急诊检验科和安宁疗护病房改造工程招标公告(德清县人民医院2024)
[德清县][正在投标]德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程
德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)发包公告
1.发包条件
本项目为全流程电子发竞包施工类项目【采用远程不见面竞包方式】
本发包项目德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标) 已同意批准建设,计划建设投资估价约19.0538万元,建设资金来自自筹,出资比例为100%,发包人为德清县人民医院,发包代理为东南建设管理有限公司。项目已具备发包条件,现对该项目施工进行公开发包,项目发包编号hzgq202409247
2.项目概况与发包范围
项目建设地点:位于德清县武康街道德清县人民医院内。
发包规模:投资估价约19.0538万元。
发包范围:改造范围内的装修工程,具体详见招标人提供的工程量清单。
计划工期:20日历天(具体开工日期以业主的开工令为准)。
项目质量目标:合格
3.竞包人资格要求
3.1竞包人资格要求:具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且企业注册地的在德清县内(不包括分公司),并具有有效的资质证书、营业执照和安全生产许可证,同时必须在资金、人员、设备等方面具有相应的能力。
3.2本项目不接受联合体竞包。
3.3项目负责人资格要求:拟派项目负责人须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书,建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。建造师证书和B证必须在有效期内,本项目不接受临时建造师注册证书的项目负责人参与竞包,一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求,一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。且在竞包截止日前未担任其他任何在建合同工程项目的项目负责人。
其他要求:(1)本项目采用电子发竞包,竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册;(2)本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示;拒绝项目负责人在竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包;(3)单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得同时参加竞包。
4.发包文件的获取
4.1已注册用户,请登入湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/) — “供应商登录”,下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。
4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话:0572-2375013 ;CA锁办理:http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。
5.竞包文件的递交
5.1竞包文件递交的截止时间(竞包截止时间,下同) 为2024年10月16日9时00分。竞包人应在竞包截止时间之前,登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块,上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2竞包报名时需缴纳150元的竞包交易服务费。
5.3逾期上传电子竞包文件的,发包人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)和德清县公共资源交易中心(http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html)上发布。
7.联系方式
发包人:德清县人民医院
联系人:程先生
电话:0572-8238170
发包代理机构:东南建设管理有限公司
联系人:傅娟、范成
电话:0572-8088815
发包监督小组:德清县人民医院纪检监察室
联系人:周女士
电话:0572-8035612
8.软件技术支持
联系人:国泰新点解工 电话:0572-2375013
联系人:国泰新点客服 电话:4009280095转5
CA锁相关问题咨询杭州天谷客服 电话:4000878198
采购平台:湖州市绿色采购服务平台德清分中心
地址:湖州市德清县武康镇云岫南路611号 10楼
联系人:沈女士 电话:0572-8293029
远程不见面竞包:是指将传统的竞包场所搬到网上,发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅,无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。
CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。
2024年10月8日
定稿-德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标).doc
德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(招标工程量清单)2024.9.14.xlsx
招标文件正文.pdf
德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)公开发包文件(电子全流程)项目发包编号:hzgq202409247发包人:德清县人民医院(盖单位章)发包代理机构:东南建设管理有限公司(盖单位章)2024年10月目录第一章发包公告(公开发包)3第二章竞包人须知6第三章评审办法25第四章合同条款及格式29第五章工程量清单83第六章技术标准和要求86第七章竞包文件格式871.第一章发包公告(公开发包)德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)发包公告1.发包条件本项目为全流程电子发竞包施工类项目【采用远程不见面竞包方式】本发包项目德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)已同意批准建设,计划建设投资估价约19.0538万元,建设资金来自自筹,出资比例为100%,发包人为德清县人民医院,发包代理为东南建设管理有限公司。项目已具备发包条件,现对该项目施工进行公开发包,项目发包编号hzgq2024092472.项目概况与发包范围项目建设地点:位于德清县武康街道德清县人民医院内。发包规模:投资估价约19.0538万元。发包范围:改造范围内的装修工程,具体详见招标人提供的工程量清单。计划工期:20日历天(具体开工日期以业主的开工令为准)。项目质量目标:合格3.竞包人资格要求3.1竞包人资格要求:具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且企业注册地的在德清县内(不包括分公司),并具有有效的资质证书、营业执照和安全生产许可证,同时必须在资金、人员、设备等方面具有相应的能力。3.2本项目不接受联合体竞包。3.3项目负责人资格要求:拟派项目负责人须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书,建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书。建造师证书和B证必须在有效期内,本项目不接受临时建造师注册证书的项目负责人参与竞包,一级建造师电子证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的相关要求,一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。且在竞包截止日前未担任其他任何在建合同工程项目的项目负责人。其他要求:(1)本项目采用电子发竞包,竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册;(2)本工程拒绝项目负责人在竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示;拒绝项目负责人在竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚的参与本工程竞包;(3)单位负责人为同一人或者存在控股(含法定代表人控股)、管理关系的不同单位,不得同时参加竞包。4.发包文件的获取4.1已注册用户,请登入湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—“供应商登录”,下载获取后缀名为“.HZCQZF”的发包文件等。4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。4.3注册咨询、技术服务电话:0572-2375013;CA锁办理:http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html。5.竞包文件的递交5.1竞包文件递交的截止时间(竞包截止时间,下同)为2024年10月16日9时00分。竞包人应在竞包截止时间之前,登录湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块,上传“CA加密后的电子竞包文件”。5.2竞包报名时需缴纳150元的竞包交易服务费。5.3逾期上传电子竞包文件的,发包人不予受理。6.发布公告的媒介本次发包公告在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)和德清县公共资源交易中心(http://www.deqing.gov.cn/col/col1229656839/index.html)上发布。7.联系方式发包人:德清县人民医院联系人:程先生电话:0572-8238170发包代理机构:东南建设管理有限公司联系人:傅娟、范成电话:0572-8088815发包监督小组:德清县人民医院纪检监察室联系人:周女士电话:0572-80356128.软件技术支持联系人:国泰新点解工电话:0572-2375013联系人:国泰新点客服电话:4009280095转5CA锁相关问题咨询杭州天谷客服电话:4000878198采购平台:湖州市绿色采购服务平台德清分中心地址:湖州市德清县武康镇云岫南路611号10楼联系人:沈女士电话:0572-8293029远程不见面竞包:是指将传统的竞包场所搬到网上,发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅,无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。CA锁和湖州市公共资源交易系统通用。2024年10月8日2.第二章竞包人须知2.1.竞包人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2发包人详见发包公告1.1.3发包代理机构详见发包公告1.1.4项目名称德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标) 1.1.5建设地点详见发包公告1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1发包范围详见发包公告1.3.2计划工期计划工期:20日历天(具体开工日期以业主的开工令为准)计划开工日期:2024 年 / 月 / 日(具体以业主开工令为准)1.3.3质量要求合格1.4.1竞包人及拟派项目负责人资质条件、能力详见发包公告1.5.1踏勘现场☑不组织□组织,踏勘时间: 踏勘集中地点: 1.6.1竞包预备会☑不召开□召开,召开时间: 召开地点: 1.6.2预备会提疑截止时间 / 年 / 月 / 日1.6.3预备会书面澄清的时间 / 年 / 月 / 日1.7.1偏离☑不允许 □允许2.1.1构成发包文件的其他材料发包文件修改补充文件;竞包人提疑回复函;发包控制价;2.1.2竞包人提疑的截止时间2024年10月13日9时00分2.2.1提疑、答疑澄清的方式提疑:竞包人对发包文件、工程量清单等有任何疑问,应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—供应商登录—选择相应项目—网上提问,进行提疑。答疑澄清:无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清,或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问,发包人都将于竞包截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台进行发布。查看答疑:竞包人应在截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台-供应商登录-相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则,由此引起的竞包损失自负。2.3.1发包人修改发包文件截止时间2024年10月15日9时00分3.1.1构成竞包文件的主要组成部分☑资格 ☑商务3.1.2竞包报价要求、发包控制价及其计算方法发包控制价为¥:190538元(大写:人民币壹拾玖万零伍佰叁拾捌元整)第五章第2.1条、3.7条3.2.1竞包有效期90天3.3.1竞包保证金□不要求递交竞包保证金; ☑要求递交竞包保证金;保证金金额:3000元,大写:叁仟元整;交纳方式:网银或电汇或电子保函(☑关联 □不关联)竞包保证金交纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市绿色采购服务平台-我的项目-进入项目-保证金查询中进行查看。竞包截止前,竞包保证金必须通过竞包人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。注:(1)保证金查询中显示“缴纳成功”即表示缴纳并关联成功。(2)竞包保证金必须与本项目进行关联。(3)重新招标项目,参与竞包的竞包人仍需按上述规定要求重新递交竞包保证金。具体操作如有不明请咨询:软件公司,联系方式:0572-2375013、4009280095转5;电子保函咨询方联系方式:0572-2205678。3.4.1签字或盖章要求发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章的按要求执行。3.5.1竞包文件份数要求承包后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份;正副本须分别装订。3.5.2竞包文件制作要求注册及标书制作工具下载网址:湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)4.1.1竞包截止时间2024年10月16日9时00分(以电子交易平台时间为准)4.1.2竞包文件递交地点竞包文件(CA加密后的电子竞包文件):在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台上的竞包文件递交模块上传;4.1.3是否退还竞包文件被拒绝解密的或未成功解密的或竞包截止时间后提交的,予以退还。5.1.1竞包时间和地点开标时间:同竞包截止时间开标地点:网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式:湖州市绿色采购服务平台-选择不见面开标大厅登录即可。