四川220千伏送出线路勘察设计招标公告（四川能投美姑风电开发有限公司2025）
凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计
凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标公告
1.
招标条件
1.1本招标项目凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路已由四川省发展和改革委员会以《关于凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕642号）核准，项目业主为四川能投美姑风电开发有限公司，建设资金来源为 企业自有资金及银行贷款，项目出资比例为20%/80%。招标人为四川能投美姑风电开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行国内公开招标。
1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，四川省发展和改革委员会核准(招标事项核准文号为川发改能源〔2024〕642号 )的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构为四川能投电力开发集团有限公司。
2. 项目概况与招标范围
2.1工程内容：本项目从凉山美姑四季吉二期220千伏升压站220千伏构架起，至天宫庙 220千伏变电站220千伏构架止，线路全长约72km。其中包括单回220千伏双分裂导线架空线路71.7km，导线截面2×500mm?；敷设电缆0.3km，电缆截面2000mm?。扩建天宫庙220千伏变电站220千伏间隔1个。
2.2服务期限：24个月。
2.3招标范围：凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路及其配套设施的勘察设计，包括但不限于本项目勘察、初步设计、施工图设计、间隔扩建设计、塔型及铁塔设计、招标文件编制（含招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标控制价等编制）、竣工图编制；负责进行设计交底并处理有关设计问题；配合并参加本项目的电力质监及启委会；参加分部工程、单位工程、工程完工和竣工等验收。
2.4质量标准：合格。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备电力行业设计乙级或以上资质和工程勘察（岩土工程、工程测量）乙级或以上资质，2022年1月1日至投标截止日期，投标单位至少具有1个完成的的220千伏及以上输电或输变电工程项目勘察设计业绩（业绩应附中标通知书、合同协议书、发包人出具的完工证明文件）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。
5. 招标文件的获取
5.1（B）凡有意参加投标者，请于2025年1月25日开始登录“全国公共资源交易平台（四川省）”（http://ggzyjy.sc.gov.cn）中“国家投资建设工程类项目系统登录入口”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。
5.2招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
6. 投标文件的递交
6.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月19日9时00分，地点为：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。
6.2 （A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省）》、《》网站 (发布公告的所有媒介名称）上发布。
8. 联系方式
招标人：四川能投美姑风电开发有限公司
地址：四川省凉山彝族自治州美姑县巴普镇俄普村3组85号
联系人：杨先生
电话：18582526225
招标代理机构：四川能投电力开发集团有限公司
地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼3号
联系人：张源
联系电话：13678218181
投资项目统一代码：无
相关资料下载:
凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路项目勘察设计招标文件（挂网版）.docx
来源平台：四川省公共资源电子招投标交易平台
凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计（招标编号：MGFD-ZB-2025-07）招标文件招标人：四川能投美姑风电开发有限公司（盖单位章）2025年1月凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标文件项目招标负责人：李兰芳生川招标文件编制人员按章节）：张群张航张源何畅江招标人：四川能投美姑风电开发有限公司（盖单位章）招标代理机构：四川能投电力开发集团有限公司（盖单位章）2025年1月凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计（招标编号：MGFD-ZB-2025-07）招标文件招标人：四川能投美姑风电开发有限公司（盖单位章）2025年1月凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标文件项目招标负责人：李兰芳招标文件编制人员（按章节）：张群张航张源何畅江招标人：四川能投美姑风电开发有限公司（盖单位章）招标代理机构：四川能投电力开发集团有限公司（盖单位章）2025年1月目录第一章招标公告1第二章投标人须知3第三章评标办法（综合评估法）25第四章合同条款及格式31第五章发包人要求48第六章投标文件格式50第一章招标公告凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标公告1.招标条件1.1本招标项目凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路已由四川省发展和改革委员会以《关于凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路项目核准的批复》（川发改能源〔2024〕642号）核准，项目业主为四川能投美姑风电开发有限公司，建设资金来源为企业自有资金及银行贷款，项目出资比例为20%/80%。招标人为四川能投美姑风电开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行国内公开招标。1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，四川省发展和改革委员会核准(招标事项核准文号为川发改能源〔2024〕642号)的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构为四川能投电力开发集团有限公司。2.项目概况与招标范围2.1工程内容：本项目从凉山美姑四季吉二期220千伏升压站220千伏构架起，至天宫庙220千伏变电站220千伏构架止，线路全长约72km。其中包括单回220千伏双分裂导线架空线路71.7km，导线截面2×500mm²；敷设电缆0.3km，电缆截面2000mm²。扩建天宫庙220千伏变电站220千伏间隔1个。2.2服务期限：24个月。2.3招标范围：凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路及其配套设施的勘察设计，包括但不限于本项目勘察、初步设计、施工图设计、间隔扩建设计、塔型及铁塔设计、招标文件编制（含招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标控制价等编制）、竣工图编制；负责进行设计交底并处理有关设计问题；配合并参加本项目的电力质监及启委会；参加分部工程、单位工程、工程完工和竣工等验收。2.4质量标准：合格。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备电力行业设计乙级或以上资质和工程勘察（岩土工程、工程测量）乙级或以上资质，2022年1月1日至投标截止日期，投标单位至少具有1个完成的的220千伏及以上输电或输变电工程项目勘察设计业绩（业绩应附中标通知书、合同协议书、发包人出具的完工证明文件）。3.2本次招标不接受联合体投标。4.技术成果经济补偿本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。5.招标文件的获取5.1（B）凡有意参加投标者，请于2025年1月25日开始登录“全国公共资源交易平台（四川省）”（http://ggzyjy.sc.gov.cn）中“国家投资建设工程类项目系统登录入口”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、工程量清单、施工图纸等）。5.2招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。6.投标文件的递交6.