重庆市电线路改造工程招标公告（重庆市合川区双槐中心卫生院2024）
合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程（第二次）采购公告
发布日期： 2024年10月23日
一、采购方式：
竞争性谈判
采购执行编号：SH竞2024-002
二、预算金额：
21,952.00元 (财政资金)
三、项目详情概况
项目描述详情及简要技术要求见附件
四、供应商资格要求
参与采购活动的供应商需满足以下条件
（一）基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、三年内在经营活动中无重大违纪记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商单位公章）。
2.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件并加盖供应商单位公章）。
五、获取采购文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限:2024年10月23日 至 2024年10月28日
文件购买费:0.00元
获取文件地点：合川区双槐中心卫生院办公室或自行下载
方式或事项：
（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加的供应商，请在“行采家”平台下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）各供应商递交投标文件时在投标（开标）地点向采购人缴纳招标文件购买费。
（四）根据采购公告要求的方式按时完成报名、提交投标文件
六、谈判响应文件递交信息
谈判响应文件递交开始时间： 2024年10月28日 14:00
谈判响应文件递交结束时间： 2024年10月28日 14:30
谈判响应文件递交地点：合川区双槐中心卫生院六楼小会议室。
七、评审信息
谈判时间： 2024年10月28日 14:30
谈判地点：合川区双槐中心卫生院六楼小会议室。
八、联系方式
1、采购人：重庆市合川区双槐中心卫生院
采购经办人：倪铭
采购人电话：15823302289
采购人地址：重庆市合川区双槐中心卫生院
九、附件
挂网--重庆市合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造项目竞争性谈判文.doc
双槐中心卫生院门诊楼电线路改造(1).xlsx
免责声明：
采购人在本页面发布的任何信息应当真实、有效、完整，并对发布的信息承担相应法律责任。
竞争性谈判文件项目编号：SH竞2024-002谈判项目名称：合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程采购人：重庆市合川区双槐中心卫生院二〇二四年十月重庆市合川区双槐中心卫生院制目录第一篇竞争性谈判邀请书3第二篇投标人须知6第三篇谈判项目技术需求11第四篇谈判项目商务需求14第五篇资格审查及评标办法17第六篇合同草案条款21第七篇响应文件格式要求371.1.第一篇竞争性谈判邀请书重庆市合川区双槐中心卫生院根据业务工作需要，对合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。1.2.一、竞争性谈判内容包号及名称单位数量最高限价（元）保证金（元）备注合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程项1219526001.3.二、资金来源财政资金。1.4.三、供应商资格条件（一）一般资格条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）特定资格条件1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商单位公章）。2.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供安全生产许可证复印件并加盖供应商单位公章）。四、谈判有关说明（一）招标文件的获取：凡有意参加投标者，从2024年10月15日起至投标截止之时前，自行在重庆市政府采购网“行采家”网站上下载招标文件，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜，否则由此产生的一切后果由投标人自负。（二）由法定代表人参与投标的，须持本人身份证复印件和法定代表人身份证明书（格式）。（身份证复印件加盖投标单位鲜章，原件带至现场查验。）（三）法定代表授权代表参与投标的，须持本人身份证复印件和法定代表人授权委托书（格式）。（身份证复印件加盖投标单位鲜章，原件带至现场查验。）（四）报名：因我院场地原因，需提前报名，15823302289（倪老师）报名截止时间：2024年10月28日12:00。（五）响应文件递交开始时间：2024年10月28日14:00北京时间（六）响应文件递交截止时间：2024年10月28日14:30北京时间（七）谈判开始时间：2024年10月21日14:30北京时间（八）开标地点：合川区双槐中心卫生院六楼小会议室。1.5.五、保证金（一）谈判保证金递交本次谈判保证金为人民币600元（大写：壹仟陆佰陆拾元整）。（二）缴纳投标保证金方式投标人将投标保证金在开标现场与投标文件同时缴纳，以现金方式（用信封封装、加盖公章）现场缴纳，并在保证金缴纳表中签字确认。（三）保证金退还方式1.未中谈判供应商的保证金，开标结束后，现场退还。2.成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购人五个工作日内退还。六、投标有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/)上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。（六）本项目不接受联合体参与投标。（七）本项目不接受合同分包。（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。七、其他事项（一）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆政府采购网“行采家”网站上下载本项目的招标文件、等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。（二）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，请于2024年10月21日前（北京时间12：00，下同）向重庆市合川区双槐中心卫生院提出疑问，超出此时间规定，招标人不作任何形式的答疑。（三）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。八、现场踏勘为减少响应误差，供应商于2024年10月21日12：00（北京时间）前自行到现场踏勘（差旅费自理），并对考察中获取的现场资料负责。不管供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。1.6.（十）、联系方式采购人：重庆市合川区双槐中心卫生院联系人：倪老师电话：15823302289地址：重庆市合川区双槐镇兴渭街5号2.第二篇投标人须知2.1.一、谈判费用参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。2.2.二、竞争性谈判文件1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、投标人须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。3、竞争性谈判文件的解释投标人如对竞争性谈判文件有疑问，必须按照第一篇第六大点的第5点质疑要求在谈判截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与投标人谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。2.3.三、谈判要求1、响应文件投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。1.1响应文件组成响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。2、保证金：（1）投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇五、保证金”；（2）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。A、竞标人在谈判结束后，签订合同前撤回其竞标文件。B、竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。（3）未成交人的谈判保证金，在谈判结果后无息予以退还。（4）成交人的谈判保证金在合同履行完毕后5日内无息予以退还。3、报价要求谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费及各种应纳的税费。因成交投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。4、修正错误若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。5、提交响应文件的份数和签署5.1响应文件由“商务技术文件”和“报价文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。5.2在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。5.3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。