屋面维修工程 建筑垃圾外运招标公告（巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社2024）
巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购公告
一、项目基本情况
项目编号：AHJZC2024XG006
项目名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
预算金额：55612.02元
最高限价：55612.02元
采购需求：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程，具体内容详见采购文件及工程量清单以及补充答疑文件全部内容。
合同履行期限：7日历天（具体以开工令为准）
本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上的独立法人资格，且须为巢湖市夏阁镇目前使用的小额零星工程（施工类）定点单位房屋建筑工程包别内的施工单位；
（2）供应商拟委任项目经理须具有房屋建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，持有建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
三、获取采购文件
1、文件获取及报名时间、地点和方式：
时间：2024年12月11日至2023年12月13日（上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，）（北京时间，周末休息日、法定节假日除外）；
方式：供应商登陆巢湖市人民政府网（http://www.chaohu.gov.cn/）-政府信息公开-巢湖市夏阁镇人民政府-公共资源交易网页自行下载采购文件等资料，并以短信的形式告知采购招标代理机构记录（电话：13003098111）获取和确定是否参与询价情况（短信基本形式：XX公司已获取XX时间XX项目采购文件并确定参与本项目的投标，未短信报名的现场将不予接受响应文件）
2、参与投标中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，节假日休息）与项目负责人联系。
四、响应文件提交
截止时间：2024年12月16日 上午9点30分（北京时间），开标前半个小时内持单位授权委托书到开标现场进行签到，同时递交密封纸质版投标文件，否则采购人将不予接受。
地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室
五、开标
时间：2024年12月16日上午9点30分（北京时间）
地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购公告同时在巢湖市人民政府（www.chaohu.gov.cn）上发布。有关本项目采购文件的澄清、答疑等，将在巢湖市人民政府网（www.chaohu.gov.cn）上统一发布，请自行关注，不再另行通知。
2. 供应商应合理安排采购文件获取时间，采购文件获取时间截止将造成无法完成采购文件获取，责任自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社
地址：巢湖市夏阁镇元通村
联系方式：连伟国 18855532321
2.采购代理机构信息
名称：安徽金之诚工程管理有限公司
地址：巢湖市嘉正国际小区8号楼1单元602
联系方式：钟工 13003098111
（挂网资料）巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程.zip
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
1
390101001001
瓦屋面拆除
1.瓦屋面种类：现状破损的瓦屋面、挂瓦条、油毡及部分屋面板（望板）等；
2.要求：拆除的旧瓦等所有拆除物，如业主需要按业主指定的位置整齐堆放。
m2
308.000
2
WB011614004001
建筑垃圾外运
1.建筑垃圾种类：包含本项目实施中产生的所有建筑垃圾等废弃品运离现场。
2.运距：投标人自行勘察现场，运距、弃放点等所有费用包含在内，自行报价，费用包干。
项
1.000
3
010901001001
瓦屋面
1.瓦品种、规格：彩色水泥瓦，颜色及规格在安装前提供样品经业主确认后方可进场，否则责任自负；
2.屋面板规格：暂按整体屋面的50%面积重新采用不小于1.7cm厚松木板满铺；
3.粘结层砂浆的配合比：1:2水泥砂浆安装脊瓦及封檐
4.防水材料种类：满铺防水油毡，安装木制挂瓦条。
m2
308.000
4
WB011501005001
成品保护
1.保护对象名称，材质：屋面拆除及恢复过程中对原房屋铝板吊顶及管线灯具进行保护完好；
2.防护要求：采取的保证设施必须保证原房屋的其他所有设施完好无损，如有损坏负责免费维修完好。
项
1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第2页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
5
011608002001
铲除涂料、裱糊面
1.铲除部位名称：内外墙面脱落部位
2.铲除部位的截面尺寸：根据业主指定确认
m2
300.000
6
011406003002
满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：弹性外墙腻子
3.刮腻子遍数：抗裂砂浆，耐碱玻璃纤维网格布一层，满批腻子 二遍砂纸磨平。
m2
300.000
7
011406003001
满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：内墙腻子
3.刮腻子遍数：满批腻子 二遍
m2
30.000
8
011406001002
抹灰面油漆
1.基层类型：腻子面
2.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍
3.部位：室内内墙修补
m2
30.000
9
030701003001
空调器
1.名称：分体挂壁式变频房间空调
2.型号：35GW一级能效
台
1.000
10
390903003001
水泥砂浆台阶面
1.面层厚度、砂浆配合比：均厚3cm1:2水泥砂浆抹平
2.基层类型：拆除原台阶损坏的水泥砂浆清理干净
m2
20.000
11
391001001001
块料面层整修
1.块料品种：现场外墙面脱落的面砖面层，清理后重新按原状恢复
m2
3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第3页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
12
391401003001
工具式脚手架
1、搭设方式：工具脚手架
2、脚手架材质：钢制
3、说明：包含本项目所有外脚手架在内，投标人自行勘察现场自主报价，费用包干。
m2
50.000
13
WB011701012001
内墙、梁柱面装饰脚手架
1.搭设部位：外墙装饰
2.搭设高度：5m内
3.脚手架材质：钢制
m2
60.000
14
391402001001
建筑物垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式：砖瓦结构
2.建筑物高度：5m内
项
1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
1
XC-01
夜间施工增加费
2
XC-02
二次搬运费
0.650
3
XC-03
冬雨季施工增加费
1.000
4
XC-04
已完工程及设备保护费
0.200
5
XC-05
工程定位复测费
1.800
6
XC-06
非夜间施工照明费
0.500
7
XC-07
临时保护设施费
0.200
8
XC-08
赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基数
费率（%）
金额（元）
1
XF-01
环境保护费
1.000
2
XF-02
文明施工费
1.600
3
XF-03
安全施工费
5.200
4
XF-04
临时设施费
3.200
5
XF-05
环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
金额(元)
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
计日工
4
总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.2 暂列金额明细表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
工程内容
金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
H.4 计日工表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
编码
项目名称
单位
数量
综合单价
合价（元）
一
人工
人工费小计
二
材料
材料费小计
三
施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
项目价值(元)
服务内容
费率(％)
金额(元)
1
发包人发包专业工程
2
发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购公告一、项目基本情况项目编号：AHJZC2024XG006项目名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程预算金额：55612.02元最高限价：55612.02元采购需求：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程，具体内容详见采购文件及工程量清单以及补充答疑文件全部内容。合同履行期限：7日历天（具体以开工令为准）本项目是否接受联合体：否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上的独立法人资格，且须为巢湖市夏阁镇目前使用的小额零星工程（施工类）定点单位房屋建筑工程包别内的施工单位；（2）供应商拟委任项目经理须具有房屋建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，持有建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。三、获取采购文件1、文件获取及报名时间、地点和方式：时间：2024年12月11日至2023年12月13日（上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，）（北京时间，周末休息日、法定节假日除外）；方式：供应商登陆巢湖市人民政府网（http://www.chaohu.gov.cn/）-政府信息公开-巢湖市夏阁镇人民政府-公共资源交易网页自行下载采购文件等资料，并以短信的形式告知采购招标代理机构记录（电话：13003098111）获取和确定是否参与询价情况（短信基本形式：XX公司已获取XX时间XX项目采购文件并确定参与本项目的投标，未短信报名的现场将不予接受响应文件）2、参与投标中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，节假日休息）与项目负责人联系。四、响应文件提交截止时间：2024年12月16日上午9点30分（北京时间），开标前半个小时内持单位授权委托书到开标现场进行签到，同时递交密封纸质版投标文件，否则采购人将不予接受。地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室五、开标时间：2024年12月16日上午9点30分（北京时间）地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.本次采购公告同时在巢湖市人民政府（www.chaohu.gov.cn）上发布。有关本项目采购文件的澄清、答疑等，将在巢湖市人民政府网（www.chaohu.gov.cn）上统一发布，请自行关注，不再另行通知。2.供应商应合理安排采购文件获取时间，采购文件获取时间截止将造成无法完成采购文件获取，责任自负。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社地址：巢湖市夏阁镇元通村联系方式：连伟国188555323212.采购代理机构信息名称：安徽金之诚工程管理有限公司地址：巢湖市嘉正国际小区8号楼1单元602联系方式：钟工13003098111