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月19日9时00分，地点为：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层）本项目开标室。6.2（A）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。7.发布公告的媒介本次招标公告在《全国公共资源交易平台（四川省）》、《天府阳光采购服务平台(tfygcgfw.com)》网站(发布公告的所有媒介名称）上发布。8.联系方式招标人：四川能投美姑风电开发有限公司地址：四川省凉山彝族自治州美姑县巴普镇俄普村3组85号联系人：杨先生电话：18582526225招标代理机构：四川能投电力开发集团有限公司地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼3号联系人：张源联系电话：13678218181第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：四川能投美姑风电开发有限公司地址：四川省凉山彝族自治州美姑县巴普镇俄普村3组85号联系人：杨先生电话：185825262251.1.3招标代理机构招标代理机构：地 址：联 系 人：电 话：1.1.4招标项目名称凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计1.1.5项目建设地点四川省美姑县1.1.6项目建设规模本项目从凉山美姑四季吉二期220千伏升压站220千伏构架起，至天宫庙 220千伏变电站220千伏构架止，线路全长约72km。其中包括单回220千伏双分裂导线架空线路71.7km，导线截面2×500mm²；敷设电缆0.3km，电缆截面2000mm²。扩建天宫庙220千伏变电站220千伏间隔1个。1.1.7项目投资估算24164万元1.2.1资金来源及比例企业自筹及银行贷款，20%/80%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路及其配套设施的勘察设计，包括但不限于本项目勘察、初步设计、施工图设计、间隔扩建设计、塔型及铁塔设计、招标文件编制（含招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标控制价等编制）、竣工图编制；负责进行设计交底并处理有关设计问题；配合并参加本项目的电力质监及启委会；参加分部工程、单位工程、工程完工和竣工等验收。1.3.2服务期限24个月。1.3.3质量标准合格。1.4.1投标人资质条件、能力、信誉（1）资质要求：具备电力行业设计乙级或以上资质和工程勘察（岩土工程、工程测量）乙级或以上资质。（2）财务要求：2023年无亏损。（3）业绩要求：2022年1月1日至投标截止日期，投标单位至少具有1个完成的的220千伏及以上输电或输变电工程项目勘察设计业绩（业绩应附中标通知书、合同协议书、发包人出具的完工证明文件）。（4）信誉要求：不存在1.4.3限制性投标的情形。（5）项目负责人的资格要求：设计项目负责人资格：具备高级工程师或以上职称。勘察项目负责人资格：具备高级工程师或以上职称。现场设计代表组组长资格：具备高级工程师或以上职称。（6）其他主要人员要求：主要管理人员（项目负责人和其他主要人员）应是投标人本单位人员，并按第六章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件的原件扫描件并加盖企业鲜章。（7）其他要求：/1.4.2是否接受联合体投标不接受1.4.3投标人不得存在的其他情形正文中（9）被依法暂停或取消投标资格的是指：各级招投标行政监督部门对投标人作出的暂停或取消投标资格的行政处罚（一地受罚，处处受限，不受取消或禁止的地域限制；但在投标截止日前，市场禁入期满可参加投标）。1.9.1踏勘现场不组织1.10.1投标预备会不召开1.10.2投标人在投标预备会前提出问题时间：/1.10.2投标人在投标预备会前提出问题形式：/1.10.3招标文件澄清发出的形式投标人自行在系统中下载（不需确认）1.11.1分包不允许1.12.1实质性要求和条件/1.12.3偏差不允许2.1构成招标文件的其他资料招标人发出的补充资料、招标答疑纪要和补遗文件等内容2.2.1投标人要求澄清招标文件时间：投标截止时间前10天2.2.1投标人要求澄清招标文件形式：投标人自行上网查询，投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。2.2.2 招标文件澄清发出的形式招标人在“全国公共资源交易平台（四川省）”（网址http://www.scggzy.gov.cn/）中电子招标系统里面发出澄清文件。2.2.3投标人确认收到招标文件澄清形式：投标人自行上网查询，招标人（招标代理机构）将视为投标人已收到该招标文件澄清的内容。投标人因任何原因未上网查阅、下载招标文件澄清的内容造成的一切后果自行负责。2.3.1招标文件修改发出的形式招标人通过“全国公共资源交易平台（四川省）”（网址http://www.scggzy.gov.cn/）中电子招标系统向投标人发布招标文件的修改。2.3.2投标人确认收到招标文件修改形式：投标人自行上网查询，招标人（招标代理机构）将视为投标人已收到该招标文件修改的内容。投标人因任何原因未上网查阅、下载招标文件修改的内容造成的一切后果自行负责。3.1.1构成投标文件的其他资料/3.2.1增值税税金的计算方法要求提供增值税专用发票，税率6%。3.2.3报价方式固定总价3.2.4最高投标限价最高投标限价：人民币648.00万元（大写：陆佰肆拾捌万元整）。3.2.5投标报价的其他要求/3.3.1投标有效期90天（从递交投标文件截止时间算起）3.4.1投标保证金要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额为人民币129600.00元（大写：壹拾贰万玖仟陆佰元整）。投标人可以选择下列两种形式之一提交：（1）现金提交方式：投标人登录四川省公共资源交易平台电子招投标系统选择参与的项目生成保证金虚拟账号，通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式，在投标保证金递交截止前交纳至虚拟账号（以到达收款银行时间为准）。（2）以银行保函形式提交。采用保函提交投标保证金的，投标人须将保函扫描件附入投标文件中，并在投标截止时间前将保函原件递交给招标人。3.4.4其他可以不予退还投标保证金的情形“拒签合同”是指：（1）明示不与招标人签订合同；（2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。3.5资格审查资料的特殊要求☑无3.5.2近年财务状况的年份要求2023年无亏损。3.5.3近年完成的类似项目情况的时间要求2022年1月1日至投标截止日期3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求2022年1月1日至投标截止日期3.6.1是否允许递交备选投标方案不允许3.7.3（2）投标文件副本份数及其他要求投标文件副本份数：4份。是否要求提交电子版文件：是。其他要求：1、要求以“U”盘形式提交电子版文件1份，电子文档U盘应由已签字、盖章、编页码的正本扫描而成（包括证明文件），内容应与纸质版投标文件正本一致。2、投标文件副本应由其已签字、盖章、编页码的正本复制（复印）而成（包括证明文件）。正副本内容应一致，电子文档与纸质文件不一致时，以纸质文件为准，正本与副本不一致时以正本为准。3、投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）标示由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”标示。但招标文件中另有规定的从其规定。4、投标人不得对招标文件格式中的内容进行改变原意或影响投标的实质性的删减或修改。5、投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。6、按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。7、投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。8、投标文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装，电子文档一个。采用保函形式提交投标保证金的，保函原件应单独包装。每一个包装都应在其密封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。3.7.3（3）投标文件是否需分册装订投标人根据自身情况选择是否分册装订。装订要求：要求双面打印或复印，投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。投标文件的正本和副本不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序装订，分册时在封面标明次序及册数。修改的投标文件的装订也应按本要求办理，投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。