重庆市学生食堂设施设备 杂物电梯招标公告（重庆市荣昌安富中学校2025）
重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）采购公告
发布日期： 2025年3月7日
一、采购方式：
询价采购
二、预算金额：
428,000.00元
三、项目详情概况
包号：1
包内容
最高限价
数量
单位
简要技术要求
重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目
428,000.00元
3
台
详见询价采购文件
预算金额总计：428,000.00元
四、供应商资格要求
供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：
1本次采购要求供应商须同时具备以下1.1和1.2项资质条件：
1.1电梯资质：
电梯制造商或经销商均可参加报价
1.1.1制造商参加报价时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，供应商必须是独立的法人单位，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）制造资质(含安装、修理、改造)；
备注：制造商报价需同时满足上述第（1）条、第（2）条。
1.1.2 经销商参加报价时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理)资质；
（3）有电梯制造商针对本项目出具的授权书；
（4）另所投电梯品牌还须满足上述1.1.1供应商为制造商时必须具备的条件中第（1）、（2）条的要求。
注：一个制造商仅能委托一个代理商参加报价。
1.2施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。
1.3本次采购接受联合体采购。联合体采购的，应满足下列要求：如供应商组成联合体，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体单位数量不得超过2家。
五、获取采购文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限:2025年3月7日 至 2025年3月11日
文件购买费:500.00元
获取文件地点：在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上自行下载
方式或事项：
（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载本项目询价采购文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。
（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（四）获取询价通知书期限：
1.询价通知书提供期限：2025年3月7日至2025年3月11日18:00时。
2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱3288776359@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。发送邮箱后请与代理机构确认是否报名成功，未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。
3.询价通知书售价：人民币500元/包。
（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：
1.按时递交了响应文件；
2.递交《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买了采购文件；
3.按时足额缴纳了保证金。
六、询价响应文件递交信息
询价响应文件递交开始时间： 2025年3月13日 09:00
询价响应文件递交结束时间： 2025年3月13日 09:30
询价响应文件递交地点：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼602。
七、评审信息
询价时间： 2025年3月13日 09:30
询价地点：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼602。
八、联系方式
1、采购人：重庆市荣昌安富中学校
采购经办人：唐老师
采购人电话：13668090629
采购人地址：重庆市荣昌区安富街道安陶路50号
代理机构：重庆嘉业建设工程咨询有限公司
代理机构经办人：牛老师
代理机构电话：023-61477444
代理机构地址：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼602
九、附件
询价文件--重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）.doc
安富中学电梯图纸.pdf
免责声明：
采购人在本页面发布的任何信息应当真实、有效、完整，并对发布的信息承担相应法律责任。
询价通知书询价项目名称：重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）采购人：重庆市荣昌安富中学校采购代理机构：重庆嘉业建设工程咨询有限公司2025年3月目录第一篇询价邀请书-3-一、询价采购内容-3-二、资金来源-3-三、供应商资格条件-3-四、询价相关说明-4-五、保证金-5-六、采购项目需落实的政府采购政策-6-七、其它有关规定-6-八、联系方式-6-第二篇询价项目技术（质量）需求-8-一、基本要求-8-二、项目需求一览表-8-三、技术规格及质量要求（参照或相当于）-9-第三篇询价项目服务需求-13-一、交货时间、地点及验收方式-13-二、质量保证及售后服务-13-三、报价要求-14-四、付款方式-15-五、知识产权-15-六、培训-15-七、其他-16-第四篇采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止-17-一、采购程序-17-二、评定成交的标准-18-三、无效报价-19-四、采购终止-19-第五篇供应商须知-20-一、询价费用-20-二、询价通知书-20-三、报价要求-20-四、成交供应商的确定和变更-21-五、成交通知-21-六、关于质疑和投诉-21-七、签订合同-23-八、项目验收-23-九、采购代理服务费-23-十、政府采购信用融资-23-第六篇合同草案条款-24-第七篇响应文件格式要求-50-一、经济部分-51-二、技术（质量）部分-53-三、服务部分-55-四、资格条件及其他-57-五、其他资料-62-附件1重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表-69-1.1.第一篇询价邀请书重庆嘉业建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌安富中学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。1.1.1.一、询价采购内容包号及名称最高限价（万元）保证金（万元）成交供应商数量（名）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业包1：重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）42.800.801工业1.1.2.二、资金来源财政资金，预算金额42.80万元。1.1.3.三、供应商资格条件（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；（三）本项目的特定资格要求：1本次采购要求供应商须同时具备以下1.1和1.2项资质条件：1.1电梯资质：电梯制造商或经销商均可参加报价1.1.1制造商参加报价时必须具备的条件：（1）具备有效的《营业执照》，供应商必须是独立的法人单位，提供有效的营业执照副本复印件；（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）制造资质(含安装、修理、改造)；备注：制造商报价需同时满足上述第（1）条、第（2）条。1.1.2经销商参加报价时必须具备的条件：（1）具备有效的《营业执照》，提供有效的营业执照副本复印件；（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理)资质；（3）有电梯制造商针对本项目出具的授权书；（4）另所投电梯品牌还须满足上述1.1.1供应商为制造商时必须具备的条件中第（1）、（2）条的要求。注：一个制造商仅能委托一个代理商参加报价。1.2施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。1.3本次采购接受联合体采购。联合体采购的，应满足下列要求：如供应商组成联合体，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体单位数量不得超过2家。1.1.4.四、询价相关说明（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。（二）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载本项目询价采购文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。（四）获取询价通知书期限：1.询价通知书提供期限：2025年3月7日至2025年3月11日18:00时。2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱3288776359@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。发送邮箱后请与代理机构确认是否报名成功，未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。3.询价通知书售价：人民币500元/包。（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：1.按时递交了响应文件；2.递交《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买了采购文件；3.按时足额缴纳了保证金。（六）询价地点：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼602。（七）响应文件递交开始时间：2025年3月13日北京时间9：00时（八）响应文件递交截止时间：2025年3月13日北京时间9：30时（九）响应文件开启时间：2025年3月13日北京时间9：30时1.1.5.五、保证金（一）保证金递交1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价采购内容），并汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。