重庆城市品质提升项目工程勘察 工程勘察 破产业务服务招标公告（重庆旭辰产业发展集团有限责任公司2025）
项目编号：5001065042822322504180504
我单位在重庆市网上中介超市公开选取工程勘察中介服务机构，现将相关事项公告如下：
该项目为直接选取项目，由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称
重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目工程勘察
采购人
重庆旭辰产业发展集团有限责任公司
投资审批项目
否
是否破产业务服务项目采购
否
所需中介服务事项
所需服务类型
工程勘察
服务内容
1.服务规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）。2.合同范围：涉及地勘面积约3500平米，项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。
中介机构要求
资质（资格）要求
资质（资格）要求说明
1有效的营业执照或法人证书； 2工程勘察乙级或以上资质； 3本次招采不接受联合体申请。
其他要求说明
无
服务时限说明
本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交中间成果报告后5日历天内。
服务金额
暂不做评估与测算
金额说明
项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米，单价100元/米，暂估合同价3万元，最终按照“实际产生的工作量×单价”结算。
选取方式
直接选取
需规避机构
规避原因
选取时间
2025-04-23 09:00:00 （选取时间到达后不接受报名，建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。）
采购人业务咨询电话
重庆旭辰产业发展集团有限责任公司（65477816）
采购需求书下载
公告.pdf地勘合同（松林坡）.pdf
2025-04-18
附件1重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目地勘单位招采公告一、招采条件1.1项目名称：重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目（简称本项目）。1.2招采人：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司。1.3本项目已具备招采条件，现对本项目的工程勘察（简称本服务）进行招采。二、概况、范围2.1实施地址：松林路沿线1.6公里全街区。2.2项目/服务规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）。2.3合同工期：本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App中间成果报告后5日历天内。2.4合同范围：涉及地勘面积约3500平米，项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。三、申请人资格3.1有效的营业执照或法人证书；3.2工程勘察乙级或以上资质；3.3本次招采不接受联合体申请。以上资格审查要求条件若有一项不能满足，其资格审查为不合格。四、质量标准及成果4.1满足工程勘察相关规范、技术规程等要求，同时需满足审查及设计需求。五、价格与支付（本服务中的货币均指人民币）5.1项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米，单价100元/米，暂估合同价3万元，最终按照“实际产生的工作量×单价”结算。5.2申请人自行踏勘现场，自行综合考虑相应的风险费用并纳入报价。5.3支付原则：5.3.1乙方向业主单位和甲方提交经审查合格的全部勘察成果资料，业主单位在乙方开具的合法有效的等额增值税专用发票后在合同约定时限内按照乙方提供的发票信息对公支付勘察费。特别说明：如基础施工发现地质情况与勘察成果不符，增补4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App勘察的费用由乙方承担。5.3.2乙方应在业主单位付款前七个工作日内向其提供真实、合法、有效的等额增值税专用发票，若乙方拒绝或延迟提供发票，甲方有权暂停付款且不承担任何逾期付款责任，同时乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。六、结算原则6.1实际产生的工作量×单价。七、履约担保、质保金7.1工。八、确定中标人规则8.1直接选取九、回避原则9.11。十、选取时间：10.12025年1月2日。十一、招采人咨询电话：11.1邹老师023-65477816附件：1.合同重庆旭辰产业发展集团有限责任公司2025年4月8日15CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App合同编号：XM202504-09建设工程勘察合同业主单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处建设单位：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司勘察单位：资质等级：签订地点：重庆市沙坪坝区业主单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处建设单位（甲方）：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司勘察单位（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就重庆大学A区松林坡片区城市品质提升（以下简称本工程）项目工程勘察有关事项协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目2．工程地点：松林路沿线1.6公里全街区3．工程规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）具体建设范围及规模以规划行政主管部门批准为准。4．工程勘察任务（内容）与技术要求：满足工程勘察相关规范、技术规程等要求，同时需满足审查及设计需求勘察工作应严格遵循国家和重庆市现行的相关技术标准、规范与规程；勘察成果满足设计需要，并经有资质的审图机构审查合格。