雨水管道建设及修复工程 雨水管道招标公告（玉环市清港镇人民政府2025）
清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程的招标公告
清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程的招标公告 招标公告 1.招标条件 本招标项目清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程已由相关部门批准，招标人（项目业主）为玉环市清港镇人民政府，建设资金来源财政资金，委托台州盛合工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1该工程由玉环市清港镇人民政府负责建设,建设地点:清港、楚门两镇交界处,湫盐路及通海路交汇周边区域。 编制范围:本次招标内容为雨水管道建设及修复，详细如下： ①对 Y7-Y15-排水口段雨水管道进行重新建设； ②对上游雨水管道进行缺陷修复； ③对污水错接点位进行改造； 2.2 本次招标分为：一个标段。 2.3 计划工期：不超过30日历天。 2.4 质量标准：合格。 3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 本次招标要求项目负责人须具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上，“三类人员”B类证书，在建项目不作要求。 3.3 投标人若为浙江外企业，须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市 场监督公共服务系统 ”对外发布的通过审核的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企 业）。 3.4 投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。 3.5 本次招标不接受联合体投标。 注：本次招标实行资格后审，仅对中标候选人进行资格审查，如不符合，则取消其中标资格。 4.招标文件的获取 获取时间：公告发布之时至2025年4月23日15时00分00秒 获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并在“小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。 5.递交截止时间：2025年4月23日15时00分00秒 递交方法：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“小额工程电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。 本项目投标保证金缴纳截止时间为：2025年4月 23日15时00分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 6.开标时间及地点 开标时间：2025年4月23日15时00分00秒 开标方式：不见面开标 开标信息： （1） 开标时间：同投标文件递交截止时间。 （2） 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 （3） 本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为 http://ggzyopenbid.yuhuan.gov.cn/投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。 7.发布公告的媒介 本次招标公告在玉环市公共资源交易中心网站（）乡镇部门小额工程不见面交易信息上发布。 8.联系方式
招 标 人：玉环市清港镇人民政府
招标代理机构：台州盛合工程咨询有限公司
联 系 人： 郑先生
联 系 人：陈先生
电 话： 13586180500
电 话：0576-87113688
附件下载：
1
图纸：2025-S-006清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程(1).pdf招标文件：zb.pdf其他附件1：★第2稿清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程(1).pdf
台州市建设工程招标文件招标项目：清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程招标人：玉环市清港镇人民政府（盖章）联系人：郑先生联系电话：13586180500招标代理机构：台州盛合工程咨询有限公司（盖章）联系人：陈先生联系电话：0576-87113688日期：2025年4月目录招标公告投标须知前附表第一章投标须知第一节总则第二节招标文件第三节投标文件的编制第四节投标文件的递交第五节开标第六节评标第七节授予合同第二章合同条款及格式第一部分协议书第二部分通用条款(略)第三部分专用合同条款第四部分工程质量保修书第五部分工程建设项目廉政责任书第六部分建设工程施工项目安全生产协议书第三章评标办法附件一：附件二：.............................................................错误！未定义书签。附件三：附件四：附件五：附件六：.............................................................错误！未定义书签。附件七：............................................................................................................................错误！未定义书签。其他附件材料：玉环市小额工程不见面开标大厅试运行投标人须知1、玉环市公共资源电子交易平台远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过玉环市公共资源交易中心网站（网址：https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html）小额工程电子交易平台登录，也可直接输入网址：http://ggzyopenbid.yuhuan.gov.cn/登录。2、不见面开标系统对投标人终端要求：（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；（2）互联网网络带宽50M以上。投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。3、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书（CA）的，请查阅玉环市公共资源交易中心网站首页“网上办事大厅”中的《玉环市公共资源电子交易平台企业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电话：4000878198（数字证书）。4、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“小额工程电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过玉环市小额工程电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。6、投标人通过玉环市小额工程电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。7、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入QQ“玉环交易系统服务群”（群号：593613175），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。8、其他事宜，详见不见面开标项目招标文件。重要事项说明：1、本项目是玉环市实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据有关规定，不再设立网上报名环节，投标人通过电子交易系统下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该项目的投标。2.电子投标文件须使用电子交易系统——投标工具4.0版本生成制作，内容包括资信标和商务标、技术标的所有内容。3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件（规定格式为“.已加密投标文件”）上传完毕。4、简易操作流程（投标人）：登录中心网站--完成交易主体注册--上传相关资料--办理CA数字证书并绑定--登录小额工程电子交易平台--下载招标文件--缴纳投标保证金--上传电子投标文件—登录不见面开标大厅—解密电子投标文件--参与开标。未登录电子交易系统进行的业务操作一律无效。5.开标信息：（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为http://ggzyopenbid.yuhuan.gov.cn/投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。6.特别提醒因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成已加密投标文件，用于上传到网上。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等操作。（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册（请在下载中心进行下载）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。（5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（7）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。(8)开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。(9)为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。(10)投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。7、如有疑问，请咨询品茗公司技术服务电话：龙海兰18300969502。招标公告1.招标条件本招标项目清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程已由相关部门批准，招标人（项目业主）为玉环市清港镇人民政府，建设资金来源财政资金，委托台州盛合工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1该工程由玉环市清港镇人民政府负责建设,建设地点:清港、楚门两镇交界处,湫盐路及通海路交汇周边区域。编制范围:本次招标内容为雨水管道建设及修复，详细如下：①对Y7-Y15-排水口段雨水管道进行重新建设；②对上游雨水管道进行缺陷修复；③对污水错接点位进行改造；2.2本次招标分为：一个标段。2.3计划工期：不超过30日历天。2.4质量标准：合格。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2本次招标要求项目负责人须具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上，“三类人员”B类证书，在建项目不作要求。