整治工程招标公告（玉环市清港镇人民政府2024）
关于玉环市九眼塘河整治工程（一期）的招标公告
开标倒计时
天 小时 分钟
关于玉环市九眼塘河整治工程（一期）的招标公告
关于玉环市九眼塘河整治工程（一期）的招标公告
（招标编号：A3310211100000733001） 招标项目所在地区：浙江省/台州市/玉环市
一、招标条件
本招标项目玉环市九眼塘河整治工程（一期）（A3310211100000733001）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为拨款，招标人为玉环市清港镇人民政府。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。
二、项目概况和招标范围
1、项目概况：本工程位于清港镇苔山村，河岸整治范围从苔山桥至下游苔山闸附近，河段全长1005m，本次护岸设计断面型式如下: 左岸0+000.0～0+331.5段采用9m长D600高压旋喷桩支护+草皮护坡；0+331.5～0+421.5段灌注桩已建，0+421.3～0+527.0段采用25m长C30钢筋砼灌注桩+草皮护坡；0+538.0～1+005.0段采用6m长梢径300px松木桩(密打)，上面采用斜坡连接，坡面采用三维植被网+草皮护坡。 右岸桩号0+000～0+270.6段和0+360.6～0+527.0段采用C25砼灌砌块石挡墙护砌，挡墙顶部采用500px厚C25砼压顶，宽度为0.8m，挡墙基础采用1000px厚C25砼底板+1250px厚石渣垫层，底部采用9m长D600高压旋喷桩，矩形布置，间距为1.0m，靠河岸侧布置2m×2m×lm格宾网箱防冲，挡墙背部设0.5m宽绿化带+1.74m宽游步道+绿化带，挡墙脚以自然坡至设计河底；0+270.6～0+360.6段采用C25砼灌砌块石挡墙护砌，挡墙顶部采用500px厚C25砼压顶，宽度为0.8m，挡墙基础采用1000px厚C25砼底板+1250px厚石渣垫层，底部采用25m长C30钢筋砼灌注桩，矩形布置，间距为1.6m，靠河岸侧布置2m×2m×lm格宾网箱防冲，挡墙背部设0.5m宽绿化带+1.74m宽游步道+绿化带，挡墙脚以自然坡至设计河底；0+538.0～1+005.0段设置6m长梢径300px松木桩(密打)，上面采用斜坡连接，坡面采用三维植被网+草皮护坡。 2、工程招标控制价为：1142.7148万元。 3、招标范围：施工图纸内招标人指定的工程（具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明） 4、计划工期：总工期不超过540 日历天。 5、质量标准：合格。
三、投标人资格要求
【001】玉环市九眼塘河整治工程（一期） ： 1、本次招标要求投标人应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人投标截止时间当周的周一以来在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），且自2020年07月01日以来完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准） 2、本次招标要求项目负责人应同时持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人，且具有自2020年7月1日以来以项目负责人（或项目经理）身份完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。 3、投标人（包括法定代表人和项目负责人）近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）公开的法院判决、裁定书生效日期为准）。 4、其他资格要求详见招标文件投标人资格条件要求附表。 5、本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：2024年08月10日 09时30分00秒---2024年08月30日 09时30分00秒 获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并“公共资源电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。
五、投标文件的递交
递交截止时间： 2024年08月30日 09时30分00秒 递交方法：（1）网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“玉环市公共资源电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。 递交地址：玉环市公共资源交易中心 不见面直播间1（玉环市玉城街道长治路1号）。 本项目投标保证金缴纳截止时间为： 2024年08月30日 09时30分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、开标时间及地点
开标时间：2024年08月30日 09时30分00秒 开标方式：不见面开标
七、其他公告内容
八、监督部门
本招标项目的监督部门为：玉环市农业农村和水利局 监督部门联系电话：0576-87232161
九、联系方式
招 标 人：玉环市清港镇人民政府
地 址：玉环市清港镇迎宾路3号
联 系 人：张先生
电 话：0576-87107870
电子邮件：
招标代理机构：台州衡一工程咨询有限公司
地 址：玉环市玉城街道城中路51-2号402室
联 系 人：张先生
电 话：0576-81726288
电子邮件：
招标代理机构：台州衡一工程咨询有限公司（盖章） 招 标 人：玉环市清港镇人民政府（盖章） 监 督 部 门：玉环市农业农村和水利局（盖章）
附件下载：
1
图纸：九眼施工图.rar招标文件：招标文件定稿 玉环市九眼塘河整治工程(一期).pdf招标公告附件：玉环市九眼塘河整治工程（一期）项目招标公告.pdf
玉环市水利工程招标文件招标工程：玉环市九眼塘河整治工程(一期)招标人：玉环市清港镇人民政府（盖章）招标代理机构：台州衡一工程咨询有限公司（盖章）代理项目负责人：张先生联系电话：0576-81726288招标监管机构：玉环市农业农村和水利局（盖章）二O二四年七月目录第一卷....................................................................................................................................................-4-第一章招标公告投标人资格条件要求附表第二章投标人须知投标人须知前附表1总则2招标文件3投标文件4投标5开标6评标7合同授予8重新招标和不再招标9纪律和监督10其他内容11需要补充的内容第三章评标办法（综合评估法）1依据2评标原则3评标组织4评标程序和内容第四章合同条款及格式第1节通用合同条款第2节专用合同条款第3节合同附件格式第五章工程量清单第二卷第六章图纸（招标图纸）及其他资料1说明-1-2图纸及其他资料目录3图纸及其它资料第三卷第七章技术标准和要求（合同技术条款）第四卷第八章投标文件格式评审因素索引表一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、资格审查资料八、原件扫描件九、其他材料-2-玉环市不见面开标大厅试运行投标人须知1、玉环市公共资源电子交易平台远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过玉环市公共资源交易中心网站（网址：https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html）不见面开标大厅登录，也可直接输入网址：http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/NoMeeting登录。2、不见面开标系统对投标人终端要求：（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；（2）互联网网络带宽50M以上。投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。3、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书（CA）的，请查阅玉环市公共资源交易中心网站首页“网上办事大厅”中的《玉环市公共资源电子交易平台企业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电98（数字证书）。4、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“玉环市公共资源电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过玉环市公共资源电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。6、投标人通过玉环市公共资源电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。7、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入QQ“玉环交易系统服务群”（群号：593613175），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。