房三楼改造招标公告（彭水县泰安实业有限责任公司2025）

2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目比选公告

2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目
比选公告
1．比选条件
本项目2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目已由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证（2503-500243-04-05-895044）批准，项目编号为GC-BX-2025047比选人为彭水县泰安实业有限责任公司。建设资金来源为业主自筹。本项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选，确定施工企业。
2. 项目概况与内容
2.1 项目名称：2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目。
2.2 建设地点：彭水工业园区7区A5厂房三楼。
2.3 项目概况：新改建建筑面积约2000㎡的企业职工食堂及附属设施，包含基础、装修、水电等内容。
2.4 比选范围：本项目工程量清单所示范围内的全部内容（具体以比选人提供的工程量清单和补遗、答疑资料为准）。
2.5 工期要求：1个月 。
2.6 项目工程费用686370.33元。
3. 竞选人资格要求
3.1本次比选实行资格后审，竞选人须为具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的单位，并在人员、设备、资金等方面具备承担本工程的能力。
3.2本项目不接受联合体参与竞选。
4. 比选文件的获取
4.1 本竞争性比选公告发布时间：2025年4月18日起，潜在竞选人可在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓有关全部内容。
5. 竞选文件的递交
5.1竞选文件递交时间为2025年4月23日14时00分至14时30分，地点重庆市彭水县公共资源交易中心开标室（具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
6.1本次比选公告在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布。
 
7.  联系方式

 

 

比选人：彭水县泰安实业有限责任公司
地  址：重庆市彭水县保家工业园区(保家镇鹿山居委1组) 
联系人：易老师 
电  话：15923587395

 

比选代理机构：宏骏工程管理有限公司
地  址：重庆市彭水县两江新街3号
联系人：唐老师
电  话：19936292607
【招标文件】彭水工业园区南岸7号地块A5厂房食堂改造项目.pdf
图纸及清单.zip
投标保证金交纳账户信息.docx

 

附件：
投标保证金交纳账户信息.docx

图纸及清单.zip

【招标文件】彭水工业园区南岸7号地块A5厂房食堂改造项目.pdf

2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目竞争性比选文件项目编号：GC-BX-2025047比选人：彭水县泰安实业有限责任公司（盖单位章）比选代理机构：宏骏工程管理有限公司（盖单位章）二○二五年四月目录第一章比选公告第二章竞选人须知第三章评审办法第四章工程量清单第五章合同条款及格式第六章质量要求第七章图纸第八章竞选文件格式2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目第一章比选公告1．比选条件本项目2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目已由彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证（2503-500243-04-05-895044）批准，项目编号为GC-BX-2025047比选人为彭水县泰安实业有限责任公司。建设资金来源为业主自筹。本项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选，确定施工企业。2.项目概况与内容2.1项目名称：2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目。2.2建设地点：彭水工业园区7区A5厂房三楼。2.3项目概况：新改建建筑面积约2000㎡的企业职工食堂及附属设施，包含基础、装修、水电等内容。2.4比选范围：本项目工程量清单所示范围内的全部内容（具体以比选人提供的工程量清单和补遗、答疑资料为准）。2.5工期要求：1个月。2.6项目工程费用686370.33元。3.竞选人资格要求3.1本次比选实行资格后审，竞选人须为具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的单位，并在人员、设备、资金等方面具备承担本工程的能力。3.2本项目不接受联合体参与竞选。4.比选文件的获取4.1本竞争性比选公告发布时间：2025年4月18日起，潜在竞选人可在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上自行下载本项目比选文件、工程量清单、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在竞选人全部知晓有关全部内容。5.竞选文件的递交5.1竞选文件递交时间为2025年4月23日14时00分至14时30分，地点重庆市彭水县公共资源交易中心开标室（具体以彭水县公共资源综合交易中心大厅开标公告为准)。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。6.发布公告的媒介6.1本次比选公告在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布。7.联系方式比选人：彭水县泰安实业有限责任公司地址：重庆市彭水县保家工业园区(保家镇鹿山居委1组)联系人：易老师电话：15923587395比选代理机构：宏骏工程管理有限公司地址：重庆市彭水县两江新街3号联系人：唐老师电话：19936292607第二章竞选人须知竞选人须知前附表条款号条款名称编列内容1比选人比选人：彭水县泰安实业有限责任公司地址：重庆市彭水县保家工业园区(保家镇鹿山居委1组)联系人：易老师电话：159235873952比选代理机构比选代理机构：宏骏工程管理有限公司地址：重庆市彭水县两江新街3号联系人：唐老师电话：199362926073项目名称2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目4建设地点2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼5项目概况新改建建筑面积约2000㎡的企业职工食堂及附属设施，包含基础、装修、水电等内容。6资金来源业主自筹7出资比例/8资金落实情况已落实9比选内容详见比选公告。10工期1个月11质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求。12竞选人合格条件本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：1.资质条件、营业执照及安全生产条件（1）本次比选要求竞选人须具备以下资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；（须提供有效的资质证书复印件）；（2）具备有效的带二维码标识的营业执照须；提供有效的营业执照复印件。（3）具备相应行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）2.信誉要求竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象名单且在被执行条款号条款名称编列内容12竞选人合格条件期内；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；（3）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，需网页截图；（5）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；（6）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；（7）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；3.项目经理资格要求项目经理必须为本单位人员，应具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格；竞选人承诺拟派本工程项目经理必须到岗履职。（提供有效的建造师注册证书复印件，身份证，安全生产考核证书B证复印件及未被禁止参与投标的承诺原件，且项目经理自行承诺中选后到岗履职（承诺格式自拟）。）4.其他要求（1）技术负责人资格要求技术负责人必须为本单位人员，应具有工程类中级及以上技术职称。提供有效的中级及以上技术职称复印件。（2）主要管理人员要求竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。（3）委托代理人：委托代理人必须为竞选人本单位人员。说明：（1）上述相关证明材料复印件均应加盖比选单位公章。以上1～4条，有一条不满足，则比选申请文件由评审小组作否决竟选处理。竞选文件中对养老保险的要求为：所有人员养老保险证明期限为2025年1月至2025年3月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明，必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章及查询码。（2）比选人在比选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证条款号条款名称编列内容明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理并否决其比选文件，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。（3）竞选人自行书面承诺：中选后未经比选人同意不得更换项目经理，若出现未经比选人同意随意更换的，将取消其中选资格，给比选人造成损失的，比选人依法承担违约赔偿责任。（4）注：竞选文件递交时由竞选人法定代表人或委托代理人持本人身份证原件、法定代表人身份证明原件（委托代理人须持法定代表人授权委托书原件）、资质证书、三类人员证书、营业执照和本单位为其缴纳的社保证明（复印件加盖公章）否则，将由评审小组否决竞选处理。13是否接受联合体竞选不接受14踏勘现场自行踏勘，费用自理15竞选预备会不召开16分包不允许17偏离不允许18竞选人提出问题的截止时间竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年4月21日12：00前（北京时间）以书面的形式提交给比选代理机构19比选人书面澄清、修改的时间2025年4月22日12：00前（北京时间），比选人或比选代理机构在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）上发布答疑。20构成比选文件的其他材料澄清、补遗、修改以及答疑等21竞选文件递交时间及竞选截止时间竞选文件递交时间：2025年4月23日14时00分至14时30分（北京时间）竞选截止时间：2025年4月23日14时30分（北京时间）22竞选报价1、竞选人应按照现行相关定额及相关配套文件规定并结合市场行情、自身经营水平、管理能力自主报价。2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。竞选人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，比选人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。3、比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等（如果有），竞选人不得修改。否则，将被认定为否决竞选。4.竞选函中的竞选总报价必须与竞选报价汇总表的竞选报价条款号条款名称编列内容22竞选报价汇总表一致。否则由评审小组作否决竞选处理。5、工程量清单中所列工程数量是为比选人规定数量，作为竞选的共同基础，竞选人不得擅自更改，否则竞选报价无效，其竞选报价不再参与详细评审。6、竞选人应在竞选前自行前往工程现场实地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周边环境及任何其它足以影响承包价格的情况。