5.4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。6、响应文件的递交6.1响应文件的密封与标记6.1.1响应文件按照“商务技术文件”、“报价文件”两部分封装，报价文件的正副本封装在一个密封袋内，商务技术文件的正副本封装在一个密封袋内，密封袋封面可按照第六篇规定格式制作。密封袋的封口须加盖投标人公章。6.1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第六篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。如果未按上述规定进行封装、密封和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。7、响应文件语言：简体中文。8、投标人参与人员各个投标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。9、无效谈判投标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝。9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；9.2投标人超出营业范围投标的；9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；9.5响应文件不按规定签字、盖章；9.6报价超过采购预算；9.7第二次报价超过第一次报价的；9.8未实质性响应谈判文件的响应文件的；9.9供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。2.4.四、谈判程序1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各投标人进行谈判。在正式谈判前，对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括投标人营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、投标人法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各投标人只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。（法人代表或法人授权代表需持身份证原件）3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。4、谈判小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。投标人应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。7、投标人在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的投标人在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以投标人响应文件中的报价为准。2.5.五、评审依据评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。2.6.六、成交原则1、评审办法1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告；1.2若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列；1.3成交价格=成交供应商的最后报价。2、评审细则2.1资格符合性检查依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对投标人的资格证明、保证金等进行审查，以确定投标人是否具备谈判资格。2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查依据竞争性谈判文件的规定，对投标人的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定投标人是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的投标人，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。2.3成交投标人的确定2.3.1“第三篇谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的投标人将失去成为成交投标人的资格；2.3.2“第四篇谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的投标人将失去成为成交投标人的资格；2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交投标人的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推；2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人；2.3.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的投标人为成交投标人。2.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。2.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；2.4.3在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。2.7.七、成交通知1、采购人或其授权的谈判小组应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。2、采购人在行采家上公示中标或成交结果，公示时间1个工作日。3、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的依据。4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。2.8.八、签订合同1、采购人与成交投标人应当在中标通知书发出之日起5日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。2、竞争性谈判文件、成交投标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。3、如成交投标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。4、采购人不得向成交投标人提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交投标人订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交投标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。第三篇谈判项目技术（质量）需求2.9.一、项目一览表名称单位数量采购预算（元）保证金（元）合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程项1219526002.10.二、项目概况（一）工程名称：合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程（二）工程地址：重庆市合川区双槐镇兴渭街5号（三）工程规模：合川区双槐中心卫生院门诊楼1-4楼线路改造（四）采购范围：本工程量清单所含全部施工内容，具体以采购人发布的工程量清单为准。三、质量标准满足设计要求，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。四、施工人员管理要求成交供应商在签订施工合同之前，须按建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。供应商成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。2.11.五、安全生产（一）成交供应商应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。（二）在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。2.12.六、安全措施（一）本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且成交供应商需制定专门安全措施方案。（二）建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。2.13.七、关于转、分包（一）成交供应商不得私自将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。2.14.八、技术标准和要求（一）技术标准和要求以本工程设计施工为准。（二）按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。（三）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术系列通告的规定。2.15.九、其他要求（一）资源配备计划应完善充分，供应商配备的劳动力计划、组织计划应科学合理。（二）成交供应商施工工人、施工机械或在运输、装卸、施工途中对其他工程及邻近设备、管线、设施（含其他成品）等造成损坏，应由成交供应商负责修复原状及承担一切费用。（三）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，成交供应商的项目管理必须到现场的管理，若发生安全事故及造成的经济损失，一切安全责任均由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。