福建零星工程 房屋建筑与装饰工程招标公告（福建延寿山庄酒店管理有限公司2025）
竞价公告
发布日期：
2025年04月17日
一、竞价条件
本项目
延寿山庄B区4楼零星工程(PTXECG2504160002) 已由
批准建设，项目业主为
福建延寿山庄酒店管理有限公司，委托的招标代理单位为
。本项目已具备竞价条件，现公开邀请
福建省中翰建设有限公司、福建兴港建工有限公司、福建鼎禹建设有限公司 、福建省鼎扬市政园林有限公司 参加工程
竞价 活动。凡有意参加采购活动的供应商，应在
莆田市互联网+小额采购服务平台(
https://www.ptszyc.com/
)获取竞价文件，并于
2025年04月23日09点00分（北京时间）前提交竞价响应文件。
二、项目基本情况
工程建设地点：
莆田市内
工程建设规模：
约61万元
工程类别：
房屋建筑与装饰工程（含安装）
工程预算价（即最高限价）：
676,581.00
（元）
计划工期：
总工期为 45 个日历天
质量标准：
合格
详见附件：
（最低价法）房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件.docx
、
[已签章]（最低价法）房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件.pdf
、
延寿山庄B区4楼零星工程招标工程量清单.pdf
三、申请人的资格要求
投标人资格要求及审查办法：
本项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的不低于建筑装修装饰工程专业承包贰级资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业（无需资质的项目，从其规定）
本项目拟派人员要求：
投标人拟担任本项目的项目负责人 1 人，应具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格 （不含临时建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证
四、竞价文件的获取
1、凡有意参加采购活动的供应商,应在
莆田市"互联网+小额采购服务平台"(https://www.ptszyc.com/)进行注册并成为平台用户。在进行注册前,供应商应仔细阅读平台管理办法及电子交易规则。
2、注册完成后，供应商应当通过NFC介质登录系统后台下载采购文件等相关资料；供应商获取采购文件后，应当检查采购文件的完整性及有效性。
3、采购人
不接受 书面报价响应文件，供应商应当提交电子报价响应文件。供应商是否报价响应以网上递交的报价响应文件为准。评审小组只对电子报价响应文件进行评审。
五、评标办法：
最低价法
六、竞价保证金的递交
1、保证金形式： a.本项目的保证金由莆田市"互联网+小额采购服务平台"(以下简称"平台")代收代返,应按照规定的金额、形式递交项目保证金,并将项目保证金凭证上传至平台
(转账单上请注明项目编号)。b.潜在供应商应采用电汇或银行转账的方式缴纳，未按规定时间缴纳项目保证金的或汇款凭证未注明项目编号造成平台无法识别保证金到账情况或识别错误的报价响应将被拒绝，平台不承担项目保证金未能及时到账的风险，其责任由供应商自行承担。
2、保证金金额： a.有预算项目保证金金额按最高预算价的1%缴纳（保证金金额：
6766.0元）；b.无预算项目按照固定金额1000元/宗缴纳（具体金额根据系统自动计算为准）。
3、保证金退还时间： a.成交结果公示期结束后5个工作日内，平台向除中标人以外的其他供应商原额无息退还相应保证金；b.在合同签订完成后5个工作日内，平台向中标人原额无息退还相应保证金。
七、响应文件的递交
响应文件的递交截止时间为：
2025年04月23日09点00分（北京时间），供应商应在报价截止时间前通过
莆田市"互联网+小额采购服务平台"(
https://www.ptszyc.com/
) 递交电子竞价响应文件；逾期送达的竞价响应文件，电子交易平台将予以拒收。
八、开标时间
开标时间：
2025年04月23日09点00分（北京时间）
九、公告期限
自本公告发布之日起
3个工作日
十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：
福建延寿山庄酒店管理有限公司
地址：
莆田市城厢区龙桥街道延寿山庄内
联系人：
唐伟斌
联系电话：
17750285075
2、招标代理机构
名称：
地址：
联系人：
联系电话：
3、电子交易平台
发布媒介：
莆田市"互联网+小额采购服务平台"
平台网址：
https://www.ptszyc.com/
咨询电话：
400-1516-878
莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件（试行范本）最低价法项目名称：延寿山庄B区4楼零星工程项目编号：PTXECG2504160002招标人：福建延寿山庄酒店管理有限公司（盖单位章）文件编制日期：2025年4月16日使用说明《莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件》（以下简称“施工竞价文件试行范本”）适用于未达到国家规定的依法必须招标规模标准的小规模工程项目。《施工竞价文件试行范本》分为《随机抽取法施工竞价文件试行范本》、《最低价法施工竞价文件试行范本》、《平均值法施工竞价文件试行范本》三种竞价文件范本，分别适用于采用“随机抽取法（固定下浮率）、最低价法、平均值法”三种竞价方式的小规模工程项目。《施工竞价文件试行范本》主要章节包括第一章“竞价须知”、第二章“竞价说明”、第三章“合同条款”、第四章“响应文件格式”和第五章“工程预算价文件”。竞价文件与竞价文件的澄清、修改（如有时）内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。竞价文件的澄清、修改（如有时）在不同时间段对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《施工竞价文件试行范本》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由建设单位（以下简称“招标人”）或招标代理机构在编制竞价文件或竞价方（以下简称“投标人”）在编制竞价响应文件时填入具体内容。划线上的括号内容为提示性内容，招标人或招标代理在编制竞价文件或投标人在编制竞价响应文件时，填入的具体内容应将其覆盖。目录第一章竞价须知1第二章竞价说明....................10第三章合同条款18第四章响应文件格式21一、竞价承诺函....................23二、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证....................24三、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）....................25四、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料....................27五、拟派出施工现场管理人员表....................29六、项目部施工管理人员到位承诺书....................30七、其他资料....................31第五章工程预算价文件....................31第一章竞价须知一、竞价条件本项目延寿山庄B区4楼零星工程（项目名称）已由/（项目审批或备案机关）批准建设，项目业主为福建延寿山庄酒店管理有限公司，委托的招标代理单位为莆田市数字易采科技有限公司。本项目已具备竞价条件，现公开邀请1.福建省中翰建设有限公司2.福建兴港建工有限公司3.福建鼎禹建设有限公司4.福建省鼎扬市政园林有限公司参加工程竞价活动。投标人应在莆田市“互联网+小额采购服务平台”www.ptszyc.com获取竞价文件，并于2025年4月22日10点0分（北京时间）前递交竞价响应文件。二、竞价须知前附表序号条款号条款名称编列内容11-1项目名称、报建编号及项目编号项目名称：延寿山庄B区4楼零星工程报建编号： / 项目编号： 22-1工程预算价本项目的工程最高限价为 608922.9元。本项目预算价为 676581 元，下浮率为10%，工程最高限价=工程预算价×（1－工程预算价下浮率），为608922.9元。2-2资金来源和落实情况资金来源： 自筹 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 33-1工程类别房屋建筑与装饰工程（含安装）3-2承包方式（专业承包）3-3工程建设地点莆田市内3-4工程建设规模约61万元3-5施工范围和工作内容以施工图纸为准，不列入招标范围的详见预算工程书编制说明。3-6工期要求总工期为 45 个日历天。3-7工程质量要求到国家质量验收合格标准(若质量验收评定不能达到 合格，所造成的一切损失由中标人承担。)44-1投标人资格要求及审查办法1）投标人必须具备独立的法人资格并具有有效的营业执照；2）本项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的不低于建筑装修装饰工程专业承包贰级资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业（无需资质的项目，从其规定）；3）非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；4）投标人企业季度信用得分不得低于60分（适用房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；5）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。※注：根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）相关规定，住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月31日前期满的，统一延期至2024年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于工程招标投标等活动。4-2拟担任本项目的项目负责人和技术负责人1）投标人拟担任本项目的项目负责人 1 人，应具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格 （不含临时建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准（无需资质的项目，从其规定）。2）投标人拟担任本项目的技术负责人 1 人，职称： 中级及以上工程类职称 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合竞价文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。3）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应当在福建省建设行业信息公开平台（https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projects）可查询到且查询到的信息完整。4-3其他施工现场管理人员其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。具体要求如下：施工员： 1 人；质量员： 1 人；材料员： 1 人；机械员： 1 人；安全员： 1 人；试验员： 0 人；……注：1）上述拟派出的施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记，并按照“第四章 响应文件格式”《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员。2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价活动，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评审小组根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足竞价文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。4）其他：根据闽建建〔2018〕37号文的规定，项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员不得同时在两个及两个以上的建设工程项目中任职，项目部施工管理人员不得在在建项目的建设(监理)单位或相关中介机构中兼职。 4-4违约条款投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目部施工管理人员无法在合同签订后 5日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 5 日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；2、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 0.5万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳 0.3 万元违约金。4-5投标人不得存在的其他情形1）企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目报价截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；2）企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级；3）其他： / 。55-1踏勘现场1）本项目 不组织 踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对竞价项目现场已经了解。2）潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。5-2分包本项目 （不允许） 分包。5-3偏离本项目 （不允许） 偏离。5-4联合体本项目 （不接受） 联合体。5-5备选方案招标人 （不接受） 投标人提交备选投标方案。66-1电子交易方式电子竞价6-2资格审查方式资格后审6-3评标办法最低价法6-4电子竞价规则本项目采用经评审的 “最低价法” 定标规则。即招标人根据投标人的响应文件及报价情况均能满足竞价文件实质性要求且报价最低的原则进行排序，系统默认最低价者中标，报价相同时，按照报价时间先后顺序排序。77-1竞价保证金1）保证金形式。a.本项目的保证金由莆田市“互联网+小额采购服务平台”（以下简称“平台”）代收代返，投标人应按照规定的金额、形式递交项目保证金，并将项目保证金凭证上传至平台（转账单上请注明项目编号）。b.潜在投标人应采用电汇或银行转账的方式缴纳，未按规定时间缴纳项目保证金的或汇款凭证未注明项目编号造成平台无法识别保证金到账情况或识别错误的报价响应将被拒绝，平台不承担项目保证金未能及时到账的风险，其责任由投标人自行承担。2）保证金金额。a.有预算项目保证金金额按最高预算价的1%缴纳；b.无预算项目按照固定金额1000元/宗缴纳。3）保证金退还时间成交结果公示期结束后5个工作日内，平台向除中标人以外的其他投标人原额无息退还相应保证金；在合同签订完成后5个工作日内，平台向中标人原额无息退还相应保证金。7-2投标保证金将不予退还的情形（1）响应文件有效期内，投标人撤回或修改其响应文件的；（2）中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；（3）在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；（4）因中标人存在违法行为导致中标被依法确认无效的；（5）法律、法规规定的其他情形。88-1竞价响应文件有效期 90个日历天（竞价截止时间后开始计算）99-1竞价开始时间 2025 年4月18日9时00 分（北京时间）9-2竞价截止时间 2025年4 月23 日09 时00 分（北京时间）9-3投标人提出疑问的截止时间 年 月 日 时 分（北京时间）9-4答疑纪要及补充通知本工程答疑纪要及补充通知等将于报价截止时间至少3日前在莆田市“互联网+小额采购服务平台”网上发布；澄清、修改或补充发出的时间距报价截止时间不足3日的，应相应延长报价截止时间。