4.1.2封套上应载明的信息招标人名称：四川能投美姑风电开发有限公司招标人地址：四川省凉山彝族自治州美姑县巴普镇俄普村3组85号凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计投标文件在2025年2月19日09时00分前不得开启4.2.1投标截止时间见招标公告4.2.2递交投标文件地点见招标公告4.2.3投标文件是否退还否5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：见招标公告5.2（4）开标程序（1）密封情况检查：由监督人员和投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。（2）开标顺序：不分先后依次开启有效的投标文件，宣读投标人的名称、投标报价并加以记录。开标情况由各投标人、监督人员、招标人员、招标代理机构人员签字确认。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：按川办发 [2021]54 号文等文件规定执行。6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数1至3人7.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介：中标候选人推荐名单在《全国公共资源交易平台（四川省）》公示后，招标人不再向未中标人发出中标结果通知书。公示期限:3工作日7.4是否授权评标委员会确定中标人否7.6技术成果经济补偿不补偿7.7.1履约保证金是否要求中标人提交履约保证金：不要求。履约保证金的形式：现金或保函。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳。履约保证金的金额：签约合同价的0%。（1）现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳至招标人以下账户：开户单位：四川能投美姑风电开发有限公司开户银行：工商银行成都东大支行营业室账户：4402 2980 0910 0716 889（2）银行保函担保应符合招标文件第四章“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。（3）收到中标通知书后7天内提交履约担保。9是否采用电子招标投标是，具体要求：线下提供纸质版投标文件非电子评标。10需要补充的其他内容10.1编页码投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封封面、封底，位置：页面底端（正文以下空白处）。10.2招标代理服务费由中标的投标人支付。招标代理服务费不计入投标报价，按“计价格〔2002〕1980号”规定的招标代理服务收费标准，以及招标人和招标代理机构签订并已备案的《四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同》（四川省发展和改革委员会、四川省工商行政管理局制定的规范文本）中确定的下浮动幅度（55%），计算出招标代理服务费，在招标工作结束后5日内，支付给招标代理机构。10.3报价唯一投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。10.4中标价以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评标办法”对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。10.5确定中标人招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。10.6合同履行过程中物价波动引起的价格调整不调整10.7投标文件的真实性要求投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；在中标候选人确定后发现的，招标人和招标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格，并向相关主管部门反映。10.8其他要求(1)如本招标文件投标须知前附表所述内容与招标文件投标须知所述内容不一致或招标文件投标须知中表述不明时，以投标须知前附表的所述内容为准。(2)投标人所留联系方式在投标有效期内应保持畅通，否则由此造成的一切后果自负。(3)各投标人在投标时需携带投标人须知第3.5.1至3.5.5项相关资料原件备评标委员会核查，如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人和招标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。(4) 关于严厉打击全省工程建设项目招标投标弄虚作假行为的通知(川发改招管[2011]1210号)。1.在全省严格执行“一地受罚，处处受制”的信用管理制度。2.任何投标人弄虚作假骗取中标的行为一旦查实，在全省范围内的投标活动将受到制约。1.总则1.1招标项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、服务期限和质量标准1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程勘察设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。（7）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（5）为本招标项目的代建人；（6）为本招标项目的招标代理机构；（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（9）被依法暂停或者取消投标资格；（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（可提供承诺函或其他证明材料）；（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。1.12响应和偏差1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3投标人因任何原因未上网查阅、下载澄清文件造成的一切后果自行负责。2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。2.3招标文件的修改2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2投标人因任何原因未上网查阅、下载修改文件造成的一切后果自行负责。2.4招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）勘察设计费用清单；（5）资格审查资料；（6）勘察设计方案；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。3.2投标报价3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计费用清单。3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。3.5资格审查资料除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人勘察设计资质证书副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、发包人出具的完工证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（6）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.合同授予7.1中标候选人公示招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。7.2评标结果异议投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。7.3中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。7.4定标按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。7.5中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.6技术成果经济补偿招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。7.7履约保证金7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.8签订合同7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5投诉8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。9.是否采用电子招标投标本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附件一：开标记录表开标记录表开标时间：年月日时分序号投标人保证金缴纳情况投标文件密封情况投标报价质量目标服务期限备注签字盖章最高投标限价：招标人代表：记录人：监标人：年月日附件二：问题澄清通知问题澄清通知（编号：）（投标人名称）：评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：1.2.......