网址:http://www.hzlscgfw.cn/BidOpening/bidopeninghal laction/hall/login5.2.1竞包程序主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标:1、竞包截止前30分钟,由发包代理机构登录网上不见面开标大厅系统,做好网上不见面竞包准备;2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并等待系统发出解密指令;3、竞包截止时间,由发包代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员;4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密,未在规定时间内完成的,其竞包将被拒绝;5、发包人现场解密等全程操作;6、对网上竞包过程有异议的,竞包人应当直接在线(等待时间5分钟)提疑,同时由发包人在线进行回复;7、宣布开标结束。注:1.现场监督人员做好相关工作并签字;2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况,导致无法正常开标、发包人无法解密等情形,2小时内能够恢复正常,待恢复正常后继续开标,原定解密时间重新计算,2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间;3.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密,发包人相应延长解密时间,超出相应延长解密时间仍然未解密的,视做撤销竞包文件。6.1.1评审委员会的组建评审小组构成:3人及以上单数,评标委员会由发包人代表和有关经济、技术类评标专家组成,其中经济技术专家不少于2/3;评审小组确定方式:由发包人在竞包截止时间前24小时内或开标后1小时内从专家库中随机抽取。7.1.1定标方式(是否授权评审委员会确定承包人)□是☑否,推荐的承包候选人数:1人7.2.1评审结果公示媒介及期限湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)公示期为 3 日7.3.1履约担保履约担保的形式:☑履约担保金(含现金支票、银行汇票、保兑支票)或☑银行履约保函或☑履约担保书(建设工程完工履约保证保险保单保函)第三方担保机构履约担保的金额:承包价的2%(其中质量履约保证金:0.6 %;工期履约保证金:0.4 %;项目负责人到位率履约保证金:0.6 %;安全无死亡履约保证金:0.2 %;文明施工履约保证金:0.2 %)。需要补充的其他内容8.1.1专职安全生产管理人员数量专职安全生产管理(C证)人员不少于1名8.2.1材料信息价、人工信息价材料市场信息价:2024年第8期人工信息价:2024年第8期9.1.1电子发包竞包□否☑是,具体要求:1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供竞包现场解密;2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的,均按无效竞包处理。10.1.1竞包人硬件设备要求各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容:1.具备摄像头与耳麦(用于接收代理公司开标指令)。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围,因竞包单位自身原因造成未成功解密的,均按无效竞包处理。11.1.1特别说明招标工具中有关竞包文件格式、评标办法及评审规则的有关设置与本招标文件不一致的,以本招标文件为准。11.1.1特别说明招标代理费10000.00元由中标人在领取中标通知书的同时支付给代理机构。2.2.1.总则2.2.1.1.1项目概况1.1.1根据我市相关文件规定,本发包项目已具备发包条件,现对本项目施工进行发包。1.1.2本发包项目发包人:见竞包人须知前附表。1.1.3本发包项目发包代理机构:见竞包人须知前附表。1.1.4本发包项目名称:见竞包人须知前附表。1.1.5本发包项目建设地点:见竞包人须知前附表。2.2.2.1.2资金来源和落实情况1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例:见竞包人须知前附表。1.2.2本发包项目的资金落实情况:见竞包人须知前附表。2.2.3.1.3发包范围、计划工期、质量要求1.3.1本次发包范围:见竞包人须知前附表。1.3.2本发包项目的计划工期:见竞包人须知前附表。1.3.3本发包项目的质量要求:见竞包人须知前附表。2.2.4.1.4竞包人资格要求1.4.1竞包人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件:见竞包人须知前附表;(2)项目负责人资格:见竞包人须知前附表;(3)其他要求:见竞包人须知前附表。1.4.2竞包人不得存在下列情形之一:(1)为发包人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的;(3)为本发包项目的监理人;(4)为本发包项目的代建人;(5)为本发包项目提供发包代理服务的;(6)与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构同为一个法定代表人的;(7)与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互控股或参股的;(8)与本发包项目的监理人或代建人或发包代理机构相互任职或工作的;(9)被责令停业的;(10)被暂停或取消竞包资格的;(11)财产被接管或冻结的;(12)在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题的;1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本发包项目竞包。1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一:(1)竞包截止日前有被录入检察机关行贿犯罪档案的;(2)竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包;(3)竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示;(4)竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚;(5)有在建工程,未竣工或未提供其他情况说明。2.2.5.1.5费用承担1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。2.2.6.1.6保密参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。2.2.7.1.7语言文字发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。2.2.8.1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。2.2.9.1.9踏勘现场1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的,发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除发包人的原因外,竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供竞包人在编制竞包文件时参考,发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。2.2.10.1.10竞包预备会(本项目不作要求)1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的,发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会,澄清竞包人提出的问题。1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达发包人,以便发包人在会议期间澄清。1.10.3竞包预备会后,发包人在竞包人须知前附表规定的时间内,将对竞包人所提问题的澄清,以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。2.2.11.1.11偏离竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的,偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。2.3.2.发包文件2.3.1.2.1发包文件的组成2.1.1本发包文件包括:(1)发包公告;(2)竞包人须知;(3)评审办法;(4)合同条款及格式;(5)工程量清单;(7)技术标准和要求;(8)竞包文件格式;(9)竞包人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改,构成发包文件的组成部分。2.3.2.2.2发包文件的澄清2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向发包人提出,以便补齐。如有疑问,应在竞包人须知前附表2.1.2规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.1规定的方式进行提疑,要求发包人对发包文件予以澄清,超过截止日期的提疑不予受理。2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清,或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问,发包人都将作出统一解答或予以澄清,并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.1规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的,将相应延长竞包截止时间。2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.1规定的方式进行发布。2.2.4本项目(仅指电子发包、竞包)若发布了澄清文件(指发包文件补疑内容或工程量清单),竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作,否则其竞包文件将无法上传。2.3.3.2.3发包文件的修改2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改,发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分,具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天,并且修改内容影响竞包文件编制的,将相应延长竞包截止时间。2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.1规定的方式进行发布。2.4.3.竞包文件2.4.1.3.1竞包文件的组成3.1.1资格文件主要包括以下内容(竞包文件的格式以word版发包文件中提供的格式为准)(一)竞包人基本情况1、企业营业执照复印件、企业资质证书复印件。2、企业有效期内的《安全生产许可证》、企业“三类人员”安全生产任职A、B、C类证书。A类证书包括:企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理及企业技术负责人;B类证书是指施工项目负责人(现场项目负责人);C类证书是指派驻现场的安全生产专职管理人员。3、项目负责人建造师注册证书复印件,附《竞包申请企业拟选派项目负责人无在建工程承诺书》)。4、拟派出的施工项目负责人和主要技术负责人的简历,包括姓名、文化程度、职务、职称(如有)、参加过的施工项目(如有)等,并附相关岗位证书(详见竞包文件格式要求)。5、拟派项目负责人在本单位缴纳近3个月及以上社会保险的社保缴纳证明【以社保机构(盖章)出具的养老保险缴纳详细清单为准,社保出具日期为本发包公告发布之日以后】新成立公司的社保证明可以按照安全生产许可证取得的时间来提供。项目负责人为退休返聘人员的,则无需提供社保证明,但须在竞包文件中提供退休证明及返聘合同,同时项目负责人在竞包截止日的年龄加上本项目工期后须满足《注册建造师管理规定》年龄不超过65周岁的规定;(二)近年财务状况;(三)竞包声明书;(四)项目管理机构配备情况;(五)竞包保证承诺函;(六)“本项目“投标保证金交纳凭证以系统中保证金明细查询结果为准;(七)不转包、不违法分包承诺书;(八)竞包文件需要提供的其他资料。注:以上资料提供复印件的,复印件须加盖企业公章,竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效,一旦发现有弄虚作假行为按相关法律法规处理。3.1.2商务部分主要包括下列内容:(一)竞包函;(二)竞包函附录;(三)法定代表人身份证明书或竞包全权代表授权委托书;(四)法定代表人或其委托代理人(需为本单位职工)在本单位连续缴纳12个月及以上的“个人专用”社会保险缴纳凭证【以社保机构(盖章)出具的养老保险缴纳详细清单为准,社保出具日期为本发包公告发布之日以后】;(五)竞包报价部分(即已标价工程量清单):(1)竞包报价封面(2)竞包报价扉页(3)编制说明(4)竞包报价费用表(5)单位(专业)工程竞包报价费用表(6)分部分项工程清单与计价表(7)施工技术措施项目清单与计价表(8)综合单价计算表(9)综合单价工料机分析表(10)施工组织(总价)措施项目清单与计价表(11)其他项目清单与计价汇总表(12)暂列金额明细表(13)材料(工程设备)暂估单价表(14)专业工程暂估价表(15)专项技术措施暂估价表(16)计日工表(17)总承包服务费计价表(18)主要工日一览表(19)发包人提供材料和工程设备一览表(20)主要材料和工程设备一览表(21)主要机械台班一览表(22)主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表(23)主要工日、材料和工程设备、机械台班价格调整一览表已标价工程量清单按现行文件的规定执行。(注:其中第(8)、(9)项可以不提供书面文档,待中标后提供。)竞包人应按“工程量清单”的说明及要求自行确定报价并填写相应表格。】(六)竞包报价需要的其他资料(发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料)。(七)主要材料选用品牌一览表(如有)(八)竞包报价需要的其他资料(发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料)。2.4.2.3.2竞包报价3.2.1本工程的竞包报价采用工程量清单综合单价报价,各竞包人自主竞争报价。工程量清单由发包人依据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及湖州市、浙江省现行有关补充规定进行编制,该工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量,仅作为竞包的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应按施工合同规定的计算方式进行。竞包人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量及项目特征均不能更改,否则对其视为不响应发包文件,作无效处理。