工作面辅助改造准备工程劳务分包招标公告（晋城宏圣建筑工程有限公司2024）
询价单号
RA24101401389
采购方式
公开
采购员
联系电话
报名截至时间
2024-10-17T16:02
报价截至时间
2024-10-21T09:02
采购商名称：晋城宏圣建筑工程有限公司-机电安装
物料信息
物料代码
物料名称
规格型号
品牌
采购数量
计量单位
要求交货期
备注
玉溪煤矿有限责任公司1304工作面辅助改造准备工程劳务分包
劳务分包
1.0
项
2024-11-30
具体要求见附件
询价条款
一、交货地址：山西晋城市沁水县玉溪煤矿
二、保证金额度：0.0元
三、商务条款：
四、技术条款：
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求：
七、资质要求：
附件下载
玉溪1304工作面辅助改造准备工程劳务分包—比选文件.doc
玉溪1304工作面辅助改造准备工程量明细.doc
玉溪煤矿有限责任公司1304工作面辅助改造准备工程劳务分包比选文件发包单位：晋城宏圣建筑工程有限公司2024年10月14日目录比选须知3第一条比选申请人的资格要求、报价方式4第二条质量、工期奖罚:5第三条结算方式5第四条本工程的特殊要求5第五条分包工作期限6第六条工程款支付7第七条投标文件内容及投标报价7第八条比选原则8第九条投标活动日程安排8第十条其它9第十一条合同条款及格式10第十二条拦标价32第十三条投标文件格式33比选须知项号内 容说明及要求1工程名称玉溪煤矿有限责任公司1304工作面辅助改造准备工程劳务分包2建设地点玉溪煤矿3结构类型安装4比选范围劳务分包5比选方式线上比选6质量标准合格7承包方式劳务分包，包人工；质量、安全、工期、成品保护、维修、验收、场容、场貌达到发包人和业主及当地政府有关部门的要求。8开工日期具体开工日期以正式书面通知为准，工期30日历天。9比选文件时间：2024年10月14日地址：晋城宏圣建筑工程有限公司10投标文件递交地点及截止时间地址：欧冶采购平台线上比选提交截止时间：2024年10月21日9：00 11比选时间及地点地点:欧冶采购平台线上比选比选时间：2024年10月21日9：00 12比选办法及标准按比选文件确定的“比选办法”执行13确定中标人按比选文件确定的“比选办法”确定中标人1.第一条比选申请人的资格要求、报价方式1、本比选工程面向具有同类工程施工实力、劳动力协调能力强的比选申请人，同时比选申请人须认同比选文件所附本工程劳务分包合同，才有资格参加本工程的投标报价。2、比选申请人的资格要求：2.1必须是中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，具有良好的社会信誉及承揽本项目相应的能力；2.2企业应具备施工劳务不分等级资质证书、安全生产许可证，并在人员、机械、资金等方面具有相应的施工能力；2.3比选申请人应具有完成发包人工程工期、质量、安全、文明施工等计划的能力和措施办法，并且有足够的流动资金给予支持。2.4比选申请人应服从发包人项目部的安排、指挥、调配。比选申请人应按发包人的要求，配置项目管理人员和特殊工种作业人员，特殊工种作业人员必须持证上岗，未经发包人同意不得中途更换项目管理人员，并保证及时足额支付工人工资以及按照政府职能部门及项目部的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理等。项目主要负责人中途不得更改，并不得无故离开现场。2.5发包人月度考核时，因劳务分包人责任导致工程工期、质量、安全、文明施工等达不到发包人计划要求的，经发包人书面责令比选申请人限期整改，比选申请人仍达不到发包人要求时，发包人除按比选申请人投标承诺书和工程劳务分包合同约定予以处罚外，有权提前解除工程劳务分包合同和更换劳务分包人，劳务分包人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。2.6在施工过程中，发生劳务分包人项目管理人员无理取闹，拒不服从发包人安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员无证上岗时，发包人项目部有权要求劳务分包人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员，如不能按时替换，或达不到发包人的要求，发包人有权提前解除工程劳务分包协议，劳务分包人不得有任何异议，并且承担相应的经济和法律责任。项目部有权要求劳务分包人管理人员及劳务人员保持相对稳定，变动率不得大于5%。2.7劳务分包人必须确保季节性施工人员质量和数量，如果出现劳动力不足、工作质量差等问题，影响了工程质量和工期进度的，发包人和发包人项目部有权另行安排其他施工队伍接替或补充施工，工程费用发包人从劳务分包人的结算款中予以扣除,劳务分包人不得有异议，并承担由此给发包人所造成的相应经济损失的50%。2.8比选申请人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管，冻结，破产状态；2.9比选申请人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；供应商不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“严重失信主体名单”，并提供查询截图；2.10比选申请人未被列入晋能控股集团供应商黑名单；3、报价方式：（一）在欧贝平台物料处报价（正确选择税率）（二）填写工程量报价表。2.第二条质量、工期奖罚:1、发包人提供总进度计划和关键节点工期要求，分包人必须严格执行。2、如分包人达不到协议质量标准除自费返修至合格标准外，分包人另承担违约责任。且修补所用材料由分包人自行承担，发包人有权终止协议，分包人无条件同意并安排工人先退场，不得影响其它队伍进场施工。3.第三条结算方式1、结算原则：按报价单规定的结算方式结算；分包人未完成承包范围内的施工内容，发包人有权扣除相应的工程价款；如发生设计变更，工程价款作相应调整。