教学配套设施建设招标公告（武义县教育发展投资有限公司2024）
职校配套设计发包公告(2)
合同条款及格式(143)
武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目设计 询价响应文件格式(2)
服务标准和要求(2)
武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目设计公开竞争性发包公告经批准武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目设计已具备发包条件现进行竞争性公开发包。请潜在投标单位登录金华市公共资源交易网中的金华市限额以下工程交易系统应用下载竞争性发包文件及相关资料，请将竞争性响应材料（响应文件格式见方式提交的发包人均不予受理。附件）在竞争响应截止时间前上传至金华市限额以下工程交易系统，逾期上传的或采用其他发包单位：武义县教育发展投资有限公司（盖章）mN代理机构：新社诚工程咨询股份有限公司（盖章）2024年9月2日经批准武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目设计已具备发包条件现进行竞争性公开发包。请潜在投标单位登录金华市公共资源交易网中的金华市限额以下工程交易系统应用下载竞争性发包文件及相关资料，请将竞争性响应材料（响应文件格式见方式提交的发包人均不予受理。附件）在竞争响应截止时间前上传至金华市限额以下工程交易系统，逾期上传的或采用其他发包单位：武义县教育发展投资有限公司（盖章）mN代理机构：新社诚工程咨询股份有限公司（盖章）2024年9月2日项目名称武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目设计发包单位武义县教育发展投资有限公司有效报价区间本项目的有效报价区间范围为260000元（含）-288000元（含）投标报价超出有效报价区间范围的为无效。投标报价四舍五入保留至元，不保留小数点。项目概况武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目。设计具体内容见服务标准和要求，总投资约10000万元。发包内容及范围包括但不限于本项目的方案深化、初步设计（含概算）及施工图设计、施工图审查、设计现场服务、专项设计、相关的深化设计、项目报批过程中的设计配合、施工过程中的设计变更等后续的全部服务工作。并承担图纸会审、技术交底、竣工验收、完成备案后续服务等各项内容。质量要求符合国家相关设计标准，并满足业主要求。计划服务期至本项目竣工验收合格为止。设计进度（1）方案设计完成时间：中标通知书发出后30天内；（2）初步设计完成时间：方案设计通过评审后15天内；（3）施工图设计完成时间：初步设计通过评审后15天内。参与竞争投标人地域范围不限区域投标人资质（人员资格）等要求1.具有法人资格，具备住房和城乡建设部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并在人员等方面具有相应的设计能力。2.拟派项目负责人资格：具有国家注册一级注册建筑师，且在本单位注册。须提供由投标单位连续缴纳近4个月（2024年5月、2024年6月、2024年7月、2024年8月）中任意连续缴纳3个月的个人社保明细清单，且出具或打印的时间须在投标截止日前30日历天内，其它无效。竞争响应截止时间2024-9-510:00:00合同签订时间要求交易结果公告发布2日历天后无异议和投诉，7日内发布成交结果通知书，交易双方签订合同。发包方式口比选竞价报价方式及要求口费率报价金额报价（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括与本项目履行合同过程中涉及到的一切费用及税金。（2）投标人以发包人提供的有效报价区间为基础，自行确定合理低价进行报价不得超出有效报价区间。只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。比选或竞价规则报价区间内最低价中标。若存在多个最低报价相同的情况下，报价并不是成交的唯一条件。由评审委员会根据投标单位提交的响应文件内容对设计团队优劣、服务及时性承诺、行业口碑情况等进行综合评价。发包单位按评审委员会的综合评价确定中标单位。付款方式及结算办法付款方式：第一次付费（设计费的80%）提交全部施工图成果文件（包括CAD电子文件），经审查合格并按审查意见修改图纸，且全套图纸提交完毕15日内。第二次付费（扣除违约金后支付设计费余款）工程通过竣工（以竣工验收备案表为准）竣工图签证后15日内。结算办法：本项目为固定总价合同，结算时无论项目规模增加或减少，均不予调整。最终设计费结算以合同价款为准，一次性包干，不做调整，若成交人有设计遗漏，须完成设计方案遗漏部分，且不再另行计算设计费用。-附件1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求发包单位联系人傅伟鹏联系方式0579-88032156代理单位联系人罗霖联系方式0579-876297311装武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目设计公开竞争性发包公告经批准武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目设计已具备发包条件现进行竞争性公开发包。请潜在投标单位登录金华市公共资源交易网中的金华市限额以下工程交易系统应用下载竞争性发包文件及相关资料，请将竞争性响应材料（响应文件格式见附件）在竞争响应截止时间前上传至金华市限额以下工程交易系统行期传的或采用其他方式提交的发包人均不予受理。