旅游改造提升 智能化工程专业分包招标公告（郎溪县龙源建筑安装有限公司2025）
郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目公开发包公告
一、项目基本情况
1.项目编号：LXGKZC202503060019
2.项目名称：郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目
3.采购方式：公开发包
4.最高限价：190万元（供应商按清单进行分项报价，具体详见报价清单）
5.采购需求：本项目为郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目，主要内容包括酒店公共无线网络系统、酒店智能化网络系统、客房控制系统、视频监控系统、机房控制系统、不间断电源系统、防雷系统等。
6.合同履行期限：90日历天（以甲方通知进场时间为准，注：一标段须在2025年4月30日前完工）。
7.本项目不接受联合体响应。
二、申请人资格要求
1.具备中华人民共和国境内注册，合法有效的营业执照；
2.供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，以及有效的安全生产许可证；
3.拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资格，且具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。（需承诺在签订本项目合同时不得担任其他在建设工程项目的项目经理，开标会项目经理需到场校验身份｛现场提供授权委托书、承诺书（承诺在签订本项目合同时不得担任其他在建设工程项目）、证书原件及复印件、身份证原件及复印件和开标之日前连续三个月的社保证明）；
4.供应商具备自2022年01月01日以来金额在90万元及以上的智能化业绩。
注：供应商须同时提供业绩合同复印件和竣工验收报告，时间以合同签订时间为准，如合同中无法完整体现项目内容，另须业主单位开具的证明等相关材料，分包业绩也予以认可，响应人所提供的业绩定标前发包人视情况进行考察。
5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交人：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。
（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
（4）被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或其他部门行使工程建设领域行政执法权记不良行为，至响应截止之日仍在披露期内的。
（5）被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的。
（6）被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至响应截止之日仍在限制期内的。（供应商所属子公司有不良行为记录的，不影响供应商的响应资格）
（7）被郎溪国控集团所属公司及子公司处罚，并明确期限内限制投标的。
三、获取发包文件
1.时间：挂网之日起至2025年3月27日
2.地点：郎溪国控集团网站（http://www.lxgkjt.com）-招标采购-招标公告
3.方式：网上直接下载
4.售价：免费获取
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年3月27日9时00分（北京时间）
2.地点：郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)开标室
五、开启
1.时间：2025年3月27日9时00分（北京时间）
2.地点：郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)开标室
六、公告期限
自本项目公告发布之日起10日历天。
七、其它补充事宜
1.供应商在响应截止时间前务必登陆郎溪国控集团网站（http://www.lxgkjt.com）查询是否有答疑或更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的答疑或更正公告视同通知了所有供应商，为发包文件的有效组成部分。
2.响应保证金：本项目需缴纳响应保证金35000元。
八、对本次发包提出询问或质疑，请按以下方式联系
1.发包人信息
名称：郎溪县龙源建筑安装有限公司
地址：安徽省宣城市郎溪县建平镇中港西路2号
联系人：王先生
联系方式：0563-7029578
2.代理机构信息
名称：郎溪县公共资源交易有限公司
地址：安徽省宣城市郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)
联系人：杨女士
联系方式：17756956319
2025年3月06日
郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目-附件.zip [82.3 MB]
郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目.doc [443.5 KB]
扫一扫在手机打开当前页
项目编号：LXGKZC202503060019郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目发包文件发包人：郎溪县龙源建筑安装有限公司采购代理机构：郎溪县公共资源交易有限公司目录一、发包公告二、响应人须知前附表三、响应人须知四、采购需求五、评审办法六、采购合同七、响应文件格式八、质疑函范本一、发包公告郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目公开发包公告项目概况：郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目的潜在供应商应在郎溪国控集团网站（http://www.lxgkjt.com）-招标采购-招标公告获取采购文件，并于2025年3月27日9时00分（北京时间）前递交响应文件，本项目实行纸质化采购。1、项目基本情况1.项目编号：LXGKZC2025030600192.项目名称：郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目3.采购方式：公开发包4.最高限价：190万元（供应商按清单进行分项报价，具体详见报价清单）5.采购需求：本项目为郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目，主要内容包括酒店公共无线网络系统、酒店智能化网络系统、客房控制系统、视频监控系统、机房控制系统、不间断电源系统、防雷系统等。6.合同履行期限：90日历天（以甲方通知进场时间为准，注：一标段须在2025年4月30日前完工）。7.本项目不接受联合体响应。二、申请人资格要求1.具备中华人民共和国境内注册，合法有效的营业执照；2.供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，以及有效的安全生产许可证；3.拟派项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资格，且具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。（需承诺在签订本项目合同时不得担任其他在建设工程项目的项目经理，开标会项目经理需到场校验身份｛现场提供授权委托书、承诺书（承诺在签订本项目合同时不得担任其他在建设工程项目）、证书原件及复印件、身份证原件及复印件和开标之日前连续三个月的社保证明）；4.供应商具备自2022年01月01日以来金额在90万元及以上的智能化业绩。注：供应商须同时提供业绩合同复印件和竣工验收报告，时间以合同签订时间为准，如合同中无法完整体现项目内容，另须业主单位开具的证明等相关材料，分包业绩也予以认可，响应人所提供的业绩定标前发包人视情况进行考察。5.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交人：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。（4）被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或其他部门行使工程建设领域行政执法权记不良行为，至响应截止之日仍在披露期内的。（5）被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的。（6）被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至响应截止之日仍在限制期内的。