2、比选申请人根据施工图纸自行计算工程量并填报单价或总价，报价中漏算、少算的，作为承包人让利，协议价款不予调整。3、由分包人采购的材料，应质量合格，合格证书、试验报告等资料报发包人备案。因分包人采购的材料不合格造成的质量及安全问题由分包人承担。4、发包人供应的主材：无。发包人提供的机械设备有：无。5、施工场地内各种材料转运（含水平运输及垂直运输）由分包人负责，并按施工现场场区布置图分类堆放，做到施工现场整洁文明，道路畅通。严禁把施工材料用来垫路。现场垃圾应按发包人指定堆放，集中运输。相关费用已计入分包总价中，结算时不调整。6、由分包人提供的机械设备、工器具进场前应进行备案登记。7、在施工过程中，因分包人原因造成的返工，材料损耗由分包人负责。4.第四条本工程的特殊要求1、承包范围内需与其它分包单位配合的工作，分包人应积极配合。2、现场临建及文明施工必须服从发包人统一安排，按国家相关规定，配备一名专职安全员，专职安全员不得兼职其他工作，一经发现，支付违约金6000元/天。3、职业健康安全要求：分包人应合法用工，为所用工人缴纳工伤保险等保险费用。4、环境要求：施工噪声、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家及当地的相关标准和要求；废弃物分类管理回收；能源资源节约降耗。5、分包人必须加强自身队伍的管理，杜绝各类违法行为发生。严禁打架斗殴，在工地或生活区内，不论任何原因，每发生一起支付违约金5万元。与发包人、业主或监理发生冲突、打架斗殴每发生一起支付违约金10万元。6、工程验收合格，分包人必须在一个月内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，否则应承担经济责任。7、为认真贯彻国家和地方的（消防条例），切实加强防火安全管理，预防和减少火灾事故，确保人身和财产安全。5.第五条分包工作期限1、发包人提供总进度计划和重大工程节点日期，分包人必须严格按照发包人拟定的工程进度计划及发包人的指令组织施工并接受发包人对进度的检查、监督、考核。分包人必须全力满足发包人的每个节点工期要求，若由于分包人原因造成工期或以上任何一个节点延误，分包人每延误一个节点承担违约金2万元，最后按总工期完成则返还所支付违约金，否则不予返还。2、节点进度工期完成的确认：在各种材料清理完毕、各场地清理干净并按发包人指定位置和标准化规定堆码整齐后方可提请发包人验收。3、工程实际进度与经确认的进度不符时，分包人应按发包人要求提出改进措施，经发包人确认后执行。如分包人在采取措施后仍无力保证工期及造成工程进度严重滞后无法满足进度要求时，发包人有权终止协议，分包人应无条件在2天内退场。由此给发包人造成的损失由分包人承担，发包人有权从分包人结算款中扣除，发包人不负担由此给分包人带来的任何费用。4、如发包人认为分包人的施工进度不能满足工期要求时，发包人有权将分包人承包范围内的部分工作量划出，交由其他分包人完成，分包人按实际完成的工作量结算并承担由此造成的一切损失，分包人不得提出异议。5、分包人必须按发包人批准的方案组织施工，参加发包人组织的生产例会，并按发包人计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受发包人对进度的检查、监督。6、对于以下原因造成的工期延误，经发包人代表书面确认，工期可相应顺延：6.1不可抗力（认定标准为发包人与业主签订的合同条款中的相关规定）；6.2发包人同意可顺延的其他情况：分包人在上述情况发生后3天内，应就延误内容、延误时间向发包人代表提出书面报告，发包人代表在收到分包人报告后5天内予以确认，经发包人同意后，分包人可顺延工期，否则不予顺延。7、如发包人在认为可以实施的情况下，要求分包人优先完成分包工程的一个或多个部分，分包人必须无偿遵从，并不得延误其他正常工作，相关费用已计入分包总价中，分包人不得以此为借口向发包人提出增加任何费用的请求。6.第六条工程款支付1、本工程无预付款。2、发包人应于每月15日前对分包人完成的工程量进行核实，并共同履行书面签字结算手续；结算金额以现场实收工作量为结算依据，对分包人未经发包人认可，超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。结算后同时提供合规的增值税专用发票作为挂账依据。3、付款方式按发包人公司内部管理规定及公司财务管理规定执行，工程经各相关部门验收合格后，按发包人公司资金情况选择支付方式，给予分批支付工程款，支付方式分为银行转账、银承纸质、电子承兑（必须开通本工程施工协议签订单位电子承兑账户）。留3%作为质量保证金，工程保修期为一年，保修期满并全部按协议履约后，全额支付余款（不计利息）。7.第七条投标文件内容及投标报价投标文件应包括下列内容：第一部分价格文件一、项目投标报价书二、承诺书三、工程量报价表第二部分商务文件四、法定代表人（单位负责人）身份证明五、授权委托书及授权委托人身份证明六、资格审查资料（具体要求见第一条规定）七、企业在信用中国官网查询报告8.第八条比选原则1、最低价中标原则（低于成本价除外）。2、发包人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。3、比选时，有下列情况之一的，作为无效投标文件，不进入比选。①投标文件的内容与比选文件的要求属实质性不符合。②投标文件未承诺比选文件管理目标。③比选申请人的投标行为违反国家、地**府相关规定的。④投标文件内容不全，关键字迹模糊，无法辨认的。9.第九条投标活动日程安排1、发包人在欧贝采购平台上发布比选文件。2、疑问澄清：比选申请人可在递交投标书截止时间之前进行问题澄清。3、递交投标书的截止时间为2024年10月21日9：00。请各比选申请人于比选截至时间前将投标文件签字并加盖单位公章后，在欧贝采购平台线上递交电子版投标文件。比选时间：2024年10月21日9：00，比选方式为线上比选。10.第十条其他1、投标单位按比选通知的有关日程安排准时参加投标活动。2、中选人必须在规定期限内与发包人签订分包协议。否则，取消中选资格。3、中选人必须按发包人通知进场施工。4、一旦中选，本比选文件将作为协议的附件，中选单位必须接受，否则将取消中选资格。