海南临时用电配电工程电缆 10kV电力电缆 电缆招标公告（海南牛路岭电力工程有限公司2025）
海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆公开征集采购项目招标公告
投标邀请函
海南牛路岭电力工程有限公司海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆公开征集采购项目（招标编号：CG250122002）。特欢迎具有此项生产或供货能力的厂商前来投标。
1、招标内容：海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆公开征集采购。
2、技术要求：按招标文件技术协议内容执行。
3、收货单位：海南牛路岭电力工程有限公司。
4、投标人资质及提供资料：按招标文件执行
5、接收投标书截止时间：2025-01-28 10:00:05
6、开标时间：2025-01-28 10:00:05
7、开标地点：海南牛路岭电力工程有限公司
8、招标人联系人：王超凡 电话：15595610987
1、（文书）海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA 临时用电配电工程电缆采购公开征集采购文书.docx
海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆公开征集采购文书各参选人：根据我公司承建的《海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程》电缆采购需求，需采购一批电缆，现开展该项目电缆供应商选聘工作。海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程建设地点位于海南省海口市。采购公告如下：1、采购内容及供货周期要求（1）采购范围：序号产品名称规格型号数量(米)110kV电力电缆ZRC-YJV22- 8.7/15kV-3×120mm2303210kV电力电缆ZRC-YJV22- 8.7/15kV-3×70mm27751.需满足最新版本的国家标准（GB）；2.本次采购的数量为暂定量，以实际采购数量结算，采购人有权根据项目实际需求进行数量调整，中选人不得因为数量调整要求进行单价调整，中选人不得因电缆数量调整向采购人进行索赔；（2）供货周期：供货周期限定为15日历天（含节假日）（3）包段划分：不分包段2、采购方式公开征集3、报价要求（1）海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆采购控制价为￥为259,900.00元（含税），税率13%。（2）本次项目报价需出具报价明细单；（3）本次报价应包含本次采购要求内容的所有费用。除因我公司原因导致费用增加以外，我公司不再对本次报价以外的费用进行支付。4、参选人资格要求（1）报名要求：在友云采系统上注册通过的供应商（含临时供应商）可按照线上参选要求，线上提交营业执照进行审核，审核通过后可参与投报。（2）具有独立法人资格；（3）营业执照：具备依法注册的企业法人营业执照及税务登记证、组织机构代码证（或营业执照三证合一），经营范围需具有电线电缆等相关的销售经营许可；证明资料：提供最新版本的统一社会信用代码营业执照复印件加盖公章（因部分地区新核发的营业执照无具体营业范围，如项目有要求提供营业执照具体营业范围，请参选单位提供国家企业信用信息公示系统查询结果）（4）本次采购允许经销商参选（如是经销商参选，需提供品牌授权销售文件）；（5）供应商必须为未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及在天眼查网站上近三年不存在因金融借贷纠纷、合同卖买纠纷、产品质量纠纷被执行的诉讼裁决记录违约的供应商；（6）联合体要求：本次采购不接受联合体报名。（7）接受本次采购的支付方式为我公司任意选择的第三方赊销金融产品（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等），本次采购不支持使用现金支付。5、合同主要条款详见《电力设备购销合同》，主要合同条款（非特殊情况不予修改）：（1）付款方式：1.根据中选供应商响应情况而定；2.卖方在合同签订后向买方支付金额为合同总金额3%的质量保证金（质量保证金于全部物资送达现场之日起的一年后，经卖方向买方出具书面申请后予以办理退款，质量保证金退还时不计算利息）或开具一年的等额质量保函。（2）质量保证及售后服务：1.中选人提供产品的质保期为1年，自货到工地签收时间算起，在质保期内，经过专业机构确认因产品的质量问题引起的有关责任及产生的费用由中选人承担，非质量问题，由采购方承担。2.如在质保期内，每年产品质量引发的故障次数达到三次及以上，买方有权要求更换设备，卖方无条件接受，更换设备所产生的费用由卖方承担，设备更换后的质保期将自动顺延，质保金顺延支付。3.若因卖方产品质量问题发生事故的，由卖方承担由此而引起的一切法律责任和费用，因此给买方造成损失的，卖方应全部予以赔偿。4.质量保证期满后，卖方仍应继续提供售后服务。卖方应在接到买方通知后3个自然日内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。6、采购周期、开标方式、参选保证金（1）报名要求：库内供应商可按照线上报名要求，线上提交营业执照进行审核，审核通过后可参与投报。（2）报价有效期：自参选文件递交截止之日起90日历天。（3）参选保证金缴纳：参选人在报名前，需向采购人设定的账户支付本次采购设定的参选保证金，金额为3000.00元，户名：海南牛路岭电力工程有限公司，账号：2201004909200000186，开户行：中国工商银行股份有限公司琼海市人民路支行，参选人需在友云采系统上提交报名资格审核时，提交转账凭证或对应金额的银行保函凭证及参选保证金承诺函。（4）参选保证金的退还:参选人的参选保证金，在中选审批完结后20个工作日内退还(由采购单位通知)。参选保证金退还至缴纳账户。（5）有下列情形之一的，保证金不予退还：1.