（供应商所属子公司有不良行为记录的，不影响供应商的响应资格）（7）被郎溪国控集团所属公司及子公司处罚，并明确期限内限制投标的。三、获取发包文件1.时间：挂网之日起至2025年3月27日2.地点：郎溪国控集团网站（http://www.lxgkjt.com）-招标采购-招标公告3.方式：网上直接下载4.售价：免费获取四、响应文件提交1.截止时间：2025年3月27日9时00分（北京时间）2.地点：郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)开标室五、开启1.时间：2025年3月27日9时00分（北京时间）2.地点：郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)开标室六、公告期限自本项目公告发布之日起10日历天。七、其它补充事宜1.供应商在响应截止时间前务必登陆郎溪国控集团网站（http://www.lxgkjt.com）查询是否有答疑或更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的答疑或更正公告视同通知了所有供应商，为发包文件的有效组成部分。2.响应保证金：本项目需缴纳响应保证金35000元。八、对本次发包提出询问或质疑，请按以下方式联系1.发包人信息名称：郎溪县龙源建筑安装有限公司地址：安徽省宣城市郎溪县建平镇中港西路2号联系人：王先生联系方式：0563-70295782.代理机构信息名称：郎溪县公共资源交易有限公司地址：安徽省宣城市郎溪县建平镇郎步街道新建街39号(原百货大楼第三层)联系人：杨女士联系方式：177569563192025年3月06日二、响应人须知前附表序号内 容项目名称：项目编号：详见“发包公告”发包人： 联系方式：详见“发包公告”采购代理机构： 联系方式：详见“发包公告”响应有效期： 响应文件递交截止后90天响应保证金： 1.是否要求供应商递交响应保证金：要求2.响应保证金的形式：电汇或转账3.响应保证金的金额：35000元（供应商须备注项目名称） 4.银行账户：郎溪县龙源建筑安装有限公司账户号码：2250 1702 1671 0000 02开户银行：徽商银行郎溪支行5.发包人最迟应当在书面合同签订后5个工作日内向成交人和未成交的响应人退还响应保证金。履约保证金：详见采购需求项目预算：详见“发包公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应）联合体响应：详见“发包公告”递交响应文件截止时间及地点：详见“发包公告”1开标时间及地点：同递交响应文件截止时间及地点1评审方法：综合评分法1现场考察方式：自行考察1质疑、答疑、澄清1、供应商质疑均应按照本采购文件中供应商须知（七）质疑与投诉的规定；2、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向发包人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至发包人和采购代理机构邮箱（邮箱账号：997159208@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与发包人或代理机构电话确认；3、接受采购文件质疑的截止时间：公告期限届满之日7日内；4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理；5、各供应商在响应截止时间前务必在郎溪国控集团网站-招标采购-招标答疑查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的更正公告视同通知了所有供应商，为采购文件的有效组成部分；6、发包人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址及邮箱详见公告。7、咨询文件相关问题时间：工作日上午8：00-12:00,下午：14:30-17:30。1响应文件递交1、一式三份，正本一份副本二份，应分别胶装成册，U盘电子档（PDF盖章版）一份，电子档文件命名要求：公司名称+项目名称；2、响应单位应将响应文件装袋密封，封袋上应写明项目名称、响应单位名称，并加盖响应人公章。1逾期送达情形未在截止时间前签到并递交响应文件，视为放弃响应。1签章要求1、发包文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。2、发包文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。1响应报价响应报价按清单报价。全费用报价包含但不限于人工费、机械费、设备材料费、装车费、运输费、保险费、加工费、风险、卸车费、损耗、利润、税金及其他各种费用。1不良信用记录查询渠道1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）供应商在编制响应文件时自行查询，符合要求的按发包文件中格式提供《供应商声明函》；2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。1代理费用的收取标准和方式1、代理服务费：16300元2、专家评审费按实计取,无发票，仅开收据。注：代理服务费、评审费均由成交人承担，成交人自行考虑到响应报价中（但不单列项目报价），在领取成交通知书之前缴纳至代理机构处。2付款方式详见采购需求2对供应商的其他要求成交人需提符合发包人要求的供增值税发票2备注供应商参与应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通响应、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。2同义词构成发包文件组成部分的各个章节中 “甲方”和“乙方”，等同于采购阶段的“发包人”和“成交人”；“采购文件”等同于“发包文件”；“最低价”等同于“最低响应报价”。2解释权(1)构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；(2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；(3)如有不明确或不一致，构成发包人需求组成内容的，以发包人需求章节中约定内容为准；(4)除发包文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、发包与评审、响应文件格式的先后顺序解释；(5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由发包人负责解释。2特别提示1业绩将会在网站结果公示中进行公示，响应人所提供的业绩定标前发包人将视情况进行考察。2特别提示2本项目相关资质证书以全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）www.mohurd.gov.cn开标当日官网查询结果为准。2特别提示3本项目发包文件中所有承诺内容若不能执行则视为违约，根据合同条款进行处罚。三、响应人须知（一）总则1、制订及适用范围1.1本发包文件参照相关法律、法规制订。1.2本发包文件仅适用于本次发包采购所叙述的服务采购项目。2、定义2.1发包人:是指本次采购项目的业主方。2.2采购代理机构：按规定进行登记的采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“响应人须知前附表序号3”中规定。2.3响应人：是指向发包人提供服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。3、合格的响应人3.1符合发包公告中载明的资格要求。3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。（具体详见本项目发包文件）3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。4、响应费用响应人自行承担与参加响应有关的一切费用。5.现场考察5.1响应人自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是以获取发包文件的潜在响应人；考察现场的截止时间同响应截止时间；如响应人须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见响应人须知前附表。5.2现场考察所发生的费用由响应人自行承担。响应人要求进行现场考察的，发包人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。5.3除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，响应人视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。