发包单位：武义县教育发展投资有有盖章之海金章AI代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司2024经批准武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目设计已具备发包条件现进行竞争性公开发包。请潜在投标单位登录金华市公共资源交易网中的金华市限额以下工程交易系统应用下载竞争性发包文件及相关资料，请将竞争性响应材料（响应文件格式见附件）在竞争响应截止时间前上传至金华市限额以下工程交易系统行期传的或采用其他方式提交的发包人均不予受理。发包单位：武义县教育发展投资有有盖章之海金章AI代理机构：浙江佳诚工程咨询股份有限公司2024项目名称武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目设计发包单位武义县教育发展投资有限公司有效报价区间本项目的有效报价区间范围为260000元（含）-288000元（含）。投标报价超出有效报价区间范围的为无效。投标报价四舍五入保留至元，不保留小数点。项目概况武义县职业技术学校迁建工程一校园教学配套设施建设项目。设计具体内容见服务标准和要求，总投资约10000万元。发包内容及范围包括但不限于本项目的方案深化、初步设计（含概算）及施工图设计、施工图审查、设计现场服务、专项设计、相关的深化设计、项目报批过程中的设计配合、施工过程中的设计变更等后续的全部服务工作。并承担图纸会审、技术交底、竣工验收、完成备案后续服务等各项内容。质量要求符合国家相关设计标准，并满足业主要求。计划服务期至本项目竣工验收合格为止。设计进度（1）方案设计完成时间：中标通知书发出后30天内；（2）初步设计完成时间：方案设计通过评审后15天内；（3）施工图设计完成时间：初步设计通过评审后15天内。参与竞争投标人地域范围不限区域投标人资质（人员资格）等要求1.具有法人资格，具备住房和城乡建设部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并在人员等方面具有相应的设计能力。2.拟派项目负责人资格:具有国家注册一级注册建筑师，且在本单位注册。须提供由投标单位连续缴纳近4个月（2024年5月、2024年6月、2024年7月、2024年8月）中任意连续缴纳3个月的个人社保明细清单，且出具或打印的时间须在投标截止日前30日历天内，其它无效。竞争响应截止时间2024-9-5110:00:00合同签订时间要求交易结果公告发布2日历天后无异议和投诉，7日内发布成交结果通知书，交易双方签订合同。发包方式口比选竞价报价方式及要求口费率报价金额报价（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括与本项目履行合同过程中涉及到的一切费用及税金。（2）投标人以发包人提供的有效报价区间为基础，自行确定合理低价进行报价不得超出有效报价区间。只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。比选或竞价规则报价区间内最低价中标。若存在多个最低报价相同的情况下，报价并不是成交的唯一条件。由评审委员会根据投标单位提交的响应文件内容对设计团队优劣、服务及时性承诺、行业口碑情况等进行综合评价。发包单位按评审委员会的综合评价确定中标单位。付款方式及结算办法付款方式：第一次付费（设计费的80%）提交全部施工图成果文件（包括CAD电子文件），经审查合格并按审查意见修改图纸，且全套图纸提交完毕15日内。第二次付费（扣除违约金后支付设计费余款）工程通过竣工（以竣工验收备案表为准）竣工图签证后15日内。结算办法：本项目为固定总价合同，结算时无论项目规模增加或减少，均不予调整。最终设计费结算以合同价款为准，一次性包干，不做调整，若成交人有设计遗漏，须完成设计方案遗漏部分，且不再,另行计算设计费用。.M附件1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求1.竞争性响应文件格式2.合同主要条款3.服务标准和要求发包单位联系人傅伟鹏联系方式0579-88032156代理单位联系人罗霖联系方式0579-87629731m..合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程批准、核准或备案文号：。3.工程内容及规模：。4.工程所在地详细地址：。5.工程投资估算：。6.工程进度安排：。7.工程主要技术标准：。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：。2.工程设计阶段：。3.工程设计服务内容：。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥，元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在，签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。时间：年月日时间：年月日账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：字）十一、合同生效本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖双方公章后，即日起生效。十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。