审判业务用房维修招标公告（双柏县人民法院2024）
双柏县人民法院审判业务用房维修项目竞争性磋商公告
公告概要
公告信息：
采购项目名称
双柏县人民法院审判业务用房维修项目
采购单位
双柏县人民法院
行政区域
省级
公告时间
2024-11-10
获取采购文件时间
2024-11-10 00:00:00至2024-11-15 23:59:59每日上午:00:00至12:00下午:12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
响应文件递交地点
请登录政采云投标客户端投标
响应文件开启时间
2024-11-21 09:00:00
响应文件开启地点
云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢开标室
预算金额
￥178.68万元（人民币）
联系人及联系方式：
项目联系人
曾超
项目联系电话
13887891313
采购单位
双柏县人民法院
采购单位地址
云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇文昌路
采购单位联系方式
0878-7722699
代理机构名称
云南九边工程项目管理有限公司
代理机构地址
云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢
代理机构联系方式
13887891313
竞争性磋商公告
项目概况 双柏县人民法院审判业务用房维修项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2024-11-21 09:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：YNZC2024-C2-06122-YNJB-0029
项目名称：双柏县人民法院审判业务用房维修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（万元）：178.68
最高限价（万元）：171.287009
采购需求：（1）对双柏县人民法院审判大楼外立面墙漆老化、脱落（存在安全隐患）进行维修约3544㎡；（2）对双柏县人民法院审判法庭三、四、五层业务用房破损地砖维修约2354㎡，破损墙面维修约3221㎡；最终以设计施工图及工程量清单内的所有内容为准。
合同履行期限：标段1:100日历天内
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；
3.本项目的特定资格要求：【包1】 具备建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证 项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师，拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书 技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称证 专职安全员具备安全生产考核合格证
三、获取采购文件
时间：2024-11-10 00:00至2024-11-15 23:59，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynjbgc.html，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2024-11-21 09:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、开启
时间：2024-11-21 09:00（北京时间）
地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
开标方式：网上开标 是否需要缴纳投标保证金：是 （1）双柏县人民法院审判业务用房维修项目:保证金金额：17000（元）保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险等方式不限保证金缴纳截止时间：2024-11-21 09:00 其他：本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：双柏县人民法院
地址：云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇文昌路
联系方式：0878-7722699
2.采购代理机构信息
名 称：云南九边工程项目管理有限公司
地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢
联系方式：13887891313
3.项目联系方式
项目联系人：曾超
电 话：13887891313
（注：如下载的文件后缀为“.ZCZBJ”，请下载安装“”）
文件类别
文件名称
上传时间
操作
采购文件
磋商文件.docx
2024-11-10
下载
其他文件
工程量清单.PDF
2024-11-10
下载
双柏县人民法院审判业务用房维修项目边JIUBIAN九边工程项目招标代理竞争性磋商文件项目编号：YNZC2024-C2-06122-YNJB-0029采购人：双柏县人民法院采购代理机构：云南九边工程项目管理有限公司时间：二〇二四年十一月目录第一章采购邀请书4第二章供应商须知6一、供应商须知前附表6二、供应商须知正文部分17（一）总则171.项目概况172.资金来源173.采购范围174.★合格的申请人（以下简称供应商）175.磋商费用186.现场踏勘187.磋商预备会18（二）竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）188.磋商文件的组成189.磋商文件的澄清、修改19（三）电子响应文件的编制（以下简称响应文件）1910.响应文件编写注意事项1911.响应文件构成1912.磋商报价2013.有效期2014.响应文件的签字或盖章要求2115.磋商保证金21（四）电子响应文件的提交（以下简称响应文件）2116.递交电子响应文件的截止时间和地点21（五）开启与评审2117.开启2118.评审2219.评审过程的保密2320.出现下列情形之一的，项目终止：23（六）成交结果2321.成交供应商的确定2322.成交通知书2323.签订合同2324.履约保证金24（七）其他事项2425.质疑和投诉2426.本次代理服务费：2527.实质性变动2528.需要补充的其他内容2529.解释权25第三章评审办法（综合评分法）26一、评审办法前附表26二、评审方法正文28（一）评审方法28（二）评审标准28三、评审结果33第四章响应文件格式35一、资格文件351.声明函352.施工总承包三级或建筑装修装饰工程及以上资质373.法定代表人身份证明书374.法定代表人授权委托书385.项目负责人（项目经理）简历表396.主要项目管理人员407.技术负责人简历表418.其他材料429.中小企业声明函43二、商务报价文件441.磋商报价一览表442.报价函453.报价函附录464.商务条款偏离表475.磋商保证金487.已标价工程量清单50三、技术文件52四、附件541.磋商回复函54第五章合同条款及格式59第六章工程量清单74第一章采购邀请书双柏县人民法院审判业务用房维修项目竞争性磋商公告项目概况：双柏县人民法院审判业务用房维修项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2024年11月21日09:00（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况：项目编号：YNZC2024-C2-06122-YNJB-0029项目名称：双柏县人民法院审判业务用房维修项目采购方式：竞争性磋商预算金额（万元）：178.68最高限价（万元）：171.287009采购需求：（1）对双柏县人民法院审判大楼外立面墙漆老化、脱落（存在安全隐患）进行维修约3544㎡；（2）对双柏县人民法院审判法庭三、四、五层业务用房破损地砖维修约2354㎡，破损墙面维修约3221㎡；最终以设计施工图及工程量清单内的所有内容为准。合同履行期限：100日历天内。本项目（否）接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小微企业）。3.本项目的特定资格要求：（1）具备建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证；（2）项目负责人：建筑工程专业，贰级及以上(含贰级）注册建造师，拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书；（3）技术负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上职称证；（4）专职安全员：具备安全生产考核合格证。三、获取采购文件：时间：2024年11月10日00:00至2024年11月15日23:59，每日上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）地点：政采云平台线上方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynjbgc.html，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。售价：0元四、响应文件提交：截止时间：2024年11月21日09:00（北京时间）地点：请登录政采云投标客户端投标五、开启：时间：2024年11月21日09:00（北京时间）地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢开标室六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日七、其他补充事宜：开标方式：网上开标是否需要缴纳投标保证金：是（1）双柏县人民法院审判业务用房维修项目:保证金金额：17000（元）保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等方式不限保证金缴纳截止时间：2024-11-2109:00本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：1.采购人信息名称：双柏县人民法院地址：云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇文昌路联系方式：0878-77226992.采购代理机构信息：名称：云南九边工程项目管理有限公司地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢联系方式：138878913133.项目联系方式项目联系人：曾超电话：138878913132024年11月10日第二章供应商须知一、供应商须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.2采购人双柏县人民法院采购代理机构云南九边工程项目管理有限公司项目名称双柏县人民法院审判业务用房维修项目项目编号YNZC2024-C2-06122-YNJB-00292.1项目预算1712870.09元3.1采购需求（1）对双柏县人民法院审判大楼外立面墙漆老化、脱落（存在安全隐患）进行维修约3544㎡；（2）对双柏县人民法院审判法庭三、四、五层业务用房破损地砖维修约2354㎡，破损墙面维修约3221㎡，最终以设计施工图及工程量清单内的所有内容为准，具体详见第五章“工程量清单”。3.2合同履行期限100日历天内3.3合同履行地点双柏县人民法院3.4质量标准符合国家及地方相关行业规范标准要求，一次性验收合格。4.2供应商特定条件★见第一章“采购公告”第二条4.4是否接受联合体☑不接受□接受6踏勘现场供应商自行踏勘现场，发生的费用自理。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增减服务质量或索赔的要求。