5、发包人不支付比选申请人任何投标补偿费。6、投标期间，发包人所作的问题澄清作为比选文件的组成部分。第十一条合同条款及格式合同编号：建设工程施工合同晋城宏圣建筑工程有限公司2024年**月建设工程施工合同发包方：晋城宏圣建筑工程有限公司承包方：依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，发、承包双方本着友好合作、平等自愿、公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就本工程施工劳务承包事项，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程概况：2、对承包方的要求、承包方式、范围及内容2.1对承包方的要求2.1.1承包方应向发包方提供《营业执照》、《劳务资质证书》、《安全生产许可证》、法人授权委托书、法人身份证、委托代理人身份证原件等证件及相应复印件加盖单位公章并在发包方备案。2.1.2承包方应配备与承包工程规模、技术复杂程度相适应的技术、质量、安全等管理人员。2.1.3承包范围内承包方负责的材料及用品必须符合国家安全规范及施工图要求，并经过发包方验收合格后方可进场，用于本工程。。2.1.4签订合同时承包方交纳/万元履约保证金；至工程竣工验收合格之日起/日内无息退回。2.2承包方式：劳务分包，主料由发包方提供2.3承包范围及内容：附件1发包方供应材料及机械明细表附件2承包方供应材料及机械明细表发包方供应的材料设备的保管费用由发包方承担。甲供材的用量由发包方、承包方双方根据施工图纸及审定的材料计划确定，发包方供应材料进场时，由承包方就材料质量及数量进行检验，承包方检验无误后，方可进场。施工过程中，若甲供材使用超量的，承包方应承担超用甲供材料产生的一切费用。发包方可在工程款结算时，扣除相应的款项（超过甲供材的款项按承包方超用的甲供材量×材料单价加上相关费用确定）。3、合同工期3.1计划开始工作日期2024年月日，计划结束工作日期年月日，工期日历天；特殊情况发包方书面通知承包方。3.2节点工期约定：/。3.3承包方必须遵守发包方下达的施工进度计划及节点工期约定，并将总进度计划进行合理分解，报发包方审批。3.4开工日期以实际开工日期为主，总工期以总日历天数为准。如发生不可抗力灾害，影响施工正常进行的，经发包方书面审核确认，施工工期相应顺延。因承包方原因不能按照合同约定工期竣工的，每延误一天，应向发包方支付违约金元。（同对上大合同）四、质量标准4.1执行国家现行的工程施工及验收规范和施工质量评定标准，双方约定本工程施工质量验收达到合格，符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关工程质量验收规范要求，一次验收合格率达100%，保修期为年。4.2发包方根据国家施工质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收；承包方应严格按照施工图纸及规范要求精心组织施工，保证施工质量，如施工质量不达标准，由承包方承担返修责任和相应费用，并承担工期延误的责任。若出现严重质量事故，发包方有权解除合同，承包方承担由此造成的一切损失。5、安全文明施工与环境保护5.1双方应签订安全生产协议，明确各自的安全生产责任。5.2承包方是工程施工的安全主体，必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全施工。发生各类事故，必须及时上报，发生重大伤亡事故后，应按规定立即上报有关部门并通知发包方代表。5.3承包方应承担由于自身安全质量措施不力造成安全事故、质量返工的责任，并承担由此产生的一切费用。5.4承包方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，做到文明施工，按规定办理有关手续，未按规定执行产生的罚款全部由承包方承担，因承包方原因，导致发包方受到政府有关主管部门或本项目发包方罚款的，承包方应承担全部责任，并按发包方受到罚款的30%向发包方支付违约金。5.5承包方须配合发包方进入施工场地检查工程安全质量与文明施工。5.6承包方应全面落实晋能控股集团有关环保工作要求,以“创新、绿色、卓越、高效”的企业精神为引领,全面实施“1144”环保工作计划，执行发包方的环境管理办法及考核办法相关规定，确保危废处置率达100%,在用环保设施的完好率为100%,运行率达100%以上，施工现场实现“六个百分之百”标准，确保不发生环境污染事故。5.7承包方应在发包方发出的安全质量、文明施工等整改指令通知规定期限内整改完毕。拒绝整改或未按期整改完毕的，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《宏圣公司机电安装分公司安全管理制度》当中的规定给予承包方相应处罚，具体内容如下：（1）一般隐患在限期之内未整改或无整改人、复查人签字确认的，罚款300元/项。（2）承包方现场安全管理不到位，责任不明确导致未遂事故或重大安全隐患的；重大隐患不采取措施的；不整改或出现重复隐患的，罚款2000元/项。（3）现场出现重大安全隐患，经发包方机电安装分公司现场督导后，仍拒不整改的，罚款5000元/项。六、工程结算及进度款支付（一）合同约定工程的结算方式为：合同价格形式采用以下第种方式：6.1本工程合同价款形式为固定总价。合同价款大写：元（小写：￥元），税率为3%，不含税价大写：元（小写：￥元），增值税金额大写：（小写：￥元）。该固定总价已综合考虑了各项因素和风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变化风险以及市场价格波动风险等），承包方不得以任何理由要求调增约定的固定总价标准。上述约定的合同价款，已包括承包方因履行合同而需支付的各项成本及费用，除此之外，承包方不再要求发包方支付其他费用。6.2本工程合同价款形式为固定单价。合同单价明细表序号分部分项工程单位工程量含税单价 合价(元)123合同价款大写：/元（小写：￥/元），税率为/%，不含税价大写：/元（小写：￥/元）,增值税金额大写：/元（小写：￥/元）。