6.知识产权6.1响应人须保证，发包人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致发包人损失的，响应人须承担全部赔偿责任。6.2响应人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果的，使用该知识成果后，响应人须提供开发接口和开发手册等技术文档。7.联合体响应7.1除采购公告中明确本项目不接受联合体响应的情形，两个或两个以上的响应人可以组成一个联合体，以一个响应人的身份共同参加企业采购。7.2联合体各方均应符合相关规定，根据采购项目的特殊要求规定响应人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。7.4响应时，应以联合体协议中确定的主体方名义获取发包文件。7.5由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同响应协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。8纪律与保密8.1响应人的响应行为应遵守各相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：a.提供虚假材料谋取成交、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与发包人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；d.向发包人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在发包采购过程中与发包人进行协商谈判的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。f.向评审委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；g.成交或者成交后无正当理由拒不与发包人签订企业采购合同；h.未按照采购文件确定的事项签订企业采购合同；i.将企业采购合同转包；j.提供假冒伪劣产品；k.擅自变更、中止或者终止企业采购合同。8.2发包人、采购代理机构、响应人有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：a.供应商直接或者间接从发包人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；b.供应商按照发包人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；c.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加企业采购活动；e.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；f.供应商之间商定部分供应商放弃参加企业采购活动或者放弃成交、成交；g.供应商与发包人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。8.3在评审过程中发现响应人有下列情形之一的，视为响应人串通响应，其响应无效，并由评审委员会书面报告监督管理部门：a.不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；b.不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；c.不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；d.不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；e.不同响应人的响应文件相互混装。8.4在确定成交人之前，响应人试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对评审委员会、发包人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。8.5由发包人向响应人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到发包人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应发包人要求，响应人应归还所有从发包人处获得的保密资料。9.响应专用章的效力发包文件中明确要求签章的，响应人必须加盖响应人公章。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明响应专用章法律效力等同于响应人公章的情况下，可以加盖响应专用章，否则将导致响应无效。10.合同标的转包与分包10.1成交人不得向他人转包成交项目，也不得将成交项目向他人违法分包。10.2经发包人同意，成交人可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如发包人允许分包，响应人根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。10.3成交人就采购项目和分包项目向发包人负责，分包供应商就分包项目承担责任。（二）发包文件11、发包文件构成11.1发包文件包括：a.发包公告b.响应人须知前附表c.响应人须知d.采购需求e.评审细则f.采购合同g.响应文件格式h.质疑函格式11.2响应人应认真阅读和充分理解发包文件中所有的内容。如果响应人没有满足发包文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。12、发包文件的更正12.1响应人可以要求发包人对发包文件中的有关问题进行答疑、澄清。12.2响应人对发包文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“响应人须知前附表”中规定，在规定的时间前按规定的方式联系发包人、采购代理机构。12.3发包人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的且需要做出澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该更正是发包文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。响应人应主动登陆采购公告中指定网址查询该项目的更正公告。发包人或采购代理机构不承担响应人未及时关注相关信息引发的相关责任。12.4为使响应人有充分时间对发包文件的修改部分进行研究、或是由于其他原因，发包人可以决定延长响应截止日期。延长响应截止日期的通知将发布在指定的网址上，不再另行通知。12.5当发包文件与发包文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。12.6发包人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的但无需要做出修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网址公告。（三）响应文件的编制13、响应的语言及度量衡单位13.1响应人的响应文件、以及响应人与发包人就响应的所有往来函电，均须使用简体中文。13.2除发包文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。14、响应文件构成14.1响应文件是对发包文件的实质性响应及承诺文件。14.2除注明响应人可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用发包文件提供的格式。14.3响应人应仔细阅读发包文件的所有内容，按照发包文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。14.4如果项目分有多个包，除响应人前附表须知中有另外规定，响应人可以参与其中的一个或几个包的响应，以包为单位分别编制响应文件。14.5响应人对其响应文件中的各项内容负责。响应人一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。15、签章要求15.1发包文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。15.2发包文件中要求加盖响应人公章的，应加盖响应人公章。16、响应报价16.1报价应当低于同类服务和货物的市场平均价格。响应报价不得高于发包文件（公告）列明的控制价、项目预算。16.2响应人的报价应包含所投所投服务、保险、税费、验收、利润和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。