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
第1页 共1页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中：（元）
暂估价
不可竞争费
1
巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
55612.02
1221.38
合计
55612.02
1221.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
第1页 共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中：（元）
暂估价
不可竞争费
1
巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
55612.02
1221.38
合计
55612.02
1221.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：材料、设备暂估价（元）
1
分部分项工程费
49315.82
2
措施项目费
483.00
2.1
夜间施工增加费
2.2
二次搬运费
72.17
2.3
冬雨季施工增加费
111.03
2.4
已完工程及设备保护费
22.21
2.5
工程定位复测费
199.86
2.6
非夜间施工照明费
55.52
2.7
临时保护设施费
22.21
2.8
赶工措施费
3
不可竞争费
1221.38
3.1
安全文明施工费
1221.38
3.2
环境保护税
4
其他项目
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
4591.82
工程造价=1+2+3+4+5
55612.02
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
1
390101001001
瓦屋面拆除
1.瓦屋面种类：现状破损的瓦屋面、挂瓦条、油毡及部分屋面板（望板）等；
2.要求：拆除的旧瓦等所有拆除物，如业主需要按业主指定的位置整齐堆放。
m2
308.000
12.64
3893.12
2673.44
2
WB011614004001
建筑垃圾外运
1.建筑垃圾种类：包含本项目实施中产生的所有建筑垃圾等废弃品运离现场。
2.运距：投标人自行勘察现场，运距、弃放点等所有费用包含在内，自行报价，费用包干。
项
1.000
800.00
800.00
3
010901001001
瓦屋面
1.瓦品种、规格：彩色水泥瓦，颜色及规格在安装前提供样品经业主确认后方可进场，否则责任自负；
2.屋面板规格：暂按整体屋面的50%面积重新采用不小于1.7cm厚松木板满铺；
3.粘结层砂浆的配合比：1:2水泥砂浆安装脊瓦及封檐
4.防水材料种类：满铺防水油毡，安装木制挂瓦条。
m2
308.000
88.92
27387.36
3104.64
15.40
4
WB011501005001
成品保护
1.保护对象名称，材质：屋面拆除及恢复过程中对原房屋铝板吊顶及管线灯具进行保护完好；
2.防护要求：采取的保证设施必须保证原房屋的其他所有设施完好无损，如有损坏负责免费维修完好。
项
1.000
800.00
800.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第2页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
5
011608002001
铲除涂料、裱糊面
1.铲除部位名称：内外墙面脱落部位
2.铲除部位的截面尺寸：根据业主指定确认
m2
300.000
5.10
1530.00
1050.00
6
011406003002
满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：弹性外墙腻子
3.刮腻子遍数：抗裂砂浆，耐碱玻璃纤维网格布一层，满批腻子 二遍砂纸磨平。
m2
300.000
24.35
7305.00
2412.00
72.00
7
011406003001
满刮腻子
1.基层类型：抹灰面
2.腻子种类：内墙腻子
3.刮腻子遍数：满批腻子 二遍
m2
30.000
16.23
486.90
177.60
5.40
8
011406001002
抹灰面油漆
1.基层类型：腻子面
2.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍
3.部位：室内内墙修补
m2
30.000
7.93
237.90
60.00
9
030701003001
空调器
1.名称：分体挂壁式变频房间空调
2.型号：35GW一级能效
台
1.000
4000.00
4000.00
10
390903003001
水泥砂浆台阶面
1.面层厚度、砂浆配合比：均厚3cm1:2水泥砂浆抹平
2.基层类型：拆除原台阶损坏的水泥砂浆清理干净
m2
20.000
53.76
1075.20
438.00
33.60
11
391001001001
块料面层整修
1.块料品种：现场外墙面脱落的面砖面层，清理后重新按原状恢复
m2
3.000
152.96
458.88
170.61
2.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第3页 共3页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
12
391401003001
工具式脚手架
1、搭设方式：工具脚手架
2、脚手架材质：钢制
3、说明：包含本项目所有外脚手架在内，投标人自行勘察现场自主报价，费用包干。
m2
50.000
3.46
173.00
87.00
8.00
13
WB011701012001
内墙、梁柱面装饰脚手架
1.搭设部位：外墙装饰
2.搭设高度：5m内
3.脚手架材质：钢制
m2
60.000
5.14
308.40
197.40
5.40
14
391402001001
建筑物垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式：砖瓦结构
2.建筑物高度：5m内
项
1.000
860.06
860.06
590.61
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
1
XC-01
夜间施工增加费
11103.44
2
XC-02
二次搬运费
11103.44
0.650
72.17
3
XC-03
冬雨季施工增加费
11103.44
1.000
111.03
4
XC-04
已完工程及设备保护费
11103.44
0.200
22.21
5
XC-05
工程定位复测费
11103.44
1.800
199.86
6
XC-06
非夜间施工照明费
11103.44
0.500
55.52
7
XC-07
临时保护设施费
11103.44
0.200
22.21
8
XC-08
赶工措施费
11103.44
合 计
483.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基数
费率（%）
金额（元）
1
XF-01
环境保护费
11103.44
1.000
111.03
2
XF-02
文明施工费
11103.44
1.600
177.66
3
XF-03
安全施工费
11103.44
5.200
577.38
4
XF-04
临时设施费
11103.44
3.200
355.31
5
XF-05
环境保护税
0
合 计
1221.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
金额(元)
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
计日工
4
总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.2 暂列金额明细表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
工程内容
金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
H.4 计日工表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
编码
项目名称
单位
数量
综合单价
合价（元）
一
人工
人工费小计
二
材料
材料费小计
三
施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
项目价值(元)
服务内容
费率(％)
金额(元)
1
发包人发包专业工程
100.000
2
发包人供应材料
100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
51020.20
9.000
4591.82
合 计
4591.82
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程项目编号：AHJZC2024XG002采购文件（工程类）项目名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购人：巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社采购代理机构：安徽金之诚工程管理有限公司日期：2024年12月目录第一章采购公告1第二章供应商须知3第三章采购需求19第四章评审方法和标准25第五章政府采购合同27第六章响应文件格式28第一章采购公告巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购公告一、项目基本情况项目编号：AHJZC2024XG006项目名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程预算金额：55612.02元最高限价：55612.02元采购需求：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程，具体内容详见采购文件及工程量清单以及补充答疑文件全部内容。合同履行期限：7日历天（具体以开工令为准）本项目是否接受联合体：否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上的独立法人资格，且须为巢湖市夏阁镇目前使用的小额零星工程（施工类）定点单位房屋建筑工程包别内的施工单位；（2）供应商拟委任项目经理须具有房屋建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，持有建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书。且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。