请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）年月日附件三：问题的澄清问题的澄清（编号：）评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：1.2......上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件四：中标通知书中标通知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）勘察设计招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。服务期限：日历天。项目负责人：（姓名）。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订勘察设计合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。特此通知。招标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据评分标准进行打分，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等时由招标人自行确定。2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致2.1.1形式评审标准投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式” 的规定2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定2.1.1形式评审标准备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案2.1.1形式评审标准投标文件副本份数及其他要求符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3（2）项规定2.1.1形式评审标准报价唯一符合第二章“投标人须知前附表”第10.3 项规定2.1.1形式评审标准投标文件的装订符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3（3）项规定2.1.2资格评审标准营业执照符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定2.1.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定2.1.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定2.1.2资格评审标准信誉要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定2.1.2资格评审标准项目负责人符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定2.1.2资格评审标准其他主要人员符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定2.1.3响应性评审标准服务期限符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定2.1.3响应性评审标准质量标准符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定2.1.3响应性评审标准权利义务符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评审标准勘察设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分 100 分)资信、业绩：32分设计方案部分：18分投标报价：50分2.2.2评标基准价计算方法通过初步评审的投标人的投标报价的算术平均值为评标基准价。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价条款号评分因素（偏差率）评分标准2.2.4（1）资信、业绩（32分）类似项目业绩（20分）2022年1月1日至投标截止日期，每具有1个完成或在建的220千伏或以上输电或输变电工程项目完成或在建的勘察设计业绩加2分，本项最高得20分。注：按投标人须知第3.5.3项、3.5.4项的要求提供相应证明材料2.2.4（1）资信、业绩（32分）项目负责人资历和业绩（8分）设计项目负责人：高级工程师或以上且具备注册电气工程师（发输变电）得1分，同时具备220千伏或以上输电或输变电工程项目设计业绩加2分（需提供相关证明材料），本项最高得3分。现场设计代表组组长资格：具备高级工程师或以上职称的得1分，同时具有220千伏或以上输电或输变电工程项目设计业绩加1分（需提供相关证明材料），本项最高得2分。勘察项目负责人：高级工程师或以上且具备注册土木工程师（岩土）得1分，同时具备220千伏或以上输电或输变电工程项目勘察业绩加2分（需提供相关证明材料），本项最高得3分。2.2.4（1）资信、业绩（32分）其他主要人员资历和业绩（4分）1.配备1名结构专业人员，且具有相应专业国家注册工程师执业资格的得1分；2.配备1名电气专业人员，且具有相应专业国家注册工程师执业资格的得1分；3.配备1名通信专业人员，且具有相应专业国家注册工程师执业资格的得1分；4.配备1名造价专业人员，且具有相应专业国家注册工程师执业资格的得1分；本项最高得4分。2.2.4（2）设计方案评分标准（18分）设计说明和设计方案（6分）对内容进行综合评定： 科学合理、可行得6～5分，较好得4～2分，一般得0～1分。2.2.4（2）设计方案评分标准（18分）设计质量、进度、保密、安全等保证措施（6分）对内容进行综合评定： 科学合理、可行得6～5分，较好得4～2分，一般得0～1分。2.2.4（2）设计方案评分标准（18分）设计工作重点、难点分析（6分）对内容进行综合评定： 科学合理、可行得6～5分，较好得4～2分，一般得0～1分。2.2.4（3）投标报价评分标准（50分）投标报价投标人报价等于基准价得满分50分，其余投标报价与基准价相比，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价的1%扣0.3分，扣完为止（插值计算，报价得分小数点后保留两位）。1.评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准2.2.1分值构成（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；（2）设计方案部分：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4评分标准（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。3.3投标文件的澄清3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。第四章合同条款及格式1.一般约定1.1定义下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1.1合同:指由合同协议书、合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。1.1.2采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、报价文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。1.1.3发包人：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得发包人资格的合法继承人，一般为项目法人单位。发包人有权委托建设管理单位代为执行发包人在本合同项下的权利及义务。1.1.4承包人：指具有工程勘察、设计主体资格并被发包人接受的当事人以及取得承包人资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。1.1.5工程：指合同协议书中约定的工程。1.1.6合同价格：指承包人完成本工程初步设计、施工图勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，发包人应支付的总费用，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.7重大设计变更：指改变了审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见。1.1.8一般设计变更：指重大设计变更以外的设计变更。1.1.9日（天）：指公历日。1.1.10除本合同另有约定外，“以内”、“日内”、“届满”均包括本数；“不满”、“以上”、“以下”、“以外”不包括本数；“日前”、“日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。1.2语言文字1.2.1合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为合同条款的一部分，也不用于对合同进行解释。1.3适用法律合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、自治条例、单行条例和地**府规章。