3.3投标人若为浙江外企业，须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监督公共服务系统”对外发布的通过审核的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）。3.4投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。3.5本次招标不接受联合体投标。注：本次招标实行资格后审，仅对中标候选人进行资格审查，如不符合，则取消其中标资格。4.招标文件的获取获取时间：公告发布之时至2025年4月23日15时00分00秒获取方法：投标人在投标之前，须注册成为我市电子招投标交易正式会员，取得交易密钥，并在“小额工程电子交易平台”上下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等，方可参加投标。（投标文件制作工具在公共资源交易信息网“下载中心”模块下载）投标人未按本公告规定下载招标文件的，开标时，其投标文件，招标人将不予接收。5.递交截止时间：2025年4月23日15时00分00秒递交方法：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“小额工程电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。本项目投标保证金缴纳截止时间为：2025年4月23日15时00分00秒；请投标人在截止时间前完成投标保证金缴纳并确认成功入账。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.开标时间及地点开标时间：2025年4月23日15时00分00秒开标方式：不见面开标开标信息：（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为http://ggzyopenbid.yuhuan.gov.cn/投标人无需到玉环市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。7.发布公告的媒介本次招标公告在玉环市公共资源交易中心网站（https://www.yuhuan.gov.cn/col/col1651905/index.html）乡镇部门小额工程不见面交易信息上发布。8.联系方式招标人：玉环市清港镇人民政府，招标代理机构：台州盛合工程咨询有限公司联系人：郑先生，联系人：陈先生电话：13586180500，电话：0576-87113688投标须知前附表序号条款号内容说明与要求11.1工程名称清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程21.1建设地点玉环市清港镇31.1建设规模详见招标公告41.1招标控制价477531元51.1承包人式包工包料61.1质量标准合格71.1工期要求不超过30日历天82.1招标方式公开招标92.2招标范围详见招标公告103.1资金来源财政资金114.1投标人要求详见招标公告124.1项目负责人要求详见招标公告134.2投标人确定方式资格后审（仅对中标候选人进行资格后审，如不符合，则取消其中标资格）1413.1投标文件组成投标文件由商务标组成。1、商务标包括：（1）投标函（附件一）；（2）项目负责人简历表（附件二）；（3）主要施工机械设备表（附件三）；（4）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件四）；（5）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（附件五）；（6）台州市建设工程投标人资格自查表（附件六）；（7）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（附件七）；（8）法定代表人授权委托书（附件八）或法定代表人身份证明（附件九）（9）相关证书、材料（须加盖单位电子公章）（须加盖单位电子公章）包括：1）有效的《建筑业企业资质证书》原件扫描件；原件扫描件；2）有效的《安全生产许可证》原件扫描件原件扫描件；原件扫描件3）项目负责人有效的《建造师注册证书》、“三类人员”B类证书原件原件原件原件扫描件；4）浙江省省外企业须出具有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》原件扫描件（或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的进浙企业备案办理状态显示“已备案”的信息网页截图）。（10）投标人提供投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。1413.1投标文件组成注：（1）若是电子证书若是电子证书，若是电子证书，可提供电子证书打印件扫描件可提供电子证书打印件扫描件，可提供电子证书打印件扫描件，以上扫描件均以上扫描件均须加盖单位电子公章。（2）企业资质证书及项目负责人建造师注册证书在全国建筑市场监管公企业资质证书及项目负责人建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作无效标处理。1514.1投标文件格式投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。1615.1报价方式工程量清单结算率法1716.4投标报价要求本工程设置招标控制价及最高投标限价：（1）招标控制价：477531元；（其中暂列金21800元）（2）最高投标限价：422843元【（招标控制价-暂列金）×88%+暂列金】；投标报价超过最高投标限价的，作无效标处理。1817.1投标担保要求1.担保金额：9000元。2.投标保证金的缴纳方式：电汇或转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过电子交易系统取得相应的银行账号后支付，具体详见中心网站“办事大厅”内的“玉环市公共资源电子交易平台网上缴纳保证金操作示意卡”。3.投标保证金的缴纳必须使用电子交易系统，并在投标文件提交截止时间前到账。4.投标单位汇出账号必须是电子交易系统中注册登记的银行基本账户账号。5.因投标人未规范操作引起的投标保证金递交无效或系统验证匹配失败的，其投标文件不予接收。6.温馨提醒：以下情形可能造成投标保证金未及时到账或被系统验证匹配失败：（1）投标保证金以收款人的银行到账时间为准。在途资金无效，视为未按时缴纳。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）（2）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此虚拟账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未缴纳投标保证金。（3）投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。（4）为确保投标保证金的及时到账，建议使用电汇加急或网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00至17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。（5）投标人已获取或未获取虚拟账号，而使用其他企业的虚拟账号进行转账的，应认定为串通投标行为。提醒未尽事宜，请咨询品茗公司技术服务人员：龙海兰0576-87130875、183009695021918.1投标有效期90日历天（自投标截止日起计算）2019.1投标文件份数投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用投标工具制作电子投标文件时生成已加密投标文件，用于上传到网上。2120.3投标文件密封及装订无2220.1投标文件提交地点与开标地点详见招标公告2321.1投标文件提交截止时间与开标时间详见招标公告2421.2投标文件递交要求电子投标文件上传步骤：1)打开中心网站，点击统一用户登录里的“小额电子交易平台”登录，插入CA锁输入密码登录电子交易系统。2)须先在电子交易系统中成功下载招标文件，后在“我的待办”内上传电子投标文件并保存。（详见中心网站“办事大厅”内的《玉环市公共资源电子交易平台投标工具操作示意卡》2522.3开标顺序直接开商务标。（唱标→中标候选人资格审查→宣布开标结果）投标人对开标情况有异议的，应及时在不见面开标线上提出、招标人（招标代理机构）应及时在线做出答复，并制作记录。评标专家对投标单位的投标有异议的，需要投标单位在规定时间作出答复，如未在规定时间内（15）分钟进行答复的，则视为自动放弃，后果由投标单位自行承担；电子投标文件解密说明：1、投标人解密电子投标文件。解密时间为（30）分钟（时间自招标人或招标代理机构下令“开始解密”时开始计算）。2、如果开标时上传的电子投标文件解密失败的，视为撤回投标文件。3、投标文件未解密的，视为投标截止期后撤回投标文件。2630.1评标办法综合评估法（3）2734.3工程担保（履约保证金）履约担保金额为：签约合同价的2%（保留到元为单位）；履约担保形式为：可采用现金或工程保函形式，采用工程保函形式的，投标人应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构；采用现金的，中标人的履约担保必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式。银行存单备注“****项目履约保证金”，并由招标人财务开具收据。履约担保提交时间：中标人接到中标通知书后，应在签订合同前提交履约担保。28电子投标文件编制1.本项目实行电子辅助评标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子辅助评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用CA锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章及加密，并按照招标文件的时间要求上传至玉环市小额工程电子交易平台。2.投标人应保障提交的电子投标文件能够进行CA解密。开标时无法成功完成CA解密，或未按照规定格式制作的电子投标文件导致电子标书无法导入辅助评标系统，造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会（招标人）可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价的计算及商务标的评审。3.在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，经软件公司确定因未使用最终的编制如投标人未按要求的电子招标文件版本编制而导致投标文件无法正常评审时，评标委员会（招标人）可以否决其投标；4.投标人必须使用最新版投标制作工具（玉环市公共资源交易中心门户网站免费下载使用），经软件公司确定因未使用最新的投标制作工具编制，导致投标文件无法正常评审时，评标委员会（招标人）可以否决其投标。28电子投标文件编制5.投标人应检查电子投标文件的完整性和有效性，确保电子投标文件能正常打开解密。开标时，以交易系统上传规定格式的电子投标文件不能读取，评标委员会（招标人）可以否决其投标。6.