6.1踏勘现场联系人联系人：曾超 电话：138878913137磋商预备会☑不召开9.1供应商提出问题的截止时间磋商截止时间5日前9.3磋商文件澄清联系方式澄清联系人：曾超电话：1388789131310.1响应文件制作要求1.为保证采购工作顺利进行，请务必使用《政采云投标客户端》 (详细操作步骤请登录https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=19177)，使用政采云投标客户端在线编制，电子标书最终生成格式为*. jmbs格式。2.在编制响应文件时，粘贴图片使用FPD格式的文件，并且每张图片的分辩率建议大于100dpi（注意图片清晰度，影响投标），最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于2G。12.1采购预算价（采购控制价及工程量清单编制说明）1.本次采购最高限价1712870.09元，磋商报价高于采购最高限价的响应文件将按废标处理。2.拦标价随竞争性磋商文件一起公布。若供应商对拦标价有异议，可在磋商截止时间前3天内以书面形式向采购人书面提出。采购人应根据供应商的书面异议对拦标价进行复核，并将复核结果公布。若由于采购人以拦标价的复核影响磋商时间的，采购人重新公布新的磋商时间。3.拦标价、工程量清单的编制依据：计价标准执行云建科〔2021〕15号文“2020版计价标准”，《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及配套的有关政策、法规、文件、计价依据及计价办法等；税金执行云南住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知（云建科函〔2019〕62号文）；建设单位提供的工程量清单。4.材料价格编制依据：材料价格均参照《楚雄州建设工程材料及设备价格信息》价格信息计算。5.采购人若发现工程量清单存在误差或有遗漏项目的，可在磋商截止时间前3日对工程量清单作修正，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人，由此影响响应人的响应文件编制时间的，采购人应当顺延磋商截止时间。6.供应商应对采购人公布的工程量清单的完整性、准确性作审核，若发现工程量清单存在错误、项目遗漏或对工程量清单有疑问可在竞争性磋商文件规定的时间内向采购人书面提出，由采购人视情况作出书面回复。7.供应商按照竞争性磋商文件中提供的工程施工图及工程量清单和有关资料，综合考虑各种风险和采用工程量清单综合单价形式进行响应报价,不得采用总价让利或百分比让利等形式进行磋商报价，响应报价不得低于其企业成本价。13.1有效期递交响应文件的截止日期后90天14.1签字或盖章要求1.按照磋商文件格式，采用企业、法定代表人或授权委托人电子签章及数字证书电子签名。2.如法定代表人或授权委托人无电子签章的，可使用亲笔签名上传扫描件。3.在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章（包含电子签章及数字证书电子签名）。4.若造价工程师没有电子签章，建议签章完后原件扫描件上传（只需在已标价工程量清单的格式内容上必要的地方签章）。15.1磋商保证金根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）文件精神，本项目磋商保证金收取金额在标准收取金额基础上下浮50%交纳金额：17000.00元（大写：人民币壹万柒仟元整）一、银行转账、银行支票、银行汇票、银行本票：供应商必须在响应文件递交的截止时间前将保证金由公司基本账户汇款至云南九边工程项目管理有限公司账户，不得以办事处或其他机构的名义汇入，供应商在交纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明双柏县人民法院审判业务用房维修项目磋商保证金。磋商保证金交纳的银行及账号如下：账户名称：云南九边工程项目管理有限公司银行账号：53050170613600000693开户银行：中国建设银行股份有限公司楚雄楚威支行开户银行代码：105738000025二、银行保函：供应商在必须在递交截止时间前购买，保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与竞争性磋商文件规定的名称相一致。三、保险保函：在保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。当供应商违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。四、担保保函：供应商在必须在递交截止时间前购买，担保保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，担保人出具的担保保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称相一致。五、其他说明：1.供应商无需到采购代理机构兑换保证金收据，转账汇款凭证复印件作为响应文件的重要组成部分。2.未按规定提交保证金的，将被视为无效响应。3.供应商根据自身情况电话咨询采购代理机构工作人员查询保证金到账情况。4.保证金截止时间为递交截止时间，到账时间以保证金账户实际到账时间为准，未在递交截止时间前到账的保证金无效。5.请潜在供应商在跨行转账时考虑以下因素：（1）按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；（2）跨行转账尽量采用电汇方式。（3）供应商应合理计划时间，特别是银行对公账户及代理机构上班时间，有序开展工作。16.1提交响应文件截止时间2024年11月21日09时00分16.2提交响应文件及有关内容供应商生成格式为*. jmbs格式加密标书后，需在提交截止时间前将加密的电子响应文件按“政采云”要求上传至政采云平台。未按要求在截止时间前完成电子响应文件上传的，视为自动放弃磋商。16.3是否退还响应文件否 □是17.1开启时间和地点开启响应文件时间：2024年11月21日09时00分开始地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市雄宝路1126号新云华小区2-3幢开标室17.2开启电子响应文件方式☑网上开标远程解密 □现场开标现场解密17.3智能开标解密流程操作方法1.本项目采用网上开标远程解密方式，开启电子响应文件时供应商无需到现场出席磋商会。2.供应商应提前熟悉“政釆云”相关投标程序，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成投标活动。3.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令采后，供应商登陆“政采云”开标大厅，使用供应商编制电子响应文件时的加密数字证书对电子响应文件进行解密。4.电子响应文件解密：CA证书在线解密，电子响应文件解密时长30分钟，由于自身原因解密失败的视为无效响应。采购人将不予接收其电子响应文件，一切责任由供应商自行负责。17.5磋商及最终报价1.通过符合性的供应商应准备实时在线，磋商小组以磋商响应函形式通过网络通知供应商，供应商使用格式文件里的“磋商回复函”在规定时限内在“政采云”平台进行磋商回复。2.供应商磋商结束后，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价。注：供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政采云”平台要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。供应商在“政采云”平台完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。18.1磋商小组的组建3人或3人以上的单数，其中采购人代表占1/3，专家占2/3。磋商小组的确定方式：《云南省政府采购专家库》随机抽取。24.1履约保证金金额成交价的5%26.1采购代理服务费根据代理协议规定，本次代理服务费由成交供应商承担，费用按成交价1.5%向成交供应商收取。28需要补充的其他内容对节能产品的有关政策☑不适用□适用，审查标准：按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，若报价产品为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品，且提供有效证明材料的，按以下方法对报价扣除。若参加投标产品为《节能产品政府采购清单》中政府强制采购节能产品，不再进行报价扣除。1.若所投全部产品为节能产品，在其报价基础上分别给予〔最终报价×6%〕的价格扣除。2.若所投部分产品为节能产品，在其报价基础上分别给予〔最终报价×6%×（节能产品合计报价/最终报价）〕的扣除。对环境标志产品的有关政策☑不适用□适用，审查标准：按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，若报价产品为国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的的环境标志产品，且提供有效证明材料的，按以下方法对报价扣除。1.若所投全部产品为环境标志产品，在其报价基础上分别给予〔最终报价×6%〕的价格扣除。2.若所投部分产品为节能产品，在其报价基础上分别给予〔最终报价×6%×（环境标志产品合计报价/最终报价）〕的扣除。中小企业有关政策□不适用☑适用 审查标准：按照财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，财库〔2020〕46号的规定，本项目专门面向中小微企业采购，非中小微企业响应无效。1.本次采购对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。2.本项目专门面向中小企业采购，非中小微企业响应无效，供应商必须为中小微企业并提交《中小企业声明函》（详见格式）。监狱企业有关政策□不适用☑适用 ，按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业视同中小微企业。监狱企业须提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位有关政策□不适用☑适用，审查标准：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），本项目专门面向中小微企业采购，残疾人福利性单位视同中小企业。残疾人福利性单位应当在其响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。说明：1.成交供应商属于上述鼓励政策的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《证明文件》。5.若供应商为分公司投标的，“法定代表人”之后加上“（负责人）”的字样，以明确表示分公司负责人的签字亦具有法律效力。1.不良行为记录是指：（1）以受让或者借用或者涂改或者盗用或者伪造证书、图章、签名以及其他弄虚作假的方式参与投标的；（2）供应商相互串通响应或者与采购人串通响应的；（3）行贿或者索贿或者受贿或者接受其他好处的；（4）将成交项目进行转包或者违法分包的；（5）无故放弃成交的；（6）不履行响应文件承诺的。2.同义词语：在本文件中出现的“采购文件”或“招标文件”的部分措辞应当按“竞争性磋商文件”进行理解；在本文件中出现的“投标文件”部分措辞应当按“响应文件”进行理解。构成竞争性磋商文件组成部分的“合同条款”等章节中出现的措辞“招标人”和“中标（成交）人或供应商”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解；在项目实施阶段应当分别按“甲方”和“乙方”进行理解。3.解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购活动阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。4.