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。9-5公示期限 3 个工作日1010-1履约保证金履约保证金形式：可采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式之一提交 履约保证金金额：为中标合同价的10％开户银行： 福建延寿山庄酒店管理有限公司账户名称：兴业银行莆田荔城支行 银行账号： 145030100100103189 履约保证金有效期： 履约保证金可采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式之一提交。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，在项目验收合格后30日内退还；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后30日内一次性无息返还。（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款；采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。）10-2合同价格形式（固定总价）10-3签订合同期限中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。1111-1建设单位（简称：招标人）名 称： 福建延寿山庄酒店管理有限公司 地 址： 莆田市 联系人： 联系电话： 11-2招标代理机构名 称： 地 址： 联系人： 联系电话： 11-3项目审批、备案机关或监管部门名 称： 地 址： 联系人： 联系电话： 11-4电子竞价平台及发布媒介发布媒介：莆田市“互联网+小额采购服务平台”平台网址：www.ptszyc.com咨询电话：400-1516-8781212-1其他事项1、中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 1000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；2、中标人应接到招标人（或招标代理机构）通知之日起3天内领取中标通知书，未按规定时间领取中标通知书的，每延后一天招标人有权按每天1000元对中标人罚款。中标人在中标通知书发出之日起7日之内未提交履约保证金、签订合同的，每延后一天招标人有权按每天3000元对中标人罚款，超过30天不与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金及银行利息，并赔偿因此给招标人造成的损失（包括且不限于重新招标费用、中标合同价款差价、工期延误等）。招标人与中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。3、投标人应当严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标、自觉维护公平竞争秩序。中标人在规定的时间内领取中标通知书，逾期未领取中标通知书的，视为中标人放弃中标将没收其投标保证金并列入不诚信黑名单。中标人不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函将予以行政处罚。如果是中标人放弃中标项目，不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同的，则招标人对其已经提交的投标保证金不予以退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对招标人的损失承担赔偿责任。4、视项目地理位置等情况，由投标人自行考虑投保建筑工程一切险或第三方责任险，费用由投标人承担且投保后需报招标人备案，若不投保则后续产生的一切纠纷、责任及后果由投标人承担，招标人不承担任何责任。5、本项目质保期2年6、新接入报警点位应与大楼火灾报警主机兼容。7、室内施工过程应按招标人要求时间段施工，施工过程不得影响招标人正常营业。三、主要材料、设备要求（1）招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行[2019]150号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。（2）本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：详见编制说明。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。四、其他说明及要求本项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。上述规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综【2020】47号）、莆田市住房和城乡建设局关于印发《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知。第二章竞价说明（一）总则1、工程说明参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞价条件。2、投标人资格要求2.1投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本竞价项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；（3）为本竞价项目的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；（4）与本竞价项目的有关咨询单位同为一个法定代表人；（5）与本竞价项目的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；（6）被有关行政主管部门责令停业；（7）本项目竞价活动截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本竞价活动所在地的投标资格状态；（8）财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；（9）与招标人存在利害关系可能影响竞价公正性；（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一竞价项目投标；（11）在本竞价活动中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；（12）竞价须知前附表规定的其他情形。3、竞标费用投标人应承担其编制竞价响应文件与递交竞价响应文件所涉及的一切费用，不管竞价结果如何，招标人不承担上述费用。4、保密参与竞价活动的各方应对竞价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。5、语言文字除专用术语外，与竞价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。6、计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。（二）竞价文件7、竞价文件的组成内容本竞价文件由竞价公告、竞价须知、竞价说明、合同条款、响应文件格式、工程预算价、工程图纸、竞价文件的答疑、澄清、修改和补充文件等组成。8、竞价文件的答疑、澄清、修改或补充8.1投标人在阅读竞价文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为竞价文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题）的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，投标人可在“竞价须知前附表”中的规定时间前，向招标人提出疑问，未提出疑问的，视为认可竞价文件所有内容；8.2对于投标人提出的有关本竞价项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的竞价文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错地将在答疑时予以删除、修改。9、投标人注册9.1投标人应在莆田市“互联网+小额采购服务平台”（www.ptszyc.com）进行注册。在进行注册前，投标人应仔细阅读平台管理办法及电子竞价操作规则。9.2投标人应按平台要求如实填写相关信息，经平台审核通过后，成为莆田市“互联网+小额采购服务平台”用户。10、竞价响应文件10.1竞价响应文件的组成内容：（1）竞价承诺函（2）企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）（4）拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料（5）拟派出施工现场管理人员表（6）项目部施工管理人员到位承诺书（7）其他资料11、响应文件的编制11.1竞价响应文件应按照竞价文件“第四章响应文件格式”进行编制。投标人应仔细阅读响应文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页，作为响应文件的组成部分。11.2“第四章竞价响应文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人盖章处是指加盖法定代表人的电子章（如需）。11.3竞价文件要求提交的证件、单据等证明材料，应为其原件彩色扫描件。12、响应文件的递交12.1投标人应在报价截止日期前，登录系统后台递交竞价响应文件，逾期递交的竞价响应文件将被拒绝；12.2报价截止时间前，投标人可以对已经递交的竞价响应文件进行替换或者撤回；12.3投标人应对所递交的竞价响应文件及报价有关的证明资料的真实性负责，若发现投标人存在弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其中标资格并追究其法律责任。（四）开标13、开标13.1本项目实行全流程电子化交易，不组织线下开标会。13.2本项目采用经评审的“最低价法”定标规则。报价截止时间后，系统将自动根据投标人的报价响应情况进行由低到高的顺序排列并默认推送中标候选人一名。招标人或其委托的招标代理机构应当通过NFC介质登录后台，组织评审小组核验拟中标候选人及其他投标人的报价响应情况，并根据投标人的报价响应情况和评审结果确认竞价结果。若排名第一的中标候选人未通过资格、价格及能力核查的，招标人有权认定其为无效投标人并按照系统投标报价由低到高的顺序，依次确定其他中标候选人为中标人并说明第一中标候选人被认定为无效投标人的依据，以此类推。13.3若最终符合要求的投标人少于3家的情形，应当终止本次竞价活动。（五）评审14、评审14.1本项目不组建评标委员会，评审小组由招标人或被委托的招标代理机构等3人以上单数组成，负责对投标人的资格、资质和竞价响应文件的有效性进行审查。包括但不限于：资质证书核验、项目保证金缴纳情况、企业季度信用得分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。14.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有利害关系的；（4）与投标人有经济利益关系，可能影响公正评审的；（5）曾因在其他招投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。14.3评审活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。在确定中标候选人前，评审小组应当对拟中标候选人相关信息进行核对：（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本竞价项目报价截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本竞价项目报价截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。14.4投标人所提供的竞价响应文件有下列情形之一的，视为未能对竞价文件作出实质性响应，应当认定为无效投标人：（1）不具备合格有效的企业法人营业执照以及独立法人资格的；（2）不具备有效的建设行政主管部门核发的竞价须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》的；（3）企业的营业执照、资质证书以及安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致的；（4）投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在全国建筑市场综合监管公共服务平台查询到或查询到的信息不完整；（5）拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足竞价须知前附表规定的要求；（6）投标人的企业季度信用得分低于60分（不含60分）（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；（7）未按照竞价文件“第四章响应文件格式”所规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料的；关键内容字迹模糊、无法辨认的；（8）竞价承诺函中载明的报价不符合竞价文件要求的；（9）竞价承诺函与资格证明材料填报（包括盖章和签署）不一致的；（10）竞价承诺函中载明的工期（包括各关键点工期）超过竞价文件要求的；（11）竞价承诺函中工程质量低于竞价文件要求的；（12）项目保证金未按竞价文件要求缴纳的；（13）附有竞价文件规定的无法接受条件的；（14）不符合竞价文件规定的其他实质性要求及其他资格条件的。14.5在评审过程中，评审小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评审小组可以按不利于投标人的情形认定。（六）确认成交结果15、确认成交结果15.1招标人应根据定标规则及评审结果，确定中标单位。15.2招标人确认成交结果后，应当在莆田市“互联网+小额采购服务平台”进行成交结果公示并向中标人发送中标（成交）通知书。15.3中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（七）合同授予16、履约保证金16.1签订施工合同前，中标人应当按照竞价须知前附表规定的金额、形式和期限向招标人提交履约保证金；履约担保金不得超过中标合同金额的10%。16.2中标人不能按照前款规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。17、签订合同17.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起并在规定的时间内按照中标通知书、竞价文件和中标人的竞价响应文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离竞价文件实质性内容的其他协议。17.2中标人逾期同招标人签订合同的，取消其中标资格并没收项目保证金。（八）特殊情形18、特殊情形的处理18.1有下列情形之一的，招标人将重新组织竞价加活动：（1）在报价截止时间届满时提交竞价响应文件的投标人少于三个的；（2）评审小组决定否决所有报价及响应文件的；（3）法律、法规规定的应当重新组织竞标的其他情形。18.2招标人终止竞价活动的，应当及时在电子交易平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取竞价文件的潜在投标人。已经发售竞价文件（如有）或者已经收取项目保证金的，应当及时退还所收取的项目保证金。（九）异议19、异议19.1潜在投标人或投标人及其他利害关系人对竞价文件或中标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；（2）被异议人的名称（仅适用于对评审结果的异议）；（3）异议事项的基本事实；（4）相关请求及主张；（5）有效线索和相关证明材料。19.2异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本竞价活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本竞价项目有利害关系的证明材料。