5．预计勘察工作量：涉及地勘面积约3500平米，预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。6．乙方勘察证书等级：第二条业主单位和甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其第1页共10页准确性、可靠性负责。1．提供本工程批准文件（复印件），以及用地文件（附红线范围，复印件）。2．提供本工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置方案图。3．提供勘察工作范围已有的有关技术资料。4．提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。业主单位和甲方若不能提供上述资料，而由乙方进行收集的，不需向乙方支付任何费用。第三条乙方负责向业主单位和甲方分别提交通过评审的正式勘察成果资料纸质版6份及电子光盘2张，并对勘察成果资料的质量负责。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式1．开工及提交勘察成果资料的时间。1.1本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。其中，野外作业时间：年月日至年月日，提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交中间成果报告后5日历天内。1.2勘察工作有效期限以业主单位和甲方下达的开工通知书或合同规定的开工时间起，至乙方提交经审查、备案合格的成果报告止。如遇特殊情况（设计重大变更、工作量重大变化、不可抗力影响以及甲方原因造成的停、窝工）时，经甲方书面确认，工期顺延。2．收费标准及付费方式第2页共10页2.1收费依据：《工程勘察设计收费标准2002年修订本》。2.2勘察费2.2.1本合同采用固定单价，中标费钻孔单价为元/延米(含税价),暂定合同总价为¥元(大写:人民币)，最终价格据实结算。地勘费结算原则:经审查合格的地勘工作量X钻孔单价进行结算。2.2.2上述勘察费包括但不限于本合同范围内的岩土工程详细勘察、设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务以及协助业主单位和甲方完成手续办理等工作的勘察服务人员和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、加班费、保险、差旅费、资料费以及勘察单位的管理费、税金、利润、青苗补偿费、现场考察、水电安装及相关措施费，业主单位和甲方不再另行支付乙方任何费用，乙方也不得与本工程的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。2.2.3本合同采用按每延米综合单价包干方式。即在本合同范围内，无论勘察方案和工作量如何调整和修正，每延米综合单价均不作调整。每延米综合单价也不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。2.2.4乙方应先到本工程所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交勘察方案的可实现性和承包价的情况。任何因乙方忽视或误解本工程基本情况，而使业主单位和甲方在本工程实施过程中蒙受的损失，将由乙方全额对业主单位和甲方进行赔偿。2.2.5乙方须积极配合业主单位及甲方的工作，因下述原因产生的勘察费用由乙方自行承担，业主单位和甲方不另行支付任何费用。(1)勘察工作需要解决的水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰第3页共10页民、道路、环保措施、等现场条件均由乙方自行协调解决，甲方协助。(2)钻孔深度必须符合我国及重庆市的相关规定，超过部分业主单位和甲方不予支付。(3)本合同中规定的其他应由乙方承担的情形。2.2.6在勘察工作范围内，业主单位和甲方应搜集并提供已有的测量管网资料、图纸，没有资料图纸的地区（段）或业主和甲方未提供的，乙方应自行负责查清地下埋藏物并了解、接受该情况对勘察方案及承包价的影响。若乙方在勘察工作过程中因未查清地下埋藏的管线等而发生的人身伤害和经济损失，由乙方自行承担相关责任。若第三人向甲方索赔，由此造成业主单位和甲方的损失，由乙方赔偿。2.2.7工程量必须经外业见证及业主单位和甲方审定。2.3付费方式：乙方向业主单位和甲方提交经审查合格的全部勘察成果资料，业主单位在乙方开具的合法有效的等额增值税专用发票后/日内按照乙方提供的发票信息对公支付勘察费。特别说明：如基础施工发现地质情况与勘察成果不符，增补勘察的费用由乙方承担。2.4乙方应在业主单位付款前七个工作日内向其提供真实、合法、有效的等额增值税专用发票，若乙方拒绝或延迟提供发票，甲方有权暂停付款且不承担任何逾期付款责任，同时乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。2.5业主单位开票信息如下：单位名称：纳税人识别号：地址、电话：第4页共10页开户行及账号：2.6乙方同意业主单位以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方指定收款银行账户，相关信息如下：收款单位名称：开户银行及账号：第五条合同三方职责如下：1．项目业主及甲方责任1.1委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并提供相关文件资料。1.2由于业主单位和甲方原因在勘察过程中的发生的变更，经办理正式变更手续后，应按经各方确定的实际发生的工作量支付勘察费。1.3由于业主单位和甲方原因造成乙方停、窝工，经甲方和业主单位书面确认后，除工期顺延外，造成乙方损失时应支付停、窝工费，具体费用各方协商确定。1.4业主单位和甲方应尊重乙方的专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，业主单位和甲方应负法律责任，乙方有权索赔。1.5本合同有关条款规定和补充协议中业主单位和甲方应负的其他责任。2．乙方责任2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和任务委托书及技术要求进行工程勘察，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同的约定提交真实、准确，满足建设工程安全生产需要的质量合格的勘察成果资料，并对其负责。