上海勘察设计招标公告（上海宝信软件股份有限公司2025）
询价单号
RA25012300212
采购方式
公开
采购员
联系电话
报名截至时间
2025-01-27T13:00
报价截至时间
2025-02-08T10:10
采购商名称：上海宝信软件股份有限公司
物料信息
物料代码
物料名称
规格型号
品牌
采购数量
计量单位
要求交货期
备注
宝信软件张江改扩建项目勘察设计比选采购
宝信软件张江改扩建项目勘察设计比选采购
1.0
套
2025-05-31
询价条款
一、交货地址：上海上海浦东新区郭守敬路515号
二、保证金额度：0.0元
三、商务条款：本次投标最高预算限价为含税价人民币50万元,(开票税率6%)，投标人自行踏勘后，综合考虑报价。 详见比选采购文件
四、技术条款：详见比选采购文件
五、注册资本必须大于等于1000万元
六、报名要求：1、工程勘察·综合资质·甲级](含)以上 2、ISO9001质量管理体系认证
七、资质要求： ISO9001-质量管理体系认证
附件下载
附件1宝信软件张江改扩建项目勘察设计比选采购文件（含合同）20250122V1.2(1).docx
A-0-01-01总平面图-模型.pdf
地形图.pdf
宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计比选采购文件文件编号：BS20250110文件名称：宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计采购采购单位：上海宝信软件股份有限公司目录第1章项目比选采购邀请第2章比选采购供应商须知1、说明2、比选采购投标文件的编制3、资格证明文件4、比选采购投标文件的递交5、比选和评议6、评议原则7、中标通知8、签订合同9、合同条款第3章比选采购勘察内容第4章附件第1章项目比选采购邀请上海宝信软件股份有限公司将对张江改扩建项目勘察设计进行比选采购，欢迎潜在供应商参加。文件编号：BS202501101.项目比选采购内容及要求：详见第三章2.项目采购文件将在欧冶电子采购平台宝武专区发布。3.项目比选采购地点：本次项目比选采购采用电子竞价比选方式，比选采购投标文件上传欧冶电子采购平台（http://baowu.ouyeelbuy.com）4.比选采购报名截止时间：以欧冶电子采购平台投标截止时间为准（北京时间），逾期收到或不符合规定的比选采购投标文件恕不接受。5.开标评议时间：以欧冶电子采购平台公告的时间为准。6.评议地点：上海宝信软件股份有限公司欧冶电子采购平台专区。7.凡对本次采购文件提出询问，请在欧冶电子采购平台公告的开标评议开始时间前2天与上海宝信软件股份有限公司张江改扩建项目部联系（技术方面询问请以信函或传真形式）。第2章比选采购供应商须知一、说明本须知适用于宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计比选采购。1.项目概况1.1项目名称：宝信软件股份有限公司改扩建项目工程勘察设计。1.2项目地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。1.3建设规模：用地面积28,705平方米，地块南侧建筑高度不大于24.0米，地块北侧建筑高度不大于18.0米。地上总建筑面积45000平方米，容积率1.57，绿化率≥20%。地上建筑要求设计研发、科研、办公及配套（需包含变配电站、园区食堂、路演中心、多功能会议室及其他共享服务功能区等）；地下建筑按一层设计，主要功能为停车库及设备用房（包括人防设计），项目按绿色建筑二星标准设计。1.4勘察服务周期：分二阶段，第一阶段为现建筑范围外详勘、30日历天；第二阶段为建筑拆除后详勘、20日历天。1.5招标范围：宝信软件张江改扩建项目用地范围内的详勘、景观绿化勘察及配合服务等工作内容，查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性；提供详细的岩土工程资料和参数，测绘绿化乔木内容包括——乔木点位、品种、规格等，详见勘察技术要求。2.比选采购投标平台供应商通过欧冶电子采购平台（www.ouyeelbuy.com），注册、登录、报名。3.参与比选采购供应商资格1)在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，提供本次采购标的物的法人。2)[工程勘察·综合资质·甲级](含)以上3)具备良好的建筑业绩和财务状况，拥有先进的技术装备，较强的技术实力。项目经理具有[注册土木工程师·岩土]且具备岩土工程高级工程师含以上资质，参加本项目投标负责人必须是投标单位人员，不得分包、转包。4)投标人必须具有独立法人资格和良好的资信。5)投标人的安全许可证经审查合格。6)有依法缴纳税和社会保障资金的良好记录。近三年在经营活动中没有重大违法和行政处罚记录。7)投标单位企业注册资金不低于1000万元。8)需通过ISO9001质量管理体系认证。二、比选采购投标文件的编制1.投标方编制比选采购投标文件，应按照采购文件所规定的格式、内容、逐项编制齐全，并提交全部资格证明文件，否则比选采购投标文件无效。2.比选采购投标文件的组成。1)比选采购投标文件由技术文件、商务文件两部分组成，并盖章作为附件扫描上传欧冶电子采购平台；比选采购投标服务总价直接在欧冶电子采购平台输入。2)比选采购投标文件技术部分主要包含下列内容：（1）投标文件汇总表；（2）综合说明；（3）勘察进度计划表及保障措施；（4）针对本工程的专项工程勘察方案；（5）勘察平面布置；（6）安全勘察管理组织架构及安全专项技术方案、安全质量保证措施；（7）工程质量管理组织架构；（8）材料使用计划；（9）勘察技术措施；（10）临时用地、用水、用电要求。3)商务文件主要包含下列内容：（1）比选采购投标函（详见附件格式）；（2）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件；（3）法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件(如有授权)；（4）企业基本情况表（详见附件格式）；（5）比选采购供应商营业执照(三证合一)；（6）比选采购供应商资质证书、证明、文件等资料；（7）社会保险登记证(复印件)。4)比选采购投标服务报价:本次投标最高预算限价为含税价人民币50万元,(开票税率6%)，投标人自行踏勘后，综合考虑报价。（1）根据采购方提供的有关资料、采购文件有不清楚内容需进行书面补充答疑(如有)，结合本企业实际能力进行报价。（2）比选采购投标报价为比选采购供应商完成比选采购投标勘察内容、勘察质量、勘察范围内各项费用的总和。（3）为加强对工程安全和文明管理，勘察人员进入现场专门设置安全防护，遵守现场规章制度，投标人报价中已包含相应费用。（4）比选采购投标总报价是各供应商投标按采购文件所确定的比选采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括勘察设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、风险费及政策性文件、与合同条款规定的各项应有费用。（5）投标报价中的规费（含社会保险费）费率按工程造价管理部门发布的费率报价（沪建市管[2019]24号）执行。3.比选采购投标文件不得涂改、增删。如必须修改时，必须有企业法人签字盖章方为有效。4.比选采购投标文件应由法人或法人授权代表在规定盖章处逐一签署并加盖投标单位的公章。5.*比选采购投标文件应清楚工整，字迹潦草、表达不清、未按要求编制可能被定为废标。6.比选采购投标供应商须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款及技术要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者比选采购投标文件没有对采购文件做出实质性的响应，该比选采购投标文件将被拒绝，其风险由投标供应商自行承担，并对其具有约束力。7.比选采购投标文件在开始评议前，投标方可以对比选采购投标文件进行修订或补充。8.采购文件的修改将以书面的形式通知所有参与比选采购投标供应商，并对其具有约束力。比选采购投标供应商在收到修改通知后必须以书面形式进行确认。9.比选采购投标文件中所用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。10.比选采购投标文件必须按规定的要求由企业法人（或法人授权人）签字,加盖公章后,将文件进行电子扫描并上传至欧冶电子采购平台。三、资格证明文件比选采购投标供应商应提供以下资料及证明文件（在欧冶电子采购平台宝武专区上传）：1.比选采购投标供应商有效的法人营业执照(三证合一)、银行开户许可证、一般纳税人申请认定表。2.法人身份证复印件。3.加盖财务章的开户行、账号、税号证明。（扫描件）4.近一年公司的诚信记录。5.企业获得的荣誉证明。6.比选采购投标供应商认为有必要提供的声明及文件。7.非法人参加比选采购投标的，除提供以上资料证明文件外，还需提供：法人授权代表身份证复印件。四、比选采购投标文件的递交1.比选采购投标方封面应写明：1)项目名称：宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计比选；2)文件编号：BS20250110；3)比选采购投标供应商名称。2.比选采购投标供应商必须在欧冶电子采购平台投标截止时间前，将制作好的投标文件每页盖章扫描后通过欧冶采购电子平台上传。3.比选采购投标供应商上传比选采购投标文件以后，要求对比选采购投标文件进行修改或撤回时，必须以联机洽谈方式进行。4.*有下列情况之一的，其比选采购投标文件无效（即废标）。1)*比选采购投标文件未加盖单位公章和无法定代表人印章；2)*比选采购投标文件未按采购文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；3)*比选采购投标供应商法定代表人或指定代表参加开标评议（以法定代表人授权书为准）但无证件或无授权书者；4)*比选采购投标单位与报名单位不相符的；5)*投标总价超过预算总价的。