三、获取采购文件1、文件获取及报名时间、地点和方式：时间：2024年12月11日至2023年12月13日（上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，）（北京时间，周末休息日、法定节假日除外）；方式：供应商登陆巢湖市人民政府网（http://www.chaohu.gov.cn/）-政府信息公开-巢湖市夏阁镇人民政府-公共资源交易网页自行下载采购文件等资料，并以短信的形式告知采购招标代理机构记录（电话：13003098111）获取和确定是否参与询价情况（短信基本形式：XX公司已获取XX时间XX项目采购文件并确定参与本项目的投标，未短信报名的现场将不予接受响应文件）2、参与投标中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:30-11:30，下午2:30-17:00，节假日休息）与项目负责人联系。四、响应文件提交截止时间：2024年12月16日上午9点30分（北京时间），开标前半个小时内持单位授权委托书到开标现场进行签到，同时递交密封纸质版投标文件，否则采购人将不予接受。地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室五、开标时间：2024年12月16日上午9点30分（北京时间）地点：巢湖市夏阁镇人民政府一楼党员会议室六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.本次采购公告同时在巢湖市人民政府（www.chaohu.gov.cn）上发布。有关本项目采购文件的澄清、答疑等，将在巢湖市人民政府网（www.chaohu.gov.cn）上统一发布，请自行关注，不再另行通知。2.供应商应合理安排采购文件获取时间，采购文件获取时间截止将造成无法完成采购文件获取，责任自负。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社地址：巢湖市夏阁镇元通村联系方式：连伟国188555323212.采购代理机构信息名称：安徽金之诚工程管理有限公司地址：巢湖市嘉正国际小区8号楼1单元602联系方式：钟工13003098111第二章供应商须知一、供应商须知前附表注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。序号名称内容、说明与要求1采购人巢湖市夏阁镇元通村股份经济合作社2采购代理机构安徽金之诚工程管理有限公司3询问截止时间2024年12月12日17时00分4响应保证金（1）金额：□人民币元☑不收取5其他不予退还响应保证金的情形除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格的。6响应有效期90日历日7响应文件要求响应文件份数： 壹 份正本， 贰 份副本。（正本和副本封装在一个档案袋内，响应文件份数及封装密封应符合采购文件要求，否则不予接收）。在响应文件提交截止时间前半个小时内在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则采购人不予接收。（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人的有效身份证件和法定代表人身份证明书；（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。8评审方法询价法（有效最低价）9确定成交候选人和成交供应商评标委员会推荐成交候选人的数量：1家确定成交供应商：☑采购人委托评标委员会确定 □采购人确定10成交通知书发出的形式☑书面 □数据电文11履约保证金（1）金额：☑免收□合同价的2%□定额收取：人民币元（2）支付方式：☑转账/电汇☑支票☑汇票☑本票 ☑保函1.如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。2.如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。（3）收取单位： 采购人 （4）缴纳时间：合同签订前 （5）退还时间：验收合格后30日历日12成交服务费及工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费按下列标准收取：（1）代理服务费：成交供应商在领取成交通知书前须向采购代理机构缴纳代理服务费。代理服务费以中标价为计算基数，按中标价*1%*0.8计取，不足1000元的按1000元收取。（2）工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费：成交供应商在领取成交通知书前须缴纳工程量清单和最高投标限价（控制价）编制费，以中标价为计算基数，按中标价*0.68%计取，不足1000元的按1000元收取。（3）支付方式：☑转账/电汇（4）收取单位：安徽金之诚工程管理有限公司（5）缴纳时间：领取成交通知书前由中标人支付。注：以上所有费用已包含在投标报价中，中标后不得增加费用。13质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址递交方式：书面形式接收部门：安徽金之诚工程管理有限公司联系电话：钟工、13003098111通讯地址：巢湖市嘉正国际小区8号楼1单元60214其他内容1、投标报价的其他要求：供应商响应文件报价表填写的总报价精确到分（人民币）。2、供应商响应文件制作完成时应自行检查证明材料扫描件或影印件是否清晰，如因材料模糊不清，导致评标委员会无法辨认的，一切后果由供应商自行承担。3、采购文件中要求加盖公章的，均应当加盖供应商公章,否则将视为响应无效。15承包方式☑施工总承包 □专业承包16质量标准要求质量标准：合格17安全文明要求必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定18采购人提供的资料☑采购文件☑工程量清单☑最高投标限价（控制价）□电子版图纸获得方式：同采购文件获取方式，详见采购公告。19特别提醒（1）供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。（2）工程量清单报价书编制人应为供应商或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性进行评审，但响应文件格式中要求加盖造价执业人员专用章处，必须加盖专用章，否则响应无效。（3）本工程在发放工程量清单、最高投标限价（控制价）后，供应商应对工程量清单和最高投标限价（控制价）等数据进行复核。如供应商认为数据有误，应将有误之处整理成文档盖章提交给采购代理机构。如在规定时间内未提出疑问的，清单和最高投标限价（控制价）中数据将被作为有效数据用于判定最后报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错误除外）。询问截止时间前若供应商对清单和最高投标限价（控制价）未提出相关疑问，视同认可工程量清单和最高投标限价（控制价）编制合理。成交后，供应商应按其报价完成采购范围和图纸（如有）内的全部内容，不得以工程量清单和最高投标限价（控制价）编制存在漏项或数量偏差或不合理提出各种形式的索赔。20重要提示（1）成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；二、供应商须知正文1.适用范围1.1本采购文件仅适用于本次采购所述的工程项目采购。2.定义2.1工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。2.2时限（年份、月份等）计算：系指从响应文件提交截止之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。2.3业绩：除非本采购文件中另有规定，业绩系指符合本采购文件规定且已交/竣工验收合格的业绩。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。3.采购人、采购代理机构及供应商3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。3.4供应商：是指向采购人提供工程、货物或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。3.5若采购公告中允许联合体参加采购，对联合体规定如下：3.5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与采购。3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。3.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。3.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购，否则其响应文件将被认定为响应无效。3.5.8对联合体参加采购的其他资格要求见供应商资格。3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。4.资金来源4.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见采购公告。5.响应费用不论采购的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加采购有关的费用。6.适用法律本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。7.采购文件构成7.1采购文件包括下列内容：第一章采购公告第二章供应商须知第三章采购需求第四章评审方法和标准第五章政府采购合同第六章响应文件格式第七章政府采购供应商质疑函范本7.2采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。7.3现场踏勘及相关事项见供应商须知前附表。7.4供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。8.采购文件的澄清与修改8.1供应商如对采购文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的询问截止时间前以书面提问形式提交给采购代理机构。8.2采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对采购文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在巢湖市人民政府（www.chaohu.gov.cn）网站以发布更正公告的方式澄清或修改采购文件，更正公告的内容作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。8.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为采购文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。8.4对于没有提出询问又参与了本项目采购的供应商将被视为完全认同本采购文件（含更正公告的内容）。9.采购范围及响应文件中标准和计量单位的使用9.1项目有分包的，供应商可参与采购文件其中某一个或多个分包的采购，成交包数详见供应商须知前附表中规定。9.2无论采购文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。9.3供应商与采购代理机构之间与采购有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。9.4除采购文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。10.响应文件构成10.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目第六章响应文件格式的相关内容。