中选公告发出后中选人无正当理由放弃中选项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，参选保证金不予退还并取消其中选资格；2.参选人涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按规定处理；3.参选单位在报名时涉及违反法律法规，扰乱采购秩序，提供虚假资料骗取中选，参与围标、串标等违规违法行为的，参选保证金不予退还，并剔除供应商库，纳入供应商“黑名单”，一年内不得参与我公司任何项目的报名；7、评审标准（1）评审办法：综合评估法。（2）参选人数量不少于（含）三家，可以开启报价文件。（3）评审小组首先进行符合性评审：营业执照有效，报价函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章，报价唯一且低于采购控制价，本次参选单位报价以总价进行报价，以元为单位。参与比选的单位除列明总价外，还应列明各分项的单价（如有），各分项报价不得超过分项控制价（如有），超过控制价的报价为无效报价。视为不响应采购文件要求，放弃报名资格。符合采购文件要求的参选人不少于（含）两家，符合性评审有效。（4）通过符合性评审后，按照详细评分表规定进行打分，采用所有评审专家打分的总分平均值计算出每个参选单位的得分，并根据综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人，综合得分相等的，以经营时间较长的单位为第一中选候选单位，当经营时间也一致的情况下，以注册资本金最多的单位为第一中选候选单位。最终的评选报告由评审小组组长根据评审小组成员推荐的评选结果，推荐中选候选人的排序。（5）排名第一的中选候选人放弃、或因不可抗力导致不能履行合同时，则由第二中选候选人递补，以此类推。（6）评审结果经采购人审批后确定中选人。（7）采购人认为竞价不充分时，采购人保留再次竞价或采用其他方式确定中选单位的权利。（8）参选单位如参与本项目的报价则表明对邀请书中关于供货周期、合同主要条款及质量标准的响应。（9）依据《招标投标法实施条例》第四十条，在评标过程中评标专家组发现投标单位有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标专家组成员进行核查后，作出认定并告知投标单位，作废标处理，且在评标报告中进行说明：1．不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；2．不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；3．不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；4．不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异；5．不同参选人的参选文件相互混装；6.不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。（10）详细评审：本次评审采购采用综合评估法，分两轮进行，第一轮先在友云采系统依据评审办法选评出所有有效报名单位，第二轮向所有有效报名单位发起第二轮报价（保留第一轮商务因素分值，如第一轮分值比例为：商务因素50分，报价50分，第二轮报价后重新计算得分再计入总分），经评审后综合得分最高的拟推荐为中选单位。（11）详细评分表如下：1．第一轮评分标准：条款号条款内容编列内容1分值构成(总分100分)供货周期：5分，付款方式：45分，参选报价：50分2评审基准价计算方法报名人报价低于控制价为有效报价；以有效报名报价的最低值作为评审基准价。3报名报价的偏差率偏差率=100%×（报名人报价-评审基准价）/评审基准价条款号量化因素评分标准4（1）商务因素是否响应要求一、供货周期（满分5分）供货不能超过15天为上限周期，以第15天为基准，第15天为0分，每减少一天加1分，满分5分；二、付款方式：（参选单位选择自己能够响应的付款方式得分项，满分为45分）（一）采购订单预付款模式（5分）1.承诺采购订单合同预付款为10%的，得0分；2.承诺采购订单合同预付款百分比在10%的基础上每降低2%增加0.4分，最高得分不超过2分；3.承诺预付款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等），以三个月账期为基准得0.5分，每增加一个月加0.5分，满分2分，只接受现金电汇支付方式的该项不得分；4.承诺预付款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等）支付比例，接受预付款总价的10%得0.1分，在此基础上每增加10%加0.1分，最高得分不超过1分；（二）采购订单的发货款模式（19分）1.采购订单合同发货款支付至合同总价97%-91%的，得0分；2.承诺采购订单合同发货款支付至合同总价90%得1分；在此基础上每降低10%增加1分，最高得分不超过10分；3.承诺发货款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等），以三个月账期为基准得1分，每增加一个月加1分，满分4分，只接受现金电汇支付方式的该项不得分；4.承诺发货款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等）比例，接受发货款总价100%得5分，在此基础上每降低10%减0.5分;（三）采购订单到货款的结算期限（21分）1.同意货物到达现场签收之日起算，接受一个月内（含满一个月30天）电汇结清到货款的，得0分；2.同意货物到达现场签收之日起算，接受2个月电汇结清到货款的，得1分，以此为基准，每增加一个月期限的加1分，最高不超过5分；3.承诺到货款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等），以三个月账期为基准得3分，每增加一个月加1分，满分6分，只接受现金电汇支付方式的该项不得分；4.