道路工程招标公告（柳州市柳南区洛满镇人民政府2024）
广西合美工程咨询有限公司关于柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程（LZZC2024-C2-040203-GXHM）的竞争性磋商公告
项目概况
柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/n）获取采购文件，并于2024年10月28日 09:20（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZZC2024-C2-040203-GXHM
项目名称：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程
采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：1571389.09
采购需求：
标项名称:柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程数量:1预算金额（元）:1571389.09简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见工程量清单，具体内容详见磋商文件。
最高限价（如有）：1571389.09
合同履约期限：要求工期60日历天
本标项（否）接受联合体投标备注：
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；小型、微型企业须符合本项目采购标的所属行业对应的小微企业划分标准。
3.本项目的特定资格要求：【分标1】 具有公路工程总承包三级（含三级）以上资质，且同时具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具有公路工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。
三、获取采购文件
时间：2024年10月16日至2024年10月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/n）
方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2024年10月28日 09:20（北京时间）
地点（网址）：“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/n）（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被政采云平台拒收。）
五、响应文件开启
开启时间：2024年10月28日 09:20 （北京时间）
地点：“广西政府采购云平台”平台
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：磋商保证金人民币1000.00元。磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账：（开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁水利电力大厦支行，开户名称：广西合美工程咨询有限公司，银行账号：45050160477200001333），并备注XXX项目磋商保证金；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。2.网上查询地址中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。3.本项目需要落实的政府采购政策（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）。（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）。（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。4.供应商竞标注意事项（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。（5）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：柳州市柳南区洛满镇人民政府
地 址：柳州市柳南区洛满镇新街5号
项目联系人：姚智中
项目联系方式：0772-6613755
2.采购代理机构信息
名 称：广西合美工程咨询有限公司
地 址：南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城D座1402号房
项目联系人：谢少伟
项目联系方式：0771-4811887
附件信息：
柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程招标文件.pdf997.6K
柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程2024.09.18.pdf13.3M
柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程.pdf325.5K
广西合美工程咨询有限公司竞争性磋商文件（全流程电子化采购）项目名称：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程项目编号：LZZC2024-C2-040203-GXHM采购计划文号：LNZC2024-C2-00387所属项目区划：柳州市柳南区采购人：柳州市柳南区洛满镇人民政府采购代理机构：广西合美工程咨询有限公司2024年10月16日目录第一章竞争性磋商公告第二章供应商须知第三章采购需求第四章评审程序、评审方法和评审标准第五章响应文件格式第六章合同文本第一章竞争性磋商公告项目概况柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2024年10月28日09时20分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况1.项目编号：LZZC2023-C2-060090-JGJD2.项目名称：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程3.采购方式：竞争性磋商4.预算金额：￥1571389.09元5.最高限价（如有）：同预算金额6.采购需求：标项一标项名称:柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程数量:1预算金额（元）:1571389.09元简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见工程量清单，具体内容详见磋商文件。最高限价（如有）：1571389.09元合同履约期限：要求工期60日历天。本标项（否）接受联合体投标备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。二、供应商的资格条件：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；小型、微型企业须符合本项目采购标的所属行业对应的小微企业划分标准。3.本项目的特定资格要求：具有公路工程总承包三级（含三级）以上资质，且同时具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具有公路工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。三、获取竞争性磋商文件时间：2024年10月16日至2024年10月23日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午0时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）地点：“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/n）方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。售价：0元四、响应文件提交1.截止时间：2024年10月28日09时20分（北京时间）地点（网址）：“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/n）（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被政采云平台拒收。）五、开启1.时间：2024年10月28日09时20分（北京时间）后2.