文林桥改造项目监理招标公告（衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社2024）
杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）
招采项目编号：
公告类型：
招采公告
招采方式：
投标文件截止时间：
代理机构：
招采区域：
相关下载文件，若下载文件是undefined请重置后缀名.doc
下载
衢江区发包文件施工范本（双随机）2024.5版(1)(2).pdf
文件下载衢江区发包文件施工范本（双随机）2024.5版(1)(2).pdf
招标公告.pdf
文件下载招标公告.pdf
衢江区发包文件施工范本（双随机）2024.5版(1)(2).docx
文件下载衢江区发包文件施工范本（双随机）2024.5版(1)(2).docx
第四章第五章.pdf
文件下载第四章第五章.pdf
杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）招标公告（招标编号：H202408070022001）1.招标条件杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）经批准建设，建设资金来自上级补助及自筹，出资比例为1，招标人为衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社，委托代理机构为杭州建设工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目工程造价万元，2.2建设地点：衢江区杜泽镇文林村2.3招标范围：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期的监理和配合工程竣工结算、审计的监理、服务工作等。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。2.4计划工期：2.5工程质量：3.投标人资格要求（一）投标人：3.1Q具备独立法人资格，具有交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质的口法人企业或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。3.2口具备有效的企业安全生产许可证，口企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。3.3图招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上发布的备案信息。3.4本次招标口接受/不接受联合体投标（二）拟派项目负责人：3.5口项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证，无在建工程。投标人及拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。3.图招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：拟派总监理工程师具备有效的国家注册监理工程师证书，注册专业公路工程。承包人及拟派总监理工程师无不良行为记录。。4.招投标方式公开招标。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含招标控制价、图纸）和补充（答疑、澄清）文件均以网上下载方式发放。5.2招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人需登录广易招·浙江系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在广易招·浙江网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。5.3招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。6.投标文件的递交投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-08-1209:00:00，逾期上传招标人不予受理。7.联系方式招标人：衢州市衢江区杜泽镇文招标代理机构：杭州建设工程造价咨林村股份经济合作社询有限公司地址：1地址：1联系人：吴先生联系人：邱杨皓电话：13967032183电话：15205701567邮箱：1邮箱：18.其他/2024年08月07日杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）交易公告我单位衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社定于2024年8月12日在衢州市衢江区杜泽镇公共资源交易中心会议室以公开发包方式确定杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）工程的承包人。1.项目概况本工程建设地点位于衢江区杜泽镇。项目监理费审定预算价7.0926万元。服务期：本工程的监理服务期从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。质量要求符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。发包范围：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期的监理和配合工程竣工结算、审计的监理、服务工作等。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。发包方式：双随机发包。2.承包人资格要求（1)本次交易要求承包人须是具备独立法人资格，具有交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质，浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上发布的备案信息。（2)拟派总监理工程师具备有效的国家注册监理工程师证书，注册专业公路工程。承包人及拟派总监理工程师无不良行为记录。（3)本次交易不接受联合体投标（承包）。发包工程不允许分包。（4)承包人不得存在下列情形之一：（4.1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（4.2）为与发包人存在利害关系可能影响发包公正性的法人、其他组织或者个人；（4.3）不同承包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（4.4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（4.5）为本标段的代建人；（4.6）为本标段提供发包代理服务的；（4.7）与本标段的代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；（4.8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4.9）进入清算程序，或被宣告破产；（4.10）被依法暂停或取消承包资格的；（4.11）法律法规规定的其他情形。3.电子发包交易本项目实行不见面系统电子交易，采用不见面发包方式。3.1本次交易采用不见面电子交易的方式（人员无需到现场，可以登录广易招·浙江系统中的网上开标大厅查看开标情况），承包意向人在广易招·浙江系统进行资料下载，未办理企业信息入库的承包意向人请登录广易招·浙江（http://www.hlyzztb.com/）办理承包意向人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子发包，全部资料均采取电子化编制。3.2承包意向人的承包意向文件上传的截止时间为2024年8月12日09时00整，承包意向人无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登录广易招·浙江平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）。3.3发包人对承包人疑问统一在广易招·浙江电子交易平台（https://www.hlyzztb.com/）公开进行解答，如需修改发包文件内容的，应在承包意向文件上传截止时间前以发包补充文件的形式发出。承包人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载补充文件。无论是发包人根据需要主动对发包文件（含审定预算）进行必要的澄清，或是根据承包人的要求对发包文件做出澄清，发包人都将于承包截止时间2个工作日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距承包截止时间不足2个工作日的，则相应延长承包意向文件上传截止时间。3.4使用电子交易系统需要相关业务咨询的承包意向人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。温馨提醒：1、请承包意向人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登录；4.承包意向人信息入库各承包意向人登录广易招·浙江平台办理承包意向人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）4.1未办理企业信息入库的承包意向人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关承包意向信息后，一个工作日内会自动审核。4.2已办理企业信息入库的承包意向人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。4.3CA办理指南①中国联通衢州CA办理流程：承包意向人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。②天谷CA在线办理流程：在统一登录界面右侧点击平台使用帮助下方的“如何申领介质CA？”，根据《CA数字证书用户自主》手册在线申请办理。联系电话：400-087-8198。③浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧点击“如何申领浙江CA互认？”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。5.承包意向保证金5.1本项目承包意向保证金0.07万元整。