其他：（1）所有供应商的响应文件必须是在接受采购人采购文件（含合同条款等）的基础上作出的响应承诺，若供应商对采购文件（含合同条款等）提出修改要求，采购人可视为其不响应采购文件的实质性条款，取消其成交资格。（2）成交供应商若因报价过低致使不与采购人签订合同的，或在合同签订中无故要求变更承诺和变更最终报价的，采购人可取消其成交资格，并上报行政监管部门作出处罚并给予不良行为记录。（3）本采购文件中的所有条款，包括合同条款均是采购文件的实质性组成部分，供应商的响应文件是在充分理解了采购文件（含合同条款）的所有条款后作出的报价决定，是对采购文件的实质性响应，供应商成交后不得对采购文件实质性内容进行修改或质询。若成交供应商对竞争性磋商文件（含合同条款）提出修改要求，采购人有权拒绝与之其签订合同，取消其成交资格，由此产生的一切后果全部由成交供应商承担。二、供应商须知正文部分（一）总则1.项目概况1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目采用公告方式邀请供应商。1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。2.资金来源2.1“供应商须知前附表”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购“工程量清单”内所列工程。预算金额见“供应商须知前附表”。3.采购范围3.1本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。3.2本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。3.3本项目合同履行地点：见“供应商须知前附表”。3.4本项目质量标准：见“供应商须知前附表”。4.★合格的申请人（以下简称供应商）4.1参加磋商的供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“供应商须知前附表”。4.2本项目不接受联合体参加磋商。4.3符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。4.4供应商不得存在下列情形之一：（1）不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；（2）为本项目提供采购代理服务的；（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；（6）被责令停业的；（7）被暂停或取消投标资格的；（8）财产被接管或冻结的；（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的。4.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。5.磋商费用无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。6.现场踏勘6.1详见供应商须知前附表。6.2供应商踏勘现场发生的费用自理。6.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。6.4采购人提供的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对潜在供应商据此作出的判断和决策负责。7.磋商预备会7.1详见供应商须知前附表。（二）竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）8.磋商文件的组成要求提供的服务、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：第一章采购公告第二章供应商须知第三章评审办法第四章电子响应文件格式第五章合同书格式及主要条款第六章工程量清单9.磋商文件的澄清、修改9.1参加磋商供应商应认真审核竞争性磋商文件，如有疑问，应在递交响应文件的截止3个工作日前在政采云平台上以网络在线方式要求采购代理机构澄清。在规定时间内，对磋商文件未提出异议，即视为默认磋商文件的全部内容。9.2采购代理机构将视情况予在政采云平台在线答复所有领取磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。9.3磋商文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。9.4采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以网络形式通知所有磋商文件收受人，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和磋商供应商都有同等的约束力。9.5采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。（三）电子响应文件的编制（以下简称响应文件）10.响应文件编写注意事项10.1供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容要求、服务要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写响应文件。10.2对磋商文件提出的实质性要求作出响应是指供应商必须对响应文件中规定的实质性要求作出满足或者优于原要求的承诺。10.3响应文件制作要求：见“供应商须知前附表”。11.响应文件构成供应商编写的响应文件应由下列部分构成。有关文件的提交如未特别注明可提供复印件的，均要求提交原件扫描件上传。（1）资格证明文件：按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写；（2）商务文件：按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写；（3）技术文件：按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写。（4）附件：按第四章“响应文件格式”提供的格式及要求填写（供应商可根据自身情况提供）。12.磋商报价12.1本项目采购预算（采购控制价及招标工程量清单编制说明）见“供应商须知前附表”。供应商应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。12.2本次采购设拦标价。磋商报价按工程量清单计价模式编制，工程量清单计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。12.3除非采购人对响应文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的细目名称、细目特征、工程量和计算规则及定额消耗指标等依据计算单价和合价，每一项目只允许有一个报价。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他项目的单价或合价内。供应商自行增加的项目及其产生的费用，不作为合同的组成部分，在合同实施期间，一概不予认可。12.4供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的建设工程造价计价规则和清单编制说明中规定的所有费用。本工程的建设地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的建设工程造价计价规则和清单编制说明中规定的所有费用。12.5供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间。装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。12.6供应商在磋商截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。注：报价中工程量的小数点保留位数应与采购人提供的工程量清单中工程量的小数点保留位数相一致。12.7报价货币为人民币。13.有效期13.1在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。13.2因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商申请失效。14.响应文件的签字或盖章要求14.1见“供应商须知前附表”。15.磋商保证金15.1见“供应商须知前附表”。（四）电子响应文件的提交（以下简称响应文件）16.递交电子响应文件的截止时间和地点16.1响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。16.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。16.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。16.4逾期提交的或者未提交指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。（五）开启与评审17.开启17.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的开启时间和地点组织开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时在网上参加。17.2开启方式：采用网上开标远程解密。17.3远程解密操作方法：见“供应商须知前附表”。17.4采购人接受第一次报价，第一次报价即为供应商响应文件中的报价，该报价不公开。17.5磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最终报价，具体要求见“供应商须知前附表”。18.评审18.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关方面的专家组成。磋商小组成员人数以及有关方面专家的确定方式见供应商须知前附表。18.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与供应商有经济利益关系；（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与供应商有其他利害关系。18.3评审过程中对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。18.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：（1）磋商时，响应文件中报价一览表、报价函内容、磋商报价表中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的最终报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收。18.5磋商小组按响应文件满足响应文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐中标候选人。若总得分相同的条件下，由低到高的顺序排列，得分且磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。19.评审过程的保密评审开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其磋商申请被拒绝。磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。20.出现下列情形之一的，项目终止：20.1因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；20.3在采购过程中符合竞争要求的供应商（即提交最终报价的供应商）报价未超过采购预算的供应商不足3家的。注：在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购活动终止。（六）成交结果21.