8、其他事宜，详见不见面开标项目招标文件。-1-重要事项说明：1、本项目是玉环市实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据有关规定，不再设立网上报名环节，投标人通过电子交易系统下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该项目的投标。2、电子投标文件须使用电子交易系统——投标工具4.5版本生成制作，内容包括资信标和商务标的所有内容。3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件（规定格式为“.已加密投标文件”）上传完毕。4、简易操作流程（投标人）：登录中心网站--完成交易主体注册--上传相关资料--办理CA数字证书并绑定--登录电子交易系统--下载招标文件--缴纳投标保证金--上传电子投标文件—登录不见面开标大厅—解密电子投标文件--参与开标。未登录电子交易系统进行的业务操作一律无效。5、开标信息：（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/NoMeeting投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。（4）远程不见面开标的具体事宜请查阅玉环市公共资源交易信息网中的网上办事大厅的相关说明。6、特别提醒因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时自动生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等操作。-2-（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册（请在下载中心进行下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。（5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（7）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。（8）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。（9）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。（10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。7、如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话：赖佳15157107090，丁聪17280192436。-3-第一卷-4-第一章招标公告详见网上招标公告（玉环市公共资源交易网，https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html）投标人资格条件要求附表序号资格条件内容一企业1应具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人投标截止时间当周的周一以来在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。2本次招标不接受联合体投标。3投标人及其法定代表人自2021年07月01日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录[以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准]。4投标人自2020年07月01日以来完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。业绩证明材料见下文。二拟派项目组主要人员1项目负责人应同时持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人，且具有自2020年7月1日以来以项目负责人（或项目经理）身份完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。业绩证明材料见下文。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。其他在建合同工程的核查以中标结果公示、中标通知书、施工合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或相关文件载明的信息，均视为在建合同工程，但有相反证据证明的除外。2项目负责人近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年，以中国裁判文书网公开的法院判决、裁定书生效日期为准）无行贿犯罪记录。3项目负责人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。4项目技术负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册执业资格（不含临时建造师）证书。序号资格条件内容5项目专职安全员应持有省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的相应岗位证书及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。6质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的相应岗位证书。7项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员五个岗位不得相互兼任。三其它1投标人的“三类人员”【企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、技术负责人、企业分管安全生产的副经理）、项目负责人、项目专职安全员）】必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件，项目专职安全员不少于1人。若已更换新资质且全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/中查询，结果无法体现企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人的还须同时提供任职文件。注：根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员”电子证书的公告》（浙水监督[2020]1号）规定，由浙江省水利厅颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（A、B、C证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可。2依照浙水建〔2013〕23号文的规定，投标人及其拟派项目组主要管理人员（指项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。上述公示信息以投标截止日查询结果为准。3拟派项目组主要人员及委托代理人应为投标人本单位正式员工（须提供投标人单位为其缴纳的自2024年4月份以来连续3个月的社保证明材料）。4投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准]。5投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。6投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得参与同一标段投标，否则均按否决投标处理。投标人及其拟派项目负责人的类似项目业绩要求见上表，该业绩须已在浙江省水利厅“透明工程”应用（浙江省水利建设市场信息）上公示。类似项目业绩证明材料指：（1）合同，以及由项目法人出具的完工（竣工）验收鉴定书[或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告]，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复（包括设计变更批复）或施工图纸为依据；（2）浙江省水利厅“透明工程”应用（浙（三）近年完成的类似项目情况表近年完成的类似项目情况表（近年指2020年07月01日至投标截止时间）合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期完工日期承担的工作工程质量项目负责人项目技术负责人监理人和总监理工程师以及电话合同项目描述备注合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。注：相关材料扫描件在“九、原件扫描件”中提供。（四）正在施工的和新承接的项目情况表正在施工的和新承接的项目情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目负责人技术负责人监理人和总监理工程师以及电话项目描述备注项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。注：相关材料扫描件在“九、原件扫描件”中提供。