缴纳方式：保证金采用承诺制。凡参与承包意向人，均视为同意发包文件中关于承包意向保证金的相关条款，若存在以下承包意向保证金不予退换等情形，同意向发包人补缴。（1）承包意向人在承包意向文件上传截止后撤销或修改其承包意向文件；（2）承包候选人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按发包文件要求提交履约保证金的；（3）经查实，承包意向人在发包确定过程中串通投标或弄虚作假的；（4）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（5）因恶意隐瞒等被投诉而取消承包资格的承包候选人；6.发包文件的获取承包意向人需登录广易招·浙江系统，选择承包意向项目后点击发包文件下载或在广易招·浙江网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。7.承包意向文件的组成与递交承包意向文件须按发包文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写承诺函，并按顺序编列。（1）承包意向文件封面（格式见附件一）（2）法定代表人身份证明书（格式见附件二）（3）授权委托书（无授权代表不用提供，格式见附件三）（4）营业执照（5）企业资质证书（6）承诺函（格式见附件四）（7）关于承包意向保证金和“六禁止六不准”的承诺书（格式见附件五）（8）总监理工程师提供有效的国家注册监理工程师证书承包意向文件递交的截止时间(承包意向截止时间、发包会议时间下同)为2024年8月12日9时00整，承包意向人无需到现场参与报价，只需在单位在广易招·浙江（https://www.hlyzztb.com/）上传承包意向文件，若逾期递交，发包人则不予受理。8.确定承包候选人本工程的让利区间:10%（含）～20.01%（不含），以审定预算价为基数。采用双随机法确定承包候选人，评定工作由发包人负责。增值税税金的计算方法：（一般计税法）。发包人将重新发包情形:（1）承包意向文件上传截止时间止，若承包意向人少于3个时。（2）发包承包过程中，因项目发生变更，现有发包资格条件与项目工程规模不符的。（3）发包人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应重新发包。8.1确定发包程序（1）随机确定预承包候选人；（2）资格审查；（3）推荐承包候选人；（4）随机抽取承包让利率；（5）出具评审报告。8.2随机确定预承包候选人8.2.1确定承包意向人顺序号由系统随机赋予承包意向人顺序号码。8.2.2确定预承包候选人根据顺序号范围由系统随机抽取1个号码，号码对应的承包意向人确定为预承包候选人。8.3资格审查预承包候选人存在第9条否决承包情形之一的，资格审查不予通过，否决其承包意向资格。预承包候选人被否决的，通过系统再次随机抽取，并对其进行资格审查，直至产生一个通过资格审查的预承包候选人。8.4承包文件的澄清、质询（1）发包人在不见面系统大厅要求承包人对承包文件进行澄清，承包人澄清回复时间不得超过通知发出后15分钟，逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，发包人有权否决其承包。承包人通讯不畅通，导致不能及时联系的视作为承包人不予回复或确认。（2）发包人对承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求承包人进一步澄清、说明或补正，直至满足发包人的要求。（3）承包人拒不按照要求对承包文件进行澄清、说明或者补正的，发包人可以否决其承包。8.5推荐承包候选人发包人推荐通过资格审查的预承包候选人为承包候选人。8.6随机抽取承包让利率根据让利区间等有关约定，通过系统随机确定本工程的让利率A%，A保留小数点后两位，整数位、十分位及百分位由发包人通过系统随机抽取。8.7出具评审报告发包人出具评审报告。9.否决承包的情形承包意向人或其承包意向文件有下列情形之一的，其承包意向作否决其承包处理：（1）发包人（或代理机构）在规定的提交承包意向文件截止时间后，协助承包意向人撤换、涂改承包意向文件；（2）发包人（或代理机构）泄露承包意向人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）不同承包意向人的承包意向文件由同一单位（或个人）编制或提供承包咨询服务；（4）不同承包意向人委托同一人办理承包意向事宜的或不同承包意向人与同一承包意向人联合投标（承包）的；（5）不同承包意向人的承包意向文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；（6）不同承包意向人的承包意向文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（7）不同承包意向人的承包意向文件相互混装；（8）承包意向人有下列情况任意一种：IP地址一致、MAC地址一致、电脑硬盘号一致；（9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（10）对发包文件提出的实质性要求(资质、人员、承诺函等)未响应的。承包意向文件未按发包文件要求编制的。（11）电子承包意向文件未按电子交易平台要求制作的（如电子交易平台填报的资质、人员、工期等信息与承包意向文件内不一致的）。（12）承包意向人递交两份以上内容不同的承包意向文件，未申明哪份有效的。（13）承包意向文件关键内容（如质量、工期、报价等）字迹模糊、错误、不一致、无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的；承包意向文件关键内容（如质量、工期、报价等）不符合发包公告要求的。（14）承包意向单位因自身原因导致无法成功解密的，或未在规定的截止时间前成功上传承包意向文件的单位；承包意向文件解密后无法正确读取的；承包意向文件无法导入成功的。（15）承包意向文件未按规定盖章、签字、装订的；（16）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款的；（17）依照法律、法规和规章的规定，应当否定其投标的；10.其他要求10.1承包意向人应承担其参加本发包活动自身所发生的一切费用。10.2发包人公示交易结果公告，公示期不少于2日。无异议投诉的，发包人与承包人应于中选通知书发出之日起30个工作日内，按照成交通知书、发包文件和承包人的承包意向文件签订建设工程监理合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。10.3履约保证金按不高于合同价2%缴存(不计利息)，缴纳方式参考相关法律法规执行。10.4工程预付款、进度款等支付参考《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建[2024]7号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》（浙政办发[2022]47号）等文件执行。10.5涉及施工过程中的价格调整参照《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于进一步加强衢州市建设工程计价要素动态管理的指导意见》（衢住建办〔2020〕37号）等文件规定执行。10.6承包人须严格按照（衢江区区委【2020】9号）文件要求，落实“六禁止、六不准”。并在发包合同签订时，一并签订建设工程廉政合同，着重明确相关行贿受贿等违法行为的惩罚条款。10.7承包人应根据无欠薪工作要求：合同签订后落实施工现场用工实名管理制度，足额缴纳农民工工资支付保证金，实行人工费用与其他工程款分账管理制度，农民工工资支付实行“双线”支付。参照《保障农民工工资支付条例》、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《关于印发衢州市建设工程绿色综合保险办法（试行）的通知》（衢住建〔2019〕135号）、《关于完善农民工工资保证金制度和专用账户管理的通知》（衢建管〔2020〕7号）等相关文件执行。10.8建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，最低保修期限为：按合同约定。（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。10.9承包意向人违反相关法律法规并给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。如有违反承包意向保证金不予退还或其他违法行为的，需补缴承包意向保证金，同时接受相关违法违规行为处罚。10.10承包人应根据衢州市监管办关于工程建设项目推动农民就业的指导意见，履约期间积极促进本地农民就业。发包人：衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社（盖章）联系人：周先生电话：13967032183交易代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司（盖章）联系人：邱先生电话：152057015672024年8月7日本项目图纸和工程量清单（内容由发包人提供）技术标准和要求（内容由发包人提供）合同范本【详见附件。】附表一：发包记录表（双随机法）（项目名称）标段发包记录表发包时间：年月日时分发包地点：（一）发包记录序号承包人拟派项目负责人承诺函计划工期质量目标随机赋予承包意向人顺序号码备注抽取次数抽取号码号码对应的预承包候选人资格审查是否通过理由理由理由理由123...让利区间让利区间随机抽取的让利率随机抽取的让利率（二）评审过程中的其他事项记录（三）出席评审会的单位和人员（附签到表）发包人代表：，记录人：，监标人：年月日附表二：成交通知书成交通知书（成交单位），：（发包单位名称）的（项目名称），，发包项目编号：，于年月日在（发包地点）双随机发包，经审核，现确定你单位为成交人。请于成交通知书发出后30天内到（地点）与发包人签订施工合同。成交让利率%发包造价万元成交造价万元（含XXXX）发包造价万元建筑面积/m²成交工期日历天质量目标符合国家相关验收合格标准发包工期日历天项目负责人资质等级工程范围为施工图纸及发包人提供的预算价范围内所有工程内容的施工。为施工图纸及发包人提供的预算价范围内所有工程内容的施工。为施工图纸及发包人提供的预算价范围内所有工程内容的施工。