五、开标与评议1.比选采购方于欧冶电子采购平台投标截止时间后，在上海宝信软件股份有限公司通过欧冶电子采购平台宝武专区进行公开开标。2.为利于比选采购投标评议，比选采购方在开标后可随时请比选采购投标供应商对比选采购投标文件进行澄清解答，解答时不得对比选采购投标文件中实质性内容加以修改，且重要澄清答复应是书面的。六、评议原则1.综合评议原则：1)评价内容包括商务、技术、安质和价格，商务部分占20%权重，技术部分占30%权重，安质部分占10%，价格部分占40%，总评价分数为100分。2)商务部分：分为主要商务指标和一般商务指标，主要商务指标为废标条件，不响应即判为废标。3)以评议委员会全体成员的评分均值作为该竞价人的最终得分。4)中标原则：评议得分最高者为本次比选采购的中标方。5)中标单位必须按约定时间进场服务，如违约视作放弃，作非标处理，由评标得分顺延取代中标。2.评标内容及细则标准：*表1商务评议表－废标事项（*标记为废标条款）序号评议项目说明1比选采购投标供应商的合格性废标条款2比选采购投标供应商对比选采购投标文件授权的有效性废标条款3比选采购投标文件的有效期是否满足要求废标条款4比选采购投标供应商资格声明是否符合比选采购投标文件要求废标条款5供应商资格声明是否符合比选采购投标文件要求废标条款6经营范围是否符合比选采购投标文件要求废标条款7报价表是否符合比选采购投标文件要求废标条款8付款条件和方式是否符合比选采购投标文件要求不作为废标条款具体评分细则：评标委员会按以下评分标准进行详细评审：（1）商务标（20.00分）商务评审表：序号评审标准最低分最高分权重1企业资质：投标人具有 ISO9001、ISO14001 GB/T19001（且在有效期内）中的任意1项得50分。（注：提供证书扫描件，未提供的不得分）0.0100402企业类似项目业绩：自2021年11月1日至2024年11月30日（合同签订日期为准）是否有类似工程（建筑工程）业绩，需提供合同或协议书。有一项有效业绩加20分，最多加100分。0.010060说明：是否关联指是否需要投标人关联评审点到投标文件具体章节。（二）技术标（30.00分）技术评审表：序号评审标准最低分最高分权重1勘察技术方案:编制依据、编制原则是否正确；收集的资料及场地工程地质条件预分析是否可信；地基基础方案预分析是否合理；勘察的目的及解决技术问题的方案是否合理。0100302项目实施方案:包括项目总体进度、安全、质量等目标承诺，总体实施方案及项目管理组织等，视其针对性、内容完善程度及满足项目要求情况，是否有针对性的措施或预案,针对现有建筑分开勘探的专项措施。0100303项目勘察管理:包括采用的设备、人员、材料以及技术方案等。质量保证措施是否可行；工期安排是否合理；安全保证措施是否可行；视针对本项目制定具体的勘察管理措施、设备机具及人员安排计划情况，各项技术方案的完善性、可行性、针对性情况等0100204项目组织架构及人员配置:组织架构合理，人员职责明确，人员配置符合项目要求。010020（三）安质（10.00分）1安全环保保证措施：投标人所提供安全环保管理体系、保证措施及安全专项技术方案科学性、合规性、针对性（如安全环保组织架构、法定资质许可、危险源辨识、重大节点保障方案等）。60100100（四）价格（40.00分）序号评审标准最低分最高分是否关联1投标价格评分规则依据欧冶电子采购平台系统规则计算。价格得分=权重分-(报价-最低价)/最低价*100040否说明：是否关联指是否需要投标人关联评审点到投标文件具体章节。（五）总得分=商务分+技术分+安质分+价格分七、中标通知1.比选采购投标评议结束后，在欧冶电子采购平台发布中标通知，一经发出即发生法律效力。2.中标通知书将是合同的一个组成部分。八、签订合同中标方收到中标通知书，在15天内签订服务合同，中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格。九、合同条款1、详细条款见合同样本（附件1）2、下列文件均为合同不可分割部分：1)比选采购投标文件；2)比选采购投标文件和开标一览表、投标报价表；3)比选采购中标通知书。第3章比选采购内容1、勘察范围宝信张江改扩建项目勘察设计，具体内容详见第二章项目概况。二、工期、安全文明施工及质量要求1、工期要求:工期为90日历天交付验收。2、作业时间按宝信相关管理制度和要求进行作业。3、安全要求：现场安全责任由中标方全权负责，必须接受甲方（发包方）监督检查。要确保人员、设备和设施的安全，在燃气（热力、输水）管道、动力设备、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及有毒环境中进行勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案，勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，做到工完料尽场地清。4、文明施工：必须每天做到工完料尽场地清工作，建筑材料和垃圾必须按甲方指定场地有序堆放。5、质量要求：按设计及规范要求完成勘察验收及交付。三、投标人资质及合格条件要求1.为履行本勘察合同的目的，投标人至少须满足前附表所要求的资质等级。2.投标人必须具有独立法人资格和良好的资信。3.投标人的安全生产许可证经审查合格。4.投标人必须按照GB/T19001－2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》系列标准，建立、完善质量管理体系，依法承担勘察企业对质量的控制职责。5.本工程采用一般计税方法。四、项目实施要求1.项目方案包含：勘察技术方案、项目实施方案、项目勘察管理和项目组织架构及人员配置方案。2.勘察平面布置：包括勘察用水、电等内容，以不影响作业为前提。3.派驻人员应接受甲方指导和管理，若不服从，中标方应在三天工作时间内调换人员；4.中标方和委派人员应遵守国家法律法规及甲方的规章制度，违者依法处理。第4章附件附件1：合同样本附件2：投标函附件3：投标总价及工程量清单与计价表(格式)附件4：辅助资料表附件5:法定代表人资格证明书附件6:比选采购投标单位情况表附件7:技术附件附件1：合同样本宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计合同第一部分合同协议书发包人（甲方）：_____________________________勘察人（乙方）：_____________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。一、工程概况1.工程名称：宝信软件股份有限公司改扩建勘察设计项目2.工程地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号3.工程规模、特征：用地面积28,705平方米，地块南侧建筑高度不大于24.0米，地块北侧建筑高度不大于18.0米。地上总建筑面积45000平方米，容积率1.57，绿化率≥20%。地上建筑要求设计研发、科研、办公及配套（需包含变配电站、园区食堂、路演中心、多功能会议室及其他共享服务功能区等）；地下建筑按一层设计，主要功能为停车库及设备用房（包括人防设计），项目按绿色建筑二星标准设计。二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：张江改扩建项目勘察设计项目用地红线范围内的详勘（分两次）、景观绿化勘察以及相关服务等工作内容。2.技术要求：详见招标文件技术要求。3.工作量：3.1探明场地成因、地形地貌特征、地层构造等。3.2有无影响工程稳定性的不良地质现象。对地基的稳定性作出评价，并确定其位置、深度及范围。3.3查明有无可液化土层，并对液化可能性作出评价，判明地基土类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关参数。3.4查明建筑场地的地层结构、均匀性，查明基础下软弱土层和坚硬土层的分布，以及各层土的物理力学指标。3.5探明场地地下水类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性及补给情况等水文地质资料，确定地下水最高水位，并对地下水腐蚀提出防治措施。3.6按钻孔位置图，提供各钻孔柱状图，地质剖面图，标贯试验，土岩样试验资料等。3.7根据建筑物和场地地质情况，提出经济合理的基础设计方案，并按现行基础规范要求，提出有关基础设计的承载力指标；拟建污泥浓缩池场地尚应提出基坑及止水帷幕设计建议及相关设计参数指标。3.8提供建筑物沉降计算所需的地基变形参数（压缩模量Es和变形模量Eo），并对各类型基础的短期和长期沉降进行分析。3.9根据场地情况及项目特征提出基础形式的建议，并给出相关分析。3.10提供推荐深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数。论证对周围己有建筑物和地下设施的影响。3.11勘察过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并商讨勘察点的增减。3.12土壤电阻率测试成果：深度不小于地下室大底板下15米，不少于4个测井，垂直测点间距不应大于1米。电阻率报告单独成册，并包含内涝水位数据。3.13需测绘的乔木——胸径超过15cm或者高度超过3m的乔木，测绘内容包括乔木点位、品种、规格（胸径、高度、冠幅）、特大乔木（胸径超30或者高度超10m）的土球顶点标高。）三、合同工期1.开工日期：已业主开工通知为准2.成果提交日期：开工后90日历日3.合同工期（总日历天数）90天四、质量标准质量标准：符合国家、地方现行相关质量标准。具体详见招标文件技术要求。五、合同价款1.合同价款金额：人民币（大写）____________(¥__________元)2.合同价款形式：_总价包干。由于非勘察人原因（含设计方案变更）造成建设工程勘察工作量增加或减少的，发包人应当按勘察人投标时的工程勘察费预算明细表价格另行支付或扣减相应的勘察费用。六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。