无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场并自行承诺，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，任何因忽视或误解比选范围、图示内容和工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。7、本比选文件中没有列明，但属于中选人履行合同所需要的其他一切费用均包括在竞选人的报价中，其所涉及的费用摊入各相关工程子目的单价和费率中。竞选人的竞选报价和所有工程量清单综合单价报价均不得高于相对应的最高限价，且报价均不得低于最高限价的85%。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评审小组作否决竞选处理。☑一般计税法：提供一般纳税人证明。本工程项目将设置竞选总报价及所有工程量清单综合单价最高限价，竞选总报价最高限价为686370.33元（大写：陆拾捌万陆仟叁佰柒拾元叁角叁分）其中安全文明施工费14273.27元，工程量清单综合单价最高限价详见附件。若图纸与清单项目名称与竞选人须知不一致时，以竞选人须知为准。注：评审小组将对竞选人已标价工程量清单进行清标，若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果竞选人不接受对其错误的更正，其竞选将被否决。23竞选有效期90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）24竞选保证金竞选保证金的交纳方式：竞选人可选择以下二种方式之一。方式一：转账支票或电汇形式竞选保证金的金额：10000.00元（人民币）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明项目名称，项目名称可简写。1、竞选人从企业的基本账户（开户行）在要求截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的保证金账户（详见附件：2.保证金到帐时间：从公告发出起至2025年4月23日北京时间8:00(北京时间)止，若在此期间未到帐的保证金其报名将被视为无效。3.保证金缴纳注意事项：（1）竞选人必须通过企业基本账户网上银行、企业基本账户转条款号条款名称编列内容24竞选保证金账、企业基本账户电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）一次性交纳规定金额的保证金，所有竞选人的保证金必须从竞选人银行基本存款账户直接转（汇）入彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心规定银行和规定账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由竞选人自行负责责。（2）竞选人要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，比选人或代理机构将其竞选文件作无效处理。对其超过时间到账的保证金与其他保证金一起退还。（3）如有下列情况之一，作无效处理①所交纳的保证金金额与比选文件规定的金额不符的；②所交纳的保证金到账时间超过比选文件规定的保证金到帐截止时间的；③竞选人未在竞选函里面注明本项目保证金受益人为比选人的。4.保证金退还方式（1）因保证金退付需要，请参加本项目的所有竞选人登录重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）网站进行注册登记。若因竞选人未注册登记造成保证金不能退付的，由竞选人自行负责。未成交的竞选保证金在中选通知书发出后五个工作日内退付，成交侯选人的保证金在合同签订并递交彭水县交易中心备案后五个工作日内退付。彭水县公共资源交易中心咨询电话：023-78869346方式二：（纸质竞选保函）1.纸质竞选保函交纳形式及要求：（1）缴纳形式：竞选人提供不可撤销且见索即付的银行保函；在递交竞选文件时同时递交。（2）具体要求：竞选人须在竞选文件“其他资料”中提供银行开具的纸质竞选保函复印件，纸质竞选保函原件应当于竞选截止时间前在比选现场递交比选人保管。纸质竞选保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目比选人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在竞选截止时间前，有效期限必须至少包含整个竞选有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。若竞选截止时间延期，则纸质竞选保函递交的截止时间和竞选截止时间保持一致。不满足上述要求的纸质竞选保函无效。2.以纸质竞选保函形式担保的竞选保证金的金额：10000.00元（人民币）3.竞选人须确保其递交的纸质竞选保函能在重庆市中心城区及彭条款号条款名称编列内容水县相关银行核验真伪，并在竞选文件“其他资料”中提供纸质竞选保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质竞选保函视为无效。4.竞选人在比选现场递交的纸质竞选保函原件应与竞选文件中提供的纸质竞选保函复印件一致，视为竞选保函无效，其竞选文件作否决处理。5.在发出中选通知书前，比选人应当对中选人的纸质竞选保函开展核验。比选人按照竞选人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质竞选保函进行核验的，或发现竞选人递交的纸质竞选保函弄虚作假的，对已取得中选资格的竞选人，取消中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任。比选人对纸质竞选保函无法核验的，应当报行政监管部门依法依规处理；对纸质竞选保函弄虚作假的，应当报行政监管部门和公安机关依法依规处理。6.纸质竞选保函的退还、注销比选结束，当场宣布比选结果，退还非前三名候选人的纸质竞选保函，签订合同后5个工作日退还前三名选候选人的纸质竞选保函。25是否允许递交备选竞选方案不允许26签字盖章要求竞选文件应用不褪色的材料书写或打印,由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章（竞选人所作出承诺均需法定代表人签字）,竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。27竞选文件格式要求编制竞选文件时不得对“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审小组作否决竞选处理。28竞选文件份数1、竞选函部分：正本一份，副本二份；2、资格审查资料：正本一份，副本二份；3、经济部分：正本一份，副本二份；4、电子版形式：u盘一份，不分正副本。注：（1）电子版形式（U盘）要求：包含所有竞选文件扫描件，经济部分还须装入竞选软件版及Excel表格版（须包含综合单价分析表）全部内容。（2）U盘上须标注竞选人名称和项目名称并加盖竞选单位公章。29装订要求1、本工程应将竞选保函部分（如有）、竞选函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。2、装订要求（1）竞选保函部分（如有）应按照比选文件规定的格式提供，无需装订，不编页码。条款号条款名称编列内容29装订要求（2）竞选函部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后编制页码。（3）资格审查资料的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后编制页码。（4）经济部分的装订要求应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录，于目录后编制页码。30竞选文件的密封1.竞选文件袋“竞选保函部分”袋（如有）、“竞选函部分”袋、“资格审查部分”袋、“经济部分”袋以及“竞选文件”大袋。2.竞选保函装入“竞选保函部分”袋（如有），单独封装并在袋上加盖竞选单位公章，同时应按本表第31项的规定写明相应内容。3.竞选函部分、电子文档装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位公章。4.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人公章，同时“资格审查部分”袋应按本表第31页的规定写明相应内容。5.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人公章。6.“竞选函部分”、“经济部分”小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人公章，同时大袋应按本表第31页的规定写明相应内容。7.未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。注：如因竞选资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。应按本表第31项的规定写明相应内容。注：“竞选函部分”袋、“经济部分”袋只为方便竞选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。31封套上写明比选人名称：竞选人名称：（项目名称）竞选文件在年月日时分前不得开启32递交竞选文件地点彭水县公共资源综合交易中心（地址：乌江港湾B栋2楼）（具体开标室详见递交文件当日交易中心大厅电子显示屏）34是否退还竞选文件否35比选时间和地点开标时间：同竞选截止时间。开标地点：同递交竞选文件地点。条款号条款名称编列内容36比选程序主持人按下列程序进行比选：1.宣布比选纪律。2.宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名。3.公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。4.核验参加比选会的竞选人代表本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件，以确认其身份合法有效；若竞选人代表身份核验不合格，不得参加比选会，其竞选文件不予开启。5.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。6.当众展示竞选保证金缴纳情况。7.设有最高限价的，公布最高限价，并计算最高限价的85%数值，以便比选小组评审。8.逐单位随机开启竞选文件，公布竞选人名称、竞选报价、质量要求、工期等内容，所有信息记录在案。9.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。竞选人代表未签字的视为默认开标结果。10.比选会结束。37评审小组的组建1．评审小组构成：3人及以上单数。2．评审小组专家确定方式：由项目业主依法按程序组建。38是否授权比选小组确定中标人否，按第三章评审办法的规定推荐1-3名。39中标候选人公示媒介及期限比选结束后，比选人将比选结果在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）进行公示，公示时间不少于1个工作日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的，比选人向第一中选候选人发放中选通知书。40履约保证金及农民工工资保障金（一）履约保证金：1、履约保证金的形式：现金或保函或现金+保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；2、履约保证金的金额：中选金额的10%；3、履约保证金递交程序及时间：在签订合同前递交（采用现金的，须通过中选单位基本账户递交至比选人约定账户；以保函方式递交的，中选人在签订合同前向比选人递交保函）；如未按时递交，比选人有权取消其中选资格，并且不予退还其竞选保证金。4、履约保证金退还方式：采用现金，在本项目竣工验收合格后一次性无息退还给承包人，发包人不承担承包人与保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益；提交履约保函的,在保函到期前一个月内，承包人应及时重新开具新保函，替换即将过期的保函，直至合同履行完毕。（二）农民工工资保障金金额：按合同金额的2%，中选承包商到县劳动保障监察大队约定账户缴条款号条款名称编列内容40履约保证金及农民工工资保障金纳农民工工资保障金；待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。41结算原则详见合同部分42工程款支付详见合同部分43合同签订比选人与中选人应当在中选通知书发出之日起15日内，按照比选文件确定的合同文本以及发包价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其承包资格。