代理单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：代理机构（盖章）年月日代理单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：代理机构（盖章）年月日代理单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：代理机构（盖章）年月日代理单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：代理机构（盖章）年月日发包单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：发包单位（签章）年月日发包单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：发包单位（签章）年月日发包单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：发包单位（签章）年月日发包单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）：发包单位（签章）年月日备案部门：（盖章）年月日备案部门：（盖章）年月日备案部门：（盖章）年月日备案部门：（盖章）年月日附表三：建设工程廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，的项目法人（以下简称甲方）与施工单位，（以下简称乙方），特订立以下合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。（二）严格执行施工的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。（二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。第七条本合同作为，工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方单位：（盖章），乙方单位：（盖章）法定代表人或委托代表人：，法定代表人或委托代表人：地址：，地址：电话：，电话：年月日年月日附件一：承包意向文件格式工程承包意向文件项目名称：承包意向文件内容：承包意向人：（盖章）法定代表人：（盖章）日期：年月日附件二：法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：，年月，日经营期限：姓名：，性别：年龄：，职务：系（承包意向人单位名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证扫描件承包意向人：，（盖公章）日期：年月日附件三：授权委托书本授权委托书声明：我（姓名），（身份证号）系（承包意向人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名），（身份证号），联系方式：（供询标使用）为本公司的全权代表，以我公司的名义参加工程的发包交易、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。承包意向人：（单位公章）法定代表人（签字或盖章）：联系电话：年月日2.如果确定我方为承包商，监理服务期为从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。金]×（1-让利率）+预留金(单位：元，结果四舍五入保留二位小数)。并将严格按照合同约定，附件四：承诺函（双随机）致：，（发包人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）发包文件的全部内容，严格履行发包文件之所有规定，完全接受电子交易系统随机产生的成交让利率（以审定预算价为基数）作为我单位的成交让利率，即本次发包工程合同价=签约合同价=[审定预算价-预留金]×（1-让利率）+预留金(单位：元，结果四舍五入保留二位小数)。并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。2.如果确定我方为承包商，监理服务期为从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。3.如果我方成交，我方将按照交易公告规定，提交发包工程合同价2%的履约保证金。并在我方承诺工期内完成并移交全部工程。4．我方承诺在承包有效期内不修改、撤销承包意向文件。5．我方在此声明，所递交的承包意向文件及有关资料内容完整、真实和准确。企业资格：总监理工程师姓名：身份证号码：总监理工程师资格：承包意向人：，（盖公章）法定代表人：，（签字或盖章）年月日附件五：关于承包意向保证金和“六禁止六不准”的承诺书致：，（发包人名称）：一、我方参与（项目名称）发包活动，同意并遵守发包公告中关于承包意向保证金的相关条款，若违反文件中承包意向保证金不予退换等情形，我方自愿接受补缴承包意向保证金，同时自愿接受相关违法违规行为处罚。如已中选，同意发包人取消我公司中选资格的处理。二、我方严格落实《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》（衢江区区委【2020】9号）精神，承诺遵守“六禁止六不准”纪律规定，做到：1.不为列入禁止范围的村干部及其近亲属代理参与（项目名称）发包。2.若取得工程承包承建资格，不将其转包或分包给列入禁止范围的村干部及其近亲属承建；不向与工程建设有关的人员行贿，安排娱乐、旅游等活动。3.若违反以上承诺自愿承担一切因工程建设所支付和垫付的建设费用，并接受列入工程建设黑名单。承包意向人：，（盖公章）法定代表人：，（签字或盖章）年月日杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）招标公告（招标编号：H202408070022001）1.招标条件杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）经批准建设，建设资金来自上级补助及自筹，出资比例为/，招标人为衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社，委托代理机构为杭州建设工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目工程造价万元2.2建设地点：衢江区杜泽镇文林村2.3招标范围：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期的监理和配合工程竣工结算、审计的监理、服务工作等。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。2.4计划工期：2.5工程质量：3.投标人资格要求（一）投标人：3.1□√具备独立法人资格，具有交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质的□法人企业或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。3.2□具备有效的企业安全生产许可证，□企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有专职安全生产管理人员A类证书。3.3□√招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上发布的备案信息。3.4本次招标□接受/□√不接受联合体投标（二）拟派项目负责人：3.5□项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证，无在建工程。投标人及拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。3.□√招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求：拟派总监理工程师具备有效的国家注册监理工程师证书，注册专业公路工程。承包人及拟派总监理工程师无不良行为记录。。4.招投标方式公开招标。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含招标控制价、图纸）和补充（答疑、澄清）文件均以网上下载方式发放。5.2招标文件及相关资料下载网址：潜在投标人需登录广易招·浙江系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在广易招·浙江网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。5.3招标文件及相关资料下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。6.投标文件的递交投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-08-1209:00:00，逾期上传招标人不予受理。7.联系方式招标人：衢州市衢江区杜泽镇文招标代理机构：杭州建设工程造价咨林村股份经济合作社，询有限公司地址：/，地址：/联系人：吴先生，联系人：邱杨皓电话：13967032183，电话：15205701567邮箱：/，邮箱：/8.其他/2024年08月07日杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）交易公告我单位衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社定于2024年8月12日在衢州市衢江区杜泽镇公共资源交易中心会议室以公开发包方式确定杜泽镇文林桥（樟树底）改造项目监理（二次）工程的承包人。1.项目概况本工程建设地点位于衢江区杜泽镇。项目监理费审定预算价7.0926万元。服务期：本工程的监理服务期从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。质量要求符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。发包范围：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期的监理和配合工程竣工结算、审计的监理、服务工作等。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。发包方式：双随机发包。2.承包人资格要求（1)本次交易要求承包人须是具备独立法人资格，具有交通运输部核发的公路工程乙级及以上监理资质，浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上发布的备案信息。（2)拟派总监理工程师具备有效的国家注册监理工程师证书，注册专业公路工程。承包人及拟派总监理工程师无不良行为记录。