第5页共10页2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并根据损失的程度向业主单位和甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。2.3勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，乙方应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。2.4如在勘察作业中出现跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻取芯时，乙方须向业主单位和甲方及时报告，经业主单位和甲方书面认可后方可实施。2.5在现场工作的乙方人员应遵守甲方工程现场管理的有关规章制度，承担因履行本合同所接触有关资料、信息的保密义务。2.6乙方根据业主单位和甲方提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于业主单位所有，未经业主单位和甲方书面同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，乙方应负法律责任，业主单位有权索赔。2.7乙方在本工程竣工时配合业主单位和甲方接受审计。2.8乙方负责本工程勘察期间的管理和安全防范工作，若因乙方违规操作和安全措施不当，造成的安全事故（包括但不限于造成业主单位、甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损失），乙方承担由此造成的一切法律责任和经济责任，业主单位和甲方概不负责。为防范风险，乙方应为参与工作的人员购买相应的保险并承担相关费用。第6页共10页2.9乙方在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边的建筑物、构筑物、行人、居民的安全。2.10乙方确保自身和参与勘察的人员具备勘察资质、资格，有能力履行合同项目，在勘察过程中和其勘察成果不存在侵犯第三方的权益之情况，否则乙方应当承担由此造成的一切法律责任和经济责任。2.11若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。2.12本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。第六条违约责任1．合同履行期间，由于业主单位和甲方原因导致工程停建而终止合同或业主单位和甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，本合同终止；已进行勘察工作的，按第四条2.2规定按实结算。2．由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，业主单位应减付本合同项下勘察费总额的0.5%，作为逾期违约金。累计逾期超过30日的，业主单位和甲方有权解除合同，乙方除应全额退还已支付的勘查费外，同时按本合同勘察费总费用（或甲方估算的勘察费）的20%向业主单位支付违约金，造成经济损失的，还应向，赔偿经济损失。3．若因乙方提供的勘察成果资料存在质量瑕疵，造成业主单位和甲方损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并须赔偿业主单位和甲方因此受到的全部损失（包括但不限于本工程实体的直接、间接损失、业主单位和甲方因此而向任何第三方承担的任何责任、相关诉讼费用、鉴定费、律师费、业主单位和甲方工作人员处理上述问题的劳动报酬、交通费、住宿费等一切损失）。第7页共10页4．若任何一方未经对方书面同意以任何方式向任何第三人泄漏对方商业秘密、经济信息、知识产权等应当保守秘密的，违约方应向守约方支付本合同勘察费总费用（或甲方估算的勘察费）的30%作为违约金。5．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（业主单位和甲方解除合同的除外）。业主单位和甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不代表业主单位和甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。6．本合同的解除或终止不影响本合同违约责任条款、赔偿责任条款和争议条款的效力。第七条本合同未尽事宜，经三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条本合同发生争议业主单位和甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，应向甲方住所地人民法院起诉。第九条本合同经三方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖公章之日起生效，三方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。第十条三方一致确认本合同载明的通讯地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关信函的唯一送达地址及联系方式。三方按照前述地址送达相关文件的，即视为对方已签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。自邮寄之日起3日后即视为送达，任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后3个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址。第十一条本合同一式壹拾贰份，业主单位执肆份，甲方执肆份，第8页共10页乙方执肆份，具有同等法律效力。第十二条其他约定/。（以下无正文）业主单位：（章）重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处法定代表人(授权委托人）：分管领导：部门负责人：经办人：电话：，023-86266397沙坪坝区建筑巷1地址号建设单位：（章），勘察单位：（章）重庆旭辰产业发展集团有限责任公司法定代表人（授权，法定代表人（授权委托人）：，委托人）：第9页共10页分管领导：，分管领导：部门负责人：，部门负责人：经办人：，经办人：电话：，023-65330851电话：重庆市沙坪坝区晒地址：光坪70号附1号地址：签订日期：年月日第10页共10页