排名第一的中选人放弃承包的、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，中选人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新确定中选人。44比选代理费及交易服务费的收取比选代理费：本工程招标代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理公司支付，收费标准参照招标代理费参考国家发改价格[2011]534号文件规定的收费标准。交易服务费：按彭水发改发（2023）94号文规定收取交易服务费，由中标人全额缴纳。账户名称：重庆黔中实业发展有限公司账号：599082133900015开户行：重庆彭水民泰村镇银行绍庆支行联系人：冉老师联系电话：023-78869346缴纳时间：领取中标通知书前，凭交易服务费发票、代理服务费发票领取中标通知书。45比选文件售价比选文件每套售价500元，由竞选人在递交竞选文件时递交，售后不退。46其它说明1、竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中选，将在签订合同时向贵单位提供参与本项目施工工作（按竞选文件）的人员名单，并附相应人员的身份证、执业资格证、职称证书、社保缴费证明等证明材料作为合同附件并作为合同文件的组成部分。如果我公司在签订合同时，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。2、竞选人须在资格审查文件中承诺：我公司若中选，将在签订合同后7日内向贵单位提供主要设备进场清单。如果我公司在签订合同后7日内，不能向贵单位提供上述材料（除不可抗力因素），视为我公司放弃中选候选人资格。第三章评审办法条款号评审因素评审标准1资格评审标准营业执照符合第二章“竞选人须知”规定资质等级符合第二章“竞选人须知”规定安全生产条件符合第二章“竞选人须知”规定项目经理符合第二章“竞选人须知”规定项目技术负责人符合第二章“竞选人须知”规定其他管理人员符合第二章“竞选人须知”规定2形式评审标准竞选人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。竞选函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。竞选文件格式符合第八章“竞选文件格式”的要求，不得对格式相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评审小组作否决竞选处理。报价唯一只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。竞选文件的签署竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。委托代理人竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。3响应性评审标准竞选报价符合第二章“竞选人须知”规定竞选内容符合第二章“竞选人须知”规定工期符合第二章“竞选人须知”规定质量要求符合第二章“竞选人须知”规定竞选有效期符合第二章“竞选人须知”规定竞选保证金符合第二章“竞选人须知”规定权利义务符合第五章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件（竞选人自行承诺，格式自拟）。实质性要求竞选文件的其他要求；不得涉嫌串通比选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。4比选基准价经初步评审（资格评审、形式评审、响应性评审）后，在所有初步评审合格的比选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为比选总报价的比选基准价。比选基准价计算完成后（除计算错误外），在后续评审中不得对其作出调整。比选基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。5评审程序1、对比选总报价不高于最高限价且不低于最高限价85%的所有竞选人的竞选文件按本章1-3条进行初步评审。2、初步评审后按本章第4条计算比选基准价。3、以比选准基价为标准，比选总报价低于比选基准价且最接近比选基准价的为第一中选候选人，次低的为第二候选人，如无次低的则选择次高的为第二候选人，依次类推确定第三候选人（报价低于基准价且接近基准价的排名优先）。4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，符合比选文件所有要求的有效竞选人仅有1家的，其即为中选人。注：（1）如在竞选文件递交截止时间止，仅有1家单位递交竞选文件且其竞选文件符合比选文件所有要求，其即为中选人；（2）如出现竞选人比选总报价相同时，由比选小组及竞选人抽签确定排序。6竞选报价的算术修正当竞选报价有算术错误时，比选小组按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：1.竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；2.文件规定的其他关于修正的要求。7比选结果评审小组按本办法推荐中选候选人，并应向比选人提交比选报告。第四章工程量清单随本比选文件一同发布的工程量清单电子版在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。不管下载与否比选人和代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。竞选人清单的编制、签署、盖章应符合现行相关要求。第五章合同条款及格式2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目施工合同承包人：签订日期：2025年月日合同协议书发包人：，（以下简称“发包人”）承包人：，（以下简称“承包人”）彭水县泰安实业有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目（项目名称），已接受，（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目。3、建设规模：。4、项目总投资：。5、合同范围：。6、资金来源：。二、合同工期开工日期：，；合同工期：三、质量标准1、技术规范及图纸：承包人应按照发包人提供的本工程施工图设计文件，国家、地方现行颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。2、本工程建设质量标准必须满足方案设计要求，且需按国家现行施工质量验收规范（GB50300--2013）规定的合格标准执行。3、本工程的施工监理：另行通知。4、______________________________负责本工程质量监督工作。5、本工程缺陷责任期为12个月，从工程交工验收合格之日算起。四、合同价款（1）、承包人的中选总价为人民币元，（大写：元）。（2）、本工程最终结算价为：按承包人竞选时提供的工程量清单结算。（3）、在工程实施期间，承包人的中选单价及综合单价均不作调整。（4）、本工程应交纳的税费和保险费（含工程一切险），以及施工用水、用电、安全生产、临时用地、交通组织、临时道路、承包人驻地建设等一切费用均摊入中选单价及综合单价，施工中发生的一切费用由承包人自行承担。五、农民工工资保障金按合同金额的2%，中选承包商到县劳动保障监察大队指定账户缴纳农民工工资保障金；待县级竣工验收后按县劳动保障监察大队的规定退还。六、双方责任（一）、发包人责任1.发包人负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。2.发包人负责提供施工图纸、有关施工行业规定文件，并提供施工场所。3.发包人有派人对承包人现场工程质量和施工安全指导和监督的权利。4.就承包工程范围内的有关工作，发包人随时可以向承包人发出指令，承包人应执行业主管部门根据本合同工程管理约定所有通知和指令。承包人拒不执行通知和指令，发包人有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给发包人造成的其它损失，含发包人的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由承包人承担，并在承包人所实施的工程结算款中扣除支付。5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。6.发包人有权要求承包人撤换不能胜任本工程在施工过程中的管理、施工人员。7.发包人有权对承包人的工程质量对不合格工程施工单位无条件返工重做、隐蔽工程和中间验收、返工、终验等进行检查和监督。8.发包人有权对承包人施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促承包人采取整改措施或实施经济处罚。9.发包人有权对承包人的安全施工进行监督，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。(二)、承包人责任1.承包人在签订合同协议书之前，必须按要求向发包人提交履约保证金，保证完全履行合同。2.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。3.在本项目进场后7日内，承包人应组织人员接受发包人的技术、质量、安全、环保等交底。4.承包人负责组织人员研究和熟悉施工图纸、工程质量和安全要求、按照施工组织有序推进各项工作。5.承包人必须严格按照本工程施工设计图的要求进行施工，因私自施工或者未按图施工造成的损失由承包人自行承担；6.承包人在对施工过程中发生的炮损自行承担责任和经济赔偿，承-包人在施工过程中将土石挖方随意倾倒导致农田损毁，造成的一切经济费用一律由承包方自行负责。7.承包人必须按发包人要求的进度计划组织施工，接受发包人对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，承包人应向发包人提交整改措施和方案，经发包人批准后执行；但并不免除因承包人原因造成的工期延误和应由承包人承担的一切损失责任。8.承包人必须服从发包人的施工调度及发包人转发的相关行政主管部门或监理工程师下发的与承包工程有关的指令。9.承包人必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和发包人相关规定及制度，承包人必须严格质量、安全、职业健康、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。10.承包人必须自觉服从发包人及各行政主管职能部门管理，切实搞好项目管理工作，因违反国家有关规定造成的罚款或其他责任由承包人承担；11.承包人必须自觉服从发包人的安全管理，切实搞好项目安全管理工作，如果承包人有违反安全生产管理方面或劳动纪律违法违规操作行为等，发包人有权根据情节轻重处于500-50000的罚款。12.承包人应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种人员均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。本项目按照投标承诺要求派驻管理人员，现场到位人员必须与投标文件提供的人员相同。如遇特殊原因需变更的，必须经发包人书面同意。如果发包人和行业管理现场查实所到位人员与投标书中提供人员不一致，又未经发包人同意，发包人有权实施经济处罚项目经理10万元、项目技术负责人8万、施工员5万、质检员（或质量员）5万、安全员5万元、测量员5万元、造价员（或造价工程师）5万元或有权终止合同的执行。在签订本合同后，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送发包人备案。13.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照投标文件约定人员要求安排进场；并向发包人书面报告，便于发包人组织现场检查及管理。14.为确保合同履行，承包人必须按照发包人要求按照合同约定的机械设备安排进场，并保证进场设备完好率达到95%以上。承包人须将设备进场情况书面报送发包人，便于发包人组织现场检查验收。15.承包人必须按国家规定的有关标准、规范及发包人提供的图纸进行施工，确保工程质量、进度及安全；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到发包人要求，并承担因自身原因造成的损失和违约金处罚。16.承包人负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向发包人移交工程。未交工验收期间发生损坏的，由承包人自费修复。17.承包人应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如承包人未在发包人通知的时间内进行修理的，发包人则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由发包人直接从承包人质保金中扣除，不足部分由承包人另行支付。