10.2上述文件应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章。11.证明标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件11.1供应商应提交采购文件要求的证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。11.3本条所指证明文件不包括对采购文件相关部分的文字、图标的复制。11.4为保证公平公正，除非采购文件另有规定或说明，供应商对同一项目响应时，不得同时提供备选响应方案。12.报价12.1供应商的报价应当包括满足本次采购的全部内容。所有报价均应以人民币报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。12.2供应商应在分项报价表上标明采购工程的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在响应报价中。12.3供应商报价均不得高于采购文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。12.4报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。12.5采购人不接受具有附加条件的报价。13.响应保证金13.1供应商应提交供应商须知前附表中规定的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商未按规定提交响应保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。13.2供应商请注意：（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还供应商的响应保证金。（2）采购人组织重新采购时，供应商应按照供应商须知前附表中规定再次提交响应保证金，并作为其响应文件的一部分。供应商未按规定提交响应保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。13.3响应保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非采购文件另有规定，分公司或子公司代缴响应保证金，视同名称不一致。响应保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，其响应文件将被认定为响应无效。13.4联合体参加采购的，可以由联合体中的一方或者共同提交响应保证金。以一方名义提交响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。13.5采购代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的响应保证金；13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。13.7有下列情形之一的，响应保证金不予退还：（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）成交后项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目经理无法进场履约，采购人取消其成交资格的。（6）供应商须知前附表中规定的其他不予退还响应保证金的情形。14.响应有效期14.1响应有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，响应有效期详见供应商须知前附表。14.2在响应有效期内，供应商的响应保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。14.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。15.响应文件的制作15.1本项目要求提供纸质版响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：（1）在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商公章处，供应商均应加盖供应商公章。联合体参加采购的，除联合体协议及采购文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。（2）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行密封，形成密封的响应文件，并在响应文件提交截止时间前提交。15.2因供应商自身原因而导致响应文件密封不符合要求的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。15.3开标现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。16.响应文件提交截止时间16.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在开标地点提交密封的响应文件。16.2供应商在采购文件规定的响应文件提交截止时间前提交了响应文件，但密封不符合要求的，响应无效。16.3采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。17.响应文件的提交、修改与撤回17.1供应商应当在第一章“采购公告”规定的响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件在开标地点提交。17.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。未按规定密封或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，采购人应当拒收。17.3采购代理机构工作人员在监督员监督下解封所有响应文件。17.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于评标委员会在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照采购文件的变动情况和评标委员会的要求重新提交响应文件的，不在此列。18.评标委员会18.1本项目将依法组建评标委员会，评标委员会成员由3人以上单数组成，评标委员会及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。18.2评标委员会依法对响应文件进行评审，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项对实质性响应采购文件要求的供应商进行偏差绝对值的计算。18.3评标委员会应当从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。19.响应文件的评审19.1采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织评审。19.2本项目采用询价法(有效最低价)评审。询价是指评标委员会在不少于3家符合采购文件要求相应资格条件的供应商中开展询价，根据所有有效报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，满足采购文件全部质量、工期等实质性要求的且价格最低的为成交人，报价相同的，由评标委员会按随机抽取方式确定成交候选人排序。工程合同价=成交供应商的投标报价。19.3评标委员会将按照采购文件规定的评审办法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：19.3.1初审。评标委员会对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应采购文件要求导致响应无效的，评标委员会将以书面询标的方式告知有关供应商。采购人或采购代理机构可在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询核实供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。19.3.1.1不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加采购的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应无效。19.3.1.2供应商须符合下列情形之一：未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。以联合体形式参加采购的，联合体任何成员均须符合上列情形，否则联合体响应将被认定为响应无效。19.3.1.3信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）（https://ggzy.hefei.gov.cn/）。注：企业经营异常名录以国家企业信用信息公示系统查询结果为准。19.3.1.4信用信息记录方式：供应商在“第六章响应文件格式”中“四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函”进行书面承诺。采购人或采购代理机构工作人员在评审过程中可对供应商的“信用信息记录”进行核实，供应商不良信用记录查询结果与供应商承诺不一致以采购人或采购代理机构查询结果为准，并视为提供虚假材料，报监督管理部门严肃查处。19.4相关说明。19.4.1为保证采购活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行答疑；19.4.2评标委员会发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。19.4.3无论何种原因，即使供应商响应时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。19.4.4评标委员会决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。19.5供应商授权代表对评审过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。20.终止采购20.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止采购，并将理由通知所有供应商：（1）有效供应商数量不足，导致本次采购缺乏竞争的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）因重大变故，采购任务取消的；（4）政府采购法律法规规定的其他情形。21.响应文件的澄清、说明或更正21.1评标委员会将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。21.2评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。如有询标，授权代表（或法定代表人）应现场接受询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。供应商回复时间不超过10分钟，因授权代表联系不上、没有及时回复等情形而无法接受评标委员会询标的，供应商自行承担相关风险。22.报价要求22.1响应报价是供应商响应文件的有效组成部分，响应报价也是签订合同的依据。22.2供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。22.3供应商应当按照企业定额或2018版安徽省建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及采购文件的要求自主报价。22.4供应商的报价应严格执行下列标准，不得降低标准进行竞标。