地点：“广西政府采购云平台”平台六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜1.磋商保证金：磋商保证金人民币1000.00元。磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账：（开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁水利电力大厦支行，开户名称：广西合美工程咨询有限公司，银行账号：45050160477200001333），并备注XXX项目磋商保证金；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。2.网上查询地址中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。3.本项目需要落实的政府采购政策（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）。（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。4.供应商竞标注意事项（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。（5）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（6）投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：柳州市柳南区洛满镇人民政府地址：柳州市柳南区洛满镇新街5号联系方式：姚智中;0772-66137552.采购代理机构信息名称：广西合美工程咨询有限公司地址：南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城D座1402号房联系方式：谢少伟3.项目联系方式项目联系人：谢少伟电话：0771-4811887广西合美工程咨询有限公司2024年10月16日第二章供应商须知供应商须知前附表条款号内容3供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告5.1是否接受联合体竞标:详见竞争性磋商公告5.2联合体竞标要求如下：无6.3不允许分包12.1.1资格证明文件1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照、安全生产许可证、企业资质证书等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.政府采购供应商资格信用承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料：（必须提供，否则作无效竞标处理）；7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。12.1.2报价文件1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）12.1.23.供应商认为需要提供的其他有关资料。12.1.3商务技术文件1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）6.项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）7.竞标截止时间前，投标人近三年内承接或完成过的类似项目的项目；（如有）8.供应商认为需要提供的其他有关资料。注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。15.2竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。15.3本工程增值税计税方法：☑一般计税法；□简易计税法16.2竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。17.1磋商保证金的交纳方式：详见竞争性磋商公告。磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。相关要求：1.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城D座1402号房；邮寄地址：南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城D座1402号房，收件人：谢少伟，联系方式：0771-4811887）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采17.1购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。2.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。备注：1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。2.供应商采用现钞方式或者从个人账户转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。18.2本项目不接受电子备份响应文件20.1首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。24.1磋商小组的人数：3人。26.2商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。28.1履约保证金金额：无。（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。）履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。履约保证金退付方式、时间及条件：无。如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。履约保证金指定账户：开户名称：开户银行：银行账号：备注：1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通28.1知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。29.1签订合同携带的证明材料：委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。31.2接收质疑函方式：以书面形式。质疑联系部门及联系方式：广西合美工程咨询有限公司，联系电话：0771-4811887，通讯地址：南宁市青秀区金湖路61号佳得鑫水晶城D座1402号房。业务时间：上午9时00分到12时00分，下午3时00分到5时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。32.11.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。2.采购代理费收取标准：以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格收取。3.采购代理费收取银行账户开户名称：广西合美工程咨询有限公司开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁水利电力大厦支行银行账号：4505016047720000133333.1解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的第三章采购需求采购项目技术规格、参数及要求说明：1.为落实政府采购政策需满足的要求：（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）。（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。一、采购项目需求一览表名称采购上限控制价（元）数量建设规模工期质量要求柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程￥1571389.091项新建道路硬化1500米，宽4.5米，两边路基各宽0.5米。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。60日历天达到国家工程施工验收规范合格标准其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。