标保证金的提交
6.1投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金，其中400万元以内的邀请招标项目免交履约保证金。
6.2农民工工资保证金提交的方式：农民工工资专户管理根据明建〔2022〕159号文《三明市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》执行。
7. 投标文件的递交
根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021]78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标承诺文件(一正四副）；投标承诺文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年8月4日17时00 分，提交地点为清流县赖坊镇人民政府，逾期视为放弃。承诺文件格式附后。
8. 发布公告的媒介
本次投标邀请书在“清流县政府门户网站和小微权力监督平台”上发布 。
9.联系方式
招标人：清流县赖坊镇人民政府
地址： 清流县赖坊镇，邮编： 365307
电话：18806007218 ；联系人： 吴先生
招标代理机构：三明市鑫宏旺工程管理有限公司
地址：清流县龙津镇水南街378-23号伊盾门窗店二楼，邮编： 365300
电话：15859819137，联系人： 小李
附件1-1：确认函（格式）
确 认 函
（招标人名称） ：
我方已于 年 月 日收到你方 年 月 日发出的关于邀请我方参加 （招标项目名称） 投标的“投标邀请书”，并确认 （参加/不参加） 投标。
特此确认。
被邀请单位名称： （盖单位公章）
法定代表人： （签字或盖章）
年 月 日
附件下载：
招标正文.doc
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2022年版）招标项目名称：赖坊镇农产品交易市场改造项目招标项目编号：XHW【2024】0727招标人：清流县赖坊镇人民政府招标代理机构：三明市鑫宏旺工程管理有限公司招标文件编制日期：2024年7月使用说明1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。2．《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。目录第1章投标邀请书5投标邀请书（适用于邀请招标）6附件1-1：确认函（格式）10第2章投标须知11第1节投标须知前附表12投标须知前附表13第2节投标须知18“投标须知”内容见《通用本》18投标须知内容修改表19第3章评标办法和标准20第1节评标办法和标准数据表21评标办法和标准数据表第4章合同条款及格式22第1节合同协议书23“合同协议书”内容见《通用本》23第2节通用合同条款24“通用合同条款”内容见《通用本》24通用合同条款补正表25第3节专用合同条款26专用合同条款27第4节合同附件41“合同附件”内容见《通用本》41第5章工程量清单及计价42第1节招标工程量清单43第2节招标控制价第3节投标报价44第4节工程量清单与计价表格式45第6章招标图纸46第1节招标图纸目录47第2节招标图纸49第7章技术标准和要求50第1节招标项目概况和说明51（一）工程建设地点的现场自然条件51（二）工程建设地点的现场施工条件51（三）招标项目说明51第2节工程建设技术标准52（一）工程建设强制性标准52（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准52（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求52第3节施工现场管理要求53（一）现场安全防护设施要求53（二）水土保持与环境要求53（三）文明施工要求53（四）施工机具进场要求53第4节招标人对工程主要材料设备的要求54（一）技术要求54（二）质量要求54（三）参考品牌55第5节招标人自行采购的材料设备56第6节其他要求57第8章投标文件格式58第1节资格文件59第2节商务文件74第3节技术文件79通用本补正数据表80第1章投标邀请书投标邀请书致：1、福建金鼎建筑发展有限公司2、福建省清流县长兴建筑工程有限公司3、福建上河建筑工程有限公司4、福建晟华建设工程有限公司5、福建士维建设有限公司6、三明鑫龙建设工程有限公司7、金光道（福建）建设有限公司8、福建盛博建设有限公司9、福建畅发建设工程有限公司10、川源（福建）建设发展有限公司11、福建畅跃建筑工程有限公司12、福建巴洛伐特建筑工程有限公司13、福建津远建设工程有限公司14、福建盛翼建设工程有限公司15、福建诚本建设工程有限公司16、福建鑫润源建设工程有限公司17、福建新朗建设有限公司18、福建展运建设有限公司19、福建浩海生态科技有限公司20、福建江璐建设有限公司21、福建恒宏达建设发展有限公司22、福建晟铭建设工程有限公司23、福建省威贺建设有限公司24、福建省威扬建设有限公司25、福建燕佳建筑工程有限公司26、福建九旭建设发展有限公司27、福建昌海建设有限公司28、福建三总建设工程有限公司29、福建博裕建设发展有限公司30、福建优宸建设工程有限公司31、中闽启越（福建）建设有限公司32、福建省峻熙建设发展有限公司33、福建德润建设发展有限公司34、福建润达鑫建设有限公司35、福建巧匠建筑工程有限公司36、福建兴峰铭建设工程有限公司37、福建泰典建筑工程有限公司38、福建安城鑫筑建设工程有限公司39、福建优谦建设工程有限公司40、福建卓安城建设有限公司41、中闽知建（福建）建设有限公司42、福建高晟建设工程有限公司43、福建嘉硕建设工程有限公司44、福建鼎博建设工程有限公司45、福建传骅建设有限公司46、福建省松来建设工程有限公司47、福建鑫金澜建设工程有限公司48、福建省诚亨建设有限公司49、中连鼎中（福建）建设工程有限公司50、福建星晴建设工程有限公司51、福建晟裕建设工程有限公司52、轩卓（福建）建设有限公司53、清流县城发建设工程有限公司54、福建祥燊建设有限公司55、福建九鼎工程项目管理有限公司56、福建鼎燊建设有限公司57、星岚海（福建）建筑工程有限公司、58福建陆霖建筑工程有限公司、59三明市雅芃建筑工程有限公司、60信辰至业（福建）建设工程有限公司；1.招标条件本招标项目赖坊镇农产品交易市场改造项目，已由赖委纪〔2024〕16号批准建设，建设单位为清流县赖坊镇人民政府，建设资金来源上级拨款，招标人为清流县赖坊镇人民政府，委托的招标代理单位为三明市鑫宏旺工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。2.项目概况和招标范围2.1.1.工程建设地点：清流县赖坊镇；2.2.2.工程建设规模：项目预算439119元；2.3.3.招标范围和内容：（1）工程类别：市政工程；（2）招标类型：施工总承包；（3）招标范围和内容：赖坊镇农产品交易市场改造项目，具体详见工程预算清单；2.4.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：439119元，下浮8%，即发包价为403989元；2.5.5.工期要求：总工期为90日历天。2.6.6.标段划分（如果有）：/；2.7.7.工程质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.1.本招标项目要求投标人须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。