保证金账户：户名：重庆嘉业建设工程咨询有限公司开户行：重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行广场分理处询价保证金账号：1905010120010004508转款备注：重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目（三次采购）保证金(可简写)。未备注者，以未交纳采购保证金处理。各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；请供应商使用网银或柜台转帐的方式缴纳保证金，不要通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商使用第三方支付平台导致来款信息不明确，导致无法询价和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。3.若供应商为联合体，则由联合体牵头人提交保证金。3.为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需现场递交手持件：①递交保证金银行转账凭据。②递交供应商银行基本账户“开户许可证”复印件。③递交重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表及报名费转账凭据。4.保证金必须按采购文件规定的时间和金额缴纳。（二）保证金退还方式1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。2.成交供应商的保证金，在成交供应商和采购人签订合同后，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在5个工作日内退还至成交供应商的“开户许可证”基本账户上。3.项目流标的保证金，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司在开标结束后5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上；未参与采购的供应商的保证金，由重庆嘉业建设工程咨询有限公司收到手持件后，5个工作日内退还至供应商的“开户许可证”基本账户上。特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆嘉业建设工程咨询有限公司，否则造成保证金延迟退还，责任自负。保证金查询电话：023-61477444。1.1.6.六、采购项目需落实的政府采购政策（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。（二）按照（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。（三）按照（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。1.1.7.七、其它有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。（七）本项目接受联合体参与报价。（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。1.1.8.八、联系方式（一）采购人：重庆市荣昌安富中学校联系人：唐老师电话：13668090629地址：重庆市荣昌区安富街道安陶路50号（二）采购代理机构：重庆嘉业建设工程咨询有限公司联系人：牛老师电话：023-61477444传真：023-61477444地址：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼6021.2.第二篇询价项目技术（质量）需求1.2.1.一、基本要求1.所有电梯的设计、制造、调试及安装均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025-2008、GB/T10058-2009、GB10060-2011、GB/T7588.1/2-2020、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》等相关现行标准的全部要求(同时要求满足消防电梯功能要求),并配有完备的安全装置和故障应急措施,能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。2.安装调试以通过市场监督管理局和特种设备检验检测机构验收检验合格(包括消防检测验收),并取得正式运行许可证(必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范)交付采购人使用。3.制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准,应是全新的,未曾使用过的。4.参加投标的产品整机须为制造商原厂生产的成熟、稳定的优质梯型,不能为OEM代加工工厂产品。采购人在项目实施期间若发现有此情况,有权取消其成交资格或要求供应商退场,并赔偿采购人损失。5.供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面符合国家标准和相应的国际标准。6.包括2台电梯的井道材料及施工、原房屋拆除与修复、电梯的制造、装卸运输（含现场二次转运、保险费）、办理设备安装相关手续、安装调试、检验验收、税费、备品备件、远程监控视频线、五方通话的线管预埋及安装、专用工具、技术资料、技术服务等工作内容、直至获得电梯主管单位颁发的监督检验合格报告并办理注册等、培训服务以及质保期2年内的免费保修维护（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）并交付业主使用等工作内容,即交钥匙工程。7.包括1台电梯的原房屋拆除与修复、电梯的制造、装卸运输（含现场二次转运、保险费）、办理设备安装相关手续、安装调试、检验验收、税费、备品备件、远程监控视频线、五方通话的线管预埋及安装、专用工具、技术资料、技术服务等工作内容、直至获得电梯主管单位颁发的监督检验合格报告并办理注册等、培训服务以及质保期2年内的免费保修维护（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）并交付业主使用等工作内容,即交钥匙工程。1.2.2.二、项目需求一览表序号产品名称数量单位备注1无机房乘客电梯L11台所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。2杂物电梯L21台3杂物电梯L31台1.2.3.三、技术规格及质量要求（参照或相当于）在使用食堂货用电梯规格表产品名称无机房乘客电梯额定载重/额定速度: 630 Kg/ 1.0 m/s数 量: 1 台梯 号 : L1 1 产品规格:层/站/门: 5 层 5 站 5 门控制方式: 集选 开门方式:A侧 ☑中分式(1C) □中分式 □旁开贯通门:□否 ☑是(C侧☑中分式(1C)□中分式□旁开)2 土建信息:井道尺寸:净宽 1750 mm,净深 1810 mm井道高度:井道总高 21100 mm,提升高度: 15600 mm,顶层高: 4100 mm,底坑深: 1400 mm楼面装饰层厚度: 70 mm3 轿厢信息: 轿厢净尺寸(mm):轿厢宽 1100 mm,轿厢深 1400 mm,轿厢高 2400 mm整体轿厢装潢型号: 混合 轿厢两侧壁材质: 发纹不锈钢 ,后壁材质: ,前壁材质: 发纹不锈钢 ,轿厢壁颜色(涂装钢板时):轿厢地板材料: PVC地板(颜色用户选择) ,吊顶型号: 提供两款选择 地板厚度(mm) 3(含粘接辅料厚度) ,预留装修重量: 0 kg扶手:☑无 □有(□B侧 根,□C侧 根,□D侧 根,型号: ) 4 轿(厅)门信息:开门净尺寸(mm):开门距 800 mm,门高 2100 mm轿厢门装饰: 发纹不锈钢 ,颜色(涂装钢板时): ,门保护: 单一光幕(国产) 厅门装饰(A侧):第一种厅门材质:发纹不锈钢,数量:3；颜色(涂装钢板时):；厅门装饰(C侧):第一种厅门材质:发纹不锈钢,数量:1；颜色(涂装钢板时):；小门套材料(A侧):第一种小门套材质:发纹不锈钢,数量:3；小门套颜色(涂装钢板时): ；小门套材料(C侧):第一种小门套材质:发纹不锈钢,数量:1；小门套颜色(涂装钢板时): ；5 信号系统:主操纵器类型: 发纹不锈钢操纵器 、白色段码、有盲文、面板材料:发纹不锈钢 副操纵器类型: ☑无 □有(与主操纵器一致)残疾人操纵器: ☑无 ；□有呼梯盒显示类型:白色段码、有盲文、面板材料:发纹不锈钢 6 光幕:1)、符合原厂原品牌要求。2)、光幕光束数大于190束且防护等级达IP65。3)、要求光幕有效保护范围:离光幕底部:最低不大于15mm,最高不小于1850mm。4)、快速高压脉冲群抗扰度试验等级3级。5)、耐久试验:在开关门时进行10万次的遮挡试验后光幕正常工作7线缆:1)、所检项目符合 GB/T 4208-2017外壳防护等级标准要求；2)、井道线缆(外呼线缆、门锁线缆)IP等级≥67。 8功能配置: 远程监控功能、盲文按钮、语音报站 9 关键部件质保期限(月): 60 10 其他说明: 1、现场基坑处污水管网需实地勘察迁改 2、完善配套钢结构、幕墙、轿厢内装修等工程新食堂传菜电梯规格表杂物电梯技术规格表L2序号项 目内 容1梯号L22产品名称杂物电梯3产品型号4站层门数5 层 5 站 5 门5额定载重量200KG6控制形式轿外按钮7速度0.4m/s8基站1层9控制技术微电脑10机房位置井道上方(无机房)11井道尺寸净宽1250mm,净深1380mm12工作方式落地式12地坑深度800mm14提升高度15380mm15总高度19920mm16轿厢材质发纹不锈钢17厅门材质发纹不锈钢18结构形式框架式19开门方向单向20对重方向后对重21开门方式手动上下中分门22层 高一层3560mm。二层3940mm。三层3940mm。四层3940mm。顶5层3740mm。说明1、需要拆除原旧电梯新食堂传菜电梯规格表杂物电梯技术规格表L3序号项 目内 容1梯号L32产品名称杂物电梯3产品型号4站层门数2 层 2 站 2 门5额定载重量200KG6控制形式轿外按钮7速度0.4m/s8基站1层9控制技术微电脑10机房位置井道上方(无机房)11井道尺寸净宽1350mm,净深1350mm12工作方式落地式12地坑深度800mm14提升高度6100mm15总高度10500mm16轿厢材质发纹不锈钢17厅门材质发纹不锈钢18结构形式框架式19开门方向单向20对重方向后对重21开门方式手动上下中分门22层 高一层6100mm。二层3600mm。说明1、需新建井道1.产品必须是厂家现有生产目录中的全新产品,产品应有明显的品牌、型号标识,提供合格证书、出厂检验证书等。2.所有电梯零部件为全新零部件,安装后需经重庆市特种设备检测研究院检测验收合格,并出具检验合格报告后方能投入使用。1.2.4.第三篇询价项目服务需求1.2.5.