八、词语定义本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，发包人执份，勘察人执份。发包人：（印章）勘察人：（印章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款第1章第1条一般约定1.1词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。1.1.1合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。1.1.2合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.3通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。1.1.4专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。1.1.5发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.7工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。1.1.8勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。1.1.9合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。1.1.10费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。1.1.11工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。1.1.12天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.1.13开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。1.1.14成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。1.1.15图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。1.1.16作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。1.1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.18索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。1.1.19不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。1.1.20后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。1.2合同文件及优先解释顺序1.2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标文件及其附件（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）其他合同文件。上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。1.3适用法律法规、技术标准1.3.1适用法律法规本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地**府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。1.3.2适用技术标准适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。1.4语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。1.5联络1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。1.5.2发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。1.5.3发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。1.6严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。1.7保密除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第2条发包人2.1发包人权利2.1.1发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。2.1.2发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。2.1.3发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。2.2发包人义务2.2.1发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。2.2.2发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。2.2.3发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。2.2.4发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。2.2.6发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。2.2.7若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。2.2.8发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。2.3发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。第3条勘察人3.1勘察人权利3.1.1勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。3.1.2除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。3.1.3勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。3.2勘察人义务3.2.1勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。3.2.2勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。3.2.3勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。3.2.5勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。3.2.6勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。3.2.7勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。3.3勘察人代表勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。第4条工期4.1开工及延期开工4.1.1勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。4.1.2因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。4.2成果提交日期勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。4.3发包人造成的工期延误4.3.1因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用：（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；（3）变更导致合同工作量增加；（4）发包人增加合同工作内容；（5）发包人改变工程勘察技术要求；（6）发包人导致工期延误的其他情形。4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。4.4勘察人造成的工期延误勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；（5）勘察人导致工期延误的其他情形。4.5恶劣气候条件恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。第5条成果资料5.1成果质量5.1.1成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。5.1.2双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。5.2成果份数勘察人应向发包人提交成果资料纸质版六份，电子版二份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。5.3成果交付勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。5.4成果验收勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。