台州市室内改造招标公告（台州市椒江区人民法院2025）
发布时间：2025/5/7
截止时间：2025/5/15
项目编号：I3300000047021275001
项目金额：435,508.00元
招标单位：
代理机构：
信息来源：浙江招天下招投标交易平台
椒江人民法院室内改造项目 招标公告
项目介绍
项目相关
招标公告法院装修.pdf图纸预算椒江人民法院室内改造项目.rar招天下台州办事处投标人操作流程.pdf新-招天下在线开标系统操作手册+(1).pdf招天下CA证书相关操作说明.zip定稿招标文件-法院室内改造项目.doc
招标公告招标项目椒江人民法院室内改造项目招标方式公开招标招标组织形式委托招标招标人名称台州市椒江区人民法院地址台州市椒江区云西路233号联系人项先生联系电话0576-88108090招标代理机构名称台州中亿工程管理有限公司地址台州市华中大厦1单元701联系人戴先生、蔡女士联系电话0576-88832068招标项目概况建设规模本工程位于椒江区人民法院，建筑面积约550m2，主要内容包括：地面铺地砖、塑胶地板和多层复合实木地板；墙面刷乳胶漆，法庭内墙面做装饰板；吊顶做石膏板、硅钙板、铝方通和装饰板吊顶；电工管采用JDG管敷设、电缆线采用YJY系列、照明线采用铜芯BYJ系列；室内喷淋管移位、喷淋头新做；其中院史室及党建室墙面广告幕布（广告公司二次深化）内容未包括在内，具体内容详见设计施工图纸和预算。建设地点椒江区人民法院招标范围及内容设计图纸所包括的装饰、电气和给排水工程，其中院史室及党建室墙面广告幕布（广告公司二次深化）内容不包括在内，具体详见施工图纸和预算书。标段及招标控制价1个标段，494895元资金来源政府100%对投标人资格要求投标人建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）项目负责人具有有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上资格（建造师临时执业证书无效）和三类人员“B”类证书其他是否支持联合体（□是☑否）招标文件获取招标文件方式凡有意参加投标者，可登录招天下电子招投标交易平台（jypt.zhaotx.cn）进行报名，并下载电子招标文件。其他本项目招标公告同步在“招天下招投标交易平台、中国招标投标公共服务平台”发布，有意向参加本项目投标的单位请尽快办理“招天下”系统登记注册、CA申领等手续，避免影响项目投标。具体如下：1、潜在投标人可凭招天下CA数字证书或交易系统账号密码登录“招天下电子招投标交易平台（jypt.zhaotx.cn）”进行报名，并向平台运营缴纳技术服务费后，在系统本项目内下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。2、未取得招天下交易系统账号密码的潜在投标人（联合体投标的，为联合体牵头人），应先办理交易主体注册手续及CA锁（CA数字证书费用为300元/年），具体注册办法请登录“招天下交易系统→用户注册”栏目进行操作查看。3、本项目由中标人向平台运营方支付交易服务费。4、服务费收取标准如下：项目预算技术服务费（投标单位）180元/标段280元/标段100万元以上380元/标段中标价交易服务费（中标人）100万元（含）以下700元/标段100-200万元（含）1000元/标段200-500万元（含）2000元/标段5、如投标人对操作招天下电子招投标交易平台有疑问，可联系浙江招天下工作人员：技术支持：黄工联系方式：19858115633CA锁技术支持联系方式0571-81902198服务QQ：80018409650万元（含）以下50-100万元（含）投标文件递交截止时间（开标时间）2025年5月15日09时30分递交地点投标文件递交至本项目招天下电子招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）平台。开标地点台州市椒江区海门街道中山东路台州欧士凯新时代置业2期2层招天下台州办事处开标室（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程投标人将进行远程签到和解密，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：https://yckb.zhaotx.cn）招标人或其招标代理机构（盖章）：招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）发布公告时间：2025年5月7日面招天下ZHAOTIANXIA浙江招天下招投标交易平台有限公司ZHEJIANGZHAOTIANXIABIDDINGTRADINGCO.