发包人：（盖章），设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）统一社会信用代码：，统一社会信用代码：地址：，地址：电话：，电话：传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：开户银行：，开户银行：账号：，账号：时间：年月日，时间：年月日第二部分通用合同条款本节内容见国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：/。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；提供国外技术标准的名称：/，；提供国外技术标准的份数：/，；提供国外技术标准的时间：/，；提供国外技术标准的费用承担：/，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行，。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：，；发包人指定的接收人为：，；发包人指定的联系电话及传真号码：，；发包人指定的电子邮箱：，。设计人接收文件的地点：，；设计人指定的接收人为：，；设计人指定的联系电话及传真号码：，；设计人指定的电子邮箱：，。1.8保密保密期限：，。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其它义务：/。2.2发包人代表发包人代表姓名：，；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：，。发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。当设计人提交的装修设计等单项工程设计方案文件通不过相关部门评审的，招标人有权另行委托设计，相关设计费用予以扣除。（2）设计合理使用年限：根据国家相关设计规范。（3）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。（4）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件两年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在两年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。（5）设计人交付的设计成果文件应能直接满足施工，出现“由业主另行委托设计”、“由专业厂家深化设计”等情况确需请第三方设计的，经业主认可由设计人负责委托并承担相关费用，设计时间不予增加。3.1.3.2由于设计人自身原因，延误了合同约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。此部分逾期违约金在下阶段设计费支付中直接扣除，设计费不足扣除部分，由设计人另行支付。3.1.3.3设计相关人员应在接到甲方通知规定的时间内到达施工现场，逾期12小时内未到的扣罚设计费3000元/次；设计人员应按甲方通知的规定时间内出具设计变更联系单或书面答复函，逾期扣罚1000元/天。上述两项设计配合工作累计发生10次以上的，视为设计人严重违约，除按前述标准扣款外，同时没收履约保证金。承诺驻场各专业人员不到位的，每发现一人次扣1000元，且不设上限。3.1.3.4设计修改（1）由于设计缺陷原因导致项目施工单位无法施工的，设计人应在3天内完成符合施工条件的设计变更联系单。（2）如出现施工单位提出优化方案，设计人应在接到发包人工作联系函后3天内进行回复。（3）由于发包人原因引起的局部功能性布局调整，设计人应在接到发包人工作联系函后的7天内完成设计变更联系单。（4）在施工过程中，发生的所有设计变更联系单的发送由设计人负责（该部分费用已包含在本合同总价中）。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：，；执业资格及等级：，；注册证书号：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；设计人对项目负责人的授权范围如下：，。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人书面批准擅自更换项目负责人的，在结算时扣罚20000元/人。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：在结算时扣罚20000元。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后7天内。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：结算时扣罚5000元。3.3.4设计人擅自更换设计人人员的违约责任：未经发包人书面批准擅自更换设计人人员的，在结算时扣罚5000元/人。3.4设计分包：按通用条款执行。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。5.1.2.2工程设计适用的技术标准：按通用条款执行。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：按招标文件执行。5.3.5工程的合理使用寿命年限：按国家相关标准规范执行。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按招标文件执行。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按招标文件执行。