承诺到货款接受使用第三方赊销金融产品支付方式的（银票、企业商票、云链、融信、云信、云信保等）比例，接受到货款总价100%得10分，在此基础上每降低10%减1分，最高得分不超过10分；1、质量保证金为合同总价的3%，以尾款抵扣，以开具等额质量保函代替的可不用尾款抵扣2.结算款有账期的，则在卖方响应的账期到期后根据卖方所响应的支付方式进行支付。（例如：卖方接受的结算款账期为3个月，第三方赊销金融产品支付方式的账期为4个月，则在货物签收及收到卖方开具的相应金额增值税发票后，3个月内向卖方开具4个月账期的第三方赊销金融产品用于结算。）4（2）报名报价（50分）1.报名人报价高于控制价得0分；2.有效报名人的报价得分⑴有效报名人的报价等于评分基准价时得满分50分；⑵有效报名人的报价每高于评标基准价百分之一扣2分；(3)其余按插值法计算；3.报名报价评分分值保留小数点后两位有效数字。2．第二轮评审标准（保留各参与单位第一轮商务因素分值及综合因素分值，第二轮报价分以第一轮有效参与单位的最低报名报价为参考价，向所有有效参与单位发起第二轮报价征询，第二轮报价后重新计算总分。）条款号条款内容编列内容1分值构成(总分100分)第二轮参选报价：50分。2评分基准价计算方法参选人报价低于控制价为有效报价；以有效报价的最低值作为评分基准价。3报价的偏差率偏差率=100%×（参选人报价-评分基准价）/评分基准价条款号量化因素评分标准4报价1.参选人报价高于控制价得0分；2.有效参选人的报价得分⑴有效参选人的报价等于评分基准价时得满分50分；⑵有效参选人的报价每高于评标基准价百分之一扣2分；(3)其余按插值法计算；3.报价评分分值保留小数点后两位有效数字。8、定标办法（1）本项目评审采用综合评估法。（2）初步评审为符合性评审，各位评委根据参选人资格要求对参选文件进行评审，只有通过初步评审才能进入详细评审。（3）评审委员会根据综合评审得分由高到低的顺序推荐三名中选候选人。（4）采购评审结果呈报审批后确定中选人。（5）当中选候选单位综合得分一致的情况下，取经营时间较长的单位为第一中选候选单位，当经营时间也一致的情况下，以注册资本金最多的单位为第一中选候选单位，当以上情况均一致情况下，以评标组长抽签结果确定第一中选候选单位，采购评审结果呈报审批后确定最终中选单位。（6）采购结果的复核：1．复核程序：采购评审结束后，确定中选人前，由采购人的采购工作小组根据招标采购相关文件资料，对招标采购结果进行复核。并根据复核情况形成书面报告，报告中应明确复核结论及建议。同时报告作为确定中选人的定选请示附件，由评审专家小组再进行复核。2．复核内容：复核内容包括但不限于以下内容：参选文件的真实性、完整性和响应性；评审过程的合规性，包括评审标准、评审小组组成及评审过程记录；中选候选人的确定过程及依据；是否存在串通参选等不正当竞争行为。3．复核结果应用（1）对于复核中发现的问题导致结果发生改变的，各部门，采购人根据采购管理办法的要求开展后续工作，如供应商在过程中出现串通参选等不正当竞争行为，采购人可根据采购管理办法等对其进行黑名单限制处理。（2）对于通过复核确认的采购结果，将依规进行后续确定中选人及合同签订等工作。（3）如在复核过程中发现涉嫌违纪违法等问题及线索，请及时移交公司纪委纪检室。9、参选文件的递交及内容（1）参选文件内容：1．报名报价函及报价清单（加盖公章或电子章的扫描件，格式及内容详见附件）；2．营业执照；3．参选保证金承诺函（加盖公章或电子章的扫描件）；4．报价文件签署授权委托书；5．供应商必须为未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及在天眼查网站上近三年不存在因金融借贷纠纷、合同卖买纠纷、产品质量纠纷被执行的诉讼裁决记录违约。（提供查询结果的网页打印件每页加盖公章，查询截止时间：自公告发布之日起至报价文件递交截止时间前）；6．供应商承诺书7．品牌授权书（如有）8．参选文件请仔细核查，请勿遗漏资料，必须按我司采购系统友云采上设定的报名时间上传，逾期未上传参选文件的或不符合采购文件规定要求的参选文件，采购人不予受理；9．具体详见参选文件模板（如模板后标“如有”，说明此项为非必要上传项，参与单位可根据自身单位情况选择性提供。）。10．当参选人报名界面与报名函上所填写的参选报价不一致时，以报名函上的参选报价为准；11．所提供的电缆应满足项目图纸设计要求，且需遵循最新版本的国家执行标准要求。12．对此次议标程序持有异议，可通过投诉通道：海控能源招投标办公室电话13322022771进行投诉。10、联系方式采购人：海南牛路岭电力工程有限公司；地址：海南省海口市美兰区互联网金融大厦B座28楼；联系人：王经理：18976720798；韩经理：18189882541。11、须知事项满足下列条件之一者，经审批后可认定为公司供应商黑名单，限制期限2年起，违反2条（含）以上者可加重处罚期限。（1）提供虚假资格材料以获取合格供应商资格的。（2）有参选人相互串通参选、弄虚作假等违法行为的。（3）不遵守相关纪律，在开标、评审现场破坏、扰乱招投标秩序的。（4）采取不正当手段妨碍、排挤其他参选人参选、中标/中选的。（5）中标/中选通知书发出后，无故拒签合同的。（6）中标/中选后转包或违法分包的。（7）不履行或不当履行合同义务造成所属单位重大经济损失的（直接损失金额达30万元及以上)。（8）不按合同规定履行或者擅自终止合同，造成项目工期滞后的。（9）提供假冒伪劣商品或以次充好、以假乱真的。（10）以虚假进度及工程量等方式套取货款或结算款项的。（11）拒绝有关部门监督检查，或者所提供的材料不能真实反映情况的。（12）拖欠农民工工资或其他应付款项，造成不良社会影响的。（13）出现安全事故、质量事故、环保事件，并对公司造成重大损失的。（14）以网络、报刊等媒体传播虚假信息，对公司声誉或利益造成影响的。（15）存在商业贿赂行为。（16）存在其他违反国家法律规定的行为。（17）在黑名单限制期内，不按照合同约定及相关承诺，故意报名参加我司招采项目的，可延长黑名单期限。12、如遇投标系统操作问题，请联系系统运维人员：林工，电话：13876038511。