（3)本次交易不接受联合体投标（承包）。发包工程不允许分包。（4)承包人不得存在下列情形之一：（4.1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（4.2）为与发包人存在利害关系可能影响发包公正性的法人、其他组织或者个人；（4.3）不同承包人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（4.4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（4.5）为本标段的代建人；（4.6）为本标段提供发包代理服务的；（4.7）与本标段的代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的；（4.8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（4.9）进入清算程序，或被宣告破产；（4.10）被依法暂停或取消承包资格的；（4.11）法律法规规定的其他情形。3.电子发包交易本项目实行不见面系统电子交易，采用不见面发包方式。3.1本次交易采用不见面电子交易的方式（人员无需到现场，可以登录广易招·浙江系统中的网上开标大厅查看开标情况），承包意向人在广易招·浙江系统进行资料下载，未办理企业信息入库的承包意向人请登录广易招·浙江（http://www.hlyzztb.com/）办理承包意向人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子发包，全部资料均采取电子化编制。3.2承包意向人的承包意向文件上传的截止时间为2024年8月12日09时00整，承包意向人无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登录广易招·浙江平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）。3.3发包人对承包人疑问统一在广易招·浙江电子交易平台（https://www.hlyzztb.com/）公开进行解答，如需修改发包文件内容的，应在承包意向文件上传截止时间前以发包补充文件的形式发出。承包人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载补充文件。无论是发包人根据需要主动对发包文件（含审定预算）进行必要的澄清，或是根据承包人的要求对发包文件做出澄清，发包人都将于承包截止时间2个工作日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距承包截止时间不足2个工作日的，则相应延长承包意向文件上传截止时间。3.4使用电子交易系统需要相关业务咨询的承包意向人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。温馨提醒：1、请承包意向人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登录；4.承包意向人信息入库各承包意向人登录广易招·浙江平台办理承包意向人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）4.1未办理企业信息入库的承包意向人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关承包意向信息后，一个工作日内会自动审核。4.2已办理企业信息入库的承包意向人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。4.3CA办理指南①中国联通衢州CA办理流程：承包意向人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。②天谷CA在线办理流程：在统一登录界面右侧点击平台使用帮助下方的“如何申领介质CA？”，根据《CA数字证书用户自主》手册在线申请办理。联系电话：400-087-8198。 ③浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧点击“如何申领浙江CA互认？”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。5.承包意向保证金5.1本项目承包意向保证金0.07万元整。缴纳方式：保证金采用承诺制。凡参与承包意向人，均视为同意发包文件中关于承包意向保证金的相关条款，若存在以下承包意向保证金不予退换等情形，同意向发包人补缴。（1）承包意向人在承包意向文件上传截止后撤销或修改其承包意向文件；（2）承包候选人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按发包文件要求提交履约保证金的；（3）经查实，承包意向人在发包确定过程中串通投标或弄虚作假的；（4）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（5）因恶意隐瞒等被投诉而取消承包资格的承包候选人；6.发包文件的获取承包意向人需登录广易招·浙江系统，选择承包意向项目后点击发包文件下载或在广易招·浙江网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。7.承包意向文件的组成与递交承包意向文件须按发包文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写承诺函，并按顺序编列。（1）承包意向文件封面（格式见附件一）（2）法定代表人身份证明书（格式见附件二）（3）授权委托书（无授权代表不用提供，格式见附件三）（4）营业执照（5）企业资质证书（6）承诺函（格式见附件四）（7）关于承包意向保证金和“六禁止六不准”的承诺书（格式见附件五）（8）总监理工程师提供有效的国家注册监理工程师证书承包意向文件递交的截止时间(承包意向截止时间、发包会议时间下同)为2024年8月12日9时00整，承包意向人无需到现场参与报价，只需在单位在广易招·浙江（https://www.hlyzztb.com/）上传承包意向文件，若逾期递交，发包人则不予受理。8.确定承包候选人本工程的让利区间:10%（含）～20.01%（不含），以审定预算价为基数。采用双随机法确定承包候选人，评定工作由发包人负责。增值税税金的计算方法：（一般计税法）。发包人将重新发包情形:（1）承包意向文件上传截止时间止，若承包意向人少于3个时。（2）发包承包过程中，因项目发生变更，现有发包资格条件与项目工程规模不符的。（3）发包人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应重新发包。8.1确定发包程序（1）随机确定预承包候选人；（2）资格审查；（3）推荐承包候选人；（4）随机抽取承包让利率；（5）出具评审报告。8.2随机确定预承包候选人8.2.1确定承包意向人顺序号由系统随机赋予承包意向人顺序号码。8.2.2确定预承包候选人根据顺序号范围由系统随机抽取1个号码，号码对应的承包意向人确定为预承包候选人。8.3资格审查预承包候选人存在第9条否决承包情形之一的，资格审查不予通过，否决其承包意向资格。预承包候选人被否决的，通过系统再次随机抽取，并对其进行资格审查，直至产生一个通过资格审查的预承包候选人。8.4承包文件的澄清、质询（1）发包人在不见面系统大厅要求承包人对承包文件进行澄清，承包人澄清回复时间不得超过通知发出后15分钟，逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，发包人有权否决其承包。承包人通讯不畅通，导致不能及时联系的视作为承包人不予回复或确认。（2）发包人对承包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求承包人进一步澄清、说明或补正，直至满足发包人的要求。（3）承包人拒不按照要求对承包文件进行澄清、说明或者补正的，发包人可以否决其承包。8.5推荐承包候选人发包人推荐通过资格审查的预承包候选人为承包候选人。8.6随机抽取承包让利率根据让利区间等有关约定，通过系统随机确定本工程的让利率A%，A保留小数点后两位，整数位、十分位及百分位由发包人通过系统随机抽取。8.7出具评审报告发包人出具评审报告。9.否决承包的情形承包意向人或其承包意向文件有下列情形之一的，其承包意向作否决其承包处理：（1）发包人（或代理机构）在规定的提交承包意向文件截止时间后，协助承包意向人撤换、涂改承包意向文件；（2）发包人（或代理机构）泄露承包意向人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）不同承包意向人的承包意向文件由同一单位（或个人）编制或提供承包咨询服务；（4）不同承包意向人委托同一人办理承包意向事宜的或不同承包意向人与同一承包意向人联合投标（承包）的；（5）不同承包意向人的承包意向文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；（6）不同承包意向人的承包意向文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（7）不同承包意向人的承包意向文件相互混装；（8）承包意向人有下列情况任意一种：IP地址一致、MAC地址一致、电脑硬盘号一致；（9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（10）对发包文件提出的实质性要求(资质、人员、承诺函等)未响应的。承包意向文件未按发包文件要求编制的。（11）电子承包意向文件未按电子交易平台要求制作的（如电子交易平台填报的资质、人员、工期等信息与承包意向文件内不一致的）。（12）承包意向人递交两份以上内容不同的承包意向文件，未申明哪份有效的。（13）承包意向文件关键内容（如质量、工期、报价等）字迹模糊、错误、不一致、无法辨认的，文字表示的报价金额有漏字或错字的；承包意向文件关键内容（如质量、工期、报价等）不符合发包公告要求的。（14）承包意向单位因自身原因导致无法成功解密的，或未在规定的截止时间前成功上传承包意向文件的单位；承包意向文件解密后无法正确读取的；承包意向文件无法导入成功的。（15）承包意向文件未按规定盖章、签字、装订的；（16）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款的；（17）依照法律、法规和规章的规定，应当否定其投标的；10.其他要求10.1承包意向人应承担其参加本发包活动自身所发生的一切费用。10.2发包人公示交易结果公告，公示期不少于2日。