浙江省党群服务中心建设招标公告（浙江省杭州市上城区四季青街道钱江苑社区居民委员会2024）
钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目交易公告
发布时间：2024-10-30 12:29
项目编号：
SJQJD2024GKGC181
招标单位：
浙江省杭州市上城区四季青街道钱江苑社区居民委员会
招标代理：
五洲工程顾问集团有限公司
招标文件
公告附件
合同条款及格式.doc [384146]
下载
最终版图纸.zip [18682854]
下载
钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目交易公告(签章版).pdf [187538]
下载
清单及编制说明.zip [134149]
下载
第五章合同条款及格式说明：1.施工项目使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款(范本)。2.工程勘察项目可以使用《建设工程勘察合同(示范文本)》(GF-2016-0203)。3.工程设计项目可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。4.监理项目可以使用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)。5.全过程工程咨询项目的专业咨询服务，可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)、《建设工程招标代理合同(示范文本)》(GF-2005-0215)、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF2-2015-0212)等]签订专业咨询服务合同作为补充。第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：竞标文件、图纸及工程量清单范围内包含的工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）6.工程承包范围：竞标文件、图纸及工程量清单范围内包含的工程内容。二、合同工期开工日期：/年/月/日竣工日期：/年/月/日工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合：工程施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：（￥：元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥：元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥：元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥：元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（￥：元）；2.合同价格形式：单价合同。五、项目负责人承包人项目负责人。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1、中标通知书（如果有）；2、投标函及其附录（如果有）；3、专用合同条款及其附件；4、通用合同条款；5、技术标准和要求；6、图纸；7、已标价工程量清单或预算书；8、其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份份，承包人执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款（略)1.一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.3法律1.4标准和规范1.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权2.发包人2.1许可或批准2.2发包人代表2.3发包人人员2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保2.6支付合同价款2.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议3.承包人3.1承包人的一般义务3.2项目负责人3.3承包人人员3.4承包人现场查勘3.5分包3.6工程照管与成品、半成品保护3.7履约担保3.8联合体4.监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4商定或确定5.工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理5.5质量争议检测6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2职业健康6.3环境保护7.工期和进度7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3开工7.4测量放线7.5工期延误7.6不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8暂停施工7.9提前竣工8.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.6样品8.7材料与工程设备的替代8.8施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.4现场工艺试验10.变更10.1变更的范围10.2变更权10.3变更程序10.4变更估价10.5承包人的合理化建议10.6变更引起的工期调整10.7暂估价10.8暂列金额10.9计日工11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.2法律变化引起的调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.2预付款12.3计量12.4工程进度款支付12.5支付账户13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.2竣工验收13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收13.5施工期运行13.6竣工退场14.竣工结算14.1竣工结算申请14.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议14.4最终结清15.缺陷责任与保修15.1工程保修的原则15.2缺陷责任期15.3质量保证金15.4保修16.违约16.1发包人违约16.2承包人违约16.3第三人造成的违约17.不可抗力17.1不可抗力的确认17.2不可抗力的通知17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同18.保险18.1工程保险18.2工伤保险18.3其他保险18.4持续保险18.5保险凭证18.6未按约定投保的补救18.7通知义务19.索赔19.1承包人的索赔19.2对承包人索赔的处理19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理19.5提出索赔的期限20.争议解决20.1和解20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：规划红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：指永久占地之外为实施本合同工程需临时占用的土地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知（杭建工发〔2011〕130号）（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2018】579号）（7）关于印发《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》的通知（杭建市[2018]161号）（8）《关于在招投标活动中对渣土处置相关事项的通知》（杭州市建设工程招标投标管理办公室）（9）新工艺、新技术的约定：/（10）其他：杭建监总[2015]39号、杭城管委[2015]127号、《杭州市建筑市场管理若干规定》、杭州市上城区住房和城市建设局杭州市上城区公共资源交易管委会办公室关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》有关事项的通知（江住建局[2020]46号）、关于印发《上城区政府投资工程项目内控管理六项制度》的通知（江住建局[2018]68号）、关于印发《上城区政府投资工程项目内控管理六项制度》的通知（江住建局[2020]25号）、《上城区政府性投资建设项目工程变更管理办法（试行）》（江建局〔2007〕84号）等国家现行和不时发布的法律法规、标准规范及浙江省、杭州市现行和不时发布的相关法律法规、标准规范。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求，国家或行业如有新的技术标准和功能要求，则要求从新。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：招标文件及招标答疑及询标纪要等。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订7个工作日内，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行图纸会审，设计人向承包人进行设计交底；发包人向承包人提供图纸的数量：四套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人向发包人提交工程进度计划，以及为完成该计划而实际采用的施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；承包人提供的文件的数量为：双方协商确定；承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在在有关事项发生之日起或完成3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表。承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；监理人指定的接收人为：总监或总监代表。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按《通用合同条款》执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：利用现有的场内道路和交通设施，如需新建，承包人自行建设，并承担费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。本工程的超大件：以招标文件或施工图的内容为准;本工程的超重件：以招标文件或施工图的内容为准;1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是；允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照10.4.1专用条款执行调整合同价格的修正时间：工程竣工结算审计时。2.发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）发包人委派为发包人代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。（2）发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执签署姓名和收到时间后生效。（3）确有必要时，发包人代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对发包人代表的指令应予执行。（4）发包人代表不能及时给予书面确认，承包人应于发包人代表发出口头指令7天内提出书面确认要求，发包人代表在承包人提出书面确认要求后7天内不给予答复，应视为承包人要求已被确认。（5）承包人认为发包人代表的指令不合理，应收到指令后24小时内提出书面申告，发包人代表在收到承包人申告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知承包人。