二〇二四年一月二十二日附件1：报名报价函海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆采购项目报名报价函海南牛路岭电力工程有限公司：我方已仔细研究了贵公司海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆采购项目公开征集文书的全部内容。愿意以总金额人民币（大写）元（¥）含税含运费的报名报价，按采购文书中的要求且遵循国家执行标准，所供设备质量达到合格，我司能提供的供货周期为（天）。我方接受的付款方式为（以下请在现金银行电汇/银票、企业商票、云链、融信等赊销金融支付方式，两种付款方式中选择一种）：（1）预付款为支付至报价总额的％，接受使用的付款方式为银票、企业商票、云链、融信等赊销金融支付方式，接受第三方赊销金融产品的账期为个月；（2）结算期限为月，接受使用的付款方式为银票、企业商票、云链、融信等赊销金融支付方式，接受第三方赊销金融产品的账期为个月；（3）结算款使用第三方赊销金融产品支付，在货物签收后及收到卖方开具的相应金额增值税发票后，根据所响应的结算期限内开具第三方赊销金融产品用于结算；如我方中选：1.我方承诺在收到中选通知后，在规定的期限内与你方签订合同。2.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部工作成果及资料。3.以上价格为完成合同约定工作的所有费用（包括但不限于所有工作所涉及的税费、差旅费等所有相关费用。不会因工资、物价、费率、汇率或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整），不再提出任何费用补偿。4.我方承诺在有效期内不修改、撤销报价文件。5.除非另外达成协议并生效，你方的邀请函、本报价承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。7.我方已仔细阅读报价邀请函并完全接受其规定。参选人：（盖单位章）联系电话：法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日海南医学院桂林洋新校区(二期)项目2x800kVA临时用电配电工程电缆采购项目报价清单（可自行编制表格）序号名称规格单位材料量单价（元）合计（元）技术要求项目合 计大 写税率：单位（盖章）：联系人：联系方式：附件2：报价文件签署授权委托书报价文件签署授权委托书（供应商可根据法人报名或授权代理人报名的情况提交该份材料，版样可以自行修改编辑，授权有效期需持续到该项目完结，请各位参选人根据自身情况进行填写）本授权委托书声明:我(姓名)，系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容。授权有效期至年月日。代理人无转委权，特此委托。代理人：（签字）性别：身份证号码：职务：参选单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日附：法定代表人以及委托代理人身份证复印件附件3：报名保证金承诺函报名保证金承诺函（采购人名称）：经慎重研究，我公司（参选人名称，以下称“参选人”）决定于年____月_____日参与你方组织的（项目名称）的采购报名，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行参选义务。承诺额度：XXXX元，由参选人在参选文件承诺按法律法规履行参选义务。若参选单位在报名时扰乱采购秩序，参与围标、串标，提供虚假资料骗取中选，中选单位在中选后恶意放弃中选资格等违法违规行为的，我公司愿意接受法律法规和采购文件作出的处理。参选人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）地址：电话：年月日（请附上转账凭证）附件4：营业执照请提供营业执照（扫描件）（因部分地区新核发的营业执照无具体营业范围，如项目有要求提供营业执照具体营业范围，请参选单位提供国家企业信用信息公示系统查询结果）附件5：查询结果请上传中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询结果截图、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单查询结果截图、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图以及在天眼查等同类型网站的裁决违约记录查询结果截图并加盖公章（截图需体现查询时间）例如：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人查询结果截图资信英、巾物准人、资顶认足寺力闻文到信用您成！失信被执行人（自然人)公布失信被执行人（法人或其他组织）公布姓名/名称证件号码将内两5526261966--U011韦霞宁4527011961****1325周葵珍3522301975****0027安德正3326251976****311X孟金金4114221984****0340杨春玲3326251958****582X姓名/名称证件号码姓名/名称证件号码将内两5526261966--U011工海主人有限公司15955905-3韦霞宁4527011961****1325北京远翰国际教育咨询有限责任公司55140080-1周葵珍3522301975****0027北京豫安辛伏建筑劳务有限公司59963962-7通安德正3326251976****311X星河互联集团有限公司69167076-6孟金金4114221984****0340北京溢思得瑞智能科技研究院有限公MA005UR8-3司杨春玲3326251958****582X吉左方兰右阳公司75333755.6查询条件海南牛路岭电力工程有限公司914690027358468836查询BW5KBW5k验证码正确！被执行人姓名/名称：海南牛路岭电力工程有限公司9月八身份证号码/组织机构代码：91469002735846883620省份：一验证码：BW5KBW5k验证码正确！