2.双方的权利和义务2.1发包人的权利和义务2.1.1发包人应尊重承包人根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。2.1.2发包人应按时向承包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料。发包人应对所提供资料的可靠性负责。承包人就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费购买。2.1.3发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。2.1.4为承包人开展勘察设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由承包人负担。2.1.5发包人应负责协调勘察设计过程中承包人与有关单位的配合事宜。发包人聘请设计监理时，应明确设计监理方的权利和义务，除非在本合同中明确约定外，设计监理方无权变更承包人在本合同项下的任何权利和义务。2.1.6发包人有权对承包人提出的有关需要确认的勘察设计文件、专题报告、咨询意见、工程分标方案等进行确认、审查。2.1.7发包人有权要求承包人更换发包人认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。2.1.8发包人应负责审查承包人编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。2.1.9发包人应严格执行国家发改委2015年第28号令《电力建设工程施工安全监督管理办法》有关规定。2.2承包人的权利和义务2.2.1承包人应按照国家、行业、省级地方、发包人的标准、规程、规范、发包人的设计要求进行初步设计、施工图勘察设计工作，严格掌握设计标准，合理控制工程造价。2.2.2承包人应负责对外联系并取得勘察许可证，并对勘察、测量、水文成果的真实性、完整性、准确性负责。2.2.3承包人应按照本合同约定的交付时间及份数向发包人交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、合法性、完整性、准确性负责。2.2.4承包人应按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量符合合同约定。2.2.5承包人负责输变电线路、升压站扩建间隔或其他管线工程对外联系并取得勘察许可，支付工程勘察过程中的费用（包括青苗赔偿、障碍拆除、材料、运输等费用）。2.2.6承包人在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：（1）明确项目实施范围内地面、地下建筑物、地下管线的具体情况，提交完整的工程所在地气象、水文、地质等相关资料，满足工程项目安全施工的需要；（2）严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全；（3）根据施工及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见；（4）对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议；（5）工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地**府有关职业卫生和环境保护的要求；（6）参与或配合基建安全事故的调查处理工作。（7）严格执行环评报告、水保方案及批复有关要求，在设计文件中落实并合理计列费用。（8）站址、路径确定后，在首批施工图交付前完成环保、水保重大变动等情况的复核，并书面报告发包人。2.2.7在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工程沿线各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。2.2.8按照发包人要求做好工程建设全过程的现场服务工作，配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。2.2.9承包人应按以下约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作：合同签订后未经发包人同意承包人不得更换负责人，如需更换需提出书面申请并提出新的人选，发包人接到申请后15日内给予答复，经过发包人同意的负责人方能接任并开始工作。合同签订后发包人若对负责人和专业主设人员能力和服务意识不满意时有权要求更换，承包人应予更换。2.2.10承包人编制的施工图设计文件深度，应当满足发包人要求。施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。2.2.11承包人在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，承包人不得指定生产厂、供应商。2.2.12设计变更的管理措施：规范设计变更工作，设计变更需经发包人认可并严格执行发包人设计变更管理的有关规定，履行报批手续。2.2.13承包人应接受发包人聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除承包人的责任。（如有）2.2.14未经发包人同意，承包人不得向第三方披露、转让发包人提交的设备图纸等资料。2.2.15（1）关于分包范围的约定：a.不得将工程主体及关键性工作进行分包，包括：线路工程设计、间隔扩建设计；b.未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作专业分包给第三人；（2）因承包人违反上述分包约定发包人有权解除合同，发包人选择解除合同的，承包人应向发包人支付相当于合同价款20%的违约金。2.2.16如因设计原因导致走廊房屋拆迁量超出可研报告5%，或林木砍伐量超出可研报告10%，承包人应向发包人支付合同价格1%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用及赔偿发包人所遭受的全部损失；2.2.17承包人应确保设计质量，按发包人要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。2.2.18承包人负责按照输变电工程量清单计价规范要求提供施工招标工程量清单，并按照公司工程量管理规定要求与施工图设计同步编制提供施工图设计工程量计算书；2.2.19设备及主要材料中标单位确定后，承包人应配合发包人与设备及主要材料厂家签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。发包人应在技术协议签订前3－5天（含本数）通知承包人，承包人应准备好采购合同技术协议（含电子版)，并按发包人要求携带技术协议到达指定地点。承包人应对技术协议中的技术内容负责。2.2.20承包人应负责编制主体标的招标工程量清单。2.2.21由承包人承办有关工程设计协调、评审、收口会议。2.2.22承包人应负责工程施工、间隔扩建、设备及主要材料招标文件(技术部分)的编制，并按发包人的审查意见进行修改。2.2.23对于工程所需的设备和材料，承包人应按发包人的要求提供相关的技术要求，供发包人采购时参考。2.2.24承包人应配合发包人做好工程结算、造价分析，配合编制投资结算书及工程造价总结。招标工程量与施工图工程量的量差分析计算书应在当期施工图会检并修改完成后15日内提交发包人。量差分析计算书应包括但不限于：施工图工程量清单、量差分析表及其说明（设备、材料、工程量）。2.2.25承包人应参加工程例行会议及各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。承包人应以书面形式出具发包人需要的各种方案论据。2.2.26承包人提交竣工图的时间:竣工验收前90日内提交。2.2.27承包人应协助发包人做好工程档案的归档、工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结、工程质量事故调查和处理等工作。2.2.28承包人按照《矿产资源法》及相关法律法规的规定，向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门查询拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况，并取得地质矿产主管部门的相关证明。2.2.29承包人的设计成果应充分考虑现场施工的可行性、经济性、安全性等要求。2.2.30承包人应负责的其他工作：（1）承包人应结合线路工程可研阶段支持性文件的要求，全面落实路径协议，并对路径方案的真实性、合法性、准确性及完整性负责。承包人在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向发包人汇报，经发包人同意后由相关责任单位签订补偿协议。（2）其他：①其他功能设计及要求：a.配电装置雷电侵入波计算；b.由本工程引起的对侧变电站间隔以及系统一、二次设备、通信设备的搬迁和改造，远动设备的扩容和更换、系统通信及信息系统等工程设计由承包人配合并考虑增加发生的服务、材料等相关费用②其他服务：a.配合公司信息化管理系统进行相关数据录入；b.承包人是项目的技术负责单位，在技术上对发包人负责。如果出现因技术问题引发的需要协调的问题，承包人有责任进行协调；c.