村道硬化建设工程招标公告（温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社2024）
箬横镇翻身村村道硬化建设工程
招标公告
一、招标项目的基本情况：
工程名称：箬横镇翻身村村道硬化建设工程
招标人：温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社
招标方式：公开招标
招标范围：施工图范围内招标人指定的工程。
二、招标项目概况：
工程地址：温岭市箬横镇翻身村
工程造价：
488343元
资金来源：自筹
工
期：30日历天内（含）
工程概况：本工程为箬横镇翻身村村道硬化建设工程，本工程主要建设内容为原有路基平整
+150厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）；原有路基平整+100厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）。
三、投标申请人资格要求：
1、投标人资质等级要求：须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、项目经理资质等级要求：须具备市政工程专业二级及以上（含二级）注册建造师（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B类证书）
3、本次招标
不接受
联合体投标。
四、发布公告的媒介及开标时间
4.1本工程招标公告同时在温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社公告栏及《台州骅亿工程咨询有限公司（http://www.tzhygczx.com/）网站上公开发布。
4.2 开标地点及时间：温岭市箬横镇便民服务中心二楼会议室，开标时间为2025年1月3日上午09：30整。
五、申请文件的递交时间和地点：
1、凡有意参加投标者,请于2025年1月2日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00前（工作日）将资格预审申请文件递交到温岭市城西街道五洋路50号,2幢404室台州骅亿工程咨询有限公司，超过时间送达的申请文件将被拒绝。
2、提交资料不完整或不按要求的，资格预审将不予通过。
六、申请文件的内容：
1、企业介绍信；2、企业营业执照副本复印件；3、企业安全生产许可证副本复印件；4、项目负责人资格证书、安全生产考核合格证书复印件；5、企业资质证书副本复印件 6、项目管理班子配备承诺书；
以上复印件均应加盖单位公章，否则将予以拒收。
七、联系方式
招
标？人：温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社 ？招标代理：台州骅亿工程咨询有限公司
联
系？人：江国标？？？？？联系电话：13606721712 ？联？系？人：陈斌？？？？？？？联系电话：13575862646
招标文件点击下载
项目管理班子配备承诺书下载
项目管理班子配备承诺书一、我公司委派（项目负责人姓名），身份证号码：，作为拟派项目负责人参加（项目名称）资格审查。二、一旦我方中标，我公司保证除上述项目负责人外，按照下列要求配齐人员：项目技术负责人1人（须具有相关专业工程师职称及以上），施工员1人（须具有岗位证书或资格证书），质检员（或质量员或质安员）1人（须具备岗位证书或资格证书），安全员1人（须具有有效期内的住房和城乡建设厅颁发的安全生产考核合格证书）。本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人（公章）：法定代表人（签字或盖章）：年月日温岭市工程建设项目施工招标文件招标项目：箬横镇翻身村村道硬化建设工程招标单位：温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社联系人：江先生联系电话：13606721712招标代理机构：台州骅亿工程咨询有限公司联系人：陈斌联系电话：13575862646日期：2024年12月第一章投标须知前附表及投标须知一、投标须知前附表项号内容规定1工程综合说明工程名称：箬横镇翻身村村道硬化建设工程建设地点：箬横镇翻身村承包方式：包工包料质量标准：合格招标方式：公开招标工程造价：488343元2招标范围：施工图范围内招标人指定工程3工期要求：30日历天内（含30日历天）4资金来源：自筹5投标人资质等级要求：须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。6项目经理资质等级要求：须具备市政工程专业二级及以上（含二级）注册建造师（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B类证书）7有效投标报价：-8%～ -13%(含-8%、-13%)8投标有效期：90天（从递交投标文件截止时间之日起算）9投标保证金数额为：玖仟捌佰元整 投标保证金的形式：银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函、银行本票或银行汇票。1、采用银行本票形式：户 名：温岭市箬横镇人民政府投标保证金专户开户行：浙江温岭农村商业银行股份有限公司箬横支行账 号：201000206658161请在用途栏注明“翻身村村道硬化”。2、采用银行保函或者保险公司保单形式： （1）有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。（2）银行保函或者保险公司保单或融资担保公司保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括投标文件的编制中（8）投标保证金第8.7条”中所列条款。（3）银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函出具的截止日期：2025年1月2日前10投标文件份数：商务标壹份，附件资料壹份，投标保证金壹份11递交投标文件截止时间：2024年1月3日上午10:30整 递交地点：温岭市箬横镇便民服务中心二楼会议室12开标时间：2024年1月3日上午10:30整开标地点：温岭市箬横镇便民服务中心二楼会议室13评标办法：详见投标须知（六）评标14合同履约保证金数额为：签约合同价的2%。二、投标须知（一）总则本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。1.工程说明：1.1本工程说明详见前附表第1项所述1.2工程概况：本工程为箬横镇翻身村村道硬化建设工程，本工程主要建设内容为原有路基平整+150厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）；原有路基平整+100厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）。（二）标底及投标报价编制依据4.编制依据4.1《浙江省建设工程计价依据》（2018）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、及本省、市有关综合解释与补充规定。4.2本工程人工与主要材料价格参考《台州造价》温岭（2024年11月份）。4.3取费标准：本工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程（非市区）中值计取：企业管理费17.04%、利润9.99%、安全文明施工费8.4%、提前竣工增加费(20%)1.38%、二次搬运费0.48%、冬雨季施工增加费0.13%、行车、行人干扰增加费1.69%、规费按18.75%、税金按9%。4.4本工程施工取费按2018版定额价的人工费及机械费为取费基数。4.5计价方式：采用定额清单计价，税率采用增值税。4.6工程有关事项说明4.6.1本工程混凝土按非泵送商品混凝土，结算不再调整。4.6.2本工程大型机械进退场仅考虑压路机一台次。4.6.3模板按木模考虑，按实际接触面积计算。4.6.4工程量与实际不同按实调整。（三）、投标文件的编制5.投标文件的组成5.1本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。5.2商务标由投标函（附件一）组成。5.3附件资料由下列内容组成：投标授权委托书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）二部分组成。5.4投标保证金采用采用银行本票、银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函。5.5投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。5.6投标项目经理必须与申请文件中所提供的项目经理一致，擅自变更将取消其投标资格。6.投标报价、投标工期及质量承诺6.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。6.