19.3招标人收到对竞价文件或评审结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过异议时效的。（十）解释权20、招标人或其被委托的招标代理机构拥有本次竞价文件的最终解释权。第三章合同条款说明1、本章在《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）的说明。《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）由招标人另册提供。2、招标人原则上应当引用“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。拟修改、补充的合同条款内容应在本章第4条“合同条款的修改、补充”中列明；专用合同条款中如需要明确的，在本章第5条“专用合同条款的填写”中列明。3、“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。4、合同条款的修改和补充：(1)专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。(2)“合同协议书”和“专用合同条款”“中增加若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据”。(3)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同”。现场施工车辆必须为莆田车牌号，不得为外挂车辆。5、专用合同条款的填写：(1)专用合同条款3.2.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次2000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。（2）专用合同条款3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理、技术负责人每人次支付违约金5000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金3000元人民币。(3)专用合同条款第3.2.5款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次2000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。(4)专用合同条款13.2.5承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。(5)预付款支付比例或金额：/。（6）关于进度付款额度和付款方式:1)施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。2)工程竣工验收合格后待工程量结算单送第三方有资质单位审核结算，工程款按结算审核价支付至97%，剩余3%作为质量保修金，质量保修金待保修期满后无工程质量问题后给予无息支付。(7)投标人在施工期间的水电及一切费用自行承担，招标人中提供现状场地。(8)投标人必须及时支付农民工工资，否则业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由投标人自行承担。（9）工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：签约合同价中包括的风险范围不再调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于分部分项工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于分部分项工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同投标人向有关部门提出调整，有关部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为有关部门审核、调整的参考。未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知(莆政综〔2020〕47号)文件和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件等有关规定执行。第4章响应文件格式莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价响应文件（通用本）项目名称：项目编号：投标人：（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日目录1、竞价承诺函2、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）4、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料5、拟派出施工现场管理人员表6、项目部施工管理人员到位承诺书7、其他资料一、竞价承诺函致：（招标人名称）1．我方已仔细研究了（项目名称及编号）施工竞价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标报价作为中标价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），根据上述图纸、合同条款和工程建设标准等要求，承包本工程的施工并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到标准。2．我方已详细审阅全部竞价文件、答疑纪要、补充通知及有关附件，我方承诺不存在资质和项目管理人员不能满足竞价文件要求的条件。3．我方承诺在报价响应有效期内不修改、撤销竞价响应文件。4．如若中标，我方承诺：（1）我方将派出（姓名）（建造师证书注册编号，项目负责人安全生产考核证编号）作为本项目的项目负责人。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）我方保证按竞价文件的要求配备项目管理人员。（4）按照竞价文件规定向你方提交履约保证金和工程质量保证金。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）按月足额支付工人工资。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。5．我方承诺在本项目竞价活动过程中，没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。6．我方已对所递交的竞价响应文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在竞价文件第二章、第二条规定的任一情形规定的任何一种情形。7．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人手机号码：地址：传真：邮政编码：日期：年月日二、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证编制说明投标人须根据竞价文件的要求附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件并加盖单位公章；若证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加本次竞价活动，具体以发证机关核准的变更为准，否则资格评审小组应将其视为无效证书进行评定。附1：企业营业执照；附2：企业资质证书；附3：施工企业安全生产许可证；我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：（盖单位章）日期：年月日三、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1、法定代表人资格证明书投标人名称：。地址：。姓名：性别：身份证号码：。职务：手机号码：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证正反面复印件（或扫描件）投标人：（盖单位章）日期：年月日2、法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（项目名称及编号）施工竞价响应文件及其有关的书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方自行承担。代理人姓名：性别：手机号码：单位：部门：职务：身份证号码：代理人无转委托权。附：委托代理人身份证正反面复印件（或扫描件）投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日四、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料1、拟派出项目负责人相关证书证明材料编制说明投标人须附上拟派出项目负责人的注册建造师证书（不含临时建造师证）、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章（无需资质的项目，从其规定），具体要求详见竞价须知前附表。附1：拟派项目负责人身份证正反面附2：拟派项目负责人注册建造师证书附3：拟派项目负责人安全生产考核合格证书B证附4：拟派项目负责人的…我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：（盖单位章）2、拟派出项目技术负责人相关证书证明材料编制说明投标人须附上拟派出项目技术负责人职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合竞价文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准（无需资质的项目，从其规定），具体要求详见竞价须知前附表。附1：拟派项目技术负责人身份证正反面附2：拟派项目技术负责人职称证书附3：拟派项目技术负责人毕业证书（如需）附4：拟派项目技术负责人…我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：（盖单位章）五、拟派出施工现场管理人员表一岗位名称姓名执业注册证书类型及等级注册编号注册专业1项目负责人2项目副经理（如有）二岗位名称姓名职称类型职称编号职称专业3项目技术负责人三岗位名称姓名岗位证书类型岗位证书编号4施工员5质量员6材料员7机械员8安全员…………投标人：(盖单位章)注：拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求详见竞价文件第一章“二、竞价须知前附表”。六、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（项目名称及项目编号）中标后，将按照竞价响应文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳万元违约金。投标人：（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）七、其他资料编制说明其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。第五章工程预算价文件（另附）莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件（试行范本）最低价法项目名称：延寿山庄B区4楼零星工程项目编号：PTXECG2504160002招标人：福建延寿山庄酒店管理有限公司（盖单位章）文件编制日期：2025年4月16日使用说明《莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价文件》（以下简称“施工竞价文件试行范本”）适用于未达到国家规定的依法必须招标规模标准的小规模工程项目。《施工竞价文件试行范本》分为《随机抽取法施工竞价文件试行范本》、《最低价法施工竞价文件试行范本》、《平均值法施工竞价文件试行范本》三种竞价文件范本，分别适用于采用“随机抽取法（固定下浮率）、最低价法、平均值法”三种竞价方式的小规模工程项目。《施工竞价文件试行范本》主要章节包括第一章“竞价须知”、第二章“竞价说明”、第三章“合同条款”、第四章“响应文件格式”和第五章“工程预算价文件”。竞价文件与竞价文件的澄清、修改（如有时）内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。竞价文件的澄清、修改（如有时）在不同时间段对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《施工竞价文件试行范本》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由建设单位（以下简称“招标人”）或招标代理机构在编制竞价文件或竞价方（以下简称“投标人”）在编制竞价响应文件时填入具体内容。划线上的括号内容为提示性内容，招标人或招标代理在编制竞价文件或投标人在编制竞价响应文件时，填入的具体内容应将其覆盖。目录第一章竞价须知第二章竞价说明第三章合同条款第四章响应文件格式一、竞价承诺函二、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证三、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）四、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料五、拟派出施工现场管理人员表六、项目部施工管理人员到位承诺书七、其他资料第五章工程预算价文件第一章竞价须知一、竞价条件本项目延寿山庄B区4楼零星工程（项目名称）已由/（项目审批或备案机关）批准建设，项目业主为福建延寿山庄酒店管理有限公司，委托的招标代理单位为莆田市数字易采科技有限公司。本项目已具备竞价条件，现公开邀请1.福建省中翰建设有限公司2.福建兴港建工有限公司3.福建鼎禹建设有限公司4.福建省鼎扬市政园林有限公司参加工程竞价活动。投标人应在莆田市“互联网+小额采购服务平台”www.ptszyc.com获取竞价文件，并于2025年4月22日10点0分（北京时间）前递交竞价响应文件。二、竞价须知前附表序号条款号条款名称编列内容11-1项目名称、报建编号及项目编号项目名称：延寿山庄B区4楼零星工程报建编号：/项目编号：22-1工程预算价本项目的工程最高限价为608922.9元。本项目预算价为676581元，下浮率为10%，工程最高限价=工程预算价×（1－工程预算价下浮率），为608922.9元。2-2资金来源和落实情况资金来源：自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实33-1工程类别房屋建筑与装饰工程（含安装）3-2承包方式（专业承包）3-3工程建设地点莆田市内3-4工程建设规模约61万元3-5施工范围和工作内容以施工图纸为准，不列入招标范围的详见预算工程书编制说明。第1页序号条款号条款名称编列内容3-6工期要求总工期为45个日历天。3-7工程质量要求到国家质量验收合格标准(若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。)44-1投标人资格要求及审查办法1）投标人必须具备独立的法人资格并具有有效的营业执照；2）本项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的不低于建筑装修装饰工程专业承包贰级资质和有效的《施工企业安全生产许可证》的企业（无需资质的项目，从其规定）；3）非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；4）投标人企业季度信用得分不得低于60分（适用房屋建筑和市政基础设施总承包项目）；5）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。※注：根据《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）相关规定，住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月31日前期满的，统一延期至2024年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于工程招标投标等活动。