（四）采购人有权进一步核查供应商在响应文件中的提供的资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或谈判小组发现供应商提供了虚假资料，谈判小组将对供应商的响应文件作无效处理；若在评标结果公示期间或合同签订过程中有供应商投诉或经采购人核查并经查实发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格；若在合同实施期间发现成交供应商提供了虚假资料，采购人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。情节严重的将上报监管部门，按相关政策处理。（五）监管区内设置材料堆场必须经过采购人同意后方能实施、不能设置搅拌场及钢筋加工场地，移动类施工脚手架及各类施工工具每日均须清除出监管区。以上要求，请供应商在参与谈判前充分考虑管理成本，并计入总报价中；结算时，采购人不再单独支付由此产生的任何费用。（六）人员进出需服从采购人总体管理，有刑事处罚记录的人员不能进入。（七）具有移动通讯功能和存储功能的电子产品以及其他规定不得带入监管区的物品不得带入监管区施工现场，否则将立即清退该带入人员，并不得再进入该项目作业。（八）成交供应商在项目管理过程中应严格落实人员持证上岗、项目经理驻场管理等项目管理规定，否则采购人将按相关规定进行处罚。（九）施工过程中应妥善保护施工现场现有的监控摄像头、强弱电线路、智能化周界等设施，如有损坏应进行恢复或赔偿，上述工作不单独计算费用（请综合考虑并计入投标成本）。（十）监管区内施工的所有人员、工具、机械必须经过采购人同意并办理相关手续后方可按规定进入监管区内施工，每日施工时间约为早上8:00-18:00（包含进出监管区大门时的人材物手续核验、登记时间），所有人员、工具、机械按规定在收工后带出监管区。（十一）恶劣天气状况、监管特殊要求、每日的部分特殊时段应根据采购人要求，决定是否停止或间断施工，因此原因导致的工期延误，双方互不追责。（十二）遇监管要求等特殊情况，需要立即停止施工或撤离监管区的，施工单位必须严格执行采购人要求，因此原因导致的工期延误，双方互不追责。（十三）为保证工程进度，成交供应商进场后，必须配足施工作业人员，能保证同一工种同时作业两个及以上点位，采购人有权对此进行管控。（十四）本工程由供应商采购的设备及材料必须符合国家规范标准及设计文件、谈判采购文件要求，并提供相应合格证明资料。注：1、以上要求中产生的相关费用由供应商自行考虑纳入总报价中，采购人将不另行支付相关费用或调整成交价格。2、若因采购人原因影响的工期，工期将相应顺延，成交供应商不得以任何理由要求索赔。2.16.第四篇谈判项目商务需求一、施工要求为保障医院住院楼内医务人员及病人生活工作需要，特对本工程施工要求如下：1.本工程总施工工期为15个日历天内（自合同签订之日起计算）。2.各投标人在响应文件中应按照上述“施工要求”制定详细的施工方案进行响应。3.乙方应能确保按时完成施工任务，因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天扣款1000元，在支付款项时扣除。4、质量技术标准要求：达到国家现行有关设计技术、工艺要求和施工质量验收规范要求。二、工程地点：重庆市合川区双槐镇兴渭街5号三、报价要求（1）本工程设置总价最高限价，供应商的报价不得超过总价最高限价，最高限价为：20838元，供应商的总报价超过最高限价的，其响应文件按废标处理。（2）本次报价须为人民币报价，供应商以谈判文件、合同条件、工程量清单、施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准和结合下述相关文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价，包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工措施费、易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、税金、政策性文件规定、报建（如需）、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（3）供应商必须按采购人给出的分部分项工程量清单报价，不得擅自改变采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容及计量单位，否则视为对谈判文件不作实质性响应，其响应文件按否决投标处理。供应商不得低于市场实际成本进行报价，也不得进行不平衡报价。2.17.四、履约保证金（一）成交供应商应在收到成交通知书2日内，合同签订前向采购人交纳合同金额10%的履约保证金（从承包人基本存款账户汇入发包人指定账户）。成交供应商不按照合同和招标文件要求履行义务的，采购人有权不予退还履约保证金。（二）履约保证金：合同签订后履约保证金暂转为工程质量保证金。五、付款方式2.18.本工程不预付工程款。工程竣工经发包人和有关部门验收合格并经上级结算审核、授权支付完成后，再按结算审计金额的100%支付。质保金为结算审计金额的3%在履约保证金中扣留，扣留后剩余履约保证金无息退还，质保金在质保期满一个月内无息退还。2.19.六、安全责任供应商在进行服务过程中发生的一切安全事故均由供方负全部责任，采购人不承担任何责任。七、竣工验收本项目交验时必须窗明场净，无施工材料和施工废物，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。八、质量保修期和保修责任1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：电气管线、设备安装等质保期为二年。2、工程质量保修责任（1）属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。投标人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。（2）发生紧急抢修事故的，投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，投标人实施保修。（4）质量保修完成后，由采购人组织验收。投标人没有履行保修义务，由采购人委托他人完成维修项目，所发生的维修费用在质保金中扣除，将余额退回投标人。如果全部质量保证金不足以支付采购人委托他人完成维修项目所发生的维修费用，投标人应当补足差额部分。九、其他（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。（二）乙方责任义务1.乙方必须遵守《保障农民工工资支付条例》。本项目在医院周围施工，必须听从医院统筹安排，不影响医院的正常工作。2.乙方确保按时完成施工任务，因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天扣款1000元，在支付款项时扣除。3.乙方不服从医院安排，未做好防护措施，不执行安全文明施工，未及时保持楼道干净，发现其中1次扣款500元，在支付款项时扣除，以此类推。4.乙方质保期内不按时维修，扣款500元/次，因乙方不按时维修，甲方委托他人修理的，按维修费用双倍从质保金中扣除。5.乙方采购的材料、设备、成品、半成品等必须满足甲方对产品的技术要求，乙方对所有材料、设备、成品、半成品等提供相应的合格证明资料，并按规定抽检。6.乙方在材料采购前，需提前2个工作日将材料品牌及颜色等报甲方核定后才能采购，主要材料必须为国内一线品牌及以上产品，最终材料品牌以甲方核定的品牌为准，并保证所有材料设备质量合格，符合设计图文件确定的技术和规格要求，设计图中技术规范、参数不明确的以国家规范及相关规范为准。（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。34.第五篇资格审查及评标办法4.1.一、资格审查4.2.依据政府采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：序号检查因素检查内容（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1.具有独立承担民事责任的能力1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度1.提供2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。3.投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）可替代以上材料。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力1.投标人提供基本资格条件承诺函或相关证明材料（见格式文件）。2.投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）可替代以上材料。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。4.投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）可替代以上材料。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）1.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。2.投标人提供基本资格条件承诺函（见格式文件）可替代以上材料。（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定6.法律、行政法规规定的其他条件（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定7.