光伏桥架线路改造及逆变器挪移 桥架线路改造及逆变器挪移招标公告（义乌市光谱新能源科技有限公司2024）
沪江线业光伏桥架线路改造及逆变器挪移项目项目公告
采购公告
根据我单位采购计划安排，拟采用询比采购沪江线业光伏桥架线路改造及逆变器挪移项目，采购人为浙江交投中碳环境科技有限公司，项目已具备采购条件（项目编号：XECG2024092300274，欢迎合格的供应商前来报价。
一、工程概况和采购范围
采购内容和范围：现因”浙江沪江线业有限公司"违章钢棚拆除，原2#屋顶光伏线缆布置在钢棚上，需挪移五台逆变器及其线路改造。主要工程量：需增加150米ZRC-YJV22-3*70电缆，19米长架空连廊，5个电缆转接箱以及相应的桥架、通讯线及接头、配件等安装施工
二、供应商资格要求
（1）资质要求:
1）营业执照，且在有效期内；
2）具备承装（修、试）电力设施五级及以上或电力工程、机电工程施工总承包三级及以上，具备有效的安全生产许可证。
（2）业绩要求：/
（3）项目负责人要求：/
（4）信誉要求:近三年内（自2021年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索？全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）？案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）？裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求:未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）
三、采购文件的获取
1.潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA（写明CA办理要求）。本项目采购文件（含采购图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
2.采购文件网上下载时间：2024年9月26日12点0分至2024年9月28日 12点0分（以媒介上发布的公告时间为准）。
3.潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止2024年9月28日 12点0分（以媒介上发布的公告时间为准）。采购人将于2024年9月28日 18点0分（以媒介上发布的公告时间为准）前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、采购响应文件递交
1.递交截止时间:2024年9月30日12点0分
2.响应文件递交方式：电子响应文件（正本）采用网上递交的方式，在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
3.电子响应文件（正本）未在报价时间截止前上传电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
五、公告发布媒介：
本次采购公告同时在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统（https://cncico.zjgzzc.com/）上发布。
六、联系方式
1.采购人名称：浙江交投中碳环境科技有限公司
联 系 人：汤先生
地 址：浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼5楼
联系电话：0571-88036531
浙江交投中碳环境科技有限公司
2024年9月26日
附件
沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移询价文件.docx
相关公告
项目进度
浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移询比采购项目询比文件浙江交投中碳环境科技有限公司2024年9月一、询比采购公告根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。一、项目概况和采购范围采购内容和范围:现因“浙江沪江线业有限公司”违章钢棚拆除，原2#屋顶光伏线路布置在钢棚顶上，需挪移五台逆变器及其线路改造。主要工程量：需增加150米ZRC-YJV22-3*70电缆，19米长的架空连廊，5个电缆转接箱以及相应的桥架、通讯线及接头、配件等安装施工。本项目由项目公司“义乌市光谱新能源科技有限公司”签订并履行合同。二、供应商资格要求1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人非法人组织自然人，依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：（1）资质要求:1）营业执照，且在有效期内；2）具备承装（修、试）电力设施五级及以上或电力工程、机电工程施工总承包三级及以上，具备有效的安全生产许可证。（2）业绩要求:/（3）项目负责人要求:/（4）信誉要求:近三年内（自2021年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。（5）其他要求：未被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)供应商信用记录截图（截止至项目公告时间）三、采购文件的获取1、采购文件网上下载时间：2024-09-2509:00至2024-09-2709:00。