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：30天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在30天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：按招标文件执行。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在30天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：由发包人自行决定。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：，。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后5天时间内提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：，/，。风险费用的计算方法：，/，。风险范围以外合同价格的调整方法：/，。（2）总价合同总价包含的风险范围：，/，。风险费用的计算方法：，/，。风险范围以外合同价格的调整方法：由发包人自行决定。（3）其他价格形式：/。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.3.2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。10.4进度款支付付费次序付费额收费计费额付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费支付至设计费的80%签约合同价提交全部施工图成果文件（包括CAD电子文件），经审查合格并按审查意见修改图纸，且全套图纸提交完毕15日内第二次付费扣除违约金后支付设计费余款签约合同价工程通过竣工（以竣工验收备案表为准）竣工图签证后15日内11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的30天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：/。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：合同总额的1‰/日计算。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：按招标文件要求执行。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：合同总额的1‰/日计算。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不设上限。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同总额的1%。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：结算时扣罚合同总额的5%。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过90天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为30天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。17.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：，。选定争议评审员的期限：，。评审所发生的费用承担方式：，。其他事项的约定：，。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：，。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向武义县人民法院起诉。18.其他：设计人在完成各阶段的设计后，须按合同约定时间提交全部的成果，若设计人未按规定提交成果的，招标人将扣除全额除履约保证金及相应设计成果的设计费。竞争性响应文件格式（项目名称）1.1.竞争性响应文件响应方：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日1.2.目录(1)投标函；(2)法定代表人身份资格书或授权委托书；(3)营业执照；(4)资质证书；(5)项目负责人资格证书及社保；(6)其他资料（如有）。1.3.一、投标函致（招标人）：我方已仔细研究了（项目名称）竞争性发包文件的全部内容，愿意按元为投标总报价，项目负责人（姓名），服务期限满足竞争性发包公告要求，设计进度满足竞争性发包公告要求，按合同约定实施和完成相应服务，质量达到竞争性发包公告要求标准，同时承诺如下：（一）我方已详细审核并确认全部竞争性发包文件，包括修改文件（如有）及有关附件。（二）一旦我方成交，我方将按照响应文件中的承诺组建项目团队人员，由响应文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得业主同意的前提下不变更主要人员，保证按承诺的服务期完成并提供相应的服务（达到服务标准和要求）。（三）我方同意所提交的响应文件在竞争性发包文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。（四）除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。