（6）在紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行指令或承包人虽有异议，但发包人代表仍决定执行的指令，承包人应予以执行。（7）因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期应相应顺延。（8）如承包人拒绝执行发包人指令或配合的质量进度达不到发包人要求，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重要求承包人向发包人支付2000元-1万元/次的违约金。（9）发包人代表按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批件、图纸并履行其它约定的义务。承包人对发包人代表的指令、批件有异议，承包人可在接到指令、批件24小时内书面通知发包人，发包人代表接到承包人书面通知后48小时内书面回复，逾期视作承包人认可发包人提供的指令、批件、图纸等内容。（10）发包人代表换人，发包人应提前7天通知承包人，后任继续承担前任应负的责任。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电已接至施工现场附近，临时用电接线、用水接管、通讯及场内道路由承包人自理。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场与公共道路已连通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后，开工前由承包人根据施工需要向发包人申请提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成工程项目的各种批准证件，由承包人协助办理。（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人根据施工需要提供水准点和坐标控制点，开工前7天内双方在现场交验，并做交验记录。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前3天内。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：招标核准登记时已提供。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：a、在交工验收前十五天向发包方提供完整的竣工资料。归档资料应符合工程所在地建设行政主管部门、城市建设档案管理机构及发包人有关竣工资料的要求。b、竣工图编制要求：当设计变更内容较少时，施工单位可采用杠（划）改或叉改法直接在原施工图上进行绘制修改，并加盖竣工图章；当设计变更内容较多时，施工单位应委托设计单位重新编制竣工图蓝图（修改部分），在设计图中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字。相关费用由施工单位承担，在投标报价中考虑，竣工图需提供电子版。c、为工程竣工结算提供的竣工图应经监理单位审核并加盖公章。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前十五天。承包人提交的竣工资料形式要求：向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。（6）承包人应履行的其他义务：按约定时间和要求，完成以下工作（费用列入投标总价）：①提供计划、报表的名称及完成时间：A、合同签订后7天内提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。B、开工后每月22日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责施工安全保卫工作，包括防火、防盗、卫生防疫、动力照明用电安全及其他涉及安全保卫工作，所发生的费用由承包人承担。③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。④完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交接手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交接手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。⑤施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。⑥双方约定承包人应做的其他工作：A、合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的罚款等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。B、施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位和总包单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；⑦承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。⑧承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应无条件配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤必须达到80%以上；到岗率每月按实际到现场的天数÷施工期内每月日历天×100%计算。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按住建局以及人社局的文件规定执行。如因此给发包人造成损失的，需进行赔偿。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场按未到岗处理，项目经理到岗率不到80%的，发包人没收项目经理及领导班子到岗率保证金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：原则上不更换，确需更换的继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于投标时的资质，且更换前应书面通知发包人并经发包人同意。经发包人（代建方）同意后必须在七日内更换完成。（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人未经发包人同意更换项目经理的将被视为承包人违约，发包人没收项目经理及领导班子到岗率保证金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目经理导致项目未能按合同工期完工，发包人除没收承包人全部工期履约保证金外，工期每拖延一天再处以合同总价万分之二的违约金，从工程价款中扣除，直至扣除合同总价的3%为止。承包人无正当理由拒绝更换项目经理导致工程达不到验收标准，承包人应承担违约责任，发包人除没收其全部质量履约保证金外，再处以合同总价2.5%的罚款；承包人还必须无条件返工至合格，因此而追加的费用由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：原则上不更换，确需更换的按市建委的文件规定执行；特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员导致项目未能按合同工期完工，发包人除没收承包人全部工期履约保证金外，工期每拖延一天再处以合同总价万分之二的违约金，从工程价款中扣除，直至扣除合同总价的3%为止。承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员导致工程达不到验收标准，承包人应承担违约责任，发包人除没收其全部质量履约保证金外，再处以合同总价2.5%的罚款；承包人还必须无条件返工至合格，因此而追加的费用由承包方承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人没收项目经理及领导班子到岗率保证金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场按未到岗处理，承包人主要施工管理人员到岗率不到80%的，发包人没收项目经理及项目班子到岗率保证金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：按《杭州市建筑市场管理若干规定》执行。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：本工程不得分包，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，承包人还应按合同价的1%向发包人支付违约金。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合同条款》3.6条。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）担保方式是采用保函形式或银行支票转账。（2）履约担保：合同价的2%作为履约担保（其中：工期履约保证金占25%，质量履约保证金占35%，安全文明施工履约保证金占20%，项目管理班子到位率履约保证金占15%，机械设备到位率履约保证金占5%。（3）承包人应在合同签订后5天内，按招标文件要求向发包人提交合同总价2%的履约保函。若承包人无法提交，则每延迟一天扣除合同总价的千分之一作为违约金。履约保函有效期满后失效。执行本条的所有费用由承包人承担。履约保函的有效期为合同签订日至竣工验收合格后90天。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：本工程实施范围内的所有内容。关于监理人的监理权限：根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按监理合同授权；（2）按监理合同授权；（3）按监理合同授权。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须达到合格。关于工程奖项的约定：不奖励。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按《通用合同条款》6.1.4条执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划和疫情防控管理计划，并制定应对突发治安事件和疫情的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：（1）遵守地**府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。（3）其他：本工程安全文明施工目标：无安全事故。承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及浙江省、杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，严格按照“杭州市建设工程安全生产、文明施工”的要求组织施工，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。上级主管部门在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，被通报批评的，情节非常严重且影响恶劣的，则给予承包人该项费用的百分十至百分之三十的罚款。承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。④承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若因承包人原因发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。⑤发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任。（非承包人原因除外）。如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担且发包人还有权扣罚承包人全部履约保证金并追究由此给发包人造成的损失。（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人支付。