18.承包人确保其施工人员、民工工资按月及时发放，并配合发包人对其施工人员民工工资发放情况的检查和监督工作。发包人不承担承包人因不及时发放民工工资和材料款的任何责任及费用。19.承包人负责其施工人员的技术培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。20.承包人必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，工伤保险，第三责任险，工程一切险，保险费用由承包人承担，并严格执行安全合同。21、承包人应对工程施工现场采取安全措施，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，给发包人造成损失的，应赔偿发包人损失。22.承包人不得以发包人的名义从事其它任何活动。23.发包人或监理工程师的指令，承包人必须无条件服从，发包人或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，承包人不得向发包人提出补偿或赔偿要求。24.承包人在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。25.承包人按投标文件承诺确认为本工程项目经理，为本工程技术负责人，为本工程施工员，为本工程安全员，为本工程质检员（或质量员），为本工程材料员，为本工程造价人员。26.承包人必须遵守发包人各项管理制度，服从发包人对施工现场管理的各项管理规定及指令，如若承包人不遵守或者有违反劳动纪律、违令违章作业等行为，发包人有权根据实际情况进行罚款处罚。27.承包人不得将本合同中承包人的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。28.承包人须按照合同及发包人的管理要求，及时向发包人提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，发包人有权暂停给承包人的工程款结算和支付。29.承包人在整个施工期间应为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品、人身保险，保险费用由承包人承担。施工期间承包人发生的任何人身伤亡、伤残、疾病和财产损失等均由承包人负责，并承担所有费用。30.承包人在进行爆破作业时，应严格遵守经发包人和工程监理单位批准的爆破作业方案和操作规程，对所有的人身、工程主体和发包人财产采取保护措施，并承担因爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及任何财产损失的责任。31.本项目红线外临时用地和施工中对民房等造成炮损等均由承包人自行负责。32.承包人负责工程的自检费用。33.本项目施工完毕后，承包人应按照环保等相关要求做好施工场地清理，否则发包人有权委托其他单位完成清理恢复相关工作，相应费用由承包人承担。34.本项目施工完毕后，无不可抗拒特殊情况下应在45日内及时向发包人递交验收申请，并完善验收申请资料和验收前问题整改工作；如未及时完成验收工作则按超合同项目工期进行处罚（合同工期内除外）。七、双方代表发包人委派为现场代表；承包人委派为项目经理、为技术负责人，双方履行本合同的文件均以其代表签字认可为准。八、工程款结算及支付项目启动后，经发包人确认后直接拨付30%-50%的启动资金，项目建设进度过半，由发包人复核确认后，拔付50%-80%的进度资金；项目完工验收交验合格，承包人提交工程结算申请并递交结算资料后支付至合同总价款的85%；结算审核完成后支付至实际结算金额的97%，留实际结算金额3%作质保金。缺陷责任期（自竣工验收合格之日起计算1年）满后，由发包人对项目进行复查验收，如未发现质量问题，则将质保金一次性退还给承包人（不计利息）。如工程质量有问题，责成承包人进行维修，直到验收合格为止。如承包人不愿维修，则将质保金转为维修费，请其他施工单位代为维修。十、安全生产及廉政建设合同双方在签订本合同协议书时应同时签订《安全生产合同》和《廉政合同》，安全生产合同及廉政合同是本合同的有效组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。十一、违约责任（一）发包人违约1、除不可抗力因素除外，由发包人自身原因造成未按期交付施工场地，由此延误承包人工期的责任由发包人承担。2、发包人未按期进行期中支付或最后支付的，应尽快支付。承包人充分理解发包人资金筹措的困难，同意未按期付款的部分不计利息。（二）承包人违约1、承包人不得将本工程转包，否则发包人有权立即终止本合同，并责令承包人立即退场，已实施的工程不支付工程款。2、未经发包人书面批准的分包视为承包人违约，发包人有权立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，承包人为此须向发包人支付分包工程价款20%的违约金。3、承包人未按规定办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由承包人承担。4、因承包人原因导致工程不能按合同工期交工，承包人须承担人民币1000元/天的违约金；承包人超过合同工期120日仍未完工并将合格工程交付发包人，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的一切损失。5、如果工程质量不符合本合同约定标准，承包人必须自费整改且工期不顺延；承包人拒不整改或不能在限期内整改合格，发包人根据情节轻重处承包人违约金人民币5000-10000元/次；承包人超过限期7日仍未整改合格的，发包人有权解除合同并责令承包人限期撤场，并由承包人另行赔偿发包人由此造成的全部损失。6、终止合同后发包人将重新选择承包人，重新选择的承包人有权使用原承包人的材料和设备，由此产生的费用及处理（工程估价、拖期损失及给发包人造成的其它损失等）在全部工程完成并经交工验收合格后进行。发包人根据本合同约定解除合同时，承包人已完成的合格工程按照本合同约定的单价进行结算并由政府审计机关审计，承包人已完成的合格工程款在工程交工验收后1年内付清（转包及违规分包除外）。十二、合同文件组成及顺序下列文件应视为合同文件的组成部分：（1）中选通知书；（2）竞选函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。十三、解决合同纠纷的方式双方在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决，协商无效时可向项目所在地彭水县人民法院提起提起诉讼解决。十四、合同份数及生效时间本合同协议书一式份，发包人执份，承包人执份。本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满并结清所有款项后失效。十五、其他本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：，（盖章）承包人：，（盖章）法定代表人，法定代表人或其委托代理人：，（签字）或其委托代理人：，（签字）法定地址：，法定地址：电话：，电话：传真：，传真：开户银行：，开户银行：帐号：，帐号：邮政编码：，邮政编码：日期：年月日，日期：年月日发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）法定地址：法定地址：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：日期：年月日日期：年月日廉政合同发包人：，（以下简称“发包人”）承包人：，（以下简称“承包人”）为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本建设工程的项目法人彭水县泰安实业有限责任公司（下称发包人）与施工单位（下称承包人），特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2）严格执行彭水县建设项目相关文件的规定，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、承包人义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议重庆市交通工程建设主管部门给予承包人1-3年内不得进入重庆市交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。8、本协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人：，(公章)，承包人：，(公章)法定代表人，法定代表人或授权的代理人：，授权的代理人：地址：，地址：日期：年月日，日期：年月日发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人法定代表人或授权的代理人：授权的代理人：地址：地址：日期：年月日日期：年月日安全生产合同发包人：，（以下简称“发包人”）承包人：，（以下简称“承包人”）为在，施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目法人彭水县泰安实业有限责任公司（以下简称发包人）与承包人，（以下简称承包人），特此签订安全生产合同。一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。与承包方签订安全生产合同，明确各自职责。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，定期召开安全生产会，组织开展安全生产检查加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按不少于施工人员的3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有安全生产监督管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破….等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。四、其它1.本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。2.本协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。发包人：，（公章）承包人：（公章）法定代表人，法定代表人或授权的代理人：，或授权的代理人：地址：，地址：日期：年月日，日期：年月日发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人法定代表人或授权的代理人：或授权的代理人：地址：地址：日期：年月日日期：年月日第六章质量要求达到国家现行有关施工质量验收规范要求。第七章图纸随本比选文件一同发布的图纸电子版在重庆市公共资源交易网（彭水县）（https://www.cqggzy.com/pengshuiweb/）下载。不管下载与否比选人和代理机构都视为竞选人全部收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。第八章竞选文件格式一、竞选保函部分（使用于比选保证金采用方式二的）竞选保函保函编号：致:（比选人名称）本保函作为（竞选人名称）（以下简称“竞选人”）在（项目名称）向（比选名称）（以下简称“受益人”）提供（项目名称）比选文件所需的竞选保函文件。本保函担保金额为人民币（大写）（比选文件要求的保证金金额）（¥元）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）一、竞选人在规定的竞选有效期内撤回其竞选文件；二、竞选人被通知中选后未能或拒绝按中选通知书之规定签订合同；三、竞选人未能或拒绝按照竞选文件之规定提供履约担保；本保函有效期与本项目比选文件规定的竞选有效期一致。关于本保函的注销（含撤销）要求：一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。二、在本保函有效期内，若竞选人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。担保人：，（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：，（详细地址）邮政编码：电话：联系人：传真：（注：本保函格式为参考格式，竞选人提供的竞选保函应满足竞选人须知第24款方式二规定）电话：联系人：传真：（项目名称）竞选文件竞选函部分竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：年月日（签字或盖章）目录1.竞选函2.法定代表人身份证明及授权委托书3.开户信息4.保证金缴纳凭证1.