无异议投诉的，发包人与承包人应于中选通知书发出之日起30个工作日内，按照成交通知书、发包文件和承包人的承包意向文件签订建设工程监理合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。10.3履约保证金按不高于合同价2%缴存(不计利息)，缴纳方式参考相关法律法规执行。10.4工程预付款、进度款等支付参考《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用助推建筑业做优做强的指导意见》（浙建建[2024]7号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》（浙政办发[2022]47号）等文件执行。10.5涉及施工过程中的价格调整参照《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《关于进一步加强衢州市建设工程计价要素动态管理的指导意见》（衢住建办〔2020〕37号）等文件规定执行。10.6承包人须严格按照（衢江区区委【2020】9号）文件要求，落实“六禁止、六不准”。并在发包合同签订时，一并签订建设工程廉政合同，着重明确相关行贿受贿等违法行为的惩罚条款。10.7承包人应根据无欠薪工作要求：合同签订后落实施工现场用工实名管理制度，足额缴纳农民工工资支付保证金，实行人工费用与其他工程款分账管理制度，农民工工资支付实行“双线”支付。参照《保障农民工工资支付条例》、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《关于印发衢州市建设工程绿色综合保险办法（试行）的通知》（衢住建〔2019〕135号）、《关于完善农民工工资保证金制度和专用账户管理的通知》（衢建管〔2020〕7号）等相关文件执行。10.8建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算，最低保修期限为：按合同约定。（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。10.9承包意向人违反相关法律法规并给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。如有违反承包意向保证金不予退还或其他违法行为的，需补缴承包意向保证金，同时接受相关违法违规行为处罚。10.10承包人应根据衢州市监管办关于工程建设项目推动农民就业的指导意见，履约期间积极促进本地农民就业。发包人：衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社（盖章）联系人：周先生电话：13967032183交易代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司（盖章）联系人：邱先生电话：152057015672024年8月7日本项目图纸和工程量清单（内容由发包人提供）技术标准和要求（内容由发包人提供）合同范本【详见附件。】附表一：发包记录表（双随机法）（项目名称）标段发包记录表发包时间：年月日时分发包地点：（一）发包记录序号承包人拟派项目负责人承诺函计划工期质量目 标随机赋予承包意向人顺序号码备注抽取次数抽取号码号码对应的预承包候选人资格审查是否通过理由123...让利区间随机抽取的让利率（二）评审过程中的其他事项记录（三）出席评审会的单位和人员（附签到表）发包人代表：记录人：监标人：年月日附表二：成交通知书成交通知书（成交单位）：（发包单位名称）的（项目名称），发包项目编号：，于年月日在（发包地点）双随机发包，经审核，现确定你单位为成交人。请于成交通知书发出后30天内到（地点）与发包人签订施工合同。成交让利率%发包造价万元成交造价万元（含XXXX）发包造价万元建筑面积/m²成交工期日历天质量目标符合国家相关验收合格标准发包工期日历天项目负责人资质等级工程范围为施工图纸及发包人提供的预算价范围内所有工程内容的施工。代理单位意见：法定代表人或其授权委托人（签章）： 代理机构 （盖章） 年 月 日发包单位意见：法定代表人 或其授权委托人（签章）： 发包单位（签章） 年 月 日 备案部门： （盖章） 年 月 日附表三：建设工程廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。第1条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。（二）严格执行施工的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第2条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。（二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。第七条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日附件一：承包意向文件格式工程承包意向文件项目名称：承包意向文件内容：承包意向人：（盖章）法定代表人：（盖章）日期：年月日附件二：法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（承包意向人单位名称）的法定代表人。特此证明。 法定代表人身份证扫描件承包意向人：（盖公章）日期：年月日附件三：授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）（身份证号）系（承包意向人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）（身份证号），联系方式：（供询标使用）为本公司的全权代表，以我公司的名义参加工程的发包交易、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。承包意向人：（单位公章）法定代表人（签字或盖章）：联系电话：年月日附件四：承诺函（双随机）致：（发包人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）发包文件的全部内容，严格履行发包文件之所有规定，完全接受电子交易系统随机产生的成交让利率（以审定预算价为基数）作为我单位的成交让利率，即本次发包工程合同价=签约合同价=[审定预算价-预留金]×（1-让利率）+预留金(单位：元，结果四舍五入保留二位小数)。并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。2.如果确定我方为承包商，监理服务期为从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。3.如果我方成交，我方将按照交易公告规定，提交发包工程合同价2%的履约保证金。并在我方承诺工期内完成并移交全部工程。4．我方承诺在承包有效期内不修改、撤销承包意向文件。5．我方在此声明，所递交的承包意向文件及有关资料内容完整、真实和准确。企业资格：总监理工程师姓名：身份证号码：总监理工程师资格：承包意向人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日附件五：关于承包意向保证金和“六禁止六不准”的承诺书致：（发包人名称）：1、我方参与（项目名称）发包活动，同意并遵守发包公告中关于承包意向保证金的相关条款，若违反文件中承包意向保证金不予退换等情形，我方自愿接受补缴承包意向保证金，同时自愿接受相关违法违规行为处罚。如已中选，同意发包人取消我公司中选资格的处理。二、我方严格落实《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》（衢江区区委【2020】9号）精神，承诺遵守“六禁止六不准”纪律规定，做到：1.不为列入禁止范围的村干部及其近亲属代理参与（项目名称）发包。2.若取得工程承包承建资格，不将其转包或分包给列入禁止范围的村干部及其近亲属承建；不向与工程建设有关的人员行贿，安排娱乐、旅游等活动。3.若违反以上承诺自愿承担一切因工程建设所支付和垫付的建设费用，并接受列入工程建设黑名单。承包意向人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）年月日第四章合同条款及格式本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）第一部分协议书第二部分通用条件（略）第三部分专用条件第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地址：衢江区杜泽镇。3、工程内容：等工作（具体详见招标人提供的工程量清单及施工图纸）。4、服务期：本工程的监理服务期从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。5、监理范围：招标人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更项目内容的施工阶段全过程监理及缺陷责任期内监理。6、服务阶段要求：施工阶段监理、缺陷责任期相关服务。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书；3.投标文件（适用于招标工程)或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、人员配置总监理工程师姓名：；身份证号码：；注册证书编号:；后附监理人员配备表。五、签约酬金1.签约酬金（大写）：（¥，含税）。六、期限1.监理期限：本工程的监理服务期从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收及缺陷责任期结束为止，竣工验收至缺陷责任期满为2年。实行全过程施工监理，即监理工作从签订《建设工程委托监理合同》之日起到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。2.相关服务期限：/。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。委托人：（盖章），监理人：（盖章）地址：，地址：邮政编码：，邮政编码：法定代表人：（签字或盖章），法定代表人：（签字或盖章）开户银行：，开户银行：账号：，账号：电话：，电话：传真：，传真：第二部分通用条件【具体按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）的通用条件执行】第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：同通用条件。