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（2）种方式约定：（1）发包人应在开工后28天内安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第①种方式约定：①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。②其他：。（2）其他：与工程款同步支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》7.1.1条执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供详细施工组织（施工方案）和进度计划。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；②其他：必须是发包人的原因造成的工期延误,才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，也不考虑延长工程总工期。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除没收承包人全部工期履约保证金外，工期每拖延一天再处以合同总价万分之二的违约金，从工程价款中扣除，直至扣除合同总价的3%为止。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最多不超过合同总价的百分之三，发包方按施工进度计划检查，确定承包方不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包方有权将该工程指定其他单位施工，其发生费用由承包方承担。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）施工场地周围地下管线；（2）地下障碍物和污染物；（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（4）其他：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日最高气温达到40度及以上的天气；（2）启动台风橙色及以上预警的天气；（3）启动防汛预案一级响应的天气；（4）启动防冻预案一级响应的天气。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在报价中考虑并承担相应费用。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人采购材料设备的约定：1、根据施工图、招标文件及招标答疑纪要提供相应的合格样品，严格按照招投标书中明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，采购的材料的质量、品牌等不符合招标文件、招标补充说明、工程量清单规定的要求，必须无条件更换并承担相关费用，采购的材料样品必须经监理和发包人验收后方能用于本工程，且必须符合施工图纸设计要求及国家有关标准。（2）承包人等自行报价的材料设备，承包人必须确保符合国家技术标准和技术规范，均有质检部门的质量保证书，并满足相关主管部门的检查和竣工验收要求；对结构施工有影响的自行报价设备，需在施工开始一个月前报送品牌、产地及相关重要技术参数给发包人，承包人必须确保符合国家技术标准和技术规范，均有质检部门的质量保证书，并满足相关主管部门的检查和竣工验收要求，否则，发包人将有权要求更换或拆除返工，直到合格为止，未经发包人认可，擅自使用自行报价设备引起的损失由承包人承担，并每发生一次扣除相应的质量保证金的10%。（3）在材料用于工程之前，承包人必须按发包人的选择和要求，提交有关的材料样品，以供检验，在采购前3天向发包人提供材料采购计划、材料资料和生产厂商资料，根据发包人和监理意见进行封样，经发包人、监理书面签证予以认可后，方可采购。（4）在材料用于工程前，承包人必须向发包人、监理工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，部分重要材料还必须提供市级或以上质检部门的有关检验报告原件或复印件，以证明该材料质量是合格的。（5）承包人随时按监理和发包人的要求，在制造和加工的地点、或合同规定的其他地方进行检查。（6）承包人必须将其与合格的材料供应单位签订的材料供应协议副本提交发包人备案。（7）材料的调整按招标文件和询标纪要的要求进行确认，经综合单价分析为依据进行调整，最终以发包人书面签证价格为准。（8）承包人按照发包人或规范要求采购供工程需要的材料设备、成品、半成品，并提供产品合格证明和质量保证书。在材料设备到货前24小时通知发包人及监理验收。（9）承包人采购的材料设备与设计或标准、及合同约定的品牌要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（10）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按有关规定的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。（11）发包人、监理发现承包人采购并使用不符合设计或标准、及合同约定的品牌要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（12）承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。（13）验收时参照实物封样，以发包人对已封样材料的技术要求及国家有关规范作为验收标准。（14）如承包人不遵守约定而定货，发包人、监理有权拒绝验收。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担相应费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行；试验、检测单位选择约定：发包人选择单位；试验、检测费用约定：工程有关的承包人自行试验、检测的费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。试验、检测单位由发包人委托，费用由承包人支付。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增工程项目，其相应单价的确定方法为：合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有单价计。合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定。合同中没有类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算的）2018版浙江省现行各种预算、费用定额重新组价，其中，有投标价的材料按投标价，无投标价的材料价根据投标基期“杭州市建设工程造价信息”（正刊）及“浙江省造价信息”（正刊）公布的价格确定（以杭州市建设工程造价信息优先），人工按投标价，费率按投标口径进行计价；对不能套用（包括不能套用换算的），则由发包人与承包人双方共同协商合理的市场价，最终以结算审计为准。工程发生部分变更的或工程量清单描述和施工图纸（包括清单编制时设计院的答疑，若设计院的答疑和施工图有矛盾时以答疑为准）有矛盾时，以原投标综合单价为基础，仅就变更部分进行调整；不能按照定额重新组价的，双方协商合理的市场价，最终以结算审计为准。（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：由承包人根据2018定额，并结合施工期人工及材料价格信息（无价材料暂按发包人询价后的市场价）提出适当综合单价，经发包人同意后执行，最后以审计为准。（5）其他：a、由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分更改的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。b、如清单项目中项目特征或工程内容不发生变更，仅发包人提供的工程数量有误或设计变更引起工程数量增减且未超过10.4.1第（4）条所列范围的，应执行原有综合单价；c、因设计变更引起的材料品种、规格、型号发生变化、或工程联系单发生材料品种、规格、型号发生变化，其投标单价不变，计补主材价外差及规费、税金。d、本工程措施费包干。d、如投标书中出现相同项目不同报价，工程量按实结算时增加部分工程量按投标书中相同子目最低的综合单价为准。（6）若工程量清单中的某项工作因故取消或需要转由其他承包人施工时，结算时直接扣减该项费用，发包人不提供补偿。（7）施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按投标报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关工程变更依据和建设行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1（3）约定执行。如有甩项工程，招标人将对承包人未实际投入的施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内审查完毕并报发包人。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款约定。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：按杭州市或上城区相关政策执行。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：1、按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2018】579号）执行；2其他：/。其中：1、风险范围及幅度的约定：（1）人工费的风险幅度（±5%）（2）材料价格的风险幅度（±5%）2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：（1）按时间进度分段结算：/。（2）按工程形象部位(目标)分段结算：/。（3）竣工后一次性结算：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。（2）其他：a、国家规定允许调整外的工日、材料（设备）、机械台班价格的上涨；b、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；c、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；d、按图集或规范施工的，单价必须满足规范和图集要求，单价不得调整；e、工程量项目特征描述中未描述或描述不全，但又是完成该清单项目中必须有的工作内容，均应包括在报价内；f、因施工场地窄小、场内施工不便等需要增加的各种费用；g、在工程施工中有经验的承包人应能预计的其它费用；。风险费用的计算方法：由承包人在投标报价中自行考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。（2）其他：工程结算需经审计部门审计予以确认，审计部门出具的工程价款结算审计结果函，作为工程价款结算的最终依据。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.212.2.1预付款的支付支付比例或金额：合同价款（扣除暂列金额）的20%【30万元内的项目无预付款】。支付期限：双方合同签定且承包人已提交履约保证金和担保后一周内支付。扣回的方式：按已完成工程量达到总工程量的60%后分三次扣回：（1）已完成工程量达到总工程量的40%后支付进度款金额为合同价的40%（扣除暂列金额），同时扣回预付款的30%；（2）按完成工程量达到总工程量的60%后支付进度款金额为合同价的20%，扣回预付款的30%；（3）通过竣工验收后，扣回预付款的40%。12.2.2担保承包人提交担保的期限：发包人支付7天前。担保的形式为：与同等金额的银行保函或商业保函。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）已完成工程量达到总工程量的40%后支付进度款金额为合同价的40%（扣除暂列金额），同时扣回预付款的30%；（2）已完成工程量达到总工程量的60%后支付进度款金额为合同价的20%（扣除暂列金额），同时扣回预付款的30%，其中建设工程安全防护和文明施工措施费用为元；（3）承包人结清民工工资（附民工本人签字的工资签收单）并通过竣工验收后，扣回预付款的40%，工程决算审定前，工程建设付款总额不超过合同价的80%（暂列价除外）；（4）竣工验收完成并经审计得出最终结算价时，付至最终结算价的98.5%；（5）留最终结算价的1.5%作为质量保证金，并于工程缺陷责任期满后无息退还。