该固定单价已综合考虑了各项因素和风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变化风险以及市场价格波动风险等），承包方不得以任何理由要求调增约定的固定单价标准。工程竣工验收合格后，根据发包方审核确认的已完成工程量据实结算。（二）工程价款支付6.3付款周期关于工程进度款支付的约定：承包方每月25日前书面上报当月完成的工程量报告，发包方审核确认后28日内提交进度结算书（含工程款详细明细及金额），同时一并提交当月农民工人数、考勤、工资支付表（工资支付表上需有各农民工的签字），经发包方审核无异议书面确认后。该价款中已包含农民工工资，发包方通过农民工工资专用账户将工资直接支付到农民工本人的银行账户，剩余款项付至承包方账户。关于工程竣工结算款支付的约定：工程竣工验收合格且承包方提供全部工程资料、竣工资料及结算资料后，经发包方审核无异议书面确认后，依据结算金额承包方开具增值税专用发票进行挂账。开票挂账后，分期付至合同结算价款的95%，余3%的质量保证金，2%的安全生产保证金（该款项系承包方发生事故时的应急资金）。质量保证金待质量保修期满，发包方复检无质量问题之日后无息返还。若施工期间未发生安全事故，工程竣工承包方施工人员撤场后一次性无息返还安全生产保证金。对承包方未经发包方认可，超出设计图纸范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予计量。6.4发包方每次在支付工程价款前承包方均应先按发包方要求开具相应发票，因承包方开具发票不及时给发包方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，承包方需向发包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。6.5工程价款应打入承包方指定账户，承包方对以下账户信息真实性、准确性负责：账户信息：开户行名称：银行账号：承包方账户信息变更的，应提前15日通知发包方，未提前通知导致的一切损失，由承包方自行承担，与发包方无关。6.6若合同约定的付款期限届至，但本工程的建设方未向发包方结算、挂账及支付相应款项的，相应给承包方结算、挂账及支付相应款项的期限顺延，且发包方无需向承包方承担逾期结算、挂账及付款的违约责任。6.7施工过程中不发生签证费用，如必要发生时须有发包方代表书面认可后方可生效。（三）劳务人员工资分配与发放管理6.8承包方应当按月考核劳务作业人员工作量并编制工资支付表（工资支付表上需有各农民工的签字），发包方审核承包方编制的工资支付表后，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到各劳务作业人员的银行账户。6.9承包方应于进场后每月15日向发包方提交为其聘用的劳务人员缴纳各类社会保险的凭证，每逾期1日，应向发包方支付违约金500元。七、双方权利义务约定（一）发包方责任发包方项目代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；发包方对项目代表的授权范围如下：是本项目的第一责任人，向承包方提供所需的指令、图纸并对工程价款、进度、质量、安全、工程项目履行情况进行监督、检查、考核。7.1发包方负责将水、电接通至施工现场，水、电费由承包方自行承担；7.2发包方负责编制施工组织设计。7.3发包方负责当地一切正常的检查、验收工作；承包方负责现场检查、验收清理工作，搞好文明施工。7.4工程如有变更的应提前三天通知承包方，承包方应按发包方的变更施工，以实结算。7.5工程验收：发包方必须安排技术人员对分项工程进行验收，如有问题，承包方应及时纠正，如出现质量及施工失误，责任由承包方承担。如因质量问题及施工失误造成返工，所有的返工损失费用由承包方承担。（2）承包方责任承包方项目负责人：姓名：身份证号：职务：联系电话：承包方对项目负责人的授权范围如下：代表承包方在本项目上行使合同范围内的权利，按发包方代表下发的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令、要求施工，履行合同中规定的其他所有权利及义务，遵守发包方的各项规章制度。7.6按市场价承担水、电费用；施工现场临建设施由承包方自行负责，如需使用发包方施工现场的临建设施，承包方须经发包方同意，并支付相应费用；7.7承包方应遵守国家的法律、法规，听从发包方统一领导，配合发包方技术人员进行现场技术管理，所有进场工人不能在施工现场和住地打架、斗殴、酗酒、偷盗，如发生此类等现象，每出现一次，承包方应向发包方支付违约金1000元。7.8承包方应按照发包方的进度计划组织施工，接受发包方对进度的检查、监督。承包方必须建立健全工程进度控制体系。推行工程进度计划交底制度，把工程进度目标层层分解，层层落实，真正做到工程进度计划指导生产，以周进度保证月进度，月进度保证阶段进度，阶段进度确保工程总进度目标的实现。由于内部管理组织不力，造成工程项目施工进度滞后，承包方承担由此产生的各项罚款和相关费用。承包方应将所需材料提前一周向发包方提供供应计划。如因计划不周导致工期延误的，每逾期一日，应向发包方支付违约金2000元。7.9承包方要在保证质量的前提下，节约材料，杜绝浪费和无故损坏，做到工完料尽场地清。如有发生，按市场价足额赔偿。7.10承包方在每分项工程完成自检后，及时通知发包方验收，积极配合发包方整理好安全资料及技术资料，发包方验收合格后，方可进行下道工序。若验收不合格，承包方应无偿返修直至合格为止，承担因此给发包方造成的全部损失。承包方未经验收，擅自开始下道工序施工工作，发包方有权要求进行复检，无论是否验收合格，复检费用均由承包方自行承担。7.11承包方应保证在冬期施工期间，不得使用电炉及大功率电器取暖、在未完工的工程内烧火取暖、私拉电线等行为，切实保证安全文明施工，如发现一次，承包方应向发包方支付违约金1000元，严重情形造成事故者，承担一切责任。7.12工程质量严重不符合图纸及质量要求，承包方除应负责无偿返修外，因此产生的主管部门的罚款及发包方的损失由承包方负责。