其他说明：无分标（中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：建筑业）。附件7：履约担保（发包人名称）：鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）已于年月日发放中标通知书，明确，（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日为，（工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）附件8：预付款担保（发包人名称）：根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与，（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的，（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）附件9：支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：，（盖章）法定代表人或委托代理人：，（签字）地址：邮政编码：传真：年月日（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）附件10：预付款支付申请（核准）表工程名称：，编号：致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。序号名称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注1已签约合同价款金额2其中：安全文明施工费3应支付的预付款4应支付的安全文明施工费预付款5合计应支付的预付款承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件11：进度款支付申请（核准）表工程名称：，编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期序号名称备注致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。实际金额申请金额复核金额（元）（元）（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费2累计已实际支付的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件12竣工结算款支付申请（核准）表工程名称：，编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期序号名称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期竣工结算合同价款总额致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12累计已实际支付的合同价款3应预留的质量保证金4应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件13：最终结算款支付申请（核准）表工程名称：，编号：致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期序号名称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期已预留的质量保证金致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。12应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额3应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。附件14：总价合同进度款支付分解表工程名称：进度款期次形象进度形象进度进度款付款金额（元）备注第一期第二期第三期……发包人代表签字：发包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程招标控制价招标人:柳州市柳南区洛满镇人民政府(单位盖章)造价咨询人:恒企工程技术集团有限公司(单位盖章)审核单位:(单位盖章)招标控制价封-2柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程招标控制价招标控制价(小写):1571389.09元(大写):壹佰伍拾柒万壹仟叁佰捌拾玖元零玖分柳州市柳南区洛满镇人，恒企工程技术集团有招标人:，民政府，造价咨询人：限公司（单位盖章），（单位资质专用章）法定代表人，法定代表人或其授权人：，或其授权人：（签字或盖章），（签字或盖章）编制人：，复核人：，（造价人员签字），，(造价工程师签字盖专用章)审核单位:（单位盖章）招标人:柳州市柳南区洛满镇人恒企工程技术集团有民政府造价咨询人：限公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)审核单位:（单位盖章）编制时间:年月日复核时间：年月日恒企工程技术集团有限公司（单位资质专用章）（签字或盖章）(造价工程师签字盖专用章)年月日扉-2预算编制说明一、工程概况：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程位于柳南区洛满镇高兴村长弄屯。二、本预算包括范围：新建混凝土道路总长1449米，波纹护栏长220m等。三、编制依据：（一）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）（简称编制办法）。1、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。2、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。3、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）。4、广西壮族自治区交通工程管理站关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》（桂交监造价发〔2016〕1号）及中华人民共和国交通运输部公告第26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告。5、利润按广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）计列，税金按营改增后9%计列。6、财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知。7、《同望WECOSTWCST公路工程造价管理系统10.5.0》公路工程造价软件编制预算。四、工程直接费、间接费取费标准（一）直接工程费1、人工费：根据“编制办法”及“广西补充规定”，人工费单价统一为101.25元/工日。（二）其它工程费1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。2、本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为六个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。3、工程所在地不属特殊地区，不设高原地区施工增加费、不设风沙地区施工增加费，不设沿海地区工程施工增加费。4、工地转移按编制办法有关规定计列。（三）间接费1、各项规费以各类工程的人工费之和为基数，按广西补充规定计算。2、企业管理费中基本费用、财务费用等费用按编制办法有关规定计列。3、主副食品主要从附近城镇采购，按编制办法规定计取本项费用。其中粮食、然料、蔬菜均在附近村镇购买，水在附近抽用。（四）其他应说明：1、利润按广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）计列。2、税金按营改增后9%计列。