配电系统电气设备维修招标公告（中国北方车辆研究所2024）
基本信息
发布单位:中国北方车辆研究所
最终单位:中国北方车辆研究所
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:500.0元
联系人:吴东锋
联系方式:13611188219
dfwu-配电系统电气设备维修项目询价文件.docx
可报价时间
开始时间 2024-11-27 12:00:00
结束时间 2024-12-06 10:00:00
配电系统电气设备维修项目询价文件询价人：中国北方车辆研究所（盖单位章）2024年11月第1章报价须知一、报价须知前附表项号内 容规 定1询价项目配电系统电气设备维修项目2施工地点槐树岭四号院3询价范围见询价说明4质量要求合格5服务期限自合同生效之日起至施工完成6现场踏勘踏勘时间：2024年11月27日上午9时踏勘集中地点：中国北方车辆研究所后勤楼2117询价发布会/8提交询价文件疑问发出询价文件1个工作日内9询价答疑时间：2024年11月27日 17:00 时以前，询价人以书面形式答复报价单位10报价文件数量正本1套、副本2套11报价文件投标截止时间及递交地点时间：2024年12月6日10：00 时前将电子版报价文件上传至中国兵器工业集团电子商务采购平台；并于2024 年12月6日10：00 时前递交纸质版报价文件，若中国兵器工业集团电子商务采购平台报价及上传附件无痕迹或与纸质文件不一致时，以纸质版文件为准。地点：中国北方车辆研究所后勤楼21112报价有效期为： 90 日历天（从投标截止之日起）14询价单位单位名称：中国北方车辆研究所电话：010-83803922联系人：吴东锋15询价限价40万元二、报价须知1、项目概况询价内容：见询价说明。2、特别提示2.1报价人在编制报价文件前，应认真阅读本询价书及其附件，严格按照询价文件的规定编制、填写和送达报价文件。2.2报价文件的文字和数字应清楚，不得涂改。若有修改，必须在修改处加盖报价人公章，否则询价人有权否定其报价文件。2.3询价文件的任何文字和数字，报价人均不得自行修改。如有疑问，应在规定的时间内向询价人提出书面意见，由询价人进行统一询价答疑。2.4报价人为完成报价文件所发生的一切费用均自理，所有的报价文件均不退回。2.5询价人有权选择对自己最为合适的报价书的报价人为中标者，询价人并无义务进行任何解释。2.6报价人必须明白，若报价文件存在弄虚作假、重大错项、漏项、更改询价内容或要求以及其他不能满足询价人实质要求等行为，将可能被取消报价资格且询价人无需进行解释。2.7报价人必须明白，若报价时提供的施工方案设计中所拟定的施工措施、方案或标准等不能满足询价文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，询价人有权否定其询价文件，因此而增加的各项费用，询价人不予补偿。2.8若报价人在中标后签订合同时，坚持提出附加条件或不合理要求，询价人有权取消其资格。2.9询价结束后，询价单位没有对报价单位通知询价结果的义务。3、踏勘现场3.1中国北方车辆研究所所内3.2报价人按规定的时间参加询价人组织的现场踏勘，以便报价人获取有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料。未进行现场踏勘的报价人视为全部了解现场情况。3.3询价人向报价人提供的有关现场的资料和数据，是询价人现有的能被报价人利用的资料。询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。3.4报价人已确认充分了解，对委托资产、周边环境，以确保委托出去的资产安全稳定运行、业务工作顺利开展，并在询价中考虑了上述有关费用。4、询价文件4.1询价人在询价期间发出的答疑文件或其他补充修改文件资料，均是询价文件的组成部分,对报价人起约束作用。4.2报价人取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺应在领到询价文件后1日内向询价人提出，否则，由此引起的投标损失自负。5、询价文件的澄清及修改5.1报价人在收到询价文件后,对询价文件任何部分若有任何疑问，要求澄清询价文件时,均以书面形式向询价人提交。5.2询价文件发出后确需要变更询价内容时，询价人可主动地或在解答报价人提出澄清问题时对询价文件进行修改。5.3询价文件的修改将以书面形式（传真、邮件等）送达所有报价人，询价文件的修改作为询价文件的组成部分，具有约束力。报价人在收到询价人书面文件后1个小时内应尽快以书面形式（传真）向询价人确认已收到修改文件。5.4询价文件澄清（答疑）文件、询价文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当询价文件、修改补充通知澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（纪要）或修改文件为准。6、报价文件的组成6.1报价文件应由资格文件、经济文件、技术文件三部分文件组成。7、报价有效期7.1报价有效期见报价须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，所有报价文件均保持有效。7.2在特殊情况下，询价人在原定报价期有效期满之前可以根据需要以书面形式向报价人提出延长报价有效期的要求，对此要求报价人须以书面形式予以答复，报价人可以拒绝询价人这种要求。8、报价文件的份数和签署8.1报价人应提供资格文件一份，经济文件、技术文件的正本一份和副本贰份。8.2报价人应在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。8.3报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中必须同时提交报价文件签署授权委托书。