竞选函（比选人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）施工竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的竞选总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为，该工程项目经理由担任；项目工期为，按合同约定实施和完成所有工作，工程质量。2.我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。3.随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。4.如我方中选：（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限_内与你方签订合同。（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同服务。5.我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。6.（其他补充说明）。竞选人：，（盖单位公章）法定代表人和其委托代理人：，（签字或盖章）地址：电话：年月日2.法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称：单位性质：地址：成立时间：，年月日经营期限：姓名：，性别：年龄：职务：系，（竞选人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件双面竞选人：，（盖单位公章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系，（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改（项目名称）竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：，。代理人无转委托权。竞选人：，（盖单位公章）法定代表人：，（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：，（签字）身份证号码：法定代表人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面年月日注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随竞选文件一并递交。二、资格审查部分（项目名称）竞选文件（资格审查部分）竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：年月日（签字或盖章）目录1.法定代表人身份证明及授权委托书2.竞选人基本情况表3.项目管理机构4.竞选截止日竞选资格情况5.其他资料1.法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明竞选人名称：单位性质：地址：成立时间：，年月日经营期限：姓名：，性别：年龄：职务：系，（竞选人名称）的法定代表人。特此证明。法定代表人身份证复印件双面竞选人：，（盖单位公章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。授权委托书本人（姓名）系，（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改（项目名称）竞选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：，。代理人无转委托权。竞选人：，（盖单位公章）法定代表人：，（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：，（签字）身份证号码：法定代表人身份证复印件双面委托代理人身份证复印件双面年月日注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随竞选文件一并递交。2.竞选人基本情况表竞选人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围及期限备注3.项目管理机构职务姓名执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险主要人员简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话4.竞选截止日竞选资格情况5.其他资料注：根据比选文件要求自行提供相关资料，格式自拟三、经济部分（项目名称）竞选文件（经济部分）竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日竞选人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：年月日（签字或盖章）表—03单项工程招标控制价汇总表序号工程名称：2025年彭水工业园区7区A5厂房三楼改造项目单位工程名称金额（元）第1页共1页其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1装饰工程517564.6410830.9514162.662电气工程147621.072313.532099.543给排水工程21184.621128.79770.85合计686370.3314273.2717033.05注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：电气工程，第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费127082.561.1C配电箱、电缆电线及配管108829.341.2灯具、插座及开关18253.222措施项目费5140.982.1其中：安全文明施工费2313.533其他项目费4规费2099.54－5税金13297.99－投标报价合计=1+2+3+4+5147,621.07注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：电气工程，第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目689.422施工组织措施项目4451.562.1其中：安全文明施工费2313.532.2建设工程竣工档案编制费226.28措施项目费合计=1+25140.98工程名称：电气工程，第1页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价C配电箱、电缆电线及配管1030404017001餐厅照明配电箱1AP~4AP[项目特征]1.名称:餐厅照明配电箱1AP~4AP2.型号、规格:成套设备，包含箱体及电器元件3.安装方式:挂墙式4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.焊、压接线端子3.补刷(喷)油漆4.接地台15266.995266.992030404017002厨房照明配电箱AL-CF1~4[项目特征]1.名称:厨房照明配电箱AL-CF1~42.型号、规格:成套设备，包含箱体及电器元件3.安装方式:挂墙式4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.焊、压接线端子3.补刷(喷)油漆4.接地台14766.994766.99本页小计10033.98工程名称：电气工程，第2页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3030404017003A型应急照明配电箱ALE[项目特征]1.名称:A型应急照明配电箱ALE2.型号、规格:成套设备，包含箱体及电器元件3.安装方式:挂墙式4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.焊、压接线端子3.补刷(喷)油漆4.接地台15266.995266.994030408008001防火封堵[项目特征]1.名称:防火封堵2.材质:不燃柔性材料3.部位:综合4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装kg515.7178.555030408001001电力电缆YJV-4*70+1*35mm2[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV3.规格:4*70+1*35mm24.材质:铜芯5.敷设方式、部位:综合考虑6.电压等级(kV):1KV以内7.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.电缆敷设m34.24221.357579.02本页小计12924.56工程名称：电气工程，第3页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价6030408006001电力电缆头70mm2[项目特征]1.名称:电力电缆头2.型号、规格:70mm23.电压等级(kV):1KV以内4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地个2234.62469.247030411004001桥架配线BV-2.5mm2[项目特征]1.名称:配线2.配线形式:桥架配线3.型号:BV4.规格:2.5mm25.材质:铜芯6.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.配线m186.763.05569.628030411004002桥架配线BV-4mm2[项目特征]1.名称:配线2.配线形式:桥架配线3.型号:BV4.规格:4mm25.材质:铜芯6.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.配线m50.844.27217.09本页小计1255.95工程名称：电气工程，第4页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价9030411004003管内穿线BV-2.5mm2[项目特征]1.名称:配线2.配线形式:管内3.型号:BV4.规格:2.5mm25.材质:铜芯6.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.配线m1240.13.093831.9110030411004004管内穿线BV-4mm2[项目特征]1.名称:配线2.配线形式:管内配线3.型号:BV4.规格:4mm25.材质:铜芯6.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.配线m353.63.81343.6811030411004005配线ZCN-RVS-B1-2*2.5mm2[项目特征]1.名称:配线2.配线形式:管内3.型号:ZCN-RVS-B14.规格:2*2.5mm25.材质:铜芯[工作内容]1.配线m28310.092855.47本页小计8031.06工程名称：电气工程，第5页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价12030411003001喷塑托盘式钢制桥架150*50[项目特征]1.名称:喷塑托盘式钢制强电桥架2.规格:150*50mm3.材质:喷塑托盘式钢制桥架4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接地m2850.721420.1613030413001001桥架支架[项目特征]1.名称:桥架支架2.材质:角钢40*43.除锈级别:除轻锈4.油漆品种:刷防锈漆两遍、调和漆两遍5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装kg94.1917.831679.4114030411001001电气配管JDG20[项目特征]1.名称:电气配管2.材质:套接紧定式镀锌钢导管JDG3.规格:Φ204.敷设方式:暗配5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.电线管路敷设2.接地m540.59.415086.11本页小计8185.68工程名称：电气工程，第6页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价15030411001002电气配管PC20[项目特征]1.名称:电气配管2.材质:难燃PVC穿线管3.规格:Φ204.敷设方式:暗配5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.电线管路敷设2.接地m212.610.332196.1616030906003001墙面、地面开槽及恢复[项目特征]1.名称:墙面、地面开槽及恢复2.部位:室内3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.