3、材料按柳州市造价信息第8期计取，柳州信息价没有的材料价按其他市区信息价或市场价计表A.0.2-5总预算表编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程，第1页共4页01表分项编号工程或费用名称单位数量金额（元）技术经济指标各项费用比例(%)备注1第100章至第700章合计1571389.09100.00100清单第100章总则68659.714.37101通则6010.920.38101-1保险费6010.920.38-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险（结总额13005.463005.460.19-b算时需提供保单及转账凭证，据实结算）按合同条款规定，提供第三者责任险（结算时需提供保单及转账凭证，据实结算）总额13005.463005.460.19102工程管理22540.941.43102-3安全生产费总额122540.9422540.941.43106施工场地建设费40107.852.55106-1施工场地建设费总额140107.8540107.852.55200清单第200章路基327123.8820.82202场地清理64474.14.10202-2挖除旧路面（结算提供影像资料及签证据实49339.563.14-a结算）挖除水泥混凝土路面（结算提供影像资料及m3498.1544136.0988.62.81-b签证据实结算）挖除碎石基层（工程量暂估，结算提供影像m22354.515203.472.210.33b-资料及签证据实结算）废碴运第1km（暂按增运1km计，结算按实际m3533.474145.067.770.26-c发生签证据实结算）挖除旧路面弃运10km（暂定增运10km,结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资m35334.710989.482.060.70203挖方路基137905.58.78203-1路基挖方126263.968.04-a挖土方（本桩利用）m3346.21242.863.590.08-b挖路基弃方土方运第1km（暂按增运1km计，m32390.9923742.539.931.51-c结算按实际发生签证据实结算）挖路基土方弃方10km（暂定增运10km,结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资m324881.938318.131.542.44-a挖次坚石方（本桩利用）m3333.4819501.9158.481.24编制：10815429，复核：表A.0.2-9综合费计算表编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程，第3页共3页04-1表序号工程名称措施费措施费措施费措施费措施费措施费措施费措施费措施费措施费措施费企业管理费企业管理费企业管理费企业管理费企业管理费企业管理费规费规费规费规费规费规费序号工程名称冬季施工增加费雨季施工增加费夜间施工增加费高原地区施工增加费风沙地区施工增加费沿海地区施工增加费行车干扰施工增加费施工辅助费工地转移费综合费用综合费用基本费用主副食运费补贴职工探亲路费职工取暖补贴财务费用综合费用养老保险费失业保险费医疗保险费工伤保险费住房公积金综合费用序号工程名称冬季施工增加费雨季施工增加费夜间施工增加费高原地区施工增加费风沙地区施工增加费沿海地区施工增加费行车干扰施工增加费施工辅助费工地转移费ⅠⅡ基本费用主副食运费补贴职工探亲路费职工取暖补贴财务费用综合费用养老保险费失业保险费医疗保险费工伤保险费住房公积金综合费用1234567891011121314151617181920212223242532埋入式钢柱0.980.981.469.1410.638.421.218.012.420.4180.4533路侧波形梁钢护栏0.470.4713.5885.2398.8113.650.436.40.857.2528.5834竣工标志牌0.090.090.030.170.22.230.071.040.141.184.6635附着式轮廓标0.110.110.271.091.366.430.23.010.43.4213.4636合计：977.52977.52622.752824.533447.2823147.41723.3610850.351446.7112297.0648464.88编制：10815429，复核：表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表建设项目名称：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程，第1页共2页，09表序号名称单位代号预算单价(元)备注序号名称单位代号预算单价(元)备注1人工工日1001001106.2819镀锌铁件kg20090295.732机械工工日1051001106.2820铁钉混合规格kg20090304.253m3333273.7921破碎锤钢钎根20090392222.224普C15-32.5-2(商)普C15-32.5-2(商)m31511006400.9722石油沥青t300100146905普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商)m31511007422.3323汽油92号kg30030029.626普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)m31511008441.7524柴油0号,－10号,－20号kg30030038.057HPB300钢筋t20010013358.4125煤t3005001561.958钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～t20010194088.526电kW·h30050020.59915.5mm8～12号铁丝镀锌铁丝kg20010215.6827水m330050042.8210型钢工字钢,角钢t20030043442.4828原木混合规格m340030011283.1911钢板Q235，δ＝5～40mmt20030053548.6729锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格m340030021504.4212钢管无缝钢管t20030084619.4730PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mmm50010135.7713镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mmt20030124448.6731黏土堆方m3550100311.6514钢管立柱t2003015480632中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方m35503005135.9215波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)t2003017576733石渣堆方m3550301238.8316电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0kg20090115.7334片石码方m3550500572.8217螺栓混合规格kg20090137.835碎石（8cm）最大粒径8cm堆方m3550501582.5218铁件铁件kg20090285.7136碎石未筛分碎石统料堆方m3550501682.52表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表建设项目名称：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程，第2页共2页，09表序号名称单位代号预算单价(元)备注序号名称单位代号预算单价(元)备注37块石码方m3550502572.8255机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B台班8001088939.793832.5级水泥t5509001486.7356机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD台班80010891123.1739反光膜m26007004170.9457蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280台班800109525.3740其他材料费元7801001158摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m台班80030771370.3141设备摊销费元7901001159混凝土电动刻纹机RQF180台班8003083254.9542外购D=600mm混凝土圆管mC+191.1560电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF台班8003085205.3543外购D=800mm混凝土圆管mC+001300.8861机动破路机LPR300台班8003101217.9444功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器台班80010