第6条后期服务6.1后续技术服务勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。6.2竣工验收工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.1.1依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。7.1.2合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：（1）总价合同双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。（2）单价合同合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。（3）其他合同价款形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。7.1.3需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。7.2定金或预付款7.2.1实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。7.2.2定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。7.3进度款支付7.3.1发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。7.3.2第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。7.3.3发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。7.3.4发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。7.4合同价款结算除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.1.1变更范围本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更；（3）不利物质条件引起的变更；（4）发包人的要求变化引起的变更；（5）因政府临时禁令引起的变更；（6）其他专用合同条款中约定的变更。8.1.2变更确认当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。8.2变更合同价款确定8.2.1变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。8.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。8.2.3除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。8.2.4一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。8.2.5因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。第9条知识产权9.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。9.2除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。9.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。9.4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。9.5除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。10.1.2不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。10.2不可抗力的通知10.2.1遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。10.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。10.3不可抗力后果的承担10.3.1因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担；（5）延误的工期相应顺延。10.3.2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第11条合同生效与终止11.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。11.2发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。11.3合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。第12条合同解除12.1有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任；（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任；（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。12.2一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。12.3因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。12.4合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。第13条责任与保险13.1勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。13.2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。13.3勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。第14条违约14.1发包人违约14.1.1发包人违约情形（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；（2）发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款；（3）发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。14.1.2发包人违约责任（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。14.2勘察人违约14.2.1勘察人违约情形（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料；（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准；（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。14.2.2勘察人违约责任（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。第15条索赔15.1发包人索赔勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。15.2勘察人索赔发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复；（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可；（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。第16条争议解决16.1和解因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。16.2调解因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。16.3仲裁或诉讼因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。第三部分专用合同条款第1条一般约定1.1词语定义______________________________________________________________1.2合同文件及优先解释顺序1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：_____1）合同书；2）中标函（文件）。3）发包方要求及委托书。4）投标书。5）中标通知书。6）双方相关联络、沟通、协调函件。1.3适用法律法规、技术标准1.3.1适用法律法规需要明示的规范性文件：_____________________________________1.3.2适用技术标准1甲方（发包方）给承包方的委托书或设计中标文件。2甲方提交的基础资料。3勘察方采用的主要技术标准3.1《岩土工程勘察规范》3.2《建筑地基基础设计规范》3.3《膨胀土地区建筑技术规范》3.4《湿陷性黄土地区建筑规范》3.5《建筑边坡工程技术规范》3.6《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》3.7《建筑桩基技术规范》3.8《建筑基坑支护技术规程》3.9《建筑工程地质钻探技术标准》3.10《原状土取样技术标准》3.11《锚杆喷射混凝土支护技术规程》3.12《建筑地基处理技术规范》3.13《建筑抗震设计规范》3.14《市政工程勘察规范》特别要求：使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：1.4语言文字本合同除使用汉语外，还使用_______语言文字。