指挥值班楼修缮招标公告（临沧粤电能源有限公司2024）
内容为：
大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目
招标采购公告
采购编号：LCCT000429
一、项目基本情况
大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目，项目资金来源为企业自筹,，招标人为临沧粤电能源有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标 。
二、投标人资格要求
见招标文件。
三、招标文件的获取
获取时间：2024-09-06 14:54:31至2024-09-27 09:00:00
获取方式：广东能源商务网
四、投标文件的递交
递交方式：线下递交
截标/开标地点：见招标文件
截标/开标时间：2024-09-27 09:00:00
五、发布公告的媒介
广东能源商务网
六、其他公告内容
七、联系方式
招标人：临沧粤电能源有限公司
联系人：严世筛
附件下载：
https://www.gdydb2b.com/isp/portal/plogin/downLoad?fileUid=ccae372d990d4155a747de72058a7e86&fileName=大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目招标文件.docx
C广东能源集团GUANGDONGENERGYGROUP临沧粤电能源有限公司镇康分公司大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目招标文件招标编号：LCZB-2024-14招标人：临沧粤电能源有限公司镇康分公司2024年9月目录第一章招标公告41.项目概况及招标内容42.投标人的资格要求43.招标文件的获取54.投标文件的递交55.开标时间及地点56.发布公告的媒介57.其他58.联系方式69.招标监督6第二章投标人须知....................7前附表....................71.总则112.招标文件133.投标文件144.投标165.开标176.评标187.合同授予188.纪律和监督199.需要补充的其他内容20第三章评标办法....................21评标办法前附表....................21评标办法正文部分....................241.评标方法242.评审标准243.评标程序254.特殊情况的处置程序27第四章合同条款及格式29一、工程概况....................29二、合同工期....................29三、质量标准....................29四、签约合同价、合同价格形式及支付方式29五、缺陷责任期及工期延误处罚30六、合同文件构成....................30七、承诺....................32九、签订时间....................32十、签订地点....................32十一、补充协议....................32十二、合同生效....................32十三、合同份数....................32附表1承包商安健环处罚通知单....................37第五章技术标准和要求....................40第六章投标文件格式....................41一、商务、技术部分41（一）商务部分....................42（二）技术部分....................53二、价格部分601.投标价一览表622.投标函633.已标价工程量清单644.其他资料....................65第一章招标公告临沧粤电能源有限公司镇康分公司（简称镇康分公司）对大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目自行组织国内公开招标。项目资金已落实，为企业自筹资金，出资比例为100%。欢迎具有相应资格和能力的潜在投标人参加本项目投标，就本项目招标提交密封投标。1.项目概况及招标内容1.1.1项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目1.2.2招标单位：临沧粤电能源有限公司镇康分公司1.3.3项目地点：云南省临沧市镇康县南伞镇哈里村阿帕寨组大丫口电站1.4.4建设内容：大丫口水电站位于临沧市镇康县南汀河流域的南捧河上，坝址距镇康县南伞镇26km，距昆明市893km。将对原建管部营地1#、2#楼，篮球场、羽毛球场及其他设施进行修缮。1.5.5招标范围：具体以项目实施方案及工程量清单为准。1.6.6服务期限（或项目工期）自合同生效之日起60个日历天内完成。1.7.7资格审查方式：资格后审。2.投标人的资格要求2.1.1投标人须具有独立承担民事责任的能力和独立订立合同的法人资格，持有有效工商营业执照（须提供印有统一社会信用代码的营业执照）。2.2.2投标人须具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的投标能力。2.3.3投标人拟派项目经理须担任过装修装饰类似项目的项目经理。2.4.4投标人具有良好的资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结（须提供书面承诺）。2.5.5投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“重大税收违法案件”名单（查询方法：“信用中国”网站→“信用服务”→“重大税收违法案件当事人”栏查询企业状况，提供网站查询结果截图）；2.6.6在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/）中未被列入“失信被执行人”名单（提供网站查询结果截图）。2.7.7投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未被列入“严重违法失信企业名单”（提供网站查询结果截图）。2.8.8法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目同时投标。2.9.9本次招标不接受联合体形式投标。3.招标文件的获取招标公告开始发布日期为：2024年9月6日；有兴趣且符合本公告“2.投标人的资格要求”的投标人请自行在广东能源商务网（http://www.gdydb2b.com/）上进行招标文件免费下载。4.投标文件的递交4.1.1递交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年9月27日9:00（北京时间）。4.2.2递交投标文件地点：在广东能源商务网上完成投标流程及线下提交纸质报价文件至临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼项目管理部，收件人：严世筛18288397838逾期送达或未送达指定地点或不符合规定的投标文件，将被拒绝。5.开标时间及地点5.1.1开标时间：同投标截止时间。5.2.2开标地点：临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼会议室6.发布公告的媒介本项目招标公告在“广东能源商务网（http://www.gdydb2b.com/）”上发布。7.其他参与本项目投标的投标人，在投标文件递交截止时间前须在广东能源商务网（http://www.gdydb2b.com）上完成投标流程：(1)进入广东能源商务网（http://www.gdydb2b.com）注册成会员，原已注册会员确认未被广东能源集团暂停投标资格（未被广东能源商务网列入灰名单或黑名单）。(2)未在广东能源商务网上完成投标的流程的，其投标将被拒绝。注：在广东能源商务网操作，若有问题需要咨询，可致电广东能源商务网客服电话020-85138900咨询。8.联系方式有关此次招标之事宜，可按下列地址和电话以书面或传真的形式向招标人查询：招标人：临沧粤电能源有限公司镇康分公司联系地址：临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼联系人：严世筛电话：0883-2887328电子邮箱：yanshishai@geg.com.cn邮编：6770009.招标监督临沧粤电能源有限公司综合党群部联系人：赵呈投诉电话：0883-2887319第二章投标人须知前附表条款号条款名称主要内容1.1.2招标人招 标 人：临沧粤电能源有限公司镇康分公司地 址：临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼联 系 人：何贵丽 0883-28873161.1.3招标代理机构名 称：无地 址：/联系人：/电 话：/传 真：/ 1.1.4项目名称大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目1.1.5项目地点云南省临沧市镇康县南伞镇哈里村阿帕寨组大丫口电站1.2资金来源及落实情况资金来源及比例：企业自筹资金，100%资金落实情况：已落实1.3.1招标范围本项目实施方案及工程量清单的全部内容（另附）1.3.2服务期限（或项目工期）自合同生效之日起60个日历天1.3.3质量要求执行国家和地方现行相关工程施工质量验收规范及标准，一次性验收合格。1.4投标人资格要求详见“第一章 招标公告”中“2.