砖墙开沟槽及恢复m86.614.851286.0117030408001002电力电缆YJV-4*50+1*25[项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:YJV3.规格:4*50+1*254.材质:铜芯[工作内容]1.电缆敷设m400161.36452018030408006002电力电缆头50mm2以内[项目特征]1.名称:电力电缆头2.规格:50mm[工作内容]1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地个2197.97395.94灯具、插座及开关本页小计68398.11工程名称：电气工程，第7页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价1030404034002密闭三联单控开关[项目特征]1.名称:密闭三联单控开关2.规格:250V，10A3.安装方式:距地1.3m暗装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接线个128.1128.112030404034004双联单控开关[项目特征]1.名称:双联单控开关2.规格:250V，10A3.安装方式:距地1.3m暗装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接线个127.2927.293030404034005三联单控开关[项目特征]1.名称:三联单控开关2.规格:250V，10A3.安装方式:距地1.3m暗装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接线个427.29109.164030404034006四联单控开关[项目特征]1.名称:四联单控开关2.规格:250V，10A3.安装方式:距地1.3m暗装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接线个140.0340.03本页小计204.59工程名称：电气工程，第8页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价5030404035001二三极插座（安全型）[项目特征]1.名称:二三极插座（安全型）2.规格:250V10A3.安装方式:距地0.3m暗装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.接线个3026.67986030412004001LED吸顶灯[项目特征]1.名称:LED防眩筒灯2.型号:220v,LED光源,P=18w,Φ=3600lm,Ra≥80,CosΦ＞0.9,色温4000K,R9＞03.安装形式:吸顶4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装2.吊顶开洞套1064.19641.97030412004002600*600吸顶灯[项目特征]1.名称:600*600吸顶灯2.型号、规格:220v,LED光源,P=42w,Φ=3600lm,Ra≥80,CosΦ＞0.9,色温4000K,R9＞03.安装形式:嵌入安装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装套46177.588168.68本页小计9608.58工程名称：电气工程，第9页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价8030412004003声光控感应LED灯[项目特征]1.名称:声光控感应LED灯2.型号、规格:220v,LED光源,P=40w,Φ=3600lm,Ra≥80,CosΦ＞0.9,色温4000K,R9＞03.安装形式:吊装4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装套17141.92412.39030412002001应急灯[项目特征]1.名称:应急灯2.型号、规格:1xLED/7WA型.小型.持续型,色温≥2700,,灯具均自带蓄电池,蓄电池供电时间＞40min3.安装形式:吸顶/嵌装[工作内容]1.本体安装套20154.113082.210030412004004双面单向疏散指示灯[项目特征]1.名称:双面单向疏散指示灯2.型号、规格:1xLED/1WA型.小型.持续型,色温≥2700,灯具均自带蓄电池,蓄电池供电时间＞40min3.安装形式:距地2.5m吊装[工作内容]1.本体安装套4100.02400.08本页小计5894.58工程名称：电气工程，第10页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价11030412004005单向疏散指示灯[项目特征]1.名称:单向疏散指示灯2.型号、规格:1xLED/1WA型.小型.持续型,色温≥2700,灯具均自带蓄电池,蓄电池供电时间＞40min3.安装形式:距地0.3m壁装[工作内容]1.本体安装套994.75852.7512030412004006疏散出口灯[项目特征]1.名称:疏散出口灯2.型号、规格:1xLED/1WA型.小型.持续型,色温≥2700,灯具均自带蓄电池,蓄电池供电时间＞40min3.安装形式:门上方0.2m壁装/吊装[工作内容]1.本体安装套694.75568.513030411006001开关插座盒[项目特征]1.名称:接线盒2.材质:钢制3.安装形式:暗敷4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装个377.5277.514030411006002灯具接线盒[项目特征]1.名称:灯具接线盒2.材质:钢制3.安装形式:暗敷4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.本体安装个1127.56846.72本页小计2545.47合计127082.56施工技术措施项目清单计价表工程名称：电气工程，第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目689.421031301017001脚手架搭拆[项目特征]1.搭设方式:满足设计及规范要求2.搭设高度:满足设计及规范要求3.脚手架材质:满足设计及规范要求[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放项1689.42689.42本页小计689.42合计689.42表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：电气工程，第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302B02001组织措施费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率16.391911.752031302001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算19.232313.533031302B03001建设工程竣工档案编制费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率1.94226.28合计4451.56注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单计价汇总表工程名称：电气工程，第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额项明细详见表-11-12暂估价项2.1材料(工程设备)暂估价项--明细详见表-11-22.2专业工程暂估价项明细详见表-11-33计日工项明细详见表-11-44总承包服务费项明细详见表-11-55索赔与现场签证项明细详见表-11-6合计0注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12规费、税金项目计价表工程名称：电气工程序号项目名称计算基础费率(%)第1页共1页金额（元）1规费专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率182099.542税金2.1+2.2+2.313297.992.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费912089.082.2附加税增值税101208.912.3环境保护税按实计算合计15397.53表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：给排水工程，第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费16794.771.1C给水3598.071.2污废水系统13196.72措施项目费1710.652.1其中：安全文明施工费1128.793其他项目费4规费770.85－5税金1908.35－投标报价合计=1+2+3+4+521,184.62注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：给排水工程，第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目89.962施工组织措施项目1620.692.1其中：安全文明施工费1128.792.2建设工程竣工档案编制费67.26措施项目费合计=1+21710.65工程名称：给排水工程，第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价C给水1031001006002PPR管DN40[项目特征]1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R塑料管(S5.0系列)DN40、PN=1.25MPa4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求6.警示带形式:应满足设计文件及相关规范要求[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、冲洗6.警示带铺设m18.8541.79787.74本页小计787.74工程名称：给排水工程，第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价2031001006003PPR管DN32[项目特征]1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R塑料管(S5.0系列)DN32、PN=1.25MPa4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求6.警示带形式:应满足设计文件及相关规范要求[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、冲洗m232.0264.043031003001001铜截止阀DN406.警示带铺设[项目特征]1.名称:铜截止阀2.规格、压力等级:DN403.连接形式:螺纹4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试个2375.12750.244031003001002铜截止阀DN32[项目特征]1.名称:铜截止阀2.规格、压力等级:DN323.连接形式:螺纹4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试个1216.21216.21本页小计1030.49工程名称：给排水工程，第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价5031003003001蝶阀DN40[项目特征]1.类型:蝶阀2.材质:铜芯蝶阀3.规格、压力等级:D341X-1.6C、DN404.连接形式:详设计[工作内容]1.安装2.调试个1187.68187.686031003010001橡胶软接头DN50[项目特征]1.材质:橡胶软接头2.规格:DN503.连接形式:详设计[工作内容]1.安装个288.49176.987031003001005水表DN40[项目特征]1.名称:冷水表2.类型:LXSY-403.规格、压力等级:DN404.连接形式:螺纹5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.调试个1154.86154.868030413003001打洞(孔)[项目特征]1.名称:给排水管打洞2.规格:DN150以内3.类型:墙板材质综合考虑4.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.开孔、洞2.恢复处理个333.9101.7本页小计621.22工程名称：给排水工程，第4页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价9031002003003刚套管DN65[项目特征]1.