1.5联络1.5.1发包人和勘察人应在_______天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.5.2发包人接收文件的地点：____________________________发包人指定的接收人：___________________________________发包人指定的联系方式：___________________________________勘察人接收文件的地点：___________________________________勘察人指定的接收人：_____________________________________勘察人指定的联系方式：___________________________________1.7保密合同当事人关于保密的约定：1、甲乙双方约定，对双方签订合同承担保密义务。2、本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。第2条发包人2.2发包人义务2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：_____________________________________________________________________________________2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：_________________________________________________________________________________2.3发包人代表姓名：_______职务：__________联系方式：_________________授权范围：_______________________________________________________________________________________________________________第3条勘察人3.1勘察人权利3.1.2关于分包的约定：________________________3.3勘察人代表姓名：_______职务：_________联系方式：__________________授权范围：______________________________________________________________________________________________________________第4条工期4.2成果提交日期双方约定工期顺延的其他情况：_____________________________4.3发包人造成的工期延误4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：______________________第5条成果资料5.2成果份数勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为________份。5.4成果验收双方就成果验收期限的约定：______1）合同签订3天，乙方向甲方提交勘察作业组织方案2套。2）进埸开工后30天，乙方向甲方提交完整岩土工程勘察报告6套。报告成果资料应包括以下内容：1、工程地质说明书。2、自然地理概况（包括地理位置、地形、地貌、气象特征）。3、工程地质特征（包括地层、岩性、地质构造及地震动参数）。4、水文地质特征。5、主要工程地质问题及工程措施意见（包括不良地质、特殊岩土）。6、地质复杂建筑物及重大工程工程地质评价（包括桥梁、隧道等重大工程）。7、建筑材料场地工程地质评价。8、环境地质评价。9、相关附属图表9.1、全线工程地质图（含地震动参数的划分）。9.2、详细工程地质图。9.3、详细工程地质纵断面图。9.4、工点工程地质图件，比例视具体情况确定。9.5、勘察点平面位置布置图。10、工程勘察成果报告，应达到设计按资料设计及施工依资料施工之深度。报告文件除提供纸板资料外，还需向甲方提供电子版文档。第6条后期服务6.1后续技术服务后续技术服务内容约定:_____地基验槽、工程例会、竣工备案___________后续技术服务费用约定：_____________无_______________________后续技术服务时限约定：____________3年_________________________第7条合同价款与支付7.1合同价款与调整7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：_____________________________________________________________________________7.1.2本合同价款采用____（1）___方式确定。（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：___________________________________________________________________________风险费用的计算方法：______________________________________风险范围以外合同价款调整因素和方法：______________________（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：_________________________________________________________________________风险范围以外合同单价调整因素和方法：_____________________（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：___________________________________________________________________________7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：__________________7.2定金或预付款7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:_______________________或预付款的金额：__占设计费10%_，提交勘察方案后四十日内支付。7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：_定金或预付款在进度款(第一次详勘阶段款)中一次性在抵扣__7.3进度款支付7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：支付时间按收下程序进行。付费次序占设计费%付费额 （元）付费时间 （由交付设计文件所决定）付费次序占设计费%付费额 （元）付费时间 （由交付设计文件所决定）第一次详勘阶段款（现有建筑外）40% (包含一次性抵扣的预付款)第一次详勘阶段完成，提交第一次成果报告后四十日内支付。第二次详勘阶段款(现有建筑拆除后)40%提交完整勘察成果报告并通过审图后四十日内支付竣工验收尾款 20%建设项目竣工验收完成后四十日内支付本合同每期的付款都必须以甲方收到乙方开具的相应的增值税专用发票为前提，否则甲方有权暂停付款直至甲方收到乙方开具的增值税专用发票为止，并且甲方不承担逾期付款责任。除第一期付款外，其余每期付款都必须以乙方提交的相应的工作成果经甲方验收通过为前提，否则甲方有权暂停付款直至乙方的工作成果经甲方验收通过为止，并且甲方不承担逾期付款责任；每期付款金额均为含增值税价，增值税率为6%。本合同项下甲方对乙方的所有付款，应以转账方式支付至乙方的下述帐号：收款人：***************开户行：***************银行账户：*************7.4合同价款结算最终合同价款支付的约定：__________________________________第8条变更与调整8.1变更范围与确认8.1.1变更范围变更范围的其他约定：8.1.2变更确认变更提出和确认期限的约定：_______________________________8.2变更合同价款确定8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：___________________8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：___________________第9条知识产权9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：乙方须保证甲方在使用乙方提供的研究报告任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：____________________________________________________________________________9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：甲方支付本合同规定的勘察费后，乙方制作的一切文件、图纸、图片、说明书和储存在电脑磁盘内的资料，以及按这些文件和图纸履行的一切工程的使用权、所有权、支配权等所有权归甲方所有，知识产权于甲方支付完全部设计费用后归甲方所有，乙方仅享有署名权。