，LTD投标人系统操作流程一．进入招标网址：https://www.zhaotx.cn/，点击“我要投标”。您好。欢迎来到招天下调登录或者免费注册我的项目帮助中心联系我们返回总站招投标一采购供应商招天下搜索中华人民共和国发改委中华人民共和国财务部中华人民共和国商务部ZHAOTIANXIA中华人民共和国建设部热门关键词：工程货物服务建筑铁路设计高级搜索首页招投标信息采购招募供应商中心d一带一路专区行业资讯政策法规企业/单位下载中心我要招标浙江首张热烈庆祝招天下获得我要投标“电子招标投标系统交易平台认证”证书专家库专家申请免费发布公告客服热线8QQ交谈QQ交谈FQQ交谈400-0571-3370571-81902198（24小时服务热线）（周一至周五8:30-17:30）招标公告变更公告中标预告中标公告查看更多类型所属地区项目名称发布时间服务台州大陈岛蓝色海湾生态修复工程-海岛植被恢复（作业设计）中标结果公告2019/06/17加器出下载+由二．登录交易系统1.下载并安装CA驱动，根据系统提示，下载相对应驱动。招天下招投标交易平台400-0571-337ZHAOTIANXIA扫码登录更安全账号CA手机做专业的电子招投标交易平台请输入账号致力于成为\"互联网+\"招标采购大数据云平台运营商请输入密码点击此处完成验证获取验证码L包立即登录忘记密码没有账户？立即注册招天下门户开评标系统导航CA锁驱动工具下载丨操作手册政策法规Copyright@2016-2021浙江招天下招投标交易平台有限公司版权所有2.登录交易系统有2种登入交易系统的方式（选择其中一种登录方式进行登录）：招天下招投标交易平台400-0571-337ZHAOTIANXIA使用注册账号时申报的账号密码登录使用CA检测登录扫码登录更安全号CA手机做专业的电子招投标交易平台请输入账号使用手机验证码登录致力于成为\"互联网+\"招标采购大数据云平台运营商请输入密码点击此处完成验证获取验证码区包立即登录忘记密码没有账户?立即注册招天下门户一开评标系统导航一CA锁驱动一工具下载一操作手册一政策法规coovriahto2016-2022目金R公服有1.账号登录：输入您在网上注册时所设置的账号以及密码登录交易系统。2.CA登录（适用浏览器360浏览器(最佳)、IE浏览器）：插入CA锁，点击检测，输入密码后登录交易系统。此图为交易系统首页招天下400-0571-337招投标交易平台7ZHAOTIANXIA国家授时中心时间：2019-10-0911:27:36欢迎您，招天下4首页沙关闭操作眼企业管理项目管理自招标公告费用管理发布管理个人中心版本号>项目管理37161003859您参与的测试保证金6项目的中标结果公告已发布！2019-09-2708:41:47查看招标公告中标候选人公示中标结果公告消自招标公告您参与的测试保证金6项目的中标候选人公示已发布！2019-09-2614:41:23查看费用管理您参与的测试保证金6项目开评标时间及场地有变动！2019-09-2614:30:14查看快捷查看您参与的测试上大陈台胞接待站建设工程（设计项目开评标时间及场地有变2019-09-2511:41:00图园国我要报名我要招标简易公告国发票管理发布管理操作您参与的测试椒江区前所街道下浦村椒北南渠沙田桥建设工程（重新招标）2019-09-2415:26:42查看个人中心开标日历2019年10月展开更多版本号>星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六困0708今天151608今天15161011团121408今天1516171819困0613澄清与修改文件查看更多+序号招标项目名称标段名称标段编号文件名称发布时间操作1温岭市危险废物集中处置设施项目择定投资建设主体单位温岭市危险废物集中处置设施项目择定投资建设主体单位I3300000047003356001001温岭市危险废物集中处置设施项目择定投资建设主体单位下2019-09-3017:38:30查看2上大陈中咀避灾中心改造工程上大陈中咀避灾中心改造工程I3300000047003472001001上大陈中咀避灾中心改造工程下招标文件的第1次澄清公告2019-09-3010:28:53查看3台州市椒江区章安中心小学食堂扩建工程（施工总承包）台州市椒江区章安中心小学食堂扩建工程（施工总承包）I3300000047003460001001台州市椒江区章安中心小学食堂扩建工程（施工总承包）下2019-09-3009:17:56香看加速器下载血O三.