一、交货时间、地点及验收方式（一）交货时间60日历天（其中：井道设计、施工、电梯生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。缺陷责任期24个月（关键部件60个月）。每延迟一天扣除成交金额的0.5%，若延迟超过10天及以上，采购人有权取消成交供应商成交资格，不支付任何费用。（二）交货地点重庆市荣昌安富中学校指定地点。（三）验收方式1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。7.产品包装材料归采购人所有。1.2.6.二、质量保证及售后服务（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供不低于2年的免费质保期，关键部件质保期限5年。（二）售后服务内容供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：1.质量保证期内服务要求1.1电话咨询成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。1.2现场响应质保期内设备发生故障，供应商提供24小时优质服务，接到故障通知后应1小时内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时。若有违反，采购人有权扣除部分履约保证金作为补偿。1.3技术升级在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。2.质保期外服务要求2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。（三）备品备件及易损件供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。1.2.7.三、报价要求1、本次招标所含电梯设备供货及安装为“交钥匙”工程，采用固定总价合同。若有遗漏项目，均被视为供应商已经在其投标总价中考虑，在合同履行中必须无条件弥补所遗漏项目，且不予增补价格。合同价格一经确定，除合同另有约定外，不得做任何调整。2、本项目采用人民币报价，采购报价方式为采购范围内包干价，应包含与项目相关的一切费用。包括但不限于以下内容：设备费（含易损件、维修备件）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费）、装卸费、脚手架费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，因工程进度影响不能及时安装，由比选人指定场地，由竞选人自行保管产生的费用）、保险费、安装调试费、技术质量检测费、专用工具费、备品备件、安全措施费、利润、税金（开具增值税专用发票、关税等）、现场配合费、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险等费用。安装费用含井道测量、预埋件、井道照明、开关、电源插座、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、安全设施、配合消防验收（联动）、以及向主管部门报验、备案等，直至取得运行许可证并交付给比选人使用的所有费用及质保期内的年检费用。且供应商对电梯井道、机房的相关土建图纸应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件和材料等，由供应商统筹考虑完善，所需费用计入投标报价中，成交后不予增补，包干使用，合同另有约定除外。3.以下费用由成交供应商自行承担：3.1保证项目质量、安全、进度、交货期应采取的全部措施费用、市场监督管理局对电梯的验收等相关费用。3.2由供应商自行解决本项目施工水、电，由此发生的水电费由供应商承担。3.3材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次或多次转运至安装地点、以及配合比选人对电梯进行分批次供货、安装、验收等全部费用。3.4在安装施工中保护施工区域及已完工的建（构）筑物的安全措施费用。3.5与所有相关的其他施工项目的配合费（包括架料、垂直运输、水电搭接、土建开孔、土建基础等）。3.6供应商装备险和供应商职工的（人身）事故保险费。3.7技术质量检测费、配合消防验收（联动）、配合防雷接地、直至取得电梯使用标志并交付给采购人使用和免费保修期内的所有费用。3.8成交供应商必须服从施工现场业主的统一管理，投标报价包含配合其他参建单位所产生的窝工及施工降效等费用。3.9各层站电梯底坎与土建结构之间间隙，如不能满足国家安装或验收规范，则需用不小于3厚钢板予以搭接，其费用包含在投标报价中。3.10电梯专用控制柜至电梯设备之间的线、管均纳入本工程报价范围内，不单列。3.11采购人提供的井道尺寸若有超高、超宽等须增加的支架和轨道费用，以及已按主体建筑结构设计要求建成而电梯井道结构不符合电梯安装要求产生的剔打等所有相关费用，由供应商自行考虑计入本次投标报价内，成交后不得再向采购人收取任何费用。1.2.8.四、付款方式1、转账支付2、支付方式：待验收合格后，成交供应商向采购人开具全额发票，采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%（无息）。3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳合同价的10%作为履约保证金，履约保证金缴纳账户由采购人提供，履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。1.2.9.五、知识产权采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。1.2.10.六、培训成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。7、其他（1）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。（2）成交候选人放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，保证金不予退还，给采购人的损失超过保证金数额的，成交候选人应对超过部分予以赔偿。供应商应对上述采购要求在响应文件中无条件予以响应。（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。1.2.11.第四篇采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止1.2.12.一、采购程序（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：序号检查因素检查内容（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1.具有独立承担民事责任的能力1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录6.法律、行政法规规定的其他条件7.本项目的特定资格要求按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。（二）落实政府采购政策需满足的资格要求按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。（三）保证金按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。以联合体形式参与询价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。④本次采购接受联合体报价，联合体报价应满足下列要求：（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方均应当具备承担采购项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价；（4）联合体单位数量不得超过2家，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方。（5）本项目的保证金由联合体牵头单位按采购文件规定进行缴纳。（6）联合体报价的，则由联合体牵头人委派委托代理人。（7）若供应商为联合体，则除了联合体协议书需要联合体各成员单位签字、盖章、署单位名外，其他文件均由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签字或盖章、盖联合体牵头人单位公章、署联合体牵头人单位名称即可。2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：序号审查因素审查标准1响应文件签署或盖章按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。响应方案只能有一个响应方案。报价唯一只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2响应文件份数响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。3响应文件内容对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。询价有效期响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。1.2.13.二、评定成交的标准（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。注：政策性扣减方式1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予10%（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。（三）成交价格=成交供应商的报价。1.2.14.三、无效报价供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：（一）供应商不符合规定的资格条件的；（二）供应商未通过实质性响应审查的；（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。1.2.15.四、采购终止出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。1.2.16.第五篇供应商须知1.2.17.一、询价费用参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。1.2.18.二、询价通知书（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。1.2.19.三、报价要求（一）响应文件供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。1.