投标人的资格要求”1.4.2是否接受联合体投标[√]不接受[ ]接受,应满足下列要求:1.5费用承担投标人承担自身准备和参加投标活动发生的所有费用。1.9现场踏勘[ ]组织：[√]不组织：如投标人需要，可联系招标人自行前往现场踏勘，由此产生的费用及安全由投标人自行负责。1.10投标预备会[√]不召开[ ]召开,召开时间： 1.11分包[√]不允许[ ]允许,分包内容要求: 1.在符合国家相关法律法规要求情况下，本工程允许对有相应资质要求专业工程进行分包，分包人必须具备相应资质。2.对达到招标规模和限额的分包工程，总承包商应按招投标相关法律法规依法实施招标。1.12偏离[√]不允许[ ]允许，偏差范围： 最高项数：1.12.1构成招标文件的其他材料1、对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2、实施方案、工程量清单。2.2.1对招标文件提出澄清的截止时间投标截止时间前10天2.2.2招标文件澄清发出的形式澄清文件经招标领导小组审核后盖章扫描以PDF格式发送至已报名投标人电子邮箱，并在广东能源商务网发布。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清时间：收到招标文件澄清文件24小时内形式：按澄清文件要求回复的电子邮件2.3.1招标文件修改发出的形式修改文件经招标领导小组审核后盖章扫描以PDF格式发送至已报名投标人的电子邮箱。需要时可同时发送word文件。并在广东能源商务网发布2.3.2投标人确认收到招标文件修改时间：收到招标文件修改文件24小时内形式：按修改文件要求回复的电子邮件3.1.2.1.3近年财务状况的年份要求 2021 年至 2023 年3.1.2.1.4近年完成的类似项目情况的时间要求近两年或自成立年至今。3.2.1增值税税金的计算方法投标人按其管辖税局的开票要求自行填报3.2.3最高投标限价（招标控制价）人民币￥919058.07元3.3投标有效期自投标截止之日起90个日历天3.4投标保证金本次招标不收取投标保证金3.5近年发生的诉讼及仲裁情况的时间及提交资料要求时间：自2021 年1月1日起至今资料要求：“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件3.6是否允许递交备选方案[√]不允许[ ]允许3.7.3投标文件签字或盖章要求投标文件格式中要求签字的地方须签字，投标文件格式中要求盖章的地方须盖章3.7.4投标文件份数及其他要求投标文件份数：两份（纸质版正本、副本各一份）电子版：（8G及以上U盘），电子文件必须提供已盖章投标文件PDF格式文件，以及投标文件的可编辑文本，如WORD文件，报价明细为EXCEL格式文件3.7.5投标文件装订投标文件应采用热胶封成册方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。4.1.1投标文件封装投标文件正本、副本及电子文件（U盘）统一封装在一个袋子里面。4.1.2投标文件的密封和标记投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。4.1.3封套上应载明的信息招标人名称：临沧粤电能源有限公司镇康分公司 招标人地址：临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼招标项目：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目项目编号：投标人名称： 联系人： 联系电话：在 年 月 日 时前不得开启4.2.1投标截止时间2024年9月 27日9：00（北京时间）4.2.2递交投标文件地点云南省临沧市工业园区园区路58号源鑫公司二楼（尽量使用顺丰速运，且注明在工作日投递），投标人自行负责快递运输的安全和时效4.2.3投标文件是否退还不退还5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间。开标地点：临沧市临翔区园区路58号临沧源鑫电力有限公司二楼会议室开标：投标人可不派人员到现场，但应安排相关技术、商务人员保持电话畅通。投标人未到现场参与开标会的视为完全认同开标结果6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人，其中经济技术专家不得少于评标委员会人数的2/3；评标专家确定方式：由招标人在项目监督小组人员监督下在本单位评标人员库抽取7.1.1是否授权评标委员会确定中标人[ ]是[√]否，推荐的中标候选人数：1～3名7.2.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介：广东能源商务网（www.gdydb2b.com）公示期限： 3 日7.3履约保证金提交现金或银行履约保函（签约合同价5%，验收通过之后7个工作日内一次性无息返还）9特别提示本项目由招标人在广东能源商务网上发布招标文件等招标资料；投标人除了按要求递交纸质和电子版投标和报价文件资料外，还必须在广东能源商务网上完成相关流程操作。1.总则1.1.1项目概况1.1.11.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。1.1.12.2.2招标人：临沧粤电能源有限公司镇康分公司1.1.13.3.3招标代理机构：见投标人须知前附表1.1.14.4.4项目名称：见投标人须知前附表1.1.15.5.5项目地点：见投标人须知前附表1.2.2项目的资金来源和落实情况1.2.21.1.1资金来源及比例：企业自筹资金，100%。1.2.22.2.2资金落实情况：已落实。1.3.3招标范围、服务期限（或项目工期）及质量要求1.3.31.1.1招标范围：见投标人须知前附表1.3.32.2.2服务期限（或项目工期）：见投标人须知前附表1.3.33.3.3质量要求：见投标人须知前附表1.4.4投标人资格要求1.4.41.1.1投标人资格要求见投标人须知前附表。1.4.42.2.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.43.3.3投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)为本标段的监理人；(4)为本标段的代建人；(5)为本标段提供招标代理服务的；(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5.5费用承担投标人应承担自身准备和参加投标活动发生的所有费用。招标代理服务费按招标文件“投标人须知前附表”中相关内容执行。1.6.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.7.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8.8计量单位1.8.84.4.4所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8.85.5.5本项目投标报价采用的币种为人民币。1.9.9踏勘现场1.9.91.1.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.92.2.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.93.3.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.94.4.4招标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。招标人在踏勘现场做出的超出招标文件范围或违背招标文件要求的说明和解释，投标人应要求招标人出具合法有效的招标文件修订书面文件，否则该说明和解释无效。1.9.95.5.5招标人在踏勘现场中介绍的项目实施场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考。各投标人应在踏勘项目现场时，熟悉周围环境地形、地貌、水文、气候、交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以未到现场进行踏勘或不完全了解现场情况为理由而提出额外付款等要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。1.10.10投标预备会本项目不举行投标预备会。1.11.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12.12偏离1.12.121.1.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12.122.2.2投标人应根据招标文件的要求提供技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。1.12.123.3.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。1.12.124.4.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。1.12.125.5.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。2.招标文件2.1.1招标文件的组成2.1.11.1.1本招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同主要条款；(5)技术标准和要求；(6)实施方案；(7)工程量清单；(8)投标文件格式。