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：招标人提供的设计文件图纸全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更及新增部分项目内容的施工阶段全过程监理及缺陷责任期内的监理。2.1.2监理工作内容包括：（1）√质量控制；（2）√进度控制；（3）√造价控制；（4）√合同管理；（5）√浙江省《建设工程监理工作标准》中规定的施工安全监理工作。（6）受委托人委托，配合开展项目建设管理工作、提供质量缺陷责任期内的监理服务。主要控制设计、工程质量、进度、安全和投资(进度款支付审核、工程变更审核、结算审核等)、合同管理以及协调有关参建单位的关系；督促承建单位履行维保义务。具体工作内容为：（7)按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《浙江省建设工程监理工作标准》（DB33∕T1104-2014）开展监理工作；（8）总监理工程师必须是国家注册监理工程师（具备公路工程），具有丰富现场管理经验、身体健康，必须进驻工程现场办公，不得兼任其它项目总监。（9）协助委托人做好开工前的各项准备工作，办理开工手续；（10）协助委托人进行工程施工招标工作，做好承建单位考察、招标答疑、评标、询标等工作；（11）协助委托人做好设计图会审并提出书面建议。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；（12）审核承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；（13）督促、检查承建单位严格执行国家现行工程技术标准、规范和工程建设强制性标准，规范履行施工承包合同；（14）审核承建单位的材料、构配件的数量、质量及价格。涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样制度，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件不得用于本工程建设；（15）根据委托人要求，按时提供工程月度形象进度、月度工程量（货币形式）统计报表及下月度形象计划安排和下月度工程用款计划；按时提供监理月报；（16）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；（17）检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量；负责督促、落实相关整改、复查工作；（18）按合同及有关文件规定，及时签署监理意见；工程施工月度付款凭证、工程变更、工程结算及时上报委托人审核；（19）配备必要的检测（试验）、检查设备及交通工具，保障正常开展日常监理工作；（20）严格执行监理旁站制度。隐蔽工程隐蔽前，应对隐蔽工程进行验收、拍照留档，在检查合格的基础上，通知委托人参加重要或关键部位的隐蔽工程验收；（21）组织、参加各类检查、验收，提出工程质量等级意见；协助委托人审查工程结算；（22）按时提供完整的监理资料；（23）负责检查质量缺陷责任期阶段的工程状况，督促承建单位回访和履行维保义务直至达到规定的质量标准；（24）出现索赔争议时，依据合同和有关法律、法规，提供监理意见；（25）完成监理规范要求的其他工作内容。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：国家关于工程建设的政策、法规；政府批准的计划、施工图；工程承包合同。衢州市确保建筑工程质量的若干确定。2.2.2相关服务依据包括：/。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：详见专用条件中9、补充条款。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：凡涉及到工期、工程计量、工程造价及工程变更的内容，监理人应在其职责范围内确认的基础上得到委托人的书面认可，任何经监理确认但最终未得到委托人确认的，都视为无效，且给委托人所造成的损失由监理人承担。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向监理人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求施工人调换其人员的限制条件：应事先书面征得项目业主同意。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：序号报告的种类时间份数1监理规划第一次工地会议7天前22监理实施细则单项工程开工7天前23监理月报（应包含进度、质量、安全、造价、合同履行情况；主要材料设备进场验收、见证取样、设计变更、经济签证等记录）次月5日前24专项报告收到批示或会后3天内25会议纪要或会议记录（含会议签到记录）会后3天内12.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：归委托人所有。监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：。3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：。3.6答复委托人同意在5天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1、监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。监理人的赔偿责任：监理人违反监理合同的规定，或因其职员失职、渎职，并因此造成业主的经济损失，应视其所承担责任的比例向业主赔偿。监理人的累计赔偿限额：监理人的累计赔偿限额为监理合同金额（不含税），当达到此限额的50%时，业主有权单方面终止监理合同，并没收监理人的履约保证金，结清相应服务期监理服务费。4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.3监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。5.3支付酬金正常工作酬金的支付：（1）工程量完成80%时，支付合同价款的50%；（2）待工程竣工验收合格后支付至合同价款的100%；备注：付款前监理人提供增值税普通发票，并在发票备注栏注明项目名称及地址。由于监理人不按规定时间提供发票或提供的发票不符合税法规定，委托人不承担逾期支付的违约金。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：双方单位盖章和双方法定代表人或其授权的代理人签字后生效。6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：（1）提请衢州仲裁委员会进行仲裁。（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。由于一方违约行为导致诉讼的，违约方应当承担守约方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、公证费等。8.其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为/%。8.6保密委托人申明的保密事项和期限：按有关规定。监理人申明的保密事项和期限：按有关规定。第三方申明的保密事项和期限：按有关规定。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按有关规定。9.补充条款9.1保证金：通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函；银行保函必须由设在衢州的分支机构出具，保险公司保函必须由设在衢州的分支机构出具；保函期限至中标工程竣工验收完成之日止，且不得少于中标项目的合同期限，如保函已失效，但中标工程未完成竣工验收，中标人须及时办理续保，逾期将按本合同专用条件执行；办理正式保函前，保函格式必须经委托人审核，委托人同意后方可办理，否则委托人将不予接收。履约担保的金额：按暂定合同总价的2%提交履约保证金，即元（不计利息，相关费用由承包人承担）；履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入招标人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执行。履约担保的退还：所有工程竣工验收合格并按委托人要求提交竣工资料后的一个月内退还履约担保，如有违约则扣除相应违约金后，余额无息退还履约担保分质量、工期、监理班子到位率、安全、廉政五部分，所占比例：质量30%、工期20%、卵石通料监管专用履约保证金10%、项目班子到位率20%、安全19%、廉政1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。未按要求按时缴纳履约保证金或履约保函的，按下述条款处罚：（1）逾期10个日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的万分之五收缴违约金；（2）逾期超过10个日历天且在20日历天（含）以内的，每天按应缴纳金额的千分之一收缴违约金，且将违约情况列入履约考核；（3）逾期超过20个日历天以上仍未缴纳的，委托人有权将其列入不良行为提请行业管理部门通报，并有权解除合同。（4）逾期缴纳的须将履约保证金和违约金足额缴纳后，方可支付工程款，委托人有权从工程款中直接扣除逾期违约金。实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，监理人应办当理续保，或者缴纳相当的现金履约保证金，保函续保或提交相当的现金履约保证金须在保函失效日后20个日历天内办理完毕，超过20个日历天的，每天按应缴金额的万分之五缴纳违约金，从保函失效之日起算。剩下的工程款不予支付，直至违约金缴清为止，委托人有权从工程款中直接扣除逾期违约金。9.2质量：在工程初验时，监理人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。9.3工期：工程不能按期完工的，如属监理人未尽责的，每延迟一天扣2%工期履约保证金。9.4卵石通料监管：监理人应积极配合建设单位，对施工过程中卵石通料的开挖、运输、清点等工作进行监督管理。监理人及其工作人员若未履行监管义务，对施工单位徇私舞弊的，委托人有权扣除相应履约保证金，给委托人造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，委托人有权解除合同。9.5安全：发生一般及以上等级安全事故的，扣除全部安全履约保证金。