响应文件组成响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（二）保证金：1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇五、保证金”；2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。（三）修正错误若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。（四）提交响应文件的份数和签署1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。（五）响应文件的递交响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。（六）响应文件语言：简体中文1.2.20.四、成交供应商的确定和变更（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。（二）成交供应商的变更1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。1.2.21.五、成交通知（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。1.2.22.六、关于质疑和投诉（一）质疑供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。1.质疑时限、内容1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.4事实依据；1.2.5必要的法律依据；1.2.6提出质疑的日期；1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。2.质疑答复采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.其他3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。（二）投诉1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。1.2.23.七、签订合同（一）成交供应商必须在接到采购人通知3个工作日内领取成交通知书，采购人应在成交通知书发出之日起7个工作日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。1.2.24.八、项目验收合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。1.2.25.九、采购代理服务费（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的按照成交金额的1.5%收取，不足3000元时按3000元收取。服务费以现金、支票或电汇等形式支付。成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。1.2.26.十、政府采购信用融资供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。1.3.第六篇合同草案条款1、交货期即工期：详采购文件。2、交货地点：详采购文件。3、一个合格供应商所应考虑到的不可预见风险；采购人提供的土建尺寸仅供参考，以现场实际尺寸为准；供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、土建尺寸及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；相关手续，由成交供应商自行办理，相关费用已包含在投标报价中。4、施工期间，若发生占道施工情况，需要办理相关手续，相关费用已包含在投标报价中。5、成交供应商的成交价即采购范围内合同包干总价，在采购文件和供货合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（采购人提供的额外变更除外）。采购人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。6、其它说明6.1采购人仅指定及协调解决临时施工用水及施工用电接口，其接口申请及产生的接口费用、使用费用,由供应商现场踏勘后自行测算纳入报价中；6.2按政策和合同约定的应由供应商交纳的各种保险费，由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中；7、包装及包装方式供应准则各部件所采用的包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求，所采用之包装材料必须结实，全新未用过。7.2符合水陆联运及气候变化要求；7.3若因供应商对投标设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏，锈蚀，损失或包装破损等责任事故，均由供应商负责完全赔偿。8、货物验收8.1设备出厂前的检验制造厂商必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造，制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发型式试验报告及合格证。8.2设备到达目的地后的检验检验方式及依据为货物到达采购人指定工地后，采购人按成交供应商提供的货物清单、技术资料、合同等，采购人会同成交供应商和安装施工单位共同负责开箱检验，检验内容如下：检查设备及随机附件是否完整无损；技术资料与图纸是否与采购人要求的相符；设备是否符合合同规定的质量标准；设备是否符合制造标准之内容要求；设备是否与投标报价品牌、原产地相符等。8.3安装调试后的最终检验验收内容按双方签订的合同、国家颁发的相关技术标准，以及制造厂相应的设备验收报告和规定执行。安装调试完毕后，由中标人申请重庆市法定检测机构检验合格，并取得电梯监督检验报告。9、对备件、易损件及随机工具的要求。供应商应储备采购人壹年用量的备件、易损件以及特殊专用工具。10、设备运输、安装调试。10.1由供应商负责设备的运输（含安装调试场内运输）、运到现场后安装前的保管、安装和调试，并经重庆市法定检测机构检验合格。10.2供应商派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。11、技术资料要求。供应商在交货时应向采购人提供如下技术资料：11.1设备机械部件，电器的完整安装图。11.2成套设备质量合格证及配件质量合格证。11.3设备安装、调试、使用操作及维修说明书。11.4设备安装及安全标准。11.5备品、备件（含规格型号和制造厂家）及易损件报价清单。11.6易损件目录。11.7设备运行、控制、故障报警等电子监控显示，目录索引。11.8安装所需辅助条件。11.9使用操作说明。11.10设备出厂质量保证书。11.11制造厂检测报告及质量认证书。12、技术培训要求12.1供应商负责在设备安装调试和运行期间，应对采购人技术人员和操作工人免费提供技术培训，下列条款请在响应文件中说明。12.2培训人员数量：每个项目二人。12.3培训时间：被培训人员能熟练操作为准。12.4培训内容：参与安装调试、日常维护保养学习、运行操作实作。12.5培训水平：直至采购人工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。12.6培训地点：13、免费质保期和售后服务13.1设备验收合格双方签字后，免费质保期为投标书承诺的质保期（从市特种设备检测研究院验收合格的次日算起24个月，关键部件质保期限60个月）；在质保期内，供应商免费向采购人供应并更换一切在正常情况下损坏的备品、备件及易损件，并在响应文件中列出备品、备件及易损件详细清单和单价。13.2质保期内供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换。13.3质保期内设备发生故障，供应商提供24小时优质服务，接到故障通知后应1小时内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时。若有违反，采购人有权扣除部分履约保证金作为补偿。13.4质保期满后，供应商应提交一份设备的维修保养服务内容及收费标准。重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目合同工程名称：买方：卖方：合同签订时间:合同协议书根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定,经买方（以下简称甲方）与卖方（以下简称乙方）友好协商一致，达成如下协议：1.本合同双方须遵守国家颁布的《民法典》，并各自履行应负的全部责任和义务。2.合同组成及文件解释顺序：（1）协议书；（2）成交通知书（3）采购文件及在采购期间发布的所有补充文件（4）响应文件；（5）电梯设备购销合同（6）电梯安装合同（7）维修保养合同（8）附件：A.乙方在投标有效期内补充的所有书面文件；B.乙方在投标时随同响应文件一起递送的资料及附图；C.在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。本工程采购合同与安装合同是不可分割的整体，合同总金额为人民币（大写）总价包干，其中设备费合同金额为元，安装费合同金额为元。不含税合同价元，增值税元（增值税税率按国家规定执行）。合同总金额包括但不限于以下内容：本次招标范围包含电梯设备采购及安装，包括（但不限于）电梯设备的制造、电梯井道深化设计及实施、装卸运输、安装调试、试运行、检验验收、保险、税费、备品备件、电梯井道电源线及安装，井道五方通话的线缆及安装、专用工具、技术资料、技术服务、办理设备安装相关手续、质保期免费售后服务（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范》）并交付采购人使用，具体详见《货物需求一览表及技术规格》。3.交货期（工期）：60日历天（其中：井道设计、施工、生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。4.工程结算原则：乙方的中选价即为合同总价，在合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（甲方认可的变更除外，甲方增减的项目按照响应文件分项价格表执行）；5．乙方保证按合同条款的规定向甲方提供合格的设备并承担相应的责任及义务。6．甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项并承担相应的责任和义务。7．在签订本合同时乙方已向甲方缴纳了履约保证金。8．本合同发生争议时，按下列顺序解决：a、协商解决；b、向甲方所在地人民法院提起诉讼。9．因设备的质量问题发生争议时，由国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。10．