若经返修质量仍不符合发包方要求的，发包方有权解除合同，并要求承包方承担合同价款30%的违约金。7.13承包方必须接受发包方委托的派驻工地负责人员的质量检查监督，不得无理对他们发生顶撞等过激行为。若发生上述情况，每发生一次，承包方应向发包方支付违约金1000元。7.14承包方进入发包方施工区域的生产作业人员，应根据发包方要求进行岗前培训，费用由承包方自行承担；人员进场前应向发包方提交身份证、劳动合同复印件及工伤保险缴纳凭证；特种作业人员，必须持证上岗，上岗前应将有效证件交发包方备案，否则不得从事相应工作。7.15未经发包方同意，不得随意调动更换已进入施工区域的安全生产管理人员，如需更换调动，必须提前10天以书面形式向发包方提出申请，发包方同意后方可调动更换。未经发包方同意调动更换的，每出现一次，应向发包方支付500元/人/次的违约金。7.16承包方项目负责方每月在现场时间不得少于22日，每少1天，应向发包方支付违约金500元。7.17承包方如需更换项目负责人，应及时提前7天以书面形式通知发包方，并经发包方书面同意。未经发包方同意更换的，发包方有权要求换回，并要求承包方支付违约金2000元，承担由此造成的一切后果。7.18项目负责人确保正常施工期间，在施工现场开展工作，按发包方要求参加定期召开的工程例会，每缺席一次，应向发包方支付200元的违约金，每迟到一次，应向发包方支付100元的违约金。7.19承包方项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的，每出现一次，应向发包方支付500元的违约金，因此造成的所有损失均由承包方承担。7.20承包方应杜绝农民工上访事件，如发生一次上访事件，承包方应向发包方支付违约金5000元。7.21承包方需向发包方提供合法有效的增值税专用发票，如承包方提供的发票被税务机关调查，承包方有协助配合发包方做好调查、解释、说明工作的义务，若存在退款等事项，承包方应提供证明和开具红字专用发票的义务。7.22因承包方违反本合同约定，致使发包方受到建设方处罚或需向建设方支付违约金的，承包方除按本合同约定承担违约责任外，还应承担给发包方造成的损失。7.23发包方有权扣除承包方按本合同约定应支付的违约金、损失及其他费用后，向承包方支付剩余款项。八、实名制管理8.1发包方与承包方应严格按实名制管理流程、内容及标准等制度要求，分工协作，共同做好施工项目劳务实名制管理。8.2发包方配备专（兼）职劳务管理人员姓名+电话，负责登记劳务人员的基本身份信息、培训和技能状况、从业经历、考勤记录、诚信信息、工资结算及支付等情况，确保劳务人员先签订劳动合同后进场施工，并做好劳务实名制系统的管理。九、不可抗力9.1不可抗力的确认本合同视为不可抗力的情形有：地震、海啸、瘟疫（建议删除）、骚乱、戒严、暴动、战争。不可抗力发生后，发包方和承包方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。9.2不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。9.3不可抗力后果的承担不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事方按以下原则承担：9.3.1承包方施工设备的损坏由承包方承担；9.3.2发包方和承包方承担各自人员伤亡和财产的损失；不可抗力发生后，合同当事方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。9.4因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包方和承包方均有权解除合同。十、纠纷处理10.1因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向晋城仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。10.2承包方应积极化解矛盾，妥善处理劳务纠纷，禁止发生封门堵路、集会游行、越级上访等妨碍发包方或政府有关部门正常工作的滋事行为，否则发包方将该劳务队列入企业内部黑名单，给企业造成信誉损失等不良影响的，应向发包方支付5000元的违约金，给发包方造成损失的，还应予以赔偿。十一、其他11.1发包方与承包方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：（1）发包方确认其有效的送达地址为:晋城宏圣建筑工程有限公司住所地：晋城市北石店镇联系人：联系电话：电子邮件：（2）承包方确认其有效的送达地址为:住所地：联系人：联系电话：电子邮件：（3）双方该送达地址适用范围包括双方日常经营中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。（4）一方的送达地址需要变更时应当向另一方履行通知义务，通过书面的方式向另一方进行通知，发包方或承包方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。（5）本协议所要求的或所允许送达的所有通知或其他通讯文件应采用书面形式。如经由专方递送、快递服务(EMS)或其他信使服务，在交付的当日即被视为有效送达；如果使用传真或电子邮件，该等传真或电子邮件被收到的当日即视为有效送达。按以上约定方式送达，因拒收被退回视为有效送达。十二、附则12.1签订时间本合同于2024年月日签订。10.1.1.1.12.2签订地点本合同在晋城宏圣建筑工程有限公司签订。10.1.1.2.12.3补充协议（附件）本合同未尽事宜，可由合同当事方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.1.1.3.12.4合同生效本合同自发、承包双方法定代表人或委托代理人签名且双方加盖公章（合同章）之日起生效。10.1.1.4.12.5合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包方执叁份，承包方执壹份，均具有同等法律效力。