成交供应商的确定21.1采购代理机构在评审结束后二个工作日内将评审报告送采购人确认。21.2采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交供应商顺序确定成交供应商。22.成交通知书22.1成交供应商确定后二个工作日内，成交结果在指定的网站上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。22.2成交通知书是合同的一个组成部分。23.签订合同23.1成交供应商收到成交通知书后，按响应文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。23.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推；或重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。24.履约保证金24.1签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，视成交供应商违约，采购人将没收成交供应商的全部保证金。24.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。24.3履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格后，采购人无息退还。（七）其他事项25.质疑和投诉25.1供应商认为采购文件、磋商过程或者成交结果使自己的权益受到损害，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面或网络在线形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。供应商在法定质疑期内（七个工作日）一次性提出针对本项目的采购程序环节的质疑；二次质疑则不予受理。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商。受理质疑部门：双柏县人民法院、云南九边工程项目管理有限公司；电话：13887891313，详细地址见采购公告。25.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期；（7）质疑人署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。25.3供应商对成交供应商提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。25.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。25.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。26.本次代理服务费：26.1见“供应商须知前附表”（请供应商予以关注）。27.实质性变动27.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。27.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。27.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。28.需要补充的其他内容详见“供应商须知前附表”。29.解释权本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。第三章评审办法（综合评分法）一、评审办法前附表条款号评审因素评审标准2.1资格审查要求具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件提供声明函法定代表人身份证明书提供法定代表人身份证明书法定代表人授权委托书提供法定代表人授权委托书（发生授权情况提供）具备建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证提供建设行政主管部门颁发建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，提供有效安全生产许可证项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师，拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书提供建筑工程专业贰级及以上注册建造师，提供有效的安全生产考核合格证书技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称证提供建筑工程相关专业中级及以上职称证专职安全员具备安全生产考核合格证提供专职安全员安全生产考核合格证供应商应为中小企业根据要求单独上传《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业），格式以采购文件要求为准。截止到评审时间止，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（处罚期限尚未届满的）由采购代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询结果以确定供应商是否具备磋商资格截止到评审时间止，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）由采购代理机构通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果以确定供应商是否具备磋商资格本次磋商不接受联合体不接受联合体磋商2.2符合性要求报价函及商务条款偏离表符合磋商文件给定格式及内容并加盖电子公章其它实质性条件按本章“二、评审标准”2.3.3条规定2.3磋商及最终报价见本章2.3条规定2.4.2详细评审标准（1）磋商报价评审（满分30分）满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分即30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；分数不为整数时保留2位小数。（2）施工技术方案评审（满分10分）见本章2.5.2详细评审（3）施工主要工序评审（满分 10分）见本章2.5.2详细评审（4）施工进度计划及工期保证措施评审（满分10分）见本章2.5.2详细评审（5）安全文明施工保证措施审查评审（满分10分）见本章2.5.2详细评审（6）材料投入计划评审评分（满分 10分）见本章2.5.2详细评审（7）质量承诺及保证措施评审（满分10分）见本章2.5.2详细评审（8）应急措施及应急预案评审（满分5分）见本章2.5.2详细评审（9）项目经验（满分5分）见本章2.5.2详细评审二、评审方法正文（一）评审方法1.1本项目评审办法根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规制定。1.2本办法是评审专家（以下简称“磋商小组”）确定成交候选人的依据，在评审过程中应充分体现公平、公正、科学、择优的原则。1.3磋商小组在评审时分四个阶段进行：第一阶段为资格性检查第二阶段为符合性检查第三阶段为磋商及最终报价第四阶段为详细评审1.4本项目采用综合评分法，推荐成交候选人。（二）评审标准2.1资格审查要求：资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组依法对供应商的响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；见评审办法前附表。备注：（1）上述检查标准中，若有其一不满足要求，则不通过资格性检查，响应文件不得进入下一阶段评审；（2）磋商小组将根据磋商文件规定的要求对响应文件资格性检查资料进行认真、详细的评审；（3）对未通过资格性检查的供应商，磋商小组将不作任何解释。所有供应商的响应文件均不退还。（4）磋商小组进入资格评审时，不允许供应商通过修改或撤消，使之成为具有响应性的报价。2.2符合性要求2.2.1评审时，磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应，见评审办法前附表。2.2.2如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消，使之成为具有响应性的报价。2.2.3响应文件属下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理。（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的。（2）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。（3）不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制(不同单位的响应文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制)。（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。（6）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。（7）不同供应商的响应文件相互混装。（8）供应商对磋商文件的要求未做出实质性响应。（9）供应商提供虚假响应材料。2.3磋商及最终报价2.3.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。2.3.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。2.3.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在“政采云”平台上进行。2.3.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。申请人的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章或签字并按手印。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。2.3.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的申请人在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。2.4详细评审2.4.1磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。详细评审中的1～9项，由评审专家独立评分，评审专家全体成员的评分计算出平均得分，为供应商评审因素最后得分。2.4.2详细评审标准（1）磋商报价评审（满分30分）本项目的价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分即30分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；分数不为整数时保留2位小数。注：属于监狱企业；中小型企业；残疾人福利性单位；节能环保标志产品，在此项价格扣除并计算分值。（2）施工技术方案评审（满分10分）第一个档次（10分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的，完全满足本项目要求的；第二个档次（6分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的，能满足项目施工要求；第三个档次（4分）：提供施工技术方案，对施工指导性较差，提供的施工措施无针对性，施工部署不太全面，基本能满足本项目要求的；第四个档次（1分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存在有明显错误的。