4-2拟担任本项目的项目负责人和技术负责人1）投标人拟担任本项目的项目负责人1人，应具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准（无需资质的项目，从其规定）。2）投标人拟担任本项目的技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合竞价文件要求职称等级的相关证第2页序号条款号条款名称编列内容明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。3）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应当在福建省建设行业信息公开平台（https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projects）可查询到且查询到的信息完整。4-3其他施工现场管理人员其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。具体要求如下：施工员：1人；质量员：1人；材料员：1人；机械员：1人；安全员：1人；试验员：0人；……注：1）上述拟派出的施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记，并按照“第四章响应文件格式”《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员。2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价活动，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评审小组根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足竞价文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。4）其他：根据闽建建〔2018〕37号文的规定，项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员不得同时在两个及两个以上的建设工程项目中任职，项目部施工管理人员不得在在建项目的建设(监理)单位或相关中介机构中兼职。第3页序号条款号条款名称编列内容4-4违约条款投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目部施工管理人员无法在合同签订后5日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后5日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；2、除不可抗力外,投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳0.5万元违约金；其他管理人员每人每次向招标人交纳0.3万元违约金。4-5投标人不得存在的其他情形1）企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目报价截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；2）企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级；3）其他：/。55-1踏勘现场1）本项目不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对竞价项目现场已经了解。2）潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。5-2分包本项目（不允许）分包。5-3偏离本项目（不允许）偏离。5-4联合体本项目（不接受）联合体。5-5备选方案招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。66-1电子交易方式电子竞价6-2资格审查方式资格后审第4页序号条款号条款名称编列内容6-3评标办法最低价法6-4电子竞价规则本项目采用经评审的“最低价法”定标规则。即招标人根据投标人的响应文件及报价情况均能满足竞价文件实质性要求且报价最低的原则进行排序，系统默认最低价者中标，报价相同时，按照报价时间先后顺序排序。77-1竞价保证金1）保证金形式。a.本项目的保证金由莆田市“互联网+小额采购服务平台”（以下简称“平台”）代收代返，投标人应按照规定的金额、形式递交项目保证金，并将项目保证金凭证上传至平台（转账单上请注明项目编号）。b.潜在投标人应采用电汇或银行转账的方式缴纳，未按规定时间缴纳项目保证金的或汇款凭证未注明项目编号造成平台无法识别保证金到账情况或识别错误的报价响应将被拒绝，平台不承担项目保证金未能及时到账的风险，其责任由投标人自行承担。2）保证金金额。a.有预算项目保证金金额按最高预算价的1%缴纳；b.无预算项目按照固定金额1000元/宗缴纳。3）保证金退还时间成交结果公示期结束后5个工作日内，平台向除中标人以外的其他投标人原额无息退还相应保证金；在合同签订完成后5个工作日内，平台向中标人原额无息退还相应保证金。7-2投标保证金将不予退还的情形（1）响应文件有效期内，投标人撤回或修改其响应文件的；（2）中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；（3）在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；（4）因中标人存在违法行为导致中标被依法确认无效的；（5）法律、法规规定的其他情形。88-1竞价响应文件有效期90个日历天（竞价截止时间后开始计算）99-1竞价开始时间2025年4月18日9时00分（北京时间）序号条款号条款名称编列内容99-2竞价截止时间2025年4月23日09时00分（北京时间）9-3投标人提出疑问的截止时间年月日时分（北京时间）9-4答疑纪要及补充通知本工程答疑纪要及补充通知等将于报价截止时间至少3日前在莆田市“互联网+小额采购服务平台”网上发布；澄清、修改或补充发出的时间距报价截止时间不足3日的，应相应延长报价截止时间。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。9-5公示期限3个工作日1010-1履约保证金履约保证金形式：可采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式之一提交履约保证金金额：为中标合同价的10％开户银行：福建延寿山庄酒店管理有限公司账户名称：兴业银行莆田荔城支行银行账号：145030100100103189履约保证金有效期：履约保证金可采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式之一提交。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，在项目验收合格后30日内退还；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后30日内一次性无息返还。（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款；采用非现金方式递交的，应根据莆建管[2021]4号和闽建筑[2020]8号文件规定执行。）序号条款号条款名称编列内容1010-2合同价格形式（固定总价）10-3签订合同期限中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。1111-1建设单位（简称：招标人）名称：福建延寿山庄酒店管理有限公司地址：莆田市联系人：联系电话：11-2招标代理机构名称：地址：联系人：联系电话：11-3项目审批、备案机关或监管部门名称：地址：联系人：联系电话：11-4电子竞价平台及发布媒介发布媒介：莆田市“互联网+小额采购服务平台”平台网址：www.ptszyc.com咨询电话：400-1516-8781212-1其他事项1、中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；2、中标人应接到招标人（或招标代理机构）通知之日起3天内领取中标通知书，未按规定时间领取中标通知书的，每延后一天招标人有权按每天1000元对中标人罚款。中标人在中标通知书发出之日起7日之内未提交履约保证金、签订合同的，每延后一天招标人有权按每天3000元对中标人罚款，超过30天不与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金及银行利息，并赔偿因此给招标人造成的损失（包括且不限于重新招标费用、中标合同价款差价、工期延误等）。招标人与中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。序号条款号条款名称编列内容1212-1其他事项3、投标人应当严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标、自觉维护公平竞争秩序。中标人在规定的时间内领取中标通知书，逾期未领取中标通知书的，视为中标人放弃中标将没收其投标保证金并列入不诚信黑名单。中标人不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函将予以行政处罚。如果是中标人放弃中标项目，不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同的，则招标人对其已经提交的投标保证金不予以退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对招标人的损失承担赔偿责任。4、视项目地理位置等情况，由投标人自行考虑投保建筑工程一切险或第三方责任险，费用由投标人承担且投保后需报招标人备案，若不投保则后续产生的一切纠纷、责任及后果由投标人承担，招标人不承担任何责任。5、本项目质保期2年6、新接入报警点位应与大楼火灾报警主机兼容。7、室内施工过程应按招标人要求时间段施工，施工过程不得影响招标人正常营业。三、主要材料、设备要求（1）招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行[2019]150号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。（2）本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：详见编制说明。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。第8页四、其他说明及要求本项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。上述规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综【2020】47号）、莆田市住房和城乡建设局关于印发《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知。第9页第二章竞价说明（一）总则1、工程说明参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞价条件。2、投标人资格要求2.1投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本竞价项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；（3）为本竞价项目的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；（4）与本竞价项目的有关咨询单位同为一个法定代表人；（5）与本竞价项目的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关系；（6）被有关行政主管部门责令停业；（7）本项目竞价活动截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本竞价活动所在地的投标资格状态；（8）财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；（9）与招标人存在利害关系可能影响竞价公正性；（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一竞价项目投标；第10页（11）在本竞价活动中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；（12）竞价须知前附表规定的其他情形。3、竞标费用投标人应承担其编制竞价响应文件与递交竞价响应文件所涉及的一切费用，不管竞价结果如何，招标人不承担上述费用。4、保密参与竞价活动的各方应对竞价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。5、语言文字除专用术语外，与竞价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。6、计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。（二）竞价文件7、竞价文件的组成内容本竞价文件由竞价公告、竞价须知、竞价说明、合同条款、响应文件格式、工程预算价、工程图纸、竞价文件的答疑、澄清、修改和补充文件等组成。8、竞价文件的答疑、澄清、修改或补充8.1投标人在阅读竞价文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为竞价文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题）的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，投标人可在“竞价须知前附表”中的规定时间前，向招标人提出疑问，未提出疑问的，视为认可竞价文件所有内容；8.2对于投标人提出的有关本竞价项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的竞价文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错地将在答疑时予第11页以删除、修改。9、投标人注册9.1投标人应在莆田市“互联网+小额采购服务平台”（www.ptszyc.com）进行注册。在进行注册前，投标人应仔细阅读平台管理办法及电子竞价操作规则。9.2投标人应按平台要求如实填写相关信息，经平台审核通过后，成为莆田市“互联网+小额采购服务平台”用户。10、竞价响应文件10.1竞价响应文件的组成内容：（一）竞价承诺函（二）企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）（四）拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料（五）拟派出施工现场管理人员表（六）项目部施工管理人员到位承诺书（七）其他资料11、响应文件的编制11.1竞价响应文件应按照竞价文件“第四章响应文件格式”进行编制。投标人应仔细阅读响应文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页，作为响应文件的组成部分。11.2“第四章竞价响应文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法定代表人盖章处是指加盖法定代表人的电子章（如需）。11.3竞价文件要求提交的证件、单据等证明材料，应为其原件彩色扫描件。12、响应文件的递交12.1投标人应在报价截止日期前，登录系统后台递交竞价响应文件，逾期递交的竞价响应文件将被拒绝；第12页12.2报价截止时间前，投标人可以对已经递交的竞价响应文件进行替换或者撤回；12.3投标人应对所递交的竞价响应文件及报价有关的证明资料的真实性负责，若发现投标人存在弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其中标资格并追究其法律责任。（四）开标13、开标13.1本项目实行全流程电子化交易，不组织线下开标会。13.2本项目采用经评审的“最低价法”定标规则。