（五）其他补充说明：（补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来以书面形式为准。响应方：（全称、公章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：1.4.二、法定代表人身份资格书响应方名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（响应方名称）的法定代表人。特此说明。法定代表人身份证号：法定代表人联系号码：响应方：（盖单位章）年月日法定代表人有效身份证的原件复制件正面法定代表人有效身份证的原件复制件反面法定代表人有效身份证的原件复制件正面法定代表人有效身份证的原件复制件反面或：二、授权委托书本人（姓名）系（响应方名称）的企业法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。托期限：。代理人无转委托权。响应方：（盖单位章）授权代表：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权代表身份证号：身份证号码：授权代表联系电话：年月日法定代表人有效身份证的原件复制件正面法定代表人有效身份证的原件复制件反面委托代理人有效身份证的原件复制件正面委托代理人有效身份证的原件复制件反面法定代表人有效身份证的原件复制件正面法定代表人有效身份证的原件复制件反面委托代理人有效身份证的原件复制件正面委托代理人有效身份证的原件复制件反面三、营业执照四、资质证书五、项目负责人资格证书及社保六、其他资料（如有）。服务标准和要求一、项目概述武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目，总投资约10000万元。二、招标范围包括但不限于本项目的方案深化、初步设计（含概算）及施工图设计、以及工程实施过程中的设计变更、设计现场服务、后续服务等全部工作。所有的专项设计以及相关的深化设计工作和项目报批过程中的设计配合、施工过程中的设计变更等配合，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、竣工验收、完成备案后续服务等各项内容。三、本工程设计阶段划分方案设计--初步设计--施工图设计--招标及施工阶段--竣工验收阶段。四、各阶段服务内容（具体以发包人实际要求为准）1.方案设计阶段（1）与发包人及发包人聘用的顾问（如有）充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；（4）协调专业设计顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；（5）配合发包人进行人防、消防等方面的咨询工作；（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2.初步设计阶段（1）负责完成并制作各专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定及业主要求；（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。3.施工图设计阶段（1）负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。4.招标及施工服务阶段（1）贯彻执行规程、规范、技术要求及上级批准的设计文件和施工图纸。（2）向监理、施工和业主单位解释图纸和设计意图，并进行技术交底。（3）参加隐蔽工程验收，对不合格部分提出处理意见，并上报业主。（4）设计代表应有日常工作记录，建立“设计代表工作大事记”和“设计代表工作记录本”，对修改内容、原因及施工质量的主要问题应做详细记载。及时填写“设计代表工作汇报表”及“设计代表工作服务质量反馈表”，由项目负责人保管、存档。（5）发现施工不符合设计意图或有明显施工质量问题时应向监理及施工单位提出（以书面形式），较大的问题应向业主单位反映。（6）对需要设计修改的内容进行汇报并修改。5.竣工验收阶段参与竣工验收，并提出设计工作总结并把有关资料交业主归档。五、设计整体目标武义县职业技术学校迁建工程-校园教学配套设施建设项目须结合周边整体环境统筹考虑。设计要结合城市规划、城市文脉和时代特征，打造环境安全美观、服务功能。六、项目设计深度和成果提交（一）规划设计要求：符合国家相关设计标准，并满足业主要求。（二）方案编制和深度参照建设部《建设工程设计文件编制深度规定》序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计152展示图按实际需要提供3初步设计图184提供设计概算书51、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中，如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的，由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供，增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。2、以上设计资料包括文本资料（包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单）与电子资料（CAD格式）的交付由设计人负责发送至发包人（该部分费用已包含在本合同总价中）。