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、搬运费、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。6.3投标承诺内容中有效投标报价下浮率未按前附表中第7项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。6.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。6.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率及总价，由投标人填写下浮数、投标报价、工期、质量等。6.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。6.7投标文件报价中的单价和合价等全部釆用人民币表示。7.投标有效期7.1投标有效期见本投标须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销或修改其投标文件。7.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第8条关于投标保证金的退还规定仍然适用。8.投标保证金8.1投标保证金釆用形式：银行本票、银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函。8.2投标人应提供前附表第9项中规定数额的投标保证金，应在投标文件提交截止时间前交至开标地点。8.3投标保证金应在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。8.4投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。8.5未中标的投标人的投标保证金将在定标后退还。8.6如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还：8.6.1投标人在投标有效期内要求撤销或修改其投标文件的；8.6.2中标人未能在规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；8.6.3投标人在投标期间内有串标、哄抬标价、弄虚作假等违法违规行为的。8.7如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：8.7.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；8.7.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；8.7.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。9.投标文件的份数和签署：9.1投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第10项规定份数的投标文件。9.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标函应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。9.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标的须同时递交合法有效的投标授权委托书原件。由法定代表人签字（或盖章）投标文件并参加开标的，投标授权委托书可不提供。9.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。9.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。9.6投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。（四）、投标文件的递交10.投标文件的密封与标识10.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，在密封袋上正确标明“商务标”、“工程名称”和“投标人名称”。10.2密封要求：密封袋封口处加盖单位公章。10.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。10.4投标人的投标文件（商务标、附件资料和投标保证金）在投标须知前附表第11项规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标须知前附表第11项规定的地点。11.递交投标文件的截止时间11.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第11项规定。11.2到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。11.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。11.4招标人可以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。12.投标文件的补充、修改与撤回12.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。12.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标识和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。12.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。（五）、开标13.开标13.1投标人的投标文件在投标须知前附表第12项规定的截止时间前以直接提交形式提交至投标须知前附表第12项规定的地点。投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书（如有）等身份证明原件并签名报到，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。13.2开标程序13.2.1开标由招标人主持；13.2.2本工程先开附件资料及投标保证金，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金及附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。13.2.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。13.3按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。按本条第13.6款规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。13.4招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。13.5招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。13.6有下列情况之一的，其投标文件将视为无效：13.6.1投标函未加盖投标人公章的或未经法定代表人（或委托代理人)签字（或盖章）的；13.6.2投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辩认不清的；13.6.3投标截止时间以后送达的投标文件；13.6.4投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的；或由委托代理人签字（或盖章）投标文件或委托代理人参加开标会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；13.6.5未提供管理人员名单的或提供的管理人员名单不符合要求的；13.6.6投标人投标报价未按投标须知第7项报价的；13.6.7投标人的质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；13.6.8投标人的工期未承诺的；13.6.9商务标未按投标须知前附表要求提供正、副本份数的；13.6.10投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金不符合要求的；13.6.11投标项目经理与申请文件中所提供的项目经理不一致的；13.6.12投标人弄虚作假或有其他违法行为的；13.6.13投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。（六）、评标14.评标原则：14.1招标人根据实际情况组成评标委员会。14.2遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。