3.2.2竞包函中的竞包报价,应包括但不限于本发包文件规定的招标范围、质量及工期要求、工程建设地点,按工程建设标准及相关技术规范的要求完成工程量清单所列明工作的价格表现,包括了施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、总承包服务费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定、技术规范要求(是指竞包截止日前已发布或已施行的文件、规定等)的所有费用、本发包文件中包含的所有风险、责任等所有费用,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用,是竞包人的竞包文件中提出的各项支付金额的总和。3.2.3除非发包人对发包文件予以修改或在第五章“工程量清单”中另有说明的,竞包人应按发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。每一项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的工程项目,在实施后,发包人将不予以支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。3.2.4本工程人工、材料要素价格风险按合同专用条款约定。3.2.5发包人不统一组织踏勘现场,竞包人可自行前往踏勘现场,对施工现场垃圾清运地上地下障碍物清除,进行充分了解和估算。3.2.6竞包人根据现场实地踏勘须确保施工现场周边的安全,做好外部人员流动的防范工作,其涉及到的一切费用请竞包人自行考虑,以后不做调整。3.2.7竞包人应具有较强的沟通协调能力,及时处理施工过程中由于施工造成的道路不畅、排水不畅等原因引起的纠纷、投诉、信访。本工程潜在竞包人报价前需充分勘察现场,了解项目现状及施工过程中可能存在的各种风险,所有相关费用在竞包报价中综合考虑。3.2.8竞包人根据发包人提供的施工图和工程量清单等原始资料,综合考虑发包文件规定的各种因素和风险,并结合现场踏勘实际情况自行报价。3.2.9本工程临时工棚必须标准化,临时用地(施工场地等)、临时接电、接水等工作由承包人自行解决,其涉及到的一切费用请竞包单位自行考虑,以后不做调整。3.2.10本工程为固定单价合同(合同约定可调整情况除外)。竞包人在竞包报价时应充分考虑为完成本工程应包括的全部项目及风险,综合单价中应包括本发包文件所有内容中明示和隐含的一切风险费用。风险范围包括但不限于:①由于总承包人、专业承包人之间的交叉作业或配合而引起的窝工、停工损失;以及施工作业面移交等原因导致不均衡施工对劳动力需求的变化从而出现赶工或窝工,费用不做调整;②清单项目内因施工工艺需承包人进行深化设计所发生的一切费用;③各专业之间的衔接、部分已完项目的拆除、隔断与原项目的连接、原工程的施工误差、水电管线安装与原有管线交叉部位的处理等所发生的一切费用;④由于总承包人、专业承包人之间的交叉作业或配合而引起的人工和机械的降效;⑤发包人提供的资料可能与实际情况不符而导致的承包人管理费用的增加;⑥施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延、自然灾害以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用;⑦本发包文件中其他条款列明的其他风险。3.2.11竞包人的临时设施(包括但不限于施工场地临时建筑、临时道路等)均需满足德清县建设行政主管部门及相关职能部门的要求,请竞包人在竞包报价中综合考虑。3.2.12发包人不提供临时占地。竞包人应自行勘察现场,结合场地现状、合同要求、项目风险、工程设计文件、安全文明施工要求等,考虑临时占地的需求,如施工过程中需要临时占用用地红线外用地,由竞包人自行处理,所产生的场地租赁、临时设施、临水临电接入、卫生保洁、管理与保卫等费用由竞包人在相应的措施项目清单报价中综合考虑。3.2.13施工中采取的必要技术措施及组织措施,如:场地排水、降水、停电时自发电、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期,以及其他各种可能因素影响施工所增加的费用均应含在竞包报价中。3.2.14要求施工单位做好大风、暴雨季节施工安排,确保大风、暴雨季节施工现场安全工作;做好防台防汛期间的施工安排,确保施工现场安全;相关费用在竞包报价中综合考虑。3.2.15竞包人在竞包报价时应根据竞包人须知前附表的工期要求,并结合自身的施工方案及施工组织设计综合考虑提前工期等因素,因工期提前产生的增加费请竞包人充分考虑在报价中,结算时不另计算因工期提前产生的任何费用。施工期间由于中标人原因造成施工方案的更改,所增加的工程费用及工期一概不予调整,施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在竞包报价中体现的均视同优惠。3.2.16当工程进度无法满足要求时,承包人必须无条件根据发包人要求在技术力量、施工资源和设备上给予补充,直至满足进度要求为止,相关的费用考虑在竞包报价中。3.2.17工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条件的有效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。3.2.18本工程采用一般计税法,税金为不可竞争费用,按最新文件规定9%计取。如由于国家政策调整,发生税率变化时,未开票部分按变化后的税率执行。3.2.19施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费取费不得低于《浙江省建设工程计价规则》(2018版)规定的下限(市区工程取费)且符合《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发【2022】37号文件规定,否则对其视为不响应发包文件,作无效处理。3.2.20竞包报价中应包含国家有关部门和地**府规定交纳的规费和税金(含增值税)等费用,计取方式应按《浙江省建设工程计价规则》2018版规定。其中规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”,竞包人应根据其实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率,不得低于标准费率的30%。3.2.21设备、材料及人工价格①人工、材料单价以市场调查价为准,竞包人应考虑市场变化因素自行确定(发包人提供暂定价的材料除外)。所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证(有特殊要求的需提供检测报告)和质保书、试验(试车)报告等必要资料(进口设备、材料须另附报关单、商检证明等资料),符合国家规定的技术标准,须经甲方及监理单位认可后方可使用。如采购材料或设备未达发包人要求,承包人必须按发包人要求另行采购。②部分设备、材料由发包人提供的暂定价(若有,详见工程量清单)进行报价。组成综合单价时竞包人应考虑除材料以外的人工费、机械使用费、合理的材料损耗费、管理费、利润等因素。③发包文件或工程量清单中供竞包人选择推荐品牌、规格的,竞包人应当在报价时明确所投品牌、规格;若竞包人未在竞包文件中明确具体品牌、规格的,则发包人有权在竞包人中标后确认具体的品牌、规格,中标人必须无条件响应。(若竞包人竞包时所投品牌、规格不在推荐品牌、规格范围内的,则竞包人必须同时在竞包文件中提供所投产品属于推荐品牌、规格同档次产品的证明材料,并经评标委员会评审通过。)3.2.22本工程使用砂浆的,则必须执行德经信发〔35〕号文件《关于下发《德清县推广使用预拌砂浆的实施办法》的通知》,请竞包人自行考虑并报价。3.2.23发包人不接受备选方案和一次性降价,所有降价均应体现在综合单价中。3.2.24竞包人应均衡报价,发包人有权拒绝接受存在严重不平衡报价的竞包人成为中标人。3.2.25本工程施工期间,必须满足通行需求,承包人不得以各单项工程量和措施项目总价不足为借口要求调整价格或不完成。竞包单位竞包时各子目的报价将被业主视为在充分考察了施工现场后,根据本单位的实际情况报出的能合格地完成各项目施工的竞包价格。各竞包人应充分熟悉和了解本工程的地质条件和现场情况,合理安排施工机械和施工措施,并充分考虑行车行人干扰等事实情况,中标后非设计变更和发包人原因不得再以任何理由和借口要求增加费用和工期。3.2.26对施工范围内的光缆、电信、电视、给排水或供电等线路(含红绿灯主板拆装、绿化移植等),在施工时应采取保护措施,严禁盲目施工,如发生挖断、损坏上述线路或人员伤害的(含红绿灯主板损毁、绿化死亡等),由承包方承担赔偿费用及后果。3.2.27本工程设有招标控制价,招标控制价的计算方式详见竞包人须知前附表。招标控制价是进行评价竞包人所投单价和总价合理性的重要参考依据,是对生产建筑产品所消耗的社会必要劳动的估值,是评委在核算成本价的参考依据,也是发包人在合同管理中确定合同变更、价格调整、索赔和额外工程的费率和价格的参考依据。招标控制价根据发包文件、工程量清单、工程建设标准、相关技术规范、结合本招标项目施工现场实际情况、按照常规施工方案、施工组织设计和下列相关文件及数据编制:①招标人提供施工区域的改造内容及其他资料、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引(2013)》、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;浙建建发[2022]37号文件;现行湖州市、浙江省其他有关规定、标准、规范等。②浙江省人民政府令第296号《浙江省建设工程造价计价管理办法》;③中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》;④浙建建[2018]61号:关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知;⑤取费标准:按《2018版浙江省建设工程计价规则》规定执行;⑥人工价格按《湖州造价》2024年第8期计取;⑦材料价格按《湖州造价》2024年第8期和《浙江省造价信息》2024年第8期(没有发布的参照经调查的市场价);⑧发包文件第五篇“工程量清单”相关内容。3.2.28本项目工程量清单《分部分项工程清单与计价表》中计量单位为“项”的工程,竞包人均须自行勘察现场后综合报价,后期价格不作调整。3.2.29竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。3.2.30竞包人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响工程质量和安全。3.2.31竞包人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.32竞包人在竞包截止时间前修改竞包函中的竞包报价总额,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价,竞包报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.33发包人设有发包控制价的,竞包人的竞包报价不得超过发包控制价,发包控制价或其计算方法在竞包人须知前附表中载明。2.4.3.3.3竞包有效期3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外,竞包有效期为90天。3.3.2在竞包有效期内,竞包人撤销或修改其竞包文件的,应承担发包文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的,发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的,应相应延长其竞包保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件;竞包人拒绝延长的,其竞包失效。2.4.4.3.4竞包保证金3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.3.1规定形式及数额交纳竞包保证金;3.4.2竟包保证金是竟包文件的一个组成部分。竟包人不按本章第3.3.1项要求提交竟包保证金的,评标委员会将否决其竟包;3.4.3发包人与成交人签订合同后5日内,向未成交的竟包人和成交人退还竞包保证金(无息);3.4.4有下列情形之一的,竟包保证金将不予退还:(1)竞包人在规定的竞包有效期内撤销或修改其竞包文件;(2)成交人在收到成交通知书后,无正当理由拒签合同协议书、向发包人提出附加条件或未按发包文件规定提交履约担保;(3)竞包人串标、围标、弄虚作假行为的。2.4.5.3.5竞包文件的编制3.5.1CA加密电子竞包文件应按“竞包人须知第3.1.1条竞包文件的组成”及第七章“竞包文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为竞包文件的组成部分。3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关工期、发包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包人进行电子签章盖章确认。3.5.4电子发包流程如下:湖州市绿色采购服务平台→供应商登录→下载发包文件(如果有答疑澄清文件,需要下载答疑澄清文件进行制作)→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→将制作好的竞包报价导入竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。2.4.6.4.竞包2.4.7.4.1竞包文件的递交4.1.1提供的竞包文件按竞包人须知前附表4.1.1要求执行。4.1.2竞包文件(CA锁加密后的电子竞包文件):竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市绿色采购服务平台上传CA加密后的电子竞包文件。4.1.3未按竞包人须知前附表4.1.1、4.1.2项要求的,发包人应予拒收;4.2.4到竞包截止时间止,发包人收到的竞包文件(成功解密)少于3个的,发包人将依法重新组织发包。2.4.8.4.2竞包文件的修改与撤回4.3.1在竞包人须知前附表4.1.1项规定的竞包截止时间前,竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。4.3.2竞包人撤回竞包文件的,应向发包人提交书面撤回通知,发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。2.5.5.竞包(不见面开标大厅)2.5.1.5.1竞包时间和地点5.1.1发包人在竞包人须知前附表第4.1.1项规定的竞包截止时间(竞包时间)和竞包人须知前附表第5.1.1项规定的地点公开竞包,所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加竞包会议,具体要求见竞包人须知前附表第5.1.1项规定。2.5.2.5.2竞包程序主持人按照不见面开标大厅内程序设定顺序进行开标,具体详见竞包人须知前附表5.2.1内容。2.5.3.5.3竞包异议竞包人对竞包有异议的,应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询,发包人将在线回复,并制作记录。2.6.6.评审2.6.1.6.1评审委员会6.1.1评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的,应当回避:(1)竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属;(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(3)与竞包人有经济利益关系,可能影响对竞包公正评审的;(4)曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。