（6）因签发“联系单”或工程、设计变更等情况增加的工程款项以及人工材料补差款项施工期间不予支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按《通用合同条款》12.4.2条执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：施工单位按照合同约定的时间向监理单位提出付款申请单，监理单位核实工程数量并发出工程款支付证书，并联合向建设单位提出付款申请，建设单位依据监理单位的意见支付工程款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。注：以上支付款项在规定时间内均不计利息，如实际施工时工程量减少且总价小于合同价，则上述付款的计算基数必须以实际工程总价为准，而非合同价。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按《通用合同条款》13.2.2条执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后30天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：所有试车费用承包人已在投标报价中包干。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。竣工付款申请单应包括的内容：竣工决算审计完成后，凭审计报告支付至审定价的98.5%，留1.5%质量保证金，在合同规定的质保期（保修期）满后，经发包人核实无质量问题后，办理质保金的退还手续。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》14.2条执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月，以竣工验收合格之日起计算。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）/%的工程款；（3）其他方式:工程决算审定价的1.5%作为质量保证金。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任按通用条款执行。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：1）发包人或监理工程师检查发现的质量问题、安全隐患（问题），在书面整改通知或口头整改通知的时间内承包人未整改的，每延迟整改一天承包人按500元/项向发包人支付违约金；承包人未执行监理报验程序而进行下道工序的，应按2000元/次向发包人支付违约金；承包人在施工过程中有偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料的，按2000元/次向发包人支付违约金；经政府主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题、安全隐患（问题），承包人按5000元/项向发包人支付违约金，上述违约金均由发包人在当期工程款中直接扣除。2）工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，扣除全额质量保证金并处以总合同价3%的违约金，同时需由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的5%向发包人支付违约金，该违约金从保证金及工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程维修责任。3）承包人为该项目安全生产第一责任人，因承包人原因发生安全事故，承包人应承担相应责任。若因承包人原因发生安全生产重大责任事故，除承包人赔偿发包人的一切损失外，发包人还有权扣罚承包人全部履约保证金并追究由此给发包人造成的损失。4）如在施工过程中经政府主管部门检查（包括发包人组织的检查）质量或文明、安全施工不合格，每发现一次不合格，承包人向发包人支付违约金3000元，如整改后仍达不到要求，承包人向发包人支付违约金5000元。另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或市政公用管理部门检查后通报，每次扣除承包人承诺的履约保证金5000元整。承包人应无条件进行整改直至合格。5）各施工队伍间若出现打架现象，发包人有权对承包人处以2000—5000元以内的罚款。6）因承包人的任何违约或违法行为导致双方产生纠纷的，发包人、监理单位为处理纠纷而支出的合理开支（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、交通费等）以及遭受的任何直接和间接损失，均由承包人承担。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如未能按合同工期完工，发包人除没收承包人全部工期履约保证金外，工期每拖延一天按伍仟元处罚执行。其他违约责任的承担方式和计算方法按照16.2.1约定执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按《通用合同条款》16.2.3条、《专用合同条款》16.2.1款，以及本合同第21条有关约定执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担相应费用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为其施工现场的全部人员办理民工工伤保险及意外伤害保险并支付保险费，所谓全部人员包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险由承包人投保,因承包人原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由承包人负责,发包人不承担此等责任。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第/种方式解决争议的除外：（1）提交/仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向/人民法院起诉。21．其他补充事项的约定（1）招标人保留在正式签订时修改合同条款的权利。（2）承包人未按甲方规定的材料要求或经甲方认可的投标书材料（品牌、质量规格等）进行施工的，承担返工责任，相关工程费用损失不予签证，影响进度和交付的承担相应违约责任。（3）承包人采购的主要材料设备必须符合设计及施工规范的要求，并应与招标文件（含补充文件）、工程量清单和投标书《主要材料设备清单》相一致，当投标书与招标文件（含附件）、工程量清单的要求不一致时，应以招标人发布的招标文件为准。（4）投标书与招标文件（含工程量清单）及补充文件相抵触的内容，均按招标人在招标时发布的相应文件为准。（5）工程竣工验收通过后三天内，承包人需完成现场清理，否则视作拖延工期。清理费用由施工单位自行承担。（6）设计变更必须经甲方认可后实施。（7）对项目班子的考核以“主要施工管理人员表”执行。擅自更换项目经理或项目经理到岗率不到80%的，发包人没收项目经理及项目班子到位率保证金。（8）项目经理及项目班子到位率按实际到现场的天数÷实际工期日历天×100%计算。（9）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将作违约处理直至解除合同,并按本合同16.2约定追究违约责任。（10）承包人必须按期如实支付工人的工资，发包人有权监督承包人对工人工资的发放，必要时可直接向工人支付工资，承包人同意垫付的工资款从工程款中扣回。（11）承包人应按照国家法律、法规和《杭州市建设工程文明施工管理规定》的要求，加强环境保护与文明施工管理；明确各岗位职责、落实各项文明施工措施。如有违反，由承包人负全责，并由承包人承担由此给发包方造成的损失。（12）承包范围内，承包人投标所报的措施费用是其施工方案的反映，组织措施费不予调整，技术措施费包干，不论实际施工是否调整，费用均不增加。（13）承包人应对其承包范围内现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。并对发包人其他单独发包的专业项目现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担总包管理责任。（14）承包人未按合同约定履行其应当履行的义务，应当根据本合同及附件相关约定向发包人支付违约赔偿金（包括但不限于违约金、赔偿金、罚款、保证金等，下同）；承包人违约赔偿先从承包人提交的履约保证金中扣除，如履约保证金额不足以支付的，发包人有权从工程款中直接扣减相应款项。（15）承包人应服从发包人安全管理要求与发包人签署《安全生产管理责任专项条款》并遵照实施。（16）不可抗力因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况另行协商，但属于应该预见、预防、承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，发包方不负责补偿。（17）发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权利，更换后的工程差价按本合同10.4.1执行。（18）承包人采购的材料设备应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，招标文件未注明品牌三选一的材料设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌；所有材料设备必须附合格证，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人或发包人委托的监理单位核验所有材料与设计及投标承诺的品牌式样（需经发包人确认）、质量、规格相符后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留要求更换的权利。承包人若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人或监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。（19）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力（20）以审计结果作为竣工结算依据。（21）招标文件所属前附表、投标须知、工程量清单编制说明、招标补充文件视作合同文件专用条款的一部分，具有同等法律效力。询标纪要内容作为附件，是合同文件专用条款的组成部分。（22）承包人应负责做好竣工验收前的成品保护工作，在工程竣工验收交付前成品保护费用均由承包人承担。现场安装后成品、半成品保护费计入措施费中。（23）除招标文件要求外，本工程选用的材料必须达到国家质量标准及环保要求，若投标人未达到该要求，招标人有权要求投标人进行改正，而不予费用补偿。（24）所有材料设备必须符合设计及招标人要求，投标人应在投标文件中列出所有投标人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备）。各设备按规范或本招标文件要求需设置支架、型钢基础、配置电源或防雷接地（除工程量清单有单列外），该项费用应包含在该设备的投标报价中。所有的系统检测、调试、培训费用均包含在投标价中。（25）由于施工地区当地的特殊原因，可能不定期会出现较长时间的停电现象，尤其在夏季用电高峰时段可能会出现一周停电多天的情况。出现此问题时，由承包人根据工期自行安排柴油发电机或自行与总包协商解决，此相关费用承包人在合同价里综合考虑，发包人不予以任何相关费用贴补及工期顺延。若连续停电时间超过8小时以上的，则工期予以顺延，费用不另行签证。承包人就情况说明和延误的工期以书面形式向发包人代表提出报告。发包人代表在收到报告后14天内审查所有情况并就事件性质决定总的延长时间。发包人逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。承包人在情况发生后14天内不提出报告，视为放弃延误工期申请权利。（26）为满足本工程施工需要，承包人必须如期进行前期施工配合工作，安排工程技术、管理人员、专业技师、技术工人驻现场，及时调进机械设备和构筑相应设施。