9.6监理班子：监理部组成人员须按投标时配备，所有人员均应持证上岗，并且社保必须缴纳在监理人所在单位。签订合同之前，中标单位应向委托人提供项目监理部人员到位承诺书，此承诺书中的人员未经委托人同意不得随意更改。（具体要求详见招标公告）9.7施工过程中，监理班子人员必须到委托人指定的签到地点签到。监理人必须按投标文件中的人员名单组织人员到位，不得擅自更换监理人员。如遇特殊情况需更换人员时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人的有关书面材料，在征得委托人书面同意后并报主管部门备案，且总监不得更换，拟换人资质等级应满足招标要求，其他监理班子人员更换率不得超过30%（特殊原因除外），否则视为监理人违约，扣除全部监理班子到位履约保证金，并且委托人也可单方面终止合同，由此造成的一切直接和间接损失由监理人承担；总监理工程师到工作日位率不少于80%，其他现场管理人员工作日位率不少于90%，总监理工程师每缺勤半天扣1000元，其他人员每缺勤半天扣500元。考勤时间：项目总监必须至项目竣工综合验收结束；各专项监理人员在各专项工程结束后止。其余事项按《监理单位履约考核细则》、《建设单位施工现场管理人员考勤管理办法》执行。9.8廉政保证金：工程竣工验收合格后，监理人及其工作人员若曾有违反廉政合同条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金不予退还；监理人及其工作人员无违反本合同条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金本金额返还。9.9履约保证金在所监理工程竣工验收合格并备案、竣工资料移交衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社后一个月内扣除违约金（如有）后，无息退还。其中质量履约保证金应在合同质量目标完成后一个月内退还。上述履约保证金在支付违约金不足时，可以相互调剂支配或从监理费中扣除。9.10总监和专业监理工程师在本项目综合验收结束并完成备案前不得承接其他监理业务。9.11监理人必须做好投资控制工作并对工程结算进行初审，如由于监理原因或监理投资审核不到位，造成投资浪费或不合理签证、设计变更等情况，根据造成后果的大小，委托人给予相应处罚，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。在工程结算初审过程中，监理单位应认真审核施工单位上报结算价款的真实性和准确性，因监理单位原因经监理单位初审造价金额和最终审定结算金额超出3%以上时，按照超出部分的结算金额的3%，扣除监理费用。即扣除费用金额计算式为：（监理初审结算造价-审定结算造价*1.03）*3%。严禁监理单位在设计变更及签证意见上出现“情况属实”或类似意见，否则，每认定一次，在结算款中扣罚500元/次。9.12对于监理确认的内容，如委托人发现与事实不符，有权不予认可，并责令改正。9.13监理人应接受《监理单位履约考核细则》等建设单位规章制度的考核管理。9.14人脸识别考核设备由委托人交给监理人保管、使用，并负责对施工单位及自身到位率的考核，由于监理人自身保管不当造成仪器及信息的损坏、丢失均由监理人承担相应责任。9.15监理人应遵守并督促施工单位遵守委托人制定的各项工程管理制度。9.16监理人应按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）履行监理单位职责。9.17监理人应提供《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》。9.18以上所述违约金扣罚实行“即罚即交”的原则进行。附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：A-2设计阶段：A-3保修阶段：A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员2.辅助工作人员3.其他人员B-2委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1.办公用房2.生活用房3.试验用房4.样品用房用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件2.工程勘察文件3.工程设计及施工图纸4.工程承包合同及其他相关合同5.施工许可文件6.其他文件B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1.通讯设备2.办公设备3.交通工具4.检测和试验设备履约担保（委托人名称）：鉴于（委托人名称），，（以下简称“委托人”）与（监理人名称），（以下称“监理人”）于年月日就（项目名称）及有关事项协商一致共同签订《项目监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥元）。2.担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至中标工程竣工验收完成之日止，但最迟不得晚于年月日（或本保函自开立之日起生效，有效期至年月日）。3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日历天内无条件支付。4.你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请委托人所在地有管辖权的人民法院裁判解决。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：为防止保函失效未及时续保或补缴履约保证金而发生违约的情况，监理人在办理保函时，保函有效期可在合同工期的基础上延长3个月，请自行综合考虑。监理单位履约考核细则一、考核对象建设监理单位。二、考核主体根据监理合同（包括招标文件、投标文件等合同组成部分）、监理大纲和实施细则，对项目监理单位履约情况进行考核管理，具体由工程科负责实施。三、考核内容（一）监理单位人员到位和设备配备情况。主要考核监理人员是否按合同约定到位，有无缺岗、漏岗、人证不符等问题，更换、调整监理部成员是否取得相关部门同意。是否按投标文件承诺对工程监理部配备相应的检验、检测设备。（二）质量控制情况。1、工程勘察阶段：主要考核监理单位有无按规定对勘察工作计划进行审查。有无对勘察单位的勘察纲要是否符合合同规定、能否实现合同要求等方面进行审查。有无对勘察单位人员、设备是否按计划进场以及实际勘察速度进行有效监督，实际勘察进度与计划勘察进度有偏差时，有无及时通知勘察单位调整勘察进度。有无依据勘察纲要对实施勘察工作的质量进行有效监督。有无按规定对勘察报告的完整性、合理性、可靠性和实用性，以及对设计施工要求的满足程度进行审查。2、工程施工阶段：主要考核监理人员有无按规定对进场原材料及设备进行复验。有无按规定巡视、旁站、平行检验、验收和取样复检，签证记录是否真实、全面。是否按规定对重要分项施工方案进行审核，项目监理部批准采用的施工工艺和方法是否正确、合理。（三）安全控制情况。主要考核监理单位有无按规定对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，有无要求施工单位整改；情况严重的，有无要求施工单位暂时停止施工，并是否及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位有无及时向建设行政主管部门报告。（四）进度控制情况。主要考核项目监理部是否对施工进度计划进行认真审查，是否按合同约定做好进度计划控制，如遇工期滞后情况，是否对进度滞后原因进行分析并提出合理建议，是否及时向业主反映。是否对施工单位人员、材料、施工机械进场情况进行有效管理与控制。（五）投资控制情况。复检施工单位所报签证及变更控制情况，考核监理人员是否严格遵守工程变更签证纪律、有无提出合理化建议而节约投资。（六）监理单位工作报告及资料管理情况。主要考核监理单位所提供的报告是否及时、真实、全面、具体。监理日志和有关监理资料是否及时、准确、完整、真实。（七）监理单位廉洁自律情况。主要考核监理单位有无“吃、拿、卡、要”，特别是与施工单位串通偷工减料、欺骗业主等问题。四、考核方式监理工作考核采取日常考核、季度考核和项目竣工验收后综合评定相结合的方式进行。项目实施过程中，由建设单位填制《工程监理单位履约考核量化指标表》分别对日常和季度考核情况进行打分，作为实施处罚的依据。项目竣工验收后的综合评定根据日常考核和季度考核结果，进行综合评定（项目竣工验收后综合评定分数=日常考核得分×60%＋季度考核平均分×40%）。五、考核指标监理工作考核按工程监理合同为单位，量化计分，原始基准分为100分，根据以下量化指标扣分，下不保底。（一）监理单位人员到位和设备配备情况1、项目总监不按规定巡视工作的，每次扣2分；2、监理单位在中标后，将工程监理投标文件中载明的总监、各专业监理工程师执业注册资格证件复印件报送建设单位工程科备案，监理人员人证不符的，每人每次扣1分；3、项目总监理工程师原则上不允许更换，无故更换项目总监理工程师或未在规定期限内（提前七天）将拟调换、增加、减少的其它监理人员相关资料报送建设单位工程科审核的，每人每次扣1分；4、缺勤、脱岗的，每人每次扣0.5分；5、未按投标文件承诺为工程监理部配备相应的检验、检测设备的，每少一件，扣1分。（二）质量控制情况1、工程勘察阶段：⑴未按规定对勘察单位相关质资、人员配备、专业技术人员从业资格等情况进行审查的,扣1分；⑵未对勘察单位的勘察纲要是否符合合同规定、能否实现合同要求等方面进行审查，即未对其方案的合理性、手段有效性、设备的适用性、试验的必要性、进度的时间性进行审核的,扣1分；⑶未对勘察单位人员、设备是否按计划进场或未对实际勘察速度进行有效监督以及实际勘察进度与计划勘察进度有偏差时，未及时通知勘察单位调整勘察进度的,扣1分；⑷未依据勘察纲要对勘察项目是否完整；勘察点线有无偏、错、漏；钻探深度、取样位置及样品保护是否得当；试验条件是否具备，试验项目是否齐全，试验操作是否规范等实施勘察工作的质量进行有效监督的,每项扣0.5分；⑸未按规定对勘察报告的完整性、合理性、可靠性和实用性，以及对设计施工要求的满足程度进行审查的,扣1分。2、工程施工阶段：⑴质监站、建设单位工程科抽查原材料不合格的,每项每次扣5分；⑵建筑物主要部位混凝土试块强度不合格的，每件扣3分，实物回弹检查不合格，每件扣5分，经鉴定须加固处理的扣10分；⑶图纸审查不仔细，不按规定巡视或平行检验，影响工程进度或造成返工的，每次扣5分；⑷标高及几何尺寸、保护层厚度不合格的，每次扣3分，结构层厚度不合格的，每次扣5分；⑸未审核重要分项施工方案或批准采用不正确的施工工艺和方法的，发现一次扣3分；⑹隐蔽工程隐蔽前未验收或关键部位、关键工序无监理人员旁站的，发现一次扣2分；⑺不按规定对进场材料、设备等验收和办理复检手续的，每次扣1分；⑻施工单位偷工减料监理人员未及时发现或未制止的，每次扣5分。