22.4.1不可竞争费用包括（不得调整）：22.4.2其他项目费：（1）暂列金额（不得更改）；（2）暂估价（不得更改）；22.4.3工程增值税税率：9%22.4.4采购文件中明确的由采购人自行采购的材料费。22.4.5法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。23.成交候选人的推荐原则及标准23.1评标委员会依据本项目采购文件所约定的评审方法和标准，按照经评审投标报价最低的原则选择成交候选人。报价相同的，由评标委员会按随机抽取方式确定成交候选人。24.确定成交候选人和成交供应商24.1评标委员会按照投标报价最低的原则和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的评标委员会确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。25.编写评审报告25.1评审报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评标委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。26.保密要求26.1评审将在严格保密的情况下进行。26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。27.成交结果公告27.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后，采购代理机构将在巢湖市人民政府网站上发布成交结果公告。27.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。28.成交通知书28.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。28.3成交通知书是合同的组成部分。29.告知采购结果29.1采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。30.履约保证金30.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。30.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。31.成交服务费31.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。32.签订合同32.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内签订合同。32.2采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。32.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。33.廉洁自律规定33.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。第三章采购需求序号内容说明和要求1人员到岗及履约要求（1）供应商一旦成交，响应时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。（2）成交供应商不得擅自更换响应时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商响应时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。（3）成交供应商更换项目经理、技术负责人的，须提前14天通知采购人，并征得采购人同意并报监管部门备案；该行为视为违约，成交供应商须支付采购人更换项目经理的2万元、更换技术负责人的1万元违约金。更换后的项目经理或技术负责人不得低于成交供应商响应时拟派人员的专业、资质等级、合同业绩（如对项目经理业绩有特别要求的）和技术水平等要求。采购如因上述人员的不称职或不作为行为，认为有必要更换的，可要求成交供应商对上述人员作出更好的调整，成交供应商重新委派的相应人员须不低于采购文件要求，并承担与成交供应商更换项目经理、技术负责人相同的违约金。(4）未经采购人同意，成交供应商擅自更换项目经理、技术负责人的，该行为视为严重违约，成交供应商须支付采购人更换项目经理的3万元、更换技术负责人的1.5万元违约金。更换后的项目经理或技术负责人不得低于成交供应商响应时拟派人员的专业、资质等级和技术水平等要求。（5）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的供应商。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交供应商索赔。2报价须知1、供应商报价均不得高于采购文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。2、本项目最高投标限价为:详见采购公告。3项目经理供应商拟委任项目经理须具备房屋建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，持有建设行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书；且必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与供应商名称一致）。提供供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理自开标之日前半年内任意连续三个月的（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。4项目技术负责人供应商拟委任项目技术负责人具有房屋建筑工程相关专业中级及以上技术职称。（提供职称证书）5工程（进 度款）支 付的方式工程竣工验收合格经第三方造价咨询单位审计完成后支付至审计结算价的97%，余款3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性付清（无息、无异议）。工程量清单1.计价依据1.1计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。1.2安全文明施工费按下表执行：项目名称计费基础费率（%）建筑工程市政工程房屋修缮工程市政设施养护维修工程环境保护费定额人工费+定额机械费3.283.571.003.57文明施工费5.127.331.607.33安全施工费4.135.285.205.28临时设施费8.109.993.207.992.1本项目采用工程量清单计价。2.2除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。2.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。2.4分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。3.招标工程量清单编制要求3.1招标工程量清单编制依据如下：（1）2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；（2）安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告（公告第51号）；（3）关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）；（4）建设工程设计文件及相关资料；（5）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；（6）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；（7）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；（8）招标人对项目其他相关要求文件。3.2招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。3.3投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对，发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。3.4工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。3.5分部分项工程量清单项目特征描述是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。3.6招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。4.最高投标限价编制要求4.1最高投标限价编制依据如下：（1）2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；（2）关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知(合造价〔2021〕8号)；（3）安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告（公告第51号）；（4）关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（9）工程造价管理机构发布的工程造价信息；（10）施工期间的风险因素；（11）其他相关材料。4.2最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。4.3最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。4.4分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的项目特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）中定额消耗量计算；（5）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额及安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）计算；（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第4.1款约定计算。4.5计入分部分项工程量清单中技术措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。综合单价依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案确定。4.6不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。4.7其他项目费用应按照下列规定计价：（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第4.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。4.8税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1款编制依据的要求编制，不得降低标准。5.