合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械设备、安全文明施工管理不符合投标书的承诺，工程质量和进度明显达不到预定计划时，工程师有权发出警告并要求其调整、充实力量，直至更换队伍，且发包人有权降低当月工程进度款支付比例或延迟支付工程进度款。经二次警告仍无效时，发包人有权解除合同，承包人必须在发包人规定时间内撤场并移交相关资料，由此引起的直接、间接经济损失由承包人承担。（27）承包人如无正当理由不按合同要求执行工程师的指令，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失由承包人负责。（28）根据工程进展情况，可能在承包人未退场前招标人就安排相关工程施工单位进场施工，投标人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便相关工程等顺利穿插施工。承包人应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，相关措施费用在投标报价中包干。承包人要对配套专业施工单位进行配合协调工作，因组织协调不力而造成的损失由承包人承担。（29）施工周期较长，跨年度施工工程，承包人应充分考虑春节放假对工程总工期目标的影响，提前做好民工节前轮休安排，采取针对性实质措施，如由此带来的工期延误，总工期不予顺延。（30）投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试（包括但不限于智能化材料检测、智能化检测、各种原材料检测以及施工规范要求的其他检测等）等所需费用和时间应充分考虑，纳入投标报价中，今后不在做调整。（31）发包人有权根据项目需要取消或调整招标范围内的任何系统或设备，承包人无条件接受，调整部分按实结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。（32）承包人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起第三方索赔或其他要求，否则由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。（33）工程在交付及保修期间，如需维修，而责任暂时无法界定时，承包方应无条件进行维修、更换后再行界定责任。（34）承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。（35）承包人应做好验收完成后对接收单位的移交配合工作。（36）当工程设计需要变更时，应经设计部门、监理部门及发包人认可出具工程设计变更联系单。施工单位无权与设计部门联系工程变更事宜。否则，该变更发生的费用增加将不予认可。（37）承包人对发包人工程结算审核结果无异议的，应在7天内在竣工结算文件上签字确认。（38）承包人在收到发包人提出的工程结算审核意见的函件3个月（含）以上不确认也未提出书面异议的，发包人有权视为提出的审核意见已被承包人认可。（39）发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，检测费用由责任方承担，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。（40）本工程为政府性投资项目，承包人不得在结算过程中弄虚作假、高估冒算，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门最终审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。监理人、发包人、审计单位应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。审计单位对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及审计单位的要求履行配合义务，因承包人不配合审计，导致审计单位无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。（41）投标人（承包人）必须严格响应招标文件（包括合同专用条款）的要求编制投标文件考虑相关费用，不得改变招标文件实质性内容及要求。如投标人（承包人）的投标文件未响应招标文件要求或存在错误而有可能引起的潜在获利，发包人有权予以拒绝，并在工程结算中予以扣除。（42）当施工单位所用工程材料、工程工期、工程质量、人员配置等，满足不了施工图纸、规范、招标文件等相关要求时，甲方有权不支付当月工程款或延期支付，直至不符合因素整改完成并合格后，再进行支付工程款。（43）施工单位在工程竣工后，应如实向建设单位报送该工程的结算，并对该结算的真实性负责，为了防止高估冒算，根据省物价局浙价服[2009]84号文的有关规定，经协商，对该工程审计核减造价的处理作如下约定：当审计核增额及核减额合计超过施工单位送审结算造价的5%时，施工方需对超出部分按5%支付效益审计费，该费用由施工单位承担，由建设单位从应支付的工程款中扣除[计算公式为：（核增额+核减额-送审结算价*5%）*5%]。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）附件11：暂估价一览表附件12：建设工程安全文明施工责任书附件13：廉政责任书附件14：承诺书附件15：民工专户协议附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2；发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注123456附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程承包范围内所有内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修期为2年，质量保修期内发生的因施工原因造成的质量缺陷由承包人负责修理直至消除质量隐患。若在质保期内，承包人明确答复无法修理，发包人将委托第三方进行修理，由此发生的维修费用在承包人的质量保证金内扣除；工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员其他人员其他人员其他人员附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员专职安全生产管理人员其他人员其他人员其他人员(钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目)交易公告项目名称钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目发包范围包括施工图范围内的所有内容。具体详见施工图、竞标文件投标须知以及工程量清单。包括施工图范围内的所有内容。具体详见施工图、竞标文件投标须知以及工程量清单。包括施工图范围内的所有内容。具体详见施工图、竞标文件投标须知以及工程量清单。建设规模本工程为钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目，包含邻里坊、饿了么办公室、老年食堂、物业室内改造工程，施工建筑面积为1118.26㎡。本工程为钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目，包含邻里坊、饿了么办公室、老年食堂、物业室内改造工程，施工建筑面积为1118.26㎡。本工程为钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目，包含邻里坊、饿了么办公室、老年食堂、物业室内改造工程，施工建筑面积为1118.26㎡。建设地点杭州市上城区钱江苑社区杭州市上城区钱江苑社区杭州市上城区钱江苑社区承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。资金来源及比例其他专项拨款资金：100%其他专项拨款资金：100%其他专项拨款资金：100%交易方式-评审办法公开竞标-合理低价法最高报价限价(万元)169.9870工期要求或服务期限(日历天)90交易保证金无资质要求1.企业：(1)具备具备施工总承包建筑工程施工总承包三级资质；(2)自/年/月/日以来承接过/业绩。(3)发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的建筑工程专业二级及以上资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：/。发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。1.企业：(1)具备具备施工总承包建筑工程施工总承包三级资质；(2)自/年/月/日以来承接过/业绩。(3)发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的建筑工程专业二级及以上资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：/。发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。1.企业：(1)具备具备施工总承包建筑工程施工总承包三级资质；(2)自/年/月/日以来承接过/业绩。(3)发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。2.拟派项目负责人：具有注册在潜在承包人单位的建筑工程专业二级及以上资格。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次交易。项目经理需配合办理发包备案手续，具体要求：/。发包人需要增加的、符合法律法规的其他要求。资质要求说明：多选，如有以上要求请标注“√”，若无标注“□”说明：多选，如有以上要求请标注“√”，若无标注“□”说明：多选，如有以上要求请标注“√”，若无标注“□”是否允许联合体承包√不允许。□允许，联合体承包的应提供联合体协议书。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”√不允许。□允许，联合体承包的应提供联合体协议书。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”√不允许。□允许，联合体承包的应提供联合体协议书。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”是否专门面向中小企业是。工程全部由符合政策要求的中小企业承建，潜在承包人应提供中小企业声明函。否。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”是。工程全部由符合政策要求的中小企业承建，潜在承包人应提供中小企业声明函。否。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”是。工程全部由符合政策要求的中小企业承建，潜在承包人应提供中小企业声明函。否。说明：单选，选中项标注“√”，非选中项标注“□”-1-获取交易文件时间及方式(1)时间：自交易公告发布起至响应文件递交截止时间。(2)方式：本项目交易文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上免费下载的方式发放，登录电子交易平台自行下载，下载后使用投标工具打开。交易时间(响应文件递交截止时间)2024年11月7日9时30分交易地点交易直播平台：招必得网站本项目为线上交易,潜在承包人代表无需到场。公告期限自本公告发布之日起5个工作日（不少于5个工作日）。电子交易的说明(1)电子交易：本项目以数据电文形式，依托电子监管系统“尚小易”和电子交易平台“招必得”进行交易活动，不接受纸质响应文件；(2)交易前准备①注册账号：招必得平台注册填报企业信息并完成企业认证。②申领CA数字证书。说明：若已有杭州市公共资源交易中心天谷CA锁，不用重复办理。