选择并进入报名项目招天下400-0571-337招投标交易平台ZHAOTIANXIA国家授时中心时间：2019-10-0914:47:22欢迎您，育可V1首页招标公告沙眼企业管理4关闭操作可根据相应搜索条件对要报项目管理名的项目进行检素关键字项目名称、项目编号、招标项目项目所在地公告截止时间圃至招标方式请选择请选择项目行业分类X查询重置招标公告资村评审方式要要报名查看公告文件费用管理可点击查看公告文件查看相应项目公告内容个人中心序号项目名称招标项目名称招标项目编号项目类型类型公告发布时间报名截止时间21公开招标-资格后审正常公告2019-10-0911:39:43还剩0天8时44分版本号2测试20191009测试20191009I3300000047003508001公开招标-资格后审正常公告2019-10-0911:00:00还剩0天0时14分3公开招标-资格后审正常公告2019-09-2914:46:12还剩5天23时14分4公开招标-资格后审正常公告2019-09-2914:33:55还剩5天23时14分5公开招标-资格后审补充公告2019-10-0815:32:40已截止6公开招标-资格后审正常公告2019-10-0815:00:30已截止7公开招标-资格后审正常公告2019-10-0814:37:16已截止8公开招标-资格后审正常公告2019-10-0810:05:32已截止9公开招标-资格后审正常公告2019-10-0810:00:00已截止10公开招标-资格后审正常公告2019-10-0808:51:03已截止11公开招标-资格后审正常公告2019-09-3017:00:00已截止12公开招标-资格后审正常公告2019-09-3015:58:39已截止13公开招标-资格后审正常公告2019-09-3010:41:04已截止3加速器下载O1.进入报名页面登陆后依次点击招标公告→招标公告→选择要报名的项目进行勾选→我要报名→进入报名页面2.进入后点击查看公告文件并确认报名，进入流程4首页招标公告沙关闭操作眼企业管理项目管理返回招标公告我要报名招标公告项目编号I3300000047003508招标项目编号I3300000047003508001项目名称测试20191009招标项目名称测试20191009联合体投标不接受项目归属机构招标公告费用管理个人中心正常公告公告编号001公告名称测试20191009招标公告招标公告发布时间2019-10-0911:00:00招标公告截止时间2019-10-1011:00:00招标文件获取时间2019-10-0911:40:15招标文件获取截止时间2019-10-1011:00:00报名截止时间2019-10-0915:00:002019-10-0915:00:002019-10-0915:00:00招标文件获取方法在线获取在线获取在线获取公告发布媒体版本号招标公告文件查看公告文件相关附件序号文件名探作标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注1I3300000047003508001001测试20191009洛以上资质选其一企业管理4首页4首页招标公告招标公告招标公告沙关闭操作项目管理一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名一我要报名近回招标公告招标公告项目编号项目编号项目编号13300000047003508招标项目编号招标项目编号133000000470035080011330000004700350800113300000047003508001招标公告项目名称项目名称项目名称测试20191009招标项目名称招标项目名称测试20191009测试20191009测试20191009￥费用管理个人中心版本号联合体投标联合体投标联合体投标不接受项目归属机构项目归属机构台州市椒江区三甲街道台州市椒江区三甲街道台州市椒江区三甲街道￥费用管理个人中心版本号正常公告￥费用管理个人中心版本号公告编号公告编号公告编号公告编号001001001001001公告名称测试20191009招标公告测试20191009招标公告测试20191009招标公告招标公告发布时间招标公告发布时间招标公告发布时间招标公告发布时间2019-10-0911:00:002019-10-0911:00:002019-10-0911:00:002019-10-0911:00:002019-10-0911:00:00招标公告截止时间2019-10-1011:00:002019-10-1011:00:002019-10-1011:00:00招标文件获取时间招标文件获取时间招标文件获取时间招标文件获取时间2019-10-0911:40:152019-10-0911:40:152019-10-0911:40:15确认确认招标文件获取截止时间2019-10-1011:00:002019-10-1011:00:002019-10-1011:00:00报名截止时间报名截止时间报名截止时间报名截止时间2019-10-0915:00:002019-10-0915:00:002019-10-0915:00:00确定要报名该标股吗？