关于CA锁PIN码，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果输错pin码次数过多会导致当前CA锁被锁定（由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间），开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，评标委员会（招标人）可以否决其投标。7.资信标相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章。8．商务标相应要求盖章处用CA加盖单位章。9.法定代表人授权委托书及投标函等其他文件相应要求盖章处应按要求使用CA加盖单位章和法定代表人个人章。10.电子版投标文件中不能签字盖章的，投标人将打印出纸质并在相应要求处签字、盖章以扫描件形式将原件上传至电子版投标文件中。29其他要求中标单位领取通知书后7个工作日内完成玉环市建筑业管理系统入库第一章投标须知第一节总则1.工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。2.招标范围2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。3.资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。4.投标资格4.1投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定收到本工程项目投标通知。4.3如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。4.4投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；（3）为本工程的监理人；（4）为本工程的代建人；（5）为本工程提供招标代理服务的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（12）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图超出有效期或已注销的。5.投标费用5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。6.现场条件6.1施工现场已具备施工条件。7.踏勘现场7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。第二节招标文件8.招标文件的组成8.1招标文件包括下列内容：第一章投标须知及投标须知前附表；第二章合同条款；第三章评标办法；附件：1、投标函；2、项目负责人简历表；3、主要施工机械设备表；4、台州市建设工程诚信投标承诺书；5、法定代表人授权委托书；6、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书；7、相关证书原件（或电子证书）扫描件；8、其他附件材料：（1）招标人招标控制价（预算）；（2）施工图纸（如有）。8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。9.招标文件的澄清9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后2日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。10.招标文件的修改10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。11.招标文件的备案11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经盖章的一律无效。12.招标文件的解释权12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。第三节投标文件的编制13.投标文件的组成13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。14.投标文件的格式14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。15.投标报价组成15.1报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。15.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、招标人预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。15.3招标人预算书（招标控制价）：本招标文件附件提供的招标人预算书（招标控制价），是根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则(现行计价定额和规则)的原则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。15.4投标总报价组成：投标总报价包括直接工程费、施工技术措施费、施工组织措施费、综合费用、规费、税金和工伤保险费。16.投标报价要求16.1投标人应根据本招标文件报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定总报价。16.2附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。16.3投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的（投标报价超过招标控制价或最高投标限价的），作无效标处理。17.投标担保17.1投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保。17.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。17.3投标担保按以下方式退还：（1）中标候选人的投标保证金待合同签署后由系统自动退回至其基本账户。（2）未中标单位的投标保证金将在公示期结束后由系统自动退回至其基本账户。17.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；（2）投标人存在串通投标或弄虚作假等违法行为，对其投标担保全部不予退还；（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；（4）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。（6）同一项目（标段）不同投标人的投标保证金打入同一虚拟账号的，视为串通投标行为，对其投标保证金全部不予退还。18.投标有效期18.1投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。18.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。19.投标文件的份数和签署19.1按前附表规定执行。第四节投标文件的递交20.投标文件的递交20.1投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件。20.2投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第24项要求，否则该投标文件予以拒收。21.投标截止期21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。第五节开标22.开标22.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。22.2开标会议由招标人组织并主持。22.3开标顺序详见本须知前附表第25项。23.投标文件公布23.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。23.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。第六节评标24.评标会议24.1评标小组由招标人组建，负责评标活动。24.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。25.评标过程的保密25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。25.2在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。26.投标文件符合性鉴定26.1评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标小组界定。26.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。27.投标文件的澄清27.1评标小组可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标小组在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。27.2评审过程中，评标小组可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后15分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。28.投标文件的评审28.1评标小组在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标小组应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；（4）涉嫌故意拉高或压低投标投价；（5）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（7）同一项目（标段）不同投标人的投标保证金打入同一虚拟账号。28.2投标文件有下列情形之一的，由评标小组初审后按无效标处理：（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；（5）投标资格不符合招标文件要求的；（6）法律法规规定无效标的。28.3投标文件有下列情形之一的，由评标小组进行实质性评审后按无效标处理：（1）投标承诺的总报价、工期、质量等不符合招标文件前附表要求的；（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。28.4投标文件有下列情形之一的，经评标小组详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：（1）商务标评审中规定作无效标的；（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；（3）评审过程中发现投标编制工具中的项目信息（唱标）与投标函填写的信息不一致时的；（4）投标人未按要求提供资质动态核查结果证明的或者提供的资质动态核查证明上资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）的。28.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标小组可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。29.商务标的修正评标小组对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。30.评标办法30.