(5)与竞包人有其他利害关系的。6.1.3参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定,并接受发包管理机构和有关部门的监督;6.1.4根据发包文件精神,参加评审的有关工作人员应对整个评审过程保密,不得泄露;6.1.5通讯工具管理:在评审期间,每个评委的手机统一存放;6.1.6在评审期间,任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点,材料应有专人保管和发放,评委完成评审时应如数、及时归还;6.1.7竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为,都将被取消承包资格。2.6.2.6.2评审原则评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。2.6.3.6.3评审评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评审依据。2.7.7.合同授予2.7.1.7.1确定承包人方式7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外,发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人,评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时,以竞包报价低的优先;竞包报价也相等的,由发包人或其授权的评审委员会现场抽签决定。7.1.2评审委员会完成评审后,应当向发包人提交书面评审报告。7.1.3发包人在确定承包人前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。查询网址:中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)。2.7.2.7.2评审结果公示7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人,公示期限不得少于3日。竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的,应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停发包竞包活动。2.7.3.7.3承包通知7.3.1在本章第3.3款规定的竞包有效期内,发包人以书面形式向承包人发出成交通知书,同时将成交结果公告发布在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn//)承包结果公示的方式通知未承包的竞包人。7.3.2承包人在签订施工合同前须缴纳农民工工资支付保证金,办理事项以湖州市住房和城乡建设局相关规定为准,咨询电话:0572-2053887。2.7.4.7.4履约担保7.4.1在签订合同前,承包人应按竞包人须知前附表规定的履约担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外,履约担保金额为成交合同金额的2%。7.4.2承包人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的,视为放弃成交视为放弃承包并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目(限额以下工程类或参照类)的投标(竞包)资格,并纳入征信管理。2.7.5.7.5签订合同7.5.1发包人和承包人应当自承包通知书发出之日起30天内(中标通知书发出之日按中标通知书落款时间为准),根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的,发包人取消其承包资格并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目(限额以下工程类或参照类)的投标(竞包)资格,并纳入征信管理。7.5.2发出成交通知书后,发包人无正当理由拒签合同的,视为放弃承包并自愿接受暂停6个月在湖州市绿色采购服务平台范围内同类项目(限额以下工程类或参照类)的投标(竞包)资格,并纳入征信管理。2.7.6.8.重新发包和不再发包2.7.6.1.8.1重新发包有下列情形之一的,发包人将重新发包:(l)竞包截止时间止,竞包人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有竞包的;(3)中标候选人均未与发包人签订合同的;(4)法律规定的其他情形。2.7.6.2.8.2不再发包重新发包后竞包人仍少于3个或者所有竞包被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行发包。2.8.9.纪律和监督2.8.1.9.1对发包人的纪律要求发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料,不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。2.8.2.9.2对竞包人的纪律要求竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包,不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包,不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包;竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。2.8.3.9.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评审程序正常进行,不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。2.8.4.9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,与评审活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评审程序正常进行。2.8.5.9.5投诉竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的,有权按规定程序向发包人的纪检或分管招竞包监督部门投诉。2.9.10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容:见竞包人须知前附表。2.10.11.其他(发包人要求)1、凡遇到政府指令要求暂停施工的情况(如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等),承包人必须按照政府相关部门的要求停止施工。在整个施工期间,因节假日、重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况,需要承包人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的,承包人必须无条件服从政府相关部门、发包人、监理单位的管理与安排,在限定时间内完成相关工作,如未按时完成的,发包人有权指定其他施工单位完成相关工作,所涉及的相关费用由承包人承担,各竞包人在竞包报价时应给予充分考虑,发包人不再支付与此相关的任何费用。2、各竞包单位在遇到台风等恶劣气候时,因充分做好安全防范工作,涉及的措施费用由竞包单位在报价中综合考虑,不单独计量。3、承包人须在发包文件规定的施工工期及时组织机械、人员进场施工,各工作面平行施工;承包人需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等认为必要的各种保障措施进行全面考虑,竞包单位须全面考虑可能发生的所有费用,竞包单位在竞包报价时综合考虑在报价中,发生不另计价。4、承包人在施工前做好各项进场准备工作,如因周边环境等原因造成施工中断,由承包人负责协调解决。5、竞包人应对关于施工交通组织方面的举措无条件服从交警、行政执法等部门的管理,办理好交安组织审批、道路交通运输等相关的手续,并且竞包人应在竞包前仔细踏勘工程现场及周边环境,做好车辆进出的管理和疏导,确保车辆、人员进出安全,涉及的安全责任由施工方全部承担,有关的手续办理、措施费用及安全风险等费用在报价中综合考虑,不另计量。6、建筑施工扬尘治理标准必须严格按照住建局最新文件执行,竞包人在施工期间应注意周边环境的保护,防范因施工造成的扬尘污染,路面保持畅通且干净整洁,并且所有产生的废料应进行外运处理,不得影响周边环境,因此产生的费用由竞包人自行考虑计入竞包报价中,若发现处理不当,对环境造成影响的,监理及发包人有权力罚款2000元/次,同一问题若被连续要求,则每加发一张督促单,罚金较前一次翻一倍。注:如有建筑施工扬尘治理相关的新文件,则按最新文件标准执行,费用不做调整。7、工程验收通过后至移交发包人前,由竞包人负责对工程实体及现场的看护、管理、成品保护工作,涉及发生的看护、管理及整修等费用均由竞包人自行承担。工程质保期间,竞包人严格履行质量保修责任与义务。若竞包人不及时维修,发包人有权委托其他单位进行维修,发生费用发包人将直接从竞包人的工程结算款或保修款内扣除。发包人有权根据竞包人未能按时到场查看、维修、解决问题而造成的不良后果程度,对竞包人追究相关责任并进行经济索赔。8、竞包人在竞包前自行踏勘现场,应合理安排施工时间,服从环保、行政执法等部门的管理,若对周边个人、单位造成影响的,应做好相关协调工作,并承担与之相关的费用,故由竞包人在竞包报价时充分考虑,发包人不再支付与此相关的任何费用。9、关于变更的范围的约定:本工程实施过程中发生的工程变更应遵守发包人关于工程变更审批流程的规定,未经批准的工程变更不予计量。10、中标人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。发包人将在本项目实施过程中全面开展“廉政文化进工程”活动,竞包人须按照发包人的要求,配合做好相关宣传、布置、接待等工作,相关费用由承包人在竞包报价时在相关措施费内给予充分考虑,发包人不再支付与此相关的任何费用。11、本工程拒绝竞包人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通竞包、弄虚作假行为,或在标后履约中出现转包、违法分包行为,或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内的参与本项目竞包。12、承包人应充分考虑夜间施工对周边个人、单位的影响,做好相关协调工作。确因技术要求、客观因素影响需要进行夜间施工的,承包人应服从环保、行政执法、质监站、交警等部门的管理,自行办理夜间施工准许手续,并积极主动处理好工地周边相关单位、个人的意见与投诉,自行支付办理手续及处理矛盾、问题应支付的费用。上述内容所涉及的各项费用由竞包单位在竞包报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑,发包人不再支付与此相关的任何费用。在施工过程中,承包人还应积极采取有效措施,减少对施工现场周边各方面的影响,自行协调好与周边居民等的关系,如果产生有关矛盾、纠纷,由承包人负责处理,其间发生的费用由承包人承担。如因处理不当造成群体性事件的,每次处罚5万元。13、中标单位应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施,以及完工后所有临时建筑物、构筑物、地面硬化、地下构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等,所需费用在技术措施费中充分考虑,发包人不再支付与此相关的任何费用。14、本工程所需取、弃土(料)场及取、弃土(料)运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、铣刨及各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由承包人自行考虑,但须确保满足环保等要求。15、承包人需在相关措施费中充分考虑环境保护、安全围护、交通运输、施工干扰、装安全标志、现场成品保护及地下管线、周围设施的保护等产生的一系列费用,该类费用结算时不作调整。与本工程相关的公共及协调费用(如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用)由承包人自行调研并纳入其它措施项目,否则视作优惠。。16、竞包人应根据场地条件、工程特点、施工需要及现场安全生产、文明施工的要求,对整个场地的临时排水系统(排水沟、管,集水井、坑,沉淀池、清洗池、洗车池等)进行规范合理的布置和建造及排放均需符合相关部门的规定,在竞包前应仔细踏勘现场,调查摸排周边排水管网、河道、沟渠等情况,考虑好施工阶段排水去向。进场后应主动协调周边相关管理部门、街道、村、企事业单位及居民、村民等个人,落实合理可行的措施,涉及到的相关费用全部包含在竞包报价中,发生后不再另行计取。17、工程履约保证金必须在中标通知书发出之日起30日历内且需在合同签订之日前提交发包人,否则每延迟一天扣罚2000元。18、如造成以下违约情形,包括但不限于拖欠工资造成重大社会影响(上访、劳动仲裁、斗殴等)、遗漏施工或有重大偏差造成严重质量问题、违反治水治气规定等情形,凡出现本竞包文件中提及的违法违规处罚或其他违约事项,发包人有权罚没全部履约保证金。19、上诉条款与合同中有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准。3.第三章评审办法评审办法前附表条款号评审因素评审标准3.1.1形式评审标准竞包人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章竞包文件格式按发包文件规定编制,内容、资料齐全,字迹清楚,并符合“竞包文件格式”的要求竞包保证金按发包文件要求提交了竞包保证金竞包报名未在湖州市绿色采购服务平台完成本项目网上报名的,竞包文件将被视为无效报价唯一只能有一个有效报价其他要求符合发包文件规定的其他实质性要求3.1.2资格后审的评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证、安全生产考核合格证企业资质具备有效的企业资质,且能满足发包文件载明的企业资质要求项目负责人符合第二章“竞包人须知”第1.4.项规定市场行为信用情况符合第二章“竞包人须知”第1.4项规定其他要求符合第二章“竞包人须知”第1.4.项规定3.1.3响应性评审标准有效竞包1、竞包单位的报价高于发包控制价(即最高限价),该报价为无效竞包报价,其余为有效竞包报价。2、风险控制价按以下步骤计算:①有效竞包报价一次平均报价:所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均(当有效报价在5家及以下时,以全部报价进行算术平均);②有效竞包报价二次平均报价:(有效竞包报价一次平均报价×0.92)和低于(有效竞包报价一次平均报价×0.92)0%-8%(含0%,不含8%)区间范围内所有有效竞包报价进行算术平均;③风险控制价=有效竞包报价二次平均报价×0.95。有效竞包报价低于经计算的风险控制价(低于风险控制价视同于成本价)的,其竞包作无效标处理,剩余为有效竞包。竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.2.