名称、类型:刚套管DN652.材质:钢制3.规格:穿越管管径DN404.填料材质:符合设计及相关规范5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装个343.08129.2410031002001001管道支吊架[项目特征]1.材质:型钢2.管架形式:综合3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求4.除锈刷油:满足设计及规范要求[工作内容]1.制作2.安装3.除锈刷油kg50.4620.41029.38污废水系统本页小计1158.62工程名称：给排水工程，第5页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价1031001006005PVC-U排水管DN150[项目特征]1.安装部位:室内2.介质:污废水3.材质、规格:耐热PVC-U排水实壁管DN1504.连接形式:承插粘接5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求6.其他:含透气帽，满足设计及规范要求[工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、冲洗m30.367.582047.672031004014002地漏DN150[项目特征]1.名称:地漏2.型号、规格:DN1503.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装个1102.78102.783040101002001挖沟槽土石方[项目特征]1.土石类别:综合考虑2.挖土石深度:综合考虑3.开挖方式:综合考虑4.场内运距:自行考虑[工作内容]1.排地表水2.土石方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输m331.583.242622.06本页小计4772.51工程名称：给排水工程，第6页共6页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价4040103001001槽、坑回填[项目特征]1.名称:槽、坑回填2.密实度要求:满足设计及施工规范要求3.填方材料品种:满足设计及施工规范要求4.填方来源、运距:满足设计及施工规范要求[工作内容]1.运输2.回填3.压实m331.522.44706.865040504002001混凝土隔油池GY-2S[项目特征]1.垫层、基础材质及厚度:23S519-42页2.混凝土强度等级:23S519-42页3.盖板材质、规格:23S519-42页4.井盖、井圈材质及规格:23S519-42页5.踏步材质、规格:23S519-42页6.防渗、防水要求:23S519-42页[工作内容]1.垫层铺筑2.模板制作、安装、拆除3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护4.井圈、井盖安装5.盖板安装6.踏步安装7.防水、止水座17717.337717.33本页小计8424.19合计16794.77施工技术措施项目清单计价表工程名称：给排水工程，第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目89.961031301017002脚手架搭拆[项目特征]1.搭设方式:满足设计及规范要求2.搭设高度:满足设计及规范要求3.脚手架材质:满足设计及规范要求[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架3.拆除脚手架后材料的堆放项189.9689.96本页小计89.96合计89.96表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：给排水工程，第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302B02001组织措施费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率11.82424.642031302001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算19.231128.793031302B03001建设工程竣工档案编制费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率2.0267.26合计1620.69注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单计价汇总表工程名称：给排水工程，第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额项明细详见表-11-12暂估价项2.1材料(工程设备)暂估价项--明细详见表-11-22.2专业工程暂估价项明细详见表-11-33计日工项明细详见表-11-44总承包服务费项明细详见表-11-55索赔与现场签证项明细详见表-11-6合计0注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12规费、税金项目计价表工程名称：给排水工程序号项目名称计算基础费率(%)第1页共1页金额（元）1规费专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率18770.852税金2.1+2.2+2.31908.352.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费91734.862.2附加税增值税10173.492.3环境保护税按实计算合计2679.2表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费379174.531.1砌筑工程36118.291.2混凝土及钢筋混凝土工程3777.711.3金属结构工程1636.31.4门窗工程91516.851.5屋面及防水工程5362.51.6楼地面装饰工程23483.511.7墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程52523.791.8天棚工程146167.591.9其他装饰工程18587.992措施项目费27604.252.1其中：安全文明施工费10830.953其他项目费500004规费14162.66－5税金46623.2－投标报价合计=1+2+3+4+5517,564.64注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目7543.72施工组织措施项目20060.552.1其中：安全文明施工费10830.952.2建设工程竣工档案编制费1151.36措施项目费合计=1+227604.25表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第1页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价砌筑工程1010401005001空心砖墙[项目特征]1.砖品种、规格、强度等级:空心砖2.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求[工作内容]1.砂浆制作、运输2.砌砖3.刮缝4.砖压顶砌筑5.材料运输m372.55497.8436118.29混凝土及钢筋混凝土工程1010502002001构造柱[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C25[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m32.2999.872199.712010503005001过梁[项目特征]1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C25[工作内容]1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护m30.232611.8600.71本页小计38918.71表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第2页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3010515001001现浇构件钢筋[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎)t0.1935063.67977.29金属结构工程1010607005001不同材质交接处钢丝网加固[项目特征]1.材料品种、规格:12.7*12.7mm网格0.9mm丝径2.加固方式:钢筋砼梁柱与墙交接处挂300宽热镀锌钢丝网3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.铺贴2.铆固m2101.7616.081636.3门窗工程1010802001001成品钢化玻璃门[项目特征]1.门框、扇材质:成品钢化玻璃门2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.门安装2.五金安装3.玻璃安装m27.92570.444517.882010802003001成品钢质防火门[项目特征]1.名称:成品钢质防火门2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.门安装2.五金安装3.玻璃安装m214.94461.836899.74本页小计14031.21表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第3页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3010801002001成品套装木门[项目特征]1.名称:成品套装木门(含执手锁锁）2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.门安装2.玻璃安装3.五金安装m25.67520.32950.14010807001001铝合金推拉窗[项目特征]1.框、扇材质:铝合金2.玻璃品种、厚度:5mm白玻[工作内容]1.窗安装2.五金、玻璃安装m2177.9415.8573979.725011610002001原建筑窗拆除[项目特征]1.场内运距:场内运输全包，堆放至业主指定地点[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m2177.916.22881.986011610002002原建筑门拆除[项目特征]1.场内运距:场内运输全包，堆放至业主指定地点[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输m215.1219.01287.43屋面及防水工程本页小计80099.23表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第4页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价1010904002001地面1.5mm厚高聚物水泥弹性防水涂料[项目特征]1.防水膜品种:1.5mm厚高聚物水泥弹性防水涂料2.涂膜厚度、遍数:1.5mm3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层处理2.刷基层处理剂3.铺布、喷涂防水层m2155.9831.724947.692010903002001墙面1.5mm厚高聚物水泥弹性防水涂料[项目特征]1.防水膜品种:1.5mm厚高聚物水泥弹性防水涂料2.涂膜厚度、遍数:1.5mm3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层处理2.刷基层处理剂3.铺布、喷涂防水层m212.2433.89414.81楼地面装饰工程1010103001001LC7.5轻骨料混凝土填充[项目特征]1.密实度要求:满足设计及规范要求2.填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.回填2.压实3.材料运输及其它m315.6637.39941.88本页小计15304.38表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第5页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价20111010060011:3水泥砂浆找平层[项目特征]1.