041226.5962出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325台班8005010132.245功率165kW以内履带式推土机T220带松土器台班80010071968.3863装载质量2t以内载货汽车台班8007001369.0746斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压台班80010271240.7164装载质量4t以内载货汽车CA10B台班8007003515.9847斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压台班80010301557.3165装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360台班8007016879.9248斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20台班8001045615.6566容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN台班80070431137.8449功率120kW以内平地机F155台班80010581239.9367提升质量5t以内汽车式起重机QY5台班8009025672.0950功率75kW以内履带式拖拉机台班8001066687.9968容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330台班8015028161.9751机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12台班8001080533.2369小型机具使用费元8099001152机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15台班8001081611.4970定额基价元1999153机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21台班8001083789.0454机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B台班8001085166.56编制：10815429，复核：编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第1页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式1第100章至第700章合计100清单第100章总则101通则101-1保险费101-1-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险（结算时需提供保单及转账凭证，据实结算）总额13005.463005.46101-1-b按合同条款规定，提供第三者责任险（结算时需提供保单及转账凭证，据总额13005.463005.46102实结算）工程管理102-3安全生产费总额122540.9422540.94106施工场地建设费106-1施工场地建设费总额140107.8540107.85200清单第200章路基202场地清理202-2挖除旧路面（结算提供影像资料及签证据实结算）202-2-a挖除水泥混凝土路面（结算提供影像资料及签证据实结算）m3498.1588.644136.092-3-1-7破碎机挖清水泥混凝土面层10m349.82847.5342219.8804.路面1-1-10-7斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石1000m3天然密实方0.53819.821902.8502.石方202-2-b挖除碎石基层（工程量暂估，结算提供影像资料及签证据实结算）m22354.512.215203.472-3-1-4换挖掘机整体挖除路面10m335.32143.865080.804.路面定额*0.85;1-1-10-4斗容量1m3以内装载机装软石1000m3天然密实方0.042884101.8602.石方b-废碴运第1km（暂按增运1km计，结算按实际发生签证据实结算）m3533.477.774145.06编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第2页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式1-1-11-21装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km1000m3天然密实方0.537820.44144.8103.运输202-c挖除旧路面弃运10km（暂定增运10km,结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资料）m35334.72.0610989.481-1-11-22换装载质量12t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)1000m3天然密实方5.332056.8810963.1703.运输定额*2;203挖方路基203-1路基挖方203-1-a挖土方（本桩利用）m3346.23.591242.861-1-9-5斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土1000m3天然密实方0.353548.311241.9101.土方203-1-b挖路基弃方土方运第1km（暂按增运1km计，结算按实际发生签证据实结m32390.999.9323742.531-1-9-5算）斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土1000m3天然密实方2.393548.38480.4401.土方1-1-11-7装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km1000m3天然密实方2.396384.8715259.8403.运输203-1-c挖路基土方弃方10km（暂定增运10km,结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资料）m324881.91.5438318.131-1-11-8换装载质量12t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内)1000m3天然密实方24.881542.6538381.1303.运输定额*2;203-1-a挖次坚石方（本桩利用）m3333.4858.4819501.911-1-9-11斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石1000m3天然密实方0.334470.581475.2902.石方1-1-17-2挖掘机带破碎锤破碎次坚石100m3天然密实方3.335413.3318026.3902.石方203-1-f挖软石方m359538.9923199.051-1-17-1挖掘机带破碎锤破碎软石100m3天然密实方5.953489.6720763.5402.石方1-1-9-10斗容量1.0m3以内挖掘机装软石1000m3天然密实方0.64055.42412.9602.石方编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第3页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式203-1-d挖路基石方弃方运第1km（暂按增运1km计，结算按实际发生签证据实结m359511.787009.11-1-11-21算）装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km1000m3天然密实方0.597820.414614.0403.运输1-1-9-10斗容量1.0m3以内挖掘机装软石1000m3天然密实方0.594055.412392.6902.石方203-1-e挖路基石方弃方10km（暂定增运10km,结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资料）m359502.06122571-1-11-22换装载质量12t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均运距15km以内)1000m3天然密实方5.952056.8812238.4403.