2.1.12.2.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2.2招标文件的澄清2.2.21.1.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.22.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有已报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清内容影响投标文件编制的，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，将相应延长投标截止时间。2.2.23.3.3投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3.3招标文件的修改2.3.31.1.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已报名的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.32.2.2投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改通知。3.投标文件3.1.1投标文件的组成3.1.11.1.1投标文件应由两部分组成，具体内容及要求如下：商务、技术部分；价格部分3.1.12.2.2商务、技术部分主要包括下列内容：3.1.12.2.21.1.1.1商务投标书；3.1.12.2.21.1.1.11.1.1.1.1法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书（必须签字且盖章，并提供身份证复印件）；3.1.12.2.21.1.1.12.2.2.2.2投标人资格声明：投标人提供《第一章招标公告》“2.投标人的资格要求”中所要求的有效的资格声明资料，并加盖投标人公章；3.1.12.2.21.1.1.13.3.3.3.3财务状况：经独立的会计师事务所审计并签字的最近三年会计报表及审计报告（包括资产负债表、损益表和现金流量表等）；3.1.12.2.21.1.1.14.4.4.4.4类似项目业绩情况。需提供能显示关键信息的合同协议书；3.1.12.2.21.1.1.15.5.5.5.5无严重违法犯罪行为查询资料；3.1.12.2.21.1.1.16.6.6.6.6投标人须知前附表规定的其他资料及投标人认为需要提交的其它资料。3.1.12.2.22.2.2.2技术投标书3.1.12.2.22.2.2.21.1.1.1.1投标人对该项目的技术服务承诺。3.1.12.2.22.2.2.22.2.2.2.2投标人须知前附表规定的其他资料及投标人认为需要提交的资料。3.1.12.2.22.2.2.23.3.3.3.3技术标书中需提供涉及技术部分（主要包含投标设备品牌、规格型号等信息）的分项组成，格式可与价格部分的组成一致，但不得含有项目实施费用、报价方面的内容（即删除价格部分的组成中价格部分内容）。3.1.13.3.3价格部分主要包括下列内容：3.1.13.3.31.1.1.1投标价(唱标)一览表；3.1.13.3.32.2.2.2投标函；3.1.13.3.33.3.3.3已标价工程量清单；3.1.13.3.34.4.4.4投标人认为应该提供的其他资料。3.1.14.4.4电子文件：3.1.14.4.41.1.1.1投标人提供纸质投标文件的同时提供电子文件一套。所有电子文件不得进行压缩处理；3.1.14.4.42.2.2.2电子文件内容应与商务、技术部分、价格部分内容一致，电子文件使用常用办公软件、图形软件能正常打开的可编辑文件格式（建议：文字部分使用Word或Excel格式、价格部分中报价明细表等报价表格提供Excel格式文件；设计图形文件使用PDF格式、AutoCAD格式，图片文件使用JPG格式），同时提供已盖章正本的PDF格式文件。其内容应与投标人打印产生的纸质正本投标文件内容一致，如有不同，以纸质正本投标文件为准。3.2.2投标报价3.2.21.1.1投标人应按照规定的报价格式编制投标报价。投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。3.2.22.2.2投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改分项报价中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.23.3.3招标人设有最高投标限价（招标控制价）的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（招标控制价），最高投标限价（招标控制价）在投标人须知前附表中载明。3.2.24.4.4投标人报价以招标人所提供报价格式为准，投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3.3投标有效期3.3.31.1.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.32.2.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.4.4投标保证金本次招标不收取投标保证金3.5.5资格审查本项目采用资格后审的方式。评标委员会将在详细评审前，根据本招标文件投标人须知“1.4投标人资格要求”对投标人的资格进行审核，未能通过资格审查的投标将被否决。3.6.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7.7投标文件的编制3.7.71.1.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。3.7.72.2.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、服务期限（或项目工期）、质量标准、招标人要求等实质性内容作出响应。3.7.73.3.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面、投标函及对投标文件的澄清、说明和补正等必须加盖投标人单位法定印章并经投标人法定代表人签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。3.7.74.4.4投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.75.5.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。投标文件的商务、技术部分和价格部分可装订在一起统一包装。投标文件应按招标文件要求编制装订成册，并编制目录，若投标文件过厚可部分装订。具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.7.76.6.6投标人投标递交印刷的投标文件时，同时以U盘（建议8G及以上U盘，投标人须确保文件能正常读取）形式提供内容与投标人打印产生的纸质投标文件正本一致的电子文件一套。4.投标4.1.1投标文件的密封和标记4.1.11.1.1投标文件的封装要求见投标人须知前附表。4.1.12.2.2投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。4.1.13.3.3投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.14.4.4接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封，招标人将当面予以拒绝接收，并退还给投标人；如是快递寄送，招标人将通知投标人自行取回。4.2.2投标文件的递交4.2.21.1.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点向招标人提交所有投标文件。4.2.22.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.23.3.3除投标人须知另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.24.4.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.25.5.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3.3投标文件的修改与撤回4.3.31.1.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.32.2.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.33.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.34.4.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2.2开标程序5.2.21.1.1招标人按照确定后的时间和地点开标，并宣布开标纪律。5.2.22.2.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。