15.评标办法15.1先对投标文件附件资料和投标证保金进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再拆封、评审。15.2因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。16.评标基准下浮率：16.1评标基准下浮率的确定：在—8%～—13%内（每球平均相隔0.5%）以不重复随机抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽签确定）16.2中候选标人的确定取下接近评标基准价的投标报价单位作为第一中标候选人；若无下接近评标基准价的投标报价单位，则取等于评标基准价的投标报价单位为第一中标候选人；若无下接近或等于评标基准价的投标报价单位，则取上接近评标基准价的投标报价单位作为第一中标候选人。若取上接近评标基准价的投标报价单位作为第一中标候选人，则以评标基准价作为中标下浮数。如遇投标报价下浮率相同的，则由招标人抽签确定第一中标候选人。注明：1、本工程下浮率保留小数点后两位（若有第三位，四舍五入）；2、投标报价取整（小数点后四舍五入）。16.3确定中标人16.3.1招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。16.4.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。17.投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标下浮率或投标的实质性内容。18.评标内容的保密开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。（七）、授予合同19.合同授予标准19.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第（六）条规定评出的投标人。20.中标通知书20.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求对推荐的中标人实行公示，待公示合格后向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。20.2中标通知书将成为合同的组成部分。21.履约担保21.1中标人应向招标人提供前附表第14项所规定的合同履约保证金。21.2合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后退还。21.3合同履约保证金不计息。21.4中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予返还。22.合同的签订22.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。22.2中标人在中标通知书规定的时间、地点，准时到场签约。22.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。22.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。（八）、其它23.其它须知23.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。23.2投标人提供的资料中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。23.3本招标文件全部内容是工程签订承包合同依据之一。23.4本招标文件由招标人负责解释。第二章合同条款及格式工程建设项目发承包双方采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）签订施工合同，不得对“通用合同条款”部分进行调整，并应当根据招标文件、中标人的投标文件和中标通知书等文件将“合同协议书”、“专用合同条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确。1.1.1.第一部分合同协议书发包人（全称）：温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就箬横镇翻身村村道硬化建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.1.1.1.一、工程概况1.工程名称：箬横镇翻身村村道硬化建设工程2.工程地点：箬横镇翻身村3.资金来源：自筹。4.工程内容：本工程为箬横镇翻身村村道硬化建设工程，本工程主要建设内容为原有路基平整+150厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）；原有路基平整+100厚C25砼面层（表面拉槽防滑处理）。二、合同工期计划开工日期：年月日。(具体以开工报告为准)计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1.1.1.2.三、质量要求工程质量符合合格标准。1.1.1.3.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；2.合同价格形式：单价合同。1.1.1.4.五、项目经理承包人项目经理：。1.1.1.5.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用合同条款》第1.5款赋予的规定一致。1.1.1.6.七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。1.1.1.7.九、签订时间本合同于年月日签订。1.1.1.8.十、签订地点本合同在温岭市箬横镇翻身村签订。1.1.1.9.十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。1.1.1.10.十二、合同生效本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字，并加盖公章后生效。1.1.1.11.十三、合同份数本合同一式捌份（其中正本贰份，副本陆份），均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，招标代理机构执贰份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款1.1.1.12.参照《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）中相关条款。1.1.2.第三部分专用合同条款1.1.2.1.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔2020〕58号）、除投标函及其附录和预算书外的其它部分投标文件、监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；1.1.2.5设计人：名称：；1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无1.1.3.9永久占地包括：无1.1.3.10临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《浙江省市政工程预算定额》(2018)《浙江省建设工程计价规则》（2018）及有关规定《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）（浙建建发〔2019〕92号文）及本省、市有关综合解释、补充规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定和招标文件中明确的技术要求等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图肆套及与其一致的电子版施工图；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在开工前7天，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月25日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由：/。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人及相关权利人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。1.13工程量错误的修正出现工程量错误时，是否调整合同价格：按以下方式调整。⑴工程量存在缺项、漏项的予以调整；允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项清单项中工程量增加或减少的，均不予以调整该分部分项清单的单价。