查询26廿29查询结果初七限制高消费令16在全国范围内没有找到914690027358468836海南牛路岭电力工程有限公司相关的结果十四因被执行人廿23知书指定的期间属行生效法律文书30廿全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页-T下载P27℃17:41Q搜索WC0小雨A2024/9/11S0“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单查询结果截图首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化信用承诺信易+联合奖惩个人信用行业信用城市信用网站导航首页信用动态政策法规信息公示信用服务信用研究诚信文化信用承诺信易+联合奖惩个人信用行业信用城市信用网站导航您所在的位置：首页信用服务>重大税收违法失信主体重大税收违法失信主体中曾OS海南牛路岭电力工程有限公司查询查询结果很抱歉，没有找到您搜索的数据图口下载巴100%27℃17:39Q搜索WC0小雨2024/9/11中SC0“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图您所在的位置：首页信用服务政府采购严重违法失信行为记录名单政府采购严重违法失信行为记录名单查询海南牛路岭电力工程有限公司查询结果很抱歉，没有找到您搜索的数据版权所有：信用中国网站声明关于我们网站地图政府网站主办单位：国家公共信用信息中心指导单位：国家发展和改革委员会中国人民银行技术支持：国家信息中心中经网找错网站标识码：bm04000009京ICP备05052393号-5京公网安备11010202007696号0X下载巴100927C17:39搜索eW60小雨e2024/9/11国0天眼查等同类型网站的裁决违约记录查询结果截图（天眼查中所体现的司法案件需全部体现，可像以下一页一页进行截图并盖章或者直接通过天眼查导出表格后截图形成一个pdf上传）查老板查关系国家中小企业发展子基金旗下官方备室企业征信机构海南牛路岭电力工程有限公司®天眼下应用·一合作通道·企业级产品·开通会员·Ain.关眼查四基本信息106法律诉讼35经营风险64经营信息802公司发展知识产权历史信息142⑦法律诉讼宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院详情详情详情宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神建设工程施工合同纠原告海南省第二中华（海南）新能源有限公司相关纷⑦其他案件其他2024-09-03级人民法院建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神东方市人民法华（海南）新能源有限公司相关-其他案件原告其他2024-06-04院案件全部5个同系列案件》海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公(2024）琼01民终16建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2024-05-11海南省海口市司相关建设工程施工合同纠纷78号纷⑦诉人中级人民法院全部4个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与(2024）琼0108民初买卖合同纠纷⑦民事案件民事一审原告民事一审2024-04-09海口市美兰区“相关买卖合同纠纷183号人民法院详情海南牛路岭电力工程有限公司与唐某相关建设工程施工合同纠纷海南牛路岭电力工程有限公司与海南电网有限责任公司海口供电局相关建设工程施工合同纠纷全部5个同系列案件》海南顺丰园建筑劳务有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与江西华源电气科技有限公司相关建设工程合同纠纷海南牛路岭电力工程有限公司与x“相关建设工程合同纠纷(2023）琼9023民初2595号(2022）琼0108民初16002号(2022）琼96民终2723号(2022）赣1123民初2244号(2021）琼9022民初992号(2022）琼9022执314号建设工程施工合同纠民事案件民事一审原告民事一审2023-08-15纷⑦澄迈县人民法院海口市美兰区人民法院海南省第一中级人民法院玉山县人民法院屯昌县人民法院详情海南牛路岭电力工程有限公司与唐某相关建设工程施工合同纠纷海南牛路岭电力工程有限公司与海南电网有限责任公司海口供电局相关建设工程施工合同纠纷全部5个同系列案件》海南顺丰园建筑劳务有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关建设工程施工合同纠纷全部2个同系列案件》海南牛路岭电力工程有限公司与江西华源电气科技有限公司相关建设工程合同纠纷海南牛路岭电力工程有限公司与x“相关建设工程合同纠纷(2023）琼9023民初2595号(2022）琼0108民初16002号(2022）琼96民终2723号(2022）赣1123民初2244号(2021）琼9022民初992号(2022）琼9022执314号建设工程施工合同纠民事案件民事一审原告民事一审2023-03-13纷⑦建设工程施工合同纠民事案件民事二审被上民事二审2022-10-20纷⑦诉人建设工程合同纠纷民事案件民事一审原告民事一审2022-08-25⑦建设工程合同纠纷民事案件，执行民事一审原告首次执行2022-08-25案件澄迈县人民法院海口市美兰区人民法院海南省第一中级人民法院玉山县人民法院屯昌县人民法院详情详情详情详情司法案件581深度风险分析涉诉关系26开庭公告6裁判文书法院公告32限制消费令限制出境终本案件3失信被执行人被执行人股权冻结4送达公告立室信息玻产案件5司法拍卖小程序口6APP器微信7E反馈8服中心9海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神建设工程施工合同纠东方市人民法10甘他安性盾告甘他2022.08.01关情X下载P80%Q搜索VO中C017:51CVO中C02024/9/11或天眼查TianYanCha.com声明：本数据仅供参考，不构成天眼查对任何人之明示或暗示的观点或保证。