3.2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.3.3.本招标项目不接受联合体投标。3.4.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。3.5.5.投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无。3.6.6.其他资格要求：（1）根据闽建筑〔2015〕5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法〔2007〕15号)中从业限制的法人和自然人（3）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。(4)通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构），若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。3.7.7.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。4.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2024年7月29日至2024年7月31日下午17：00分前提交确认函（确认函格式见附件1-1），盖章后扫描以PDF格式且邮件封面备注公司名称发送至招标代理邮箱371681617@qq.com处，逾期视为放弃。5.评标办法和定标方式根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办【2021】78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：5.1.招标文件发布3日后，即2024年8月1日上午10：00分，在清流县赖坊镇人民政府，由招标业主单位代表及简监督人员的监督下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。5.2.招标人当日在“清流县政府门户网站和小微权力监督平台”公示抽取结果，公示期3日（2024年8月1日-2024年8月4日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。。5.3.公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。5.4.中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。6.投标保证金的提交6.1投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金，其中400万元以内的邀请招标项目免交履约保证金。6.2农民工工资保证金提交的方式：农民工工资专户管理根据明建〔2022〕159号文《三明市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》执行。7.投标文件的递交根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办[2021]78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，三名中标候选人要在公示期内按要求向招标人递交密封完整的投标承诺文件(一正四副）；投标承诺文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年8月4日17时00分，提交地点为清流县赖坊镇人民政府，逾期视为放弃。承诺文件格式附后。8.发布公告的媒介本次投标邀请书在“清流县政府门户网站和小微权力监督平台”上发布。9.联系方式招标人：清流县赖坊镇人民政府地址：清流县赖坊镇，邮编：365307电话：18806007218；联系人：吴先生招标代理机构：三明市鑫宏旺工程管理有限公司地址：清流县龙津镇水南街378-23号伊盾门窗店二楼，邮编：365300电话：15859819137，联系人：小李附件1-1：确认函（格式）确认函（招标人名称）：我方已于年月日收到你方年月日发出的关于邀请我方参加（招标项目名称）投标的“投标邀请书”，并确认（参加/不参加）投标。特此确认。被邀请单位名称：（盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日第2章投标须知1.第1节投标须知前附投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编 列 内 容11.1招标人和招标代理机构招标人：清流县赖坊镇人民政府地址： 清流县赖坊镇，邮编： 365307电话：18806007218 ；联系人： 吴先生招标代理机构：三明市鑫宏旺工程管理有限公司地址：清流县龙津镇水南街378-23号伊盾门窗店二楼，邮编： 365300 电话：15859819137 ；联系人： 小李 21.2本招标项目名称、招标项目编号和标段划分（如果有）招标项目名称：赖坊镇农产品交易市场改造项目招标项目编号：XHW【2024】0727标段名称： / 标段编号： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： 1招标人最多允许投标人中标的标段数量： 131.3资金来源和落实情况资金来源： 上级拨款出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实41.4工程建设地点清流县赖坊镇51.5工程建设规模项目预算439119元61.6招标范围和内容赖坊镇农产品交易市场改造项目，具体详见工程预算清单。 ；71.7/21.2本招标项目使用的公共资源交易中心开标场所： 清流县赖坊镇人民政府82.1计划工期总工期为90日历天。92.2质量要求符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 。102.4合同价格形式单价合同113.1资格审查方式本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 124.1/4.2合格投标人资格条件1.1.1．本招标项目要求投标人须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）1.1.2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）1.1.3．本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。1.1.4．本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。1.1.5．投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无。1.1.6．其他资格要求（1）根据闽建筑〔2015〕5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法〔2007〕15号) 中从业限制的法人和自然人（3）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。