负责提交符合公司信息化建设要求的设备、材料清册；d.负责编制标准工艺策划方案，并完成标准工艺设计；e.负责变电站拆迁工程量以及线路走廊的拆迁、砍伐、跨越、补偿、地况等工程量的调查，线路工程走径须取得乡镇级政府及相关单位的路径协议；施工图阶段提供变电站拆迁和线路通道清理分册（包括树木砍伐、永久性建筑物拆迁明细图表）；承包人应对调查的准确性负责，必要时发包人配合；f.承包人在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向发包人汇报，经发包人同意后由相关责任单位签订补偿协议；g.配合发包人开展设计质量评价以及工程全过程创优工作；h.对于线路迁改、重要跨越（包括但不限于跨高铁、高速、河流、重要电力线路）、变电改扩建等对工程及系统影响比较大的设计，承包人要充分考虑方案的可实施性，并编制专题方案进行论证说明（包含但不限于：停电设备、停电计划及周期、对系统影响等），确保施工阶段切实可行性。i.负责线路工程航拍工作。j.负责向各级继电保护专业管理部门提供继电保护整定计算、运行管理所需的资料。k.配合发包人开展造价分析工作。l.需完成每基杆塔的实测土壤电阻率，并将每基铁塔土壤电阻率、每基铁塔设计接地阻值体现在设计图纸中。（7）履约保证金本项目不设置履约保证金。3.服务期限24个月。4.设计文件交付承包人应按下表向发包人提交设计文件：序号设计文件名称份数提交时间备注1初步设计报告及概算10合同签订之日起10日内2招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标图纸、招标控制价等招标所需成果10合同签订之日起20日内3施工图设计整套文件10合同签订之日起30日内提供完成审查的施工图4竣工图整套文件10竣工验收前90日内提交注：各个设计阶段文件应同时提供文本文件及电子版文件。承包人应提供满足公司档案管理相关规定的所有设计文件的电子版，包括（不限于）PDF、CAD格式，所提交的电子版竣工图等文件的名称与相应纸质版图纸的名称一致。5.审查5.1承包人应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的设计文件供审查之用，并负责安排相关审查事宜，费用由承包人承担。5.2承包人交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。6.合同价格6.1协议书中的合同价格为固定合同价格。合同价格包括了承包人承担本合同初步设计、勘察、设计任务所发生的成本费用、利润、保险、各种税费等一切费用，发包人不再另行增加费用。6.2合同价格和其他费用按以下约定支付：（1）合同生效后10日内支付合同价格的10%；（2）提供勘察成果后10日内，发包人支付合同价格的10%；（3）提交整套施工图纸、满足施工要求后30日内支付合同价格的50%；（4）工程投运、消除全部设计缺陷后支付合同价款的25%；（5）提交竣工图、完成竣工验收后支付合同价格的5%。每次付款前提供付款申请资料及与支付额等额的增值税专用发票（税率6%）。7.现场服务7.1承包人对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。7.2承包人应根据发包人要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。7.3承包人的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。7.4协助发包人完成项目专项验收及竣工验收需要的设计工作。8.知识产权8.1本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。8.2发包人提供给承包人资料、承包人为实施工程完成的设计文件以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。8.3发包人利用承包人提交的文件或其他材料所完成的新的技术成果和知识产权，归发包人单独所有。8.4承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权,归发包人单独所有。8.5承包人所提交的文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，承包人应保证发包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向发包人提起侵权索赔，承包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。8.6本条约定归发包人单独或共同所有的技术成果和知识产权未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。8.7承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。8.8本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。9.保密义务9.1承包人及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及发包人商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。承包人应承担的保密义务包括但不限于：9.1.1未经发包人书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；9.1.2不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；9.1.3在设计文件通过审查后或按发包人要求，及时将上述资料和信息返还发包人，或按发包人要求作适当处理；9.1.4应对招标工作有关情况严格保密。9.2上述保密义务的期限至设计文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下保密义务之日止。9.3承包人违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿发包人因此遭受的全部损失。9.4本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。10.违约责任10.1承包人的违约责任10.1.1由于承包人原因造成勘察成果资料质量不合格或不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包人承担，由此造成的损失由承包人承担，情节恶劣或造成严重损失的或承包人返工后仍不能达到发包人要求，或承包人未在发包人要求的返工期限内完成工作，发包人有权解除合同并依法追究承包人法律责任，除退还发包人已支付款项外，承包人应按合同总金额10%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。10.1.2承包人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误或重大过失造成工程质量事故损失和无法正常使用的，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘察设计费，并根据损失的程度据实向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。10.1.3由于承包人自身原因，造成工程决算超出批准设计概算的，承包人除应说明超出限额的原因外，还应在限额内免费对设计进行调整。若因承包人原因造成低价中标高价结算的，承包人应该承担工程价款的增加额。10.1.4承包人应确保设计质量和提供后期服务保证，若承包人后期服务不能保证，发包人将视承包人具体违约情况，由承包人向发包人支付合同价款5-10%作为违约金，同时发包人有保留追责和索赔的权利，承包人应对工程设计质量承担终身责任。承包人未履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。10.1.5因承包人原因引起勘察设计不符合法律法规规定的和合同约定的标准等返工造成损失的，由承包人继续完善勘察设计任务直至符合规定标准且承包人应按照合同价格的15%支付违约金。10.1.6由于承包人原因造成一次重大及以上质量事故（二级及以上质量事件）、一次人身死亡事故、两次及以上一般质量事故（四级质量事件）或两次及以上人身重伤事故，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费且承包人应按照合同价格的15%支付违约金。10.2发包人的违约责任10.2.1发包人逾期支付勘察设计费的，应就逾期部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。10.2.2在合同履行期间，因发包人责任要求解除合同的，应根据承包人的实际工作量结算勘察设计费。承包人未开始勘察设计工作的，承包人应退还发包人已支付的全部款项；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的经发包人确认的实际工作量向承包人支付费用，已支付的款项超过前述费用的，承包人应将超过部分退还发包人。11.索赔发包人和承包人可按以下约定向对方进行索赔：11.1有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；11.2索赔事件发生后28天以内，向对方发出要求索赔的通知；11.3被索赔方应在接到正式书面索赔通知书后10天以内给予响应，并可要求对方进一步补充索赔理由和证据。