（不得少于2日）2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-09-2709:00。采购人将于2024-09-2718:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。四、响应文件递交等要求1、响应文件递交的截止时间为：2024-09-309:00；（不得少于3日）2、响应文件递交方式电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：）。供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。£纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。4、本次项目不接受联合体参加采购活动。5、响应文件开启时间：2024-09-3009:00。6、其他要求：（由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）五、发布公告的媒介本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。六、联系方式1、采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司地址：浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼5楼联系人：汤先生电话：0571-880365312、监督部门：浙江交投中碳环境科技有限公司综合办公室地址：浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼5楼电话：0571-88033027日期：2024-09-23二、供应商须知及采购需求条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1项目概况项目名称：浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移询比采购项目项目内容：采购内容和范围:现因“浙江沪江线业有限公司”违章钢棚拆除，原2#屋顶光伏线路布置在钢棚顶上，需挪移五台逆变器及其线路改造。主要工程量：需增加150米ZRC-YJV22-3*70电缆，19米长的架空连廊，5个电缆转接箱以及相应的桥架、通讯线及接头、配件等安装施工等1.2.1资金来源100%自筹。1.2.2资金落实情况已落实。1.3供应商应承担的各项费用供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。1.4保密参与本次报价的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.5联合体本次采购不接受联合体响应。1.6是否允许分包不允许分包。1.7控制价8.5万元2.1采购文件的组成包括采购公告、供应商须知、响应文件格式、合同条款及格式。2.2.1采购文件的澄清、补充、修改的时间2024-09-27 18:00。2.2.2供应商提出问题的截止时间2024-09-27 9:002.2.3响应截止时间2024年09月30日9:003.1响应文件的组成1.商务报价文件；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书；4.资格审查资料（企业营业执照、国家相关部门获准的检测资格许可）5.合同条款。6.其他认为需要递交的资料3.2.1税率要求相应款项税率的增值税发票。3.2.2预算价格8.5万元。3.3响应文件有效期自供应商提交响应文件截止之日起计算60天。3.4响应保证金形式与金额无。3.5资格审查资料1、营业执照，且在有效期内；2、具备承装（修、试）电力设施五级及以上或电力工程、机电工程施工总承包三级及以上 ，具备有效的安全生产许可证。4.1评审小组的组建评审小组构成：3人及以上单数。4.2评审原则公平、公正、科学、择优。4.3评审方法1、询价人将组织人员对符合要求的报价文件进行评审，确认成交人。2、如果出现最低报价相同的情况，将组织最低报价的报价人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价，并依此类推；3、根据评议人员综合评定结果，确认成交单位并发出成交通知；4、评分标准：最低价中标。5.1评审程序1.熟悉采购文件和评审办法；2.响应文件的资格评审；3.响应文件的商务评审； 4.当否决响应后，剩余供应商少于3个时，评审小组应对响应是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部响应，否则，应继续进行评审；5.对响应文件进行最低价排序，推荐排名第一的为成交候选人；6.完成评审报告。5.2确定供应商成交方式采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 5.3成交通知采购人以书面形式向成交人发出成交通知书5.4履约保证金无。5.5签订合同报价成交人在接到中标通知书后30日内，派代表签订合同，若报价成交人在收到成交通知书后拒签合同，则询价人可取消其成交资格，同时可由评分顺序第二位报价人补位签订合同或进行重新询价。