发包方：(公章)承包方：(公章)法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：附件1：发包方供应材料及机械明细表序号材料及机械名称规格型号单位备注附件2：承包方供应材料及机械明细表序号材料及机械名称规格型号单位备注附件3：工程质量保修书发包方（全称）：晋城宏圣建筑工程有限公司承包方（全称）：发包方和承包方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。1.工程质量保修范围和内容承包方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包方承包范围内的全部施工内容。2.质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：2.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；2.3装修工程为2年；2.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；2.5供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；2.6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；2.7其他项目保修期限约定如下：以上未约定的工程内容保修期为贰年。质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起计算。3.缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自全部工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自全部工程验收合格之日起算。4.质量保修责任4.1属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起3天内派方保修。承包方不在约定期限内派方保修的，发包方可以委托他人修理。4.2发生紧急事故需抢修的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计方或者具有相应资质等级的设计方提出保修方案，承包方实施保修。4.4质量保修完成后，由发包方组织验收。5.保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。6.双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还：质量保修期内发现质量问题，承包方必须在接到发包方通知3天内予以修复，费用由承包方承担。质保期满后，经发包方二次验收无质量问题，付清质保金（不计利息），但不因此免除承包方应承担的质量责任及义务。工程质量保修书由发包方、承包方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包方(公章)：承包方(公章)：地址：地址：法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4：工程质量承诺书工程现已由我单位承建，为了保证工程质量，我单位郑重承诺如下：1、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《晋城宏圣建筑工程有限公司质量工作安排》等与工程质量相关的法律法规和规范标准，认真履行合同所规定的责任和义务。2、严格服从发包方的统一管理，执行发包方的规章制度，遵守合同约定的质量标准。3、严格按规定配备施工项目关键岗位管理人员，所有人员按规定到岗履职，并在施工过程中自觉服从发包方的质量管理。4、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件、施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，严格执行施工组织设计及技术交底标准，不得随意变更图纸设计，不得降低工程标准，不得偷工减料。如遇图纸设计、现场环境变化等问题，应第一时间通知发包方会审解决。5、严格选用满足国家、行业规范、施工工艺等要求的零星材料、小型工具、小型机械等，并满足施工要求并检验合格，相关的维修、保养等义务均由承包方承担。6、严格执行建筑材料见证取样检验制度，严格材料报验管理。未经检验或者检验不合格的，不得使用于该工程。7、严格执行质量检查验收制度，严格工序报审管理。隐蔽工程在隐蔽前，必须及时通知发包方会同建设、监理等相关单位检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。8、按照发包方的要求做好质量标准化工作，并对所有已完项目做好成品保护工作。9、工程施工资料收集必须及时、真实、准确、完整，签章手续齐全，并及时整理移交发包方归档。10、承包方对承包工程质量承担主要责任，若因承包方责任导致工程质量问题或验收不合格的，承包方承担所有的经济赔偿责任；若因承包方过错导致质量问题，造成发包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，发包方有权要求承包方赔偿或追偿等。以上承诺我单位将认真履行，如未履行，我单位愿接受发包方及其上级主管部门的处理，无条件退出承揽工程现场，并在三年之内不参加晋城宏圣建筑工程有限公司的工程投标及承担工程施工。承诺单位（公章）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：联系电话：年月日11.第十二条拦标价拦标价1355784元。12.第十三条投标文件格式劳务分包项目投标报价书工程名称：比选申请人：（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字）编制日期：年月日目录第一部分价格文件一、承诺书二、工程量报价表第二部分商务文件三、法定代表人（单位负责人）身份证明四、授权委托书及授权委托人身份证明五、资格审查资料六、企业在信用中国官网查询报告第一部分价格文件12.1一、承诺书致：我公司保证在工程施工过程中服从发包人管理，积极配合发包人工作，信守本工程施工协议条款，现承诺如下：1、比选文件的确认：对贵公司的比选文件内容我公司均已确认。