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量,且对发包人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量未更改,未更改暂定(估)价(或暂列金额),综合单价、材料价格与市场实际价格相符技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定其他要求没有串通竞包或弄虚作假等其他违法行为;按评标委员会要求澄清、说明或补正;符合发包文件中规定的其他实质性要求条款号评审因素评审标准3.1.1形式评审标准竞包人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字盖章符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章竞包文件格式按发包文件规定编制,内容、资料齐全,字迹清楚,并符合“竞包文件格式”的要求竞包保证金按发包文件要求提交了竞包保证金竞包报名未在湖州市绿色采购服务平台完成本项目网上报名的,竞包文件将被视为无效报价唯一只能有一个有效报价其他要求符合发包文件规定的其他实质性要求3.1.2资格后审的评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证、安全生产考核合格证企业资质具备有效的企业资质,且能满足发包文件载明的企业资质要求项目负责人符合第二章“竞包人须知”第1.4.项规定市场行为信用情况符合第二章“竞包人须知”第1.4项规定其他要求符合第二章“竞包人须知”第1.4.项规定3.1.3响应性评审标准有效竞包1、竞包单位的报价高于发包控制价(即最高限价),该报价为无效竞包报价,其余为有效竞包报价。2、风险控制价按以下步骤计算:①有效竞包报价一次平均报价:所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均(当有效报价在5家及以下时,以全部报价进行算术平均);②有效竞包报价二次平均报价:(有效竞包报价一次平均报价×0.92)和低于(有效竞包报价一次平均报价×0.92)0%-8%(含0%,不含8%)区间范围内所有有效竞包报价进行算术平均;③风险控制价=有效竞包报价二次平均报价×0.95。有效竞包报价低于经计算的风险控制价(低于风险控制价视同于成本价)的,其竞包作无效标处理,剩余为有效竞包。竞包内容符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定竞包有效期符合第二章“竞包人须知”第3.2.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量,且对发包人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量未更改,未更改暂定(估)价(或暂列金额),综合单价、材料价格与市场实际价格相符技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定其他要求没有串通竞包或弄虚作假等其他违法行为;按评标委员会要求澄清、说明或补正;符合发包文件中规定的其他实质性要求一、经评审的最低竞包价法【一】评标委员会首先对竞包人进行形式评审及资格评审,然后再对竞包报价进行是否为有效报价的判断,只有形式评审及资格审查通过并判断为有效报价后才有资格进入详细评审范围。响应性评审仅对确定为有效竞包、且其报价与评标基准价之差绝对值最小的前9名竞包人进行,不足9名的全部进入评审区间,通过响应性评审后再进行评分。【二】评标委员会完成评审后,按照经评审的最终得分由高到低的顺序依次确定中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一人。【三】有效竞包的取值范围评审评标委员会对通过形式评审、资格评审的有效竞包报价的竞包人进行有效竞包的确定。(一)有效竞包的确定1、竞包单位的报价高于发包控制价,该报价为无效竞包报价,其余为有效竞包报价。2、风险控制价按以下步骤计算:①有效竞包报价一次平均报价:所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均(当有效报价在5家及以下时,以全部报价进行算术平均);②有效竞包报价二次平均报价:(有效竞包报价一次平均报价×0.92)和低于(有效竞包报价一次平均报价×0.92)0%-8%(含0%,不含8%)区间范围内所有有效竞包报价进行算术平均;③风险控制价=有效竞包报价二次平均报价×0.95。有效竞包报价低于经计算的风险控制价(低于风险控制价视同低于成本价)的,其竞包作无效标处理,剩余为有效竞包。(二)下一步评审区间的确定取有效竞包与评标基准价(详见【四】竞包评标基准价的确定)之差绝对值最小的前9名作为评审区间,进入下一步评审。不足9名时全部进入评审区间,并按响应性、商务标的顺序逐项进行评审。【三】商务标总分100分,按以下标准评定。1、竞包评标基准价的确定以所有有效竞包中去掉一个最高价和一个最低价后进行算术平均(当有效竞包为4家及以下,以全部有效竞包进行算术平均)作为评标基准价;以上办法中的评标基准价均保留小数点后二位,第三位四舍五入。2、竞包报价评定进入评审区间的各有效竞包与评标基准价进行比较,按以下公式求出百分比K值(保留小数点后二位,第三位四舍五入):K=(有效竞包-评标基准价)÷评标基准价×100%当K值等于零时,得满分100分;当K值大于零时,K值每增0.1%,在总分上扣0.6分;当K值小于零时,K值每减0.1%,在总分上扣0.4分。扣完为止,按直线插入法计算。二、竞包文件的澄清和补正1、在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。2、澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。3、评标委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。三、评标结果各竞包人商务标得分即为最终得分。评标委员会完成评标后,应当向发包人提出书面评标报告,并备案。评标委员会根据发包人的授权在去除所有无效标及无效标后,按照最终得分高低标明排列顺序(当最终得分相同的,以报价低者优先;当最终得分和报价均相同的,以资质高者优先;上述情况均相同的,现场抽签决定。),推荐排名第一的为中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,发包人应重新发包。四、特别说明经评标委员会评审,有效竞包人在2名及以下的,由评标委员会决定是否继续评标或者重新组织发包(如有争议,按少数服从多数原则)。在评标过程中,评标委员会发现竞包人以他人名义、串通竞包、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式竞包的应按无效标处理。为维护工程发包竞包交易市场的正常秩序,进一步遏制串标、抬标行为,保护交易各方的合法权益,经研究,凡在同一发包项目的评标中,发现有二份及以上竞包文件的相互之间有特别相同或相似之处,且经询标澄清竞包人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的,经评标委员会半数以上成员确认,其竞包文件按无效标处理,予以废除,不再对其进行评审,也不影响发包工程继续评标。4.第四章合同条款及格式施工合同第一部分合同协议书第二部分通用条款[省略,使用时按(GF-2017-0201)]第三部分专用合同条款附件(省略,工程报价中相应体现)4.0.1.第一部分合同协议书发包人(全称):德清县人民医院承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:4.0.1.1.一、工程概况1.工程名称:德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)。2.工程地点:位于德清县。3.工程立项批准文号:/。4.资金来源:。5.工程内容:。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围:。4.0.1.2.二、合同工期计划开工日期:年月日。计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。4.0.1.3.三、质量标准工程质量符合符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求标准。4.0.1.4.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。2.合同价格形式:单价合同。4.0.1.5.五、项目经理承包人项目经理:。4.0.1.6.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书(如果有);(2)竞包函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸(如有);(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。4.0.1.7.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招竞包形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。4.0.1.8.九、签订时间本合同于年月日签订。4.0.1.9.十、签订地点本合同在签订。4.0.1.10.十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。4.0.1.11.十二、合同生效本合同自双方签字,盖章后生效。4.0.1.12.十三、合同份数本合同一式10份,均具有同等法律效力,发包人执6份,承包人执4份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-2017-0201)的通用合同条款执行。双方签字盖章:年月日第三部分专用合同条款4.0.1.13.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:(1)本合同协议书;(2)成交通知书;(3)本合同专用条款;(4)询标纪要及承诺书;(5)发包文件及竞包疑问回复;(6)本合同通用条款(7)竞包书及其附件;(8)工程报价文件;(9)图纸;(10)标准、规范及有关技术文件;(11)工程量清单;(12)施工组织设计、专项施工方案等;(13)其它与工程相关并经监理、发包人等同意的资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。1.1.2.5设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:临时办公用房、临时生活用房及其它施工所需场地。1.1.3.9永久占地包括:/。1.1.3.10临时占地包括:/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、单行条例和地**府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及浙江省、湖州市文明标化工地要求、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》(浙建站计〔2013〕63号)、《建设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定(二)》(浙建站计〔2014〕31号)等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、发包文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时,承包人应及时通知监理工程师,并提出解决办法,征得总监和发包人的同意后实施,如施工过程中规范调整,须按规范调整,费用自行考虑,不另计取。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:/;发包人提供国外标准、规范的份数:/;发包人提供国外标准、规范的名称:/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件;(3)成交通知书;(4)竞包函及其附录;(5)专用合同条款及其附件;(6)通用合同条款;(7)技术标准和要求;(8)图纸;(9)已标价工程量清单或预算书;(10)双方有关工程的洽商、变更等书面文件;(11)发包文件;(12)竞包文件;(13)施工组织设计;(14)其他合同文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工日期前10天;发包人向承包人提供图纸的数量:肆套,不足部分承包人应向发包人提请加晒,费用由承包人自理;发包人向承包人提供图纸的内容:合同约定承包范围内完整的施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:1、合同签订后7天内,承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案,并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划,每月25日前报发包方,提供工程计划表一式五份。3、合同签订后20天内,提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月25日向工程师提交已完工程量报告;承包人提供的文件的期限为:按上款要求;承包人提供的文件的数量为:一式五份;承包人提供的文件的形式为:书面文件;发包人审批承包人文件的期限:收到文件后7天内,如有特殊情况另行书面通知。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸和承包人文件。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:发包人管理机构的办公地点;发包人指定的接收人为:发包人代表。承包人接收文件的地点:承包人施工场地管理机构的办公地点;承包人指定的接收人为:合同协议书中载明的承包人项目经理本人。监理人接收文件的地点:监理人施工场地管理机构的办公地点;监理人指定的接收人为:总监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按《通用》条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:红线范围内、施工临时设施范围内及施工便道属承包人责任范围内。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:1、发包人不提供临时用水、用电接口,接出费用及后期使用费用均由承包人自行承担。2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件,相关费用承包人自行承担;。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权归发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整,单价调整方法按第12.1.1(三)条执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量按实调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下:代表发包人履行合同约定的权利和义务,对工程实施进行全面管理。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:在开工前完成。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:1、施工用水、用电由承包人自行考虑,所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担;2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件,相关费用承包人自行承担;3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,相关费用承包人自行承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:无。