1、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中，如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的，由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供，增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。2、以上设计资料包括文本资料（包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单）与电子资料（CAD格式）的交付由设计人负责发送至发包人（该部分费用已包含在本合同总价中）。1、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中，如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的，由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供，增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。2、以上设计资料包括文本资料（包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单）与电子资料（CAD格式）的交付由设计人负责发送至发包人（该部分费用已包含在本合同总价中）。1、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中，如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的，由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供，增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。2、以上设计资料包括文本资料（包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单）与电子资料（CAD格式）的交付由设计人负责发送至发包人（该部分费用已包含在本合同总价中）。1、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中，如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的，由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供，增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。2、以上设计资料包括文本资料（包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单）与电子资料（CAD格式）的交付由设计人负责发送至发包人（该部分费用已包含在本合同总价中）。七、项目团队人员要求(一)中标后中标人拟派的项目团队人员不得更换，自行更换人员的将扣罚更换后扣罚1000元/人/次(其中更换项目负责人扣罚20000元/人/次)；确因不可抗力原因更换的应征得招标人同意，且更换后的项目团队人员不得低于原投标时具有的资格和业绩条件，每更换后扣罚1000元/人/次(其中更换项目负责人扣罚2000元/人/次)。(二)在服务期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，招标人定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，招标人提出要求必须无条件更换，提出更换要求后3日内未更换的，则处以罚金500元/人，如招标人提出更换并处以罚金后仍未更换或更换后还未达到要求的，招标人予以解除合同并没收履约保证金且不再支付已完成工作所产生的费用。(三)设计相关人员应在接到甲方通知规定的时间内到达施工现场，逾期12小时内未到的扣罚设计费3000元/次；设计人员应按甲方通知的规定时间内出具设计变更联系单或书面答复函，逾期扣罚1000元/天。上述两项设计配合工作累计发生10次以上的，视为设计人严重违约，除按前述标准扣款外，同时没收履约保证金。承诺驻场各专业人员不到位的，每发现扣1000元/人/次，且不设上限。(四)设计团队需按投标的设计团队。设计人不得擅自转包设计业务。为保证设计质量，设计人指定的人员必须亲自承担本项目的设计任务，不得随意变更。如有挂名、挂靠等行为，经发包人查实，发包人有权终止合同，并要求设计人返还已支付的设计费并赔偿由此造成的一切损失。八、其他要求1、中标人在相关审查时，应按国家相关规范要求向招标人提供文本图则不少于贰拾伍套（A3幅面），并提供所有文件的电子文档。2、其他须履行的义务：（1）中标人需协助业主方做好方案的报批和评审及图纸审查工作。（2）施工期间，设计单位应指定现场代表和各专业设计代表，做好现场配合服务工作。九、设计任务书（发包人要求）按校园教学配套设施的不同功能进行区分，高职部分作如下相关要求。序号楼宇名称现状设计任务内容标准或要求1食堂（一层）精装修（后厨地面、墙面、吊顶均已装修完成，新风、热水已完成，排烟已完成室内管道施工；餐厅地面、墙面、吊顶、空调、新风均已完成）后厨设备、餐具、厨杂用品、屋面排烟风机、餐桌椅及食堂；日常所需的设施、设备等；售餐台优化，餐厅合理分隔设施等。后厨设备配置应满足当地卫生部门要求，布局合理；餐厅餐桌应满足450位学生同时就餐布置，售餐台、区域分隔应满足使用及美观要求。