确定取消确定要报名该标股吗？确定取消招标文件获取方法招标文件获取方法招标文件获取方法招标文件获取方法在线快取在线快取在线快取确定要报名该标股吗？确定取消确定要报名该标股吗？确定取消公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件公告发布媒体招标公告文件查看公告文件相关附件序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作序号文件名探作标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）标段信息（投标人资格条件需与招标文件上的投标人资格条件相一致）序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注序号标段（包）编号标段（包）名称标段（包）内容投标人资格条件满足条件资质备注1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一1测试20191009以上资质选其一我要报名公告编号001001公告名称公告名称测试0722招标公告招标公告发布时间2019-07-2214:54:042019-07-2214:54:04招标公告截止时间招标公告截止时间2019-07-2314:00:00招标文件获取时间2019-07-2214:00:002019-07-2214:00:00招标文件获取截止时间招标文件获取截止时间2019-07-2314:00:00报名截止时间2019-07-2314:00:002019-07-2314:00:002019-07-2314:00:002019-07-2314:00:002019-07-2314:00:00招标文件获取方法在线获取在线获取在线获取在线获取在线获取公告发布媒体确认+确认+报名成功，请选择接下来的操作。报名成功，请选择接下来的操作。留在本页面文件名探作招标文件.dox山招天下台州办事处投标人操作流程.do山CA锁办理操作手册.rar山四．下载招标文件400-0571-337招天下投标交易平台国家授时中心时间：2019-10-1116:24:11欢迎您ZHAOTIANXIA利首页投标项目管理沙关闭操作企业管理项目管理招标公告返回项目管理投标投标项目答理项目编号I3300000047003508招标项目编号I3300000047003508001项目名称测试20191009招标项目名称测试20191009招标公告联合体组建投标邀请招标文件联合体邀请提疑与获取澄清修改标段信息可开标项目序号标段（包）编号标段（包）名称投标人资格条件文件标段（包）内容投标人资格条件资质备注操作项目评价1I3300000047003508001001测试20191009撒销报名1I3300000047003508001001测试20191009撒销报名1I3300000047003508001001测试20191009撒销报名1I3300000047003508001001测试20191009撒销报名1I3300000047003508001001测试20191009撒销报名正常公告正常公告正常公告正常公告正常公告公告编号001公告名称测试20191009招标公告测试20191009招标公告测试20191009招标公告招标公告发布时间2019-10-0911:00:00招标公告截止时间2019-10-1011:00:00招标文件获取时间2019-10-0911:40:15招标文件获取截止时间2019-10-1011:00:00招标文件获取方法在线获取公告发布媒体投标保证金评标异议答复投标文件自招标公告定标费用管理中标候选人公示：个人中心提异议版本号中标公告中标（招标结果）通招标公告文件招标文件可在此下查看公告文件知书载，也可在门户网站招标文件签署合同招投标信息相应项目序号文件名文件大小操作中下方附件下载项目履约情况1台椒建[2019]44号关于印发椒江区小额建设工110.59KB出相关附件序号文件名文件大小操作操作手册和招标相1招天下CA证书相关操作说明zip2.64MB出关附件可在此处下2招天下台州办事处投标人操作流程.docx2.91MB山载下一步1.