除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的期限交付验收，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求乙方采取其他补救措施。采购人应按提供满足工期要求的承诺函，必须承诺满足招标文件工期要求，如不满足按每天0.05万元扣罚罚金，工期项违约扣罚罚金总金额不超过合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额时，甲方可终止合同。11．合同生效及其他本合同在满足下列所有条件时即生效：（1）合同己由双方的法人代表或授权代表签字（或盖章）并加盖公章或合同章；（2）乙方己递交了所需的履约保证金：12.本合同正本贰份,副本陆份。甲乙双方各执正本壹份，副本叁份。均具同等法律效力。13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。（本页以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法定代表人：乙方法定代表人:副总经理：分管负责人：分管领导：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：帐号：帐号：日期：年月日日期：年月日附件：电梯设备采购合同电梯设备安装合同电梯免费维修保养协议廉政协议安全生产合同电梯设备采购合同买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）卖、买双方就重庆市荣昌安富中学校体育训练馆学生食堂设施设备（电梯）采购项目合同要求，并经双方协调一致，达成以下合同：1、电梯的数量、规格型号及合同价：采购电梯配件台。其采购的数量、规格型号及价格详见下表：1.1本合同电梯品牌为：1.2电梯数量，型号及价格序号梯型层站载重速度设备费单价（元）安装费单价（元）数量（台）设备费+安装费合计（元） 总 价 合 计 2、付款方式：1、转账支付2、支付方式：待验收合格后，成交供应商向采购人开具全额发票，采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%（无息）。3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳合同价的10%作为履约保证金，履约保证金缴纳账户由采购人提供，履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。注：每次付款提供等额增值税专用发票。3、产品质量保证3.1乙方提供的设备规格必须是全新（包括零部件）的、未曾使用过的，电梯的制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准，并满足甲方的技术要求和功能需求。3.2乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范。3.3电梯的安装质量以重庆市特种设备检测研究院验收合格为准。3.4技术资料:电梯交货时，乙方向甲方提供的资料有：电器原理图、安装接线图、操作维修手册、电梯使用说明书、成套设备质量合格证质量合格证、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料。3.5符合国家电梯及扶梯最新规范要求：4、产品包装及运输方式4.1乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。4.2乙方将本合同产品运到甲方指定的施工现场后，应按甲方指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。4.3若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。4.4乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等，费用包含在总价中。4.5运输方式：铁路、公路。5、设备交付与查验5.1、设备的交付5.1.1设备交付方式：交货地点：本项目工地。乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场且经甲方书面签收的日期为交货日期。5.1.2乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。5.2、设备的查验5.2.1设备到货后，乙方应在3天内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，以完善本合同的设备。5.2.2乙方初验后应通知甲方开箱查验，如电梯设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应予以无条件更换、补发所短缺的部件。若甲方未能参加验收，可视为货物的初验合格，仅为满足到货款支付的节点，但甲方以重庆市特种设备检测研究院验收合格为最终验收。6、承诺与保证6.1乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品符合本合同中关于电梯品质的约定（参照附件）。6.2乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品，在甲方正常使用条件下，产品质量保修期为电梯设备安装完毕并经国家主管部门验收合格取得监验报告之日起24个月，关键部件质保期限60个月。6.3乙方应当按照国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责一条龙管理制度的规定，与甲方签订《电梯安装协议》，并依约保证电梯产品的制造和安装质量。6.4乙方承诺在竣工验收后24个月内，作为重点服务保证期，由乙方派专人保证电梯的正常使用。6.5鉴于电梯设备所涉及的技术条件较复杂，为确保电梯的运行质量，电梯设备交付使用24个月质保期满后，建议由具有电梯维保专业资质的企业对电梯进行保养。甲方也可于本合同约定保修期满前10日内与乙方签订《电梯维保协议》，乙方将依约提供完善的电梯维保服务。6.6货到现场后乙方自行负责产品的保管。乙方在设备运输及二次转运、保管等过程中的设备和人生安全，均由乙方自行承担一切损失和责任。7、履约保证金7.1担保形式：银行转帐。7.2担保金额：成交金额的10%。中标人应在成交通知书发出后7个工作日内按合同总价的10%金额提交履约担保给采购人。8、备件信息8.1乙方应向甲方提供下列与备件有关的文件、资料和通知（这些备件是由乙方制造的或代理的）：甲方从乙方处选购的备件信息，其前提条件是选择并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。8.2在备件停止生产的情况下：8.2.1事先将欲停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。8.2.2在停止生产后，如果甲方提出要求，免费向甲方提供备件的图样和规格。9、技术服务9.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即另寄。9.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。9.3乙方还应提供下列服务：（1）货物的现场安装调试和启动监督：（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料：（3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；（4）就货物的安装、启动、运营、维护对甲方技术人员进行培训。9.4.费用应含在合同价中，不单独进行支付。10、违约责任10.1甲方、乙方中任何一方因自身原因导致合同无法履行（除不可抗力外），违约方须向另一方偿付本合同价的5%的违约金并因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。10.2直接损失超过违约金的，按实际损失额赔偿。10.3由于非不可抗力原因甲方未能在本合同规定的时间内支付合同设备价款时,则应向乙方支付违约金,其支付办法是:每延迟一天,违约金为应付额的同期银行贷款利息2倍，但违约金总额最多不超过本合同价的5%。10.4由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备交货时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币0.05万元,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的5%；10.5乙方到货电梯未按本合同规定是全新产品，电梯的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，甲方有权拒收设备和向乙方提出全额索赔，并保留向乙方进一步追究责任的权利。10.6当甲方或乙方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的作用而改变。10.7不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同下的义务。10.8不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。10.9如果不可抗力影响的时间超过连续150天，双方将通过友好协商，就履行合同的问题重新达成协议。10.10本合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国民法典有关规定办理。11、其它事项11.1本合同在履行中，如需对原条款做出修改、变更，甲、乙双方应另签合同补充协议，合同补充协议经双方签字盖章后生效。11.2电梯设备未经当地电梯特检单位验收合格，甲方不得擅自使用，否则一切后果由甲方自付。11.3如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。11.4本合同自甲方、乙方签字盖章之日起生效。（此页以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法定代表人：乙方法定代表人：副总经理：分管领导：分管负责人：经办人：经办人：电话：电话：开户行：开户行：帐号：帐号：日期：年月日日期：年月日电梯设备安装合同买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）1、安装内容：乙方负责安装调试及负责代甲方办理电梯验收直至交付甲方使用的一切手续。2、安装费用:详见《合同协议书》。3、安装费付款方式：与设备费用一起支付。4、土建要求甲方应根据乙方提供的电梯施工图来确定电梯总体布置图，若有偏差甲方应根据双方确认的电梯总体布置图的标准进行整改，移交合格的电梯井道给乙方。5、安装前的准备工作乙方负责任验收电梯井道，完全符合要求，乙方通知排产并确定发运时间。6、安装工期：井道符合要求后日历天。