（三）安全控制情况1、监理单位未按规定对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查的，扣1分；2、监理单位在实施监理过程中未及时发现存在的安全隐患或发现存在安全事故隐患，未及时要求施工单位整改的，发现一次扣4分；3、监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患，未及时要求施工单位暂时停止施工的，扣2分，未及时向建设单位报告的，扣1分；4、施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位未及时向有关主管部门报告的，扣1分。（四）进度控制情况1、施工单位未完成月度计划的，每次扣1分；2、未认真审查施工进度计划，分析进度滞后原因并提出合理建议，扣2分；3、对施工单位人员、机械控制不力，记录与现场不符，少机械一台（套）扣1分，少5人次扣1分，影响施工的扣2分；4、督促材料不及时，出现停工待料或其它因监理原因造成窝工的，每处扣1分；5、图纸审核不仔细，现场核对不及时，造成返工（含半成品）或等待图纸变更的，一次扣3分。（五）投资控制情况1、因监理人员失职造成不必要投资追加的，每2万元扣1分；2、工作中存在推卸责任的行为，对变更联系单审核、工程进度款审核、工程决算审核等把关不严的，每次扣2分；3、因监理人员提供虚假签证造成投资追加的，每1万元扣1分（同时，责令监理单位更换相应监理人员），情节严重涉嫌违法的，移交相关部门处理。（六）监理单位工作报告及资料管理情况1、未按时、按要求填报总监及监理机构主要成员名单、监理规划的，扣1分；2、未按时填报监理月报或监理专题报告，每次扣1分；3、监理日志和有关监理资料未达到及时、准确、完整、真实要求的，每次扣1分；4、对拨款控制不严，提供拨款依据有缺项的，每处扣1分；5、提供拨款依据不真实的，每次扣2分；（七）廉洁自律情况1、有向施工单位“吃、拿、卡、要”行为的，每次扣3分（同时，责令监理单位更换相应监理人员）；2、存在与施工单位恶意串通欺骗业主的，每次扣5分（同时，责令监理单位更换相应监理人员）。（八）其它情况监理单位在实施监理过程中，同一问题发现两次及以上，尚未整改到位的，加倍扣分。六、处罚办法（一）监理单位单个项目在季度履约考核获85分以上（含85分）的，合同履约保证金不予扣减。（二）监理单位单个项目在季度履约考核分值小于85分（不含85分）的，以100分为基准，每减少1分，按每分1000元人民币的标准从合同履约保证金中扣减，不足部分从工程款中扣除。监理单位履约考核评价表表1：项目名称：监理单位：，考核日期：年月日类别类别内容情况说明扣分考核得分监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）1、项目总监不按规定巡视工作的，每次扣2分。监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）2、人、证（监理人员人、证不符），每次扣1分。监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）3、人员变更未按规定报审的，每次扣1分。监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）4、缺勤或脱岗的，每次扣1分。监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）5、未按投标文件承诺为工程监理部配备相应的检验、检测设备的，每少一件，扣0.5分。监理人员在位情况（12分）监理人员在位情况（12分）6、需按委托人要求配备相应的监理人员，监理人员未按委托人要求到位且拒不整改的，考核不合格。质量监理情况（41分）工程勘察阶段（6分）1、未按规定对勘察单位相关质资、人员配备、专业技术人员从业资格等情况进行审查的，扣1分。质量监理情况（41分）工程勘察阶段（6分）2、未对勘察单位的勘察纲要是否符合合同规定、能否实现合同要求等方面进行审查，即未对其方案的合理性、手段有效性、设备的适用性、试验的必要性、进度的时间性进行审核的，扣1分。质量监理情况（41分）工程勘察阶段（6分）3、未对勘察单位人员、设备是否按计划进场或未对实际勘察速度进行有效监督以及实际勘察进度与计划勘察进度有偏差时，未及时通知勘察单位调整勘察进度的，扣1分。质量监理情况（41分）工程勘察阶段（6分）4、未依据勘察纲要对勘察项目是否完全；勘察点线有无偏、错、漏；钻探深度、取样位置及样品保护是否得当；试验条件是否具备，试验项目是否齐全，试验操作是否规范等实施勘察工作的质量进行有效监督的，每项扣0.5分。质量监理情况（41分）工程勘察阶段（6分）5、未按规定对勘察报告的完整性、合理性、可靠性和实用性，以及对设计施工要求的满足程度进行审查的，扣1分。质量监理情况（41分）工程施工阶段（35分）1、质监站、建设单位工程科抽查原材料不合格每处每次扣3分。质量监理情况（41分）工程施工阶段（35分）2、建筑物主要部位混凝土试块强度不合格，每件扣3分，实物回弹检查不合格，每件扣5分，鉴定须加固处理的扣10分。质量监理情况（41分）工程施工阶段（35分）3、图纸审查不仔细，不按规定巡视或平行检验，影响工程进度或造成返工的，每次扣5分。质量监理情况（41分）工程施工阶段（35分）4、标高及几何尺寸、保护层厚度不合格每次扣3分，结构层厚度不合格每次扣5分。5、未审核重要分项施工方案或批准采用不正确的施工工艺和方法，发现一次扣3分。6、隐蔽工程隐蔽前未验收或关键部位、关键工序无监理人员旁站的，发现一次扣2分。7、不按规定对进场材料、设备等验收和办理复检手续，每次扣1分。8、施工单位偷工减料监理人员未及时发现或未制止，每次扣5分。9、所监理的项目发生一般及以上质量事故的，考核不合格。安全控制情况（7分）1、监理单位未按规定对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查的，扣1分。安全控制情况（7分）2、监理单位在实施监理过程中未及时发现存在的安全隐患或发现存在安全事故隐患，未及时要求施工单位整改的，扣4分。安全控制情况（7分）3、监理单位在实施监理过程中，发现存在严重安全事故隐患，未及时要求施工单位暂时停止施工的，扣1分，未及时向建设单位报告的，扣1分。安全控制情况（7分）4、施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位未及时向有关主管部门报告的，扣1分。安全控制情况（7分）5、所监理的项目发生一般及以上安全事故的，考核不合格。进度监理情况(21分）进度监理情况(21分）1、施工单位未完成月度计划，每次扣2分。进度监理情况(21分）进度监理情况(21分）2、未认真审查施工进度计划，分析进度滞后原因并提出合理建议，扣2分。进度监理情况(21分）进度监理情况(21分）3、对施工单位人员、机械控制不力，记录与现场不符，少机械一台（套）扣1分，少5人次扣1分，影响施工的扣2分。进度监理情况(21分）进度监理情况(21分）4、督促材料不及时，出现停工待料或其它因监理原因造成窝工的，每处扣1分。进度监理情况(21分）进度监理情况(21分）5、图纸审核不仔细，现场核对不及时，造成返工（含半成品）或等待图纸变更的，一次扣3分。投资控制情况（5分）投资控制情况（5分）1、因监理人员失职，造成了不必要的投资追加，每2万元扣1分。投资控制情况（5分）投资控制情况（5分）2、对变更联系单审核、工程进度款审核、工程决算审核等把关不严，推卸责任的，每次扣2分。投资控制情况（5分）投资控制情况（5分）3、因监理人员提供虚假签证造成投资追加的，每1万元扣1分。1、未按时、按要求填报总监及监理机构主要成员名单、监理规划扣1分。2、未按时提报监理月报，每次扣1分。资料管理与工作3、监理日志和有关监理资料未达到及时、准确、完整、真实要求的，每次扣1分。报告情况4、对拨款控制不严，提供拨款依据有缺项的，每处扣1分。（9分）5、提供拨款依据不真实的，每次扣1分。6、监理人提供的监理备案资料不完整、弄虚作假或不配合委托人工作等原因造成时间延误，考核不合格。廉洁自律情况（5分）1、有向施工单位“吃、拿、卡、要”行为的，每次扣2.5分。廉洁自律情况（5分）2、监理人违反廉政建设规定，被查实的，考核不合格。其它情况1、监理单位在实施监理过程中，同一问题发现两次及以上，尚未整改到位的，加倍扣分。其它情况2、因工程计量、结算审核及其它与施工单位串通、提供虚假资料欺骗业主或因监理单位原因，审核过程中出现重大失误的，考核不合格。其它情况3、不履行监理义务，对委托人发出的合理指令拒不落实的（以委托人书面发函为准），考核不合格。其它情况4、其他合同履约关于质量、进度、投资、安全文明、人员到位等内容，委托人认为存在性质恶劣行为的，考核不合格。总扣分：总扣分：总扣分：总扣分：总扣分：考核总得分：考核总得分：考核总得分：考核总得分：考核总得分：业务部室经办人签字：部室负责人签字：业务部室经办人签字：部室负责人签字：业务部室经办人签字：部室负责人签字：业务部室经办人签字：部室负责人签字：业务部室经办人签字：部室负责人签字：注：1、委托人将对该项目进行评价考核，考核不合格的按前述履约考核细则扣除履约保证金。2、单个项目考核由该项目的具体业务部室经办人和负责人考核。3、本办法由衢州市衢江区杜泽镇文林村股份经济合作社负责解释和修订，公司保留后续对本办法补充、修改的权利，后续如有补充、修改，则按照最新的考核办法执行。未尽事宜按国家有关法律法规和公司的相关规定执行。表2：监理单位履约考核综合评定表工程名称：，日期：考核类别考核类别考核类别得分情况得分情况得分情况得分情况备注月度考核年度月度月度得分平均分折算分数综合得分备注月度考核20月度月度考核20月度月度考核20月度月度考核20月度日常考核日常考核日常考核综合评定综合评定综合评定项目联系人：工程科负责人：建设单位（章）：项目负责人：第五章监理服务标准、要求和设计文件一、建设监理规范1、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）2、浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）二、施工技术规范本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。三、设计文件四、其他
投标 / 标书制作要点（原创）
本文林桥改造项目监理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