5.2.23.3.3本项目招标监督人员按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。5.2.24.4.4宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员单位及姓名。5.2.25.5.5按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序。5.2.26.6.6按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、服务期限（或项目工期）及其他内容，并记录在案。5.2.27.7.7投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。5.2.28.8.8开标结束。5.3.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1.1评标委员会6.1.11.1.1评标委员会由招标人根据现行相关规定依法组建。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会确定方式见投标人须知前附表。6.1.12.2.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。(5)与投标人有其他利害关系。6.2.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3.3评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1.1定标方式7.1.13.3.3除投标人须知规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1.14.4.4招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。7.1.15.5.5排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.2.2中标通知7.2.21.1.1中标人确定后，招标人将结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示不少于3个工作日，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。未被告知在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。7.2.22.2.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。7.3.3履约保证金7.3.31.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。7.3.32.2.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.4签订合同7.4.41.1.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还，并将其加入临沧公司灰名单或广东能源集团灰名单。一年以内不得参加临沧公司或广东能源集团所有项目的投标；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.42.2.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.43.3.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。8.纪律和监督8.1.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.需要补充的其他内容见投标人须知前附表。第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标办法综合评估法（高扣低扣）技术、商务和价格得分之和即为该投标的综合得分，按照投标人综合得分由高到低排列名次。当综合得分相同时，按各评审项权重分值由大到小顺序排列后推荐。2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件、资质证书一致2.1.1形式评审标准投标函及招标文件要求签字、盖章的地方有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章2.1.1形式评审标准投标文件格式符合“第六章 投标文件格式”的要求2.1.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准投标人资质符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准资信和商业信誉承诺符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准信用中国查询结果 符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准中国执行信息公开网查询结果符合“第二章 投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准国家企业信用信息公示系统查询结果符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准法定代表人及各公司关系符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.2资格评审标准联合体符合第二章“投标须知”第1.4项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标须知”第3.4款规定2.1.3响应性评审标准工期符合第二章“投标须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准质量要求符合第二章“投标须知”第1.3.3项规定2.1.3响应性评审标准技术规格无明显不符合招标文件技术规格、技术标准的2.1.3响应性评审标准投标报价按招标文件要求报价，不存在重大漏项、缺项；且未低于成本价2.1.3响应性评审标准实质性要求符合招标文件中规定的其他实质性要求的2.1.3响应性评审标准权利义务符合“第四章 合同主要条款”规定的权利义务2.1.3响应性评审标准其它未附有招标人不能接受的其它条件，无“第三章 评标办法”中3.1.2（2）款界定的串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为2.2.1分值构成总分 100 分，其中：商务部分： 10 分技术部分： 40 分投标报价： 50 分2.2.2（1）商务评分标准（10分）企业信誉（2分）①提供银行系统出具当前有效的企业信用AA及以上等级证明文件得1分②提供当前有效的纳税信用等级B级及以上证明文件得1分2.2.2（1）商务评分标准（10分）综合实力（3分）连续三年盈利得3分，三年中两年盈利得2分，只有一年盈利得1分，三年无盈利得0分2.2.2（1）商务评分标准（10分）类似业绩（5分）提供1个类似业绩得1分，最多得5分。类似业绩界定：自成立起至今承担房屋建筑、装修、装饰等类似项目。证明材料：提供合同（复印件或扫描件加盖公章），合同须体现项目名称、项目内容及范围、合同签订时间。2.2.2（2）技术评分标准（40分）内容完整性和编制水平（5）a.内容完整、具体、细致得5分；b. 内容完整性一般的得3分；c. 内容不完整得0～1分。2.2.2（2）技术评分标准（40分）技术方案（5）a.装修、装饰技术措施科学、严谨，合理、切实可行，对本项目的重点、关键和难点分析到位，有全面的应对措施的得3～5分；b.安装方案、方法与技术措施基本合理，针对性一般，对本项目的重点、关键和难点有建议的得2～3分；c.安装方案、方法与技术措施有所欠缺的得1～2分。2.2.2（2）技术评分标准（40分）作业主要工序及工艺（5）a.主要工序及工艺阐述明细、合理，主要工种施工方法得当且有针对性的得4～5分；b.工种主要工序、工艺有阐述、安排基本合理，有主要工种作业方法的得1～3分；c.作业主要工序、工艺无阐述、安排和主要工种作业方法的不得分。2.2.2（2）技术评分标准（40分）安全文明施工保证措施（5）a.投标书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，针对性强，并符合国家、省、州（市）的有关规定的得4～5分；b.投标书中有安全文明施工实施保证措施，针对性一般的并符合国家、省、州（市）的有关规定的得1～3分；c.没有安全文明施工保证措施的，该项评审不得分。2.2.2（2）技术评分标准（40分）工期承诺和保证措施（10）a.工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，有施工进度计划、人员配置，针对性强且能保证工期，时间计划合理可行的得5～10分；b.工期承诺满足招标文件且有施工进度计划，针对性一般，能保证工期，时间计划基本合理的得4～7分；c无施工进度计划不得分。2.2.2（2）技术评分标准（40分）质量承诺及保证措施（5）a质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述的得4～5分；b.