发包人是否提供支付担保:无。发包人提供支付担保的形式:无。3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:竣工验收合格后委托审核,承包人根据自身情况和归档需要,在相应的时间内提交竣工资料和结算书。所有资料应清晰完整,均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订再送至发包人资料室存档,否则不予审计。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后,发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。承包人需要提交的竣工资料套数:工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料2或3套,其中一套用于城建档案馆存档(若有)、一套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审计(发包人档案室存档资料目录及工程结算审计资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确),其它需提供给相关部门(如质量监督部门、消防主管部门等)的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向发包人提供完整的音像图片资料一套。承包人提交的竣工资料的费用承担:自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后30天内。承包人提交的竣工资料形式要求:纸质及相关电子数据。承包人应履行的其他义务:1、应在开工前仔细研究施工图,对施工图进行认真审核,发现任何问题及时告知监理人及发包人。2、做好属于总承包管理范围内由发包人独立发包的各专业承包工程施工单位施工、安装、验收等管理、协调、配合、服务工作,执行发包人的各项管理制度。除合同另有约定外,其费用均已包含在合同价款中。3、根据工程需要,提供和维修施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫工作,若承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担全部责任及所发生的费用。4、为保证工程施工过程的连续性、可追溯性和痕迹化管理,承包人应按有关规范填写现场施工日志,即时如实填写(不得后补),把工程有关的环境、技术、质量、安全、生产变化、人员变动、问题发现与解决等情况,详细记录,并接受监理人、发包人的随时检查。5、承包人应遵守国家、地方及建筑行业的法律、法规、制度和强制性标准,遵守发包人相关制度、流程,如有不遵守上述规定的行为,发包人有权按相关规定对承包人进行处罚。6、因施工噪音、物体坠落、材料抛散、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决,并按相关行政监督部门要求标准化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用,发包人给予配合。7、承包人应根据建设工程所在地质量安全监督部门的要求以及相关规范、标准要求委托具有相应资质的单位进行建筑结构实体检测、建筑材料常规检测、节能检测等相关检测工作,检测相关费用已经包含在合同价款中,不另行计取。8、承包人应配合各专业承包单位(含发包人独立发包专业工程施工单位)的预留预埋工作,负责已施工完的半成品保护。同各专业承包单位进行技术复核并办理交接,下一道工序的施工不得破坏已完成的半成品,确保预留预埋的准确无误。9、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:施工期间承包人对施工场地周围地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物承担保护义务。因承包人施工不当行为导致的民事纠纷、工程停工、人员伤害、财产损失等一切法律后果由承包人承担,并负责赔偿损失,发包人不承担任何费用与责任。10、负责临时用电设施的日常管理使用,在施工期间临时用电设施如有故障或损坏,由承包方负责修复。在使用过程中,必须按规范操作,如果发生事故由承包方自行负责。11、承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施,生活、施工垃圾等处置应妥当,施工材料如涂料、化学品等应妥善存放,并设有防雨、防风等措施。12、承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施,以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为,并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。13、承包人应负责承包项目在施工过程的之前、之中、之后协调工作,包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等。14、强化安全意识,抓好安全生产,杜绝事故发生,施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理,并承担全部费用。15、如遇上级主管部门、行政监督部门到达施工现场需要紧急停工及整理现场卫生的,承包人必须无条件响应。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目负责人现场到位率每月不少于22日历天,技术负责人现场到位率每月不少于27日历天,五大员保证每天到位。项目负责人或技术负责人短期离开工地(指参加会议、培训、就医等),应委派副经理或其他人员代行其职,并以书面形式征得总监理工程师的同意(采取现场指纹考勤,每天上、下午进行考勤)。关于项目经理变更:如承包人需更换项目经理的(除不可抗力因素外),承包人需向发包人支付本项目合同价的百分之二的费用并经发包人同意后方可变更。未经过发包人同意私自到行业主管部门批准后的变更没收项目负责人到位率的保证金。承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发包人有权解除合同或提出索赔。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权解除合同或提出索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:直接解除合同。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:直接解除合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:直接解除合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:须经发包人同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意,不得中途更换。更换项目经理、技术负责人的承包人向发包人支付违约金人民币5万元(其他主要施工管理人员3万元),情节严重的,发包人有权终止合同,没收履约保证金,承包人赔偿由此造成的损失。更换技术负责人、主要施工管理人员时,对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:施工期间如项目负责人、技术负责人及五大员到位率不足,项目负责人每少到1天支付违约金2000元,技术负责人每少到1天支付违约金1000元,其他人员每少到1天支付违约金500元,从履约保证金中扣除。在合同实施过程中,如承包人的项目管理班子到位率严重不达承诺的,或施工队伍素质、力量、机械配备不符合竞包书的承诺,造成现场管理混乱,工程质量和进度明显达不到预定计划时,发包人有权要求其整改并充实施工力量,承包人必须接受,否则作违约处理,发包人有权降低工程款支付比例,且扣除履约保证金直至终止合同,并向承包人追偿损失。如承包人的项目管理班子到位率达不到总工期的60%的,发包人有权解除合同,已发生的费用由承包人承担,同时扣除所有履约保证金,并向承包人追偿损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:所有工程。主体结构、关键性工作的范围:/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:/。其他关于分包的约定:/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:/3.7履约担保承包人是否提供履约担保:是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:在合同签订前向发包人提交履约担保,保证金金额为合同金额的2%(其中质量履约保证金:0.6%;工期履约保证金:0.4%;项目负责人到位率履约保证金:0.6%;安全无死亡履约保证金:0.2%;文明施工履约保证金:0.2%)。如履约担保递交形式为银行履约保函【需提供履约担保机构需在德清县开设营业场所(必须是不可撤销,且无条件支付或见索支付)】。至竣工验收合格前如银行保函已失效,中标单位应对银行保函进行延期,如未延期,发包人有权在工程款中扣除合同价的2%作为履约保证金。如履约担保递交形式为履约担保书,则需提供建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证(详见附件)。凡出现本竞包文件中提及的违法违规处罚或其他违约事项,发包人有权罚没全部履约保证金。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:发包文件明确的所有工程内容。关于监理人的监理权限:总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意,签证才有效。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:/。4.2监理人员总监理工程师:姓名:;职务:总监;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:/;5.工程质量5.1质量要求;5.1.1特殊质量标准和要求:工程质量达到合格等级。关于工程奖项的约定:无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:48小时前。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。5.3.3在工程的检查验收过程中:项目施工过程中有工程质量问题,不符合规范要求的,由建设单位处以5000-10000元/次的罚金。一旦发生,将在工程款中由建设单位现场管理人员确认后直接予以扣除。引起其他不良后果的将报建设主管部门进行通报处理。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:(1)施工单位必须严格执行市、区、县安全文明施工及扬尘治理等相关规定,甲方将进行定期检查与不定期抽查,若施工单位未按相关文件及甲方建筑施工扬尘治理工作要求实施的,扣罚200元/次,累计翻倍;若被上级主管部门书面督办整改的,扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。(2)施工单位要做好安全防护工作,合理安排工程车辆进出。施工单位应建立有效安全责任制,落实到人,加强现场施工人员安全教育,提高安全意识。若施工单位未按要求实施的,扣罚200元/次,如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用,由承包人承担,若被上级主管部门书面督办整改的,扣罚1万元/次;罚金直接从工程款中扣除。且视为承包方在安全生产方面违约,扣罚全部安全文明施工保证金。(3)承包人因扬尘、环境卫生等原因造成有相关政府部门热线投诉的或接到相关部门处罚,施工方需积极处理,且发包人有权对施工方每次处罚1万元。罚金直接从工程款中扣除。(4)施工过程中不得露土,建筑垃圾须每天清理,若不及时清理的,每发现一次扣罚5000元。罚金直接从工程款中扣除。(5)施工单位需足额支付民工工资,如因拖欠民工工资造成有人上访的,每次扣款5万元(发包人在工程款中直接予以扣除),并上报建设部门列入不良行为记录。直接在工程款中扣罚。(6)施工单位应充分考虑施工安全,如在施工中发生一切安全事故,造成人员伤亡,由承包人承担全部责任,发包人不承担任何责任,且造成人员死亡,扣罚全部安全无死亡履约保证金并承担全部责任。(7)监理工程师每发出一次整改通知书,如未按规定期限内整改完成,扣罚金5000元。若同一问题监理工程师再次发出整改通知单的,在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚,屡次不执行的以此类推。质检站、安监站等每发出一份整改通知书,在规定期限内未整改到位的,扣罚金1万元,若同一问题再次发生,在上次扣除罚金的基础上翻倍处罚,依此类推。(8)在施工过程中,施工单位应积极采取有效措施,减少对施工现场周边各方面的影响,自行协调好与周边居民等的关系,如果产生有关矛盾、纠纷,由施工单位负责处理,其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的,每次处罚5万元。(9)施工单位要做好安全生产工作,现场需做好安全防护措施,在醒目位置设置施工指示牌,确保施工区域内行人安全,施工人员必须配备安全帽、安全绳等一系列的安全措施,甲方将进行定期检查与不定期抽查,一旦发现问题每次扣罚200元,同一问题翻倍处罚;若被上级主管部门书面督办整改的,扣罚1万元/次。罚金直接从工程款中扣除。(10)承包人在施工区域内应做好前期协调工作,以保证工程顺利进行;(11)承包人须确实做好文明施工和安全生产工作,所有进出现场的工程车辆必须按要求做好冲洗工作。6.1.4关于治安保卫的特别约定:由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人编制,发包人审核。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:按湖州市标化工程要求执行,并根据湖建发〔2013〕66号文件精神,承包人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作。严格落实施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏,禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:安全文明施工措施费用在项目办理开工安全生产条件审查前需支付其总费用的50%,余额含在应付进度款中随进度款支付,在本工程竣工前全部支付完毕。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:1、施工方案;2、施工现场平面布置图;3、施工进度计划和保证措施;4、劳动力及材料供应计划;5、施工机械设备的选用;6、质量保证体系及措施;7、安全生产、文明施工措施;8、环境保护、成本控制措施;9、其他。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后14天内,开工前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:在收到承包人提供的施工组织设计后7天内审定完毕并报发包人或向承包人提出修改意见,发包人应在收到监理人提交的施工组织设计后7天内提出修改意见或21天内进行最后审定;若监理人或发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正,承包人在必须在3天内修正完毕并重新提供正式的施工组织设计。