响应报价为签订合同的依据。16.3响应人应按发包文件要求在响应文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。16.4除发包文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。16.5除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应书将作为无效响应处理。17、响应货币响应须以人民币报价。18、响应内容填写及说明18.1响应文件须对发包文件载明的响应资格、服务、技术、商务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于服务、技术、商务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供发包文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，将导致响应无效。18.2响应供应商应在响应文件中提交发包文件要求的所有服务符合发包文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：服务主要内容的详细描述等。18.3响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖响应人公章。18.4如果响应书中附有外文资料，响应人必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，响应人应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。19、响应有效期19.1响应有效期在“响应人须知前附表”中有明确的规定。响应人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性响应而予以拒绝。19.2在特殊情况下，发包人可于原响应有效期满之前，向响应人提出延长响应有效期的要求。延长响应有效期的要求将被刊登在指定的网站上。19.3响应人可以在发包人延长响应有效期公告后五个工作日内，以书面形式拒绝发包人的这种要求。如响应人在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长响应有效期。同意延长的响应人既不能要求也不允许修改其响应文件。（四）响应文件的封装、递交、撤回20、响应文件的封装响应人应按照响应人须知前附表的要求准备响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准,依采购文件要求加盖响应人公章。供应商应将响应文件正副本一并封装，并在封口处加盖公章，未按要求认证并加密的响应文件，不予受理。21、响应文件的递交响应文件的提交是指供应商在响应文件提交截止时间之前提交至代理机构处。除发包文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。22、响应文件的修改和撤回在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改和撤回，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。（五）开标与评审23、开标23.1发包人或采购代理机构项目负责人按发包文件规定的时间、地点组织开标。发包人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加开标活动。23.2开标会议由代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布响应人名称、响应报价和发包文件规定的需要宣布的其他内容。23.3响应人应携响应文件按发包文件规定的时间（时间以系统时间为准）、地点参加开标。响应人未参加开标的，视同认可开标结果。23.4开标会结束后，参与开标的响应人代表预留的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系响应人法定代表人或其授权委托人携其身份证明文件在20分钟之内参与询标。响应人未按规定参与询标的，评审委员会将作出不利于响应人的评审。23.5开标结束后，由评审委员会依法对响应资格进行审查，资格审查不通过的，该响应无效。通过资格审查的合格响应人不足3家的，视为流标。对未通过资格审查的响应人，告知其未通过的原因。24、评审24.1评审工作由评审委员会进行，评审委员会由发包人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数。发包人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出发包文件所述范围。24.2评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：a.审查、评价响应文件是否符合发包文件的商务、技术等实质性要求；b.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正；响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；c.评审委员会应当按照发包文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；d.确定成交候选人名单，以及根据发包人委托直接确定成交人；e.向发包人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。24.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：a.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经响应人以书面形式加盖公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。24.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。25.采购方式变更25.1原则上当项目二次发包过程中提交响应文件或者经评审实质性响应发包文件要求的响应人只有两家时，经评审委员会审查发包文件没有不合理条款，若发包人提出申请，经采购监督管理部门批准后，可现场以批准的谈判方式继续采购。25.2响应人有下列情形之一的，不得参加谈判：a.未通过响应有效性评审或未实质性响应发包文件要求的；b.有影响采购公正的违法、违规行为的；c.其他不符合竞争性谈判条件的情况。25.3采购方式现场改为谈判时，发包人以《现场转谈判邀请函》方式函告响应现场各响应人，响应人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的响应资格。公开发包转谈判方式应当有且只有两家响应供应商参加。25.4采购方式现场改为竞争性谈判时的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按发包文件规定不变。25.5谈判时，若响应供应商未能在评审委员会规定时间内提交符合要求的补充资料或作出实质性响应的，响应无效。经过审查符合谈判要求的有效响应供应商少于两家的，终止谈判采购活动。25.6已经唱标而转谈判的，响应文件的报价视为谈判时的首次报价；未唱标转谈判的，谈判时不公开响应供应商各轮报价。25.7在谈判内容不作实质性变更或重大调整的前提下，响应供应商次轮报价不得高于上一轮报价。25.8谈判时，响应供应商响应报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或响应供应商响应报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有响应。附：现场转谈判邀请函格式（项目名称）因有效响应供应商不足三家，经采购单位申请，采购监督管理部门批准，已经现场变更为谈判方式继续采购。谈判的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款、评审指标等要求均按原发包文件规定不变。响应供应商如同意继续参加本次采购的，请按下述格式填写响应供应商全称并经法定代表人或其授权代表签字确认，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议序号响应供应商全称是否同意法定代表人或其授权委托人签字备注1226、废标情形及响应无效情形26.1本采购项目出现下列情形之一的，予以废标：a.符合专业条件的响应人或者对发包文件作实质响应的响应人不足三家的；b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；c.