关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：____________________________________________________________________________9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_______________________________________________第10条不可抗力10.1不可抗力的确认10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：__________________________________________________________________10.2不可抗力的通知10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：_________________________________________________________________10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：_________________________________________________________________第13条责任与保险13.2工程勘察责任保险的约定：1、开工前三个工作日内必须编制完整的勘察方案（含勘察组织设计、网络图和技术措施等），报甲方审批后方可实施，并将勘察工作的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。同时，甲方有权要求更换不称职的勘察人员，乙方应积极配合。2、如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期，乙方除继续完善勘察外，并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时，乙方除免收部分勘察费外，还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。3、勘察过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。4、乙方应具有承接本工程勘察任务的甲级资质并在合同履行期间维持该等资质；独立完成本工程勘察任务，未经甲方同意，不将勘察任务中的任何部分另行委托第三方。否则，甲方有权解除合同，乙方应赔偿给发包人造成的一切损失。5、乙方应按国家规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。6、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，并交付甲方审核通过。7、勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。8、应按甲方提出的要求提供有关勘察的成果，为基础设计及基坑支护设计提供依据。必要时，根据工程进度需要免费提供中间勘察成果。9、提交工程勘察技术报告4份，对所提交的报告及有关技术数据的真实性、有效性、准确性负责（并赔偿甲方因使用失准成果所遭受的经济损失），负责解答甲方的质疑及鉴别岩样，并负责办理规划审查事宜。10、根据甲方提供的相关资料，按照本合同约定完成勘察工作，并办理验收和确认手续。11、在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。12、按相关安全法规做好安全保卫工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。13、乙方如在勘察过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在勘察结算款中扣除，不足扣除的，有权向乙方追偿。14、委派现场代表***负责勘察期间的全面管理。该现场代表须持有与本勘察项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。15、乙方必须持有由合法工程勘察资质证书，在证书规定的业务范围内承接设计业务，并对其提供的设计文件的质量负责。16、接受甲方支付勘察费用。第14条违约14.1发包人违约14.1.2发包人违约责任（1）发包人支付勘察人的违约金：___________________________（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：在合同履行期间，甲方单方终止或解除合同，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费。完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。除此之外，不应向乙方支付违约金。14.2勘察人违约14.2.2勘察人违约责任（1）勘察人支付发包人的违约金：（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：_______________________________________________________（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：1、由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。2、乙方不履行合同时，造成合同解除，除定金双倍返还外，另需支付合同金额30%违约金。3、由于乙方的勘察错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，损失理赔金额不超过设计合同总金额。第15条索赔15.1发包人索赔索赔程序和期限的约定：1、乙方不能按合同约定时间完成设计任务，致使甲方因项目不能按期开工造成损失，可向乙方提出索赔。2、乙方的设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目施工或使用时给甲方造成损失，甲方可向承包方索赔。3、乙方完成的勘察任务深度不足，致使项目施工困难，甲方也可提出索赔。4、因乙方的其他原因造成甲方损失的，甲方可提出索赔。15.2勘察人索赔索赔程序和期限的约定：1、甲方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料，致使乙方设计人员无法正常开展设计工作，乙方可提出合同借款和合同工期索赔。2、甲方在设计中途提出变更要求，乙方可提出合同价款和合同工期索赔。3、甲方不按合同规定支付价款，乙方可提出合同违约金索赔。4、因其他原因属甲方造成承包方利益损害时，乙方可提出合同价款索赔。第16条争议解决16.3仲裁或诉讼双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_（2）__种方式解决：（1）向________仲裁委员会提请仲裁；（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：1、如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。2、任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。3、守约方了解到违约方的违约行为而又接受时，均不视为违约方放弃追究违约方的违约责任的权利。一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利将不意味放弃该等权利。任何一方的任何权利的放弃均以该方签署的书面明确表示为准。4、不可抗力4.1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，按不可抗力对履行合同影响的程度，由甲乙双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。4.2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。4.3、如果不可抗力事件已持续2个月，合同任何一方有权通过书面形式告知另一方终止本合同或本合同的部分条款。如在不可抗力事件发生后，合同甲乙双方终止本合同，则在本合同终止时，对于甲方已支付给乙方的费用超出乙方已提供服务部分的费用的金额，乙方应返还给甲方，如甲方已支付给乙方的费用不足以支付乙方已提供服务部分的费用，甲方应予补足。5、在本合同终止后，甲乙双方依据本合同及签署的保密协议条款的规定应承担的保密义务仍继续有效。6、本合同中的标题仅为参考方便而设，在解释本合同时并无效力。附件勘察任务书及技术要求（见招标文件第五章）附件2：投标函投标函招标人：1、根据已收到的采购文件编号为BS20250110的宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以含税价（6%增值税）人民币（大写）元（￥小写）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证在天(日历日)内竣工并移交整个工程。3、质量标准4、如果我方中标，将派出（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。5、我方接受采购文件中的工程款预付及支付条件。6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若有可能中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同投标人：(盖章)单位地址：法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)邮政编码：电话：传真：开户银行名称：银行帐号：开户行地址：电话：年月日附件3：投标总价投标总价邀标人：工程名称：投标总价（小写）：(含增值税6%价)（大写）：投 标 人： （单位盖章）法定代表人或其授权人： （签字或盖章）编制人： （造价人员签字盖专用章）编制时间： 年 月 日附件4：辅助资料表表4.1项目经理简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写,并附相关证明材料）项目名称建设规模开、竣工程日期结构类型层数及高度中标价其它情况表4.2投标人（企业）近3年主要业绩表投标人业绩（主要针对业绩评分内容填写,并附相关证明材料）项目名称建设规模开、竣工程日期结构类型层数及高度中标价其它情况表4.3主要管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部 1.