投标报价参考编制要求5.1投标报价编制参考依据如下：（1）2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）；（2）关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知(合造价〔2021〕8号)；（3）安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告（公告第51号）；（4）关于贯彻执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13号）；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；（8）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计；（9）市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息；（10）合同执行期间由投标人承担的风险因素；（11）其他相关材料。5.2投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。5.3投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。5.4分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的风险费用。5.5措施项目费依据第5.1款编制依据确定。5.6不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1款编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整。5.7其他项目费用应按照下列规定计价：（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第5.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。5.8税金（增值税）按税金项目清单，结合第5.1款编制依据的要求编制，不得调整。5.9投标报价编制注意事项（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量清单项目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或清单项目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；（6）除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整；（7）本招标工程不接受恶意不平衡报价。6.工程量清单另册。第四章评审方法和标准一、总则本项目将按照采购文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评标。二、评审方法初审表序号项目内容合格条件1营业执照提供有效的营业执照扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。联合体参与采购的联合体各方均须提供。2供应商资质提供满足供应商资格中本项目的特定资格要求的资质证书扫描件或影印件。3安全生产许可证提供有效的安全生产许可证扫描件或影印件。4项目经理资格1.提供符合资质要求的注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证（B证），注册单位必须是供应商本单位；2.提供项目经理承诺，格式后附。5项目技术负责人资格符合采购文件要求，提供相关证明材料扫描件或影印件；6承诺函符合采购文件要求。7授权书符合采购文件要求。8响应函符合采购文件要求。9工程量清单报价书符合采购文件要求。10不良信用记录查询供应商不得存在供应商须知第19.3.1.1条中的不良信用记录情形和第19.3.1.2条中的不良行为记录情形。注：供应商在“无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函”进行书面承诺并提供查询截图。11无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函符合采购文件要求。12其他要求符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他要求。 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。第五章合同条款及格式第一节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：总价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，代理机构存档壹份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的时间：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：提供套（含竣工图套），不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5图纸和承包人文件的保管关于图纸和承包人文件保管的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款，按下列规定办理：除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死。允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前（执行通用条款）。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。项目经理考勤以现场打卡考勤为准，每缺勤一天罚款400元；缺勤7天以上的，每天罚款1000元。缺勤按月度罚款。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。承包人更换项目经理、技术负责人的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意并报监管部门备案；该行为视为违约，承包人须支付发包人更换项目经理的5万元、更换技术负责人的3万元违约金。更换后的项目经理或技术负责人不得低于施工单位投标时拟派人员的专业、资质等级、合同业绩（如对项目经理业绩有特别要求的）和技术水平等要求。建设单位如因上述人员的不称职或不作为行为，认为有必要更换的，可要求施工单位对上述人员作出更好的调整，施工单位重新委派的相应人员须不低于招标文件要求，并承担与承包人更换项目经理、技术负责人相同的违约金。未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理、技术负责人的，该行为视为严重违约，承包人须支付发包人更换项目经理的10万元、更换技术负责人的5万元违约金。更换后的项目经理或技术负责人不得低于施工单位投标时拟派人员的专业、资质等级和技术水平等要求。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：建设单位如因上述人员的不称职或不作为行为，认为有必要更换的，可要求施工单位对上述人员作出更好的调整，施工单位重新委派的相应人员须不低于招标文件要求并承担与承包人更换项目经理、技术负责人相同的违约金，若不服从的一次性处罚20万元，承包人不得拒绝，发包人保留向行业主管部门申请给予公司及项目经理记不良记录的权利。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内（执行通用条款）。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。承包人更换主要施工管理人员按3万元每人次处罚，并按发包人的要求整改到位。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：执行通用条款，发生时双方另行协商。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约保证金承包人是否提供履约保证金：提供。承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险注：（1）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（2）如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。……履约保证金的金额：中标合同金额的2％。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：竣工验收交付使用后7日内。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：执行监理合同。关于监理人的监理权限：执行监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时（执行通用条款）。监理人不能按时进行检查时，应提前24（执行通用条款）小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48（执行通用条款）小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款)。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90（执行通用条款）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内(执行通用条款)。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的4%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担（执行通用条款）。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价（招标控制价）相应子目单价的30%（含30%）的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价；(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1目计算；（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕(执行通用条款)。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕(执行通用条款)。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。并应按相关规定进行二次招标。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）可调整价格的主要材料范围的约定:；（2）主要材料价差调整周期的约定:；（3）主要材料价差调整计算方法的约定:；（4）主要材料价差调整时间的约定:。（2）关于基准价格的约定：/。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(2)总价合同。总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其它风险。风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(3)其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价（招标控制价）所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行(执行通用条款)。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不采用。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程竣工验收合格经第三方造价咨询单位审计完成后支付至审计结算价的97%，余款3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性付清（无息、无异议）。