找平层厚度:最薄处30mm2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.抹找平层3.材料运输m271.7928.182023.043011102003001600*600mm防滑地砖地面[项目特征]1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖3.其他:满足设计及规范要求4.嵌缝材料种类:同色勾缝剂勾缝[工作内容]1.基层清理2.面层铺设、磨边3.嵌缝4.刷防护材料5.酸洗、打蜡6.材料运输m271.43117.428387.31本页小计10410.35表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第6页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价401110800100120mm深啡网大理石过门石[项目特征]1.贴结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉2.面层材料品种、规格、颜色:20mm深啡网大理石3.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.清理基层2.面层铺贴、磨边3.勾缝4.刷防护材料5.酸洗、打蜡6.材料运输m20.36347.2124.995011105003001120mm高瓷砖踢脚线[项目特征]1.踢脚线高度:120mm2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.底层抹灰3.面层铺贴、磨边4.擦缝5.磨光、酸洗、打蜡6.刷防护材料7.材料运输m160.8518.693006.29墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程本页小计3131.28表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第7页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价101120100100120mmM20水泥砂浆找平层[项目特征]1.厚度、砂浆配合比:20mmM20水泥砂浆找平层2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.抹面层m228.8226.1752.220112010010038mm厚M20水泥砂浆保护层[项目特征]1.厚度、砂浆配合比:8mm厚M20水泥砂浆保护层2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝m212.2418.96232.073011201001002水泥石灰膏砂浆墙面抹灰[项目特征]1.厚度、砂浆配合比:13mm厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+5mm厚1:0.3：2.5水泥石灰膏砂浆找平层2.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰4.抹面层5.抹装饰面6.勾分格缝m2578.7222.1512818.65本页小计13802.92表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第8页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价4011204003001300*600mm瓷砖墙柱面[项目特征]1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚300*600mm墙砖饰面2.其他:满足设计及规范要求3.缝宽、嵌缝材料种类:同色勾缝剂勾缝[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、酸洗、打蜡m261.51131.68094.725011407001001白色无机涂料墙柱面[项目特征]1.基层类型:抹灰面2.喷刷涂料部位:墙面3.刮腻子要求:三遍4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，无机涂料二道饰面5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料m2786.938.9230626.15天棚工程本页小计38720.87表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第9页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价1011302001001600*600mm铝扣板吊顶[项目特征]1.面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板2.压条材料种类、规格:综合考虑3.嵌缝材料种类:综合考虑4.防护材料种类:综合考虑5.其他:满足设计、业主及相关规范要求[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料m2479.22136.1265231.432011302001003石膏板吊顶（平顶）[项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.基层材料种类、规格:15mm厚防火板4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板5.压条材料种类、规格:综合考虑6.嵌缝材料种类:综合考虑7.防护材料种类:综合考虑8.其他:满足设计、业主及相关规范要求[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料m2427.82102.4943847.27本页小计109078.7表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第10页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3011302001004石膏板吊顶（跌级）[项目特征]1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.基层材料种类、规格:15mm厚防火板4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板5.压条材料种类、规格:综合考虑6.嵌缝材料种类:综合考虑7.防护材料种类:综合考虑8.其他:满足设计、业主及相关规范要求[工作内容]1.基层清理、吊杆安装2.龙骨安装3.基层板铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材料m287.49122.2110692.154010810002001窗帘盒[项目特征]1.基层:15mm厚阻燃板2.面层:9.5mm厚石膏板3.固定方式:5mm厚钢板（防锈防腐处理）@400mm4.展开宽度:35cm5.其他:满足设计、业主及相关规范要求[工作内容]1.制作、运输、安装2.刷防护材料m18.9848.8926.22本页小计11618.37表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第11页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价5011407002001白色无机涂料天棚[项目特征]1.基层类型:石膏板2.喷刷涂料部位:天棚3.刮腻子要求:3遍4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，无机涂料二道饰面5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.基层清理2.刮腻子3.刷、喷涂料m2533.2547.5525356.046011304002001开灯孔[项目特征]1.工作内容:石膏板吊顶开筒灯灯孔[工作内容]1.开孔2.刷防护材料个274.24114.48其他装饰工程1011608002001铲除原墙柱面涂料[项目特征]1.铲除部位名称:铲除原墙柱面涂料2.运距:综合考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4.建渣运输m2240.861.14274.582010401014001厨房排水沟[项目特征]1.沟盖板:400mm宽306不锈钢盖板2.其他:满足设计、业主及相关规范要求[工作内容]1.清理基层2.成品排水沟安装3.材料运输m16.4443.97279.96本页小计33025.06表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程，第12页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3011501001001取餐台[项目特征]1.规格:下部：600mm宽，800mm高；上部矩管龙骨石膏板隔断+1100mm不锈钢包边玻璃隔断2.下部龙骨:40*40*2mm镀锌矩管，立杆间距400mm3.下部基层板:15mm厚防火板4.下部饰面板:1.2mm浅木纹防火饰面板5.台面:20mm白色石英石台面+12mm厚防火板基层6.踢脚:1.2mm深灰色哑光铝材踢脚线7.上部隔断龙骨:40*40*2mm镀锌矩管，立杆间距400mm8.上部隔断基层:12mm厚防火板9.上部隔断面层:9.5mm厚石膏板+腻子三遍+封闭底涂料一道+无机涂料二道饰面10.玻璃隔断基层:12mm厚防火板11.玻璃隔断玻璃:10mm透明钢化玻璃12.玻璃隔断面层:1.2mm厚银色不锈钢13.其他:详设计[工作内容]1.台柜制作、运输、安装(安放)2.上部隔断制作、运输、安装3.刷防护材料、油漆4.五金件安装m52206.6911033.45本页小计11033.45合计379174.53表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目7543.71011703001001垂直运输[项目特征]1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑[工作内容]1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养项17543.77543.7本页小计7543.7合计7543.7表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707B16001组织措施费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率8.638078.242011707001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算11.2210830.953011707B15001建设工程竣工档案编制费(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率1.231151.36合计20060.55注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单计价汇总表工程名称：装饰工程，第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额项50000明细详见表-11-12暂估价项2.1材料(工程设备)暂估价项--明细详见表-11-22.2专业工程暂估价项明细详见表-11-33计日工项明细详见表-11-44总承包服务费项明细详见表-11-55索赔与现场签证项明细详见表-11-6合计50000注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12规费、税金项目计价表工程名称：装饰工程序号项目名称计算基础费率(%)第1页共1页金额（元）1规费专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率15.1314162.662税金2.1+2.2+2.346623.22.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费942384.732.2附加税增值税104238.472.3环境保护税按实计算合计60785.86投标保证金交纳账户信息银行称名:重庆农村商业银行彭水支行银行账号:4403010120010005508000046银行账户名称:彭水苗族土家族自治县公共资源综合交易中心

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本房三楼改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086