（3）施工主要工序评审（满分10分）第一个档次（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的；第二个档次（6分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的；第三个档次（4分）：施工主要工序阐述基本全面，且对本项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施不可行的；第四个档次（1分）：提供施工主要工序署存在有明显错误的。（4）施工进度计划及工期（满分10分）第一个档次（10分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容全面，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；有具体的工期违约责任承诺；第二个档次（6分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行；有具体的工期违约责任承诺；第三个档次（4分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求；施工进度计划内容基本全面，线路基本清晰，计划编制基本合理；措施基本可行；工期违约责任承诺不具体；第四个档次（1分）：无工期违约责任承诺或工程进度计划与保证措施的不满足竞争性磋商文件要求的。（5）安全文明施工保证措施审查评审（满分10分）第一个档次（10分）：安全文明施工保证措施内容完整、规范，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等有具体描述、可行性强，针对性好；第二个档次（6分）：安全文明施工保证措施内容基本完整，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等描述不清晰、可行性一般，具有一定针对性；第三个档次（4分）：安全文明施工保证措施内容缺漏，对防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等描述间漏、可行性差，无针对性，或未提供安全文明施工措施；第四个档次（1分）：提供安全文明施工保证措施不全的。（6）材料投入计划评审评分（满分10分）第一个档次（10分）：材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，材料来源全部有依据、产地或厂家明确的；第二个档次（6分）：材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，材料来源大部分有依据、产地或厂家明确的；第三个档次（4分）：材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，材料来源基本有依据、产地或厂家明确的；第四个档次（1分）：未提供材料投入计划或提供的材料或厂家不明确的。（7）质量承诺及保证措施评审（满分10分）第一个档次（10分）：质量承诺满足竞争性磋商文件要求，质量管理机构健全，职责分工明确；质量管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；质量违约责任承诺、处罚标准具体；第二个档次（6分）：质量承诺满足竞争性磋商文件，质量管理机构健全，职责分工较明确；质量管理制度较齐全，实施与监控措施较完整；质量违约责任承诺、处罚标准具体；第三个档次（4分）：质量承诺满足竞争性磋商文件，质量管理机构基本健全，职责分工基本明确；质量管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整；质量违约责任承诺、处罚标准不具体；第四个档次（1分）：质量承诺简单，相关质量管理措施、制度与项目实际不相符；无具体的质量违约处罚标准。（8）应急措施及应急预案评审（满分5分）第一个档次（5分）：应急预案、应对措施、保障手段全面、完善、科学、可行性较强的；第二个档次（3分）：应急预案、应对措施、保障手段基本全面、完善、科学、基本可行的；第三个档次（1分）：应急预案、应对措施、保障手段不够全面、科学、可行性一般的；第四个档次（0分）：无应急措施及应急预案的不得分。（9）项目经验（满分5分）第一个档次（3分）：企业提供类似业绩证明材料一个加1分，加满为止。类似业绩指建筑工程施工业绩，业绩证明材料为合同。第二档次（2分）项目经理提供类似业绩证明材料一个加1分，加满为止。类似业绩指建筑工程施工业绩，业绩证明材料为合同。证明材料为：中标通知书、合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）、验收报告、用户证明等其中一项为准。三、评审结果3.1磋商小组会按评审后的综合得分由高至低顺序推荐3名成交候选人，综合得分相同的，则按投标报价由低到高的顺序排列，得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。3.2评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。3.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。第四章响应文件格式一、资格文件1.声明函1.1供应商基本情况表注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围资产构成情况及供应商投资参股的关联企业情况备注1.2声明函（采购人名称）：我方在此声明，我方参加（项目名称）的政府采购活动的供应商，我方承诺已具备以下的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（6）法律、行政法规规定的其他条件。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此声明。供应商：（电子签章）法定代表人或其委托代理人：（电子签章）年月日2.施工总承包三级或建筑装修装饰工程及以上资质并提供有效安全生产许可证（原件扫描件上传）3.法定代表人身份证明书供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：_系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。供应商：（电子签章）年月日注：供应商为其他组织投标“法定代表人”之后加上“（负责人）”的字样。4.法定代表人授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。供应商：（全称）（盖单位公章或电子签章）法定代表人：（签字或盖章或电子签章）法定代表人身份证号码：委托代理人：（签字或盖章或电子签章）职务：代理人身份证号码：年月日附：委托代理人详细地址：电话：委托代理人身份证复印件包括正反面注：供应商为其他组织投标“法定代表人”之后加上“（负责人）”的字样，若委托代理人无电子签章，建议签字盖章完后原件扫描件上传。5.项目负责人（项目经理）简历表姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本工程任职项目经理注册建造师执业资格等级 级建造师专业安全生产考核合格证书毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书6.主要项目管理人员岗位名称姓 名年 龄性 别毕业学校学历和专业毕业时间拥有的执业资格专业职称执业资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作主要项目管理人员：应附身份证及A、B、C证（原件扫描件上传）。注：此材料随项目负责人（项目经理）简历表后一起制作上传7.技术负责人简历表岗位名称姓 名年 龄性 别毕业学校学历和专业毕业时间拥有的执业资格专业职称执业资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作提供建筑工程相关专业中级及以上职称证（原件扫描件上传）8.其他材料相关承诺书：（格式自定）注：提供按时支付农民工工资承诺书、不转包不违法分包承诺书、不拖延工期承诺书、项目经理、技术负责人、专职安全员无在建项目的承诺书。注：此材料随专职安全员安全生产考核合格证一起制作上传9.中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：双柏县人民法院审判业务用房维修项目，属于建筑业行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（电子签章）：日期：__________________________________________________________1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。二、商务报价文件1.磋商报价一览表（第一轮报价）项目名称：项目编号：序号项 目报价及承诺小写（元）大写（元）1第一轮磋商总报价人民币2质量承诺3合同履行期限（施工工期）4项目负责人姓名： 证书编号：5备注2.报价函致：（采购人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）施工竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程，并维修其中的任何缺陷。如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本报价函在竞争性磋商文件规定的提交投标文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。供应商（电子签章）：法人代表或委托代理人（电子签章）：日期：年月日3.报价函附录工程名称：（项目名称）序 号条款内容约定内容备注1项目经理姓名： 2工期 日历天3承包人履约担保金额 元不得低于前附表须知24.1条的规定4分包见分包项目情况表不允许5逾期竣工违约金 元/天6逾期竣工违约金最高限额 7质量标准8质量保证金扣留百分比9质量保证金额度…………供应商（电子签章）：法人代表或委托代理人（电子签章）：日期：年月日注：本表随报价函一起制作上传4.商务条款偏离表供应商应逐条对应磋商文件第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括付款方式、履约保证金等内容，并根据实际采购情况如实填写本表格。★未填写本表格的投标将不能通过初步评审。项目名称：项目编号：A、□我公司已详细阅读磋商文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。B、□我公司已详细阅读磋商文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。序号磋商文件的商务条款要求响应文件的商务条款供应商：（电子签章）法定代表人或其委托代理人：（电子签章）年月日表格填写说明：1.供应商应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。2.表格中“磋商文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。3.表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。4.本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。注：本表随报价函一起制作上传5.磋商保证金（采购人名称）：鉴于（供应商全称，以下简称“我方”）于年月日参加(项目名称)的磋商，我方无条件地、不可撤销地保证:我方在规定的磋商文件有效期内补充、修改、替代或撤回其响应文件的，或者我方在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担责任。并保证在磋商会议开始截止前无条件向你方支付大写人民币（￥元）。本投标保证金在投标有效期内均保持有效。