天谷CA办理客服电话：400-0878-198QQ：2330352291③下载制作工具：登录网站“招必得首页”→“工具下载”下载安装最新版“招必得-投标工具”(适用最低价法、合理低价法双随机信用法)□下载安装最新版“上城投标工具"(适用综合评分法)取得CA数字证书后在系统里绑定方可制作响应文件、参加交易活动；若对项目电子交易系统操作有疑问，联系平台客服：投标客服QQ：2852320392电话：0571-87654107注册客服QQ:800185086电话：400-0666-571项目监督机构（必填）名称：杭州市上城区四季青街道公共服务中心地址：杭州市上城区四季青街道钱潮路388号联系人：胡工联系电话：87761070联系方式（必填）发包人信息名称：浙江省杭州市上城区四季青街道钱江苑社区居民委员会地址：杭州市上城区钱环路100号联系人：余文杰联系电话：15157189175代理机构信息名称：五洲工程顾问集团有限公司地址：杭州市滨江区乳泉路825号荟鼎智创中心9号楼5楼联系人：吴英英联系电话：13600526065-2-钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目招标工程量清单招标人：（单位盖章）法定代表人：（签字或盖章）中介机构：（盖单位公章及资质专业章）法定代表人：（签字或盖章）编制人：（造价专业人员签字及盖执业专用章）复核人：（造价专业人员签字及盖执业专用章）编制时间：2024年10月14日一、工程概况：本工程为钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目，位于杭州市，邻里坊、饿了么办公室、老年食堂、物业室内改造工程，施工建筑面积为1118.26㎡，具体详见施工图。二、编制范围：根据业主设计的“钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心”安装、装饰的施工图范围。三、编制依据：1、根据业主设计的“钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心 ”安装、装饰、的施工图范围；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）；6、《市政工程工程量计算规范》（GB5085-2013）7、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；8、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；9、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）；10、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）；11、钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心招标文件。四、工程质量、工期、材料、施工等要求1、工程质量：根据招标文件要求。2、工期：根据招标文件要求。3、施工要求详见施工图及技术规范。五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。以实施标准划分，可分为安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（以下简称“标化工地增加费”）。（1）安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，相应费用以“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费+机械费”之和为计算基数，本工程安全文明施工基本费按市区工程计取：装饰安装工程按其取费基数额度（合同标段分部分项工程费与施工技术措施项目费所含“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减方式计算费用。安装工程费率不得低于下限值7.35%，装饰工程费率不得低于下限值5.91%，取费基数为人工费+机械费。六、企业管理费用的取费计算基数和最低费率标准按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》，企业管理费包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他。根据《杭建市发〔2018〕578号》文，投标报价时，企业管理费中还应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，扬尘在线监测设施安装、运行费用以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。企业管理费的取费基数为人工费+机械费，本工程安装工程企业管理费费率不低于3.26%，装饰工程企业管理费费率不低于2.27%。七、规费、税金的取费要求（1）、规费由(1)社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、(2)住房公积金组成。1、根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，规费以“分部分项工程费和技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，根据浙建建〔2018〕61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：安装工程：安装费率不得低于30.63%*0.3=9.19%。装饰工程：装饰工程费率不得低于27.92%*0.3=8.38%。2、税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件规定计取，取费基数为税前工程造价。根据文件要求，本工程按一般计税法考虑，费率为9%。3、根据2021年12月27日下发的杭建招标造价中心2021【84】号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》，建议增加安全生产责任保险费差额费用，范围造价在500万及以下取费按中值计取0.33%，归口考虑至企业管理费中。八、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容：无。九、其他需要说明的问题（一）整体1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。2、所有措施费，费用由各投标单位根据施工组织设计方案自行考虑报价，应考虑现场的各种风险因素，中标后不得以任何理由要求调整费用。3、根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价。4、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。5、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。6、主要品牌的要求：（1）主要材料( 设备 )品牌详见技术规范书附件。如本表中未提供品牌的其他材料和招标人提供的品牌表中的品牌已停止生产的材料需变更时，更换的品牌必须是省级（含省级）以上名牌产品。7、本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。十、其他说明十一、品牌1、水泥：钱潮、南方、海螺或相当于；2、钢材：沙钢、宝钢、首钢鞍钢、萍钢、马钢、中天、莱钢或相当于；3、大理石：环球、东成、万峰或相当于；4、铝合金型材：凤铝、坚美、兴发或相当于；5、玻璃：南玻、信义、台玻或相当于；6、涂料：立邦、多乐士、三棵树或相当于；7、防水涂料、防水卷材：东方雨虹、卓宝、科顺或相当于；8、PPR、UPVC管：联塑、中财、伟星或相当于；9、阀门：正丰、开维喜、埃美柯或相当于；10、灯具：雷士、飞利浦、三雄极光或相当于；11、开关、插座：正泰、鸿雁、公牛或相当于；12、电线、电缆：宝胜、远东、上上或相当于；13、配电箱及元气配件：德力西、施耐德、正泰或相当于；14、地砖：格莱斯陶瓷、中盛陶瓷、晋成瓷砖或相当于；15、墙砖：格莱斯陶瓷、中盛陶瓷、海鸥冠军或相当于；16、石膏板：TREEZO（千年舟）、龙牌、泰山或相当于；17、轻钢龙骨：TREEZO（千年舟）、龙牌、泰山或相当于；18、卫生洁具：箭牌、九牧、惠达或相当于；19、网线：SHIP（一舟）、TP-Link（普联）、HIKVISION（海康威视）或相当于；注、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料送招标人，经招标人书面认可 后（或封样后）方可采购。投标人在施工前必须提供样品、样本，并经发包人确认后方可施 工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人 已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工 期不予顺延。如果施工方因各种原因采购不到投标时所确定的品牌，允许在材料表中的其他 同档次品牌中选购，但须得甲方认可，且甲方不承担任何增加费用。
工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目建设项目
第 1 页 共 1 页
第 1 页 共 1 页
序号
内容
金额(元)
其 中
其 中
序号
内容
金额(元)
安全文明
施工费(元)
规费(元)
一
单位工程汇总
1
邻里坊
2
饿了么办公室
3
老年食堂
4
安装工程
一
单位工程费合计
二
未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1
整体措施项目清单
1.1
组织措施项目清单
1.2
技术措施项目清单
2
整体其他项目清单
3
规费
4
税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
总 计【一 + 二】
表-02
表-02
表1-5 主要工日价格表
表1-5 主要工日价格表
表1-5 主要工日价格表
表1-5 主要工日价格表
表1-5 主要工日价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 1 页 共 1 页
序号
工种
单位
数量
单价（元）
1
二类人工
工日
2
三类人工
工日
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 1 页 共 8 页
第 1 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
1
0109120003
热轧光圆钢筋
综合
kg
2
0113120071
扁钢
Q235B 综合
kg
3
0121120049
角钢
Q235B综合
kg
4
0129120005
黑钛镜面不锈钢贴面
m2
5
0129120055
黑色不锈钢门套
m2
6
0303120015
玻璃门合页
副
7
0303120077
单开执手锁
把
8
0303120091
地弹簧
套
9
0303120265
双开执手锁
把
10
0401120015
复合硅酸盐水泥
P·C 32.5R综合
kg
11
0401120021
普通硅酸盐水泥
P·O 42.5综合
kg
12
0401120045
白色硅酸盐水泥
425#、二级白度
kg
13
0403120009
黄砂
净砂
t
14
0415120183
蒸压砂加气混凝土砌块
B06 A3.5
m3
15
0433120003
干混地面砂浆
DS M15.0
kg
16
0433120005
干混地面砂浆
DS M20.0
kg
17
0433120025
干混抹灰砂浆
DP M15.0
kg
18
0433120027
干混抹灰砂浆
DP M20.0
kg
19
0433120051
干混砌筑砂浆
DM M7.5
kg
20
0501120015
杉板枋材
m3
21
0505120057
长城板选样
m2
22
0505120057
白色长城板
m2
23
0505120113
9mm厚玻镁板
m2
24
0509120011
60mm水泥板
m2
25
0509120011
12mm厚玻镁板
m2
26
0509120015
18mm厚阻燃板
m2
27
0509120015
16mm玻镁板
m2
28
0605120017
定制90款铝合金玻璃隔断
6mm钢化玻璃+金属百叶帘+6mm钢化玻璃
m2
29
0655120023
定制钢化玻璃白板
m2
30
0701120035
600*300墙面砖
m2
31
0705120005
300*300防滑瓷砖选样
m2
32
0705120005
300*300mm米色地砖
m2
33
0705120005
300*300mm米色防滑地砖
m2
34
0705120011
600*600瓷砖选样
m2
35
0705120013
800*800瓷砖选样
m2
36
0705120013
800*800mm浅灰色抛光砖
m2
37
0723120017
强化复合木地板
m2