本项目的特定资格要求按第二篇“二、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。（二）落实政府采购政策需满足的资格要求按第二篇“二、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。（三）投标保证金按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。注：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。4.3.二、评标方法本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。（一）符合性审查评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查投标文件签署或盖章投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。1有效性审查投标方案每个包只能有一个方案投标。1有效性审查报价唯一只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2完整性审查投标文件份数投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。3技术部分投标文件内容本招标文件第三篇中谈判项目要求。4商务部分投标文件内容本招标文件第四篇中商务要求。5投标有效期投标文件内容投标有效期为投标截止时间起90天。（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（四）推荐中标候选人名单。推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。4.4.三、评标标准（一）关于技术、商务偏离1.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇项目技术需求”要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；2.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇项目商务要求”要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；3.采购人无论在任何时候均有权对供应商提供的资料（证书、业绩、相关资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实，采购人有权向监管部门报告建议取消成交供应商资格，其投标保证金不予退还，并追究其法律责任。4.5.四、无效投标条款投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（六）投标人串通投标的；（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。4.6.五、废标条款在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（四）因重大变故，采购任务取消的。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。4.74.84.9.第六篇合同草案条款建设工程施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：重庆市合川区双槐中心卫生院2024年月日施工合同目录第一部分合同协议书第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款第四部分附件第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：合川区双槐中心卫生院门诊楼电线路改造工程工程地点：合川区双槐镇兴渭街5号工作及工程内容：本次招标所提供的工程量清单范围的全部工程内容含土建、设备、设备安装调试以及竞争性谈判文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料相关内容。资金来源：财政资金。第二条工程承包范围及要求1、本次招标所提供的工程量清单范围的全部工程内容以及竞争性谈判文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料相关内容。2、承包方式：包工包料，合同价款采用固定总价合同包干的方式，达到质量验收合格标准。即达到本招标文件约定的清单范围和工程质量要求。3、成交供应商应把握工期、负责施工现场的安全围护、文明施工，保证施工期间无安全事故发生。4、成交供应商应积极协调施工，保证施工工期顺利推进。第三条合同工期开工日期：以采购人发出开工令为准合同工期总日历天数天。第四条质量标准工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。1.本工程质量执行国家、行业和重庆市的有关规定、标准及规程，验收必须达到合格标准、达到国家验收标准。2.主要施工技术和方法及质量检验标准应符合现行国家和地方法律、法规、和规章。第五条合同价款及支付方式1.合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元（含安全文明施工费），本合同风险总包干价。合同价款采用固定总价合同方式确定，即：施工图及工程量清单（当工程量清单数量与图纸数量不一致时，依工程量清单数量为准）中的全部工程内容，由中标总价包干。除经业主同意的设计变更和业主要求的工程量增减外，其余均不调整。2.计量及支付方式4.10.本工程不预付工程款。工程竣工经发包人和有关部门验收合格并经上级结算审核、授权支付完成后，再按结算审计金额的100%支付。质保金为结算审计金额的3%在履约保证金中扣留，扣留后剩余履约保证金无息退还，质保金在质保期满一个月内无息退还。第六条甲方委派现场代表。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.成交通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.已标价工程量清单9.双方有关工程的洽商、变更等其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第九条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十一条合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字并盖章后生效。本合同一式十份，正本两份，甲乙各一份；副本八份，甲方六份，乙方二份。。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：分管负责人：委托代表人：经办人：电话：电话：公司地址：传真：公司电话：第二部分通用合同条款按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）中的通用条款执行。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序:按通用条款执行。2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1.本合同除使用汉语外，还使用∕语言文字。2.2.适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量管理条例》、《重庆市建筑管理条例》、《建筑工程安全管理条例》、《重庆市建筑工地文明施工标准》等现行相关的法律、法规及环保相关法律法规。2.3.适用标准、规范适用标准、规范的名称：按国家及重庆市现行施工、环保验收规范及相关标准。发包人提供标准、规范的时间：招标人不提供，由承包人自行负责。国内没有相应标准、规范时的约定：∕。3.图纸3.1.发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前，由承包人设计的施工图经发包人签字确认后，再提供2套完整的施工图纸给承包人。3.2.发包人对图纸的保密要求：未经发包人的许可承包人不得对外提供和复印。3.3.使用国外图纸的要求及费用承担：∕。二、双方一般权利和义务4.工程师4.1.监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：对本工程安全、质量、进度、投资、文明施工、合同管理等代表发包人进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件。对隐蔽工程及施工质量进行验收，对施工环境进行协调，协助承包人解决施工技术问题，签发经发包人批准同意的设计变更通知等。需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人以书面形式通知承包人。4.2发包人派驻的现场代表姓名：职务：现场代表（A角）。姓名：职务：现场代表（B角）。职权：代表发包人履行合同权利和义务，负责本工程施工过程中的质量、进度、造价、安全文明施工、合同、信息、现场等监督和管理工作，协调周边关系；经批准后与合同预算共同对工程量和现场签证进行确认。4.3不实行监理的，工程师的职权：代表甲方承担和行使与工程有关的全部责权。5.项目经理及技术负责人项目经理姓名：职务：项目经理技术负责人姓名：职务：技术负责人职权：按通用条款执行6.发包人工作6.1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：负责达到开工条件。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：接至施工场地红线接入点，红线范围内由承包人自行完成并承担费用，并保证施工期间的需要。（承包人有义务巡视，发现问题及时报告）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按“通用条款”执行，在开工前完成。