2食堂（二层）精装修（地面、墙面、吊顶均已装修完成，空调、新风已完成）大、中、小包厢各一个，配置园桌4张及椅子。家具应采用环保产品、工艺现代进行设计。3教工公寓普通装修（卫生间墙、地、顶装修及卫生洁具齐全；房间地面地砖，墙面、顶面为涂料）；精装修（一楼门厅及一至三楼走廊）房间配置床一张、衣柜一个、进门柜一个、单人工作桌椅一套、简易桌椅一套、冰箱一台、洗衣机一台，房间采用石膏板一周走边吊顶、窗户配置窗帘。家具应采用环保产品、工艺现代进行设计，吊顶应充分考虑房间顶部水管、空调管道隐藏。4学生公寓1-6栋普通装修（卫生间、洗漱间墙、地、顶装修及卫生洁具齐全；房间地面地砖，墙面、顶面为涂料；一楼门厅、围廊、公共区域地面为地砖，墙面、顶面为涂料）；精装修（二至六楼走廊）二至六层学生寝室配置学生组合家具四套、梳洗室梳洗吊柜一个、鞋柜一个、窗帘；一楼组团入口门厅整体装修两个；一楼管理员、辅导员、残疾人房间配置相应家具及窗帘；4#楼一楼设置党建馆、学工办（团委）办公室、社区管理办、卫生间；3#楼一楼设置自学室、休闲区、手工坊、健身房、瑜伽房、训练室、卫生间。家具应采用环保产品、工艺现代进行设计；一楼装修材料应采用环保材料，设计现代、美观，应满足学生学习、生活、服务、健身、休闲等功能。5教学楼群（智慧教室）普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）多功能型1间、大型精品1间、中型精品6间、中型研讨4间、普及型24间，包含室内装修及设备配置。采用整体设计，包含吊顶、墙面、窗帘等装修及课桌椅，智慧教室各种档次、各种功能所需的相关设备。6教学楼群（教师办公室、研讨室）普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）办公室要求配置窗帘、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机，研讨室要求配置会议桌椅、LED屏。符合基本办公条件要求。7工学部（实训室）普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）1.机制理实一体化实训室改造（1楼）、汽车理实一体化实训室（1楼），设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设；2.门厅文化建设设计；3.报告厅灯光、音响、LED屏等设备及会议桌椅设计。采用整体设计，包含内部装饰、吊顶、窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业介绍、营造学习氛围。报告厅设计应符合会议、教学正常使用功能。8商学部普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）1.AI数字直播创客基地实训空间装修3间；2.机房实训室装修2间；3.XR虚拟数字直播间装修1间；4.智能实战教学区1间；5.仓库及走廊区域装修。设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设。采用整体设计，包含内部装饰、吊顶、窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业介绍，营造学习氛围。9医学部普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）医学形态实训室、医学机能实训室、中医康复实训室、人体运f动实训室、作业治疗实训室、理疗实训室、运动治疗实训室。设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设。采用整体设计，包含内部装饰、吊顶、窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业介绍，营造学习氛围。10人文教育部普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）幼儿教育活动实训室、幼儿游戏活动实训室、舞蹈房、电钢教室、声乐教室、书画教室。设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设。采用整体设计，包含内部装饰、吊顶、窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业介绍，营造学习氛围。11人文教育部（考试中心监控机房设备）普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料、空调已安装到位）考试中心监控机房设备设计。设计应满足学校考试中心监控需求。12人文教育部（公共机房）毛坯普通话语音机房（云机房）1间、多媒体教室（公共机房）2间、计算机辅房.设计应满足学校公共机房使用要求。13实训厂房1#普通装修（地面耐磨地坪、墙面涂料、顶面钢结构楼板）新能源整车维保区车间，设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设。采用整体设计，包含墙面开槽铺设物联线路、高清线等管路线路，墙面玻璃加木饰面隔墙，吊顶，窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业设备结构原理、运行原理、工量器具介绍、营造学习氛围。14实训厂房2#普通装修（地面耐磨地坪、墙面涂料、顶面钢结构楼板）精密制造车间设计包含室内装修、实训设备配置、文化建设。采用整体设计，包含墙面开槽铺设物联线路、高清线等管路线路，墙面玻璃加木饰面隔墙，吊顶，窗帘及各类实训设备布置设计。