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第26项，具体内容详见本招标文件第三章。第七节授予合同31.中标候选人公示31.1招标人应当将中标候选人在交易场所（或发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。31.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。31.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。31.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（4）拒绝按本章第31.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。32.中标通知书32.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第31.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。32.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。32.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。32.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。33.合同签订33.1自《建设工程中标通知书》发出之日起15日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。33.2招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。34.重新招标和不再招标34.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。34.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。第二章合同条款及格式合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。第一部分合同协议书发包人（全称）：玉环市清港镇人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程。2.工程地点：清港、楚门两镇交界处,湫盐路及通海路交汇周边区域。3.资金来源：财政资金。4.工程内容：本次招标内容为雨水管道建设及修复，详细如下：①对Y7-Y15-排水口段雨水管道进行重新建设；②对上游雨水管道进行缺陷修复；③对污水错接点位进行改造；5.工程承包范围：详见预算审核书。二、合同工期计划开工日期：年月日。（以发包人的开工通知为准）计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）元(¥元)2、合同价格形式：单价合同。3、发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。4、承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。（1）一般计税方法。（2）简易计税方法。五、项目经理承包人项目经理：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（如有）；（6）图纸（如有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.承包人承诺按照有关规定开立农民工工资专用账户，依法支付农民工工资，不拖欠工人工资。因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担。如发生承包人恶意拖欠、克扣农民工工资或欠薪逃逸行为的，可以由发包人在未支付的工程款中代为支付。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人（需开具法人授权委托书）签字，并加盖公章后生效。十三、合同份数本合同一式七份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份，代理机构执一份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）：统一社会信用代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）：统一社会信用代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：第二部分通用条款(略)采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或招标控制价外的其它投标文件、补充协议、补充条款、有关工程洽商、变更、合同履行过程中经双方确认的会议纪要。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、浙建建(2018)061号等相关文件规定以及其他工程造价补充规定和技术规范等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（国家没有相应标准、规范且不使用国称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：1.1.2.5设计人：称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：1.1.3工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：/外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（如有）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图1套及与其一致的电子版施工图；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图及变更联系单等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下一月进度计划和施工方案；承包人提供的文件的数量为：一式3份；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确。承包人接收文件的地点：第一次工程例会时予以明确；承包人指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确。监理人接收文件的地点：第一次工程例会时予以明确；监理人指定的接收人为：第一次工程例会时予以明确。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不作调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：不作调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：除监理合同已授权外，对工程的质量、进度、投资、安全文明施工等进行全面管理及外部环境协调。但是，关于义务的承诺，权利的放弃，或与金额确认有关的事项、可能引起工期顺延、工程质量、合同效力的等重大变更的指令不在授权范围内。前述事项可提交至发包人代表，但应当经发包人书面同意。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。2.4.2提供施工条件身份证号：；务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用水、用电已由发包人统一接至施工现场配置点，场内线路及施工期间的维护由承包人负责。水、电费装表计量，承包人必须按水、电部门的计价标准，足额向发包人及时缴清，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：已落实。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。承包人需要提交的竣工资料套数：两套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。（10）承包人应履行的其他义务：a、向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。b、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。c、本项目施工安全由承包人负总责。d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。e.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。f.总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的工程设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用，其总承包服务费率的计取，按财政部门审定的该专业工程的招标控制价的取值标准执行。g.重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费用含在合同价款中。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工之后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。如发生承包人恶意拖欠、克扣农民工工资或欠薪逃逸行为的，可以由发包人在未支付的工程款中代为支付。（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：按设计要求。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，；身份证号：，；职称等级：，；证书编号：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作，并代表委托人作出有关权利义务的意思表示。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于24天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人应当向发包人提出书面申请，由发包人决定是否更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗率达不到《台州市施工现场关键岗位人员管理办法》（台建规〔2018〕110号）规定天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不职称等级：；证书编号：联系电话：电子信箱：通信地址：；通信地址：；监理工程师执业资格证书号：；通信地址：；通信地址：；通信地址：；（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。2）承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费总额的50%，其余部分按进度款比例与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。专家论证所需专家费用由承包人承担，承包人投标时综合考虑。