2、施工工期：保证满足发包人对工程总体进度计划的要求，各分项工程进度按发包人要求的进度施工，确保在投标工期内完成施工任务。3、施工质量：符合国家合格标准，符合图纸及第三方检测要求。4、安全文明：1）我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。2）遵守工程建设安全生产相关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；实行项目经理负责制，制定现场安全文明措施，专职安全员全面负责落实并跟踪检查，达到安全质量标准化工地的标准；必须严格遵守发包人下达的任何关于安全文明施工要求的指令。3）如果我单位中选，我方保证在比选工作结束后十五个工作日内完成分包协议签订及备案，所有用工人员的劳动合同签订，实名制卡办理工作。其中劳动合同签订率保证达到100%，实名制卡开卡率必须达到100%以上。4）组建管理团队，配备相应的技术人员和特殊工种，认真组织施工。保证工人生活费的发放及工资的兑现。5）严格遵守国家和地方环境保护法律、法规。5、工程造价：一旦我方中选该工程，我方将遵守比选文件中的内容签定分包协议，严格履行比选文件和协议的相关条款，决不索要不合理费用。6、材料管理：1）甲供材料严格按计划领用，不得浪费。2）乙方购置的辅助材料，周转材料及机具须符合相关规定，合格证、检验证等有关资料及时报送甲方。承诺单位（盖章）：年月日二、工程量报价表玉溪煤矿有限责任公司1304工作面辅助改造准备工程注：报价时需附预算。序号分项名称承包范围承包内容（详见工程量明细）计量规则单位数量含税合价(元)备注1劳务分包包干价项1含所有人工、利润、税金、技术组织措施费、管理费和风险费等所有费用。序号分项名称承包范围承包内容（详见工程量明细）计量规则单位数量含税合价(元)备注1劳务分包包干价项1含所有人工、利润、税金、技术组织措施费、管理费和风险费等所有费用。单位（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字）：年月日第二部分商务文件12.2.三、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附法定代表人身份证原件扫描件或复印件（正反面）投标人：（盖单位章）年月日12.312.4.四、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满。。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）身份证号码：年月日后附：委托代理人的身份证原件扫描件或复印件（正反面）五、资格审查资料6、企业在信用中国官网查询报告玉溪煤矿有限责任公司1304工作面辅助改造准备工程工程量明细一、1304区域设备回收1、二号煤库到1304回风巷需拆除一部DSJ100皮带并回收，长度为1300米，重量为117.7吨。2、1304探测巷DSJ80皮带180m（21.4吨）、1304联络巷DSJ80皮带180m（21.4吨）、1304回风巷DSJ80皮带500米（42.3吨）和1304I巷DSJ80皮带500米（42.3吨），1304I巷零散皮带配件（40吨）。3、1304回风巷拆除回收SGB320溜槽405米（24.45吨），回收SGB420溜槽70.5米（10吨）。4、MYP-3×35+1×10型橡套电缆400米（0.8吨），MYP-3×70+1×25型橡套电缆300米（1.5吨），MYP-3×95+1×35型橡套电缆586米（2.5吨），1000米监控线（0.2吨）。5、DN100管路75根（5.4吨），DN50管路10根（0.43吨），DN80管路56根（3.3吨），DN150管路35根（3.85吨），DN200管路25根（5吨）。6、KBSG-T-1000/10型移变2台（9吨），KBSG-T-315/10型移变2台（6吨），PJG9L-200/10Y矿用隔爆型兼本质安全型高压真空配电装置5台（4.25吨），KZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关5台（1.5吨），QBZ-80矿用隔爆真空电磁起动器7台（1.4吨），QJZ-2*120-1140(660)SF型双电源真空电磁起动器2台（1吨），FBDNo7.12*55KW对旋轴流通风机4台（12吨），FBDNo7.12*37KW对旋轴流通风机3台（7.5吨）。7、13041巷650米到850米清煤200方，250吨。8、以上所有设备回收，施工单位负责回收、装车。二、1304I巷电缆钩敷设1、锚杆使用M22*2400mm，每隔50米打设一根，吊挂使用φ12.5钢丝绳；共需打注40根锚杆（煤巷），锚杆之间钢丝绳采用花篮螺栓制作安装拉紧装置，共拉设1800米钢丝绳，安装1800个电缆钩。1304巷胶带顺槽安装照明灯，巷道沿途布置4个ZJZ-10.0综保，及4组主接地极和4组辅接地极。1、共需布置84盏，每隔20米在巷道顶帮东部沿巷道布置，使用MYP4*2.5电缆连接，水线敷设1700米。2、综保电源干线选用MYP-3*35+1*16橡套电缆，吊挂电缆长度为850米；3、拉设1000米钢丝绳，需布置电缆钩4000个，每根电缆长度为200米左右，所以共需做12个电缆头，安装2个BHD2-200/1140(660)-3G型接线盒。三、设备用水管路安装：设备用水管路从1302液压泵站经西瓦斯、1304二巷布置至1304绕道处，共计安装法兰式φ108*4.5*6000mm（69kg/根）（2.5MPa）供水管路650米。1、管路安装完成后，需分别做压力试验和吹扫（冲洗），合格后方可投入使用。2、安装方式用连接片+卡箍悬挂于槽钢梁下方，三米一吊，共计吊挂217组，每处龙门架需用两根M24*1500mm做吊挂，共计打10根锚杆。