报价截止时间后，系统将自动根据投标人的报价响应情况进行由低到高的顺序排列并默认推送中标候选人一名。招标人或其委托的招标代理机构应当通过NFC介质登录后台，组织评审小组核验拟中标候选人及其他投标人的报价响应情况，并根据投标人的报价响应情况和评审结果确认竞价结果。若排名第一的中标候选人未通过资格、价格及能力核查的，招标人有权认定其为无效投标人并按照系统投标报价由低到高的顺序，依次确定其他中标候选人为中标人并说明第一中标候选人被认定为无效投标人的依据，以此类推。13.3若最终符合要求的投标人少于3家的情形，应当终止本次竞价活动。（五）评审14、评审14.1本项目不组建评标委员会，评审小组由招标人或被委托的招标代理机构等3人以上单数组成，负责对投标人的资格、资质和竞价响应文件的有效性进行审查。包括但不限于：资质证书核验、项目保证金缴纳情况、企业季度信用得分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。14.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：第13页（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有利害关系的；（4）与投标人有经济利益关系，可能影响公正评审的；（5）曾因在其他招投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。14.3评审活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。在确定中标候选人前，评审小组应当对拟中标候选人相关信息进行核对：（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本竞价项目报价截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本竞价项目报价截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。14.4投标人所提供的竞价响应文件有下列情形之一的，视为未能对竞价文件作出实质性响应，应当认定为无效投标人：（1）不具备合格有效的企业法人营业执照以及独立法人资格的；（2）不具备有效的建设行政主管部门核发的竞价须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》的；（3）企业的营业执照、资质证书以及安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致的；（4）投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在全国建筑市场综合监管公共服务平台查询到或查询到的信息不完整；（5）拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足竞价须知前附表规定的要求；（6）投标人的企业季度信用得分低于60分（不含60分）（适用于房屋建筑和第14页市政基础设施总承包项目）；（7）未按照竞价文件“第四章响应文件格式”所规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料的；关键内容字迹模糊、无法辨认的；（8）竞价承诺函中载明的报价不符合竞价文件要求的；（9）竞价承诺函与资格证明材料填报（包括盖章和签署）不一致的；（10）竞价承诺函中载明的工期（包括各关键点工期）超过竞价文件要求的；（11）竞价承诺函中工程质量低于竞价文件要求的；（12）项目保证金未按竞价文件要求缴纳的；（13）附有竞价文件规定的无法接受条件的；（14）不符合竞价文件规定的其他实质性要求及其他资格条件的。14.5在评审过程中，评审小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评审小组可以按不利于投标人的情形认定。（六）确认成交结果15、确认成交结果15.1招标人应根据定标规则及评审结果，确定中标单位。15.2招标人确认成交结果后，应当在莆田市“互联网+小额采购服务平台”进行成交结果公示并向中标人发送中标（成交）通知书。15.3中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。第15页（七）合同授予16、履约保证金16.1签订施工合同前，中标人应当按照竞价须知前附表规定的金额、形式和期限向招标人提交履约保证金；履约担保金不得超过中标合同金额的10%。16.2中标人不能按照前款规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。17、签订合同17.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起并在规定的时间内按照中标通知书、竞价文件和中标人的竞价响应文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离竞价文件实质性内容的其他协议。17.2中标人逾期同招标人签订合同的，取消其中标资格并没收项目保证金。（八）特殊情形18、特殊情形的处理18.1有下列情形之一的，招标人将重新组织竞价加活动：（1）在报价截止时间届满时提交竞价响应文件的投标人少于三个的；（2）评审小组决定否决所有报价及响应文件的；（3）法律、法规规定的应当重新组织竞标的其他情形。18.2招标人终止竞价活动的，应当及时在电子交易平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取竞价文件的潜在投标人。已经发售竞价文件（如有）或者已经收取项目保证金的，应当及时退还所收取的项目保证金。第16页（九）异议19、异议19.1潜在投标人或投标人及其他利害关系人对竞价文件或中标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；（二）被异议人的名称（仅适用于对评审结果的异议）；（三）异议事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。19.2异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本竞价活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本竞价项目有利害关系的证明材料。19.3招标人收到对竞价文件或评审结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过异议时效的。（十）解释权20、招标人或其被委托的招标代理机构拥有本次竞价文件的最终解释权。第17页第三章合同条款说明1、本章在《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）的说明。《建设工程施工合同（试行范本）》（GF-2017-0201）由招标人另册提供。2、招标人原则上应当引用“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。拟修改、补充的合同条款内容应在本章第4条“合同条款的修改、补充”中列明；专用合同条款中如需要明确的，在本章第5条“专用合同条款的填写”中列明。3、“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。4、合同条款的修改和补充：(1)专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。(2)“合同协议书”和“专用合同条款”“中增加若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据”。(3)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同”。现场施工车辆必须为莆田车牌号，不得为外挂车辆。5、专用合同条款的填写：(1)专用合同条款3.2.1项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、第18页或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次2000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。（2）专用合同条款3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理、技术负责人每人次支付违约金5000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金3000元人民币。(3)专用合同条款第3.2.5款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次2000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。(4)专用合同条款13.2.5承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。(5)预付款支付比例或金额：/。（6）关于进度付款额度和付款方式:1)施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。2)工程竣工验收合格后待工程量结算单送第三方有资质单位审核结算，工程款按结算审核价支付至97%，剩余3%作为质量保修金，质量保修金待保修期满后无工程质量问题后给予无息支付。(7)投标人在施工期间的水电及一切费用自行承担，招标人中提供现状场地。(8)投标人必须及时支付农民工工资，否则业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，第19页期间农民工上访及其他一切后果由投标人自行承担。（9）工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：签约合同价中包括的风险范围不再调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于分部分项工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于分部分项工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同投标人向有关部门提出调整，有关部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为有关部门审核、调整的参考。未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知(莆政综〔2020〕47号)文件和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件等有关规定执行。第20页第四章响应文件格式莆田市房屋建筑和市政基础设施小规模工程施工竞价响应文件（通用本）项目名称：项目编号：投标人：，（盖单位电子章）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）日期：年月日目录一、竞价承诺函二、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证三、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）四、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料五、拟派出施工现场管理人员表六、项目部施工管理人员到位承诺书七、其他资料一、竞价承诺函致：（招标人名称）1．我方已仔细研究了（项目名称及编号）施工竞价文件的全部内容，愿意以人民币（大写），元（¥元）的投标报价作为中标价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），根据上述图纸、合同条款和工程建设标准等要求，承包本工程的施工并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到标准。2．我方已详细审阅全部竞价文件、答疑纪要、补充通知及有关附件，我方承诺不存在资质和项目管理人员不能满足竞价文件要求的条件。3．我方承诺在报价响应有效期内不修改、撤销竞价响应文件。4．如若中标，我方承诺：（1）我方将派出（姓名）（建造师证书注册编号，项目负责人安全生产考核证编号）作为本项目的项目负责人。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）我方保证按竞价文件的要求配备项目管理人员。（4）按照竞价文件规定向你方提交履约保证金和工程质量保证金。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（6）按月足额支付工人工资。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。5．我方承诺在本项目竞价活动过程中，没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。6．我方已对所递交的竞价响应文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在竞价文件第二章、第二条规定的任一情形规定的任何一种情形。7．（其他补充说明）。投标人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人手机号码：地址：传真：邮政编码：日期：年月日投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人手机号码：地址：传真：邮政编码：日期：年月日二、企业营业执照、资质证书及施工企业安全生产许可证编制说明投标人须根据竞价文件的要求附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件并加盖单位公章；若证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加本次竞价活动，具体以发证机关核准的变更为准，否则资格评审小组应将其视为无效证书进行评定。附1：企业营业执照；附2：企业资质证书；附3：施工企业安全生产许可证；我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：，（盖单位章）日期：年月日三、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1、法定代表人资格证明书投标人名称：，。地址：，。姓名：，性别：身份证号码：，。职务：，手机号码：系，（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证正反面复印件（或扫描件）投标人：，（盖单位章）日期：年月日2、法定代表人授权委托书本人（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销，（项目名称及编号）施工竞价响应文件及其有关的书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方自行承担。代理人姓名：，性别：，手机号码：单位：，部门：，职务：身份证号码：代理人无转委托权。附：委托代理人身份证正反面复印件（或扫描件）投标人：，（盖单位章）法定代表人：，（签字或盖章）委托代理人：，（签字或盖章）日期：年月日四、拟派出项目负责人、技术负责人相关证书证明材料1、拟派出项目负责人相关证书证明材料编制说明投标人须附上拟派出项目负责人的注册建造师证书（不含临时建造师证）、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章（无需资质的项目，从其规定），具体要求详见竞价须知前附表。附1：拟派项目负责人身份证正反面附2：拟派项目负责人注册建造师证书附3：拟派项目负责人安全生产考核合格证书B证附4：拟派项目负责人的…我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：，（盖单位章）2、拟派出项目技术负责人相关证书证明材料编制说明投标人须附上拟派出项目技术负责人职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合竞价文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准（无需资质的项目，从其规定），具体要求详见竞价须知前附表。