甘肃省水利工程运行维修养护 直流屏蓄电池更换 直流屏电池更换招标公告（甘肃省疏勒河流域水资源利用中心2024）
2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换招标公告
2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换招标公告
交易编号：SLH/DGC-2024-22
公告基本信息
项目名称
2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换
采购方式
邀请
项目类型
（A99）其他
联系人
王小琴
联系电话
15293754315
竞价(公告)开始时间
2024-08-09 08:30:00
竞价结束时间
2024-08-09 17:00:00
采购单位
甘肃省疏勒河流域水资源利用中心
是否允许多次竞价
否
是否重大项目
否
是否精准扶贫项目
否
采购标包信息
序号
标包名称
标包编号
采购类别
合同估算价
1
2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换001
SLH/DGC-2024-22
施工
54000.0(元)
公告内容
招 标 公 告 交易编号（合同编号）：SLH/DGC-2024-22 2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换项目已批复，项目法人及招标人为甘肃省疏勒河流域水资源利用中心，已具备招标条件，现对该工程进行邀请招标，相关事宜公告如下： 1. 招标范围及要求 2024年第六批水利工程运行维修养护项目-新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换项目，主要实施内容为：新河口二级电站、西干渠电站直流屏蓄电池更换。 2.招标限价 最高限价为5.4万元，高于该限价的报价文件作为废标处理。 3.资格要求 （1）投标人须提供有效的企业法人营业执照； （2）投标人须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； （3）投标人须具有信息系统集成工程开发、销售、服务；智能化电子产品的设计、开发、销售和服务；节能技术咨询服务及工业节能数字化软件系统的销售等方面的经营范围，具有良好的企业信誉、且无不良记录，投标单位须在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施的能力；并具有实施完成本项目的技术实力和质量保修服务体系。 4.评标办法： 最低价评标法。 5.上传资质证明文件及竞价开始和截止时间： 开始时间：2024年 8月 9 日 8 时 30 分。 截止时间：2024 年 8月 9日 17 时 00 分。 6.联系方式 招 标 人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 地 址：甘肃省玉门市新市区清泉路2号 联 系 人：王小琴 电 话：15293754315 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心水库电站管理处2024年8月6日
附件信息
附件1：直流屏蓄电池更换招标文件.pdf
提示：投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统（
）进行报名竞价
2024年第六批水利工程运行维修养护项目新河口二级等2座电站直流屏蓄电池更换招标文件合同编号:SLH/DGC-2024-22招标人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心二〇二四年八月目录第一章合同条款及格式第二章工程量报价表第三章技术标准和要求第四章投标文件格式第一章合同条款及格式第一节合同条款一、一般约定1.1词语定义1.1.1合同当事人和人员1.1.2发包人：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心。1.1.3承包人：(签约后填入承包人的名称)。1.1.4监理人：(无)。1.1.5日期：2024年8月20日开工，2024年9月18日完工。1.1.6缺陷责任期（工程质量保修期）：无1.2合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：（1）合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价的工程量清单；（7）其他合同文件。1.3联络合同实施期间来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达:甘肃省疏勒河流域水资源利用中心水库电站管理处工程管理科。1.4语言文字和适用法律、标准及规范1.4.1本合同使用中文语言文字。1.4.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家和甘肃省现行的有关规定。1.4.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家颁发的及省市现行施工及验收规范、操作规程及质量验收评定标准。发包人提供标准、规范的时间：不另行提供。国内没有相应标准、规范时的约定：无。1.5图纸发包人对图纸的保密要求：无特殊保密要求。二、双方一般权利和义务双方约定发包人应做的其他工作：遵守《通用条款》。2.1承包人工作2.2承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：遵守《通用条款》。(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无(3)需承包人办理的有关施工场地交通，需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证。以上所发生的费用由发包人按实支付。(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：遵守《通用条款》。(6)双方约定承包人应做的其他工作：三、组织设计和工期3.1进度计划3.2承包人提供组织设计（施工方案）和进度计划的时间：无工程师确认的时间：工程师收到后7天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。