响应人的报价均超过了采购预算，发包人不能支付的；d.因重大变故，采购任务取消的。废标后，将以终止公告的方式在“指定网站”将废标理由通知所有响应人。26.2响应人存在下列情况之一的，其响应无效：a.响应文件未按照发包文件要求签署、盖章的；b.不具备发包文件中规定的资格要求的；c.响应文件出现重大偏差，未对发包文件进行实质性响应的；d.报价超过发包文件中规定的预算金额或者最高限价的；e.响应文件含有发包人不能接收的附加条件的；f.法律、法规和发包文件规定的其他无效情形。27、二次采购27.1项目废标后，发包人可能发布二次公告，进行二次采购。27.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、响应人资格、付款方式、采购需求、评审办法等。响应人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。27.3前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。（六）授予合同28、确定成交人及合同的签订与争议处理28.1发包人按照评审报告中推荐的成交侯选人顺序确定成交人。28.2发包人将在指定网址发布成交公告。28.3成交公告发布后，发包人将向成交人发放成交通知书。成交人应按规定领取成交通知书。28.4发包人应在成交通知书发出之日起7个工作日内与成交人签订合同（因供应商自身原因导致无法签订的除外）。发包文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。28.5成交人放弃成交、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，发包人可以按照评审委员会提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交人，也可以重新发包。28.6响应供应商对采购过程、成交结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格响应供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应当重新发包。28.7采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或法院裁决。29、履约保证金29.1成交人按发包文件-采购需求中规定向采购单位缴纳履约保证金。29.2履约保证金的退还，由发包人在合同中约定。30、成交通知书的领取30.1成交人确定后,发包人将在“指定网站”发布成交公告，成交通知书对发包人和成交人具有同等法律效力。30.2成交通知书发出以后，发包人改变成交结果或者成交人除法律约定情形外放弃成交，应当承担相应的法律责任。30.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，发包人改变成交结果，或者成交人拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。30.4成交人拒绝签订采购合同的，发包人可以顺延第二成交候选人作为成交人并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。31、代理费用的收取标准和方式按供应商须知前附表中规定。（七）提出质疑32、质疑32.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。32.2质疑供应商认为发包文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向发包人、采购代理机构提出质疑。32.3质疑材料的接受详见《响应人须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范本》。32.4质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。32.5质疑供应商对发包文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。32.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：a.质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；b.质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；d.事实依据；e.必要的法律依据；f.提出质疑的日期。32.7质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。32.8质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。32.9有下列情形之一的，不予受理：a.提起质疑的主体不是参与该企业采购项目活动的供应商；b.提起质疑的时间超过规定时限的；c.质疑材料不完整或有误的；d.质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；e.对其他响应供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；f.质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。32.10经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。发包人、采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。32.11质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，发包人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。32.12质疑供应商对发包人、采购代理机构的答复不满意，或发包人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向监督管理部门提起投诉。32.13质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。a.捏造事实；b.提供虚假材料；c.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。（八）未尽事宜按相关法律法规的规定执行。四、采购需求（以下采购需求及评审部分由发包人：郎溪县龙源建筑安装有限公司提供并负责解释）前注：1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，响应供应商可以进行优化，提供满足发包人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；2、响应供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交人必须确保整体通过发包人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；响应供应商应自行勘察项目现场，如响应供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，响应供应商自行承担一切后果；3、如对本发包文件有任何疑问或澄清要求，请按本发包文件“响应供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系发包人和代理机构，否则视同理解和接受，响应供应商对发包文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。项目概况：本项目为郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目，主要内容包括包括酒店公共无线网络系统、酒店智能化网络系统、客房控制系统、视频监控系统、机房控制系统、不间断电源系统、防雷系统等。（一）质量要求：质量符合国家现行质量标准，所有材料材质应满足国家相关规定。（二）响应人资格要求：（详见发包公告）（三）人员配备数量要求：1.满足合同进度需求的主要管理人员及劳务人员，项目负责人、专职安全员各不少于1名。（上述人员证书情况无需列入响应文件，供应商应按照不低于采购需求配置的要求，在响应文件“（八）服务方案、人员配备”中列明人员配备数量，无须提供其他证明材料。成交供应商和发包人在签订合同时应按照响应文件承诺的人员配备情况作为合同的附件之一，配备人员若未能正常到岗履职，罚款1000元/天）。2.