(4)通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构），若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。1310投标人提出疑问的截止时间 2024年 7月31日 17时 30分1411分包☑ 不允许□ 允许，允许分包内容： 接受分包的第三人资格、资质要求： 1512偏离☑ 不允许□ 允许，允许偏离范围和幅度： 1614.1/21.3投标截止时间 2024年8月 1日10时 00 分1715.3.1技术文件本招标项目 不要求 提交技术文件。1817.1投标有效期投标截止时间后 90 日历天。1918.1/ 18.2.1投标保证金不适用2019.1备选投标方案招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。2120.1要求提交的投标文件内容资格文件： 要求、 提交；技术文件： 不要求 提交；商务文件： 要求、 提交；2222.1开标时间开标时间： 2024年 8月1日10时 00分2325.1评标办法根据《关于加强政府投资项目管理有关事项的通知》清政办【2021】78号文及《关于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知》要求，本招标项目开标将按以下程序进行：招标文件发布3日后， 即2024年8月1日上午10：00分，在清流县赖坊镇人民政府，由招标业主单位代表及简监督人员的监督下，从邀请符合资质并确认参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中3个号码，第1个号码对应的投标人为第三中标候选人，第2个号码对应的投标人为第二中标候选人，第3个号码对应的投标人为第一中标候选人，。以上公开随机抽取中标候选人过程，社会各界人士均可参与监督。招标人当日在“清流县政府门户网站和小微权力监督平台”公示抽取结果，公示期3日（2024年8月1日-2024年8月4日）。对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，做出答复前，暂不发出中标通知书。。公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人(或3 人以上单数)，评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人的监督下进行。中标单位在收到中标通知书之日起5个日内与招标人签订合同。2425.2.6投标人回复澄清、说明、补正的时限要求不适用2529.1履约担保金额和形式投标保证金的提交：按清政办【2020】12号文要求，本地注册建筑企业免交投标保证金，其中400万元以内的邀请招标项目免交履约保证金。2630.1签订合同中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。2733.4监管部门中共清流县赖坊镇纪律检查委员会2834.2其他无1.第2节投标须知“投标须知”内容见《通用本》投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容 第3章评标办法和标准1.第1节评标办法和标准数据表项号条款号条款名称编列内容12.1招标控制价及其组成和计算方法招标控制价为：439119元具体内容详见招标人提供的招标控制价文件。22.2K值取定832.3发包价及其组成和计算方法发包价的计算公式为：439119元*（1-8%）=403989元43.1随机抽取方式和程序不适用54.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级的市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：市政公用工程相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳3万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金。67.2抽取中标候选人方法第一轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由相关工作人员进行登记（在场人员签名）；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由相关工作人员进行登记（在场人员签名）第4章合同条款及格式本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。1.第1节合同协议书“合同协议书”内容见《通用本》1.第2节通用合同条款“通用合同条款”内容见《通用本》通用合同条款补正表序号条款号原通用合同条款内容删除、补充或修改后内容 1.第3节专用合同条款专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中有权代表书面确认并加盖公司公章的对合同内容有实质性影响的签证、设计变更、图纸会审、施工组织设计及会议纪要等资料。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所。1.1.3.9永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他合同文件；10、招标文件及答疑纪要。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸伍套（伍套图纸包含叁套竣工图）；发包人向承包人提供图纸的内容：图纸所包含的全部内容。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料；承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内；承包人提供的文件的数量为：5套；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室；承包人指定的接收人为：项目负责人或生产经营负责人。监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：总监或专监。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续和费用。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：经发包人确认可调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作,对隐蔽工程及零星签证进行确认。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已进场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款规定执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、隐蔽工程验收签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件及满足工程归档要求的所有工程技术资料并按规范装订成册；竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：5套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后6个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面。