7、甲方责任电梯安装前甲方必须完成以下工作：7.1提供符合电梯安装的合格井道和安全防护。7.2电梯设备到达安装工地后，在电梯安装工作开始前，甲方提供足够的空间，以便于电梯设备的可靠安全地存放。7.4在电梯安装工地现场提供场地，用来储藏电梯零部件及安装工具，并提供电梯安装调试工作所必须的电源到电梯机房。7.5协调电梯安装单位与其它施工单位交叉作业及相关事宜的协调工作。7.6安装进场前，提供并敷设设备安装及验收所需的三相五线制的正式电源至机房电源箱或电梯控制柜。7.7负责电梯安装后的土建填充工作。8、乙方责任8.1电梯设备货到现场，乙方对甲方井道土建情况进行勘察确认，对线路进行预埋，钻孔安装，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求，当符合进场条件后，乙方立即进场安装8.2电梯安装过程中的各类电梯部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责。8.3现场施工期内，乙方安装人员应遵守总承包单位现场管理制度，遵守安全操作规程。8.4井道厅门洞入口处必须提供安全防护警示标语，以防止意外发生。8.5负责电梯安装工程中电梯零部件的搬运。8.6提供通话设备及接口，并负责安装及调试电梯。8.7负责配合电梯所在地的国家检测机构对电梯的检测工作；检测费由乙方承担。8.8提供利于电梯移交工作的配合工作。8.9乙方施工人员安装过程中的安全问题由乙方负责，甲方不承担任何责任，若因此而导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并有权在应付款中优先扣除。8.10安装过程中所需脚手架费用及所需水电费由乙方自己负责。8.11安全问题：承担安装调试过程中因自身原因产生的人员及设备等安全责任由乙方自行承担其安全责任。8.12在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表及其委派监理人员按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，由仲裁条款解决。仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。8.13竣工验收或工程保修8.13.1竣工日期为乙方同时满足下列全部条件时的日期：（1）己完成本合同文件中规定的全部工程验收，并取得电梯监督检验报告并合格。；（2）移交全部技术资料及技术档案包括：8.14交付使用：经特种设备研究院验收合格并取得检验报之日起，即为电梯安装验收合格日，在甲方付清合同规定之款项后，乙方即向甲方办理移交手续，交付电梯使用钥匙和电梯竣工验收资料。8.15电梯的质期为货到工地15个月或电梯取得特种设备研究院验的检验报告之日起24个月，以先到期为准。8.16乙方将向甲方有关技术人员提供必要的电梯操作培训。9、违约责任9.1乙方因自身原因延期完工，甲方除追究乙方违约责任外，并有权解除本合同，同时乙方应赔偿甲方因解除合同所造成的损失。如甲方不解除本合同，乙方除必须继续履行本合同并承担违约责任外，还应赔偿因此而造成的损失。9.2乙方所供产品规格、颜色、产地、配件（含备件）及质量与本合同和相关约定不符的或者与双方确认的配置图不符合的或者存在偷工减料、以次充好、以假充真、以不合格冒充合格的，由乙方负责退货、更换、返工；更换、返工后造成逾期供货或逾期安装完工的。在采取更换等补救措施之后仍不能满足合同要求的，乙方应无条件整改直至满足甲方要求，如甲方要求退货的，乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按退货部分的10％支付违约金及甲方因此受到的直接损失。9.3由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备安装调试完毕时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币0.05万元,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的5%。因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。10、争议解决：凡执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法定代表人：乙方法定代表人:经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：帐号：帐号：日期：年月日日期：年月日电梯免费维修保养合同买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）关于乙方安装的电梯的维修保养事宜签订协议条款如下：1、协议有效期本协议有效期自电梯安装完成并经验收合格并投入使用之日起至电梯年维修保养期结束止。2、维保费用质保期内乙方免费提供电梯维修保养服务，质保期内因质量原因损坏的电梯配件由乙方负责免费更换，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担。3、甲方、乙方责任3.1乙方责任3.1.1乙方的技术人员将对该电梯进行例行维护保养服务，确保电梯的正常、安全运行。3.1.2每次维修保养结束后，甲方或甲方委托的物管在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。3.1.3如果因乙方直接原因而造成甲方设备的损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复电梯的正常运行。3.1.4如果因乙方操作不当造成甲方或者第三方人员因乙方原因（如乙方所提供的第三方电梯维保单位维修人员失职，疏忽或保养不良、维护不当等）导致电梯不能正常运行或发生安全事故并由此给甲方或第三方造成人身财产损的，乙方应当承担赔偿责任。3.1.5如果甲方电梯需要在技术上有所改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。3.1.6配备专职维护人员1-2人。3.2甲方责任3.2.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房和井道。3.2.2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担，但乙方所提供的价格不应超过市场价，否则甲方有权选择第三方进行维修和保养，其发生的相关费用直接在质保金中扣除。3.2.3在本协议有效期内，未得到乙方书面同意，甲方不得允许任何第三方对电梯进行维修、翻新、更改、加装等工程，否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。3.2.4电梯发生任何故障或意外，甲方应即时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。3.2.5甲方对乙方呈送之维修及更换零部件（本协议中第3．2．2条规定的需要甲方承担费用的各种情况）报价，须在5天内给以乙方答复，否则甲方承担因推迟设备维修而造成的后果。3.2.6甲方应在基站厅门旁墙上适当位置或轿厢内适当位置张贴乘客须知。4．付款4.1质保期内，若发生甲方必要支付费用时，（如：3．2．2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏、火灾、水湿、水浸等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件之费用），甲方应在乙方更换好零部件或恢复电梯运行之日起10个工作日内将这些费用全额支付给乙方。4.2如果甲方未按时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方有权暂时中止电梯的维保服务，而甲方应对由此而生产的后果和损失负责，乙方保留追收已发生的应收费用的权利。5．不可抗力如遇不可抗力因素，致使本协议无法执行，任何一方均不承担责任。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法定代表人：乙方法定代表人:副总经理：分管领导：分管负责人：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：帐号：帐号：日期：年月日日期：年月日廉政协议项目名称：买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）为加强项目建设过程中的廉政建设，确保廉洁高效开展各项工作，圆满完成工程建设任务，按照相关法律法规，签订本廉政协议。一、甲方及其工作人员义务（一）在工程建设管理过程中，严格遵守相关法律法规、强制性标准和合同约定，不利用职务便利，获取个人利益。（二）不以任何方式向乙方索要或收受现金、礼品和有价证券等任何形式的财物。（三）不要求或接受乙方为住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排等私人事务提乙方便。（四）不要求或接受乙方购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。（五）不要求或接受乙方承担任何应由个人支付的费用。（六）不参加乙方安排的外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。（七）不向乙方介绍家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。（八）不为谋取私利违规与乙方就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。二、乙方及其工作人员义务（一）严格按照相关法律法规、强制性标准、合同约定和设计图纸施工，不以任何理由、任何方式贿赂甲方、监理单位及其工作人员。（二）不以任何方式向甲方、监理单位及其工作人员馈赠现金、礼品、有价证券等任何形式的财物。（三）不为甲方、监理单位及其工作人员购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。（四）不以任何理由安排甲方、监理单位工作人员参加外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。（五）不安排甲方、监理单位工作人员的家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。（六）不为谋取不正当利益违规与甲方、监理单位及其工作人员就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。（七）对甲方、监理单位及其工作人员在执行职务过程中发生的贪污、受贿等违法违纪行为，乙方有权利和义务向甲方及其上级主管部门或纪检监察部门投诉、举报，并如实积极协助配合调查。三、违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议约定，严格按照国家法律法规的有关规定进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。