进入招标公告页面可查看招标公告，招标文件及相关附件在此处下载，若无问题可点击进入下一步2.进入招标文件页面退出后可重新点击该项目字段进入标段编号标段名称查询重置删除K选择编制标段号标段名称标段编号顶目名称招标项目名称投标载止时间最后提作时间状态1测试20191009I3300000047003508001001测试20191009测试201910092019-10-0915:00:002019-10-1216:39:32待制作I3300000047002375001001三甲街道解家村临时过..三甲街道解家村临时过2019-01-2414:30:002019-10-1111:51:24已完成未发布I3300000047003428001001椒江大桥、椒江二桥收椒江大桥、椒江二桥收2019-10-0814:30:002019-09-3010:51:00已完成未发布4I3300000047003435001001椒江区白云山路西延、椒江区白云山路西延、2019-10-1109:30:002019-09-2616:30:16已完成未发布5I3300000047003432001001教七路（规划路~82省教七路（规划路~82省2019-10-0909:30:002019-09-2615:29:40已完成未发布6I3300000047002375001001三甲街道解家村临时过三甲街道解家村临时过2019-01-2414:30:002019-09-2614:15:05已完成未发布I3300000047003374001001椒江区三甲街道改革村椒江区三甲街道改革村2019-09-2714:30:002019-09-2610:09:39已完成未发布九．制作投标文件1.查看招标信息电子标文件我的项目标信息H闭操作标段信期目基本信京此处为该项目项目名称招标填目名称的相关信息，标名可查阅招标类型招标人信招标人测试20191009填目编号测试20191009招标填目编号试20191009标编号此处为该项目项目名称招标填目名称的相关信息，标名可查阅招标类型招标人信招标人工程招标人法人招标文件13300000047003508招标清单13300000047003508001其他文件13300000047003508001001评标办设置符合性审查技术标评审入圈招标联系人联系人于机号标市项目信规标文性此处为投标人编制单位监有部门江招天下投标交易平台有限公司工程地浙江省-白州市工要求投标文件的节点量要前点击此处进入流程2.点击【投标文件】节点，进入加密投标文件编制流程。点击新增按钮——选择文件（选择投标文件（签过章的PDF版本））——开始上传——点击确认，（注意：有些是将投标文件分为资信标文件，技术标文件，商务文件，根据招标文件上传文件至对应环节）我的项目标段信息资信标文件关闭操作电子招标文件+查管西删除品APP签章注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个。如未安装签章工具可点击下载新1资信标文件序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间操作技术标文件无符合条件的信息商务标文件清单报价生成投标文件如下图：上传文件2口+上传文件2口+上传文件2口+注1注1文件名文件大小文件进度文件唯一标识上传状态操作资信标.pdf160KB100%ff7c09..上传成功如有误，可删除点击选择文件，选择已签章的投标文件，上传状态为校验完成后，点击开始上传，上传状态为上传成功后，点击确认取消3电子招标文件电子招标文件电子招标文件44我的项目我的项目我的项目标段信息资信标文件沙关闭操作投标文件投标文件投标文件+新增+新增查看删除品APP签章查看删除品APP签章查看删除品APP签章查看删除品APP签章注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载资信标文件技术标文件序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作资信标文件技术标文件资信标.pdf资信标.pdf资信标.pdf159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:08:35下载资信标文件技术标文件对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传清单报价生成投标文件清单报价生成投标文件对