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包人提交下一月进度计划和施工方案。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。7.3.2开工通知发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工等（工期顺延，由此导致产生的费用，由双方协商确定）。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天500元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：1、每天连续停水、停电超过8小时以上。2、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。3、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。4、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。5、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（3）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行，并经发包人选定。品牌最终由发包人选定。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。（3）本工程要求使用材料要求（按工程量清单及设计要求）。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，包含在合同价内，不再另行计取。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：样品的具体规格、尺寸、颜色按发包人实际要求，由承包人执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：试验检验应符合施工图纸、验收规范要求，并符合工程所在地质量监督部门的要求。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价中计算标准），计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制口径计算的综合单价×投标总报价-暂列金/招标控制价-暂列金）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化的幅度不管是多少，其综合单价均不作调整。10.4.2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：包含在合同价中，不再计取。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见：招标人预算。10.7.1依法必须招标的暂估价项目无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：具体由发包人确认。创标化工地增加费，/，。创优质工程增加费，/，。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：均不作调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同价款采用第1种方式单价合同确定。1、单价合同。综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同预算价，即按照招标人预算书的计量依据、组价方式、取费标准等进行计算，得出的总价乘以投标结算率即为本工程最终结算价，结算率一次性包死。投标结算率=[（投标总报价－暂列金）/（预算总造价－暂列金）]×100%。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：1）结算率；2）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工260元/工日、普工180元/工日计取）；3）其他可能发生的费用：a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此，造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，由承包人自行施工组织设计考虑综合考虑，发包人不提供场地，费用包含在合同价内。风险费用的计算方法：已包含在合同价内。风险范围以外合同价格的调整方法：1）工程量按照《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、浙建建(2018)061号等相关文件规定以及其他工程造价补充规定和技术规范等工程所在地现行的有关工程造价方面规定及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，其综合单价均不作调整。4）发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1（2）款约定方法确定或签证。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、浙建建(2018)061号等相关文件规定以及其他工程造价补充规定和技术规范及部分材料市场询价及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按月支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款，工程完工并提交完整的结算材料后，向承包人支付至不超过合同价85%的工程价款（含预付款）。竣工结算审核完成后，按审定总金额支付至98.5%的工程结算价款，留余1.5%的工程结算价款转为质量保证金，具体按合同规定执行。其余按合同通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。12.5支付帐户：发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：，；帐号：，；13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天2000元。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按实际需要时确定。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.2地表还原承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。本工程场地恢复的要求：（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。（4）其它要求：/。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人或监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。14.2竣工结算审核（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在〔6〕个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期超过56天，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。（4）结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核。最后的工程款结算以（玉环市审计部门）的审计结果为最终支付依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84号计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不互相抵扣），费用由承包人承担。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：发包人另行书面通知。承包人提交最终结算申请单的期限：发包人另行书面通知。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为1.5%的工程结算价款；（2）1.5%的工程结算价款；（3）其他方式：/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。关于质量保证金的补充约定：/。15.3.3质量保证金的退还质量保证金按以下第3方式退回：1、缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（不计息）。2、建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金（不计息）。3、市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年无质量问题可返还全部质量保证金（不计息）。4、其它：工程实际竣工验收合格后满一年无质量问题可返还全部质量保证金（不计息）15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按合同通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按合同通用条款。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。（5）承包人向发包人提交的成果应真实、准确，由于承包方提供的成果不实造成的发包人损失，承包人应承担赔偿责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔30%〕以上时，可解除施工合同，并赔偿发包人损失。（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。（7）承包方提供的成果不实造成的发包人损失，每发生一处扣减履约担保金的10%。如多处成果与实际不符，可解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按合同通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：按合同通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱、罢工、政府禁令。17.2不可抗力的通知按合同通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时应一并提交所采取的合理措施内容。17.3不可抗力后果的承担按合同通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无。18.3其他保险关于其他保险的约定：是，由承包人负责办理，费用由承包人负责。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理，费用由承包人负责。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款。20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1承包人必须确保道路畅通，场地保持整洁，施工材料堆放整齐，并服从发包人和监理人的统一管理并符合规范化管理要求。