6.1异议与投诉供应商或者其他利害关系人对询比结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起2日内作出答复6.2监督部门浙江交投中碳环境科技有限公司综合办公室地址：浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼5楼联系电话：0571-88033027浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移询比采购项目询比文件供应商：（盖章）法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字)一、报价单注、上述项目所报价格应包含所有与之相关费用及税费。卖方方全称（盖章）：授权代表（签字）：有限公司年月日二、法定代表人身份证明供应商：成立时间：年月日经营期限：身份证号码：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证明身份证正面和反面扫描件供应商：（盖章）年月日三、授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人：身份证号码：代理人无转委托权。附：委托代理人身份证明身份证正面和反面扫描件供应商：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日四、资格审查资料（企业营业执照、资质证书、信用及信誉证明）五、合同条款浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移项目维修合同委托单位(甲方)：义乌市光谱新能源科技有限公司受托单位(乙方)：浙江交投中碳环境科技有限公司沪江线业桥架线路改造及逆变器挪移项目维修合同甲方：义乌市光谱新能源科技有限公司合同编号：乙方：甲方委托乙方对其光伏电站提供维修施工服务，为明确双方的权利与义务，现依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经双方协商一致，达成以下约定（以下简称“本协议”）：一、产品描述、规格、数量、单价如下:合同含税固定总价¥元（大写：元整）。本合同为总价包干合同，工程量已由乙方报价前现场踏勘确认，后期如出现工程量增减（不可抗力除外），合同总价不进行调整。二、施工范围本次维修施工范围为：现因“浙江沪江线业有限公司”违章钢棚拆除，原2#屋顶光伏线路布置在钢棚顶上，需挪移五台逆变器及其线路改造。主要工程量：需增加150米ZRC-YJV22-3*70电缆，19米长的架空连廊，5个电缆转接箱以及相应的桥架、通讯线及接头、配件等安装施工等。三、质量标准工程质量符合及国家、行业标准的要求（包括但不限于GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》、CNCA/CTS0016-2015《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》及其不时更新的版本）的要求，如技术协议与国家标准或行业标准不一致的，以较高标准为准。质保期一年，自甲方验收通过次日起算。四、工期工期：自甲方同意乙方进场之日起15日历天内完成全部施工内容并经甲方验收通过。五、付款方式：乙方完成全部施工内容经甲方验收通过的，乙方按照合同总价向甲方提供合法合规的增值税发票（9%税率），甲方收到合格发票后一个月内付至合同总价的97%。剩余3%作为质保金，质保期满后甲方扣除相应的维修费用及乙方应付的其他费用（若有）后将剩余质保金无息支付给乙方。六、违约条款6.1若甲方无正当理由未按约定进行费用支付的，甲方每逾期一天，应按照应付未付总金额的千分之一向乙方支付违约金。6.3乙方应在工期内完成全部施工内容并经甲方验收通过，乙方每逾期一天，应按照合同总价的千分之一向甲方支付违约金。乙方逾期超过15天，甲方有权立即单方解除本合同，甲方尚未支付的款项无需支付，甲方已支付的款项乙方应全额退还。6.3质保期内，一旦发生乙方怠于履行保修义务的，则甲方可以委托第三方对相应问题进行维修，因维修产生的全部费用乙方无条件向甲方承担赔偿责任，甲方并有权直接在质保金中予以扣除。6.4若发生战争、地震、洪水、火灾等人力不可完全抗拒之因素，甲乙双方相互免责。七、解除终止7.1经甲乙双方协商一致签订补充协议，可对本协议予以变更、解除与终止。7.2除法律法规或者本条及违约条款约定的可解除、终止本协议的情形外，任何一方不得单方终止、解除本协议。八、其他8.1本协议一式贰份，具有同等法律效力，自甲乙双方盖章之日起生效。8.2本合同包括以下附件，附件与合同主文具有同等的法律效力。a．附件一、安全管理协议b．附件二、廉洁诚信协议书（以下无正文，为签署页）甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或法定代表人或委托人签字：委托人签字：签订时间：年月日签订时间：年月日附件一、安全管理协议安全管理协议第一章总则甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）第一条本合同当事人根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省安全生产条例》等相关法律法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上订立本合同。第二条合同签订目的为了认真贯彻执行国家及有关部门确定的安全生产管理法规和规章制度，明确合同双方的安全生产责任，规范运维项目安全管理，加强运维服务期间安全生产管理，保障人员的生命和财产安全，杜绝一切重大安全事故的发生，确保安全生产顺利进行。