运输定额*2;203-1-g不良地质挖方运第1km（暂按增运1km计，结算运距按实际签证为准，提供运距图、影像资料）m397.210.22993.381-1-9-5斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土1000m3天然密实方0.13548.3344.8901.土方1-1-11-7装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km1000m3天然密实方0.16384.9620.6103.运输203-f挡土墙土方回填（利用原土）m39010.14912.61-1-7-2夯土机夯实填土1000m3压实方0.0910136.78912.3101.土方203-y换填片石（结算按实际签证为准，提供换填影像资料）m397.2110.3810728.941-2-11-2推土机推填片石挤淤1000m3设计抛石量0.1107285.210428.1204.路面204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）204-1-a利用土方（本桩利用）m3346.24.771651.371-1-18-11三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方1000m3压实方0.354714.311632.0901.土方204-1-b利用石方（本桩利用）m3333.486.052017.551-1-18-17三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方1000m3压实方0.336113.762017.5402.石方编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第4页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式205整修路拱及压实205-1机械整修路拱m27137.571.6611848.371-1-18-28三级、四级公路零填及挖方路基碾压1000m27.141654.4911813.0601.土方209挡土墙209-4浆砌挡土墙m3313.07348.89109226.991-4-16-7浆砌片石挡土墙墙身10m3实体31.313488.52109215.7906.构造物Ⅰ300清单第300章路面306级配碎石基层306-3级配碎石基层306-3-a级配碎石基层厚200mm（结算时需提供能证明厚度的拉尺相片）m27753.4131.76246248.32-2-2-8换机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度20cm)1000m27.7531773.4246355.0604.路面实际厚度(cm):20cm;312水泥混凝土面板312-1水泥混凝土面板312-1-a水泥混凝土路面f=4.0mpa厚200mm（C25商品混凝土；结算时需提供能证明厚度的拉尺相片）m31376.72606.48834953.152-2-17-3换摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道1000m2路6.88121359.2835388.2508.构造物Ⅲ(一般)普C30-32.5-4换[1511008];312-2式)钢筋面312-2-a光圆钢筋（HPB235、HPB300）kg2-2-17-15水泥混凝土路面钢筋1t10.钢材及钢结构(一般)313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-1路肩培土m3405.9138.6215676.242-3-2-5培路肩100m34.063860.715671.3504.路面400清单第400章桥梁、涵洞编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第5页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式419圆管涵及倒虹吸管涵419-1现浇圆管涵管座混凝土（商品C15砼）m321.9628.3813761.524-7-5-5换现浇圆管涵管座混凝土10m3实体2.196283.813761.5208.构造物Ⅲ(一般)普C15-32.5-4换普C15-32.5-4;普C15-32.5-4换f-级配砂砾回填管槽m398.873.797290.45[1511006];LB-B1级配砂砾回填管槽m398.873.797290.4512.利润和税金增:[BKK];删:[BKK];增:[3332];[3332]量e-水泥砂浆抹面(厚2cm)m21514.27214.051.0;4-11-6-17水泥砂浆抹面(厚2cm)100m20.151427.13214.0707.构造物Ⅱd-浆砌块石实体式台、墙m325.2321.538102.564-5-3-4浆砌块石实体式台、墙10m32.523215.298102.5307.构造物Ⅱc-浆砌块石基础、护底、截水墙m32.61291.72761.394-5-3-1浆砌块石基础、护底、截水墙10m30.262928.46765.507.构造物Ⅱb-基础混凝土垫层m31.06579.17613.924-11-5-6换基础混凝土垫层10m3实体0.115581.09591.0408.构造物Ⅲ(一般)普C10-32.5-4换[1511006];a-预制圆管涵D=600m28213.325972.964-7-5-3起重机安装圆管涵管径1.0m以内10m3实体0.312002.84627.3206.构造物Ⅰ419-g预制圆管涵D=800m26321.688363.684-7-5-3起重机安装圆管涵管径1.0m以内10m3实体0.272002.81549.3906.构造物Ⅰ600清单第600章安全设施及预埋管线602护栏602-1混凝土护栏（护墙、立柱）602-1-c现浇混凝土基础m35.18767.453975.395-1-2-1换波形钢板护栏基础混凝土10m3实体0.527645.023960.1208.构造物Ⅲ(一般)普C20-32.5-8换[1511008];602-3波形梁钢护栏602-3-a打入式钢柱t1.57025.1210537.68编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第6页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式5-1-2-3波形钢板护栏立柱钢管柱打入1t1.57025.1210537.6810-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)602-3-a埋入式钢柱t0.217925.481664.355-1-2-2波形钢板护栏立柱钢管柱埋入1t0.217925.481658.810-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)602-3-a路侧波形梁钢护栏t2.237447.3916607.685-1-2-5波形钢板护栏单面波形钢板1t2.237447.3916598.3210-2.钢材及钢结构(金属标志牌等)604道路交通标志604-8竣工标志牌个1572.74572.745-1-4-1换标志牌基础混凝土10m30.01727456.108.构造物Ⅲ(一般)普C25-32.5-4换普C20-32.5-4;普C20-32.5-4换[1511007];[2003004]换[2003004001]型钢;普通混凝4-1-1-1人工挖基坑土方(深3m以内干处)1000m301.土方54*47*2cm成品标志牌（含刻字）个150050013.不计605道路交通标线605-5轮廓标605-5-b附着式轮廓标个545.36289.445-1-7-3栏式轮廓标100块0.54536.17289.5306.构造物Ⅰ9已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计10清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计11计日工合计11.1劳务11.2材料11.3施工机械12暂列金额（不含计日工总额）编制范围：柳南区洛满镇高兴村长弄屯通屯道路工程标准定额库版本号：，校验码：，第7页共7页21-1表分项编号/定额代号/工料机代号项目、定额或工料机的名称单位单位数量数量输入单价输入金额分项组价类型或定额子目取费类别定额调整情况或分项算式13投标报价编制：10815429，复核：
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