（10）承包人应履行的其他义务：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。3.2项目负责人（按中标单位的投标文件进行填写）3.2.1项目负责人：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目负责人的授权范围如下：按有关文件执行承包人对项目负责人的授权范围如下：负责履行本项目的合同。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：20天，每天到岗时间8小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：无。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，每次扣500元。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳违约金30000元人民币。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳违约金30000元人民币。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人交纳违约金10000元人民币。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表书面请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人交纳违约金10000元人民币。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：安全员擅自离开施工现场，每人次扣300元。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式：/。承包人提供履约担保的金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1工程质量要求5.1.1工程质量验收标准：要求符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)及建设管理部门的其他标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：图纸经会审后5天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内由总监理工程师确认并报发包人认可。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后七日历天内。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。7.5工期延误7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天罚款1000元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程总造价的5％。增加：在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出。否则造成工期延误由承包人负责。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)非因承包人原因引起的工程量及工程项目变更产生的综合单价调整办法：1.1、人工费政策性调整按有关规定执行；a、经财政审核后的预算文件中有与变更工程相同的项目或有适用于变更工程的项目，采用经财政审核后的预算文件中已有项目的综合单价*（1-K）计算；b、经财政审核后的预算文件中没有与变更工程相同的项目，且没有适用于变更工程的项目的，若组成某工程项目的子项有适用于变更工程项目的子项的，采用经财政审核后的预算文件中已有项目子项的综合单价*（1-K）；c、经财政审核后的预算文件中无相同或适用于变更工程的项目及子项的，变更工程的综合单价按照经财政审核后的预算价的编制原则并按发包价的计算方法确定。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人会同监理人及有关部门审核后确定；d、其他措施费按本工程发包价中所采用的费率标准及下浮率计取相应的费用。1.3、变更工程综合单价需要编制预算时材料价格的确定办法：a、本工程经财政审核后的预算文件中的材料价格明细表中已有的材料,直接采用其价格；b、上述材料价格明细表中没有且《三明市建设工程造价管理信息》（清流县部分）未公布预算价的材料，由承包人提出价格，发包人经市场询价后会同监理人及有关部门审核确定。c、在设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程项目单价调整的，由承包人向监理人提出变更报价书，监理人收到变更报价书后14天内，经发包人审核同意后调整合同单价。（2）、有关工程量清单误差引起的合同价格调整办法：2.1本工程中标后工程量不进行核对，结算时工程量按实调整。。10.4.1.2（1）现行计价定额：。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率（6%-10%之间约定）。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.1.2主要材料和设备价差调整（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为。11.1.3施工机械使用费价差调整（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1、单价合同。固定单价合同，工程量按实结算。风险范围内的工程实行综合单价包干，工程量清单所列的细目涵盖发包人提供图纸关于承包人需完成的所有工作内容，综合单价在施工过程和竣工结算时不得调整。合同价款包含人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费、赶工费、施工干扰费、规费、税金及招标文件规定的其它费用。12.2.2、风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：因市场变化导致材料价格变化（钢筋、水泥、商品砼除外）不在价格调整因素之内的；钢筋、水泥、商品砼价格风险承包幅度控制在±5%以内，主要施工机械价格风险承包幅度控制在±10%以内；因天气(异常恶劣气候除外)等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）；以及招标人在招标文件中所明示的可能出现的风险；人工费按福建省建设厅发布的人工预算单价调整，不纳入风险承包范围。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量清单计价规范及(现行)福建省消耗量定额。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：进度付款额度按照当月实际完成工程量的70%以银行转账方式支付；工程竣工验收合格后，向发包人提供完整的竣工报告后的7天内，发包人累计支付工程款至工程总价的80%；由结算审核单位办理完工程竣工结算审核后付至结算审核总价的97%，待质保期满后支付100%。