您不得将本数据向任何第三方出售/向境外传输/在境外存储、使用；同时您不得利用本数据从事任何违法违规行为。否则，由此产生的一切后果由您自行承担都在用的商业查询平台联系电话：400-608-0000了解更多登录：www.tianyancha.comE已为您导出【海南牛路岭电力工程有限公司】的40条司法案件信息88序号案件名称相关案号案由案件类型案件身份1宁夏煤炭基本建设有限公司，海南牛路岭电力工程有限公司与神华建设工程施工合同纠纷其他案件原告其2海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神华-建设工程施工合同纠纷其他案件原告其3海南电网有限责任公司海口供电局与海南牛路岭电力工程有限公司札（2024）琼01民终1678号-建设工程施工合同纠纷民事案件民事二审被上诉人民4海南牛路岭电力工程有限公司与L*相关买卖合同纠纷(2024）琼0108民初183号买卖合同纠纷民事案件民事一审原告民5海南牛路岭电力工程有限公司与唐某相关建设工程施工合同纠纷(2023）琼9023民初2595号建设工程施工合同纠纷民事案件民事一审原告民6海南牛路岭电力工程有限公司与海南电网有限责任公司海口供电局机(2022）琼0108民初16002号建设工程施工合同纠纷民事案件民事一审原告民海南顺丰园建筑劳务有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关建(2022）琼96民终2723号建设工程施工合同纠纷民事案件民事二审被上诉人民8海南牛路岭电力工程有限公司与江西华源电气科技有限公司相关建设(2022）赣1123民初2244号建设工程合同纠纷民事案件民事一审原告民9海南牛路岭电力工程有限公司与x*相关建设工程合同纠纷(2021）琼9022民初992号、（（202建设工程合同纠纷(2021）琼9022民初992号、（（202建设工程合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告首10海南牛路岭电力工程有限公司与宁夏煤炭基本建设有限公司，神华建设工程施工合同纠纷其他案件原告其11海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市博鳌镇人民政府相关建设工程（2022）琼9002民初40号、（202建设工程施工合同纠纷11海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市博鳌镇人民政府相关建设工程（2022）琼9002民初40号、（202建设工程施工合同纠纷11海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市博鳌镇人民政府相关建设工程（2022）琼9002民初40号、（202建设工程施工合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告首12海南牛路岭电力工程有限公司与海南电网责任有限公司相关建设工程（2022）琼0105民初1439号12海南牛路岭电力工程有限公司与海南电网责任有限公司相关建设工程（2022）琼0105民初1439号建设工程施工合同纠纷民事案件民事一审原告民13浙江坤龙电气科技有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关买（2022）琼9002民初1194号13浙江坤龙电气科技有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关买（2022）琼9002民初1194号买卖合同纠纷民事案件民事一审被告民14海南牛路岭电力工程有限公司与中盛万安建设集团有限公司，海南海（2021）琼9007民初2786号14海南牛路岭电力工程有限公司与中盛万安建设集团有限公司，海南海（2021）琼9007民初2786号建设工程合同纠纷民事案件民事一审原告民15江西华源电气科技有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关建设（2022）赣0124民初813号15江西华源电气科技有限公司与海南牛路岭电力工程有限公司相关建设（2022）赣0124民初813号建设工程分包合同纠纷民事案件民事一审被告民16海南牛路岭电力工程有限公司与海南麓海旅游项目开发有限公司相（2021）琼9006民初1205号、（2建设工程施工合同纠纷16海南牛路岭电力工程有限公司与海南麓海旅游项目开发有限公司相（2021）琼9006民初1205号、（2建设工程施工合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告首17海南牛路岭电力工程有限公司与琼中黎族苗族自治县科学技术和工业（2021）琼9030民初1003号、（2（建设工程施工合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告首18海南牛路岭电力工程有限公司，琼海鸿信房地产开发有限公司等与尼（2021）琼9002民初1279号建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷民事案件民事一审原告民19海南牛路岭电力工程有限公司与琼海鸿信房地产开发有限公司，琼海（2021）琼96民终4042号建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷民事案件民事二审上诉人中民事二审上诉人中20海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市长坡镇人民政府相关建设工程（2021）琼9002民初1314号、（2（建设工程施工合同纠纷20海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市长坡镇人民政府相关建设工程（2021）琼9002民初1314号、（2（建