第三条适用范围：主合同范围内施工、维护服务等。第二章双方权利与义务第四条甲方的权利与义务（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和国家标准、行业标准等，认真执行有关安全生产的要求，履行安全职责。（二）按安全生产工作内容监督、检查乙方安全生产工作的实施，组织或监督乙方和有关单位进行安全检查，发现安全隐患时,及时督促乙方整改；统一管理消防通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑物消防设施。（三）对安监、消防、质监、上级公司和相关业主单位等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素，按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。如果乙方不整改应由其负责整改部分的，除按合同有关条款处理外，向安监、消防、质监、卫生和发现问题的检查单位等相应部门报告。（四）重要的安全设施必须落实“三同时”原则，即：同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（五）由于乙方原因造成人员伤亡，由乙方承担全部责任和赔偿全部损失，甲方因此对外承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。（六）有权核查乙方委托的施工单位的管理方案和安全技术措施。（七）出现下列情况，甲方有权终止现场服务，解除施工合同：1.乙方委托的施工单位发生重大安全生产责任事故；2.因现场安全生产管理混乱，乙方或乙方委托的施工单位被甲方或上级单位多次通报批评的。第五条乙方的权利与义务（一）严格遵守国家有关安全生产、消防、职业卫生、环境保护等法律法规和国家标准、行业标准。乙方委托的单位必须具备相应的安全生产资质和条件。乙方必须监督乙方委托单位及人员认真执行合同中有关安全生产的要求，按合同约定履行安全职责。（二）服从甲方对其安全生产工作的统一协调、检查和督促，并承担相关责任。（三）负责管理乙方人员的安全生产工作，及时发现、整改事故隐患或不安全因素。（四）落实依法立安全生产管理机构和配备安全管理人员，建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程。（五）落实保证安全生产所需的必要投入，配备必要的安全生产和劳动保护设施。监督检查乙方对从业人员的安全教育，未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。（六）严禁“三合一”。未经政府有关部门书面审核同意，禁止在使用的施工场所等房屋内居住人员。（七）未经甲方书面许可，严禁擅自将施工场所、设施提供（转包）给其它单位或个人使用。（八）监督检查，要求必须依法为从业人员办理各类工伤保险和意外伤害险。（九）加强对综治管理，在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，防止各种违法犯罪的发生。（十）参与组织的生产安全事故和消防应急救援演练；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并按“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（十一）负责落实对其所雇佣的全部人员及第三者人员伤亡和财产损失，包括分包人人员的工伤事故承担责任和赔偿损失。（十二）监督落实加强消防救援技能的教育培训，要求乙方所有人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，特种作业人员、安全管理人员等应持证上岗，并按规定进行年检和复审。（十三）明确乙方的安全生产、消防安全安全管理人员名单。（十四）定期对乙方的设备、配备的消防器材等进行检查，落实乙方对相关设备及时进行维护和保养，保证其处于完好状态。（十五）做好各类设备的现场安全检查、隐患排查，及时落实整改，消除安全隐患。（十六）监督落实加强设备操作技能教育培训，做好设备操作人员的日常管理，组织教育培训，提高操作人员的安全意识，保证特种作业人员持证上岗。第三章文明施工、运维保证乙方负责督促乙方人员遵守相关安全规定，服从甲方整体的文明施工及运维管理，乙方应严格按其发包内容对乙方进行安全文明运维管理，如因施工、运维对设施损坏，乙方应督促乙方人员进行修复和赔偿。第四章附则第六条本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或法定代表人或委托人签字：委托人签字：签订时间：年月日签订时间：年月日附件二、廉洁诚信协议书廉洁诚信协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为加强廉洁诚信建设，促进友好合作，保证业务活动(包括但不限于商业谈判、招投标、竞价、签约、履约等)合法开展，共同抵制商业贿赂、腐败、不正当竞争、商业欺诈等违反“公平、公正、简单、透明”合作精神之行为，督促甲乙双方严格遵守法律法规，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经充分协商后一致同意签订本协议书：第一条行为准则1.甲乙双方应自觉遵守国家法律法规政策、公司规章制度、合同文件等关于廉洁诚信自律、公平交易、反商业贿赂、反腐败等所有相关规定。2.甲乙双方应对工作人员进行经常性的廉洁诚信教育，使其建立良好的职业操守和从业行为。