我单位在重庆市网上中介超市公开选取工程勘察中介服务机构，现将相关事项公告如下：
该项目为直接选取项目，由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
项目名称
重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目工程勘察
采购人
重庆旭辰产业发展集团有限责任公司
投资审批项目
否
是否破产业务服务项目采购
否
所需中介服务事项
所需服务类型
工程勘察
服务内容
1.服务规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）。2.合同范围：涉及地勘面积约3500平米，项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。
中介机构要求
资质（资格）要求
资质（资格）要求说明
1有效的营业执照或法人证书； 2工程勘察乙级或以上资质； 3本次招采不接受联合体申请。
其他要求说明
无
服务时限说明
本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交中间成果报告后5日历天内。
服务金额
暂不做评估与测算
金额说明
项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米，单价100元/米，暂估合同价3万元，最终按照“实际产生的工作量×单价”结算。
选取方式
直接选取
需规避机构
规避原因
选取时间
2025-04-23 09:00:00 （选取时间到达后不接受报名，建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。）
采购人业务咨询电话
重庆旭辰产业发展集团有限责任公司（65477816）
采购需求书下载
公告.pdf地勘合同（松林坡）.pdf
2025-04-18
附件1重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目地勘单位招采公告一、招采条件1.1项目名称：重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目（简称本项目）。1.2招采人：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司。1.3本项目已具备招采条件，现对本项目的工程勘察（简称本服务）进行招采。二、概况、范围2.1实施地址：松林路沿线1.6公里全街区。2.2项目/服务规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）。2.3合同工期：本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App中间成果报告后5日历天内。2.4合同范围：涉及地勘面积约3500平米，项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。三、申请人资格3.1有效的营业执照或法人证书；3.2工程勘察乙级或以上资质；3.3本次招采不接受联合体申请。以上资格审查要求条件若有一项不能满足，其资格审查为不合格。四、质量标准及成果4.1满足工程勘察相关规范、技术规程等要求，同时需满足审查及设计需求。五、价格与支付（本服务中的货币均指人民币）5.1项目预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米，单价100元/米，暂估合同价3万元，最终按照“实际产生的工作量×单价”结算。5.2申请人自行踏勘现场，自行综合考虑相应的风险费用并纳入报价。5.3支付原则：5.3.1乙方向业主单位和甲方提交经审查合格的全部勘察成果资料，业主单位在乙方开具的合法有效的等额增值税专用发票后在合同约定时限内按照乙方提供的发票信息对公支付勘察费。特别说明：如基础施工发现地质情况与勘察成果不符，增补4CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App勘察的费用由乙方承担。5.3.2乙方应在业主单位付款前七个工作日内向其提供真实、合法、有效的等额增值税专用发票，若乙方拒绝或延迟提供发票，甲方有权暂停付款且不承担任何逾期付款责任，同时乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。六、结算原则6.1实际产生的工作量×单价。七、履约担保、质保金7.1工。八、确定中标人规则8.1直接选取九、回避原则9.11。十、选取时间：10.12025年1月2日。十一、招采人咨询电话：11.1邹老师023-65477816附件：1.合同重庆旭辰产业发展集团有限责任公司2025年4月8日15CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App合同编号：XM202504-09建设工程勘察合同业主单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处建设单位：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司勘察单位：资质等级：签订地点：重庆市沙坪坝区业主单位：重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处建设单位（甲方）：重庆旭辰产业发展集团有限责任公司勘察单位（乙方）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就重庆大学A区松林坡片区城市品质提升（以下简称本工程）项目工程勘察有关事项协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：重庆大学A区松林坡片区城市品质提升项目2．工程地点：松林路沿线1.6公里全街区3．工程规模：2个老旧小区改造（松林村、柏树村小区内部环境提升及沿街建筑立面隐患整治和沿线5处建筑立面隐患整治），道路交通（路面翻新、人行道铺装、新建2处停车场、1座人行天桥、新建1处休闲步道、增设2部垂直电梯），休闲设施（新建2处口袋公园、1处公厕），环境提升（清除入侵藤蔓植物，播撒草籽及栽种三角梅等）具体建设范围及规模以规划行政主管部门批准为准。4．工程勘察任务（内容）与技术要求：满足工程勘察相关规范、技术规程等要求，同时需满足审查及设计需求勘察工作应严格遵循国家和重庆市现行的相关技术标准、规范与规程；勘察成果满足设计需要，并经有资质的审图机构审查合格。