响应人需充分评估项目现场情况的复杂性及合同进度需求的紧迫性，响应人需具备施工高峰期组织不少于20施工人员同时施工且24小时连续施工的能力，并且将夜间赶工费用含在报价中，但不单独列支，在施工过程中不得因赶工需夜间施工而提出索赔和补助费用。3.为利于项目开展，供应商响应文件中拟派项目人员须严格落实，项目人员配备须无条件接受发包人管理，并按发包人要求进行门禁管理，并接受业主单位或相关监管部门的检查监督。若项目人员未严格落实到岗，应在发包人规定整改时间内完成整改；若仍不能整改到位每人每天处罚1000元。若有人员变更须经得发包人同意。（四）响应人必须提交的证明文件：1.营业执照副本、资质证书；扫描件并加盖供应商公章。2.法定代表人授权书；按规定格式。3.磋商文件中要求提供的其他证明材料。（五）合同主要条款：1.付款方式：按月支付至已完工程量价款的60%（上报材料须提供含农民工工资表等发包人所需材料，工资部分需按照规定支付至专户），调试运行完成并经项目竣工验收合格（须经主管部门验收通过）后付至已完工程量价款的85%，结算审计完成后付至结算审计价款的97%，余款3%作为质量保证金待缺陷责任期满（24个月）无质量争议后付清，以上均不计息，付款申请时需提供符合发包人要求的、金额一致的9%税率增值税专用发票。注：缺陷责任期指自工程竣工验收合格之日起24个月。2.1履约保证金：成交价款的2.5%，以现金（电汇、转账）或银行保函形式缴纳。注：响应人应在合同签订前将履约保证金汇入发包人指定账户，否则取消成交资格。2.2以银行保函的形式缴纳履约保证金的，银行保函有效期同施工期。若在未达到履约保证金退还条件时银行保函失效，乙方无条件同意甲方从合同约定的应付款项中直接扣除相应的金额转为履约保证金。2.3.履约保证金退还条件、时间和不予退还的情形：竣工验收合格、竣工资料移交后退还全部履约保证金（违约扣除部分除外，均不计息）；供应商拒绝履行合同义务的，不予退还履约保证金。3.进度管理：按照采购需求进度需求执行。4.质量管理：4.1成交供应商应严格按照施工图及技术规范加强质量管控，发包人及上级相关单位在检查过程中发现工程实体或资料存在不符合要求的，而成交供应商并未实施管控的，扣除供应商2万/次的违约金。4.2项目验收时存在质量问题，且由此造成发包人产生的损失（含质量问题整改返工的施工费用等），成交供应商须全额赔偿。发生上访事件或社会舆论造成的社会不良影响的，每发生一起，扣除违约金1万元，处理不积极、不及时，造成事态扩大的，在以上基础上加倍处罚。5.安全管理：供应商应加强安全管理，按规定为所有进场施工人员购买意外伤害保险。项目建设过程中，发包人有权在任何时间检查意外伤害保险相关凭证。如若未购买，发包人有权在应付款项中直接扣除相应费用用于购买意外伤害保险。如因成交供应商原因发生安全事故（指死亡一人或重伤两人以上的事故），或者发生群体性事件和社会舆情（包括群体性上访讨薪、群体性打架斗殴以及网络舆情），供应商应承担2万元/次的违约金，从合同约定的下期应付款项中直接扣除，且发包人有权单方面解除合同，若解除合同还应扣除50%履约保证金作为违约金，造成损失的成交供应商应承担损失赔偿责任。6.成交供应商应当严格执行发包人代表的管理指令，书面指令下发后拒不执行且无正当理由的，每发生一起，扣除违约金2000元，继续拒不执行的，发包人有权解除合同。7.安全文明施工费达不到施工规范要求，甲方有权扣除相应费用。8.合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交郎溪县人民法院裁决。（六）运输、安装、调试和验收：供应商自行考虑材料堆放区域并保证安全文明施工。供货商需负责完成设备的安装、调试以及和主管单位的工作对接。所有设备、材料均应采取适当保护，以避免运输或其它原因造成损坏，直至组装完成，可以运行时为止。第三方检测费用、项目验收费用、水电费、辅材由成交供应商负责。（七）其他要求：1.若成交供应商取得成交资格后发生违约或放弃成交资格，接到签订合同通知后无正当理由拒绝签订合同等情形。将依据《郎溪县龙源建筑安装有限公司供应商不良行为管理办法》进行处理，同时将扣除响应保证金。2.服务单位接到报修电话或故障工单后需立即响应，维修人员需2小时内必须赶到现场，查明原因后根据故障情况提出解决方案。3.前端设备一般故障（一般故障指的是黑屏、污垢、遮挡、跳屏、离线、卡顿、拖影、虚焦、抓拍质量不佳、图像质量不佳等不能正常使用的故障）需在到场4小时内修复或更换；前端设备有损坏或老化确需更换的，向负责人报告后登记替换，替换过程不超过12小时，因不可抗力因素导致的故障及时上报发包人报备后方可延迟处理。4.成交供应商负责资料收集整理，按发包人要求报验。5.各分包单位的工作内容和交接面划分不明确时，发包人有权自由划分，成交供应商需无条件接受，不得发生利润率高接受、利润率低时不接受的情况，否则按违约处理。6.本项目为全费用固定综合单价，价款为本次发包约定的工作内容及承包范围内的全部工程分项单价，包含安装费、材料费、机械费、措施费、调试费、施工用水电费、维护费、远地施工增加费、介入公安专线费用、管理费、规费、利润、税金、风险、售后服务以及相关验收、检测等所需的各项全部应有费用。供应商应充分考虑采购及安装过程中产生的运输、装卸、二次搬运、设施设备的保管、根据项目进度要求进行分批供货、用水、用电、配合、成品保护，以及深化设计及其有可能由此增加的一切费用等相关的组织及技术措施费用，包含在全费用综合单价中。7.成交供应商需积极配合甲方申报的业主验收活动，因验收组织不及时、准备不充分造成验收不合格的，扣除违约金1万元/次。8.乙方未在规定服务期限（包括已明确的工作完成时间节点）内完成施工，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3％计算（合同总价的0.3％不满1000元的，延期违约金每日按1000元计算）；乙方延期达10天，甲方有权解除本合同，乙方除须向甲方支付前述延期违约金外，还应承担由此给甲方造成的全部损失。9.特别说明：实施过程中，乙未按约定时限或标准完成事项的，均视为违约行为。文中已有明确的处罚约定，按约定处罚；文中没有明确处罚约定的，甲方均有权要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失，乙方不得以此提出异议。10.外来建筑企业合同中注明条款:按税收政策规定依法在我县履行纳税义务或预缴税款义务，取得税务局开具的完税凭证。11.外来建筑企业预付工程款或结算付款时，外来建筑企业按当次计划付款全额向税务局申报缴纳或预缴税款。外来建筑企业按规定缴纳或预缴税款后，应核查其提供的完税凭证，重点核查缴税日期、计税依据是否为当次计划付款的全额,核查无误的，留存完税凭证复印件(含分包方完税凭证)，支付当次计划付款全额的剩余部分。外来建筑企业未按规定申报缴纳或预缴税款、不能提供当次预缴税款完税凭证(含分包方完税凭证)的，暂不予支付剩余部分。12.本项目成交单位需向土建劳务单位缴纳成交价0.5%的施工配合费。13.成交人须在清单附件推荐品牌范围内选用设备材料。14.所有材料及成品效果展现均需经设计院及甲方认可，否则不得进场施工或不予认可，由此造成的一切损失由成交人承担且甲方有权单方解除合同。五、评审办法一、总则1、为规范评审活动，保证评审的公平、公正，维护当事人的合法权益，参照相关法律、法规制定本评审办法。2、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动。3、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。4、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。5、评审活动在严格保密的情况下进行。6、评审活动及其当事人应当接受企业采购监督管理部门的监督。二、评审委员会的组建1、评审委员会由发包人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由发包人依法通过随机抽取的方式确定。评审委员会负责评审活动，向发包人推荐成交候选人以及根据发包人的授权直接确定成交人。2、根据项目特点和评审中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。三、评审程序1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足发包文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评审方法。2、开标结束后，由发包人代表或采购代理机构对响应人的资格进行审查，评审委员会成员进行复核。合格响应人不足3家的，不得评审。3、合格响应人符合法律要求的，即评审活动正式开始。评审委员会应认真研究发包文件，至少应了解和熟悉以下内容：a.发包的目的；b.发包项目的范围和性质；c.发包文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d.发包文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。