1.1.2.2.2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；联系电话：。发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实。发包人是否提供支付担保：不提供。1.1.2.3.3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件三套，电子文件一套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文件。（10）承包人应履行的其他义务：a向发包人、监理人提供施工现场办公室各壹间免费使用。b在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。C本项目施工安全由承包人负总责。d按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理月到岗应达到24日历天（以发包人工地考勤为准）。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24日历天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.5%，每月结算；项目经理连续10个日历天内不能到岗的，发包人有权解除合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质不低于原项目经理；除上述情形外项目经理不允许更换。如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；擅自更换二人次以上，发包人有权解除合同，履约担保金不予退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款，承包人主要施工管理人员安排见附件。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，主要施工管理人员每更换一人次扣除履约担保金额5%。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员月到岗率达不到27天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.2%，每月结算。3.5分包3.5.1分包的一般约定分包的工程包括：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人向发包人提供履约担保，担保方式：履约保证金双方约定的其他担保事项：无承包人提供履约担保的方式、金额及期限的：金额为签约合同价的2%，履约保证金在竣工验收合格后10天内退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室壹间使用。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；关于监理人的其他约定：。（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前书面通知承包人；（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无1.1.2.4.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量要求和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。1.1.2.5.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内，不作为单列费用单独计取。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限：/；安全文明施工费使用按通用合同条款执行。1.1.2.6.7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：无；发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：无。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：无。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。7.3.2开工通知发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.6、7.7条款规定的情形。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金2000元，并承担发包人由此而造成的相关损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约担保额度。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：1、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。2、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。3、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。4、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：不奖。1.1.2.7.8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备（1）材料品牌、规格和使用要求：本工程材料品牌由承包人根据投标文件要求的品牌、产地、性能自行采购。所有材料必须符合国家相关质量要求，具有合格证和质量保证书，经发包人、监理单位认可。按招标文件（相应）技术标准和要求执行。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥、新型墙体材料、商品混凝土、商品砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（4）凡是招标文件注明规格、型号（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。1.1.2.8.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（2）当发包人或监理人指示承包人进行合同中没有约定的检（试）验，以核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，或要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更，承包人无正当理由不得因此拒绝施工。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）预算中有相同项目的，按照相同项目单价认定。（2）变更后项目与预算书项目不同或相类似项目，由承包人按预算价编制依据、编制方法；人工、材料、机械按实际施工期台州信息价的平均价（有温岭价的按温岭价，无温岭价的按台州价，温岭、台州信息价均无价格，按发包人签证价），费用计取标准均按预算价中计算标准，变更后合同价款按下浮数（即中标下浮数%）结算，报发包人审核后确定。10.4.2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。发包人收到承包人的变更申请的估价程序：按《温岭市政府投资项目工程设计变更管理暂行规定》执行，其余按通用合同条款10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价：/。暂估价材料和工程设备的明细：/10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。1.1.2.9.11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.2法律变化引起的调整：不调整。1.1.2.10.12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式采用单价合同，合同价款调整方法：风险范围以内计价方式：1、规费费率、税金税率、施工组织措施项目费费率包干；2、施工技术措施项目费，以项报价的，按该项的总价包干，以量报价的，按该项的单价包干；3、单价按预算（中标价）一次性包干；5、人工、物价涨跌不予调整，政策性调差不予调整；风险费用的计算方法：承包人在投标报价时考虑，不再另行计取。风险范围以外包括：A、因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，工程量按实调整；B、工程师授权范围内签证发包人确认盖章的工程量变更；C、由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分，其错误部分可调整；调整方法按专用合同条款第10条执行。