21.2如因承包人原因造成自方人员和第三方伤亡事故，由承包人承担全部责任。若导致发包人对外代为先行赔付的，发包人有权在承包人方的工程款中予以扣减或另行向承包人追偿。21.3施工过程中造成道路、绿化、管网线路及其它构筑物破坏的，承包人必须予以修复。21.4承包人的投标报价因充分考虑本工程所在区域的施工环境复杂程度，施工工程中不得因施工方法或者施工工艺不同而要求调整中标单价。发包人（公章）：，承包人（公章）：地址：，地址：法定代表人：，法定代表人：或委托代理人（签字或盖章）：或委托代理人（签字或盖章）：电话：，电话：传真：，传真：第四部分工程质量保修书发包人（全称）：玉环市清港镇人民政府承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内的全部工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为\\年；3．装修工程为\\年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为\\年；5．供热与供冷系统为\\个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\\年；7．其他项目保修期限约定如下：1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：\\。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章或合同专用章）：，承包人（公章或合同专用章）：法定代表人（签字或盖章）：，法定代表人（签字或盖章）：或委托代理人（签字或盖章）：，或委托代理人（签字或盖章）：年月日年月日第五部分工程建设项目廉政责任书工程项目名称：清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程工程项目地址：玉环市清港镇建设单位（甲方）：玉环市清港镇人民政府施工单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：（盖章），乙方单位：（盖章）法定代表人（签字或盖章）：，法定代表人（签字或盖章）：或委托代理人（签字或盖章）：，或委托代理人（签字或盖章）：地址：，地址：电话：，电话：年月日，年月日第六部分建设工程施工项目安全生产协议书发包单位（简称甲方）：玉环市清港镇人民政府承包单位（简称乙方）：根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，结合本工程施工项目实际，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。一、甲方的责任、权利和义务1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。2、甲方应提供本单位HSE管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。二、乙方的责任、权利和义务1、乙方应严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定。2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。三、生产组织与协调1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地**府相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。4、乙方在开工前应组织或委托地**府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地**府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地**府办理审批手续。7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地**府办理审批手续。10、乙方应定期组织安全环保例会，并及时参加甲方组织的安全环保例会，汇报其安全环保情况，认真落实甲方的有关安全环保工作要求。11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）1、严格落实本工程项目《健康安全环境管理手册》相关内容。五、事故处理工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。六、违约责任1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。七、其它1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。3、本协议未尽事宜或与国家、地**府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。4、本协议一式六份，正本二份，甲乙双方各持一份。发包单位（盖章）：承包单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：或委托代理人（签字或盖章）：或委托代理人（签字或盖章）：签订时间：年月日第三章评标办法本工程的评标办法采用综合评估法（3）。一、商务标评审（100分）（一）评标标底价的确定：最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数，小数点后一位四舍五入）调整系数＝（100－D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。（二）商务标得分：投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=100-∣(投标报价-评标标底价)∣/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（三）中标候选人的确定（推荐1名中标候选人）：评审小组按商务标得分确定中标候选人，即商务标得分最高者为中标候选人。如出现商务标得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：（1）投标报价低者；（2）抽签确定。评审小组对中标候选人的资格进行审查，如不符合要求，作无效标处理，其作无效标后评标标底价不作调整，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后对替补投标人的资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的1名投标人为本工程的中标候选人。A073号衡一咨询[2025]工程造价咨询报告书清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程招标控制价报告HHENGYI衡一工程咨询台州衡一工程咨询有限公司TAIZHOUHENGYIENGINEERINGCONSULTINGCO.,LTD工程造价咨询报告书项目名称清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程业务类别招标控制价编制报告日期2025年3月26日台州衡一工程咨询有限公司咨询报告书编号：衡一咨询[2025]A073号咨询项目委托方：玉环市清港镇人民政府咨询企业法定住所：浙江省玉环市玉城街道城中路51-2号402室邮编：317600咨询作业期：2025年3月18日~2025年3月26日法定代表人：吴善利项目负责人：丸业资格（章）：从事专业：市政工程专业咨询人员：九业资格（章）：从事专业：市政工程咨询报告书目录序号文件内容文件作者页码备注1工程招标控制价编制报告林正权1-22材料及设备品牌一览表林正权33招标控制价汇总表林正权44工程预算书林正权5...台州衡一工程咨询有限公司衡一咨询[2025]A073号清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程招标控制价编制报告玉环市清港镇人民政府：我们接受贵单位的委托，对清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程招标控制价进行编制,我们依照相关法律、法规，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,依据建设单位提供的该工程施工图纸等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：一、基本情况1.该工程由玉环市清港镇人民政府负责建设,建设地点:清港、楚门两镇交界处,湫盐路及通海路交汇周边区域。2.编制范围:本次招标内容为雨水管道建设及修复，详细如下：①对Y7-Y15-排水口段雨水管道进行重新建设；②对上游雨水管道进行缺陷修复；③对污水错接点位进行改造；详见预算书。二、编制依据1.玉环市城乡规划设计院设计的施工图纸（2025.03）。2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版），浙建建发[2019]92号通知，《浙江省市政工程预算定额》（2018版），工程所在地现行的有关工程造价方面规定，采用工程量清单（国标2013版）计算工程造价。3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《市政工程工程量计-1-算规范》（GB50857－2013），建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定等。三、编制原则及办法1.工程量:根据建设单位提供的施工图纸计算。2.人工单价及材料价格按《台州造价》2025年(2期)(玉环除税信息价)及市场价计入。3.取费标准:按道路、排水工程费率计取，企业管理费17.04%、利润9.99%、施工组织措施费按中值计取（未计取标化工地增加费、标化工地增加费、优质工程增加费），规费18.75%，税金按9%计取。4.其他项目费:本工程暂列金21,800元（含税）。四、有关事项说明1.余土均考虑外运，运距自行确定,挖除物均归施工方处置，若发生消纳费用综合考虑在投标报价中。2.大型机械进退场费按履带式挖掘机1M3以内1台次计算，本项包干。3.经设计确认，点状开挖修复1处(DN500)调整为整管开挖修复（DN300L=3m)。4.检查井底基础处理暂按松木桩加固考虑，需按实签证结算。5.工程量若有出入，结算时按实调整。五、结论工程预算造价为477,531元(人民币肆拾柒万柒仟伍佰叁拾壹元整)，其中包含暂列金21,800元（含税）。附件：工程预算书台州衡一工程咨询有限公司2025年3月26日主题词：工程预算报告抄送：各有关单位共印：6份-2-材料及设备品牌一览表序号材料名称（如有时）备选品牌或厂家（参照或相当品牌）1管道伟星、公元、中财2井盖临海星伟、台州双楚、台州中屹3修复材料（树脂、毡筒，毡筒即玻璃纤维）采用进口材质，选用推荐品牌：德国特瑞堡公司EPROS牌、英国Fluvius牌、德国赛康sanikom、新加坡ReachTech(singapore)。