5．预计勘察工作量：涉及地勘面积约3500平米，预计约15个点位，每个点位约20米深，钻孔约300延米。6．乙方勘察证书等级：第二条业主单位和甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其第1页共10页准确性、可靠性负责。1．提供本工程批准文件（复印件），以及用地文件（附红线范围，复印件）。2．提供本工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置方案图。3．提供勘察工作范围已有的有关技术资料。4．提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。业主单位和甲方若不能提供上述资料，而由乙方进行收集的，不需向乙方支付任何费用。第三条乙方负责向业主单位和甲方分别提交通过评审的正式勘察成果资料纸质版6份及电子光盘2张，并对勘察成果资料的质量负责。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式1．开工及提交勘察成果资料的时间。1.1本工程的勘察工作定于业主单位和甲方下达的通知为准开工。乙方保证按总的工期15日历天内完成经审查、备案合格的成果报告。其中，野外作业时间：年月日至年月日，提交中间成果报告时间为野外作业完成后5日历天内，提交正式经审查、备案合格的成果报告时间为提交中间成果报告后5日历天内。1.2勘察工作有效期限以业主单位和甲方下达的开工通知书或合同规定的开工时间起，至乙方提交经审查、备案合格的成果报告止。如遇特殊情况（设计重大变更、工作量重大变化、不可抗力影响以及甲方原因造成的停、窝工）时，经甲方书面确认，工期顺延。2．收费标准及付费方式第2页共10页2.1收费依据：《工程勘察设计收费标准2002年修订本》。2.2勘察费2.2.1本合同采用固定单价，中标费钻孔单价为元/延米(含税价),暂定合同总价为¥元(大写:人民币)，最终价格据实结算。地勘费结算原则:经审查合格的地勘工作量X钻孔单价进行结算。2.2.2上述勘察费包括但不限于本合同范围内的岩土工程详细勘察、设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务以及协助业主单位和甲方完成手续办理等工作的勘察服务人员和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、加班费、保险、差旅费、资料费以及勘察单位的管理费、税金、利润、青苗补偿费、现场考察、水电安装及相关措施费，业主单位和甲方不再另行支付乙方任何费用，乙方也不得与本工程的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。2.2.3本合同采用按每延米综合单价包干方式。即在本合同范围内，无论勘察方案和工作量如何调整和修正，每延米综合单价均不作调整。每延米综合单价也不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。2.2.4乙方应先到本工程所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交勘察方案的可实现性和承包价的情况。任何因乙方忽视或误解本工程基本情况，而使业主单位和甲方在本工程实施过程中蒙受的损失，将由乙方全额对业主单位和甲方进行赔偿。2.2.5乙方须积极配合业主单位及甲方的工作，因下述原因产生的勘察费用由乙方自行承担，业主单位和甲方不另行支付任何费用。(1)勘察工作需要解决的水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰第3页共10页民、道路、环保措施、等现场条件均由乙方自行协调解决，甲方协助。(2)钻孔深度必须符合我国及重庆市的相关规定，超过部分业主单位和甲方不予支付。(3)本合同中规定的其他应由乙方承担的情形。2.2.6在勘察工作范围内，业主单位和甲方应搜集并提供已有的测量管网资料、图纸，没有资料图纸的地区（段）或业主和甲方未提供的，乙方应自行负责查清地下埋藏物并了解、接受该情况对勘察方案及承包价的影响。若乙方在勘察工作过程中因未查清地下埋藏的管线等而发生的人身伤害和经济损失，由乙方自行承担相关责任。若第三人向甲方索赔，由此造成业主单位和甲方的损失，由乙方赔偿。2.2.7工程量必须经外业见证及业主单位和甲方审定。2.3付费方式：乙方向业主单位和甲方提交经审查合格的全部勘察成果资料，业主单位在乙方开具的合法有效的等额增值税专用发票后/日内按照乙方提供的发票信息对公支付勘察费。特别说明：如基础施工发现地质情况与勘察成果不符，增补勘察的费用由乙方承担。2.4乙方应在业主单位付款前七个工作日内向其提供真实、合法、有效的等额增值税专用发票，若乙方拒绝或延迟提供发票，甲方有权暂停付款且不承担任何逾期付款责任，同时乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。2.5业主单位开票信息如下：单位名称：纳税人识别号：地址、电话：第4页共10页开户行及账号：2.6乙方同意业主单位以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方指定收款银行账户，相关信息如下：收款单位名称：开户银行及账号：第五条合同三方职责如下：1．项目业主及甲方责任1.1委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并提供相关文件资料。1.2由于业主单位和甲方原因在勘察过程中的发生的变更，经办理正式变更手续后，应按经各方确定的实际发生的工作量支付勘察费。1.3由于业主单位和甲方原因造成乙方停、窝工，经甲方和业主单位书面确认后，除工期顺延外，造成乙方损失时应支付停、窝工费，具体费用各方协商确定。1.4业主单位和甲方应尊重乙方的专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，业主单位和甲方应负法律责任，乙方有权索赔。1.5本合同有关条款规定和补充协议中业主单位和甲方应负的其他责任。2．乙方责任2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和任务委托书及技术要求进行工程勘察，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同的约定提交真实、准确，满足建设工程安全生产需要的质量合格的勘察成果资料，并对其负责。