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表近年发生的诉讼及仲裁情况表（近年指年月日至投标截止时间）序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项二仲裁事项注：相关材料扫描件在“九、原件扫描件”提供。（六）资格审查自审表资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应码一企业部分1企业资质证书、等级、动态核查有效2营业执照有效3安全生产许可证有效4企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、技术负责人、企业分管安全生产的副经理）企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、技术负责人、企业分管安全生产的副经理）的A类证书以及相对应的企业分管安全生产的副经理任职文件。若已更换新资质且全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/中查询，结果无法体现企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人的还须同时提供任职文件。5投标人业绩投标人自2020年07月01日以来完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。6行贿犯罪记录投标人近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年，以中国法院裁判文书网公开的法院判决、裁定书生效日期为准）无行贿犯罪纪录。二项目管理机构部分7项目负责人资格应同时持有注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书和省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。其他在建合同工程的核查以中标结果公示、中标通知书、施工合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或相关文件载明的信息，均视为在建合同工程，但有相反证据证明的除外。8项目负责人业绩具有自2020年7月1日以来以项目负责人（或项目经理）身份完成过单个施工合同价500万元及以上的河道整治工程类似施工业绩（日期以完（交、竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准，合同金额以施工合同中载明的金额为准）。9行贿犯罪记录项目负责人近3年（指从投标截止时间开始计算往前3年，以中国法院裁判文书网公开的法院判决、裁定书生效日期为准）无行贿犯罪纪录。10限制投标项目负责人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。11项目技术负责人项目技术负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册执业资格（不含临时建造师）证书。12项目专职安全员省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的相应岗位证书及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。13质检员、施工员省级及以上水行政主管部门或中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的相应岗位证书。14项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员五个岗位不得相互兼任三其他15依照浙水建〔2013〕23号文的规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息投标人及其拟派项目组主要管理人员（指项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。上述公示信息以投标截止日查询结果为准。网上打印，并加盖单位公章。16由投标人单位缴纳的委托代理人、项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员的社保证明材料提供投标人单位为其缴纳的自2024年4月份以来连续3个月的社保证明材料。17项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员的身份证有效18承诺书有效九、原件扫描件投标人须将下述原件扫描件及其他认为必须的扫描件上传至投标文件中，若已实行电子证书，提供电子证书扫描件。序号名称备注1资质证书副本及提供投标人投标截止时间当周的周一以来在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”2营业执照副本3安全生产许可证副本4投标人及项目负责人相关业绩证明材料：（1）合同，以及由项目法人出具的完工（竣工）验收鉴定书[或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告]，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复（包括设计变更批复）或施工图纸为依据；（2）浙江省水利厅“透明工程”应用（浙江省水利建设市场信息）上公示网页打印件。[上述（1）（2）项须同时提供]。具体要求见投标人资格要求附表5项目负责人有效的注册在投标人单位的水利水电工程专业二级及省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B）类证书和“全国建筑市场监管公共服务平台”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）6企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、技术负责人、企业分管安全生产的副经理）有效的安全生产考核合格证书（A类证书）以及相对应的企业分管安全生产的副经理任职文件，若已更换新资质且全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/中查询，结果无法体现企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人的还须同时提供任职文件。7项目技术负责人的水利水电工程专业二级及以上注册建造师注册执业资格（不含临时建造师）证书和“全国建筑市场监管公共服务平台”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）。8项目专职安全员有效的安全生产考核合格证书（C类证书）及岗位证书，质量员、施工员有效的岗位证书。9由投标人单位缴纳的委托代理人、项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员的2024年4月9份以来连续3个月的社保证明材料。10依照浙水建〔2013〕23号文的规定，投标人及其拟派项目组主要管理人员（指项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。上述公示信息以投标截止日查询结果为准。网上打印，并加盖单位公章11项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全员、质检员、施工员有效的身份证12投标保证金缴纳证明资料13法律文书或其他（如有）十、其他材料（1）投标承诺书（2）其他材料投标承诺书（招标人名称）：本投标人（投标人名称）郑重承诺：1.拟派本招标项目（招标项目名称）（标段名称）的项目负责人（姓名）（建造师注册证书号：，）在投标截止时间在无其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。2.投标人及法定代表人（身份证号码：）、拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：）自年月日以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录［以中国裁判文书网（http：//wenshu.court.gov.cn）查询结果为准］。3.投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单［以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准］。4.投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态。5.投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。6.投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。7.投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。8.其他：/以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。附：法定代表人及拟派项目负责人身份证扫描件投标人：（盖单位公章）年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本整治工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