8.4全套报价文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的校对章或由报价文件签字人签字或盖章。9、报价文件的密封和标记9.1报价文件的包装应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。9.2投标资格文件只需一份，同时附有法人代表证明书或法人代表委托书一份，密封于一个文件袋中；9.3经济文件及技术文件需正本一份副本贰份，并在盖章签字后密封于一个文件袋中。（注：如果报价人标书页数多，可以选择单个文件袋封装密封）9.4报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中必须同时提交报价文件签署授权委托书。9.5在报价文件密封袋上均应写明报价人名称、工程名称和标书名称，并加贴封条和加盖公章。9.6如果报价文件没有按本投标须知第9.1款、第9.2款、第9.3款规定进行密封，询价人将拒收。10、报价截止日期10.1报价人应在前附表第11项所规定的投标截止时间地址将报价文件送达给询价人。10.2询价人可以酌情延长递交报价文件的截止日期。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。10.3投标截止期满后，询价人收到的报价文件少于3个的，询价人可能重新组织询价。10.4询价人在投标截止日期以后收到的报价文件，将被拒绝或原封退回给报价人且视为报价人放弃本次投标。10.5投标截止期满后，未递交纸质版报价文件视为自动放弃本次投标。11、报价文件的补充修改与撤回11.1报价人在递交报价文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件。11.2报价人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第9款有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层报价文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。11.3在报价截止日期以后，不得补充修改报价文件。11.4在报价截止日期至询价人在前附表第12项所规定的投标有效期满之前的这段时间内，报价人不得撤回其报价文件。12、错误的修正和评估12.1询价人将对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；（2）当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准。除非询价人认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。当合价不等于汇总价时，以有利于询价人的原则修正合价或汇总价。12.2按上述修改错误的原则及方法调整或修改报价文件的报价，报价人同意调整后的报价对报价人起作用。如果报价人不接受修改后的报价，则其报价将被拒绝，且不影响询价工作。13、技术规格及主要参数1.总体要求1.1设备必须符合国家行业标准和规范，提供设备的质量证明文件和相关的检验、试验报告。具有高度的稳定性、可靠性和可维护性。设备必须是在国内器件生产厂和各类电子整机厂家的质量检测部门广泛使用过的成熟型产品；1.2设备必须是全新设备，必须是标准、定型产品，不允许随标书要求而修改设备重要指标。*2.设备主要构成：（以单台计）14、设备验收1.验收地点：在买方现场进行。2.设备验收的依据：买卖双方签订的技术协议和双方确认的其它技术资料。3.验收的主要内容和程序：3.1设备及其配件的完整性，文件资料的完整性。3.2按设备所设置的功能项目进行实际操作运行，考核其是否能完成设备设置的各项功能；设备运转是否安全、正常。3.3考核设备所能完成的功能项目、操作控制功能、参数显示功能、安全保护功能，判断其是否能达到设计要求。15、质量保证体系、试验及验收1.投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。2.装置整个系统在出厂前进行整体测试，并负责现场的调试及有关的技术支持，以确保整套系统的可靠性，完整性。3.所提供产品应在国内有着良好的应用业绩,并通过ISO9000认证.产品制造商在国内应有较强的技术支持能力和售后服务队伍。4.投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。5.本设备招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供符合本协议书和工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，都满足其要求。投标方承诺运行两年内免费更换有质量缺陷的部件。16、运输、安装、调试1.无论在何种运输方式下，卖方应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。卖方应对由于包装不适当所招致的任何损坏和费用负责，包括卖方在包装时使用的不良包装或所采取的防护性措施不适当所造成的锈蚀。2.设备到位后，卖方派专人对设备进行开箱，买方人员根据装箱单对设备进行开箱验收，如有部件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由卖方承担；3.卖方承担设备安装、调试、试运行，并派专人用专用工具到买方现场安装、调试（买方配合、协助），直到设备进入正常工作状态，若该设备经调试始终达不到技术协议要求，则该设备可退可换，由此引起的一切经济损失由卖方承担；4.