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前书面形成，双方人员现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：承包人收到施工图后2日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行。（9）双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合。（10）若发包人不能按时提交施工场地时,其提交施工场地时间由发包人另行通知。6.2发包人委托承包人办理的工作：协助办理由发包人办理的相关手续。7.承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商约定。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，按有关规定办理建设工程安全报监手续，承担相应费用。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行办理，并承担费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责保护并承担费用。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人采取措施予以保护并承担相关费用，若造成损坏由承包人承担法律和经济责任。（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人必须做到工完场清，并符合有关行政法规规定的要求。（9）相关费用：由承包人承担取得因施工所需修建道路、地下管网保护、苗木移植以及其他基础设施的相关手续费用和建设费用。（10）风险承担：承包人在投标前已完全了解施工现场及施工条件，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（11）双方约定承包人应做的其他工作：按照招标文件相关条款执行。（12）承包方应出具安全施工方案。三、施工组织设计和工期8.进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：设计交底后2个工作日内提供。工程师确认的时间：收到施工组织设计后2日内确认。9.工期延误9.1.双方约定工期顺延的其他情况：（1）不可抗力。（2）经甲方审定认可，对影响工期关键线路的工程变更。9.2.因发包人原因导致工期延误:发包人未能在计划开工日期之日下达开工通知的，工期顺延。9.3.因承包人原因导致工期延误：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟1天罚款合同总价的千分之一。四、质量与验收10.隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位：承包人按设计文件要求及相关施工验收规范要求申报隐蔽工程和中间验收，参建各方在施工过程中也可提出建议验收部位。11.工程试车试车费用的承担：无。五、安全施工12.按国家及地方有关规定执行。六、合同价款与支付13.合同价款及调整13.1本合同价款采用固定总价合同方式，总价包干。(1)合同价款：合同价款采用固定总价合同方式，即：施工图和招标文件明确的招标范围内工程实体费用、以及相应的劳务、材料、机械、质检（含特殊检测）、缺陷修复、管理、措施费、规费、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，包括承包人认为可能发生的一切费用实行总价包干（暂估价部分除外）。施工设计图及招标文件约定的所有工程项目，施工图范围实际工程量增减不论其数量多少，承包人无权要求赔偿。13.2.合同价款调整方法：（1）暂估价部分按实结算。（2）设计变更当发生工程设计变更（须经发包人认可的招标范围外的变更），以发包人共同认可的工程量，并按以下办法计价：①当工程量清单报价中已有的项目，则按该项目清单的单价计算；②当工程量清单报价中已有类似的项目，则参照该项目清单中类似的单价计算；③其他清单外项目按照2013年《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规范》相关规定、2018年重庆市《建筑工程计价定额》、《市政工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件，并按中标人的投标下浮比例下浮15%后结算。14.工程确认14.1承包人向发包方提交已完工程量报告的时间：工程完工并验收合格后2日内。15.工程款（进度款）支付4.11.（1）本工程不预付工程款。工程竣工经发包人和有关部门验收合格并经上级结算审核、授权支付完成后，再按结算审计金额的100%支付。质保金为结算审计金额的3%在履约保证金中扣留，扣留后剩余履约保证金无息退还，质保金在质保期满一个月内无息退还。（2）承包人在施工过程中，发包人可能会出现延期支付工程进度款的情况，承包人不得以此停工，影响工程进度。承包人应严格按照工期要求完成本项目，应充分计算因此所产生的风险，费用包含在投标报价中，中标后不作调整。（3）安全文明施工费已包含在合同价内并包干使用，承包人应专款专用，发包人监督对该项费用的支付和使用。工程结算时，发包人根据本工程安全文明施工状况，综合评定结果计算支付安全文明施工措施费，评定为不合格的，其安全文明施工费用在结算中扣除，参照安全文明生产协议执行。七、材料设备供应16.发包人供应16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：∕（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与设计图纸不符：∕（3）承包人自行调剂串换的材料：∕（4）到货地点与一览表不符：∕（5）供应数量与一览表不符：∕（6）到货时间与一览表不符：∕16.2发包人供应材料设备的结算方法：∕17.承包人采购材料设备17.1承包人采购材料设备的约定：工程承包范围内的材料设备由承包人自行采购，承包人必须按照发包人确定的材料清单采购，并保证所采用的材料设备质量合格，符合设计图文件确定的技术和规格要求，发包人的材料清单中不明确的以国家规范及相关规范为准。承包人提供的有关材料设备须经发包人认可后，该材料设备方可采购、使用。承包人必须按国家规定进行鉴证抽样、送检、试配，结果报告必须严格执行材料物资验收检测标准，所有检测（含特殊检测）费用均由承包人承担。材料转运的费用由承包人根据现场勘踏的结果自行报价，纳入投标总价，中标后不再调整。八、工程变更18.本工程实行施工图及施工图审查意见和招标文件、招标答疑、补遗文件中的全部工程内容中标价包干，原则上不进行变更。发包方只有通过《重庆市合川区政府投资项目管理办法》（合川府发[2018]15号）、《合川区政府投资项目评审办法》文件规定的程序完成变更审批和审定预算后，变更才有效。变更按中标价与最高限价相比的比例下浮15%，且不得超过区政府投资项目评审中心核准的变更预算。有新文件按新文件执行。九、竣工验收与结算19.竣工验收19.1承包人提供竣工图的约定：竣工资料必须在工程完工后2日内完成。19.2中间交工工程的范围和竣工时间：根据施工进度情况决定中间交工范围和时间。20.竣工结算20.1双方约定的结算方式：合同价+设计变更（签证）价，工程价款结算以区审计局审计结论为准。（1）合同价：施工图及施工图审查意见和招标文件、招标答疑、补遗文件及工程量清单中的全部工程内容（除暂估价部分）等采用固定总价（即中标总价）包干，暂估价部分参照23.3相应条款按实结算。（2）设计变更价：经发包人同意的设计变更所引起的增（减）费用，按合川区相关评审文件规定报送区项目评审中心审核，设计变更的核准预算作为工程变更的控制造价，在项目实施中不得突破，并对实际完成工程量进行现场签证。采用23.3条计价方式进行结算。21.结算审核发包人在收到竣工结算申请单后7天内完成核查并按上级部门相关规定审核。发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。十、违约、索赔和争议22.违约22.1本合同关于发包人违约的具体责任如下：双方约定的发包人违约责任：无。22.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包方需无条件执行发包方指令；已完工已支付工程进度款的项目，发包方保留已完工部分质量整改费用的追索权；已完工未支付工程进度款的项目，发包方将不再支付计量。未实施项目发包人有权另行寻找实施单位，并有权扣留承包方未还履约保证金。（2）因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人不支付任何费用给承包人。23.争议23.1本合同的履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式解决：（1）提交/仲裁委员会仲裁；（2）依法向合川区人民法院起诉。十一、其他24、工程分包24.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许违法违规分包。25.不可抗力25.1双方关于不可抗力的约定：按“通用条款”执行。26.保险26.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无。（2）承包人投保内容：建筑、安装工程一切险、建筑意外伤害保险、第三方责任险等所有保险均由承包人自行办理，并纳入投标报价。27.担保27.1本工程双方约定担保事项如下：承包人在接到中标通知书后2日内向发包人提交中标价10%（元）的履约保证金。承包人若未按时缴纳履约保证金，发包人有权对承包人的履约能力进行考察。根据考察情况，发包人有权终另行选择承包人、并没收承包人投标保证金。工程履约保证金不计息，发包人根据承包人的履约行为确定履约保证金的退还方式。28.合同份数28.1双方约定合同份数：本合同一式四份，甲乙各两份。