3.3群体工程中有关进度计划的要求：3.4工期延误3.5双方约定工期顺延的其他情况：遵守《通用条款》。由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。四、质量与验收4.1隐蔽工程和中间验收4.2双方约定中间验收部位：无五、合同价款与支付5.1合同价款及调整5.2本合同价款采用固定价格合同方式确定。采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程施工图设计范围内所有内容的达到验收合格标准。5.3双方约定合同价款的其他调整因素：无。5工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无6工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：发包人以经工程师核定签认的验工报表为依据，以银行转账方式一次性支付已完工程量工程款。六、竣工验收与结算6.1竣工验收6.2承包人提供竣工图的约定：施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。6.3中间交工工程的范围和竣工时间：7、竣工结算发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算数据后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。办理完竣工决算审定手续并在收到竣工资料（含竣工图、施工资料、质检站颁发的工程合格证）后一次性结算价款。七、违约、索赔和争议7.1、违约7.2本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款从发包人收到竣工结算报告及结算资料28天内无正当理由不支付工程结算款，从29天起每天支付给承包人按合同价款1‰的违约金。7.3本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人每延误一天向发包人支付合同价款1‰的违约金，最高赔偿限额为合同价款的10%。本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准修补后达不到合格标准，不能交工，达到合格标准，但达不到约定的标准，承包人向发包人支付按合同价款10‰的违约金。双方约定的承包人其他违约责任：无8、争议9双方约定，在履行合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决。（1）提交工程所在地仲裁委员会仲裁（2）依法向工程所在地人民法院起诉。八、其他8.1工程分包8.2本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。分包单位为：无。8.3不可抗力8.4双方关于不可抗力的约定：遵守《通用条款》。8.5保险8.6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：无。(2)承包人投保内容：建设工程意外伤害险。9、担保9.1双方约定的其他担保事项：10、合同份数10.1双方约定合同副本份数：共3份。11、补充条款第二节合同格式附件一合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施，（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）的投标文件，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书（包括补充协议）（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单；（7）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。4.承包人：。5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。7.本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。8.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字）法定代表人或委托代理人：（签字）年月日年月日附件二施工廉政责任承诺书为确保优质、高效、廉洁地完成工程建设任务，预防腐败问题的发生，结合本工程项目的实际情况，现就我单位在工程建设过程中的廉政责任作如下承诺：一、严格遵守国家、甘肃省有关法律法规及廉政规定。二、严格执行工程合同文件，自觉按合同办事。三、业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定者除外），不损害国家、集体利益，不违反工程建设管理、建设监理的规章制度。四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，加强对违纪违法行为的监督制约。五、按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设方面有关方针、政策和法律法规，积极配合有关单位廉政监督检查工作，并遵守以下规定：（一）不以任何理由向发包人、监理人行贿或馈赠礼金礼品、有价证券及提供好处费、咨询费等。（二）不以任何名义为发包人、监理人报销任何费用。（三）不以任何理由安排发包人、监理人外出旅游、宴请及娱乐活动。（四）不为发包人、监理人购置或提供交通工具和办公用品等。（五）不与监理人私下串通损害发包人利益，同时对监理人履行向发包人承诺的上述廉政责任。（六）及时举报发包人、监理人违反廉政规定的行为。我单位将严格执行上述廉政责任承诺，如本单位工作人员违反本廉政承诺规定的，按照有关规定给予处理；给发包人造成经济损失的，予以赔偿；造成严重后果的，发包人可单方解除合同，并接受行政管理部门做出的处罚。承包人：法定代表人：（或委托代理人）：年月日第二章工程量报价表2024年第六批水利工程运行维修养护项目新河口二级电站等2座电站直流屏电池更换清单序号名称单位数量单价（元）合计（元）备注一新河口二级电站直流屏电池更换更换汤浅免维护工业蓄电池（DC12v/120Ah）块18.00更换内容蓄电池及配套连接电线、螺丝、垫片等配件材料，其配件材料费不另行计价（包含在电池单价中）二西干渠电站电站直流屏电池更换更换汤浅免维护工业蓄电池（DC12v/120Ah）块18.00更换内容蓄电池及配套连接电线、螺丝、垫片等配件材料，其配件材料费不另行计价（包含在电池单价中）投标人：，（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日第三章技术标准和要求阀控式免维护铅酸蓄电池技术规范1总则1.1本蓄电池设备技术规范书，它列出了阀控式免维护铅酸蓄电池的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，生产厂家应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。