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传对应上传电子招标文件+4我的项目我的项目我的项目我的项目标段信息资信标文件资信标文件技术标文件商务标文件◎沙关闭操作关闭操作投标文件十新增十新增十新增查看查看查看删除品APP签章注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载资信标文件技术标文件商务标文件序号序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间探作资信标文件技术标文件商务标文件11技术标.pdf159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:34下载清单报价生成投标文件制我的项目制我的项目制我的项目制我的项目制我的项目F电子招标文件制我的项目制我的项目制我的项目制我的项目制我的项目标段信息资信标文件R技术标文件：商务标文件技术标文件：商务标文件技术标文件：商务标文件沙关闭操作十十十十十十删除删除2APP签章2APP签章注意：只能上传（pdf）类型并且签过电子章的文件附件个数不能大于1个，如未安装签章工具可点击下载资信标文件序号文件名称文件大小文件唯一标识签章状态创建时间操作技术标文件1商务标.pdf159.95KBff7c094e6d4b12aa393a1fc099942c6d签章成功2019-10-1410:26:44下载清单报价生成投标文件3.【清单报价】节点：点击【唱标信息】节点——填写相应的（报价、工期等）内容——点击保存注意：若未点保存，该填写内容无法保存进去，请确保填写内容与投标函中内容保持一致。R投标文件编制工具16:08:47退出帮助国家授时中心时间：2023-08-02电子招标文件我的项目标段信息唱标信息关闭操作投标文件圆保存G批量导入*请确保填写内容与投标函中内容保持一致技术标项目*投标报价（元）*工期（日历天）一商务标S唱云信息一生成投标文件4.生成投标文件1）点击CA生成投标文件生成加密投标文件（必点）2）点击上传至交易平台将加密投标文件同步至交易平台（必点，未同步至交易平台相当于标书未递交）R投标文件编制工具16:15:56国家授时中心时间：2023-08-02电子招标文件+4我的项目标段信息唱标信息生成投标文件生成投标文件生成投标文件投标文件CA生成投标文件CA生成投标文件L上传至交易平台巴下载投标文件山下载备份投标文件山下载水印投标文件技术标商务标唱标信息三文*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场*备份投文件用于解密失败补救，请夏制到U盘带至开标现场技术标商务标唱标信息三文2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识2.上传至交易平台4.下载备份投标文件，以备开标解密失败后上传序号文件名称文件大小文件唯一标识技术标商务标唱标信息三文1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节1.点击\"CA生成投标文件无符合条件的信自3.如没有上传至交易平台，需要下载投标文件，交易平台“投标文件”节技术标商务标唱标信息三文点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传点上传CA加密-口×CA加密-口×CA加密-口×温馨提示：请先本插入单位key，选择证书后点击按钮进行CA加密温馨提示：请先本插入单位key，选择证书后点击按钮进行CA加密温馨提示：请先本插入单位key，选择证书后点击按钮进行CA加密CA验证CA证书请选择CA密码PIN码确认加密关闭十．投标文件上传成功（1）登入交易平台400-0571-337招天下招投标交易平台36ZHAOTIANXIA国家授时中心时间：2019-10-1411:47:11欢迎您首页投标项目管理关闭操作限企业管理温项层管坦项目名称招标项目名称报名时间至国招标项目进度全部查询重置发营序号项目名称招标项目名称报名时间当前节点状态操作联合体组建12019-10-1111:35...投标文件正常投标邀请2测试20191009测试201910092019-10-0916:06...投标文件正常联合体邀请32019-09-3010:47...