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：于每月28日前编制本月完成工程量。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。12.6人工费用拨付数额或比例：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人向发包人提供竣工图一式4份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.过程结算和竣工结算14.1过程结算14.1.1关于采用过程结算的约定：。过程结算节点如下：。14.1.2当期过程结算价款内容包括：14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：。过程结算资料清单和份数：过程结算申请清单包括：。14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：。发包人完成付款的期限：。当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：当期过程结算价款支付款项包括：14.2竣工结算承包人提交竣工结算申请单的期限：颁发工程接收证书后3天内。竣工结算申请单应包括的内容：工程竣工验收合格之日起28天内，承包人提供负责、准确的单位工程竣工结算书及相关资料（包括竣工图纸、结算书、工程计算书、钢筋抽筋计算书、隐蔽签证、图纸会审纪要、设计变更、有关单价签证及其它文件核对等）。发包人收到承包人提交的竣工结算资料办理书面交接，若发包人需要承包人补充竣工结算资料，必须在交接之日起28天内提出。发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。承包人高估冒算的责任：本工程竣工结算，由承包人编制，必须真实准确。若经审核，经县政府投资核算中心审核后，核减率在10%-15%（不含）的部分，高估冒算违约金按核减率10%（不含）以上部分核减额的10%收取；核减率在15%-20%（不含）的部分，高估冒算违约金按核减率15%（不含）以上部分核减额的20%收取；核减率在20%以上的部分，高估冒算违约金按核减率20%以上部分核减额的100%收取，以上各档次按累进计算。高估冒算违约金由县评审机构在审定金额中减扣，减扣后的工程价款作为工程最终结算价。本工程结算价超出合同价部分若无设计变更或者业主及监理签字确认的现场签证单，超出部分一律不予结算。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。（2）发包人完成支付的期限：。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）3%的工程款；按质量保修条例规定执行，保修金退还期限为承包人已完工程经设计、监理、发包人、承包人验收合格之日起一年缺陷责任期满15日内无息返还给承包人。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》及建设部第80号令规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。③承包人向发包人申请要求更换项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：――更换项目经理每人次10万元人民币；――更换项目技术负责人每人次10万元人民币；④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的所有损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；b、承包人延期开工达60日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；d、承包人无正当理由全面停工达三日；e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。f、承包人发生重大安全质量事故的；g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：延期竣工每天支付2000元。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为本项目投保一切险、安装工程一切险、工伤保险、第三方责任险等，所发生的费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地的人民法院起诉。1.第4节合同附件“合同附件”内容见《通用本》第5章工程量清单及计价1.第1节招标工程量清单3、招标工程量清单需满足下列编制要求。工程预算编制说明1.第2节投标报价1.第3节工程量清单与计价表格式“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。第6章招标图纸1.第1节招标图纸目录招标图纸目录（格式）项目名称：设计单位：序号图名图号版本出图日期备注1.第2节招标图纸“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。第7章技术标准和要求1.第1节招标项目概况和说明1.1.（1）工程建设地点的现场自然条件1.1.（2）工程建设地点的现场施工条件1.1.（3）招标项目说明1.第2节工程建设技术标准1.1.（1）工程建设强制性标准依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。1.1.（2）招标项目使用的其他工程建设技术标准除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：1.1.（3）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：1.第3节施工现场管理要求1.1.（1）现场安全防护设施要求1.1.（2）水土保持与环境要求1.1.（3）文明施工要求1.1.（4）施工机具进场要求1.第4节招标人对工程主要材料设备的要求1.1.（1）技术要求1.1.（2）质量要求1.1.（3）参考品牌主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称规格、型号、技术参数质量等级参考品牌备 注序号材料设备名称规格、型号、技术参数质量等级品牌1品牌2品牌3备 注说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。1.第5节招标人自行采购的材料设备具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。1.第6节其他要求第8章投标文件格式说明1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。第1节资格文件说明1.《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。2.以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》第一、二、三、十二项内容应包括联合体各方相关情况的资料。