支票、汇票、本票、保函、银行转账、保证保险等材料原件扫描件上传附《基本存款账户信息》复印件供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）地址：电话：年月日注：本表随报价函后一起制作上传。6.其它实质性条件声明函（采购人名称）：我方在此声明，我方参加（项目名称）的政府采购活动的供应商，我方承诺已具备以下的条件：（1）按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章。（2）符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。（3）不与同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制(不同单位的响应文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制)。（4）不与其他供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。（5）不与其他供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。（6）不与其他供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。（7）不与其他供应商的响应文件相互混装。（8）我单位对磋商文件的要求做出实质性响应。（9）我单位不提供虚假响应材料。（10）我单位交纳磋商保证金或交纳金额足额。（11）我单位的磋商保证金不从同一单位或者个人的账户转出。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此声明。供应商：（电子签章）法定代表人或其委托代理人：（电子签章）年月日注：此表关联到符合性要求第2条中7.已标价工程量清单1.本报价依据本工程投标须知、第六章“工程量清单”和合同文件的有关条款进行编制。2.本报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及所测算的风险金等全部费用。3．措施项目报价表所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施费项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。5.税金按照工程项目所在地的税率计算。6.本报价的币种为人民币。7.供应商应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。8.工程量清单报价表工程量清单报价表（工程量清单报价报封面、投标报价说明、投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施费用清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估单价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、主要材料价格表）等格式按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）的规定。9.供应商应对其投标报价作出相应综合单价报价分析，报价分析应包含投标报价清单中各项报价的人工费、材料费、机械费和管理费、利润等费用，以及人工、材料、机械等用量的分析。该报价分析中的内容应与工程量清单报价表的内容一致，并应作为投标书的重要组成部分供评标委员会评审时判定分析。10.供应商应按招标范围工程量清单中的内容计算工程项目的单价和合价，工程量清单报价表中的每一单项均需计算填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。11.构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。12.供应商不得对采购人公布的工程量清单作随意调整，擅自改动工程量清单项目或数量，评审委员会将视为重大偏差作废标。13.若工程量清单签字造价工程师非本单位人员的，响应文件中须提供造价编制委托协议。14.若造价工程师没有电子签章，建议签字盖章完后原件扫描件上传。三、技术文件供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：1.施工技术方案；2.施工主要工序；3.施工进度计划及工期保证措施；4.安全文明施工保证措施审；5.材料投入计划；6.质量承诺及保证措施；7.应急措施及应急预案；8.已完工程及目前在建工程汇总表序号工程名称建设单位项目经理合同金额（万元）开工日期竣工日期1234567……注：1.对于按要求提供的企业及项目负责人类似的工程业绩，供应商应提供中标通知书、合同协议书（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）、验收报告、用户证明等其中一项为准的复印件并加盖公章。2.供应商应列出已完工程及目前在建工程情况，如有弄虚作假，一经查实将导致其磋商申请被拒绝。3.在建工程不填“竣工日期”一栏。四、附件供应商可根据自身情况，自行编辑（删除）填写1.磋商回复函致：双柏县人民法院根据竞争性磋商文件及磋商小组明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本公司对本项目做出如下实际性变动补充说明：供应商：（电子签章）法定代表人或其委托代理人：（电子签章）年月日注：参与磋商的供应商可根据此格式用于政采云系统磋商响应环节。附件二监狱企业证明文件（监狱企业提供）应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件附件三残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（盖章或电子签章）：日期：附件四各行业划型标准为：（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。第五章合同条款及格式注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。（项目名称）（加盖甲乙双方骑缝章有效）合同书签订地点：双柏县人民法院第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：。计划竣工日期：。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人: (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人： （签字）统一社会信用代码： 统一社会信用代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分通用条款(详见建设工程施工合同范本GF-2013-0201)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本施工合同、协议书、国家现行标准、规范及有关工程技术文件、隐蔽分部分项工程签证及验收记录，其他补充协议。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用____________语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工质量管理条例》。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行采购。国内没有相应标准、规范时的约定：《建筑工程施工质量验收规范》及现行相关法律法规。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：；发包人对图纸的保密要求：（有或无）；使用国外图纸的要求及费用承担：（有或无），如有：；二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：施工阶段全过程的质量控制参与隐蔽分部分项工程施工组织与验收、签证、施工技术资料的整理归档。需要取得发包人批准才能行使的职权：施工项目及工程量增减变动，分部分项隐蔽工程的施工验收及签证，设计变更。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：对本工程进行全过程的监督、检查、验收、隐蔽分部分项工程签证。5.6不实行监理的，工程师的职权：无7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已完成。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：已完成。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成。(6)水准点与座标控制点交验要求：已完成。(7)图纸会审和设计交底时间：已完成。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：已完成；(9)双方约定发包人应做的其他工作：（有或无），如有：；8.2发包人委托承包人办理的工作：按本合同条款执行；9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：已完成；(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月初报发包人本月施工组织设计文本及月进度计划，月末报发包人本月施工进度完成情况；(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责；(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：符合一般工作要求及生活条件；(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人负责办理，并提供一份给发包人；(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责；(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中由承包人按国家现行有关规定进行保护，发包人承担相应费用，但必须及时向发包人报送工作记录及相关资料；(8)施工场地清洁卫生的要求：由承包人按国家现行有关标准规范及规定要求进行，并由承包人承担相应费用；(9)双方约定承包人应做的其他工作：双方另行签订补充协议；三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：若因发包人因素和人力不可抗拒因素造成工期延误，下雨则工期可顺延。若因承包人原因造成工期延误，则由承包人自行负责；工程师确认的时间：承包人送达后3日内完成；10.2群体工程中有关进度计划的要求：（有或无）；13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：双方另行商议，并以双方签字认可的施工记录为准。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1、双方约定中间验收部位：按国家现行标准，验收规范的要求及合同中的约定的条款执行。19、工程试车19.5试车费用的承担：由承包人承担。五、安全施工由承包人负责并符合国家标准、规范要求，费用由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用(公开招标或邀请招标)方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：由承包人自行承担。风险费用的计算方法：（有或无）；风险范围以外合同价款调整方法：（有或无）；(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：（有或无）；(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：（有或无）；23.3双方约定合同价款的其他调整因素：新增工程项目按13定额及相关配套文件，按实际新增工程量结算。