-3-工程项目招标控制价汇总表工程名称:清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第1页共1页序号工程名称金额(元)其中：单位（元）暂估价安全文明施工基本费规费税金1清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程477530.865654.0310828.7139429.1511.1清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程477530.865654.0310828.7139429.15合计477530.865654.0310828.7139429.15表-01专业工程招标控制价计算程序表单位工程（专业）：清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程单位：元序号汇总内容费用计算表达式金额（元）一分部分项工程费表-07392259.461其中定额人工费表-0735465.782其中人工费价差表-075220.373其中定额机械费表-0717231.284其中机械费价差表-073078.94二措施项目费5+615013.545施工技术措施项目费表-088031.185.1其中定额人工费表-081871.835.2其中人工价差表-08277.315.3其中定额机械费表-083184.245.4其中机械费价差表-0828.546施工组织措施项目费6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.66982.366.1安全文明施工基本费（1+3+5.1+5.3)×9.79%5654.036.2提前竣工增加费（1+3+5.1+5.3)×0%6.3二次搬运费（1+3+5.1+5.3)×0.48%277.226.4冬雨季施工增加费（1+3+5.1+5.3)×0.13%75.086.5行车、行人干扰增加费（限市政）（1+3+5.1+5.3)×1.69%976.036.6其他施工组织措施费计价时列出具体费用名称三其他项目表-1120000.00四规费（1+3+5.1+5.3)×18.75%10828.71五税金[一+二+三+四]×9%39429.15招标控制价合计=一+二+三+四+五477530.86表-02分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差一、土石方工程32922.997019.501006.5211306.842262.071040101002001挖沟槽土方1.土壤类别：三类土；2.挖土深度：2.5m内。m31119.406.817623.113279.84470.152026.11414.182040103001001回填方1.密实度要求：详见图纸及规范要求；2.填方材料品种：利用土方回填。m3424.1914.386099.853512.29504.79950.19-72.113040103002001余方弃置1.废弃料品种：沟槽回填剩余土方；2.运距：自行判断；3.消纳费综合考虑。m3631.5830.4019200.03227.3731.588330.541920.00二、管道埋设290496.1019625.912906.61996.1793.564040501004001塑料管1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层，管顶300mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：D160UPVC管；3.连接形式：承插接口；4.管道检验及试验要求：闭水试验。m10.00131.561315.60155.3023.003.60-0.20本页小计34238.597174.801029.5211310.442261.87表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第2页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差5040501004002塑料管1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层，管顶300mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：DN300HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度12.5KN/m2；3.管道检验及试验要求：闭水试验不作要求。m6.00267.591605.54123.8418.362.94-0.126040501004003塑料管1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂垫层，管顶500mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：DN800HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度12.5KN/m2；3.连接形式：橡胶圈接口；4.管道检验及试验要求：闭水试验。m195.581470.37287574.9619346.772865.25989.6393.88三、检查井及雨水口44315.996633.05982.67919.03161.977040302001001圆木桩1.地层情况：淤泥层；2.桩长：6m；3.材质：松木桩；4.稍径：130mm。根48231.1811096.64384.4857.12341.7670.088040305001001垫层1.材料品种、规格：块石嵌桩；2.厚度：300mm厚。m37.17290.272081.24408.2660.5113.84-1.00本页小计302358.3820263.353001.241348.17162.84表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第3页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差9040305001002垫层1.材料品种、规格：砂石垫层，比例1：1；2.厚度：200mm厚。m34.78266.901275.78281.1141.639.89-0.7210040504002001混凝土井（1000*1250mmH=2.05m)座35962.3017886.903511.71520.08467.8595.31本页小计19162.683792.82561.71477.7494.591.垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层、300mm厚C40（P6）混凝土底板；2.井壁：壁厚250mm，采用C40（P6）混凝土浇筑；3.顶板材质、规格：200mm厚C40（P6）混凝土顶板；4.流槽、井筒、井圈、防沉降井座：流槽采用M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖（20mm厚1：2水泥砂浆抹灰），不设井筒，不设井圈；350mm厚C30素混凝土垫层、1：2水泥砂浆找平、200（中部280mm)厚C40卸载板；5.井盖：700mmD400球墨铸铁井盖座，井内挂防坠网；6.踏步材质、规格：16塑钢爬梯、间距360mm/根；7.检验及试验要求：闭水试验；8.其他：模板包含在单价中，井字架及钢筋另列项计算o表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第4页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差11040504002002混凝土井（500*500mmH=0.85m)1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层、200mm厚C30（P6）混凝土底板；2.井壁：壁厚200mm，采用C30（P6）混凝土浇筑；3.流槽：采用M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖（20mm厚1：2水泥砂浆抹灰）；4.井盖：500*500mmD400球墨铸铁井盖座；5.检验及试验要求：闭水试验；6.其他：模板包含在单价中,钢筋另列项计算。座11228.011228.01213.8331.6614.242.7112040504009001510*390mm雨水口(H=1.3m)1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：510*390mm重型球墨铸铁井篦座；2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土垫层；3.井壁：壁厚240mm，采用M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖，雨水口内壁及底采用20mm厚1：2水泥砂浆抹灰；4.井圈：100mm厚C30混凝土井圈；4.其他：模板包含在单价中。座1923.94923.94193.6928.7113.822.0213040901001001现浇构件钢筋1.钢筋种类：HPB300圆钢。t0.0245067.67121.6225.663.800.97-0.10本页小计2273.57433.1864.1729.034.63表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第5页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差14040901001002现浇构件钢筋1.钢筋种类：HRB400螺纹钢。t1.5534368.246783.881128.78167.2339.62-4.4315040901002001预制构件钢筋1.钢筋种类：HRB400螺纹钢。t0.6684368.242917.98485.5371.9317.04-1.90四、非开挖修复15431.401722.54255.202906.63332.68本页小计9701.861614.31239.1656.66-6.33表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第6页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差1604B001非开挖修复1、管径：DN5002、修复方法：非开挖修复，点位树脂固化修复3、施工前准备：应取得安全施工许可证，并应遵循有关施工安全、劳动防护、防火、防毒的法律法规，建立安全生产保障体系；4、临时排水措施：应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》的有关规定对原有管道进行封堵；当管堵采用充气管塞时，应随时检查管堵的气压，当管堵气压降低时应及时充气；当管堵上、下游有水力压力差时，应对管堵进行支撑；临时排水设施的排水能力应能确保各修复工艺的施工要求5、原有管道预处理：管内的沉积物、垃圾及其他障碍物应清理，管道宜采用高压水射流进行清洗，清洗产生的污水和污物应从检查井内排出，污物应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规范》的有关规定处理6、管道检测、杂物清运消纳7、验收标准：《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《城镇排水管道非开挖修复更新技术规程》处43639.9314559.721520.04225.202502.16328.48本页小计表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第7页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差、《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》(T/CECS717-2020)的有关规定8、未尽事宜应符合设计要求17040504009002管口注浆修复1、管径为DN500，距检查井0.5m处渗漏3级，采用管口注浆修复。