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 2 页 共 8 页
第 2 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
38
0800120017
20mm厚古堡灰大理石窗台板
m2
39
0800120021
20mm厚深灰色大理石门槛石
m2
40
0901120043
12mm厚硅酸钙板
m2
41
0901120043
9.5mm厚纸面石膏板
m2
42
0901120047
12mm厚纸面石膏板
m2
43
0905120041
300*300铝扣板
m2
44
0905120041
600*600铝板
m2
45
0931120007
墙纸
m2
46
0937120011
40*60白色铝方通 间距60
m2
47
1001120201
轻型龙骨
U60
m2
48
1101120001
成品木饰面移门900*2100（含门套及门套线）
扇
49
1101120045
成品木饰面900*2100（含门套及门套线）
m2
50
1101120045
成品木饰面800*2100（含门套及门套线）
m2
51
1101120045
铝合金边框木饰面800*2100（含门套及门套线）
m2
52
1101120045
铝合金边框木饰面900*2100（含门楣、门套及门套线）
m2
53
1101120045
铝合金边框木饰面1500*2100（含门楣、门套及门套线）
m2
54
1101120045
成品木饰面800*2400（含门套及门套线）
m2
55
1101120045
成品木饰面1000*2400（含门套及门套线
m2
56
1101120045
成品木饰面900*2400（含门套及门套线）
m2
57
1101120045
隐形门750*2400（含门套及门套线）
m2
58
1101120045
成品木饰面950*2400（含门套及门套线）
m2
59
1101330007
全玻有框门扇
m2
60
1109120293
铝合金断桥隔热推拉窗
1.4厚 5+9A+5中空玻璃
m2
61
1203120025
50mm高黑钛哑光不锈钢踢脚线
m
62
1203330025
黑色收口线条
m
63
1301120081
酚醛防锈漆
kg
64
1301120097
酚醛调和漆
各色
kg
65
1301120227
乳胶漆
kg
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 3 页 共 8 页
第 3 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
66
1301120227
深灰色乳胶漆
kg
67
1301120227
白色乳胶漆
kg
68
1301120227
无机涂料
kg
69
1303120027
成品腻子粉
kg
70
1305120033
醇酸防锈漆
C53-1
kg
71
1305120069
酚醛防锈漆(各种颜色)
kg
72
1335120059
聚合物水泥基复合防水涂料
JS Ⅰ型
kg
73
1335120059
聚合物水泥(JS)防水涂料
kg
74
1403120035
汽油
综合
kg
75
1405120011
溶剂汽油
200#
kg
76
1441120105
胶粘剂
XY502
kg
77
1441120107
胶粘剂
XY518
kg
78
3400120001
其他材料费
元
79
3400120003
校验材料费
元
80
3411120001
电
kW·h
81
3411120001
50mm厚离心玻璃丝棉(24kg/m³)
kW·h
82
3411120015
水
m3
83
7901120027
周转性材料费
元
84
BTJ110779
卫生间隔断，具体由设计单位明确
m2
85
补充材料001
地埋式隔油池1500*800*800
个
86
补充材料003
伸缩梯
项
87
补充材料003
管道包方
项
88
补充材料003
钢结构平台
m2
89
补充材料003
移动吊趟门，具体做法由设计单位明确
m2
90
补充材料003
银镜，具体由设计单位明确
个
91
补充材料003
洗漱台600*2690，具体由设计单位明确
个
92
补充材料003
残疾人扶手
项
93
补充材料003
相关柜子1
项
94
补充材料003
洗漱台700*480，具体由设计单位明确
个
95
补充材料003
洗漱台1970*600，具体由设计单位明确
个
96
补充材料003
服务台
m
97
补充材料003
灯膜
m2
98
补充材料003
相关柜子
项
99
补充材料003
移动吊趟门
m2
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 4 页 共 8 页
第 4 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
100
0431120173
非泵送商品混凝土
C15
m3
101
0431120177
非泵送商品混凝土
C20
m3
102
0113120071-1
扁钢
Q235B 综合
kg
103
0129330067
中厚钢板
综合
kg
104
0307330031
地漏DN50
个
105
0307330033
扫除口DN50
个
106
1701120087
SC50
m
107
1701120179
碳素结构钢焊接钢管
DN150
kg
108
1701120179
碳素结构钢焊接钢管
DN100
kg
109
1701120179
碳素结构钢焊接钢管
DN200
kg
110
1725330055
PP-R塑料管DN32
m
111
1725330055
PP-R塑料管DN25
m
112
1725330055
PP-R塑料管DN20
m
113
1725330055
PP-R塑料管DN15
m
114
1725330055
PP-R塑料管DN65
m
115
1725330055
PP-R塑料管DN40
m
116
1725330123
UPVC排水管De50
m
117
1725330123
UPVC排水管De75
m
118
1725330123
UPVC排水管De110
m
119
1725330123
UPVC排水管De160
m
120
1900330009
截止阀DN32
个
121
1900330009
截止阀DN25
个
122
1900330009
截止阀DN40
个
123
1900330009
截止阀DN20
个
124
2109120021
洗脸盆 台下式冷热水（含水龙头及相关配件）
个
125
2113120003
洗涤盆（含水龙头及相关配件）
个
126
2113330001
拖布池（含水龙头及相关配件）
套
127
2115120001
蹲式大便器安装 脚踏开关（含一切相关配件）
个
128
2115120013
坐式大便器安装 连体水箱（含一切相关配件）
个
129
2117120001
壁挂式小便器安装 感应开关埋入式（含感应器及相关配件）
个
130
2500330001
安全出口标志灯1W
套
131
2500330001
LED筒灯Φ100 12W 6000k
套
132
2500330001
小型方向标志灯(墙柱上安装的单面单向不
套
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 5 页 共 8 页
第 5 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
可调)1W
133
2500330001
多信息复合指示灯1W
套
134
2500330001
消防应急照明灯具3W 防水等级IP67
套
135
2500330001
消防应急照明灯具6W
套
136
2500330001
成品线型灯槽灯800*60 8-10W/米 6000K
套
137
2500330001
LED吊灯 Φ400mm 30W 6000K
套
138
2500330001
LED平板灯1200*200 25W/米 6000K
套
139
2500330001
LED平板灯300*300 25W/米 6000K
套
140
2500330001
LED平板灯2600*80 25W/米 6000K
套
141
2500330001
LED平板灯2000*80 25W/米 6000K
套
142
2500330001
LED平板灯600*600 25W/米 6000K；
套
143
2500330001
吸顶灯，具体功率由设计单位明确
套
144
2605120033
暗装三联开关250V~10A
只
145
2605120033
暗装双联开关250V~10A
只
146
2605120033
暗装单联开关250V~10A
只
147
2641120027
单联二、三极暗装插座10A(带安全门)
套
148
2641120027
单联二、三极暗装插座两个10A(带安全门)；
套
149
2641120027
单联二、三极暗装防水插座 防溅型10A(带安全门)
套
150
2641120027
单联二、三极暗装防水小厨宝插座 防溅型10A(带安全门)
套
151
2641120027
单联二、三极暗装防水地插(IP54)10A(带安全门)
套
152
2801120393
WDZN-RYJS-2x2.5
m
153
2801120885
WDZN-BYJ2.5
m
154
2801120885
WDZ-BYJ6
m
155
2801120885
BYJR6
m
156
2801120885
BYJR4
m
157
2801120885
WDZ-BYJ4
m
158
2801120885
WDZ-BYJ2.5
m
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 6 页 共 8 页
第 6 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
159
2801120885
BYJR2.5
m
160
2801330075
HDMI高清线
m
161
2801330075
音响线
m
162
2801330075
cat6-4PrUTP
m
163
2803330009
WDZ-YJY-5x16（含电缆头子）
m
164
2831330011
单模光纤尾纤
条
165
2906330001
JDG20
m
166
2906330001
JDG25
m
167
2911330065
开关盒、插座盒、接线盒
个
168
2911330065
多媒体插座盒，具体参数由设计单位明确
个
169
2927330007
金属桥架200*100
m
170
3013330033
理线器
个
171
3411330001
水
m3
172
5505330035
专业机柜，具体参数由设计单位明确
个
173
5505330035
42U标准机柜
个
174
B05110397
硬盘(数据盘)6T,7200RPM,3.5寸,SATA
台
175
B05110397
24口POE交换机
台
176
B05110397
24口千兆交换机
台
177
B05110397
5口POE,AC千兆路由一体机
台
178
B05110397
无线AP
台
179
B05110397
8口POE交换机
台
180
B05110398
投影机4000流明，含支架，具体参数由设计单位明确
台
181
B05110398
电动投影幕120英寸16:9，具体参数由设计单位明确
台
182
B05110398
监控显示器22寸
台
183
B05110399
彩色半球摄像机
台
184
B05110399
枪式摄像机
台
185
B05110399
16路硬盘录像机
台
186
B05110399
8路硬盘录像机
台
187
B05110425
管理软件
套
188
B05110429
网络单口插座
个
189
B05110429
电话网络双口插座
个
190
B17111250
钢塑复合管DN32
m
191
B17111250
钢塑复合管DN25
m
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 7 页 共 8 页
第 7 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
192
B17111250
钢塑复合管DN65
m
193
B30111262
六类非屏蔽24口配线架
架
194
B30111262
24口光纤配线架
架
195
B30111262
50对110型配线架
架
196
B50111231
换气扇 326*326mm 29W
台
197
B50111231
吊扇（含风扇开关）