1.3要求公司必须提供厂家授权书和产品售后保证书1.4如果生产厂家没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议，应在相关文件中以"对规范书的意见及与规范书的差异"为标题的专门章节加以详细描述。1.5本设备技术规范书使用的标准如与生产厂家所执行的标准有偏差时，按高标准执行。1.6需方有保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。1.7本设备技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。2技术要求2.1工作条件a.海拔高度：＞1500mb.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动，地面加速度为：水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。c.环境条件温度-20℃～+55℃,湿度2.2采用阀控式免维护铅酸蓄电池。其中单体电池配出厂检验报告。2.3阀控式免维护铅酸蓄电池有故障需检修时，可以判断电源供电，由原旁路柜手动切换至市电，由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。2.4阀控式免维护铅酸蓄电池提供全功能保护：短路、过负载、欠压、过压、过流、低电池电压保护。2.5阀控式免维护铅酸蓄电池具备冷启动功能，在无市电的状态下，电池组可直接用带载放电。2.7阀控式免维护铅酸蓄电池在不改动原直流屏和旁路柜的情况下，直接更换原铅酸电池组，电压电流参数保证一致，满足用户使用。2.8供方提供专用蓄电池接线板、连接线。3技术指标要求3.1过载状态110%过载时可工作125%过载时工作30min150%过载时工作10min200%过载时工作lmin3.2单体电池设计使用寿命≥10年，采用胶体隔膜技术，具有防火；防爆；防漏功能(符合国际航空，地面，水路运输标准),质量保质期五年以上。电池组连线≥16mm²。3.3设备平均无故障时间MTBF:≥100,000小时3.4工作温度：-20—70度3.5其它湿度5～95%不结露，噪音(1米内)第四章投标文件格式2024年第六批水利工程运行维护养护项目新河口二级电站等2座电站直流屏电池更换投标文件投标人：（盖单位章）年月日目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、投标人承诺函七、资格审查资料（原件的复印件）八、其他材料一、投标函致：，（招标人名称）在考察现场并充分研究，（项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）：元（￥：元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。投标人，（盖单位章）法定代表或委托代理人（签字）：日期：年月日二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：，性别：年龄：职务：身份证号码：系，（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日法定代表人身份证明复印件：三、法定代表人授权委托书本人，（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，现委托，（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改，（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。投标人：，（盖单位章）法定代表人：，（签字）委托代理人：，（签字）身份证号码：年月日委托代理人身份证明复印件：四、已标价工程量清单2024年第六批水利工程运行维修养护项目新河口二级电站等2座电站直流屏电池更换报价单序号名称单位数量单价（元）合计（元）备注一新河口二级电站直流屏电池更换更换汤浅免维护工业蓄电池（DC12v/120Ah）块18.00更换内容蓄电池及配套连接电线、螺丝、垫片等配件材料，其配件材料费不另行计价（包含在电池单价中）二西干渠电站直流屏电池更换更换汤浅免维护工业蓄电池（DC12v/120Ah）块18.00更换内容蓄电池及配套连接电线、螺丝、垫片等配件材料，其配件材料费不另行计价（包含在电池单价中）投标人：，（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）年月日五、施工组织设计六、投标人承诺函致：甘肃省疏勒河流域水资源利用中心根据贵方的招标邀请，经正式授权并代表投标人参加工程招标，为表示诚意，我方提交投标文件正本一份。并宣布承诺如下：1．保证严守招标规则，所提供证件、资料真实、合法、所作承诺不可撤消。2．投标人已详细阅读全部招标文件、参考资料和附件，并完全理解招标文件的全部内容及投标的各种经济风险责任。3．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的施工及相关服务。4如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行承诺，并承担法律责任。5．我方中标价式所投标项目的全部价格，包括利润和风险。6．我方的投标文件在开标后60天内有效。7．所有关于本标书的函电，请按下列地址联系。投标单位全称，（印章）地址：电话、传真：邮编：法定代表人或授权代表（签字）：年月日七、资格审查资料原件的复印件（盖章）八、其他材料
投标 / 标书制作要点（原创）
本水利工程运行维修养护 直流屏蓄电池更换 直流屏电池更换涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。甘肃省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