（二）乙方及其工作人员违反本协议的上述约定即构成违约，乙方承诺向甲方支付所涉金额的五倍作为违约金（此违约金由甲方在履约保证金中直接扣除），若产生严重后果或造成重大影响，甲方有权单方解除合同、取消业务往来。如由此给甲方造成损失，由乙方承担全部经济赔偿责任和法律责任。四、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，甲方双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法定代表人：乙方法定代表人：经办人：经办人：日期：年月日日期：年月日安全生产合同为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：一、协议有效期限本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。二、责任目标(一)承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。(二)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：1、不发生人身重伤事故；2、不发生火灾事故；3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；5、不发生流行性传染病(无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）；8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：1、人员轻伤事故。2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。3、其他安全未遂事故和异常事件。三、安全责任1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。2、承包人的法人或签署合同的公司总经理对合同安全负有全面的领导责任。3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。5、承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书，保证在安全管理专职人员中至少指派一名注册安全工程师。9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。四、接口及协调1、发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。2、承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。3、承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。4、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。5、承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。6、开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。7、在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。五、安全资质审查承包人在项目开工前5个工作日内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：1、企业安全生产许可证书复印件。2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。4、特种作业人员资格证书。5、项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。6、适用于本项目的安全管理体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。六、人员基本素质承包人提供的人员必须满足下列要求:1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。2、无刑事案件牵连。3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。七、劳动保护1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。3、发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。八、施工机具与材料1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。九、开工前安全条件检查1、发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由承包人自行负责。2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。3、发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。十、安全监督1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。5、承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。6、承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。7、发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。十一、安全培训与授权1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。3、承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。十二、职业健康与卫生防疫1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。十三、文明施工与环保要求1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。7、承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。十四、工程风险管理与事故预防（一）基本要求1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。（8）其他。2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。（二）现场作业基本安全条件承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。十五、事故报告与应急救援1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。6、承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。十六、安全业绩考核为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：事件类型违约金额一般事故建安费总额的1‰较大事故建安费总额的2‰重大事故建安费总额的4‰特别重大事故建安费总额的8‰(1)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。（2）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（4）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（5）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。4、发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。十七、协议条款的修订在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：法定代表人：经办人：日期：承包人：法定代表人：项目负责人：日期：1.4.第七篇响应文件格式要求一、经济部分（一）报价函（二）明细报价表二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表（二）其他资料（格式自定）三、服务部分（一）服务响应偏离表（二）其它优惠服务承诺（格式自定）四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（二）法定代表人身份证明书（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（四）基本资格条件承诺函（格式）（五）特定资格条件证书或证明文件五、其他资料（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（二）联合体协议书（三）其他与项目有关的资料（自附）1.5.一、经济部分（一）报价函报价函（采购代理机构名称）：我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价（总价）为人民币大写：；人民币小写：元。以我公司报价为准。2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。供应商（公章）或自然人签署：地址：电话：传真：网址：邮编：联系人：年月日（二）明细报价表项目号：询价项目名称：产品名称品牌及产地制造商名称规格型号数量单价（元 ）合计（元）注：1.供应商应完整填写本表。2.该表可扩展。供应商名称（公章）或自然人签署：年月日1.6.二、技术（质量）部分（一）技术（质量）响应偏离表项目号：询价项目名称：序号采购需求响应情况差异说明提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第二篇询价项目技术（质量）需求”中所列条款包括但不限于产品名称、单位、数量、技术参数等进行比较和响应；2.本表可扩展。（二）其他资料（格式自定）1.7.三、服务部分（一）服务响应偏离表项目号：询价项目名称：序号采购需求响应情况差异说明提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）供应商：法定代表人（或其授权代表）或自然人：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第三篇询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；2.该表可扩展。（二）其它优惠服务承诺（格式自定）1.8.