项目主管 2.其他人员…二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理6.安全管理… 表4.4勘察方案或施工组织设计投标人应递交完整的勘察方案或施工组织设计，说明工程的施工方法和布置，提交包括施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：一、完整的勘察方案，保证质量的措施；二、勘察进场计划；三、工程材料的进场计划；四、勘察现场平面布置图；五、保证安全生产，文明施工，减少降低环境污染和噪音的措施。六、施工组织设计中应针对本工程的特点、难点以及特殊环境下勘察所采取安全生产与工期、质量、环境保护所采取的措施。七、服务承诺和措施表4.5计划开、竣工日期和勘察进度表投标人应提交初步的勘察计划进度表，说明按邀标文件要求的工期进行勘察的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的勘察进度计划。初步勘察进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和完工日期。勘察进度计划应与勘察方案或施工组织设计相适应。表4.6勘察项目承诺书上海宝信软件股份有限公司：为保证勘察项目顺利实施，我方作以下承诺。1、我方完全响应采购文件规定，承诺按要求进行管理。2、我方完全响应采购文件规定，承诺按要求进行勘察。3、我方完全响应采购文件规定，承诺按标准化要求进行工程管理。4、我方完全响应采购文件规定，实行项目区域内安全负责制，规范项目安全管理。若发生违约情况，发包人有权按合同相应条进行违约处罚。特此承诺！承诺单位（盖章）法定代表人或委托代理人（签字）年月日附件5：法定代表人资格证明书法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法人代表，为宝信软件股份有限公司改扩建项目勘察设计项目的签署上述工程的采购文件、签署合同和处理与之有关的一且事物。特此证明采购投标人（盖章）：日期：注：后附法定代表人的身份证复印件授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（采购投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购方）的项目的采购投标活动。代理人在开标、评议、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此证明。代理人：性别：年龄：单位:部门:职务：比选采购投标人：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）日期：年月日注：后附法定代表人及委托代理人的身份证复印件附件6：比选采购投标单位情况表投标单位情况表单位名称（盖章）法定代表人成立日期企业地址注册资本万元经营范围职工人数其中：有中高级以上职称的人数资产总计 万元净资产 万元股东权益 万元销售收入XXXX年 万元实现利润XXX年 万元营业面积（含厂房面积） 平方米其中：自有面积 平方米承租面积 平方米单位简历及内设机构情况单位优势及特长近五年来完成或正在履行的重大合同情况最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明获得技术认证的工程师及简介其他需要说明的情况附件7：技术附件岩土工程勘察任务书设计阶段初步设计、施工图设计勘 察 阶 段第一次勘察、第二次勘察任务书编号建设单位上海宝信软件股份有限公司工程名称宝信软件股份有限公司改扩建项目场 址详见附图（场地地形图）委托任务单位名称及签章上海宝信软件股份有限公司地址： 联系人： 电话：传真：邮编：批 准任务书编制日期2024年 月 日审 定要求提交第一次报告日期要求提交详勘报告日期2025年 月 日2025年 月 日审 核要求提交资料份数 各 6份编 制任务书页数共 页 第 页随任务书附图张数 地形图 1 张第5章宝信软件股份有限公司改扩建项目工程勘察技术要求1、工程概况本工程项目位于上海市浦东新区张江西北片区内，位于浦东新区内中环之间，距离陆家嘴约10公里。本工程主要由3一栋实验楼（1#楼）、两栋研发楼（2#，3#）及地下室组成。2#，3#地上4层，建筑高度18m;1#楼地上主要为4层，局部3层和5层，高度分别为18m，13.8m和22.2m。本工程所设置一层地下室，建筑功能为食堂、设备用房与地下车库，地下一层的层高5.00m。结构体系为框架结构，结构设计工作年限为50年，建筑抗震设防类别为标准设防（丙）类。建设用地面积28705平米，拟规划建设地上总建筑面积约45000平方米，容积率1.57，绿化率≥20%。地上建筑为多栋单体建筑组合、满足设计研发、科研、办公及配套（包含变配电站、园区食堂、路演中心、多功能会议室及其他共享服务功能配套设施等）；地下建筑按一层设计，主要功能为停车库及设备用房等（包括人防设计），项目考虑装配式建筑以及按绿色建筑二星标准设计。2、勘察标准国家标准《工程勘察通用规范》GB55017-2021《岩土工程勘察规范》GB50021-20012009版《建筑地基基础设计规范》GB50007--2011《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）《土工试验方法标准》GB/T50123-2019《工程测量标准》GB50026-2020《地基动力特性测试规范》GB/T50269-2015《岩土工程基本术语标准》GB/T50279-2014《土的工程分类标准》GB/T50145-2007行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《软土地区岩土工程勘察规范》JGJ83-2011《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020版）《静力触探技术标准》CECS04:88《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012上海标准《岩土工程勘察标准》DG/TJ08-37-2023《建筑地基基础设计标准》DGJ08-11-2018《建筑抗震设计标准》DG/TJ08-9-20233、建筑及设备概况本项目各独栋办公楼均属于多层公共建筑，属于科研办公用房。拟建建筑物基本性质：名称楼层结构形式高度（m）柱间距(m)基础设计是否计算沉降名称楼层结构形式高度（m）柱间距(m)形式埋深（m）柱下最大反力（KN标准值）是否计算沉降1#楼5~3框架23.08.4x12.0桩基+筏板约6.0米五层 13500四层 11200三层 8700是2#、3#、4框架18.58.4x12.0桩基+筏板约6.0米11200是4、地基勘察要求1）查明建筑场地内各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质，尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布，以及各岩土层的物理力学性质。对用地范围内场地的地形、地貌、地层的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的类型、深度、分布及物理力学性质和工程特性做出评价。2）查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，拟建基础及基坑开挖深度范围分布范围内有无暗浜、暗塘、墓穴、老基础、障碍物等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。3）查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数；明确基础设计采用的设计低水位，抗浮设防水位以及抗浮设计建议等。4）对土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各岩土层的地基承载力特征值。5）对复合地基或桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议；提供桩的极限侧阻力和抗拔系数、极限端阻力；根据邻近区域经验及已有的工程实测数据，提供后注浆侧摩阻力增强系数、后注浆端阻力增强系数。对沉桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中应注意的问题提出意见。6）预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。7）对基坑影响范围内的土体开展静力触探、旁压试验、标准贯入、十字板剪切试验等，综合确定土体力学参数。通过试验提供各层土的直剪固快、三轴固结不排水试验、三轴不固结不排水试验指标、以及水平及竖向渗透系数等，水平向基床系数Kh、比例系数m值等与基坑围护设计相关的参数，并根据当地工程经验提供推荐深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数。论证对周围已有建筑物和地下设施的影响。8）提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。9）探点的间距及勘探孔的深度：地勘单位可基于现行规范、当地地质经验等，在建筑总平面图上布置勘探点及确定勘探孔的深度，提交业主及设计单位，获得认可。勘探孔的深度宜根据现行规范及当地地质经验确定。10）勘察单位根据其丰富的工程经验，通过勘查成果对后期设计方案应采取的技术措施提出经济的建设性的建议。