台
198
B55111225
邻里坊空调配电总箱/1AK
台
199
B55111225
邻里坊配电总箱/1AL
台
200
B55111225
A型应急照明集中电源/1AE
台
201
B55111225
医养中心配电总箱/1AL
台
202
B55111225
物业配电总箱/1AL
台
203
B55111225
老年食堂配电总箱/1AL
台
204
B55111225
厨房配电总箱/CF
台
205
B55111225
公共厕所配电箱/WC
台
206
B55111225
饿了么办公室配电总箱/1AL
台
207
B57111279
数字音频处理器，具体参数由设计单位明确
台
208
B57111279
调音台，具体参数由设计单位明确
台
209
B57111279
反馈抑制器，具体参数由设计单位明确
台
210
B57111279
主音箱功率放大器，具体参数由设计单位明确
台
211
B57111279
电源时序器，具体参数由设计单位明确
台
212
B57111279
主音箱，含支架，具体参数由设计单位明确
台
213
B57111279
双手持无线话筒，具体参数由设计单位明确
台
214
HY005
六类非屏蔽RJ45模块
个
215
补充主材001
LED灯带 8-10W/米 6000K
m
216
补充主材002
透光拉膜（含灯源、不含灯膜）
m2
217
8001160007
纯水泥浆
m3
218
8001160009
干混地面砂浆
DS M15.0
m3
219
8001160011
干混地面砂浆
DS M20.0
m3
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
表1-6 主要材料价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 8 页 共 8 页
第 8 页 共 8 页
序号
编码
材料名称
规格、型号
单位
数量
单价（元）
备注
220
8001160019-1
干混抹灰砂浆
DP M15.0
m3
221
8001160021
干混抹灰砂浆
DP M20.0
m3
222
8001160025
干混砌筑砂浆
DM M7.5
m3
223
8001160055
水泥砂浆
M10.0
m3
表1-7 主要机械台班价格表
表1-7 主要机械台班价格表
表1-7 主要机械台班价格表
表1-7 主要机械台班价格表
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
第 1 页 共 1 页
序号
机械设备名称
单位
数量
单价（元）
1
其他机械费
元
2
折旧费
元
3
检修费
元
4
维护费
元
5
机械人工
工日
6
其他费用(机械)
元
7
汽油(机械)
kg
8
柴油(机械)
kg
9
电(机械)
kW·h
10
安拆及场外运输费
元
11
汽车式起重机 8t
台班
12
汽车式起重机 16t
台班
13
载货汽车 4t
台班
14
载货汽车 5t
台班
15
载货汽车 8t
台班
16
干混砂浆罐式搅拌机 20000L
台班
17
木工圆锯机 500mm
台班
18
普通车床 630×2000mm
台班
19
立式钻床 25mm
台班
20
管子切断套丝机 159mm
台班
21
钢材电动煨弯机 500mm以内
台班
22
平面水磨石机 3kW
台班
23
电焊条烘干箱 60×50×75cm3
台班
24
热熔焊机 160mm
台班
25
混凝土振捣器 平板式
台班
26
混凝土振捣器 插入式
台班
27
试压泵 3MPa
台班
单位工程报价汇总表
单位工程报价汇总表
单位工程报价汇总表
单位工程报价汇总表
单位工程报价汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
工程名称：钱江苑社区“幸福邻里坊”暨四季青街道新就业群体党群服务中心建设项目
单位工程名称：邻里坊
单位工程名称：邻里坊
单位工程名称：邻里坊
单位：元
序号
汇 总 内 容
(装饰工程)
(装饰工程)
金额小计
金额小计
序号
汇 总 内 容
清单控制价汇总
清单控制价汇总
金额小计
金额小计
一
分部分项工程量清单
二
措施项目清单（1+2）
1
组织措施项目清单
2
技术措施项目清单
三
其他项目清单
-
-
四
规费
五
税金[（一+二+三+四）*费率]
-
-
六
总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
合计=一+二+三+四+五
合计=一+二+三+四+五
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
第 1 页 共 27 页
第 1 页 共 27 页
第 1 页 共 27 页
第 1 页 共 27 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
其中（元）
其中（元）
备注
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
人工费
机械费
管理费
备注
多功能活动区、骑手学社、过道+电子阅读
1
011102003001
块料楼地面
1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)；
2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层；
3、10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层；
4、800*800mm浅灰色抛光砖；
5、具体做法详见节点图；
m2
213.83
2
011108001001
石材零星项目
1、20mm厚C15混凝土找平层；
2、10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层；
3、20mm厚深灰色大理石门槛石（六面防腐及打磨处理）；
4、具体做法详见节点图；
m2
2.99
3
011302001001
吊顶天棚（平面）
1、U60轻钢龙骨基层；
2、双层9.5mm厚纸面石膏板；
3、板缝贴胶带、点锈；
4、普通腻子三道；
5、乳胶漆三遍（颜色详见施工图）；
6、具体做法详见节点图；
m2
213.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
第 2 页 共 27 页
第 2 页 共 27 页
第 2 页 共 27 页
第 2 页 共 27 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
其中（元）
其中（元）
备注
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
人工费
机械费
管理费
备注
4
011302001002
吊顶天棚（侧面）
1、U60轻钢龙骨基层；
2、12mm厚玻镁板基层；
3、9.5mm厚纸面石膏板；
4、板缝贴胶带、点锈；
5、普通腻子三道；
6、乳胶漆三遍（颜色详见施工图）；
7、具体做法详见节点图；
m2
15.43
5
011302002001
格栅吊顶（平面）
1、40*60白色铝方通 间距60；
m2
9.9
6
011304001001
灯带（槽）
1、12mm厚玻镁板基层；
2、9.5mm厚纸面石膏板；
3、板缝贴胶带、点锈；
4、普通腻子三道；
5、乳胶漆三遍（颜色详见施工图）；
6、具体做法详见节点图；
m2
7.67
7
010810002001
木窗帘盒
1、双层16mm玻镁板基层；
2、9.5mm厚纸面石膏板；
3、板缝贴胶带、点锈；
4、普通腻子三道；
5、乳胶漆三遍（颜色详见施工图）；
6、具体做法详见节点图；
m
22.58
8
011302001003
吊顶天棚
1、灯膜，具体由设计单位明确；
m2
3.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
第 3 页 共 27 页
第 3 页 共 27 页
第 3 页 共 27 页
第 3 页 共 27 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
其中（元）
其中（元）
备注
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
人工费
机械费
管理费
备注
9
011105006001
金属踢脚线
1、9mm厚玻镁板基层；
2、50mm高黑钛哑光不锈钢踢脚线；
3、具体详见节点图；
m
121.59
10
011407001001
墙面喷刷涂料
1、满刮腻子三遍；
2、封闭底涂料一道；
3、乳液内墙涂料一道；
4、乳液涂料一道；
m2
407.32
11
01B002
伸缩梯
伸缩梯，具体做法由设计单位明确；
项
1
12
011207001001
墙面装饰板
定制钢化玻璃白板，具体做法由设计单位明确；
m2
13.61
13
011207001002
墙面装饰板
白色长城板，具体做法由设计单位明确；
m2
8.3
14
Z010804008001
成品移门
移动吊趟门，具体由设计单位明确；
m2
8.97
多功能会议室
15
011102003002
块料楼地面
1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)；
2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层；
3、10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层；
4、800*800mm浅灰色抛光砖；
5、具体做法详见节点图；
m2
18.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
第 4 页 共 27 页
第 4 页 共 27 页
第 4 页 共 27 页
第 4 页 共 27 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
其中（元）
其中（元）
备注
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
人工费
机械费
管理费
备注
16
011108001002
石材零星项目
1、20mm厚C15混凝土找平层；
2、10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层；
3、20mm厚深灰色大理石门槛石（六面防腐及打磨处理）；
4、具体做法详见节点图；
m2
0.11
17
011302001004
吊顶天棚（平面）
1、U60轻钢龙骨基层；
2、双层9.5mm厚纸面石膏板；
3、板缝贴胶带、点锈；
4、普通腻子三道；
5、乳胶漆三遍（颜色详见施工图）；
6、黑钛镜面不锈钢贴面(余同)；
7、具体做法详见节点图；
m2
18.27
18
011105006002
金属踢脚线
1、9mm厚玻镁板基层；
2、50mm高黑钛哑光不锈钢踢脚线；
3、具体详见节点图；
m
16.35
19
011407001002
墙面喷刷涂料
1、满刮腻子三遍；
2、封闭底涂料一道；
3、乳液内墙涂料一道；
4、乳液涂料一道；
m2
53.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
单位工程及专业工程名称：邻里坊-装饰工程
第 5 页 共 27 页
第 5 页 共 27 页
第 5 页 共 27 页
第 5 页 共 27 页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
其中（元）
其中（元）
其中（元）
备注
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
综合单价(元)
合价(元)
人工费
机械费
管理费
备注
20
010809004001
石材窗台板
1、10mm厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘接层；
2、20mm厚古堡灰大理石窗台板（含磨边）；
m2
0.29
21
Z010801007001
成品装饰木门及门套
1、成品木饰面950*2400（含门套及门套线），含门锁
投标 / 标书制作要点（原创）
本党群服务中心建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。浙江省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