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人(执行通用条款)。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内（执行通用条款）。（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付(执行通用条款)。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)。12.4.6支付分解表的编制(2)总价合同支付分解表的编制与审批：/。(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(2)种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）工程担保机构担保，担保金额为：/；（4）保证保险，保险金额为：/；（5）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《工程质量保修书》相关规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。（7）其他：双方协商解决。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（执行通用条款）。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：（1）向合肥仲裁委员会巢湖分会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。21.1人员及职责21.1.1发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。21.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。21.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。21.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。21.1.5投标人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要管理人员和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。21.1.6承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。21.1.7承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。21.1.8承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。21.1.9参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。21.2变更与调整21.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。21.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。21.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。21.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。21.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。21.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。21.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。21.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。21.3分包与配合21.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。21.3.2发包人分包的专业工程范围如下：（1）（2）21.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。21.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的%作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：（1）乙方承担总包责任所发生的费用。（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。21.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：（1）（2）21.3.6对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人万元作为承包人承担配合工作的配合费用。21.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。21.4结算21.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。21.4.2水电费的结算：（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。21.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的%计取保管费；此费用仅计取税金。21.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。21.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。21.4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。21.4.7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。21.5其他21.5.1注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。21.5.2根据合政〔2018〕16号文要求，工程结算审计核减额超过报审金额10%的，其超过10%以上部分的审计咨询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给受托审计的工程造价咨询单位。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第六章响应文件格式某项目响应文件【第包】（不分包项目删除）供应商：（盖章）年月日一、报价表格式1-1报价表项目名称：某项目项目编号：某编号供应商名称响应范围全部 / 第包报价（详见备注说明）人民币大写：人民币小写：质量标准合格工 期接开工令后 日历天完工是否响应付款方式是□ 否□ （划√）是否分包不分包备注说明供应商公章：日期：注：1.本表内容根据采购文件要求包括了采购文件要求提供的全部内容的所有费用。2.特殊事项在备注中注明。3.供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。4.报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。1-2已标价工程量清单按工程量清单格式和内容填写二、供应商综合情况简介（供应商可自行制作格式）三、响应函致：某采购单位某代理机构根据贵方的采购文件和采购公告，我方兹宣布同意如下：1．经踏勘项目现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价（控制价）无异议。我方承诺按本采购文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2．我方已详细审核并确认全部采购文件及有关附件，充分理解响应价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的报价不低于企业个别成本。3．一旦我方成交，我方保证按采购文件约定的工期和采购文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。4．一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。5．一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。6．一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合采购文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。7．一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。8．一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按采购文件规定的方式、金额向采购人提交履约担保。9．我方同意所提交的响应文件在采购文件规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。10．除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及采购文件、采购文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。11．我方承诺：（1）我单位成交后在项目所在地交纳相关税费。（2）我方已对采购人提供的工程量清单和最高投标限价（控制价）进行认真复核，确认无误，成交后不再另行调整。（3）本次响应所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效。我单位承诺我单位所委任项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。若因我单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，采购人可取消我单位成交资格。采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，响应保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。（4）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含采购文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守国家、省、市增值税相关规定的要求。我方将按照采购文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。12.其他补充说明：补充说明事项（如有）供应商公章：日期：四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函(联合体参加采购的，联合体双方均须提供）1．本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。2．