技术培训在买方试验室进行，由卖方负责对买方维修人员和操作者进行技术培训，直到买方人员能基本掌握设备维修和操作为止。17、技术培训1.通过技术培训，使设备使用人员了解保护装置的使用方法及操作规范；2.使设备使用人员了解及维护人员了解设备的构造、功能和基本工作原理；3.使设备维护人员掌握各种设备的基本维护、保养方法。18、售后服务报价方需要满足以下技术支持及售后服务的相关要求：1.设备终验收合格后在质保期（不低于2年）内，设备的维护，维修工作和更换零件由卖方免费更换修复，卖方在接到买方通知的12小时内响应，48小时内到买方现场进行解决。2.当设备保修期满后，卖方依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应，维修时只收取维修成本费。卖方在接到买方通知的12小时内响应，48小时内到买方现场进行解决。3.任何部件的更换，保修期应从更换之日起算起。所更换的部件自安装之日起进行24个月保质。4.软件升级：在卖方具有该试验台升级条件的情况下，卖方无偿为买方进行原有软件的升级。5.买方在设备日常使用过程中，卖方有义务免费提供设备使用操作、载带/盖带定制、维护保养等方面的技术支持。第二章询价说明一、询价范围1、询价工程内容：见附件12、询价说明2.1询价应含内容1.（1）报价人应按询价书中明确的询价范围进行询价，本次询价为固定总价方式，报价人应该充分踏勘现场。1.（2）报价人询价应充分考虑下述事宜：①要包括措施项目费、其他项目费和规费、税金；②要包括运行维护服务所含全部工程内容的费用；③要包括维护中必须发生的工程内容所需的费用；④要包括风险。1.（3）可以认定，通过现场踏勘和标前答疑，报价人对询价文件、现场环境等均已详细研究和完全明了，理解无误。报价如有错漏或施工中发生其他费用概由报价人自行负责。第三章报价文件要求一、报价资格文件要求1、报价资格文件内容1.1.1报价单位条件：(1)报价人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人单位，且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照并处于正常开业状态；(2)报价人必须具备国家电力行政主管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级资质及以上;(3)报价人必须提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证，具备承担询价项目的能力；提供变压器生产厂家授权原件，以上证明需加盖单位公章;(4)报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态；近一年经第三方审计的财务审计报告;(5)信誉要求：未被最高人民法院在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http：www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单;1.2.2报价资格文件包括但不限于下列内容：1.2.2（1）报价人企业法人证明书和法人授权委托证明书；1.2.2（2）报价人企业营业执照等级复印件；1.2.2（3）报价人近3年施工项目业绩情况；1.2.2（4）报价单位简介及财务状况说明；1.2.2（5）报价人企业质量认证证书；1.2.2（6）以上证明需加盖单位公章。第四章评审办法1.必须满足询价文件资格要求2.施工组织设计完整且合理，施工设备、进度计划、项目管理机构完整3.合理低价附件1工作范围配电系统电气设备维修项目清单序号维修项目工作内容数量技术参数要求1电容补偿517-1-2-17配电室电容器电容值均不合格，保险及接触器烧坏，需更换12组60kvar/组匹配电抗器及自动补偿控制器等配件BG-39宾馆配电室电容器电容值均不合格且电容器漏液，需更换40组15kvar/组电容器均分成2套，按2套匹配自动补偿控制器2继电保护装置212-1-3-09配电室高压开关柜操作控制器故障，无法正常运行，需更换2套YD700-C更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品213-2-2-26配电室直流屏整流模块故障报警，无法正常运行，需更换1套ER22010/T更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品213-2-2-26配电室电池屏报警，电池检测不合格，需更换18块SP12-65更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品3变压器冷却系统256-2-6-15配电室4#变压器温控器超温不动作，需更换1套BWDK温控器含冷却风机及温度传感器517-1-2-17配电室1#变压器温控器故障，无法操作，需更换1套BWDK温控器含冷却风机及温度传感器BG-39宾馆配电室1#、2#变压器冷却风机坏，需更换2套LD-B10-10D(B)含冷却风机及温度传感器201-HQ-36科研2#楼箱变变压器温控器故障，无法操作，需更换1套温控器含冷却风机及温度传感器4仪表270-HQ-06科研1#楼配电室低压柜多功能智能仪表损坏，需更换38块EVGN-P830WC-B更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品施工要求：所有材料均需提供出厂合格证，出具检测报告。第五章响应文件格式（项目名称）响应文件供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日目录一、响应函及响应函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、已标价工程量清单五、施工组织设计六、项目管理机构七、资格审查资料一、响应函及响应函附录（一）响应函（采购人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。