四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）询价项目名称：致：（采购代理机构名称）：（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。特此证明。（供应商公章）年月日法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）（附：法定代表人身份证正反面复印件）（三）法定代表人授权委托书（格式）询价项目名称：致：（采购代理机构名称）：（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签署负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人：供应商法定代表人：（签署或盖章）（签署或盖章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（供应商公章）年月日被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。（四）基本资格条件承诺函（格式）基本资格条件承诺函致（采购代理机构名称）：（供应商名称）郑重承诺：1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。（供应商公章）年月日（五）特定资格条件证书或证明文件1.9.五、其他资料（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：填写时应注意以下事项：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。注：各行业划型标准：（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。监狱企业证明文件以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。残疾人福利性单位声明函本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商名称（盖章）：日期：若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。（二）联合体协议书（如有）1.9.11.9.2.联合体协议书（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购。现就联合体投标事宜订立如下协议。1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日注：联合体投标的，需提供联合体协议书。（三）其他与项目有关的资料（自附）1保证金缴纳证明材料2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。1.10.附件1重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表项目名称项目号供应商名称（供应商公章）联系人手机办公电话传真E-mail单位地址采购文件售价：500元/包发售人：重庆嘉业建设工程咨询有限公司财相关说明：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注：项目编号+报名费，填写《重庆嘉业建设工程咨询有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱3288776359@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。（结束）WW井道净宽井道净宽WDWD井道净深SH顶层高度顶层高度PHPH底坑深度LR门洞宽门洞宽HRHR门洞高BH圈梁和导轨支架高度圈梁和导轨支架高度DHDH顶部导轨高度BH圈梁和导轨支架高度圈梁和导轨支架高度CHCH轿厢高度BB轿厢净宽轿厢净宽DDDD轿厢净深HH门净高门净高LLLL门净宽DBG导轨间距导轨间距COPCOP轿厢操纵盘FLS极限开关极限开关HSHS井道信号HT井道线槽井道线槽TCTC随行电缆H提升高度提升高度FFLFFL装修完工面导轨受力导轨受力导轨受力导轨受力导轨受力Fx轿厢侧：0.721KN0.721KN0.721KNFy轿厢侧：1.213KN1.213KN1.213KNFx对重侧：0.153KN0.153KN0.153KNFy对重侧：0.601KN0.601KN0.601KNFyFxFyFxFyFxFyFxFyFx反力反力反力反力反力R173.8KN73.8KN73.8KNR262.9KN62.9KN62.9KNR354.5KN54.5KN54.5KNR427.5KN27.5KN27.5KNR523.2KN23.2KN23.2KNR623.2KN23.2KN23.2KN产品型号产品型号产品型号产品型号产品型号产品型号GPN65GPN65GPN65GPN65GPN65额定载荷额定载荷额定载荷额定载荷额定载荷额定载荷630kg630kg630kg630kg630kg乘客人数乘客人数乘客人数乘客人数乘客人数乘客人数88888额定速度额定速度额定速度额定速度额定速度额定速度1.0m/s1.0m/s1.0m/s1.0m/s1.0m/s行程行程行程行程行程行程15600mm15600mm15600mm15600mm15600mm楼层数/停站数/开门数楼层数/停站数/开门数楼层数/停站数/开门数楼层数/停站数/开门数楼层数/停站数/开门数楼层数/停站数/开门数5/5/55/5/55/5/55/5/55/5/5轿厢入口轿厢入口轿厢入口轿厢入口轿厢入口轿厢入口22222厅门净宽厅门净宽厅门净宽厅门净宽厅门净宽厅门净宽800mm800mm800mm800mm800mm厅门净高厅门净高厅门净高厅门净高厅门净高厅门净高2100mm2100mm2100mm2100mm2100mm轿内净高轿内净高轿内净高轿内净高轿内净高轿内净高2400mm2400mm2400mm2400mm2400mm轿内净宽轿内净宽轿内净宽轿内净宽轿内净宽轿内净宽1100mm1100mm1100mm1100mm1100mm轿内净深轿内净深轿内净深轿内净深轿内净深轿内净深1400mm1400mm1400mm1400mm1400mm控制系统控制系统控制系统控制系统控制系统控制系统GCEGCEGCEGCEGCE电气要求电气要求电气要求电气要求电气要求电气要求动力电源动力电源动力电源动力电源动力电源动力电源3*380VAC±7%3*380VAC±7%3*380VAC±7%3*380VAC±7%3*380VAC±7%照明电源照明电源照明电源照明电源照明电源照明电源1*220VAC1*220VAC1*220VAC1*220VAC1*220VAC频率频率频率频率频率频率50/60Hz±1%50/60Hz±1%50/60Hz±1%50/60Hz±1%50/60Hz±1%动力电源容量（KVA）动力电源容量（KVA）动力电源容量（KVA）动力电源容量（KVA）动力电源容量（KVA）动力电源容量（KVA）1010101010照明电源容量（KVA）照明电源容量（KVA）照明电源容量（KVA）照明电源容量（KVA）照明电源容量（KVA）照明电源容量（KVA）11111甲方盖章日期备注修改者项目号=A1/324/08/23项目号=A1/3WW=1750940810940810182758660,60032375548758548最小80C最大1008nL580L40顶层吊钩详图多N吊钩（客户自理）80轿厢吊钩承重30KN8368其余吊钩承重15KN81不用于生产，仅作为尺寸参考A吊钩强度由施工单位保证65施工单位必须遵照当地规定保证吊钩性能85LL=800215375LR=1000375井道顶吊钩位置图BB=1100DBG=1196AP=280AB=150WW=1750井道平面图X18758810FFL1510R6RR5RR3R47底坑爬梯示图160DBG=119612WW=17503X1底坑及导轨受力图版本尺寸单位：毫米（mm）A注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分线制功能的需要，从控制柜到传达室或350监控室的布线工作及电缆材料（2×1.5平方毫米的PVC圆型电缆）由客包11.客户提供一个接地电阻值小于4Ω的接地装置.375LR=1000375户自理.该功能的布线长度不得大于1000米举12.根据GB50096-2011《住宅设计规范》规定：电梯不应紧邻卧室布置。起居室（厅）不宜紧邻电梯布置，受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，井道建筑必须取相应的隔音和减振措施（用户自理）。（A侧）13.图中未给定数值的参数详见\"GPN65设计参数表\"或由项目设计者注明.14.门洞、控制柜留孔、外呼盒孔、消防盒孔、顶层搁机钢梁留孔（如有）等土建留孔，均由客户自理。15.安装以加盖\"安装施工专用章\"为准16.图纸若有不清或不明之处，请与巨人通力电梯当地代表处联系17.井道顶部三档如为钢结构圈梁，应采用200mmX100mmX5mm规格以上的方管，或其他相同强度性能的型材.10mm10mm100mm100mm760E1o。呼梯盒孔60梯盒孔601505081FFLFFL375LR=1000375375LR=1000375WV叁叁（C侧）（A侧）注意事项：1.本图井道结构为圈梁结构，导轨支架、地坎支架安装处采用圈梁结构，厅门门头支架安装处采用钢筋混凝土，如采用其它结构，请向电梯公司咨询.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的最小净空尺寸。允许偏差值为：高度不大于30m的井道：0~+25mm：高度不大于60m的井道：0~+35mm；高度不大于90m的井道：0~+50mm.井道壁应能承受图中所示Fx,Fy（导轨支架受力）.2.井道底坑能承受图中所示R1-R6载荷，若底坑下有人可到达的空间，请与电梯公司联系确认.底坑保持干燥，清洁，不积水.3.井道通风客户自理，温度5℃-40℃.湿度最大95%4.主电源采用三相五线制：L1+L2+L3+N+PE（TN-S），客户需将主电源引至图示顶层电梯控制柜处5.若为多台电梯共用井道，则在井道下部不同电梯的运动部件之间，应设置隔障，隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.5m的高度/客户自理o6.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间应设置井道安全门呼梯盒孔:607.井道墙为全混凝土结构厚最小150mm，井道墙为框架结构厚最小50200mm8.电梯380V交流主开关和断路器不能含有漏电保护功能9.土建技术要求详见\"电梯土建技术要求\"附页GKC-T01，电梯土建技FFL术要求是本公司电梯土建图的不可分割部分.10.因五方通话或多方通话分
投标 / 标书制作要点（原创）
本学生食堂设施设备 杂物电梯涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