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。12.2.2预付款担保：无12.3计量12.3.1计量原则12.3.1.1本工程计价依据《浙江省建设工程计价依据》（2018）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、及本省、市有关综合解释与补充规定。12.3.1.2计价方式：定额清单计价法、一般计税法。12.3.1.3取费标准：本工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程（非市区）中值计取：企业管理费17.04%、利润9.99%、安全文明施工费8.4%、提前竣工增加费(20%)1.38%、二次搬运费0.48%、冬雨季施工增加费0.13%、行车、行人干扰增加费1.69%、规费按18.75%、税金按9%。12.3.2计量周期：关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：/。关于进度付款申请单编制的约定：(1)工程竣工结算经有关部门审定后一个月内付至工程结算价款的98.5%，留1.5%为工程质量保修金。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。12.4.6支付分解表的编制3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款。1.1.2.11.13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方为：按通用合同条款执行，且由此给发包人造成其他损失的由承包人承担。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。1.1.2.12.14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人应在完成合同范围内施工内容，通过工程质量验收（指各方主体签署工程竣工验收记录），发包人签署竣（完）工报告后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。90天未提交竣工结算资料并经发包人催告28天后，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。14.2竣工结算审核（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在六个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（2）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条争议解决约定处理。（3）结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。1.1.2.13.15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月，其余按通用合同条款执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（2）1.5%的工程结算价款；15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；15.3.3质量保证金的退还质量保证金按以下第1方式退回：1．工程实际竣工验收合格一年后返还剩余的质量保证金，质保证不计息。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：一年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担承包人造成损失。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担承包人造成损失，超过2天可工期顺延（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担承包人造成损失，超过30天承包人有权解除合同（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；4、承包人未达到投标时所承诺技术标准。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失，发包人可通知承包人解除合同。4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金额的10%。5、因承包人原因导致工期延误超过了合同工期，则延误责任由承包人承担，工期不予顺延，由于工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。由于承包人原因导致的工期延误超过合同工期60天以上时，可解除施工合同。6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。16.2.4因承包人违约解除合同后的处理1.1.2.14.17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。1.1.2.15.18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：保险按温政办发〔2012〕195号文件规定执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：相应保险由承包人办理，费用已在签约合同价中综合考虑。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。1.1.2.16.20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按第（1）种方式解决：（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21、补充条款（1）承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。（2）承包人收取款项时开具增值税发票。（3）本工程混凝土按非泵送商品混凝土，结算不再调整。（4）本工程大型机械进退场仅考虑压路机一台次。（5）模板按木模考虑，按实际接触面积计算。（6）工程量与实际不同按实调整。第三章技术规范一、工程建设地点的现场条件：具备进场施工条件。二、本工程采用的技术规范：依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。第四章预算书一、本预算书是按本投标须知(二)要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用。第五章投标文件格式一、本工程的投标函（附件一）、投标授权委托书（附件二）、项目管理机构配备表（附件三）由招标人统一提供。附件一：投标函致：温岭市箬横镇翻身村股份经济合作社一、根据已收到贵方的箬横镇翻身村村道硬化建设工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以总价(488343元)的基础上下浮-%作为投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：1、工期：30日历天（含法定节假日等停工因素）竣工并移交整个工程；2、工程质量标准：合格；3、人员设备按实际要求部署及时到位。4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。5、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。6、我方金额为人民币玖仟捌佰元整的投标保证金与本投标书同时递交。投标人(公章）：法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：日期：年月日附件二：投标授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。代理人无转委托权，特此委托。投标人（盖章）：____________________法定代表人（签字或盖章）：__________授权委托日期：年月日附件三：项目管理人员配备表职务姓名性别年龄职称本岗工龄证书号码或身份证号投标人（公章）：_________________________________法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：_____________日期：年月日预算书
投标 / 标书制作要点（原创）
本村道硬化建设工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