本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：（1）被人民法院列入失信被执行人；（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（6）供应商被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内。3.本单位郑重声明，符合下列情形之一：未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商公章：日期：五、授权书本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与询标、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。授权代表身份证明（正反面）扫描件或影印件：授权代表联系方式：（请填写手机号码）特此声明。供应商公章：日期：注：1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；2.法定代表人参加采购的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。六、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（供应商单位名称）的法定代表人。特此证明。供应商公章：日期：七、承诺函致：某采购单位、某代理机构我单位参与本项目采购，现郑重承诺如下：一、我单位对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任，并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。二、若我单位成交，将严格按照国家及省市行业主管部门规定在项目所在地办理施工许可（如需），并在项目所在地交纳相关税费。三、我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；四、我单位在本项目响应有效期内，在本项目所在区域未存在因质量事故、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制参与采购活动资格行为，且处于处罚期内的情况；五、我单位近一年内，未发生因拖欠农民工工资被行业管理部门处罚情况；六、我单位近一年内，在项目所在地未出现被相关行业主管部门限制参与采购活动资格情况。七、我单位近一年内，未受到在市场行为、施工质量、安全等方面被市级及以上行业管理部门处罚的情况。八、本项目授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合监管部门调查取证。九、我单位一旦成交，将在采购文件规定时间内缴纳相关费用、领取成交通知书，并与采购人联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则贵单位有权取消我单位成交资格。十、我单位在响应文件提交截止时间前已在安徽省按照主管部门相关要求办理信息登记手续，如未按此要求办理信息登记，采购人可按照我单位弄虚作假取消我单位成交资格，采购人因此原因取消我单位成交资格的，视为我单位无正当理由放弃成交资格，响应保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿工期延误造成的一切损失。（本条仅针对安徽省外建筑业企业，安徽省内建筑业企业此条不需要承诺）供应商公章：法定代表人：签字或盖章八、项目经理承诺书致：某采购单位、某代理机构本人作为拟委任的项目经理，现郑重承诺如下：一、投标文件中提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。二、如果我方中标，将严格按照规定履约，保证中标后能够到本项目任职。三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵方调查取证。项目经理签字：身份证号：日期：注：本页后附项目经理身份证明扫描件或影印件。九、其他材料提供符合采购文件（采购公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。特别提示：供应商在响应文件制作时可在此栏内附采购文件要求提交的证明资料，如营业执照、人员证书、资质证书等，应将上述证明材料制作成扫描件或影印件盖章按下列顺序排版提交。（一）营业执照（二）资质证书（三）安全生产许可证（四）项目经理资格相关证明材料（五）项目技术负责人资格相关证明材料（六）最高投标限价编制总说明工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程一、采用的计价依据：1、巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购文件；2、巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程工程量清单；3、巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程招标补疑（如有）；4、执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》（合建监管〔2024〕13 号）建筑工程及其他专业工程。二、采用的价格信息来源：1、2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；2、主要材料价格：采用 2024 年第 12 期合肥地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。3、人工费执行安徽省住房和城乡建设厅文件建标[2021]46 号“关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知“。其中定额人工费参与取费、取税，其相对于定额人工费增加的部分只计取税金，人工费执行2024年三季度合肥市建设工程人工价格信息，人工费按160.47元/工日计入，其中20.47元/工日只计取税金。4、机械费价差按规定计取。三、工程取费：本工程取费执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》中“市政工程 ”的费率计取。其中房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，其企业管理费率8%、利润率8%，措施项目费率和不可竞争费率按房屋建筑工程或市政工程相应费率乘0.6系数。四、税率计算：本项目采用一般计税方法，增值税税率执行《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）第一条规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。五、其它说明：1、总承包服务费：详见招标文件及其补疑文件；2、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：详见招标文件及其补疑文件；实行暂估价材料、设备、专业工程的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件。3、建设单位自行采购的材料、工程设备及其价格： 详见招标文件及其补疑文件。建设单位自行采购材料、工程设备的采购、保管费：详见招标文件及其补疑文件。4、暂列金额： 0.00 元 。5、其他需要补充说明的：5.1、施工场地的具体情况，投标人必须自行现场踏勘，在报价时应充分考虑，中标后不予调整；5.2、本项目无设计图纸，工程量现场测量确定，如现场工程量超出清单量，必须先上报采购人同意后方可施工，否则超出部分不于计入结算，施工做法参照工程量清单特征描述内容，如有不明确请报采购人确定。备注：①工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。②除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。③清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准、招标文件不一致的，以较优的技术标准为准。④图纸设计以及清单中，如有描述不详、不清、错误的地方，则视为中标人已根据施工规范、现行标准做法、图集等要求，在投标报价中已综合考虑，不再进行调整。⑤中标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。工程量清单总说明工程名称：巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程项目编号:AHJZC2024XG0061、工程概况：本项目位于夏阁镇元通村委会院内。建设范围主要包括村委会办公用房的屋面、墙面及地面维修等，具体详见工程量清单、控制价及采购文件全部内容。二、工程招标范围：见本项目设计图纸及招标答疑中的招标范围。三、工程量清单编制依据1、巢湖市夏阁镇元通村委会屋面维修工程采购文件；2、2018 版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省装配式建筑工程计价定额、安徽省房屋修缮工程计价定额、安徽省市政设施养护维修工程计价定额；3、执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的通知（合建监管〔2024〕13 号）。4、安徽省建设行政主管部门及合肥市有关技术文件及相关规定。四、工程量清单编制及报价要求1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。3、本工程量清单依据《20218版安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。人工价格信息系根据安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标[2021]46号），人工工日按160.47元/工日计取。4、投标人须认真阅读与项目有关的采购文件及工程量清单等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。6、本项目无设计图纸，工程量现场测量确定，如现场工程量超出清单量，必须先上报采购人同意后方可施工，否则超出部分不于计入结算，施工做法参照工程量清单特征描述内容，如有不明确请报采购人确定。五、税率计算：本项目采用一般计税方法，增值税税率执行《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）第一条规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。六、其他需要说明的问题：1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。3、金额（价格）均应以人民币表示。4、其他需要补充说明的：4.1、施工场地的具体情况，投标人必须自行现场踏勘，在报价时应充分考虑，中标后不予调整；4.2、本项目设暂列金0.00元；备注：①工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。②除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。③清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准、招标文件不一致的，以较优的技术标准为准。④图纸设计以及清单中，如有描述不详、不清、错误的地方，则视为中标人已根据施工规范、现行标准做法、图集等要求，在投标报价中已综合考虑，不再进行调整。⑤中标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
投标 / 标书制作要点（原创）
本屋面维修工程 建筑垃圾外运涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