设工程施工合同纠纷20海南牛路岭电力工程有限公司与琼海市长坡镇人民政府相关建设工程（2021）琼9002民初1314号、（2（建设工程施工合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告原告民事一审原告、首民事一审原告原告民事一审原告、首21海南牛路岭电力工程有限公司与海南金澍投资管理有限公司相关建设-21海南牛路岭电力工程有限公司与海南金澍投资管理有限公司相关建设-建设工程合同纠纷其他案件民事一审原告原告民事一审原告、首民事一审原告原告民事一审原告、首22海南牛路岭电力工程有限公司与海南格纳聚新能源科技有限公司相（2020）琼9002民初952号、（20建设工程合同纠纷22海南牛路岭电力工程有限公司与海南格纳聚新能源科技有限公司相（2020）琼9002民初952号、（20建设工程合同纠纷22海南牛路岭电力工程有限公司与海南格纳聚新能源科技有限公司相（2020）琼9002民初952号、（20建设工程合同纠纷民事案件，执行案件民事一审原告原告民事一审原告、首民事一审原告原告民事一审原告、首23湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123执保150号23湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123执保150号23湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123执保150号执行案件财产保全执行被告财产保全执行被告24湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123民初2508号建设工程施工合同纠纷民事案件民事一审被告民事一审被告25湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123执保135号25湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司与海南牛路岭电力工程有限公司（2021）赣1123执保135号合同、无因管理、不当得利纠纷执行案件财产保全执行被告财产保全执行被告26海南牛路岭电力工程有限公司与海南金澍投资管理有限公司相关案件--其他案件原告②ooo7>司法案件+一E、口田田口100%27℃Q搜索^中多云KC附件6：供应商承诺书供应商承诺书海南牛路岭电力工程有限公司：我公司郑重承诺：一、我公司的报价及方案满足XXX采购公告中的各项要求。二、我公司将严格按照法律法规及贵公司的规定参与采购活动，若有违法行为，自愿承担相应的法律责任，并承诺杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、非法转包、违法分包行为；三、我公司所提供的一切材料都真实、准确、完整、有效、合法，且复印件与原件内容一致，没有隐瞒真实情况、提供虚假材料的行为，如发现提供虚假材料，或与事实不符，我方承担由此造成的一切后果；四、我公司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；五、我公司投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态；六、我公司在最近3年内没有骗取中标和严重违约；七、我公司在参与本次采购活动中不存在互相串通参选的行为。本公司若有违反本承诺内容的行为，无条件接受贵单位审计及调查，并愿意承担法律责任，给贵单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。参选单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日附件7：品牌授权书（如有）请上传品牌授权书（如有）附件8：合同模板合同编号：海南牛路岭电力工程有限公司电力设备购销合同书项目名称：电力设备购销合同买方：海南牛路岭电力工程有限公司卖方：依照《中华人民共和国民法典》，买、卖双方经过友好协商，就事宜，达成如下条款，并共同遵守：第一条商品名称、种类、规格、单位、数量、金额序号名称型号规格单位数量单价（元/米）合计备注11以上单价为含13%增值税发票价，含运费、包装费等相关费用，由卖方负责运送到项目地点上（含卸货）。第二条技术要求、质量和包装标准：卖方需根据买方提供的图纸以及技术规范要求供应合格的设备，图纸中未做要求的部分需遵循最新的国家标准。第三条交货时间及交货地点：（1）交货时间：中选公示发出后，乙方应在个自然日内将设备材料送达施工现场。。（2）交货地点：施工现场。（3）收货人：联系方式：（4）与买卖相关的单证的转移：卖方随货应提供收货确认单（详见附件一）、供货清单、生产单位出具的产品合格证及检测报告等，以便买方进行验收。（纸质版及扫描版各一份）。第四条到货签收：（1）签收标准：卖方提供的材料必须符合本合同第二条款规定的质量要求。（2）收货查验：买方在收到货物2个工作日内查验以下内容：（2）1．货物到达买方工地时，送货清单与收货数量、规格是否相符；（2）2．包装是否破损，如有损伤在接到货后立刻通知卖方。上述检验过程中，如发现不符的，双方应立即书面确认，且卖方必须无条件采取更换或补发等必要措施补救；若买方收到货物7个工作日内未提出异议，视为该项货物外表验收合格。（2）3．验收方式：买方有权选择采取对所到货物进行抽检的方式组织货物验收，在施工过程中发现产品有质量问题，不符合本合同第二条的质量标准，买方有权单方解除合同，并由卖方承担由此给买方造成的所有经济损失和违约责任；若买方要求卖方立即更换合格的同等产品时，卖方承诺立即无条件重新无偿提供合格的同等产品，如由此延误本工程买方施工进度而造成的经济损失，由卖方承担。如卖方拒绝更换或经更换后仍然达不到本合同约定的质量标准的，则买方有权要求对瑕疵产品进行退货并解除合同，并由卖方承担由此给买方造成的所有经济损失。（2）4．双方若对产品质量有异议，可由监理见证取样送至双方认可的第三方有国家检测权利的质量监督检验机构检验，依照国家相关质量标准，如检测不合格，费用由卖方负责；若质量合格，费用则由买方负责。