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：（有或无），如有：25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：隐蔽分部分项工程验收前2天内，工程竣工验收前7日。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：招标方与中标单位协商解决。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：由承包人承担。(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：__由承包人承担。(3)承包人可代为调剂串换的材料：（有或无）；(4)到货地点与一览表不符：由承包人承担。(5)供应数量与一览表不符：由承包人承担。(6)到货时间与一览表不符：由承包人承担。27.6发包人供应材料设备的结算方法：以双方签字认可的工程签证记录为准。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：以双方签字认可的工程签证记录为准，并由承包人承担，并符合国家相应的标准及技术、质量要求。八、工程变更：工程量变更必须经设计单位签字认可，并且以双方签字认可的签证记录为准。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前7日内。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：隐蔽分部分项工程验收前2日内。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按国家规定执行；本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：（有或无）；本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：（有或无）；双方约定的发包人其他违约责任：（有或无）；35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：（有或无）；本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：（有或无）；双方约定的承包人其他违约责任：（有或无）；37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请双方上级主管部门调解；(2)采取第2种方式解决，并约定向（1）仲裁委员会提请仲裁或向（2）人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：（有或无）；如有：。分包施工单位为：（有或无）；如有：。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：战争、自然灾害。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（有或无）；如有：。(1)发包人投保内容：（有或无）；发包人委托承包人办理的保险事项：（有或无）；(2)承包人投保内容：由承包人负责。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：双方协商签订_______担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：双方协商签订担保合同作为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项：双方约定。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：本合同共捌份，承、发包双方各肆份。47、补充条款1、建设项目所用的建筑材料、设备、构件、成品及半成品等材料承包人必须向提供发包人相应的产品合格证明、产品质量合格证明书并有承包人的签字。2、其他未尽事宜按国家规定执行。3、本合同约定范围内工程量增减，按2020版定额执行结算。4、本合同承包范围以外的增加工程，按2020版定额执行结算。建设工程廉政合同建设单位（甲方）：中标单位（施工、勘察、设计、监理）：工程名称：投资计划批准机关及文号：投资来源：投标形式：公开 口 邀请 口 直接发包 口 未招标 口投标报价： 业主标底价： 中标价建设工期：建设地点：评标形式：综合评分 口 量化评分 口 合理最佳低价 口定标形式：当场 口 隔日 口根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。一、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。二、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装潢和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包人；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。三、甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方人或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（人）依照规定给予奖励。四、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的3%—5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。五、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。六、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。八、甲乙双方人法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门做出报告。纪检监察机关部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。九、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定做出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。十、此合同一式四份：甲乙双方各一份，有关行政主管部门一份，纪检监察机关、部门一份。十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。第六章工程量清单另附于附件中，请自行下载F-2：招标工程量清单扉页双柏县人民法院审判业务用房维修项目工程招标工程量清单法定代表人招标人（单位盖章）或其授权人：（签字或盖章）造价咨询人：（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人（造价人员签字盖专用章）复核人：（造价工程师签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日招标人或其授权人：（单位盖章）（签字或盖章）法定代表人造价咨询人：或其授权人：（单位资质专用章）（签字或盖章）编制人复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日招标控制价编制说明一、编制依据：1、施工设计图纸，电子版审图通过设计图；2、《建设项目设计概算编审规定》（CECA/GC2-2015)；3、《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]316号）；4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；5、现行的《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《云南省建筑工程计价标准》DBJ53/T-61-2020、《云南省市政工程计价标准》DBJ53/T-59-2020、《云南省通用安装工程计价标准》DBJ53/T-63-2020、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ53/T-58-2020，税金按云建科函【2019】62号文件执行,人工费按《2020版计价标准》文件执行。6、现行国家和地方法律、法规和规章、标准图集、规范要求等。二、材料价格：工程材料设备价格按2024年6月《楚雄州建设工程材料及设备价格信息》双柏县除税预算价及当地城区市场价格执行，双柏县没有的采用楚雄州价格信息，部分成品或半成品材料结合当地市场价格考虑计价;三、编制范围计算说明：1、本次预算的计算范围包括双柏县人民法院3楼、4楼装修改造；2、项目风险费用包括在本次预算范围内；3、项目压缩工期增加费未予计算，实际发生时根据双方协定内容据实结算；4、已遵照云建科【2023】54号文件，将计价标准调整定额人工费部分计入本次预算；采用工程量清单计价办法招标的工程招标控制价公布表工程名称：双柏县人民法院审判业务用房维时间：2024年7月27日修项目序号名称名称金额（元）金额（元）序号名称名称小写大写1分部分项工程费分部分项工程费1284967.97壹佰贰拾捌万肆仟玖佰陆拾柒元玖角柒分2措施项目费措施项目费208690.17贰拾万捌仟陆佰玖拾元壹角柒分2.1安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计安全、文明施工及环境保护费和临时设施费的合计39124.21叁万玖仟壹佰贰拾肆元贰角壹分2.2大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计120552.78壹拾贰万零伍佰伍拾贰元柒角捌分2.3其他措施项目费其他措施项目费49013.18肆万玖仟零壹拾叁元壹角捌分3其他项目费其他项目费62440.90陆万贰仟肆佰肆拾元玖角4其他规费其他规费2472.47贰仟肆佰柒拾贰元肆角柒分5税金税金154298.58壹拾伍万肆仟贰佰玖拾捌元伍角捌分6其他其他0.00零元整7招标控制价总价招标控制价总价1712870.09|壹佰柒拾壹万贰仟捌佰柒拾元零玖分7.1其中人工费合计593330.27伍拾玖万叁仟叁佰叁拾元贰角柒分7.1其中人工占比（%）34.6434.64编制单位：（公章）招标人：（公章）造价工程师（签字并盖注册章）：F-15-1:分部分项工程清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注三楼、四楼（拆除、修补）1011601001002原墙体拆除1.拆除材质:砌体墙、混凝土墙、隔墙综合考虑m2387.92011201001001找平内墙面抹灰修补1、拆除墙体部位，侧面砂浆修补2、厚度：14mm+6mm水泥砂浆墙面修补找平m2144.83011608001001铲除原外墙饰面1.铲除部位名称：铲除原外墙真石漆饰面m230514010401003001实心砖墙-补墙洞1.砌块品种、规格、强度等级：实心砖2.墙体类型：内墙3.墙体厚度：2004.砂浆强度等级、配合比：专用砂浆Mb5.0m30.245011605001001地面砖拆除1.拆除的基层类型：地面2.饰面材料种类：瓷砖m2995.526011101001002水泥砂浆楼地面找平层1.地面水泥砂浆找平层m2995.527011606003001拆除吊顶1.拆除的基层类型：金属龙骨2.龙骨及饰面种类：扣板吊顶m2168.28011605002002除原瓷砖踢脚线拆1.拆除的基层类型：踢脚线2.饰面材料种类：瓷砖墙裙m298.649011105001001水泥砂浆踢脚线修补找平|1.水泥砂浆踢脚线找平m822本页小计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-15-1:分部分项工程清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注10011610002001门拆除1.