附件一：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。承包人所有施工的内容均属于保修范围，包括本次招标所提供的施工设计图、工程量清单范围的全部工程内容以及竞争性谈判文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料相关内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，其费用在质保金中予以扣出。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他工程质量保修事项：发包人自竣工验收合格之日起至缺陷责任期完一月内，不计息返还承包人质量保修金（扣除已发生保修费用）。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(盖单位章)：承包人(盖单位章)：地址：地址：法定代表人(签字或盖章)：法定代表人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：电话：电话：邮政编码：邮政编码：年月日附件二：安全文明生产协议发包人（全称）：承包人（全称）：安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、甲方职责：1.甲方设专职安全员，对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。2.专职安全员在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。二、乙方职责1.设专职安全员，驻工地现场，负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。2.乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。3.乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。4.专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次1000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签字，如乙方拒不签字，则甲方现场代表和监理共同签字也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。5.对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。该工程经合川区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工不合格工程时，甲方按照（相关文件）扣除施工总承包单位的安全文明施工费，该工程经合川区建设工程施工安全管理站认定为安全文明施工优质工程时，甲方按照（相关文件）奖励施工总承包单位的安全文明施工费。四、本协议作为重庆市合川区双槐中心卫生院卫生院门诊住院楼主电线路改造项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。五、本合同双方约定双方签字并盖章后生效。本合同一式十份，正本两份，甲乙各一份；副本八份，甲方六份，乙方二份。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日4.12.第七篇响应文件格式要求一、经济文件（一）开标一览表（二）分项报价明细表二、技术文件（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）（二）技术条款差异表三、商务文件（一）投标函（格式）（二）商务条款差异表（三）商务及售后服务承诺四、其他（一）其他与项目有关的资料（自附）五、资格文件（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（四）基本资格条件承诺函（格式）（五）2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。（六）税务登记证（副本）复印件（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（八）特定资格条件证书或证明文件说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。4.13.一、经济文件（一）开标一览表项目编号：招标项目名称：投标人名称名称数量投标报价（小写）投标报价（大写）： 备注：投标人：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（投标人公章）（签署或盖章）年月日说明：1.开标一览表按格式填列；2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。（二）分项报价明细表项目编号：招标项目名称：单位：元序号名称品牌、规格型号制造商原产地数量单价合计12345678/9/10/11……/12总计投标人：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（投标人公章）（签署或盖章）年月日注：1.请投标人完整填写本表；2.该表可扩展。4.14.二、技术文件（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）（二）技术条款差异表项目编号：招标项目名称：序号招标要求投标应答差异说明投标人：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（投标人公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；2.本表可扩展；3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）（三）其他技术资料4.15.三、商务文件（一）投标函（格式）招标项目名称：致：（采购代理机构名称）：（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本份，电子文档份。五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起30天。六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。（投标人公章或自然人签署）年月日（二）商务条款差异表项目编号：招标项目名称：序号招标商务要求投标商务应答差异说明投标人：法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（投标人公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第三篇项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；2.本表可扩展。（三）其他商务资料四、其他（一）其他与项目有关的资料（自附）五、资格文件（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）招标项目名称：致：：（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（投标人公章）年月日法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）（附：法定代表人身份证正反面复印件）（三）法定代表人授权委托书（格式）招标项目名称：致：：（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签署负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。被授权人：投标人法定代表人：（签署或盖章）（签署或盖章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（投标人公章）年月日被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）注：1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。（四）基本资格条件承诺函招标项目名称：致：：（投标人名称）郑重承诺：1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。4.我方对以上声明负全部法律责任。特此承诺。（投标人公章）年月日基本资格条件承诺函可作为下面（五）、（六）、（七）项的证明材料。（五）XXXX年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件（六）税务登记证（副本）复印件（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。