以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。3.招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第十三项的内容。（用于资格文件封面）（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：资格文件投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：_______年月日目录一、投标人基本情况表二、法定代表人资格证明书三、投标人诚信承诺函四、授权委托书（如有时）五、拟派出项目负责人简要情况表六、拟派出项目负责人承诺函七、拟派出项目技术负责人简要情况表八、拟派出施工现场管理人员表九、项目部施工管理人员到位承诺书十、投标人基本账户信息十一、其他资料一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行其中初级职称人员账 号其中技工是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人：(盖单位公章)二、法定代表人资格证明书法定代表人资格证明书投标人名称：地址：姓名：性别：身份证号码：职务：手机号码：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位公章)年月日三、投标人诚信承诺函（招标人名称）：我单位参与（招标项目名称及标段）的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：□1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。□2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。□3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。三、经确认，我单位在本项目投标过程中：（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。投标人：（盖单位实体公章）法定代表人：（盖章或签字）承诺时间：年月日四、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（招标项目名称及标段）施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：手机号码：单位：部门：职务：身份证号码：附：1.委托代理人身份证扫描件。2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。投标人：(盖单位公章)法定代表人：（盖章或签字）委托代理人：（盖章或签字）年月日五、拟派出项目负责人简要情况表姓 名身份证号码职 称职称证书编号性别注册建造师执业资格等级 级建造师专业建造师注册编号安全生产考核合格证书建造师注册证书使用有效期（若有）手机号码最高学历毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)六、拟派出项目负责人承诺函（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为（招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。本人承诺：一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。投标人：（盖单位实体公章）拟派出项目负责人：（签字）承诺时间：年月日七、拟派出项目技术负责人简要情况表姓 名身份证号码职 称职 务性别技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）最高学历手机号码毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)八、拟派出施工现场管理人员表（格式）编号：招标项目名称招标项目编号标段名称标段编号投标人名称统一社会信用代码一岗位名称姓名执业注册证书类型及等级注册编号注册专业1项目负责人2项目副经理（如有）二岗位名称姓名职称类型职称编号职称专业3项目技术负责人三岗位名称姓名岗位证书类型岗位证书编号4施工员5质量员6材料员7机械员8安全员…………投标人：(盖单位公章)九、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（招标项目名称及标段）中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳万元违约金。投标人：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人：（盖章）十、投标人基本账户信息基本账户开户银行名称：基本账户开户银行地址：基本账户开户银行电话：传真：基本账户开户银行联系人及职务：基本账户开户名称：基本账户账号：投标人：(盖单位公章)十一、其他资料说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。第2节商务文件说明1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。（用于商务文件封面）（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：商务文件_投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：年月日目录一、投标函二、投标函附录三、其他资料一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（招标项目名称及标段）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如中标，我方承诺：（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师注册编号）为本项目的项目负责人。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）按月足额支付工人工资。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）法定代表人或其委托代理人手机号码：地址：传真：邮政编码：年月日二、投标函附录序号项目内容合 同条款号约定内容备 注1缺陷责任期2承包人履约担保金额3分包4逾期竣工违约金逾期竣工违约金的计算方法： 。5逾期竣工违约金最高限额逾期竣工违约金的最高限额: 。6预付款额度预付款额度：为签约合同价的 ％7质量保证金扣留百分比…………………投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）三、其他资料说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。第3节技术文件说明1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
投标 / 标书制作要点（原创）
本农产品交易市场改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