11）未尽事项由勘察单位按规范的相关要求处理。12）勘察单位应事先编制详细的勘察方案，勘察报告编制深度应满足国家和上海市现行规范的有关规定。13)区域内可以打PHC桩，但西侧临近新建建筑14米左右有一栋建筑，打PHC桩是否对这个建筑有影响，是否需要采取隔离措施，需要评估。14)根据周边建筑的设计情况，桩以⑦2-1层（粉砂）土性较好，可作为备选桩端持力层。15)桩型选择建议为直径600mm、650mm的钻孔灌注桩或直径为500mm、600mm的预应力管桩，桩端进入持力层⑦2-1不小于2倍桩径，桩长约31m（此长度为根据上海张江其他项目预估，或有偏差）。勘察钻孔深度请勘探单位根据此预估桩长结合规范要求确定。16）根据老建筑的桩型，建议勘察也提供450x450左右的预制方桩设计参数，以便桩型比选。5、勘察技术要求1、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性；为初步设计和施工图设计提供详细的岩土工程资料和参数。1）提供各层岩土的力学指标、天然地基承载力、地基变形计算参数、桩基设计参数、基坑支护设计参数。2）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，提出整治方案的建议。3）划分场地类别，划分对抗震有利、不利、一般或危险的地段；提供勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区。对建筑场地的岩土地震稳定性（如液化、震陷和滑坡等特性）进行评价，预测可能的地震效应，确定场地液化等级。4）查明地下水的埋藏条件，地下水位及其变化幅度，论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位及工程降水的建议，给出地下水和地基土对建筑材料的侵蚀性等级。5）场地内存在厚度较大且填筑时间较长（5年以上）的填土时，应了解填筑的时间，选择适当的原位测试手段，查明其均匀性以及强度和变形特性。6)当采用天然地基时，如场地内存在有局部暗浜和明浜时，需查明断面型态和淤泥厚度。采用小螺纹浅层钻孔，小螺纹孔距为10~15m，深度宜进入正常沉积土层不小于0.5m。7)对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基处理方式、基础持力层、桩基持力层、桩基类型及沉桩可能性、基础形式、基坑支护等提出合理的建议，对欠固结土或有大面积堆载的工程，应分析桩侧产生负摩阻力的可能性及其对桩基承载力的影响，并提供负摩阻力系数和减少负摩阻力措施的建议。8)特殊要求：请对建设场地地下室基坑支护提出建设性意见。9)其它未提及的注意事项需遵照国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）、上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）等国家、地方及行业专门规范、规程及标准的技术要求。2、勘察孔技术要求：2.1原勘察线及勘察点应布置在1：1000的总平面布置图（带地形、建构筑物）上，若拟建场地面积较小，可适当采用1:500的总平面布置图。2.2取土试样和进行原位测试总要求：1）原位测试孔数量宜占勘察孔总数的1/2～1/3，在确保各地基土层能采取足够数量原状土样的前提下，可适当提高原位测试孔的比例。原位测试孔的比例不宜超过勘察孔总数的2/3。控制性勘察孔的数量一般为勘察孔总数的1/3；2）每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件（组），当采用连续记录的静力触探或动力触探为主要勘察手段时，每个场地不应少于3孔；3）在地基主要受力层内，对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土试样或进行原位测试。2.3所有勘察阶段的勘察孔，均利用。2.4勘察孔位置：优先布置在柱列线、设备基础及其中心线和构筑物基础下。2.5天然地基和地基处理勘察孔间距和深度1）勘察孔间距：一般为30～50m，当场地地基土分布较复杂、基础持力层顶标高起伏且影响基础设计时，宜适当加密。2）勘察孔深度：勘察钻孔深度应满足天然地基（或地基处理后）沉降计算需要的地基压缩层厚度要求（注：地基压缩层厚度按DGJ08-37-2012第5.2.4条确定）。2.6桩基础勘察孔间距和深度1）勘察孔间距：一般为20～35m，当相邻勘察孔揭露的土层变化较大且影响到桩基设计或施工方案选择时，宜适当加密勘察孔，但孔距不宜小于10m；抗拔桩勘察孔间距可为30～50m。2）勘察孔深度：一般性勘察孔的深度应达到预计桩长以下3～5d(d为桩径)，且不得小于3m；对大直径桩，深度应至桩端以下5m；控制性勘察孔深度应满足桩基沉降计算要求，应超过地基变形计算深度；钻至预计深度遇软弱层时，应予加深；对可能有多种桩长方案时，应根据最长桩方案确定。需设置抗浮桩或锚杆时，勘察孔深度应满足抗拔承载力评价的要求。2.7、钻孔取样点和标贯检测点间距：其间距应根据钻孔数量、地基土层的厚度和均匀性等确定，一般为2m~3m，土层厚度小于2m时，间距可减小到0.5～1m，土层厚度大于10m时，间距点适当加大，但不得超过5m。采用标贯进行液化判别时，对20m范围内饱和松散的砂土层的标贯间距加密，标贯点间距宜为1.0~1.5m。2.8、在钻探过程中如发现相邻孔之间有地质突变现象，或桩端持力层顶标高相差过大，应及时与设计单位联系，以确定补孔位置；对地质突变的场地需探明场地发生突变的范围。2.9、当基坑开挖深度大于5m时，应按基坑工程要求进行勘察，基坑工程勘察的深度应根据场地条件和设计要求确定。勘察孔深度为开挖深度的2.5倍，且应满足维护结构稳定性验算要求。2.10察应按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJT87-2012）等现场作业规程执行，并按《土工试验方法标准》（GBT50123-1999）等规范，根据工程特征及设计所需参数进行试验。2.11勘察孔平面布置图完成后需提交给建设单位和招标中标设计单位确认。2.12其他要求请按现行规范执行。3、景观测绘要求3.1、需测绘的乔木——胸径超过15cm或者高度超过3m的乔木；3.2、测绘内容包括——乔木点位、品种、规格（胸径、高度、冠幅）、特大乔木（胸径超30或者高度超10m）的土球顶点标高。6、要求提交的勘察资料内容和时间：按照上述勘察要求提供勘察资料。附图：第一次详勘阶段：场地地形图一张（CAD版，1:1000）。详勘阶段：待中标设计单位初步设计审查批复后提供总平面设计图。3.913车专用出入口消防出入出入口地下车库地下车库1号楼4F金科路金科路金科路金科路屋顶花园3FH=13.800实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300实验楼（部分行政办公）H=18.000±0.000=绝对标高4.300金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路金科路连下沉廊4F研发楼H=18.000±0.000=绝对标高4.300连廊金科路金科路金科路金科路庭院水景水景水景水景金科路金科路2号楼下沉广场草坡食堂金科路金科路4.150±0.000=绝对标高4.300花园3FH=13.800屋顶花园3F34F号楼研发楼（部分生活配套）5FH=22.200±0.000=绝对标高4.300±0.000=绝对标高4.300花园H=18.000H=18.000屋顶±0.000=绝对标高4.300地下室边界线地下室边界线地下室边界线控制地下室地下室地下室线线4.04人行主入口多层建筑退界非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库非机动车库用地红线出入口车行主出入口郭守敬路规划土地意见书附图1001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21001100528704.5m21002100310021003.选址图特征点坐标表.选址图特征点坐标表.选址图特征点坐标表.选址图特征点坐标表.选址图特征点坐标表10041002100310021003点号1001横坐标12166.216横坐标12166.216纵坐标-2239.699半径（R)0边长(单位：米）188.614边长(单位：米）188.6142-10021003100210031002100312178.446:12161.42112178.446:12161.421-2427.916-2437.1210019.354124.30919.354124.30910021003100210031002100310021003100412041.01612041.01612041.016-2468.032074.04974.0491002100310021003100412041.01612041.01612041.016-2468.032074.04974.0491002100310021003100512026.8912026.8912026.892250.6730283.526283.5261002100310021003100210031002100303060上海市规划和自然资源局米2023-07-17规划土地意见书附图331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5m331005100128704.5mII9-12/49-52070140上海市规划和自然资源局米2023-07-17规划土地意见书附图Ld6021004日II13-16/49-52070140上海市规划和自然资源局米2023-07-17
投标 / 标书制作要点（原创）
本勘察设计涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。上海项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