（八）特定资格条件证书或证明文件\n封-2\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n电气设备安装工程\n工程\n\n\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n招标控制价\n\n招标控制价\n招标控制价\n(小写):\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n(大写):\n\n\n\n\n\n\n\n其中:安全文明施工费(小写):\n其中:安全文明施工费(小写):\n其中:安全文明施工费(小写):\n其中:安全文明施工费(小写):\n\n\n\n\n\n\n(大写):\n(大写):\n(大写):\n(大写):\n\n\n\n\n\n\n招 标 人：\n招 标 人：\n招 标 人：\n\n\n\n工程造价\n咨 询 人：\n\n\n\n\n\n\n(单位盖章)\n(单位盖章)\n\n\n(单位资质专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n法定代理人\n 或其授权人：\n法定代理人\n 或其授权人：\n法定代理人\n 或其授权人：\n\n\n\n法定代理人\n或其授权人：\n\n\n\n\n\n\n(签字或盖章)\n(签字或盖章)\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n编 制 人：\n编 制 人：\n编 制 人：\n\n\n\n复 核 人：\n\n\n\n\n\n\n(造价人员签字盖专用章)\n(造价人员签字盖专用章)\n\n\n(造价工程师签字盖专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n时间： 年 月 日\n时间： 年 月 日\n时间： 年 月 日\n时间： 年 月 日\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n表-04\n表-04\n\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n单位工程招标控制价汇总表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n序号\n汇总内容\n汇总内容\n汇总内容\n汇总内容\n金额(元)\n金额(元)\n其中：暂估价(元)\n\n1\n1\n分部分项工程费\n分部分项工程费\n分部分项工程费\n分部分项工程费\n\n\n\n\n1.1\n1.1\nC安装工程\nC安装工程\nC安装工程\nC安装工程\n\n\n\n\n2\n2\n措施项目费\n措施项目费\n措施项目费\n措施项目费\n\n\n\n\n2.1\n2.1\n其中：安全文明施工费\n其中：安全文明施工费\n其中：安全文明施工费\n其中：安全文明施工费\n\n\n\n\n3\n3\n其他项目费\n其他项目费\n其他项目费\n其他项目费\n\n\n\n\n4\n4\n规费\n规费\n规费\n规费\n\n\n－\n\n5\n5\n税金\n税金\n税金\n税金\n\n\n－\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n\n\n\n\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n\n\n\n表-08\n表-08\n表-08\n表-08\n表-08\n表-08\n\n措施项目汇总表\n措施项目汇总表\n措施项目汇总表\n措施项目汇总表\n措施项目汇总表\n措施项目汇总表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n项目名称\n金额(元)\n金额(元)\n金额(元)\n\n序号\n项目名称\n项目名称\n合价\n合价\n其中：暂估价\n\n1\n施工技术措施项目\n施工技术措施项目\n\n\n\n\n2\n施工组织措施项目\n施工组织措施项目\n\n\n\n\n2.1\n其中：安全文明施工费\n其中：安全文明施工费\n\n\n\n\n2.2\n建设工程竣工档案编制费\n建设工程竣工档案编制费\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n措施项目费合计=1+2\n措施项目费合计=1+2\n措施项目费合计=1+2\n\n\n\n\n\n\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n第 1 页 共 3 页\n第 1 页 共 3 页\n第 1 页 共 3 页\n第 1 页 共 3 页\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n金额（元）\n金额（元）\n金额（元）\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n\nC\nC\n安装工程\n安装工程\n安装工程\n安装工程\n\n\n\n\n\n\n\n1\n011612002001\n011612002001\n配电箱拆除\n配电箱拆除\n[项目特征]\n1.名称:室外配电箱拆除\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n[项目特征]\n1.名称:室外配电箱拆除\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n个\n1\n1\n\n\n\n\n2\n030404017003\n030404017003\n配电箱\n配电箱\n[项目特征]\n1.名称:配电箱室内10KW-1000*1000mm\n2.安装方式:壁挂\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.补刷(喷)油漆\n[项目特征]\n1.名称:配电箱室内10KW-1000*1000mm\n2.安装方式:壁挂\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.补刷(喷)油漆\n台\n1\n1\n\n\n\n\n3\n011613B03001\n011613B03001\n铝线16mm2 拆除\n铝线16mm2 拆除\n[项目特征]\n1.拆除部位:室内\n2.拆除管线种类:铝线\n3.拆除管线规格:4*16mm2\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n[项目特征]\n1.拆除部位:室内\n2.拆除管线种类:铝线\n3.拆除管线规格:4*16mm2\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm\n184\n184\n\n\n\n\n4\n030411004003\n030411004003\n配线ZR-BV-16MM2\n配线ZR-BV-16MM2\n[工作内容]\n1.配线\n2.钢索架设(拉紧装置安装)\n3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装\n[工作内容]\n1.配线\n2.钢索架设(拉紧装置安装)\n3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装\nm\n524\n524\n\n\n\n\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n\n\n\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n第 2 页 共 3 页\n第 2 页 共 3 页\n第 2 页 共 3 页\n第 2 页 共 3 页\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n金额（元）\n金额（元）\n金额（元）\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n5\n030411001001\n030411001001\n电力护套管PC75\n电力护套管PC75\n[工作内容]\n1.电线管路敷设\n2.钢索架设(拉紧装置安装)\n3.砖墙开沟槽\n4.接地\n[工作内容]\n1.电线管路敷设\n2.钢索架设(拉紧装置安装)\n3.砖墙开沟槽\n4.接地\nm\n131\n131\n\n\n\n\n6\n030408006002\n030408006002\n电力电缆头16mm2\n电力电缆头16mm2\n[项目特征]\n1.名称:电缆终端头\n2.型号:YJV-4*16mm2\n[工作内容]\n1.电力电缆头制作\n2.电力电缆头安装\n[项目特征]\n1.名称:电缆终端头\n2.型号:YJV-4*16mm2\n[工作内容]\n1.电力电缆头制作\n2.电力电缆头安装\n个\n40\n40\n\n\n\n\n7\n011613B03002\n011613B03002\n铝线4mm2 拆除\n铝线4mm2 拆除\n[项目特征]\n1.拆除部位:室内\n2.拆除管线种类:铝线\n3.拆除管线规格:4mm2\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n[项目特征]\n1.拆除部位:室内\n2.拆除管线种类:铝线\n3.拆除管线规格:4mm2\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm\n46\n46\n\n\n\n\n8\n030411004002\n030411004002\nZR-BV-4mm2\nZR-BV-4mm2\n[项目特征]\n1.名称:配线\n2.型号:BV\n3.规格:4mm2\n4.材质:铜芯\n5.其他:满足设计规范要求\n[工作内容]\n1.配线\n[项目特征]\n1.名称:配线\n2.型号:BV\n3.规格:4mm2\n4.材质:铜芯\n5.其他:满足设计规范要求\n[工作内容]\n1.配线\nm\n46\n46\n\n\n\n\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n\n\n\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n第 3 页 共 3 页\n第 3 页 共 3 页\n第 3 页 共 3 页\n第 3 页 共 3 页\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n金额（元）\n金额（元）\n金额（元）\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n9\n011612002002\n011612002002\n电度表拆除\n电度表拆除\n[项目特征]\n1.