处1871.68871.68202.5030.00404.474.20五、沥青混凝土路面修复8172.32419.8462.68977.00203.041804B002沥青路面切割1.名称：沥青路面切割。m28.006.94194.32105.8415.685.60-0.5619041001001001拆除路面1.材质：沥青混凝土路面；2.厚度：120mm厚（厚度包干）；3.清运包含在单价中。m220.0020.00400.0023.003.60249.0051.2020041001003001拆除基层1.材质：水泥稳定层；2.厚度：约350mm厚（厚度包干）；3.清运包含在单价中。m220.0047.02940.4045.606.80593.20122.4021040202001001路床（槽）整形1.部位：路床整形。m220.001.9338.605.200.8020.605.0022040202011001碎石1.石料规格：级配碎石；2.厚度：100mm厚。m220.0018.87377.4020.803.2014.803.2023040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级：C25混凝土基层；2.厚度：250mm厚。m220.0097.971959.4084.8012.402.00本页小计19341.522007.78297.683791.83513.92表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第8页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差24040203003001透层、粘层1.材料品种：乳化沥青粘层；2.喷油量：0.5L/m2。m220.001.7034.000.200.200.4025040203006001沥青混凝土1.沥青品种：进口沥青；2.沥青混凝土种类：AC13-C细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青、玄武岩）；3.厚度：120mm厚。m220.00211.414228.20134.4020.0091.4021.80六、水泥路面修复600.6644.946.69125.6125.622604B003沥青路面切割1.名称：混凝土路面切割。m3.006.9420.8211.341.680.60-0.0627041001001002拆除路面1.材质：混凝土路面；2.厚度：220mm厚（厚度包干）；3.清运包含在单价中。m23.0035.76107.285.790.8467.1413.8028041001003002拆除基层1.材质：水泥稳定层；2.厚度：约200mm厚（厚度包干）；3.清运包含在单价中。m23.0027.5782.714.320.6651.8410.6829040202001002路床（槽）整形1.部位：路床整形。m23.001.935.790.780.123.090.7530040202011002碎石1.石料规格：级配碎石；2.厚度：100mm厚。m23.0018.8756.613.120.482.220.4831040203007002水泥混凝土1.混凝土强度等级：C30混凝土；2.厚度：250mm厚。m23.00109.15327.4519.592.910.72-0.03七、其他320.00本页小计4862.86179.5426.89217.4147.42表-07分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第9页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差3204B004与现状检查井连接1.名称：与现状检查井连接；2.工作内容：包含开凿现状检查井、清理现状检查井、接管后现状检查井内外壁修复。处2150.00300.003304B005地面排水标志牌1.名称：地面排水标志牌；2.材质：不锈钢。个120.0020.00本页小计320.00合计392259.4635465.785220.3717231.283078.94表-07综合单价计算表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第1页共14页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)定额人工费人工费价差材料费定额机械费机械费价差管理费利润风险费用小计一、土石方工程32922.991040101002001挖沟槽土方:1.土壤类别：三类土；2.挖土深度：2.5m内。m31119.402.930.421.810.370.810.476.817623.111-17*J1.25换人工挖沟槽、基坑土方三类土深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边）m32.6731.804.585.423.1844.98120.101-18*J1.25换人工挖沟槽、基坑土方三类土深度在(m以内)4`人工辅助开挖（包括切边、修整底边）m370.839.735.726.773.9756.193978.251-69挖掘机挖土不装车三类土m31045.920.360.051.940.400.390.233.373524.752040103001001回填方:1.密实度要求：详见图纸及规范要求；2.填方材料品种：利用土方回填。m3424.198.281.192.24-0.171.791.0514.386099.851-116机械填土夯实槽、坑m3424.198.281.192.24-0.171.791.0514.386099.853040103002001余方弃置:1.废弃料品种：沟槽回填剩余土方；2.运距：自行判断；3.消纳费综合考虑。m3631.580.360.0510.0913.193.042.311.3630.4019200.031-88装载机装松散土m3631.580.360.051.400.400.300.182.691698.951-94+1-95*4换自卸汽车运土方~运距5(km)m3631.5811.792.642.011.1817.6211128.44组价消纳费m3631.5810.0910.096372.64二、管道埋设290496.10表-09综合单价计算表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第2页共14页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)定额人工费人工费价差材料费定额机械费机械费价差管理费利润风险费用小计4040501004001塑料管:1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层，管顶300mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：D160UPVC管；3.连接形式：承插接口；4.管道检验及试验要求：闭水试验。m10.0015.532.30109.090.36-0.022.711.59131.561315.606-290渠（管）道垫层砂m3138.075.64212.162.24-0.166.874.03268.85268.856-306沟槽回填黄砂m32.8728.114.16209.740.46-0.014.872.85250.18718.026-52塑料排水管铺设管径（mm以内）DN150m9.52.790.4128.080.480.2832.04304.386-225管道闭水试验管径（mm以内）300100m0.1100.7114.92100.120.390.0317.2310.10243.5024.355040501004002塑料管:1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层，管顶300mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：DN300HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度12.5KN/m2；3.管道检验及试验要求：闭水试验不作要求。m6.0020.643.06237.730.49-0.023.602.11267.591605.546-290渠（管）道垫层砂m30.7538.075.64212.162.24-0.166.874.03268.85201.646-306沟槽回填黄砂m32.7228.114.16209.740.46-0.014.872.85250.18680.496-54塑料排水管铺设管径（mm以内）DN300m53.760.56139.350.640.38144.69723.45表-09综合单价计算表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程，第3页共14页序号编号名称计量单位数量综合单价(元)合计(元)定额人工费人工费价差材料费定额机械费机械费价差管理费利润风险费用小计6040501004003塑料管:1.垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂垫层，管顶500mm及管周采用中粗砂回填；2.材质及规格：DN800HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度12.5KN/m2；3.连接形式：橡胶圈接口；4.管道检验及试验要求：闭水试验。m195.5898.9214.651323.175.060.4817.7210.381470.37287574.966-290渠（管）道垫层砂m368.0238.075.64212.162.24-0.166.874.03268.8518287.186-306沟槽回填黄砂m3482.8328.114.16209.740.46-0.014.872.85250.18120794.416-58塑料排水管铺设管径（mm以内）DN800m192.589.401.39736.823.180.572.141.26754.76145351.686-212承插式橡胶圈接口管径（mm以内）DN800只口32.59666723.273.450.923.972.3233.931106.006-229管道闭水试验管径（mm以内）800m195.583.150.475.930.010.540.3210.422037.94三、检查井及雨水口44315.997040302001001圆木桩:1.地层情况：淤泥层；2.桩长：6m；3.材质：松木桩；4.稍径：130mm。根488.011.19209.327.121.462.581.51231.1811096.641-421陆上挖掘机打、拔圆木桩打6m以内一、二类土m35.92864.889.611694.9257.6311.8020.8812.241871.9611096.988040305001001垫层:1.材料品种、规格：块石嵌桩；2.厚度：300mm厚。m37.1756.948.44207.191.93-0.1410.035.88290.272081.24表-09综合单价计算表单位工程(专业):清港镇湫盐路（通海路北侧）雨水管道建设及修复工程-清港镇湫盐路（通海路北侧
投标 / 标书制作要点（原创）
本雨水管道建设及修复工程 雨水管道涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