若发包人和承包人就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第15条的约定办理。12.保险12.1承包人应投保发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险。12.2工程设计责任险的保险范围，应当包括由于承包人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。12.3发生工程设计保险事故后，承包人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务，保险金不足以补偿损失的，由承包人自行补偿。13.不可抗力13.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。13.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。13.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周以内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。13.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天及以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。14.争议解决14.1本合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。14.2因合同及合同有关事项发生的争议，经协商仍无法达成一致的，按以下第2种方式处理：（1）仲裁：提交仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向发包方所在地人民法院提起诉讼。14.3在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。15.合同生效本合同在以下条件全部满足之日起生效：（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或签章并加盖双方公章或合同专用章后生效。附件一：合同协议书合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目勘察设计投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）发包人要求；（6）勘察设计费用清单；（7）勘察设计方案；（8）其他合同文件。2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.签约合同价：人民币：元（大写：）。4.设计项目负责人：；勘察项目负责人：；现场设计代表组组长。5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：合格。6.承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作为：凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路及其配套设施的勘察设计，包括但不限于本项目勘察、初步设计、施工图设计、间隔扩建设计、塔型及铁塔设计、招标文件编制（含招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标控制价等编制）、竣工图编制；负责进行设计交底并处理有关设计问题；配合并参加本项目的电力质监及启委会；参加分部工程、单位工程、工程完工和竣工等验收。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.服务期限：24个月。9.本合同协议书一式八份，合同双方各执四份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）户名：户名：开户行：开户行：账号：账号：年月日年月日附件二：廉洁协议书依据国家有关法律、法规和党内法规，为认真贯彻执行中央纪委、监察部、国资委联合发布的《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》等规定，买卖双方在本合同执行期间双方遵守廉洁从业义务达成协议如下：发包人承诺：一、认真遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，承担责任、履行义务和维护权利，杜绝违反国家法律法规的行为。二、遵守企业廉洁自律规定，秉公办事，不损害承包人利益，不发生利用职务之便索要和接受钱物等违纪行为。三、遵守职业道德、职业纪律，认真履行岗位职责。四、在合同履行期间，不参加有可能影响公正执行合同的各种宴请、娱乐活动和报销各种费用。承包人承诺：一、认真遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，承担责任、履行义务和维护权利，不发生违反国家法律法规的行为。二、认真履行合同条款，按照承诺的质量标准、设计进度、进度计划等完成合同规定项目。在合同履行期间不发生有违公平交易规则的行为，不向发包人领导、工作人员和监理人员馈赠礼品、礼物、礼金、各种有价证券和宴请。三、在合同履行期间禁止组织发包人领导、工作人员参加在文化、娱乐和体育场所的娱乐和体育健身活动，不得为发包人领导、工作人员报销应当由个人支付的各种费用。若发包人领导、工作人员提出索要钱、物等无礼要求时，应当坚决回绝并有义务向发包人上级纪检监察部门如实举报。四、坚持文明生产、文明施工。合同执行期与发包人主管人员意见有冲突时，采取合理合法途径协商解决，不得采取任何有商业贿赂倾向的方式。违约责任：双方应自觉遵守协议条款，有权监督对方认真履行义务和正当行使权利。发包人领导、工作人员违反协议，经承包人举报并调查属实的，按照发包人干部管理规定和适用纪律条款处理。承包人领导、工作人员违反协议，经调查属实的，承包人不得参加发包人其它项目的投标。5、合同协议书签订的同时视为本廉洁从业协议已签订。附件三：现场安全管理协议为了加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全，确保发包人项目安全管理目标。依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、《电力建设安全工作规程》以及《电力安全工作规程》等法律、法规，明确双方安全责任。经协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。具体条款如下：一、主合同名称（凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计项目）工程地点：四川省美姑县、雷波县、马边县二、安全协议范围本合同范围实施全过程。三、协议时限双方签订主合同，安全协议条款即生效，时限与主合同工作时限一致。四、协议内容1、管理目标无重伤、无死亡、无火灾等。2、发包人义务2.1向承包人提供技术咨询工作的相关资料。2.2为承包人提供方便条件。3、承包人义务3.1严格遵守国家有关劳动保护法规，对进入施工现场的所有设计单位工作人员要做好安全教育。3.2根据工程项目制定安全勘察设计方案，特殊作业人员需持证上岗。3.3为现场工作人员配备必要的防护用品，如安全帽，安全带和防护手套等防护用品。3.4履行法律的规定，给予其工作人员劳动保险、工伤事故保险。为工作人员或其分包人雇用的工人或雇员购买以上保险。4.承包人安全措施4.1设备安全在工作过程中保证所有使用的工具和消耗品都满足使用要求，不使用过期或者存在隐患的工具和消耗品。4.2安全员制度现场委派一名安全员对现场进行安全管理。当现场条件不满足工作安全要求时应由安全员进行判断并作出相应处理。4.3消防管理在勘察设计过程中现场安全员要监督所有明火使用，对违章或危险用火的情况予以制止。现场工作遵从地**府、发包人防火要求，签订防火责任书，若因承包人造成火灾，一切相关责任及经济损失由承包人负责。5.事故处理因承包人未按相关规程及作业规范操作而造成的人员伤亡和经济损失由承包人自行承担。6．保险承包人必须按国家规定为现场作业人员配备劳动防护用品、用具，办理现场作业人员的意外伤害保险。五、合同协议书签订的同时视为本现场安全管理协议已签订。第五章发包人要求发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于投标人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。发包人要求通常包括但不限于以下内容：一、设计要求1.项目概况：本项目从凉山美姑四季吉二期220千伏升压站220千伏构架起，至天宫庙220千伏变电站220千伏构架止，线路全长约72km。其中包括单回220千伏双分裂导线架空线路71.7km，导线截面2×500mm²；敷设电缆0.3km，电缆截面2000mm²。扩建天宫庙220千伏变电站220千伏间隔1个。2.勘察设计范围及内容凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路及其配套设施的勘察设计，包括但不限于本项目勘察、初步设计、施工图设计、间隔扩建设计、塔型及铁塔设计、招标文件编制（含招标技术文件、工程量清单、设备材料清单、招标控制价等编制）、竣工图编制；负责进行设计交底并处理有关设计问题；配合并参加本项目的电力质监及启委会；参加分部工程、单位工程、工程完工和竣工等验收。