即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的,不视为同意,承包人应催促发包人和监理人尽快确认。。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:在收到承包人提供的修订的施工进度计划后7天内审定完毕并报发包人或向承包人提出修改意见,发包人应在收到监理人提交的修订施工进度计划后7天内提出修改意见或21天内进行最后审定。即使发包人和监理人逾期未确认也未提出书面意见的,不视为同意,承包人应催促发包人和监理人尽快确认。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后承包人按发包人要求进场,作施工前期准备,但工期仍以开工令下发时间开始计算。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款第7.3.1条执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:按通用条款第7.3.1条执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误:1、除通用条款约定外,对以下原因造成竣工日期推迟的,经发包人代表确认后,工期延长由双方协商解决。①因第三方【设计人(指重大设计变更)、政府部门、电力部门等,但不限于以上列举】原因造成的工期延误;②由发包人原因造成的工期延误;③不可抗力原因造成的工期延误。2、季节性雨水、台风等因素对工期的影响,视为应考虑在合同工期内,原则上不予顺延,但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。3、工程延期的审批:A、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请。B、若只是局部工程受到影响,承包人应采取措施予以弥补,而不能推迟工程的总工期;C、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上,即使是重要工序但不在关键线路上的,工程师也不考虑延长工程总工期。承包人在以上情况发生后14日内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告,逾期不提出的,工期不予顺延。4、因发包人原因导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。承包人承诺只要求工期延顺,不对费用作索赔。5、因第三方(设计人、政府部门、电力部门等,但不限于以上列举)原因造成工期延误的,发包人同意顺延与延误天数相等的工期。承包人承诺只要求工期延顺,不对费用作索赔。6、因不可抗力造成的工期延误的,按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担。因发包人原因导致工期延误的其他情形:/。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:承包人应按竞包文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期,承包人则按每延期一天扣罚5000元,从当期工程款中扣罚。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用条款第7.6条执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1)/;(2)/;(3)/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:8.6.1.1本工程所用重要及大宗材料、半成品、构配件的采购(包括发包人推荐品牌、厂家的材料设备、暂定价材料等)应提前通知发包人及监理工程师,并应按发包人的要求进行采购;严格履行材料报审程序,材料进场前24小时,以书面形式通知发包人和监理工程师,由承包人和发包人在监理工程师的见证下共同清点及确认材料质量。施工过程中严格控制材料的使用,需检测的材料检测后用于工程中,钢材、水泥、砖块等必须通过检测后使用。严禁使用不符合设计要求的材料。专业监理工程师或发包人一经发现承包人使用未经批准的材料,相关施工部位必须返工处理,费用由承包单位承担,造成额外损失或质量事故的由承包人承担全部责任并赔偿。无论发包人或监理方是否发现和制止,由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。8.6.1.2根据工程需要,发包人有权对承包人竞包时确认的材料品牌(或厂家)进行更换,更换后的材料价格由发包人签证进行结算【但更换后的材料选用的是发包人在其发包时推荐的品牌(或厂家)之一的,则无论发包人最终选择推荐的哪个品牌(或厂家)均按承包人竞包品牌(或厂家)的中标价结算;若更换后的材料选用的不是发包人在其发包时推荐的品牌(或厂家)之一的,仅计补材料价差和税金。】。8.6.1.3除另有约定外,承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。(1)承包人采购的材料必须严格按照竞包时在竞包文件中明确的品种、规格、质量等级要求进行采购,采购的材料必须经监理和发包人代表验收后方能用于本工程,且必须符合施工图纸设计要求及国家有关标准:(2)随时按监理人工程师的要求,在制造、加工或准备地点或现场,或在合同规定的其他地方进行检查;(3)在材料用于工程之前,承包人应按发包人的选择和要求,提交有关的材料样品,以供检验;(4)在材料用于工程之前,必须向监理工程师提交制造厂家出具的材料质量证明,证明该材料是合格的。(5)按发包文件要求,承包人在竞包文件中选定唯一品牌的,应遵照执行;未按发包文件要求选定品牌的,从备选中确认一种执行,费用已含在合同总价。(6)本款所提及的承包人需要使用代用材料,仅限于出现以下情况时:①市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺;②政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用;③发包人或工程师要求使用其他代替品;④任何其他可能的原因使得使用其他代替品成为必要。如果使用代替品,承包人应至少在被代替品按批准的进度计划将被用于工程前14天以书面形式通知工程师并随通知提交下列文件:拟被替代的合同中约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他详细资料:①拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料;②替代品使用的工程部位;③采用替代品的理由和原因申述;④替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何方面的影响;⑤价格差异;⑥工程师为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。任何情况下,使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定,并应最终取得工程师、发包人、监理单位和总包的书面签证同意。。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:按《通用条款》执行。施工现场需要配备的试验设备:按《通用条款》执行。施工现场需要具备的其他试验条件:按《通用条款》执行。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验:/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按《通用条款》执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:本工程实施过程中发生的工程变更应遵守发包人关于工程变更审批流程的规定,未经批准的工程变更不予计量。。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用,应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审计机构审核结束后,按照审核价与结算款一并支付,施工过程中不同期支付(如遇重大变更事项,由发包人和承包人另行协商确定)。综合单价按本合同专用条款第12.1.条相应内容进行调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:7天。发包人审批承包人合理化建议的期限:7天。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取按通用条款第2种种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:发包文件有约定的按发包文件约定,没有约定的按《通用条款》执行。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:发包文件有约定的按发包文件约定,没有约定的按《通用条款》执行。。11.价差调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:可以调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:第3种方式:其他价格调整方式:1、承包人承担±5%以内的人工和单项材料的价格风险,超过部分由发包人承担或收益。施工机械台班一类费用(机械原值)不做调整,仅调整二类费用中机上人工和燃料动力,风险幅度与人工和单项材料的价格风险相同。2、采用抽料补差法进行价差调整。按施工期信息价算术平均值,与竞包基准价格(信息价)相比扣减风险费用后(扣减后应按竞包浮动比例调整),计算全部或部分人工、材料、机械价差,调整合同价格,价差只计税金,并按整体工程一次性结算。3、工期延误(工期延误、工期延长、工程延误开工、工程中途停工)的责任担当按《浙江省建设工程计价规则(2018版)》5.0.6条有关条款执行。4、约定编制基准价为:材料单价为《湖州造价》2024年第8期德清部分(德清部分无参市区)、《浙江造价信息》(2024年第8期);人工单价为《湖州造价》(2024年第8期德清部分)》计入。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:完成工程量清单内工作量所包括的风险及《浙江省建设工程计价规则(2018版)》关于人工、材料价格风险的约定。风险费用的计算方法:以上风险费用应在竞包报价时考虑,不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法:12.1.1.工程量清单项目和工程量调整(一)法律、法规、规章和政策等变化调整:⑴法律、法规、规章和政策等变化,导致工程安全文明施工基本费、规费、税金调整的,应按规定调整合同价款;⑵因承包人原因导致工期延误的,法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调增,调减的则予以调整;⑶因发包人原因造成工程停工而导致工期延误的,法律、法规、规章和政策等调整在施工合同原定竣工时间之后,合同价款调增的予以调整,调减的则由承包人受益,不予以调减。风险范围以外合同价格的调整方法:12.1.1.工程量清单项目和工程量调整一、发生下列情况的,工程量清单项目予以调整:1、发包人提供的工程量清单项目漏缺陷、重复列项;2、设计变更引起新增或取消清单项目;3、施工图纸、工程变更后与原发包工程量清单的特征描述不符。二、发生下列情况的,工程量清单项目的工程量予以调整:1、发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差;2、设计变更引起的工程量清单项目数量的增减;三、综合单价调整因上述第(12.1.1)第一、二条的工程量清单项目或工程数量变化,按以下规定调整综合单价:1、已标价工程量清单中有适用综合单价的,按原综合单价;合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增减超过本项目工程量15%及以上时,或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时,增减工程量单价按第3条处理。2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价,但有类似的工程项目综合单价,可参照类似工程项目综合单价计算确定。1.某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的,清单组合子目不变,仅调整不同的材料市场价格之差;2.清单项目组合内容中某一个(或多个)定额子目发生变化,不影响其他特征及工程内容价格的,仅调整发生变化的定额子目价格;3.如该类似工程项目综合单价异常,则不宜参照,按(12.1.1)第三条第3款重新计算综合单价。4.如竞包组价时有子项报价遗漏,认为是报价优惠,调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格;3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价,可按以下原则处理:(1)依据合同约定编制依据、组价原则和承包人竞包报价浮动率,提出适当的单价,经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算:发包工程:承包人报价浮动率=(1-中标价/发包控制价)×100%。中标价及发包控制价均扣除暂列金额、暂估价。(2)承包人依据合同约定的组价原则,合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。(3)如当前施工的计价依据缺项内容,承包人应通过市场调查等手段提出单价,经发包人确定后执行。四、竞包综合单价异常的处理(1)竞包综合单价遇下列情况,应对其异常性进行判定:a.竞包综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上;b.虽然综合单价正常,但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上;c.其它异常情况。(2)综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的,按以下原则处理:a.工程量增加超过工程量15%以内的,按原综合单价计算,增加超过15%以外部分工程量,按(12.1.1)第三条第3款重新确定综合单价,计算合价;b.工程量减少超过本项工程量15%以内的,按原综合单价在该项目合价中扣除,减少超过15%以外部分工程量,按(12.1.1)第三条第3款重新确定综合单价,计算合价后,在该项目合价中扣除。五、措施项目调整因第12.1.1条的工程量清单及工程数量变化,造成施工组织设计或施工方案变更,引起措施项目内容、工程数量发生变化,应调整措施项目内容及措施费。其中采用综合单价计价的措施项目,按12.1.1条规定计价;施工技术措施费中以“项”为单位的根据竞包文件一次性包干,但因重大设计变更引起措施变动部分除外,该变动部分重新组价。(六)价格波动引起的调整人工、材料、机械价格风险按本合同“11.价格调整”中相关约定计算。(七)其他项目费的调整⑴施工总承包服务费应根据合同约定费率(或金额)计算,如发生调整,以发承包双方确定调整金额计算;⑵计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算;⑶暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后,如有余额,归还发包人。