质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到要求但存在一些问题的得1～3分；c.质量承诺满足招标文件要求，有违约承诺但不具体的不得分2.2.2（2）技术评分标准（40分）施工机具投入（5）a.投入的施工机具能满足施工要求，且搭配适当的得4～5分；b投入的施工机械基本能满足施工要求，但搭配不当的得1～3分；c.投入的施工机械不能满足施工要求的不得分。2.2.2（3）投标报价评分标准（50分）投标评审价计算评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质性响应了招标文件规定的范围，并按照本章2.3.2规定的标准对所有投标人的投标报价作出公平的价格调整。2.2.2（3）投标报价评分标准（50分）投标评审价平均值当投标人为5家以下时，取各投标评审价作算术平均；当投标人为5家及以上时，去掉一个最高价和一个最低价，余下投标人评审价作算术平均。2.2.2（3）投标报价评分标准（50分）评标价计算评标价＝投标评审价平均值×（1＋评标价浮动率） 评标价浮动率，由项目招标领导小组成员在标前会时确定并密封，在开标现场公开（在0%至－10％之间）2.2.2（3）投标报价评分标准（50分）投标评审价偏差率计算计算投标评审价与评标价偏差百分数α：α＝│投标评审价－评标价│/评标价×100％（保留小数点后两位）2.2.2（3）投标报价评分标准（50分）价格得分计算高扣低不扣方式当投标评审价高于评标价时：·价格得分＝价格权重分－200α·即投标评审价比评标价每高出1%，价格权重分扣2分，最低为0分。当投标评审价等于评标价时：·价格得分＝价格权重分·即投标评审价等于评标价时为权重分满分。2.2.2（4）其他因素评分标准//3.2.4统分原则评标委员会成员根据对各投标的评审和比较情况，直接对技术和商务进行打分，去掉一个最高分和一个最低分，余下评委打分作算术平均（保留小数点后两位）后加上价格得分作为投标人得分评标办法正文部分1.评标方法1.1.1本次采用的评标办法见评标办法前附表。1.2.2本次评标采用资格后审制，对通过资格审查的投标文件进行评审。2.评审标准2.1.1初步评审标准2.1.11.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.12.2.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.13.3.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.14.4.4投标人有以下情形之一的，其投标将被拒绝：(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。2.2.2详细评审内容及分值构成2.2.25.5.5分值构成(1)商务部分：见评标办法前附表；(2)技术部分：见评标办法前附表；(3)投标报价：见评标办法前附表。2.2.26.6.6评分标准(1)商务评分标准：见评标办法前附表；(2)技术评分标准：见评标办法前附表；(3)投标报价评分标准：见评标办法前附表。2.3.3价格评审2.3.37.7.7确定有效报价：(1)投标报价是唯一的；(2)投标报价是按照招标文件要求报价；(3)投标报价不是低于成本价报价。2.3.38.8.8确定评审价格：(1)按招标文件要求，对有效报价进行校核，确认投标报价是否有算术计算错误或缺漏项。(2)投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标,并没收其投标保证金。a.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；b.单价与数量的乘积与总价之间不一致的，以单价金额为准，修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。c.若各分项报价的总和与总额之间不一致时，以分项报价的总和修正总额。(3)评审价格为经以上校核并进行调整、修正后的有效投标总价，按照统一的标准对所有投标人的有效投标总价作出公平的价格调整后的价格。3.评标程序3.4.4初步评审3.4.49.9.9评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.4.410.10.10投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。(2)1.1)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。(2)1.2)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标，其投标无效：a)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；b)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；c)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；d)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；e)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；f)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。(2)1.3)有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其投标无效，在商务网将该投标人的供方设置为“灰名单供方”：a)使用伪造、变造的许可证件；b)提供虚假的财务状况或者业绩；c)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；d)提供虚假的信用状况；e)其他弄虚作假的行为。3.5.5详细评审3.5.511.11.11评标委员按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行单独打分，并计算出每个评委的综合评估得分。3.5.512.12.12评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。3.5.513.13.13统分原则：见评标办法前附表。3.5.514.14.14评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.6.6投标文件的澄清和补正3.6.61.1.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.6.62.2.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.6.63.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.7.7评标结果3.7.71.1.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序选出1-3名投标人。3.7.72.2.2评标委员会完成评标后，应当向招标领导小组提交书面评标报告和中标候选人名单。3.8.8推荐中标候选人或者直接确定中标人3.8.81.1.1评标委员会按综合评分由高到低选出不少于3名的投标人，综合评分最高的推荐为第一中标候选人，综合评分次高投标人推荐为第二中标候选人，依此类推。3.8.82.2.2特别说明：对未通过的投标人评标委员会应通过相关的决议或在评标报告中说明情况。评标委员会经评审，有效投标文件不足3家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。当有效投标文件不足3家时，评标委员会认为仍能满足招标人要求，并具有竞争性，将按下述方式推荐中标候选人：(1)当有效投标文件为2家时，推荐办法如下：继续按以上评标办法进行评审。(2)当有效投标文件为1家时，推荐办法如下：评标委员会以综合评议的方式推荐出中标候选人。3.9.9提交评标报告3.9.93.3.3评标委员会完成评标后应向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：(1)项目基本情况。(2)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。(3)参与投标的投标人名单和评标组织机构。(4)评标方法和标准。(5)开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因。(6)对投标人的资信、资质、业绩、工期进度、投标报价及投标文件响应程度等的商务评价。(7)对投标人投标方案的技术特点、性能参数、供货范围、技术方案、技术服务及投标文件响应程度等的技术评价。(8)评标结果和中标候选人排序。(9)评标委员会的授标建议。3.9.94.4.4评标委员会的评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。3.9.95.5.5向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中如遇特殊情况由评标委员会依据相关法律、法规集体研究确定。4.特殊情况的处置程序4.1.1关于评标活动暂停4.1.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。4.1.12.