第5页共10页2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并根据损失的程度向业主单位和甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。2.3勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，乙方应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。2.4如在勘察作业中出现跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻取芯时，乙方须向业主单位和甲方及时报告，经业主单位和甲方书面认可后方可实施。2.5在现场工作的乙方人员应遵守甲方工程现场管理的有关规章制度，承担因履行本合同所接触有关资料、信息的保密义务。2.6乙方根据业主单位和甲方提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于业主单位所有，未经业主单位和甲方书面同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，乙方应负法律责任，业主单位有权索赔。2.7乙方在本工程竣工时配合业主单位和甲方接受审计。2.8乙方负责本工程勘察期间的管理和安全防范工作，若因乙方违规操作和安全措施不当，造成的安全事故（包括但不限于造成业主单位、甲方、乙方或任何第三方人身伤害或财产损失），乙方承担由此造成的一切法律责任和经济责任，业主单位和甲方概不负责。为防范风险，乙方应为参与工作的人员购买相应的保险并承担相关费用。第6页共10页2.9乙方在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边的建筑物、构筑物、行人、居民的安全。2.10乙方确保自身和参与勘察的人员具备勘察资质、资格，有能力履行合同项目，在勘察过程中和其勘察成果不存在侵犯第三方的权益之情况，否则乙方应当承担由此造成的一切法律责任和经济责任。2.11若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。2.12本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。第六条违约责任1．合同履行期间，由于业主单位和甲方原因导致工程停建而终止合同或业主单位和甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，本合同终止；已进行勘察工作的，按第四条2.2规定按实结算。2．由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，业主单位应减付本合同项下勘察费总额的0.5%，作为逾期违约金。累计逾期超过30日的，业主单位和甲方有权解除合同，乙方除应全额退还已支付的勘查费外，同时按本合同勘察费总费用（或甲方估算的勘察费）的20%向业主单位支付违约金，造成经济损失的，还应向，赔偿经济损失。3．若因乙方提供的勘察成果资料存在质量瑕疵，造成业主单位和甲方损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收受损失部分的勘察费外，并须赔偿业主单位和甲方因此受到的全部损失（包括但不限于本工程实体的直接、间接损失、业主单位和甲方因此而向任何第三方承担的任何责任、相关诉讼费用、鉴定费、律师费、业主单位和甲方工作人员处理上述问题的劳动报酬、交通费、住宿费等一切损失）。第7页共10页4．若任何一方未经对方书面同意以任何方式向任何第三人泄漏对方商业秘密、经济信息、知识产权等应当保守秘密的，违约方应向守约方支付本合同勘察费总费用（或甲方估算的勘察费）的30%作为违约金。5．乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（业主单位和甲方解除合同的除外）。业主单位和甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不代表业主单位和甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。6．本合同的解除或终止不影响本合同违约责任条款、赔偿责任条款和争议条款的效力。第七条本合同未尽事宜，经三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条本合同发生争议业主单位和甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，应向甲方住所地人民法院起诉。第九条本合同经三方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖公章之日起生效，三方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。第十条三方一致确认本合同载明的通讯地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关信函的唯一送达地址及联系方式。三方按照前述地址送达相关文件的，即视为对方已签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。自邮寄之日起3日后即视为送达，任何一方如需变更上述送达地址的，应在变更后3个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，上述送达地址仍为有效送达地址。第十一条本合同一式壹拾贰份，业主单位执肆份，甲方执肆份，第8页共10页乙方执肆份，具有同等法律效力。第十二条其他约定/。（以下无正文）业主单位：（章）重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处法定代表人(授权委托人）：分管领导：部门负责人：经办人：电话：，023-86266397沙坪坝区建筑巷1地址号建设单位：（章），勘察单位：（章）重庆旭辰产业发展集团有限责任公司法定代表人（授权，法定代表人（授权委托人）：，委托人）：第9页共10页分管领导：，分管领导：部门负责人：，部门负责人：经办人：，经办人：电话：，023-65330851电话：重庆市沙坪坝区晒地址：光坪70号附1号地址：签订日期：年月日第10页共10页
投标 / 标书制作要点（原创）
本城市品质提升项目工程勘察 工程勘察 破产业务服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