3．随同本响应函提交保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。供应商：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日（二）响应函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名： 2工期1.1.4.3天数： 日历天3缺陷责任期1.1.4.5…………………………………………………………………………………………………………二、法定代表人身份证明供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。供应商：（盖单位章）年月日三、授权委托书本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明供应商：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日四、已标价工程量清单五、施工组织设计1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。2.图表及格式要求：附表一拟投入的主要施工设备表附表二劳动力计划表附表三进度计划附表一：拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（kW）生产能力用于施工部位备注附表二：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表三：进度计划1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图或横道图表示。六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险（二）项目经理简历表应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。姓 名年 龄学历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校 年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话七、资格审查资料（一）供应商基本情况表供应商名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注（二）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人项目描述备注（三）其他资格审查资料配电系统电气设备维修合同发包方：中国北方车辆研究所承包方：工程名称:配电系统电气设备维修项目工程地点:槐树岭四号院建筑面积：/平方米；层数：/结构类型/；檐高/跨度：/米工程范围：清单内全部内容承包方式：包工包料质量等级（优良或合格）：合格工程承包造价（金额大写）：￥：元依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程定于2024年月日开工；于2024年月日竣工。合同工期日历天数为/天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为/天。如遇特殊天气，工期顺延。1.2停电时间发包方根据实际工作进行安排，由此造成工期延长，发包方不再支付任何费用。1.3承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：/1.4工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：详见补充条款。第2条图纸及其它资料发包方于/年/月/日，向承包方提供/套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方驻工地代表：发包方工程师姓名：吴东锋，承包方项目经理：姓名：。第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后/天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后/天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第5条承包人工作5.1每月/日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后/天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。5.3在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应采取合理有效的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告有关政府行政管理部门,同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。5.4承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间,承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任,因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。