原门窗洞口*宽度尺寸：据实高度2.拆除材质：金属门、木门考虑、玻璃门综合樘3411011610002002窗帘拆除1.原门窗洞口尺寸：据实高度*宽度2.拆除材质：金属窗、铝合金窗、塑钢窗综合考虑m66.812011613001001灯具拆除1.灯具拆除（综合考虑）套12013011601001003建筑垃圾外运1.建筑垃圾外运，运距综合考虑项1E三楼、四楼装饰14011210006001阻燃板隔墙加石膏板饰面1.骨架、边框材料种类、规格：木龙骨石膏2.隔板材料品板种、规格、颜色：助燃板基层，石膏板面层，防火涂料饰面3.工程量计算：墙体垂直投影面积m2407.8815011210002001铝合金玻璃隔断1.骨架、边框材料种类、规格：铝合金型材（综合）2.隔板材料品种、规格、颜色：按建设单位要求3.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶嵌缝m2102.42本页小计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-15-1:分部分项工程清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注16011302001001石膏板吊顶造型1.吊顶形式、吊杆规格、高度：石膏板吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨3.基层材料种类、规格：九厘石膏板m2995.417011302001002天棚吊顶木线条走边1.天棚吊顶木线条走边2.颜色、厚度：按建设单位要求m1094.9418011103001001橡胶板楼地面1.面层材料品种：橡胶板2.规格、颜色：按建设单位要求m269.0919011102003001地面石材粘贴-800*8001.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层2.面层材料品种、规格、颜色：800X800以内地面瓷砖m2200.6520011102003003地面石材粘贴-波打线1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合2.面层材料品层种、规格、颜色：波打线走边m215.7521011105003001块料踢脚线1.踢脚线高度：2.粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴瓷砖踢脚线m102.1本页小计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-15-1:分部分项工程清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注22011102003002门槛石镶贴1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层2.面层材料品种、规格、颜色：门槛石铺贴m3423011104002001合板木地板-强化复1.基层材料种类、规格：强化复合板2.面层材料品种、规格、颜色：按建设方要求3.踢脚线：木装踢脚线配套安m2688.824011406001001乳胶漆墙面1.基层类型：般抹灰面2.腻子种类：成品腻子3.刮腻子遍数：二遍4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍m24434.7425011406001003乳胶漆顶面1.基层类型：般抹灰面2.腻子种类：成品腻子3.刮腻子遍数：二遍4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍m2995.526010810001001窗帘1.新装双排窗帘盒、双层窗帘2.窗帘布料厚度、颜色：按建设单位要求m133.6本页小计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-15-1:分部分项工程清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综食单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注27011406001002水包砂外墙1.2厚刮涂柔性耐水腻子底漆2.2厚涂刷封闭|3.喷涂天然水包砂4.外墙玻璃贴膜成品保护m2305128010902001001门头卷材防水1.4厚SBS改性沥青卷材防水m2160本页小计合计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-15-2:施工技术措施项目清单与计价表工程名称：建筑工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价人工费人工费机械费暂估价备注序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价定额人工费规费机械费暂估价备注1011701002001米内外脚手架-201.搭设方式：外墙装饰脚手架2.搭设高度：20m内3.脚手架材质：焊接钢管m2455.322011701002003米内外脚手架-151.搭设方式：外墙装饰脚手架2.搭设高度：15m内3.脚手架材质:焊接钢管m1530.93011701002002安全网1.外墙安全网m4983.824011701003001里脚手架1.搭设方式：里脚手架2.脚手架材质：焊接钢管m²2134.74本页小计合计注：1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表；2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计入，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内；3.本表中“暂估价”为材料、设备暂估价。F-22:材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位数量数量暂估(元）暂估(元）确认(元）确认(元）差额±（元）差额±（元）备注序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计人相应的工程清单综合单价报价中：2.本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。F-23：专业工程暂估价（结算价）表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额(元）差额±（元）备注1合合计合合计合合计0.00注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中；2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。F-24:专项技术措施暂估价（结算价）表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额(元）差额±（元）备注合计合计合计注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中：2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。F-25：计日工表单位（专业）工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）序号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际一人工1人工小计人工小计人工小计人工小计人工小计二材料1材料小计材料小计材料小计材料小计材料小计三施工机械1施工机械小计施工机械小计施工机械小计施工机械小计施工机械小计总计总计总计总计总计注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定：招标报价时，单价由招标人自主报价，按暂定数量计算合价计入招标总价中；2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表F-28计列内容不得重复计价。F-26:总承包服务费计价表标段：双柏县人民法院审判业务用房维修工程名称：安装工程项目第1页共1页序号项目名称项目价值（元）服务内容计算基础费率（%）金额（元）1发包人单独发包专业工程1.11.22发包人提供材料（设备）2.12.2合计注：1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中；2.工程结算时本表各项价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。F-28:主要工日一览表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号工日名称（类别）单位数量单价（元）合价（元）备注注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：1.“工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内容填写，合计价阶段可按需要补充或减少内容；2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价：投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。F-29：发包人提供材料和设备一览表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号材料（设备）名称、规格、型号单位数量单价(元)交货方式送达地点备注注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。F-31:主要机械台班一览表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号机械名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）备注注：此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：1.“机械名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；3.“单价”栏的填写：招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价：投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。规费、税金项目计价表工程名称：安装工程标段：双柏县人民法院审判业务用房维修项目第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率（%）金额（元）1其他规费工伤保险费+环境保护税+工程排污费1.1工伤保险费分部分项定额人工费+单价措施定额人工费0.51.2环境保护税1.3工程排污费2税金税前工程造价9.9合计合计合计合计合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：主要材料价格表工程名称：安装工程第1页共1页序号材料编码材料名称规格、型号等特殊要求单位数量单价（元）合价（元）产地厂家11725007100@1塑料管m22501002102@1条形平板灯套32501002102@3射灯套42501002102@4中式线条方形吊灯套52501002102@5方形平板灯套62605001100@1三联开关只72803005200@1绝缘电线2.5mm2m82803005200@2绝缘电线4mm2m
投标 / 标书制作要点（原创）
本审判业务用房维修涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