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。4.2.2关于评标中途更换评委4.2.21.1.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗力等客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。4.2.22.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。4.3.3记名投票在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。第四章合同条款及格式大丫口水电站现场指挥宿舍楼修缮项目施工合同发包人（全称）：临沧粤电能源有限公司镇康分公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大丫口水电站现场指挥宿舍楼修缮项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：大丫口水电站现场指挥宿舍楼修缮项目。2.工程地点：云南省临沧市镇康县南伞镇哈里村阿帕寨组大丫口电站。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：大丫口水电站位于临沧市镇康县南汀河流域的南捧河上，坝址距镇康县南伞镇26km，距昆明市893km。将对原建管部营地1#、2#楼，篮球场、羽毛球场及其他设施进行修缮。6.工程承包范围：具体以项目实施方案及工程量清单为准。二、合同工期计划开工日期：计划竣工日期：工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家和地方现行相关工程施工质量验收规范及标准，一次性验收合格。四、签约合同价、合同价格形式及支付方式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)，增值税税率，税金。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）伍万元整(¥50000.00元)。2.合同价格形式：综合单价合同。3.预付款预付款支付比例或金额：合同金额（扣除暂列金）的30%。预付款支付期限：承包人完成履约保证金（银行保函）、农民工工资保证金缴纳，并购买工伤保险后7个工作日内支付。预付款扣回的方式：拨付结算款时全额扣回。4.履约保证金缴纳方式及金额：提交现金或银行履约保函，金额为签约合同价的5%。返还条件及时间：验收通过之日起7个工作日内一次性无息返还。5.支付方式：完成本合同约定的全部工作内容，且工程质量符合国家和地方现行相关工程施工质量验收规范及标准，一次性验收合格，甲方向乙方支付合同结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后一次性支付，付款前乙方需向甲方提供结算金额全额增值税专用发票。五、缺陷责任期及工期延误处罚缺陷责任期的具体期限：验收通过之日起12个月。工期延误处罚：因承包人原因造成工期延误，承包人支付逾期违约金1000元/天，上限为签约合同价的5%。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）技术标准和要求；（4）实施方案；（5）已标价工程量清单；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。7、违约发包人违约发包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（6）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工。发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。承包人违约承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，承包人可以要求其在指定的期限内改正。承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。8、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。九、签订时间本合同于签订。十、签订地点本合同在临沧市临翔区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执2份。（以下无正文）合同签署栏甲 方：临沧粤电能源有限公司镇康分公司（盖章）乙 方： （盖章）负责人或委托代理人：（签章）法定代表人或委托代理人：（签章）联 系 人：联 系 人：联系电话：联系电话：传 真：传 真： 邮政编码：邮政编码：地 址：地 址：开 户 行：开 户 行：电 话：电 话：账 号： 账 号：统一社会信用代码： 统一社会信用代码：签订时间：年 月 日签订地点：未尽事宜合同谈判时确定。2、其它附件：安健环协议安健环管理协议书甲方：临沧粤电能源有限公司镇康分公司乙方：甲方委托乙方自2024年月日至2024年月日完成大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目施工工作，合同名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目施工合同。为明确甲、乙双方的安全责任，保证人员安全，防止事故的发生，经甲、乙双方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。1、乙方应承担的责任和义务1.接受甲方资质审查，符合资质要求并按照甲方要求提供所有施工人员的劳动合同、体检报告、工伤保险、安健环协议、施工方案、特种作业证等有关资料，并按要求在甲方承包商安全管理系统提交开工申请，经甲方安全教育培训合格、安全风险交底，取得“现场施工安全许可证”后方可开工。2.工作开工前，乙方应汇同甲方开展作业现场风险评估工作，结合实际制定相应的风险管控措施，并在作业过程中严格执行。乙方所有工作人员须接受甲方组织的安全知识培训，经甲方现场管理人员安全交底后，方可开始工作。3.必须严格遵守甲方各项安健环管理规定。4.每日开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。5.工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。6.现场施工中，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。7.特别强调建设安装工作中应符合下列安全要求：1)配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。2)特种作业人员必须持证上岗。3)所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。4)危险地带应设围栏并挂警告牌。5)影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。6)进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。7)高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。8)禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。9)不得在生产区域范围内违反规定吸烟。10)对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。11)必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。12)遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。13)遵守甲方三标（ISO9000质量标准、ISO14000环境标准和OHSMS职业健康安全标准）及NOSA安全管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。14)采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所8.严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的督管理方式。9.工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安10.全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。11.严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。12.严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。13.对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。14.必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳足额保险费。15.发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。2、甲方应承担的责任和义务1.审查乙方资质，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。