二、适用规范标准1.国家、行业、项目所在地规范名录。2.国家、行业、项目所在地标准名录。3.国家、行业、项目所在地规程名录。三、成果文件要求1.成果文件的组成：设计说明、图纸等。2.成果文件的载体要求满足招标人要求。四、发包人财产清单（一）发包人提供的设备、设施无。（二）发包人提供的资料现场进行确认移交资料。五、发包人提供的便利条件无。六、投标人需要自备的工作条件1.投标人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等。2.投标人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。3.投标人自备的交通工具：如出行车辆等。4.投标人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等。5.投标人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等。七、发包人的其他要求详见合同相应条款。第六章投标文件格式凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录一、投标函及投标函附录………………………………………………………………（）二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）…………………………（）三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）……………………………………（）四、投标保证金…………………………………………………………………………（）五、勘察设计费用清单…………………………………………………………………（）六、资格审查资料………………………………………………………………………（）七、勘察设计方案………………………………………………………………………（）八、其他资料……………………………………………………………………………（）注：（1）（）内应标注每部分的起始页码。（2）各章节的页码应顺序连贯，投标文件的封面、封底和目录页不编页码。一、投标函及投标函附录（一）投标函四川能投美姑风电开发有限公司：1.我方已仔细研究了凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标文件的全部内容，愿意以人民币元（大写）的投标总报价（其中，增值税税率为6%），服务期限：24个月，按合同约定完成勘察设计工作。2.我方的投标文件包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）勘察设计费用清单；（5）资格审查资料；（6）勘察设计方案；（7）其他资料……投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。4.如我方中标，我方承诺：（6）（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（6）（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（6）（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（6）（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6.（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：电话：_______年________月_______日（二）投标函附录序号条款名称约定内容备注1设计项目负责人姓名：2勘察项目负责人姓名：3现场设计代表组组长姓名：4服务期限24个月5质量目标合格………………投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）________年________月_______日（三）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明四川能投美姑风电开发有限公司：我方在此声明，我方所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（或隐瞒）。经我方认真核查，我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。投标人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：（签字）_________年________月_______日二、法定代表人身份证明投标人名称：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件。注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表身份证原件备查。（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。投标人：（盖单位章）________年________月_______日三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：________年________月_______日四、投标保证金四川能投美姑风电开发有限公司：本投标人自愿参加凉山美姑四季吉二期风电项目220千伏送出线路勘察设计的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币：元（大写)。本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的，若有虚假，由此引起到一切责任均由我公司承担。附:（1）银行给投标人的转账回单复印件（2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件（3）保函扫描件注：采用转账方式递交投标保证金的，仅需提供（1）、（2）项资料。采用保函递交投标保证金的，仅需提供第（3）项资料，并在开标现场递交保函原件。投标人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日五、勘察设计费用清单序号条款名称金额（元）备注1初步设计及概算2勘察费3设计费4现场设计代表费用5其他合计备注：（1）以上报价费用已包括：为完成本项目初步设计、勘察、设计任务所发生的成本费用、利润、保险、各种税费等一切费用。（2）现场设计代表在项目现场的办公场所由招标人提供。现场设计代表在项目现场的交通、食宿问题由承包人自行解决，该部分费用由承包人承担，包含在投标报价中。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日六、资格审查资料（一）基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话联系方式传真网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话企业设计资质证书类型： 等级： 证书号：企业勘察资质证书类型： 等级： 证书号：营业执照号员工总人数：注册资本其中高级职称人员成立日期其中中级职称人员基本账户开户银行其中技术人员数量基本账户银行账号其中各类注册人员经营范围备注注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。（二）近年财务状况表投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同价格服务期限设计内容项目负责人项目描述备注注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。（四）正在设计和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价服务期限设计内容项目负责人项目描述备注注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。（六）拟委任的主要人员汇总表序号本项目任职姓名职称专业执业或职业资格证明备注序号本项目任职姓名职称专业证书名称级别证号备注（七）主要人员简历表姓名年龄执业资格证书名称职称学历拟在本项目任职工作年限从事设计工作年限毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。七、勘察设计方案勘察设计方案应包括（但不限于）下列内容：1、勘察设计工程概况；2、勘察设计范围、设计内容；3、勘察设计依据、设计工作目标；4、勘察设计机构设置（框图）、岗位职责；5、勘察设计说明和设计方案；6、拟投入的设计人员；7、设计质量、进度、保密等保证措施；8、勘察设计安全保证措施；9、勘察设计工作重点、难点分析；10、对本工程设计的合理化建议。八、其他资料
投标 / 标书制作要点（原创）
本220千伏送出线路勘察设计涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。四川项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