附1：拟派项目技术负责人身份证正反面附2：拟派项目技术负责人职称证书附3：拟派项目技术负责人毕业证书（如需）附4：拟派项目技术负责人…我司保证上述证照真实，有效。若有需要，可通知我司提供原件校验。投标人：，（盖单位章）五、拟派出施工现场管理人员表一岗位名称姓名执业注册证书类型及等级注册编号注册专业1项目负责人2项目副经理（如有）二岗位名称姓名职称类型职称编号职称专业3项目技术负责人三岗位名称姓名岗位证书类型岗位证书编号4施工员5质量员6材料员7机械员8安全员…………投标人：，(盖单位章)注：拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求详见竞价文件第一章“二、竞价须知前附表”。六、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人，（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在，（项目名称及项目编号）中标后，将按照竞价响应文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳，万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳万元违约金。投标人：，（盖单位章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）七、其他资料编制说明其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。第五章工程预算价文件（另附）延寿山庄B区4楼零星工程招标工程量清单招标人造价咨询人：(盖单位公章）（盖单位公章）超1X理法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）EEEEE+张晓丽一级注册造价工A14173500003816民共和国一编制人审核人福建晁华工程造价咨询有限公司李爱珠有效期至：2025年10月22日（签字、加盖执业印章B11193500010685（签字）福建昇华工程造价咨询有限公司有效期至：2027年09月05日编制时间：审核时间：建筑工程招标清单编制说明工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程一、工程概况1.建设地点：莆田市。2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。3.合同工期：天；工程质量等级：合格。4.招标范围：延寿山庄B区4楼零星工程室内装修部分改造、水电安装工程等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：1）建筑面积：L。2）层数：1层，檐口高度：。3）结构质式：框架结构。4）基础类型：。5）装饰情况：按设计图纸。6）混凝土情况：。二、乡编制范围按照莆田市建筑设计有限公司设计的延寿山庄B区4楼零星工程的图纸，专业范围包括装饰工程、安装工程，具体如下：1.丕含三通一平。三、编制依据1.图纸：莆田市建筑设计有限公司设计的延寿山庄B区4楼零星工程的图纸，业主及设计回复函等。2.招标文件：编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2025年03月26日以前）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~EJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、第1页共6页砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年03月26日以前）6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年03月26日以前）。其中，暂列金额：；工程排污费：不计；防尘措施费：根据莆建管（2019）83号文，按安全文明施工费*9.9%。7.人材机价格：（1）人工费指数：按莆建管【2023】19号文，人工系数为1.1965计入。（2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）以及调整或补充文件（截止2025年03月26日以前）。（3）材料设备价格：按照2025年2月份（下半月）莆田市信息价（不含增值税）、定额基价及市场询价等。8.其他：无。四、取费标准1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）2.缩短工期措施费：无3.总承包服务费费率：无。4.税率：9%。五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：无。2.桩基工程：无。3.混凝土模板及支架：无。4.脚手架：砌筑脚手架、内墙面独立装饰墙面等。5.施工排水、降水：无。6.垂直运输：无。7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。8.基坑支护工程拆除：无。9.材料二次搬运：无。10.其他：拆除垃圾外运运距按3km包干计取，弃置点由中标单位自理。六、本项目补充的工程量清单项目编码项目名称项目特征计量工程量计工程内项目编码项目名称项目特征单位算规则容项目编码项目名称项目特征项无无项目编码项目名称项目特征项无无项目编码项目名称项目特征项无无七、其他需要的说明1.根据设计回复：本项目砖砌体拆除高度为4.5米，拆除砖砌体为标准砖。2.根据设计回复：本项目的瓷砖拆除高度为3米高度计入。3.根据设计回复：拆除天棚吊顶的骨架为金属骨架。4根据设计回复:原墙大理石台面按下图。5.根据设计回复：火灾自动报警系统图中输入输出模块计入本次预算。6.根据设计回复：消防报警平面图中输入输出模块计入本次预算。7.根据设计回复:可燃气报警联动控制线引自消控室线路长度及消防电话、消防广播、24V电源及报警总线引自本层消防接线盒线路长度暂按30米计入本次预算。8根据设计回复：A型集中电源0.5KVADC36V为新增项目计入本次预算。9.溶液箱、厨房排风机、油烟净化器、除味器及厨房新风机线路型号不详暂不计入本次预算。10.根据设计回复：图例表中对讲按钮改为筒灯。11.根据设计回复：图中未标注桥架规格为MR-100*100。12.根据设计回复：厨房区域给水管按钢塑复合管计入本次预算。13.根据建设要求，可燃气探测系统不计入本次预算。14.根据建设要求，每台空调铜管增加10米。第3页共6页20厚石英大理石台面40012nm厚细木板及扁通结构架台面结构15.根据设计回复:新建隔墙的砌块强度按A2.5，砂浆强度Ma5.0。1016.根据设计回复：新建墙体高度按照4.5米。17.根据设计回复：此块地面不考虑拆除。18.根据设计回复：11J930-G7-楼16中的第4小点的水泥砂浆厚度按照30厚。40020厚石英大理石台面12nm厚细木板及扁通结构架台面结构1015.根据设计回复:新建隔墙的砌块强度按A2.5，砂浆强度Ma5.0。16.根据设计回复：新建墙体高度按照4.5米。17.根据设计回复：此块地面不考虑拆除。18.根据设计回复：11J930-G7-楼16中的第4小点的水泥砂浆厚度按照30厚。第4页共6页地砖楼地面地16楼1621.80D130L70-0地面楼面1.8~10厚地砖，干水泥擦缝2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉3.1.5厚聚防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料4.1:3水泥砂浆或最处30厚C20细石混概土找坡层抹平1.地砖的规格、品种、颜色及縫宽均见工程设计，要求宽缝时用1：1水泥砂浆勾平缝。2.3:7灰土技术要求见《建筑地面工程施工质量验收规范》CB50209-2010.3.找坡层<30厚时用1：3水5.水泥浆一道（内掺建筑胶）6.60厚C15混凝土垫层7.素土夯实6现浇钢筋混凝土楼板抹灰板底抹灰刮腻子顶棚（带灰线）（燃绕性能等级A）棚4A31.水性耐擦洗涂料2.大白浆3.可赛银（现制混凝土楼板）10~121.面浆（或涂料）饰面2.2厚面层耐水腻子刮平3.3~5厚底基防裂腻子分遍找平4.抹灰线（简单灰线）5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）1.涂在2.如贝用3.建选19.根据设计回复：该硅酸钙板吊顶不需要做水泥石灰膏与素水泥浆。圳20.根据设计回复：墙面施工高度均按3米计算。21.根据设计回复：9厚红色实木护墙板的施工高度按3米计算。22.根据设计回复：该门洞按0.8宽，钢制门均按0.8米宽。预进时面积1305428好周长：4700.95FMZ钢制回归面积：82周长江TL同四周墙面贴300*250白色瓷砖23.下图此门拆除高度按照2.1m考虑；第5页共6页亿)0922270024.根据设计回复：垫高按陶粒垫层计入预算。25.根据设计回复：所有房间楼地面都考虑两道防水涂料，做法同坡道计入本次预算。26.根据设计回复：油漆遍数按一底两遍考虑。第6页共6页工程项目造价汇总表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元）其中安全文明施工费（元）人工费（元）1单体建筑合计单项工程造价汇总表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程单体建筑第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中安全文明施工费（元）人工费（元）1房屋建筑与装饰工程2安装工程3厨房配套设备工程合计单位工程造价汇总表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程单体建筑房屋建筑与装饰工程第1页共3页序号汇总内容金额（元）1分部分项工程费1.1拆除工程1.2新建工程1.3地面工程1.4天棚工程1.5墙面工程1.6门窗工程2措施项目费2.1总价措施项目费2.1.1安全文明施工费2.1.2其他总价措施费2.1.3施工扬尘防治措施费2.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3单位工程造价汇总表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程单体建筑安装工程第2页共3页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费1.1电气工程1.2应急照明工程1.3自动报警工程1.4给排水工程1.5消防给水工程1.6通风空调2措施项目费2.1总价措施项目费2.1.1安全文明施工费2.1.2其他总价措施费2.1.3施工扬尘防治措施费2.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3单位工程造价汇总表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程单体建筑厨房配套设备工程序号汇总内容第3页共3页金额（元）1分部分项工程费1.1厨房配套设备2措施项目费2.1总价措施项目费2.1.1安全文明施工费2.1.2其他总价措施费2.1.3施工扬尘防治措施费2.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3Y分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第1页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价单体建筑房屋建筑与装饰工程拆除工程1011601001001砖（石）砌体拆除（1）砌体名称：原砖砌隔墙m328.1042011610001001门窗拆除（1）构件名称：FM乙0922（2）门窗面积：1.98m2樘6.0003011610001002门窗拆除（1）构件名称：FM乙1522（2）门窗面积：3.3m2樘1.0004011610001003门窗拆除（1）门窗面积：1.08*2.1樘1.0005011605001001平面块料拆除（1）饰面材料种类：瓷砖m296.1966011605002001立面块料拆除（1）饰面材料种类：瓷砖m2142.1887011606003001天棚面龙骨及饰面拆除（1）龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶m2107.6238011601001002砖（石）砌体拆除（1）砌体名称：原墙大理石台面拆除（2）砌体材质：砖墙m30.5679010103002001余方弃置（1)废弃料品种：建筑垃圾（2）运距:3kmm354.321新建工程10010402001001砌块墙（1）砌块品种、规格、强度等级：加气砖（2）砂浆强度等级：Ma5.0m320.01511010405001001砌筑超高增加费（1）超高高度：3.6-4.5米m34.77312010503005001过梁（1）混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）：非泵送商品砼（2)混凝土强度等级：C20m30.21213010503004001圈梁（1）混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）：非泵送商品砼（2）混凝土强度等级：C20m30.63614010515001001现浇构件钢筋（1）钢筋种类、规格：HRB4006t0.00915010515001002现浇构件钢筋（1）钢筋种类、规格：HRB40010t0.02116010515001003现浇构件钢筋（1）钢筋种类、规格：HRB40012t0.060地面工程分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第2页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价17010404001002垫层（1）垫层材料种类、配合比、厚度：陶粒垫层m310.40818.011102003001块料楼地面（1）详11J930-G7-楼16（2）20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（3）面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑瓷砖（采用九宫格样式），干水泥擦缝m293.65719010904002001楼（地）面涂膜防水（1）防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料（2)涂膜厚度、遍数：2厚m293.65720010904002002楼（地）面涂膜防水（1）防水膜品种：聚氨酯防水涂料（2）涂膜厚度、遍数：1.5厚m293.61621011101006001平面砂浆找平层（1）找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆（2）水泥浆一道（内掺建筑胶）m293.65722011102003002块料楼地面（1）详11J930-G6-楼13（2）结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（3）面层材料品种、规格、颜色：800*800瓷砖，干水泥擦缝（4）水泥浆一道（内掺建筑胶）m21.01223011108001001石材零星项目（1）详11J930-G10-楼25（2）工程部位：门槛石（3）结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（4）面层材料品种、规格、颜色：20厚深灰网大理石，干水泥擦缝（5）水泥浆一道（内掺建筑胶）m21.383坡道24010404001001垫层（1）垫层材料种类、配渣垫层合比、厚度：1：6水泥焦m30.170排水沟25010401014001砖地沟、明暗沟（1）砖品种、规格、强度等级：普通砖（2)沟截面尺寸：250*300（3）20厚水泥砂浆保护层m9.860分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第3页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价（4）2厚聚氨酯防水层（5）素水泥砂浆一道（6）1.5厚聚氨酯防水层天棚工程26011302001001