2.在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。3.对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。4.向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。5.及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。6.对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。7.在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。8.签订安全生产管理协议前，将《承包商安健环管理标准》告知乙方。将《承包商安健环协议管理考核细则》告知乙方，并复制给乙方一份。3、甲方对乙方违反安健环管理规定的考核对乙方违反安健环管理的行为，按照甲方制订的《承包商安健环协议管理考核细则》进行考核。对拒不接受甲方安全监督管理和处罚的，甲方有权立即终止合同。4、其他1.本协议为合同附件，与主合同具有同等法律效力和有效力。2.本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，双方签字盖章即生效。甲方：临沧粤电能源有限公司镇康分公司乙方：甲方代表人（签名）：乙方委托代理人（签名）：时间：年月日时间：年月日附表1承包商安健环处罚通知单（存根联）受罚单位（人员）编号项目名称处罚意见罚款金额人民币： 元 （大写）罚款单签发部门（章） 年 月 日受罚单位签字（章） 年 月 日注：此罚款单一式两份，一联存根，一联上报。若受罚单位拒绝签字或超期未缴纳，罚款加倍且自动生效。承包商安健环处罚通知单（罚款联）受罚单位（人员）编号项目名称处罚意见罚款金额人民币： 元 （大写）罚款单签发部门（章） 年 月 日受罚单位签字（章） 年 月 日注：此罚款单一式两份，一联存根，一联罚款。若受罚单位拒绝签字或超期未缴纳，罚款加倍且自动生效。附件：承包商安健环协议管理考核细则序号考核内容考核金额（元）备注1、基础管理1.1工作人员没有接受安健环知识培训并考试合格，擅自进入现场作业3001.2用工不符合国家规定3001.3没有为工作人员缴纳保险费100/人1.4工作人员酒后进入现场作业1001.5不服从甲方管理200/次1.6未定期开展施工现场隐患排查并落实整改200/次1.7未按时限完成甲方提出的隐患整改100/条2、个人防护用品（PPE）、着装管理2.1赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场100/人·次2.2进入工作现场不按规定佩戴安全帽100/人·次2.3进入施工现场佩戴安全帽不规范100/人·次2.4动火作业未无防护面罩等防护用品100/人·次2.5高处作业未系安全带100/人·次2.6其他100/人·次3、现场管理3.1强令冒险作业、违章指挥、违章作业100-5003.2不服从甲方现场管理的50－3003.3未经许可，私拉乱接用电100/次3.4随意拆除和跨越围栏100//次3.5现场未按要求规范设置围蔽及警示标识100/次3.6现场工器具、设备设施未定期检查，未定置管理100/次3.7其他不符合甲方现场安健环管理100/次4、消防保卫管理（10分）4.1未经批准，擅自开展动火作业的1004.2违反其它消防、安全规定的100～5005、安全指标管理5.1发生人身坠落或机械伤害未造成严重后果，或其他人身伤害未遂事件视后果严重程度扣除20%～100%应付合同金额5.2发生人身轻伤视后果严重程度扣除50%～100%应付合同金额5.3发生重伤及以上人身伤害事故视后果严重程度扣除100%应付合同金额5.4发生承包商责任造成的甲方设备事故视后果严重程度扣除100%应付合同金额5.5工作中引发生火灾视后果严重程度扣除1～3%应付合同金额5.6发生环境污染事故视后果严重程度扣除10－100%应付合同金额5.7发生事故（人身轻伤、重伤及以上事故，设备事故）时，隐瞒不报视情节严重程度扣除0.5～1万元。情节特别严重的甲方有权解除合同，要求赔偿，乙方必须承担相关法律责任。5.8甲方进行事故调查时，乙方拒绝或以种种理由设置障碍阻碍调查视情节严重程度扣除0.5～1万元情节特别严重的甲方有权解除合同，要求赔偿，乙方必须承担相关法律责任。第五章技术标准和要求一、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照国家或行业有关标准、规范执行。二、本招标工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。三、根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。第六章投标文件格式一、商务、技术部分封面项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目投 标 文 件商务、技术部分投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）联系方式： （手机）、（电话）、（传真）、（电子邮箱）日期： 年 月 日投标文件商务、技术部分编写总体要求：1.商务部分内容的目录由投标人自行编制。应当至少包含下述内容以及第二章3.1.2.1要求的内容，未提供格式的内容及样式由投标人自行决定。2.技术部分内容的目录由投标人自行编制。应当至少包含下述内容以及第二章3.1.2.2要求的内容，未提供格式的内容及样式由投标人自行决定。（一）商务部分1．商务投标书商务投标书致：临沧粤电能源有限公司镇康分公司(1)在认真研究了上述项目招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范和其他有关条件后，我方同意按上述合同条款、技术规范的条件承包上述项目的实施、竣工和保修。(2)我方提交的投标文件（包括投标报价书和其它投标文件）在投标截止时间后的90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。(3)如果我方中标，保证按照合同约定的日期开工实施，天（日历天）内完成全部工作内容并提供成果资料（或经竣工验收合格）。(4)我方同意投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，并随时被接受。(5)除另外达成协议并生效外，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日2．法定代表人身份证明法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：身份证号码：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证(正反面)复印件或扫描件投标人：（盖单位章）日期：年月日3．法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜，我均予以承认,并承担其法律后果。委托期限：自本授权书签发起个日历天。代理人无转委托权。附：委托代理人身份证(正反面)复印件或扫描件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：日期：年月日4.投标保证金投标保证金本次招标不收取投标保证金。5.投标人资格审查资料投标人基本情况投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话联系方式传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理统一社会信用代码其中高级职称人员注册资金其中中级职称人员基本账户银行其中初级职称人员账号其中技 工经营范围备注备注：本表后应附已年检营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、企业认证体系证书(如要求)的复印件等投标人需具备的满足招标文件要求的资质证书和许可证等证明文件。5.1.1投标人提供有效工商营业执照（须提供印有统一社会信用代码的营业执照）。5.2.2投标人提供资质和（或）证书、授权、特许。提供项目经理或项目技术负责人资质证明材料（提供相关资质证书的复印件并加盖鲜章），具有年工作经验的证明材料（提供担任项目经理、项目技术负责人的合同复印件或投标人出具的盖公司鲜章的书面承诺书等证明材料）。5.3.3投标人资信和商业信誉承诺书提供投标人未被责令停业、未破产及资产未被冻结、接管的承诺书。5.4.4提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“重大税收违法案件”名单（（查询方法：“信用中国”网站→“信用服务”→“重大税收违法案件当事人”栏查询企业状况）查询结果截图；5.5.5提供投标人在“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/）中未被列入“失信被执行人”名单查询结果截图。5.6.6提供投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未被列入“严重违法失信企业名单”查询结果截图。5.7.7近年（2019年～至今）发生的诉讼及仲裁情况。近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。6.