第五条货款支付：合同签订金额为人民币（大写）（元）（其中不含税金额为元，税额元，税率13%）。前述合同金额可根据实际交货数量进行调整，卖方不得就买方购买数量调整向买方索赔。（1）付款方式：（2）卖方在合同签订后向买方支付金额为合同总金额3%的质量保证金（质量保证金于全部物资送达现场之日起的两年后，经卖方向买方出具书面申请后的20个自然日内予以办理退款）或开具两年的等额质量保函（质量保证金退还时不计算利息）。（3）所有的相关款项通过银行汇入卖方指定的开户行：，账户：户名：。卖方应确认以上银行账号信息的正确性,如变更收款信息,应于本合同约定的付款节点前书面通知买方，如卖方未及时告知变更信息或告知的信息错误，导致买方向提供的账户付款且原账户已实际到账的，视为买方完全履行付款义务，卖方自行承担责任，不得向买方另行主张付款。第六条买方违约责任：（1）买方未按合同约定时间付款的，每延期一天应按逾期未付金额的0.1‰计算向卖方支付逾期应付款的违约金，但违约金额不超过合同总额5%。（2）买方未按合同约定的时间和要求提供有关图纸、订货数量的，交货日期顺延。（3）买方如果要变更经卖方已确认的生产数量订货单，而该订单产品卖方已经生产，如买方无法接收已生产的货物，应当仅向卖方支付为生产该货物在扣除货物价格后所产生必要的费用。第七条卖方的违约责任：（1）卖方在交货期间内，不能按时交货，每延期一天向买方支付逾期交货部分3‰的违约金，并赔偿买方因此遭受的包括但不限于工期延误在内的直接和间接损失（包括但不限于拆除不合格器材设备、重新安装新的合格器材设备、拆装造成逾期竣工的损失、律师服务费、鉴定费用、案件受理费等）。如卖方产品连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过7个自然日严重滞后的，买方有权部分或全部终止本合同，并可就遭受的全部损失向卖方索赔，且卖方应退还买方已支付的货款并向买方支付合同价款10%的违约金。（2）卖方所交货物品种、型号、规格、颜色、质量等不符合合同规定的，卖方必须无条件无偿换货。（3）卖方提供产品的质保期为2年，自货到工地签收时间算起，在质保期内，经过专业机构确认因产品的质量问题引起的有关责任及产生的费用由卖方承担，非质量问题，由买方承担。（4）如在质保期内，每年产品质量引发的故障次数达到三次及以上，买方有权要求更换设备，更换设备所产生的费用由卖方承担。设备更换后的质保期将自动顺延。（5）若因卖方产品质量问题发生事故的，由卖方承担由此而引起的一切法律责任和费用，因此给买方造成损失的，卖方应全部予以赔偿。（6）货物在运输途中，买方验收前的损毁、灭失风险由卖方承担。（7）若卖方无正当理由单方解除合同的，应退还买方已付的预付款，并向买方支付合同价款的10%违约金以及赔偿买方因此遭受的直接和间接损失。（8）质量保证期满后，卖方仍应继续提供售后服务。卖方应在接到买方通知后3个自然日内提供处理方案或派人到现场服务，费用双方另行协商。第八条专利权：卖方须保障买方及业主在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。第九条不可抗力：卖方由于地震、战争等不可抗力原因不能履行合同时，供货期顺延。但卖方经营性困难、停水、停电等不在此列。卖方应在不可抗力事件发生之日起三日内向买方通报，以减轻可能给买方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况经买方确认后可部分或全部免予承担违约责任。第十条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，买、卖双方应友好协商解决，如双方不能通过友好协商解决，均可向买方所在地的人民法院提起诉讼解决。第十一条附加条款：合同未尽事宜，由买、卖双方另行协商签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律地位，如补充协议与合同内容有不符之处，以补充协议为准。第十二条其它事项：（1）本合同经买、卖双方签字盖章后生效，合同有效期内，除非经双方书面同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。（2）双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以书面方式送达对方。（3）本合同一式肆份，买、卖双方各执贰份，均具有同等法律效力。（以下无正文，为海南牛路岭电力工程有限公司电力设备购销合同的签字盖章页面）甲方单位名称海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人或委托代理人地 址海南省海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗27楼电 话0898-62827364传 真开户银行中国工商银行股份有限公司琼海市人民路支行账户全称海南牛路岭电力工程有限公司账 号2201004909200000186纳税人识别号914690027358468836乙方单位名称法定代表人或委托代理人地 址电 话开户银行账户全称账 号纳税人识别号签订日期：2024年月日附件一：收货确认单项目名称合同名称合同编号收货单位供应商发货时间到货时间验货地点序号物资名称型号规格单位数量备注到货情况描述：请在栏内描述已经收到合同内约定货物（部分 全部）是否完整，与货物详细清单数量（清单、生产单位出具的产品合格证及检测报告等另附）是否相符，外观情况是否异常，请予以确认。供应商：收货单位： 签字（盖章）：签字（盖章）：电话：电话：时间： 年 月 日时间：注：1、供应商需提供送货清单等相关资料；2、此收货确认单一式贰份，供应商、收货单位各执一份；
投标 / 标书制作要点（原创）
本临时用电配电工程电缆 10kV电力电缆 电缆涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。海南项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