满足党建文化、专业设备结构原理、运行原理、工量器具介绍、营造学习氛围。15图书行政楼（1-5层）精装修1.一楼报告厅、会议室LED数字屏、音响设备、会议桌椅等；2.行政门厅展示、接待等功能设计；3.二楼设计应满足会议、会务接待、图书收藏、借阅、休闲、学习功能，布局合理，材料选用环保材料。15图书行政楼（1-5层）精装修LED数字大屏造型隔断、休闲区书墙、党建文化墙、三楼木式墙、走廊、楼梯的文化营造、图书馆专用设备、预览桌椅、休闲桌椅、双面钢木书架、沙发座椅、窗帘。设计应满足会议、会务接待、图书收藏、借阅、休闲、学习功能，布局合理，材料选用环保材料。16图书行政楼（6-7层）普通装修（办公室、开放办公室、保密室为地面地砖、墙面涂料、顶面喷漆）；精装修（走廊及公共区域：地面塑胶、墙面涂料、顶面石膏板）办公室配置办公桌椅（部分配置沙发）、电脑、打印机、办公柜、复印机、窗帘，顶面喷深灰色氟碳漆；公共区域接待处配置家具及相应设施。设计应满足学院办公需求，美观环保、简洁实用。17体育馆（篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆）精装修篮球馆运动器材一套、移动座椅一套、羽毛球馆运动器材二套、乒乓球运动器材四套。体育设施应符合国家体育运动标准。18体育馆（后勤服务用房）普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料）四间办公室，要求配置窗帘、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、空调。符合基本办公条件要求。19大学生活动中心（多功能厅、琴房）精装修1.多功能厅设计舞台灯光、音响、LED屏、主席台桌椅、移动培训椅；2.琴房配置钢琴。多功能厅舞台灯光、音响、LED屏设计应满足会议、表演、电影等功能。20开闭所改办公普通装修（地面地砖、墙面、顶面涂料）增加铝扣板吊顶21道路设施校园内道路设置相应的道路标识线、斑马线、汽车停车位划线、停车标识牌、橡胶减速带、车轮限位器、防幢桶、隔离护栏、PU路锥等设施。采用符合国家标准的橡胶产品。22网络监控设备管控武义校区监控、智能安防、交通安全、监控流媒体、高空抛物等监控设备及管网设计。采用符合国家标准的网络监控产品。23网络安全设备1.上网行为管理设备。2.认证计费软件授权扩容。1.用于师生上网行为管控，包含应用识别、流控、访问控制、应用负载均衡、应用路由、行为监控、带宽管理、行为审计、NPM应用时延监测、DNS管控、SDWAN、流量镜像等功能；23网络安全设备1.上网行为管理设备。2.认证计费软件授权扩容。2.现有网络认证计费软件增加2500用户授权24室外体育场篮球场、排球场围网材料采用热浸塑镀锌钢管、铁丝。25室外LED屏幕户外全彩显示屏1个选址、屏幕大小、分辨率应满足校区规划要求。26标识、标牌校园道路、楼宇、门牌等设计应满足武义校区定位、文化等要求。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。按校园教学配套设施的不同功能进行区分，中职部分作如下相关要求。序号类别设计任务内容标准或要求1教室1.学生课桌椅（3000套）2.考试专用桌椅（600套）3.一体机黑板（70套）应采用环保产品、工艺现代进行设计，符合教学理念。2宿舍1.学生宿舍床柜组合（500间×6）2.教工宿舍床、床头柜组合（131间×2）家具应采用环保产品、工艺现代进行设计；应采用环保材料，设计现代、美观，应满足生活、休闲等功能。3办公室1.教师办公桌椅（210套）2.组合柜（19组）3.行政办公桌40套应采用环保产品、工艺现代进行设计，符合教学办公理念。4会议室1.大小会议室会议桌及椅子2.报告厅椅子、台前桌（285座位）设计应满足会议、会务接待、布局合理，材料选用环保材料。5专用教室1.心理健康咨询室、警校联合工作室2.智慧教室2个3.机房（2个专用机房）应采用环保、节能产品、工艺现代进行设计，符合教学理念。6实训教室建设及设备1.机械实训室（20台数控车床、工业机器人)2.中药实训室3.康复实训室4.电子电工实训室5.电商直播实训室应采用符合国家标准的产品，设计符合教学理念。7食堂1.食堂后厨设备2.食堂餐桌3.食堂文化建设及备餐间装修应采用环保产品、工艺现代进行设计，符合教学办公理念。8行政楼1.一楼门厅装饰，二楼中庭设计装修2.行政楼五楼：党建阵地，教工书吧，健身房，母婴室3.4楼图书馆建设（装修，书架，阅览书桌）设计应满足会议、会务接待、图书收藏、借阅、休闲、学习功能，布局合理，材料选用环保材料。9智慧校园1.安防系统，门禁系统，指挥系统，物联系统，巡课系统.摄像头，内存等硬件设备2.会议室，报告厅电子屏及音响设备，食堂，实训楼等处电子屏采用符合国家标准的网络监控产品。音响、LED屏设计应满足会议、表演、电影等功能。屏幕大小、分辨率应满足学校要求。10校园文化楼牌，室牌，路引，社会主义核心价值观，宣传橱窗等，校园景观建设，标志性文化建设。设计应满足校区定位、文化等要求。11窗帘教学楼，实训楼，宿舍，行政楼窗帘应采用符合国家标准的产品。12直饮水机教学实训宿舍食堂行政楼等场所40台两温两开直饮水机应采用符合国家标准的产品。13新风系统行政楼和戏曲楼新风系统设备应采用符合国家标准的产品。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。注：1.任务内容不限于需满足设计任务书所列内容；2.任务内容与标准或要求，最终以发包人实际要求为准。
投标 / 标书制作要点（原创）
本教学配套设施建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