财务状况近三年（2021-2023年）财务状况表备注：在此附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。7.业绩情况表一投标人近三年（成立至今）已完成的类似项目业绩表项目名称项目所在地招标人名称招标人地址合同价格完成日期承担的工作项目质量项目经理项目技术负责人项目描述备注注：本表后须附合同（加盖公章的复印件或扫描件），合同须体现项目名称、项目范围、签订时间；或提供使用单位的相关证明材料（如使用意见、评价意见等加盖公章的复印件或扫描件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日表二正在服务的项目情况表项目名称招标人名称招标人联系人及电话签约合同价项目概况及投标人履约情况备注说明：本表后须附合同（加盖公章的复印件或扫描件），合同须体现项目名称、项目范围、签订时间。每张表格只填写一个项目，并标明序号。8.商务条款偏差表商务条款偏差表序号招标文件条目号招标文件的规定和要求投标文件的响应偏差说明注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日9.投标需要的其它资料招标文件中要求提供的资料。相关证明资料复印件如在投标文件前述内容已附，则此处不需重复放置。投标人应在投标文件提供招标文件要求的所有资料的复印件（包括评标办法中须评审内容的相关资料，如未提供，后果由投标人自负）。10.投标人认为有必要提供的其他资料（二）技术部分1.技术投标书技术投标书工 程 名 称投 标 总 工 期质量标准保修期限委派的项目经理姓 名委派的安全员姓 名法 定 代 表 人（签名或盖章）授 权 委 托 人（签名或盖章）投 标 单 位（企业公章）日期：年月日2．项目管理机构表一项目管理机构配备表项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目序号姓名性别技术职称专业在本项目拟任职务一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日表二项目经理简历表项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任项目经理年限资格证书名称及编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量说明：1.在建或完工的工程项目应提供相应的证明材料（如合同或中标通知书或竣工验收报告等的复印件）。2.项目经理须提供职称或职业证书的复印件、项目经理工作经验证明材料（合同复印件、公司盖章证明文件均可）等，以及近半年单位缴纳的社保证明文件。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日表三项目技术负责人简历表项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量说明：1.在建或完工的工程项目应提供相应的证明材料（如合同或中标通知书或竣工验收报告等的复印件）。2.项目技术负责人须提供职称或职业证书的复印件、项目技术负责人工作经验证明材料（合同复印件、公司盖章证明文件均可）等，以及近半年单位缴纳的社保证明文件。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日表四项目管理机构配备情况辅助说明资料项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目注：a．辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。b．项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。3.技术条款偏差表技术条款偏差表序号招标文件条目号招标文件的规定和要求投标文件的响应偏差说明注：投标人递交的技术标书中与招标文件的技术标准和要求中的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件技术标准和要求中的要求。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日4.技术方案包括但不限于以下内容：(1)技术方案（自行设计等）及说明。(2)投标人对本项目实施的技术措施、进度计划及组织措施（包括机构设置和主要人员安排）等。(3)投标人提供的设备、材料有关技术参数、等级、产地、品牌等有关的产品技术资料。(4)投标人对该项目的技术服务承诺。(5)总体施工思路说明。5.项目实施需使用机械、设备清单（产品名称、规格型号、数量、品牌）序号设备名称规格、型号单位数量品牌备注配置信息描述6.投标人认为应该提供的其他资料（如有）二、价格部分封面项目名称：大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目投 标 文 件价格部分投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）联系方式： （手机）、（电话）、（传真）、（电子邮箱）日期： 年 月 日投标文件价格部分编写总体要求：(1)投标人应按照报价说明进行报价。(2)报价币种为人民币，价格的单位均为：元（人民币）。(3)本部分内容的目录由投标人自行编制。应当至少包含下述内容，未提供格式的内容及样式由投标人自行决定。报价说明(1)投标人在编制投标报价时，应按照下述规定的报价表的格式编制投标报价。(2)报价明细表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。如有遗漏而造成投标被拒绝，责任自负。(3)报价明细表中标价的综合单价或金额，应包括但不限于所需的人工及材料等直接费、措施费、企业管理费等间接费和利润、规费、一定范围内的风险费用、税费（含增值税）等为完成本项目可能产生的全部费用，总价为各项合价之和。(4)报价明细表中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他相关子目的综合单价或价格之中。(5)总价应当与分项费用、措施项目费、其他项目费等的合计金额一致。该报价应符合市场行情并能保证投标人完全履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。(6)投标报价不得低于工程成本。(7)报价中未列示的措施费用，报价明细表不增列，在其它项目中综合考虑。(8)报价格式：投标文件必须按要求格式进行报价，并提供所有报价表的可编辑EXCEL表格电子版文件。报价中的综合单价、合价、总价均以人民币元为计价单位，保留小数点后两位；投标报价以人民币元为计价单位，优惠或取整或进行最终报价。内容构成：(1)投标价（唱标）一览表(2)投标函(3)已标价工程量清单(4)投标人认为应该提供的其他资料1.投标价一览表投标价(唱标)一览表项目名称：招标编号：序号项 目金 额序号项 目小 写(万元)大 写1投 标 总 价2质 量 承 诺3工 期 承 诺4投标保证金 形式及金额5备 注 投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日2.投标函投标函致：临沧粤电能源有限公司镇康分公司(招标人名称)在考察现场并充分研究大丫口水电站现场指挥值班楼修缮项目（以下简称“本项目”）招标文件、修改文件（如有时）及有关附件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元，（小写）：¥元（其中，增值税税率为%）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，按上述实施方案、合同条款和质量标准要求实施上述项目的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。如果我方中标，我方保证按天（日历天）内完成施工，并按照合同约定，确保产品质量达到国家现行有关产品质量验收规范标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。我方将与本投标函一起，提交人民币（金额、单位）作为投标担保。我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。投标人：（盖公章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）邮政编码：电话：传真：银行名称：开户银行账号：开户银行地址：开户银行电话：日期：年月日3.已标价工程量清单工程量清单另附。未经招标人或招标代理机构书面同意，投标人不得随意对发生的工程量清单作任何调整。说明：(1)本报价表中所列的各分项费用包含但不限于：人工费、材料费、设备费、管理费、运输（含二次运输）费、工作人员食宿及交通费等内容，以及合同所包含的不可预见的所有风险、责任和职工工伤保险（或人身意外伤害险）等所应有的全部费用在内的直接费、间接费、利润和税金（应明示税率），以上报价均为含增值税税率报价，各项税率不同时应在各项备注栏明示各项税率。(2)投标人应根据与本项目相关的技术规范、相关条款及招标文件的要求进行报价。(3)表中未列示项目、措施等费用，报价时综合考虑在相关费用中。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日4.其他资料投标人认为应该提供的其他资料。
投标 / 标书制作要点（原创）
本指挥值班楼修缮涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