5.5承包人工作内容：配电系统电气设备维修项目清单序号维修项目工作内容数量技术参数要求1电容补偿517-1-2-17配电室电容器电容值均不合格，保险及接触器烧坏，需更换12组60kvar/组匹配电抗器及自动补偿控制器等配件BG-39宾馆配电室电容器电容值均不合格且电容器漏液，需更换40组15kvar/组电容器均分成2套，按2套匹配自动补偿控制器2继电保护装置212-1-3-09配电室高压开关柜操作控制器故障，无法正常运行，需更换2套YD700-C更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品213-2-2-26配电室直流屏整流模块故障报警，无法正常运行，需更换1套ER22010/T更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品213-2-2-26配电室电池屏报警，电池检测不合格，需更换18块SP12-65更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品3变压器冷却系统256-2-6-15配电室4#变压器温控器超温不动作，需更换1套BWDK温控器含冷却风机及温度传感器517-1-2-17配电室1#变压器温控器故障，无法操作，需更换1套BWDK温控器含冷却风机及温度传感器BG-39宾馆配电室1#、2#变压器冷却风机坏，需更换2套LD-B10-10D(B)含冷却风机及温度传感器201-HQ-36科研2#楼箱变变压器温控器故障，无法操作，需更换1套温控器含冷却风机及温度传感器4仪表270-HQ-06科研1#楼配电室低压柜多功能智能仪表损坏，需更换38块EVGN-P830WC-B更换原品牌型号或具有相同功能同等品牌的替代品5.6施工要求：所有材料均需提供出厂合格证，出具检测报告。第6条技术规格及主要参数1.总体要求1.1设备必须符合国家行业标准和规范，提供设备的质量证明文件和相关的检验、试验报告。具有高度的稳定性、可靠性和可维护性。设备必须是在国内器件生产厂和各类电子整机厂家的质量检测部门广泛使用过的成熟型产品；1.2设备必须是全新设备，必须是标准、定型产品，不允许随标书要求而修改设备重要指标。*2.设备主要构成：（以单台计）第7条设备验收1.验收地点：在买方现场进行。2.设备验收的依据：买卖双方签订的技术协议和双方确认的其它技术资料。3.验收的主要内容和程序：3.1设备及其配件的完整性，文件资料的完整性。3.2按设备所设置的功能项目进行实际操作运行，考核其是否能完成设备设置的各项功能；设备运转是否安全、正常。3.3考核设备所能完成的功能项目、操作控制功能、参数显示功能、安全保护功能，判断其是否能达到设计要求。第8条质量保证体系、试验及验收1.投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。2.装置整个系统在出厂前进行整体测试，并负责现场的调试及有关的技术支持，以确保整套系统的可靠性，完整性。3.所提供产品应在国内有着良好的应用业绩,并通过ISO9000认证.产品制造商在国内应有较强的技术支持能力和售后服务队伍。4.投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。5.本设备招标书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方提供符合本协议书和工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，都满足其要求。投标方承诺运行两年内免费更换有质量缺陷的部件。第9条运输、安装、调试1.无论在何种运输方式下，卖方应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。卖方应对由于包装不适当所招致的任何损坏和费用负责，包括卖方在包装时使用的不良包装或所采取的防护性措施不适当所造成的锈蚀。2.设备到位后，卖方派专人对设备进行开箱，买方人员根据装箱单对设备进行开箱验收，如有部件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由卖方承担；3.卖方承担设备安装、调试、试运行，并派专人用专用工具到买方现场安装、调试（买方配合、协助），直到设备进入正常工作状态，若该设备经调试始终达不到技术协议要求，则该设备可退可换，由此引起的一切经济损失由卖方承担；4.技术培训在买方试验室进行，由卖方负责对买方维修人员和操作者进行技术培训，直到买方人员能基本掌握设备维修和操作为止。第10条技术培训1.通过技术培训，使设备使用人员了解保护装置的使用方法及操作规范；2.使设备使用人员了解及维护人员了解设备的构造、功能和基本工作原理；3.使设备维护人员掌握各种设备的基本维护、保养方法。第11条售后服务报价方需要满足以下技术支持及售后服务的相关要求：1.设备终验收合格后在质保期（不低于2年）内，设备的维护，维修工作和更换零件由卖方免费更换修复，卖方在接到买方通知的12小时内响应，48小时内到买方现场进行解决。2.当设备保修期满后，卖方依然能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应，维修时只收取维修成本费。卖方在接到买方通知的12小时内响应，48小时内到买方现场进行解决。3.任何部件的更换，保修期应从更换之日起算起。所更换的部件自安装之日起进行24个月保质。4.软件升级：在卖方具有该试验台升级条件的情况下，卖方无偿为买方进行原有软件的升级。5.买方在设备日常使用过程中，卖方有义务免费提供设备使用操作、载带/盖带定制、维护保养等方面的技术支持。第12条工程质量检查及验收1.当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。2.