本协议项下乙方关联公司等基于履行甲乙双方合同而为乙方服务的第三方及上述主体的员工、代理人实施违反廉洁诚信行为的，均视同乙方自身之行为。3.甲乙双方合作过程中，发现任何一方存在违反廉洁诚信之行为的，另一方应及时向对方公司举报，否则视为违约。第二条诚信诚信是双方合作的基础，乙方坚持诚信原则，承诺不从事欺瞒甚至欺诈的不诚实行为，包括但不限于：1.若乙方为供应商、服务提供方（如建设施工单位等）的，不得与其他主体共谋定价、抬高或压低报价、串标；2.向甲方提供的文件、资料、数据、陈述（含口头陈述）等信息内容应保证真实、准确，不得提供虚假信息或隐瞒重要信息；3.严格遵守向甲方做出的承诺，与甲方签署的合同、协议和备忘录等，按时、保质、保量提供产品或服务。4.按照甲方要求，主动申报乙方股东、实际控制人及高级管理人员与甲方员工（包括但不限于甲方或甲方关联公司的员工、受雇方、顾问等）是否存在关联关系；5.不得以任何方式收集与履约事项无关的信息与数据；不得对外提供与甲方合作或开展业务而获取的信息与数据，或者在未得到甲方授权的情况下对上述信息与数据另行使用及加工处理。第三条反不正当利益为保障公平竞争，乙方承诺不为促成合同的签订、履行，或获得比任何第三方更高的利益、更优厚的待遇以及其他任何形式的交易机会或竞争优势等，而直接或间接向甲方员工或关联人提供任何形式的不正当利益，包括但不限于：1.以任何形式向甲方员工或其关联人提供任何回扣、礼品、礼金、微信（支付宝）红包、微信（支付宝、银行）转账汇款、购物卡券、银行卡、充值卡、有价证券、感谢费、促销费、宣传费、赞助费、劳务费、咨询费等现金或实物；2.以任何形式组织甲方员工或其关联人参加宴请(经甲方事先同意的商业性会议除外)、娱乐、健身、培训、旅游或以旅游为目的在风景区举行的活动等；3.以任何形式为甲方员工或其关联人提供装修住房、手机等通讯工具、车辆等交通工具、办公用品、安排工作或出国、旅游、借款、借物、充话费、报销个人费用、赠与（出售）干股等变相给付财物之利益；4.提供工作机会，包括但不限于建立劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式，向甲方员工及其关联人支付任何形式的报酬；5.利用第三方直接或变相贿赂甲方员工或其关联人；6.提供特殊的重要帮助，包括但不限于员工的子女上学机会名额、家庭户口或居住权、家人社保缴纳、购房机会等；7.若乙方向甲方支付款项的，必须按照甲乙双方签订的合同约定的方式支付至甲方书面指定的公司账户，不得以现金方式或其他任何方式支付给甲方员工或其指定的任何账户；8.法律法规规定的其他商业贿赂行为。第四条违约责任1.乙方或乙方人员出现违反本协议第二条、第三条约定的内容，甲方有权解除与乙方之间签署的所有合同且无须承担任何责任，并选择以下一种或多种方式处理乙方的违约行为：（1）要求乙方赔偿损失；（2）将乙方及其关联公司、法定代表人、实际控制人、直接责任人及其关联人列入甲方或其关联公司合作黑名单，使乙方永久丧失与甲方或其关联公司进行合作的机会；（3）若乙方人员向甲方人员进行商业贿赂的，要求乙方向甲方支付所涉之利益等值金额的3倍以内违约金或支付已产生合作金额30%以内的违约金；（4）向任何第三方披露或向社会公开乙方的违约行为。2.若乙方人员的行为涉嫌商业贿赂犯罪的，甲方可向公安机关进行报案。第五条廉洁诚信问题反馈渠道1.为支持甲方的廉洁诚信建设，若甲方员工在日常业务过程中有索贿行为，乙方必须拒绝，并通过本条约定的渠道向甲方纪检机构举报。若乙方对甲方员工的索贿行为不拒绝、不告知甲方，并满足其要求的，则该行为应视同乙方的贿赂行为。2.如乙方发现甲方员工有违反上述约定的行为，应与甲方纪检部门联系，并提供相关证据，甲方承诺对联系信息进行保密。甲方经调查核实，发现乙方存在捏造事实、恶意诬陷甲方员工情形的，甲方将保留追究乙方责任的权利。举报联系机构及方式：浙江省商业集团有限公司纪检监察室、巡查组举报电话：0571-85300860举报邮箱：zjsyjt_jjjcb@163.com联系地址：浙江省杭州市惠民路56号2号楼邮编：310002第六条其他事项1.争议解决与本协议有关的任何争议，双方均应先友好协商解决；如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.定义本协议所反映的关联人，包括但不限于三代以内的直系或旁系血亲及姻亲，例如：(a)配偶、前夫、前妻、父母、继父母、子女、继子女、兄弟、姐妹、继兄弟、继姐妹；(b)配偶的父母、子女的配偶、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、父母的兄弟姐妹及其配偶、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的子女；（c）与甲方及其关联公司员工间存在恋爱或有经济利益关系的人。3.生效本协议自甲乙双方共同签章之日起生效；本协议对本协议签署后及签署前乙方未主动告知的贿赂行为具有约束力；本协议对乙方的承继方持续有效。声明：双方已对本协议内容作全面、准确理解，对本协议的全部内容及相关法律后果已充分知悉、理解，无任何异议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或法定代表人或委托人签字：委托人签字：签订时间：年月日签订时间：年月日六、供应商认为其他需要递交的资料
投标 / 标书制作要点（原创）
本光伏桥架线路改造及逆变器挪移 桥架线路改造及逆变器挪移涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