天棚吊顶（1）吊顶形式、吊杆规格、高度：（2）轻钢龙骨（3）面层材料品种、规格：9.5厚双层硅酸钙板吊顶(4）详国标图集集《工程做法》05J909-DP11-棚20D1m296.57427011406001001抹灰面油漆涂料（1）部位：吊顶面（2）2厚面层耐水腻子刮平+3-5厚底基防裂腻子分遍找平（3）油漆涂料品种、遍数（或厚度）：一底两面白色无机涂料饰面（4）详国标图集《工程做法》05J909-DP6-棚4A3m296.57428011301001001天棚抹灰（1）抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆（2）素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）m296.57429011302001002天棚吊顶【600*600穿孔铝扣板需询价】（1）基层材料种类、规格：600*600穿孔铝扣板（2)做法详图集03502-2-C19-1m212.270墙面工程30011204003001块料墙面（1)做法：详图集11J930-H13-内墙39（2）4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实（3）面层材料品种、规格、颜色：300×600白色瓷砖（4）1:1彩色水泥细砂砂浆（白水泥擦缝）或专用勾缝剂勾缝m2273.66731011201004001立面砂浆找平层（1）找平层砂浆厚度、配合比：9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平m2273.66732010903002001墙面涂膜防水（1)涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层m2127.69833011207001001墙面装饰板（1）9厚红色实木护墙板m212.385门窗工程34010802003001钢质防火门（1）FM乙1522m23.300分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第4页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元)综合单价合价35010802003002钢质防火门（1）FM乙0722m23.08036010802003003钢质防火门（1FM乙0822m23.52037010802003004钢质防火门（1）FM甲1122m22.42038010802003005钢质防火门（1）FM甲1222m22.420.39010807001003金属（塑钢、断桥）窗（1）铝合金C1214（2）平板玻璃6mmm21.68040010807001005金属（塑钢、断桥）窗（1）铝合金C1014（2）平板玻璃6mmm21.400安装工程电气工程41030404017005配电箱（1）名称：配电箱（2）型号：1CFAL（3）安装方式：挂嵌入式台1.000|42030404017006配电箱（1）名称：配电箱（2）型号：2CFAL（3）安装方式：挂嵌入式台1.00043030404017007配电箱（1）名称：事故排风机控制箱（2)型号：PAC（3）安装方式：挂嵌入式台1.00044030404034003照明开关（1）名称：单联单控开关（2）安装方式：暗装个5.00045030404034004照明开关（1）名称：双联单控开关（2）安装方式：暗装个4.00046030404035003插座（1）名称：单相五孔插座10A（2）安装方式：暗装个28.00047030404035004插座（1）名称：单相五孔插座16A（2）安装方式：暗装个3.00048030408001003电力电缆（1）名称：电力电缆（2）型号：WDZB-YJY（3）规格：5×2.5mm2（4）材质：铜芯（5)敷设方式、部位：管内、桥架（6）电压等级（kv）：1KVm106.98049030408001004电力电缆（1）名称：电力电缆（2）型号：WDZB-YJY（3）规格：5×16mm2（4）材质：铜芯（5)敷设方式、部位：管内、桥架（6）电压等级（kv）：1KVm227.34050030408006001电力电缆头（1）名称：干包终端头（2）型号：WDZB-YJY（3）规格：5×16mm2个4.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第5页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价（4）材质、类型：铜芯（5）电压等级（kV)：1KV51030411001014配管（1）名称：电气配管（2)规格：JDG20（3）配置形式：暗配（4）接地要求：防腐油漆，接地m109.91052030411001015配管（1）名称：电气配管（2）规格：JDG20（3)配置形式：明配（4）接地要求：防腐油漆，接地m84.68053030411001016配管（1）名称：电气配管（2）规格：JDG25（3）配置形式：暗配（4）接地要求：防腐油漆，接地m3.50054030411001017配管（1）名称：电气配管（2)规格：JDG25（3）配置形式：明配（4）接地要求：防腐油漆，接地m1.03055030411001018配管（1）名称：电气配管（2)材质：焊接钢管（3)规格：SC20（4）配置形式：暗配（5）接地要求：防腐油漆，接地m5.20056030411001019配管（1）名称：金属软管（2）规格：金属软管DN15m17.50057030411001020配管（1）名称：电气配管（2）材质：焊接钢管（3）规格：SC20（4）配置形式：明配（5）接地要求：防腐油漆，接地m8.56058030411001021配管（1）名称：电气配管（2）材质：焊接钢管（3)规格：SC25（4）配置形式：明配（5）接地要求：防腐油漆，接地m105.98059030411003004桥架（1）名称：电气桥架（2）型号：MR（3）规格：50×50mm（4）材质：钢制（5）类型：槽式（6）接地方式：接地跨接m6.57060030411003005桥架（1）名称：电气桥架（2)型号：MR（3）规格：100×100mm（4）材质：钢制（5）类型：槽式（6）接地方式：接地跨接m10.800分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第6页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价61030411003006桥架（1）名称：电气桥架（2）型号：MR（3)规格：200×50mm（4）材质：钢制（5）类型：槽式（6）接地方式：接地跨接m116.30062030413001001铁构件（1）名称：电缆桥架支撑架制作安装kg90.900-63030411004011配线（1）名称：电气配线（2)型号：WDZBIN-BYJ（3)规格：2.5mm2（4）材质:铜芯（5）配线部位：管内m17.22064030411004012配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB1N-BYJ（3)规格：2.5（CT）mm2（4）材质：铜芯（5）配线部位：桥架m318.75065030411004013配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB-BYJ（3）规格：2.5mm2（4）材质:铜芯（5）配线部位：管内m325.37066030411004014配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB-BYJ（3)规格：2.5mm2（4)材质:铜芯（5）配线部位：桥架m110.25067030411004015配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB-BYJ（3)规格：4mm2（4）材质:铜芯（5）配线部位：管内m420.50068030411004016配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB-BYJ（3)规格：4mm2（4）材质：铜芯（5配线部位：桥架m395.56069030411006007接线盒（1）名称：灯头接线盒（2）材质：钢制（3）安装形式：明装个25.00070030411006008接线盒（1）名称：开关（插座）盒（2）材质:钢制（3）安装形式：暗装个40.00071030412004006装饰灯（1）名称：LED平板灯600×6001×36W套19.00072030412004007装饰灯（1）名称：筒灯8W套6.00073030414002001送配电装置系统（1）名称：输配电装置系统调试（≤1kV交流供电）系统1.000应急照明工程74030404017008配电箱（1）名称：A型集中电源控制箱台1.000电分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第7页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价（2）型号：TY-D-0.4KVA（3）安装方式：挂嵌入式75030411001022配管（1）名称：电气配管（2）规格：JDG20（3）配置形式：暗配（4）接地要求：防腐油漆，接地m22.20076030411001023配管（1）名称：电气配管（2)规格：JDG20（3)配置形式：明配（4）接地要求：防腐油漆，接地m51.86077030411004017配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB1N-RYS（3)规格：2×2.5mm2（4）材质:铜芯（5）配线部位：管内m74.06078030412004008装饰灯（1）名称：安全出口指示灯（常亮）1W（2）安装方式：墙装套3.00079030412004009装饰灯（1）名称：高疏散照度集中电源点式监控型消防照明灯（防水型）5W（2）安装方式：墙装套6.00080030412004010装饰灯(1）名称：疏散指示灯（常亮）1W（2）安装方式：墙装套2.00081030411006009接线盒（1）名称：灯头接线盒（2）材质：钢制（3)安装形式：明装个3.00082030411006010接线盒（1）名称：开关（插座）盒（2）材质：钢制（3）安装形式：暗装个7.000自动报警工程83030411001024配管（1）名称：电气配管（2）材质：焊接钢管（3)规格：SC20（4）配置形式：暗配（5）接地要求：防腐油漆，接地m19.00084030411001025配管（1）名称：电气配管（2）材质：焊接钢管（3）规格：SC20（4）配置形式：明配（5）接地要求：防腐油漆，接地m169.50085030411001026配管（1）名称：金属软管（2）规格：金属软管DN15m9.80086030411004018配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZB1N-BYJ（3)规格：2.5mm2m151.960分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第8页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价（4）材质:铜芯（5)配线部位：管内87030411004019配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZBIN-RYS（3)规格：2×1.5mm2（4）材质：铜芯（5)配线部位：管内m155.39088030411004020配线（1）名称：电气配线（2）型号：WDZBIN-RYYP（3)规格：2×1.5mm2（4）材质：铜芯（5）配线部位：管内m42.91089030904008003模块（模块箱）（1）名称：总线隔离器个（台）1.00090030904005001声光报警器（1）名称：声光报警器（自带地址编码）带语音功能个1.00091030904003003按钮（1）名称：手动报警按钮（带电话插孔）个1.00092030904003004按钮（1）名称：消防栓按钮（自带地址编码）个2.00093030904001003点型探测器（1）名称：智能型感烟探测器个8.00094030904001004点型探测器（1）名称：智能型感温探测器个3.00095030904007001消防广播（扬声器）（1）名称：吸顶消防广播3W个3.00096030904008004模块（模块箱）（1）名称：输入/输出模块个/台7.00097030411006011接线盒（1）名称：灯头接线盒（2）材质：钢制（3）安装形式：明装个14.00098030411006012接线盒（1）名称：开关（插座）盒（2）材质：钢制（3）安装形式：暗装个4.00099030905001001自动报警系统调试（1）名称：自动报警系统调试（点以内）（不含主机设备安装）系统26.000给排水工程100031001007006复合管（1）安装部位：室内（2）介质：给水（3)规格、压力等级：钢塑复合给水管DN15（4）连接形式：螺纹连接（5）压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗m40.410101031001007007复合管（1）安装部位：室内（2）介质：给水（3）规格、压力等级：钢塑复合给水管DN20（4）连接形式：螺纹连m14.020分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第9页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价接（5）压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗102031001007008复合管（1）安装部位：室内（2）介质：给水（3）规格、压力等级：钢塑复合给水管DN25（4）连接形式：螺纹连接（5）压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗m11.080103031001007009复合管（1）安装部位：室内（2）介质：给水（3)规格、压力等级:钢塑复合给水管DN32（4）连接形式：螺纹连接（5）压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗m2.680104031001007010复合管（1）安装部位：室内（2）介质：给水（3）规格、压力等级：钢塑复合给水管DN40（4）压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗m5.490105030413002001凿（压）槽（1）凿槽砖结构（宽mm×深mm70×70）m49.700106031201001003管道刷油（1）除锈级别：（2)油漆品种：管道刷油（银粉漆二遍）（3)涂刷遍数、漆膜厚度：m26.087107031002001003管道支架（1）管架形式：管道支架制作及安装kg22.788108031201003004金属结构刷油（1）结构类型：一般钢结构（2）除锈级别：轻锈（3)油漆品种：红丹防锈漆、调和漆（4）涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍kg22.788109031003001005螺纹阀门（1）名称：闸阀DN15个6.000110031003001006螺纹阀门（1）名称：闸阀DN20个1.000111031003001007螺纹阀门（1）名称：闸阀DN25个2.000112031003001008螺纹阀门（1）名称：闸阀DN40个1.000113031004014001给、排水附（配）件（1）型号、规格：地漏DN50个2.000114031001001003镀锌钢管（1）安装部位：室内（2）介质：排水（3）规格、压力等级：m18.560分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第10页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价内外热镀锌钢管DN50（4）连接形式：螺纹连接115·031001001004镀锌钢管（1）安装部位：室内（2）介质：排水（3)规格、压力等级：内外热镀锌钢管DN75（4）连接形式：螺纹连接m2.120消防给水工程116030901001007水喷淋钢