名称:电表拆除\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n[项目特征]\n1.名称:电表拆除\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\n个\n3\n3\n\n\n\n\n10\n030404017004\n030404017004\n电表(利旧安装）\n电表(利旧安装）\n[项目特征]\n1.名称:电表220V,10A\n2.安装方式:壁挂\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.基础型钢制作、安装\n3.焊、压接线端子\n4.补刷(喷)油漆\n5.接地\n[项目特征]\n1.名称:电表220V,10A\n2.安装方式:壁挂\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.基础型钢制作、安装\n3.焊、压接线端子\n4.补刷(喷)油漆\n5.接地\n台\n3\n3\n\n\n\n\n11\n030610001001\n030610001001\n电表箱\n电表箱\n[项目特征]\n1.名称:电表箱\n2.型号:可装三个电表、一个闸刀、漏电保护等\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.基础型钢制作、安装\n3.支架制作、安装\n4.盘柜配线\n5.端子板校、接线\n6.补刷(喷)油漆\n[项目特征]\n1.名称:电表箱\n2.型号:可装三个电表、一个闸刀、漏电保护等\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.基础型钢制作、安装\n3.支架制作、安装\n4.盘柜配线\n5.端子板校、接线\n6.补刷(喷)油漆\n台\n1\n1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n\n\n\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n\n\n\n\n\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n表-09\n\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n施工技术措施项目清单计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n金额（元）\n金额（元）\n金额（元）\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目特征\n项目特征\n计量单位\n工程量\n工程量\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n\n一\n一\n施工技术措施项目\n施工技术措施项目\n施工技术措施项目\n施工技术措施项目\n\n\n\n\n\n\n\n1\n031301017001\n031301017001\n脚手架搭拆\n脚手架搭拆\n\n\n项\n1\n1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n本页小计\n\n\n\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n表-10\n表-10\n表-10\n\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n施工组织措施项目清单计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目编码\n项目编码\n项目名称\n项目名称\n项目名称\n计算\n基础\n费率\n(%)\n金额\n(元)\n金额\n(元)\n调整\n费率\n(%)\n调整\n费率\n(%)\n调整后\n金额\n(元)\n备注\n\n1\n031302B02001\n031302B02001\n组织措施费\n组织措施费\n组织措施费\n(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率\n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n031302001001\n031302001001\n安全文明施工费\n安全文明施工费\n安全文明施工费\n分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n031302B03001\n031302B03001\n建设工程竣工档案编制费\n建设工程竣工档案编制费\n建设工程竣工档案编制费\n(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n\n\n\n\n\n\n\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n表-12\n表-12\n\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n规费、税金项目计价表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n\n\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n项目名称\n项目名称\n项目名称\n计算基础\n计算基础\n费率(%)\n费率(%)\n金额（元）\n\n1\n规费\n规费\n规费\n规费\n专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率\n专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率\n18\n18\n\n\n2\n税金\n税金\n税金\n税金\n2.1 + 2.2 + 2.3\n2.1 + 2.2 + 2.3\n\n\n\n\n2.1\n增值税\n增值税\n增值税\n增值税\n分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费\n分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费\n9\n9\n\n\n2.2\n附加税\n附加税\n附加税\n附加税\n增值税\n增值税\n10\n10\n\n\n2.3\n环境保护税\n环境保护税\n环境保护税\n环境保护税\n按实计算\n按实计算\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合计\n合计\n合计\n合计\n合计\n合计\n合计\n合计\n合计\n\n\n\n\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n人材机价差表\n\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n工程名称：电气设备安装工程\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n编码\n材料名称\n规格\n规格\n单位\n数量\n预算价(元)\n市场价(元)\n市场价(元)\n价差(元)\n价差合计(元)\n备注\n\n1\n000300180\n维修综合工\n\n\n工日\n1.3276\n115\n121\n121\n6\n7.97\n\n\n2\n000500040\n电工综合工\n\n\n工日\n15.5287\n125\n130\n130\n5\n77.64\n\n\n3\n280304200\n铜芯聚氯乙烯绝缘导线\nBV-1.5mm2\nBV-1.5mm2\nm\n5\n0.71\n1.12\n1.12\n0.41\n2.05\n\n\n4\n290902150\n铜接线端子\nDT-6\nDT-6\n个\n2.03\n1.37\n2.04\n2.04\n0.67\n1.36\n\n\n5\n290902250\n铜接线端子\nDT-16\nDT-16\n个\n40.8\n2.56\n2.96\n2.96\n0.4\n16.32\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n合 计\n105.34\n\n\n\n\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n未计价材料表\n\n工程名称:电气设备安装工程\n工程名称:电气设备安装工程\n\n\n\n\n\n第 1 页 共 1 页\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n材料名称\n材料名称\n数量\n单位\n市场价\n市场价合价\n市场价合价\n备注\n\n1\nPVC-C电力电缆护套管\nPVC-C电力电缆护套管\n138.86\nm\n6.96\n966.47\n966.47\n\n\n2\nZR-BV-4mm2\nZR-BV-4mm2\n48.3\nm\n3.26\n157.46\n157.46\n\n\n3\nZR-BV-16MM2\nZR-BV-16MM2\n550.2\nm\n12.79\n7037.06\n7037.06\n\n\n4\n电表箱\n电表箱\n1\n台\n470.8\n470.8\n470.8\n\n\n5\n配电箱\n配电箱\n1\n台\n4000\n4000\n4000\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n合 计\n\n\n\n12631.79\n12631.79\n\n\n\n
投标 / 标书制作要点（原创）
本电线路改造工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