3、所有管路需施工单位卸车，矿方负责中间路程的运输。4、需要加工龙门架5架，平均每架5米，共需35个加工件，一个三通，共需焊接DN100法兰36.5副。5、井下管路安装最低高度为2米。6、新安装管路矿方负责地面装车、运输至施工地点，施工单位负责在井下卸车，人工抬运250米到施工地点。四、1304一巷永久管路安装：消防洒水管路φ108*4.5*6000mm（69kg/根、2.5MPa）从1304一巷700米安装至950米，安装长度250米。压风管路φ108*4.5*6000mm（69kg/根、0.8MPa）从1304一巷700米安装至950米，安装长度250米。排水管路φ108*4.5*6000mm（69kg/根、2.5MPa）从1304一巷700米安装至950米，安装长度250米。1、管路安装完成后，需分别做压力试验和吹扫（冲洗），合格后方可投入使用。2、安装方式用连接片+卡箍悬挂于槽钢梁下方，三米一吊，共计吊挂84组。3、需施工单位在13041巷0-200米处帮上拆除420米φ108*4.5*6000mm（69kg/根）管路后人工倒运700米到安装地点安装。4、井下管路安装最低高度为2米。5、矿方负责管路地面装车、运输至施工地点，施工单位负责在施工地点卸车，人工运距100米。五、1306胶带巷管路改造1306胶带巷0米-96米拆除供水管路φ219*6*6000mm（200kg/根、2.5MPa）96米，并重新安装；1306胶带巷0米-96米拆除排水管路φ159*4.5*6000mm（110kg/根、2.5MPa）96米，并重新安装；1306胶带巷回风绕道0米-60米拆除压风管路φ108*4.5*6000mm（69kg/根、0.8MPa）60米，并重新安装；1、安装方式用连接片+卡箍悬挂于已有锚杆下方，三米一吊，共计吊挂84组，管路安装最低高度为2米。六、西瓦斯电缆吊挂1.1.西瓦斯抽放巷至采区变电所11趟电缆（4趟MYPTJ3*185+3*708.7/10橡套软电缆，7趟YJV228.7/10KV3×70铠装高压交联电力电缆）和10根矿用通信电缆MHYVP1*4*7/0.28-0.52需挪移至巷道东帮，需拆1遍并安装1遍，每趟长度380米；1.2.采区变电所至13041巷巷口4趟高压电缆（MYPJT-3*70+3*25/3+3*2.5）需挪移至巷道东帮，每趟长度为200米。采区变电所至1306胶带巷泵站布置1趟高压电缆（MYPJT-3*70+3*25/3+3*2.5），长度为500米。1、需施工单位拆除一趟MYPTJ3*185+3*70/3+3*2.58.7/10高压电缆330米，再吊挂一趟MYPTJ3*185+3*70/3+3*2.58.7/10高压电缆330米。2、需重新在巷道顶帮打注M22*1000mm型锚杆，每1.5米打设一组专用电缆钩，共需打注锚杆812根锚杆（煤巷），安装406个专用电缆钩（铁质，可挂7趟电缆），拆除原先387个原先专用电缆架（一架上面有12个电缆单钩）。3、顶帮的11趟电缆中的4趟高压电缆（MYPTJ3*185+3*708.7/10）不利用安装的电缆架，用塑料单钩竖直挂在帮上，拆除旧电缆钩上塑料钩1140个，安装塑料钩1140个。4、1趟矿用通信电缆MHYVP1*4*7/0.28-0.52，需拆1遍并安装1遍，长度200米。七、1304回风巷13#横川配电点回收及电缆敷设1、1304回风巷13横川配电点内拆除MYPTJ3*50+3*258.7/10高压电缆三趟各1000米及13横川至28横川1趟MYPTJ3*50+3*258.7/10高压电缆1000米，由施工单位装车及卸车，矿方负责中间运输。2、敷设一趟900米MYP-3*95+1*25橡套软电缆至13横川处。3、需从采区变电所到1302南底抽巷巷口敷设2趟MYPTJ3*50+3*258.7/10高压电缆，共计1200米，需重新布置电缆钩1200个。由施工单位装车及卸车，矿方负责中间运输。八、1304回风巷管路改造1304回风巷前800米排水管路改为供水管路，800米—2050米新安装供水管路φ108*4.5*6000mm（69kg/根、2.5MPa），新安装管路需从1304回风巷1200米倒运至安装地点。1、吊挂方式为：用连接片+管箍吊挂在巷道原排水管路下方，三米一吊，共计吊挂416组。2、管路安装完成后，需分别做压力试验和吹扫（冲洗），合格后方可投入使用。3、1304回风巷2050米供水管路每200米加一组控制阀门，800米—2050米每100米加一组支管阀门，共计安装DN100阀门10个，加工安装三通12个，DN50阀门12个，焊接DN100法兰18副，DN50法兰6副。4、其中新安装管路中660米需拆除探测巷φ108*4.5*6000mm（69kg/根）管路，倒运至1304回风巷安装。5、井下管路安装最低高度为1.5米。6、1304回风巷全部2050米φ108*4.5*6000mm（69kg/根）和新加工三通需除轻锈、刷两遍防锈底漆、两遍调和面漆。由于运输条件受限，新安装的1250米供水管路需由施工单位负责倒运到安装地点，平均人工运距500米。拆除巷道原有供水管路包括：DN50高压胶管300米，DN100管路250米、DN150无缝钢管1200米，人工装车回收升井。压风管路改造安装拆除长度100米，使用DN80无缝钢管。排水管路改造安装拆除长度200米，使用DN100无缝钢管。九、西瓦斯压风管路安装西瓦斯一联巷至三联巷需安装一趟φ89*4.5*6000mm（53kg/根）压风管路，长度为400米。1、吊挂方式为：用连接片+管箍吊挂在巷道原供水管路下方，三米一吊，共计吊挂133组。2、管路安装完成后，需分别做压力试验和吹扫（冲洗），合格后方可投入使用。3、每200米加一组控制阀门，每100米加一组支管阀门，共计安装DN80阀门3个，加工安装三通4个，DN50阀门4个，焊接DN80法兰4副，DN50法兰2副。4、井下管路安装最低高度为1.5米。5、管路由矿方负责中间运输，由施工单位负责装车及卸车。
投标 / 标书制作要点（原创）
本工作面辅助改造准备工程劳务分包涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