管（1）连接形式：螺纹连接（2）安装部位：室内（3)材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25（4）压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗m22.600117030901001008水喷淋钢管（1）连接形式：螺纹连接（2）安装部位：室内（3）材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32（4）压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗m10.500118030901001009水喷淋钢管（1）连接形式：螺纹连接（2）安装部位：室内（3）材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN40（4）压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗m3.000119030901001010水喷淋钢管（1）连接形式：螺纹连接（2）安装部位：室内（3）材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN50（4）压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗m4.020120030901001011水喷淋钢管（1）连接形式：沟槽连接（2)安装部位：室内（3)材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65（4）压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗m1.220121030901001012水喷淋钢管（1）连接形式：沟槽连接（2）安装部位：室内（3）材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100（4）压力试验及冲洗设m25.720分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第11页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价计要求：水压试验、水冲洗122031201001004管道刷油（1)油漆品种：红丹防锈漆、调和漆（2)涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍m214.479123031002001004管道支架（1）管架形式：管道支架制作及安装kg25.331124031201003005金属结构刷油（1）结构类型：一般钢结构（2）除锈级别：轻锈（3）油漆品种：红丹防锈漆、调和漆（4）涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍kg25.331125030901003003水喷淋（雾喷头（1）材质、型号、规格：喷头ZSTYX15/68个23.000126030901003004水喷淋（雾)喷头（1）材质、型号、规格：喷头ZSTYX15/68（2）吊顶个23.000127031003018001沟槽阀门（1）名称：闸阀DN100个2.000128030901013001灭火器（1）名称：手提式灭火器MF/ABC5具/组6.000129030901010001室内消火栓（1）名称：单阀单出口带自救式消防卷盘消火栓箱SG24B65Z-J套2.000130030905002001水灭火控制装置调试（1）水灭火控制装置调试（消火栓灭火系统）点2.000通风空调131030108001001离心式通风机（1）名称：厨房平时兼事故排风机电机防爆2465m3/h,358Pa,0.55kW台1.000132030702001003碳钢通风管道（1）名称：普通风管（2）材质：镀锌钢板（3）形状：矩形（4）规格：长边320mm以下（5)板材厚度：80.5mm（6）接口形式：咬口连接m210.710133030702001004碳钢通风管道（1）名称：普通风管（2)材质：镀锌钢板（3）形状：矩形（4）规格：长边1000mm以下（5)板材厚度：80.75mm（6）接口形式：咬口连接m25.610134031201003006金属结构刷油（1)除锈级别：除轻绣（2）涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道、调和漆两道kg73.870分部分项工程量清单与计价表第12页共42页工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价135030703001004碳钢阀门（1）名称：70℃防火阀（2）规格：200×160个3.000136030703001005碳钢阀门（1）名称：70℃防火阀（2）规格：500×250个2.000137030703001006碳钢阀门（1）名称：多叶调节风阀（2)规格：200×160个4.000138030703011004铝及铝合金风口、散流器（1）名称：防雨百叶（2）规格：500×250个1.000139030703011005铝及铝合金风口、散流器（1）名称：单层百叶风口（2)规格：200×150个1.000140030703011006铝及铝合金风口、散流器（1）名称：单层百叶风口（2)规格：300×150个3.000141030703020001消声器（1）名称：阻抗式消声器（2）规格：500×250个2.000142030702012001穿墙套管制作安装（1）名称：薄钢板穿墙套管制作安装m26.160143030704001001通风工程检测、调试系统1.000厨房配套设备工程厨房配套设备主厨/切配区144011501001025燃气三门海鲜蒸柜1000×880×1820mm（1）1、采用304不锈钢板材制作，面板实测厚度W1.07mm；（2）2、围板不锈钢，炉围液压拉伸成型；（3）3、节能耐久静音燃气炉芯，连体铸钢把手；（4）4、配置熄火保护装置；（5）5、一键启动系统点火装置；（6）6、水箱采用304#材质，板材实测厚度W1.35mm，敞开式设计，（7）方便清理污垢；（8）7、一键启动设计，故障显示，品牌电子器件；（9）8、燃气压力：2.0kPa，燃气种类：天然气（12T）；（10)9、功率/电压：W120W/220V；（11）10、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的标准，各项检验（检测）结果全部符合要求。台2.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第13页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元）综合单价合价145011501001026溶液箱600×1000×800mm（1）1、箱体所有材料均采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W1.07mm，设有隔油和除油、溢油结构槽：（2）2、各连接口采用304材质不锈钢标准件连接；（3）3、活动箱盖采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥1.35mm，箱盖前沿折弯角度与相邻炉灶一致，整体协调；（4）4、箱盖下带W1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，加固槽板材实测厚度W0.87mm；（5）5、立腿采304材质不锈钢W50mm圆管制作，管壁实测厚度W0.95mm；（6）6、配备1台高品质水泵，功率W1.45KW:（7）7、产品通过具有检验（检测）资质的机构进行泵性能的检验（检测）：扬程W14.5米，流量W14.5m3/h；个1.000146011501001027调味台400×1000×800mm（1）1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W1.07mm，台面及后背板折弯款式与相邻设备一致；（2）2、腿脚采用304材质不锈钢W38×38mm方管制作，管壁实测厚度W0.87mm，配不锈钢可调子弹脚。个2.000147011501001028燃气双炒单尾炉1800×1000×800+450mm（1）1、采用304材质不锈钢板制作，面板/前封板实测厚度W1.07mm，侧板/靠背板实测厚度W0.87mm；（2）2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板实测厚度W1.1mm；（3）3、产品框架采用优质不锈钢方管W38×25mm实测厚度W0.87mm制作焊接工艺；（4）4、炉膛球墨制造内配稀土贵金属聚能个1.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第14页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元)综合单价合价网，内混式结构专利燃烧器，不锈钢火盖；（5）5、火力为5档，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；（6）6、电压：220V，风机功率：120W/眼，进气口DN25,左排水右进气；（7）7、产品通过GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》的标准，额定热负荷W35KW，热负荷准确度≤±8%以内，干烟气CO中≤0.005%，特殊工况下C0≤0.02%，能源合理利用≥45%；（8）8、熄火保护装置自动燃烧器控制系统具有再启动功能；（9)9、产品符合GB4806.1-2016的标准，并提供中国食品接触安全认证证书；（10）10、红外功能：1、支持通过红外遥控进行参数设定。（可通过红外遥控进行参数设置）2、电动风门角度调节：支持调节电动风门角度。（可通过红外遥控设置参数，配置电机转动的角度值）148011501001029燃气八头煲仔炉1600×1000×800+450mm（1）1、采用304不锈钢板材制作，面板实测厚度W1.07mm，（2）2、围板不锈钢，炉围液压拉伸成型；（3）3、节能耐久静音燃气炉芯；（4）4、配置熄火保护装置；（5）5、一键启动系统点火装置；（6）6、燃气压力：2.0kPa，燃气种类：天然气（12T）个1.000149011501001030双通暖碟柜1800×850×800mm（1）1、台面板采用304材质不锈钢磨砂板个3.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第15页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价折弯制作，板材实测厚度W1.07mm，台面方角折弯制作，折弯高度W45mm；（2）2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方；（3）3、面板下带W2条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与台面板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距≤200mm；（4）4、台面下加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm，加固槽折弯高度W40mm；（5）5、层板及底板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm；（6）6、柜身侧板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm；（7）7、吊轨式双层趟门（可拆卸）采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm，内层加封304材质不锈钢磨砂板折弯制作的衬板，衬板实测150011501001031活动翻板700×850×45mm（1）1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W1.07mm。块1.000151011501001032补缺板800×250×45mm（1）1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W1.07mm。块1.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第16页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价4152011501018005四层货架1800×500×1500mm（1）1、层板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm，层板边沿W4道同向方角折弯，折弯高度W40mm，增大强度，四层层板可根据实际需求任意调整高度，优化使用空间；（2）2、层板下带W1条长向不锈钢磨砂板折弯制作的U型加固槽，与层板之间采用焊接方式，焊点牢固，无焊疤及脱焊现象，焊点间距川200mm；（3）3、加固槽采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W0.87mm，加固槽高度W35mm；（4）4、立柱采用304材质不锈钢W38×38mm方管制作，管壁实测厚度W0.87mm，配不锈钢调节脚；（5）5、立柱采用整管制作，不得拼接使用。个1.000153011501001033双门风冷冷藏工作台1800×760×800mm（1）1、容积：W400L；（2）2、冷剂：R134a；（3）3、电源插头线：220V-10A；（4）4、制冷方式：风冷，360°风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀；（5）5、内置铜管蒸发器配置；（6）6、冷凝器为铝箔大翅片式铜管，更有效的提高散热效果；（7）7、环戊烷环保发泡材质门板保温（厚度）W60mm，箱体保温（厚度）W60mm；（8）8、箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角，与侧箱体R20mm圆角设计拼合度更高；（9）9、ABS抑菌门把手，不存水设计；（10）10、制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低；（11）11、液晶数字温度显示、更精准、更个2.000分部分项工程量清单与计价表工程名称：延寿山庄B区4楼零星工程第17页共42页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价清晰；（12）12、不锈钢重力脚（13）13、温度：+1℃~+10℃:（14）14、功率：W400W/220V。154011501001034冲地龙头长度15米（1）1、钢板厚度W5mm；（2）2、黑色液压管：（3）3、进水主体黄铜阀，长度W15米；（4）4、活动快速接头，配置水枪一把；（5）5、材质：低碳喷涂o个1.000155011501001035单星水池柜700×760×800+150mm（1）1、台面板及后立板采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度W1.07mm，台面方角折弯，增大强度，折弯高度≥45mm；（2）2、面板前边沿与侧边沿须在侧面弧形状连接，正视时无焊接迹象，美观大方；（3）3、后立板侧边与正面须为整板制作，不得拼接，后立板高度150mm（±3mm）；（4）4、配备1个W560×580×280mm的不锈钢水槽；（5）5、水槽槽体采用304材质不锈钢磨砂板圆弧模压制作，板材实测厚度W0.87mm，底部配W180mm不锈钢下水器，并附有双级滤渣装置；（6）6、柜身采用304材质不锈钢磨砂板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm；（7）7、每个星盆各配备1套立式高弯单冷水龙头。个1.000156011501018006挂墙双层架18
投标 / 标书制作要点（原创）
本零星工程 房屋建筑与装饰工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。福建项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