发包人代表应在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出发包文件所述范围。4、评审委员会对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足发包文件的实质性要求。5、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。6、评审委员会按照发包文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。四、综合比较与评价1、评审时，评审委员会各成员应当独立对每个响应人的响应文件进行评价，并汇总每个响应人的得分。2、响应人的最终得分为每个评委对该响应人汇总得分的算术平均值,四舍五入保留至小数点后两位。3、评审结果按评审后最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。排列顺序第一的作为本项目第一的成交候选人,以此类推。评审委员会须向采购单位推荐不超过3家成交候选人，并接受采购单位授权确定本项目成交人（其中，成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定）。4、评审后，评审委员会应编写评审报告并签字。评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会全体成员均应在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。5、评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。五、评审细则1、资格审查表郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目资格审查表响应人：审查指标序号指标名称指标要求是否通过格式或提交资料要求1营业执照合法有效合法有效的营业执照扫描件并加盖响应人公章2 响应人声明函按照规定格式 3 ................. 其他 审查意见：签字： 评审时间：备注：审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在资格审查表上。响应人必须通过上述全部指标，否则响应无效。2、符合性审查表郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目符合性审查表响应人：审查指标序号指标名称指标要求是否通过格式或提交资料要求1响应函符合发包文件要求按照规定格式2授权委托书符合发包文件要求按规定格式提供法定代表人参加响应的，提供身份证明扫描件3获取发包文件方式符合发包文件要求4响应文件规范性符合发包文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的5响应情况付款响应、交货期响应、售后服务响应、履约保证金响应等6服务要求及其他实质性响应情况响应发包文件要求，所提供服务满足发包文件所有实质性要求实质性要求是指本发包文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术要求。7响应报价最终响应报价未超过本项目控制价超过本项目控制价为无效标8.................9其他提供本项目采购需求中要求提交的证明资料审查意见：评审委员会签字： 评审时间：备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。响应人必须通过上述全部指标，否则响应无效。2、所要求提供的相关证明文件，响应人应按文件规定格式制作。3、详细评价表评分项目分项评审要点及说明商务评分（16分）企业业绩（8分）供应商具备自2022年01月01日以来金额在150万元及以上的智能化项目业绩，每提供一个得4分，本项满分8分。注：满足要求的资格业绩也予以认可，供应商须同时提供业绩合同复印件和竣工验收报告（或其他竣工证明资料），时间以合同签订时间为准，如合同中无法完整体现项目内容，另须业主单位开具的证明等相关材料。分包业绩也予以认可，响应人所提供的业绩定标前发包人视情况进行考察。项目人员配备（2分）满足采购需求人员人数要求的基础上：1、拟派一名项目技术负责人（须具有二级及以上以上注册建造师（机电工程）或中级以上职称（相应专业和等级的注册建造师可以替代）的得1分；2、拟派一名安全员（须提供合法有效的安全员C证）的得1分。注：需提供相关证书复印件或扫描件并加盖响应人公章，供应商需提供承诺函（内容包含配备人员的到岗履职情况，若未能执行罚款1000元/天）。售后服务方案（6分）1.售后：在原有质保期二年的基础上每增加一年得2分，本项满分2分，提供承诺函加盖公章（格式自拟）。（承诺函需包含原有的质保期，例如增加1年，需承诺免费保修3年。）2.培训：针对不同人员提供不同的培训内容的，并提供培训计划（包括培训目标、课程、时间、培训对象），由评审委员会综合评分，全面、可行得2分，基本全面、可行得1分，不全面得0.5分，未提供的不得分。3.响应人须成立健全的售后服务团队，在质保期内提供至少1名工程师驻点服务，解决售后问题及技术问题，提供承诺函（包含响应承诺，响应时间，问题解决时效等内容）,得2分。缺项不得分。便捷化服务方案（6分）根据各供应商提供的便捷化服务方案、便捷化服务承诺进行综合评价。1.企业注册地：企业注册地与项目所在地的服务便捷性及地理位置优势（0-4分）；本项满分4分。2.项目所在地服务：有项目所在地服务机构网点（提供经营场所证明材料或承诺设立），有详细的服务电话和人员名单等。有明确的项目所在地服务便捷性方案和设备服务便捷性方案（0-2分）；本项满分2分。技术评分（8分）施工方案）8分总体概述（1分）针对项目实际情况，有总体实施内容描述；施工总体设想表述合理、清晰；施工工段及流水段划分合理、清晰；工期、质量、安全、文明的标准与目标合理；对该项目特殊工艺或关键工序设想合理。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺（1分）关键线路选择合理、清晰；关键节点控制措施合理；各进度节点保证措施明确；横道图、网络图内容合理、完整。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。劳动力和材料投入计划及保证措施（1分）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；劳动力配备和材料调配投入计划衔接、安排合理；保证措施完善。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。机械设备和检验实验仪器设备投入计划及保证措施（1分）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；机械设备和检验实验仪器设备投入计划安排合理；保证措施完善。投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；机械设备和检验实验仪器设备投入计划安排合理；保证措施完善。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。施工平面布置和临时设施布置（1分）总体布置合理；各要素配置完善，满足施工需要；符合安全文明施工要求。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。安全文明措施（1分）针对项目实际情况，有相应的安全目标和保证措施，措施完整、可行、科学；适用规范正确，满足规范要求；针对项目实际情况，有相应的文明目标和保证措施，措施完整、可行、科学。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。质量承诺与保证（1分）质量承诺明确；针对项目实际情况，有相应质量保证措施，措施完整、可行、科学。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。工地标准化及环保要求（1分）针对项目实际情况，有相应的标准化工地目标和保证措施，措施完整、可行、科学；有相应的环保目标和保证措施，措施完整、可行、科学。优秀的得1-0.7分，良好的得0.69-0.3分，一般的得0.29-0.1分，未提供不得分。4、报价评审表评分项目分项评审要点及说明响应报价（70分）报价（70分）a.确定评审价评审价＝响应报价b.纳入评审价平均值计算须满足的情形通过初步评审的供应商报价。c.计算评审价平均值(1)当M（有效报价对应的响应人数量，下同）≤5、n=0，有效报价全部进行算术平均（下浮2%）为评标基准价；5＜M≤10、n=1，去掉1个最高和1个最低有效报价，其他有效报价进行算术平均值（下浮2%）为评审基准价；(2)当M＞10时，即（n-1）×10＜M≤n×10（n为不小于2的整数），去掉n个最高和n个最低有效报价，其他有效报价进行算术平均值（下浮2%）为评审基准价。