工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第13条设计变更及合同价款的调整1.施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。2.本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：固定总价合同。第14条工程价款及结算双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分3次向承包方支付工程款。拨付工程款时间（工程进度、部位）占合同承包造价百 分 比金 额人民币（元）签订合同后30个工作日30%工程实施完毕，经验收合格后30个工作日67%质保期2年3%第15条材料设备的供应1.承包方供应的设备必须符合国家和北京市相关标准及规范，符合设计图纸及相关技术要求，达到验收合格标准。2.承包方供应的设备质量等级为合格级品，应随设备附产品合格证及检验报告等技术资料，质量保证按照行业标准执行，实行“三包”，因产品质量问题给发包方造成损失由承包方承担。3.发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。4.承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第16条质量保证期根据双方协商，约定本工程的质量保修期为：质量保修期自工程竣工验收合格之日起2年。第17条安全施工17.1安全施工与检查：17.1.1承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担；17.1.2发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担相应责任及发生的费用。17.2安全防护：承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包方承担；17.3事故处理：17.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；17.3.2发包方承包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第18条不可抗力合同签订后,如果任何一方因不可抗力,如战争、火灾、地震、台风、洪水、恐怖事件等导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同,双方应协商解决合同的继续履行问题。但受影响的一方应采取合理措施,将不可抗力导致的延误及损失减至最小。受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快以书面形式(传真、电报或电子邮件等)通知对方。当不可抗力停止或被排除后的日内通过书面形式(传真、电报或电子邮件等)通知对方。如不可抗力持续作用超过天,双方应就合同执行问题进行友好协商,并尽快达成书面协议。如果双方未能达成书面协议,任何一方有权终止本合同。第19条争议解决发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向北京仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向发包方所在地人民法院起诉。双方约定按第一种争议解决方式解决。第20条违约责任发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行的情况之外，守约方有权要求违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。第21条承诺21.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。21.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。21.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。第22条合同份数及生效时间本合同正本贰份，由发包方、承包方双方分别保存；副本肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。本合同自双方签字盖章之日起生效。第23条补充条款23.1承包方为了确保安全文明施工，愿意自合同生效后从工程款首次付款中拿出合同价款的/%作为安全文明施工的奖惩基金。在施工时，如果施工现场管理混乱，安全文明施工不达标，发包方有权拿出该基金对工地进行整改。23.2承包方在施工中应遵守北京市相关规定，不出现扰民问题。因扰民引起的停工，发包方不承担停工费等一切责任和经济补偿。23.3对于工程总进度，承包方每拖延一天，向发包方支付总合同款的1%违约金。23.4发包方随时监督、检查承包人员在合同规定范围内的工作质量，提出存在或要改进的问题，承包方应在1日内改进或解决问题。23.5承包方所派出的施工人员应是资证齐全的合格人员。23.6合同文件的组成：23.6.1合同；23.6.2施工现场安全生产管理协议书。发包方（章）：中国北方车辆研究所承包方（章）：地址：北京市丰台区槐树岭四号院地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人（联系人）：吴东锋经办人（联系人）：电话：010-83803922电话：年月日年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本配电系统电气设备维修涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