(八)编制依据、组价原则按照《建设工程工程量清单计价规范》(2013版)、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》、《浙江省建设工程计价依据》(2018版)、《浙江省工程预算定额》(2018版)、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据计算工程量和综合单价。2、总价合同。总价包含的风险范围:/。风险费用的计算方法:/。风险范围以外合同价格的调整方法:/。3、其他价格方式:/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:/。预付款支付期限:/。预付款扣回的方式:/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/。预付款担保的形式为:/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价规范》(2013版)及《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定)》。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:按工程施工进度。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:由于工程量清单编制、施工图设计质量造成的风险如:A、发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项;B、发包人提供的工程量清单项目数量有误(土方工程除外);C、设计变更引起新增清单项目或取消清单项目;D、设计变更引起的工程量清单项目数量的增减等,应据实调整。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:(1)项目竣工验收合格后,支付至合同价款的80%,审计完成后,支付至审定价的98.5%,余款1.5%作为质保金,缺陷责任期到期后,无质量问题,归还质量保证金(不计息)。(2)民工工资落实情况按德建发【2018】60号文关于转发《湖州市住房和城乡建设局等3部门关于印发(湖州市建筑施工领域农民工工资分账管理实施细则)的通知》执行,建设单位需将不低于合同金额10%的款项用于保证农民工工资的落实,每月按比例拨付到总承包单位设立的工资专项帐户。承包人必须按月全额支付民工工资,并且发包人有监督的权利,如实际承包人未按规定兑现,发包人有权直接从工程进度款中扣除该费用,用于直接支付民工工资,并扣罚双倍的费用。(3)发包人向承包人支付的工程款,承包人应专款专用,不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督,如发现承包人挪用本项目工程款,发包人在后续工程款支付时可降低支付比例或停止支付,并可处最高与挪用工程款等额的罚款,同时上报相关部门查处。(4)新增项目和发生的专业暂估工程的工程款,98.5%待审计结算后支付,1.5%与保修金同期支付。(5)如承包方未履行保修义务,发包方有权运用保修金另聘施工单位修理,如保修金不足于支付修理费时,发包方有权向承包方追偿。(6)承包人在履约期间有违约行为的,发包人有权视其违约情况扣留履约保证金;承包方在竞包文件中承诺的质量、工期、安全、施工项目负责人到位率、文明施工履约保证金或银行保函,按竞包文件中所承诺实现的,发包方则退还承包方上述金额(不计息)。(7)承包人收取工程款时应开具正规发票(增值税专票)为付款的前提。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:按发包人和监理人的要求。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:承包单位在每月25日前上报当月经监理工程师和业主代表签证后的工程量。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:7天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:7天。(2)发包人支付进度款的期限:14天。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按《通用条款》执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前48小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款第13.2.2条执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用,同时承包人还承担与工程延误相同扣罚。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:按通用条款第13.3.1条执行。(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:按《通用条款》执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:双方约定。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料。竣工结算申请单应包括的内容:发包文件、竞包文件、合同、工程联系单、竣工图、结算书、音像图片资料等。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后,发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算。发包人完成竣工付款的期限:按《浙江省造价条例》。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按《通用条款》执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:以发包人要求为准。承包人提交最终结算申请单的期限:以发包人要求为准。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。(2)发包人完成支付的期限:/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:自实际竣工验收合格日期起24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%或工程质量保证金保函作为工程质量保修金,工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后,退还剩余保证金的工程质量保修金(不计息),退款应扣除已发生的修理费用,赔偿金等款项(如有);缺陷责任期满后,承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第1或2种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:按最终工程整体结算价款的1.5%计算;(2)1.5%的工程款;(3)其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定:/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:按现行国家相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:收到通知后48小时内到达现场。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:按《通用条款》。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:按《通用条款》执行。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:按《通用条款》执行。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:按《通用条款》执行。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:按《通用条款》执行。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:按《通用条款》执行。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:按《通用条款》执行。(7)其他:/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形承包人未能按合同约定履行其义务的。16.2.2承包人违约的责任1、因承包人原因导致工程质量不符合合格标准的,承包人必须自费返工至约定质量标准;对多次返工仍达不到约定质量标准的工程,发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程,使其质量达到约定质量等级,第三方修复费用由发包人从承包人的工程款项中扣除,工程款不够扣除的,作为承包人对发包人的债务(含中国人民银行5年期以上贷款基准利率)。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期,承包人必须承担逾期完工的违约金。在质量保证金中扣除。2、如承包人不按合同要求执行发包人指令的,发包人有权解除合同,由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。3、施工中,承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收,经监理人或发包人检查,发现承包人申请验收的工序存在严重失误,遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差,施工后会造成严重质量问题的,发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币20000元/次的违约金,违约金从履约保证金中扣除。4、如承包人有转让(转包)、违法分包或者挂靠行为的,发包人有权终止合同,由此产生的损失由承包人自行承担,并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:按《通用条款》执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:权益转让给发包人。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:无。17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同:按《通用合同条款》执行。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:由承包人负责办理,费用由承包人承担。18.3其他保险关于其他保险的约定:按《通用合同条款》执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:由承包人负责办理并承担相应费用。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按《通用合同条款》执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:按《通用合同条款》执行。选定争议评审员的期限:按《通用合同条款》执行。争议评审小组成员的报酬承担方式:按《通用合同条款》执行。其他事项的约定:/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向标的物所在地人民法院起诉。21.补充条款详见发包文件第十一其他条款,合同签订时附后。附件协议书附件:附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式附件10:支付担保格式附件11:暂估价一览表附件12:工程建设项目廉政合同附件13:建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证附件14:工程廉政责任书附件15:安全生产合同附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期附件2:发包人供应材料设备一览表序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注附件3:工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就德清县人民医院急诊检验科和安宁疗护病房改造工程(重新招标)(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本次招标范围内的所有工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年;3.装修工程为2年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为8年;5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7、保温工程的保修期为2年;8.其他项目保修期限约定如下:自竣工验收合格后开始计算,其他项目的保修期限由发包方与承包方约定;三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,维修费用经审计后由保修金中扣除。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保修金,工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后,退还剩余保证金的工程质量保修金(不计息),退款应扣除已发生的修理费用,赔偿金等款项(如有);缺陷责任期满后,承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6:承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件7:分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件8:履约担保(发包人名称):鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥)。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日附件9:预付款担保(发包人名称):根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真:年月日附件10:支付担保(承包人):鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大写:)。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为:连带责任保证。2.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:传真:年月日附件11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注11-3:专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计:附件12:工程建设项目廉政合同工
投标 / 标书制作要点(原创)
本急诊检验科和安宁疗护病房改造工程涉及「招标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