（说明：上述需去掉的报价中，如出现并列的情况，仍按上述规定的去掉数量去掉报价，剩余并列的报价不去掉。“去掉”只为计算评审基准值使用，并不是响应文件被否决。）d.确定评审基准价评审基准价=（按上款）供应商的评审价平均值*0.98在评审过程中，评审委员会应对评审基准价进行计算、复核，复核后确定的评审基准价除计算错误外在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。e.评审价的偏差率偏差率=100%*（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价。f.评审价得分计算（得分精确到小数点后二位）（a）如果供应商的评审价＞评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率*100*E1；（b）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率*100*E2。本采购项目E1=1.5；E2=1。其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。当评审价得分为负时，均按0分计算。注：所要求提供的相关证明文件，响应人应按文件规定格式制作。六、采购合同（发包人提供）注：合同应当包括发包人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、履约保证金、预付款、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。七、响应文件格式*********（项目名称）响应文件投标人：项目编号（包号）：年月日（一）响应人综合情况简介(响应人可自行制作格式)（二）开标一览表项 目 名 称郎溪县姚村片区乡村旅游改造提升（一期）项目一标段、二标段智能化工程专业分包项目响应人全称最终响应报价（人民币元）响应总价：小写： 大写： 备注大小写不一致以大写为准响应人公章：备注：1、此表用于开标会报价之用。2、表中最终响应报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终响应报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。（三）响应函致：（发包人）根据贵方的发包邀请书或发包公告，我方兹宣布同意如下：1、按发包文件规定提供服务（包括发包文件要求的各项工作）的最终响应报价见开标一览表，如我公司成交，我公司承诺愿意按发包文件规定缴纳履约保证金。2、我方根据发包文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成项目内容，并通过买方验收。3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。4、我方已详细审核全部发包文件，包括发包文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次发包文件，并对发包文件各项条款、规定及要求均无异议。5、我方同意从发包文件规定的开标日期起遵循本发包文件，并在发包文件规定的响应有效期之前均具有约束力。6、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。8、我方同意发包文件规定的付款方式、免费质保要求。响应人名称：（响应人公章）法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：日期：通讯地址：邮政编码：电话：邮箱：响应人开户行:账号:备注：允许非独立法人资格响应的，代理机构在编制文件时自行将“法定代表人”表述调整为“法定代表人（或主要负责人）”。（四）响应分项报价表(按照清单填写)序号分项报价指标单位数量单价（元）小计（元）备注12345678910其他费用………合计响应人公章：备注：1、表中所列报价须为完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，响应人承担全部责任；2、如报价涉及政策性规定的，不能低于政策性规定的价格（例如规定的最低人员工资及社保等），否则将导致响应无效。（五）响应响应表按发包文件规定填写按响应人所投内容填写第一部分：技术部分响应序号品名发包文件服务要求响应人承诺的服务偏离说明123…第二部分：商务部分响应序号内容发包文件要求响应承诺不允许负偏离1服务期限2付款3履约保证金4响应有效期5相关服务 ……第三部分：服务说明一览表（如有 ） 响应人公章：备注：1、响应人必须逐项对应描述发包文件的服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效；2、响应人可以对发包人的服务方案进行优化，提供满足发包人实际需要更优的服务方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评审委员会评审认可；发包人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。（六）与评审有关的证明文件备注：1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；2、请响应人自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。3、与评审有关的证明文件索引目录格式：序号发包文件“评审办法”评审对应指标陈述、说明、方案及证明资料名称对应本章节页码范围（注：不在本章节体现的证明资料，须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置，例如资格审查指标中“响应人声明函”，响应人应注明详见响应文件第十二章-响应人声明函，无需在本章节中重复提供）一资格审查指标12……二符合性审查指标 1 2 …… 三详审指标 1 2 …… 响应人公章：（七）响应授权书本授权书声明：公司授权本公司（响应人授权代表姓名、职务）代表本公司参加本项目采购活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、开标、评审、谈判、签约等。响应人授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应人授权代表无转委托权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。授权代表身份证明扫描件或影印件：授权代表联系方式：（请填写手机号码）特此声明。响应人公章：日期：年月日备注：1、本项目只允许有唯一的响应人授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；2、法定代表人参加响应的无需提供响应授权书，提供身份证明扫描件或影印件。（八）服务方案、人员配备(响应人可自行制作格式)（九）服务承诺(响应人可自行制作格式)（十）响应人声明函本公司郑重声明：1、我公司完全符合以下规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。2、我公司已按照发包文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。（4）被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或其他部门行使工程建设领域行政执法权记不良行为，至响应截止之日仍在披露期内的。（5）被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的。（6）被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至响应截止之日仍在限制期内的。（供应商所属子公司有不良行为记录的，不影响供应商的响应资格）（7）被郎溪国控集团所属公司及子公司处罚，并明确期限内限制投标的。我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合以上规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。响应人公章：日期：年月日（十一）其他资料（响应保证金需附银行回执单）八、质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：发包人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投标 / 标书制作要点（原创）
本旅游改造提升 智能化工程专业分包涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