投标文件正常可开标项目（2）项目管理——投标项目管理——点击查看，进入投标项目（退出系统后重新登录查看制作已报名的项目：可依次点击项目管理-投标项目管理-选择查看或需要继续操作的项目-点击查看进入流程）（3）查看是否上传成功项目管理返回项目管理投标文件投标投标项目管理招标公告项目信息联合体组建招标项目名称测试20191009招标项目编号I3300000047003508001开标方式在线开标在线开标在线开标投标文件递交截止时间2019-10-1515:00:00提出异议截止时间2019-10-1515:00:00澄清截止时间2019-10-1515:00:00投标邀请招标文件联合体邀请提疑与获取澄清修改文可开标项目件项目评价投标保证金评标异议答复投标文件标段信息自招标公告标段名称测试20191009标段编号I3300000047003508001001技术服务+招标文件费元申请有效期天投标文件（标书已同步至投标文件编制系统，请点击链接进入系统编制投标文件。）上传投标文件投标文件（标书已同步至投标文件编制系统，请点击链接进入系统编制投标文件。）上传投标文件投标文件（标书已同步至投标文件编制系统，请点击链接进入系统编制投标文件。）上传投标文件投标文件（标书已同步至投标文件编制系统，请点击链接进入系统编制投标文件。）上传投标文件定标￥费用管理中标候选人公示个人中心提异议o版本号文件名称文件大小递交时间回执单序号文件名称文件大小递交时间状态回执单操作中标公告出删除1I33000000470035..464.49KB2019-10-1411:20:09有效回执单中标（招标结果）通知书签署合同项目履约情况注：投标文件上传成功后在投标文件环节会显示一个有效的加密文件，会自动生成一份独有回执单（核对时间戳是否一致），（若重新上传新的投标文件，之前上传的投标文件会被覆盖掉，显示失效）可点击查看（注意：交易平台和编制工具里的需为同一份投标文件（核对时间戳是否一致），请仔细核对）投标文件提交后，等待招标代理操作注：（1）生成投标文件（2）上传至交易平台（同步到交易平台）（3）下载投标文件（上传至交易平台键位无效时，需手动下载投标文件，在交易平台手动上传）（4）下载备份投标文件（下载并存放至U盘内，以备开标解密失败上传补救使用）（5）若投标文件有修改需重新上传，直接点击已制作的该项目进入流程重新制作即可，无需重新导入标段制作。招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人退出国家授时中心时间：测试提疑返回项目列表隐JWPlayer藏真播有效性审查解密唱标确认D直播未开始解密确认00088签到剩余时间00:0000:00场主持人桌面摄像头1摄像头2消息中心更多+投标单位签到时间卓系统提示13：23:34当前正在签到，请投标人及时使用CA完成签到发言招天下在线开标系统操作手册一、在线开标网站登录投标单位选择投标人的身份进行登录。（登录网址：https://yckb.zhaotx.cn/login）使用CA检测登录（CA锁初始密码为：A型锁初始密码：123456，B型锁初始密码：111111）R招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人）退出国家授时中心时间：今日开标项目全部项目正在开标标段编号13300000047006776001001开标时间2020-11-2514:33:23第1页/共1页A招天下远程开标大厅驱动下载国家授时中心时间：CA登录账号登录扫码登录请选择身份登录扫码登录开标主持人证书检测招标代理招标人密码投标人登录监管人员上图为用户登录页面二、开标项目签到（1）代理开启签到之后，点击今日开标项目，并点击开标签到。上图为进入开标系统后选择开标项目展示页面上图为开标系统主页面，点击签到按钮招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人）退出国家授时中心时间提疑返回项目列表隐）请等待主持人开启解密！zhaotx.dns0755.net_10_4093Kbps_MOQOX藏直播签到有效性审查解密唱标确认7已签到已通过解密确认解密未开始标室3-1主持人桌面现场监控1消息中心更多+投标单位解密时间鱼系统提示11:18：57当前正在解密阶段，请投标人及时使用CA完成解密显示评分结果发言上图为CA锁签到展示页面三、观看现场直播开标主页面右侧观看现场直播招天下远程开标大厅欢迎您：(投标人）退出国家授时中心时间：测试提疑返回项目列表明）请投标人及时使用CA完成签到！隐JWPlayer藏播签到有效性审查签到×直播未开始签到CA签到二维码签到签到剩余时间CA证书检测请选择CA检测密码密码主持人桌面摄像头1摄像头2签到消息中心更多+投标单位台办系统提示13:23:34当前正在签到，请投标人及时使用CA完成签到签到时间请用手机证书APP扫描二维码发言上图右侧为直播画面与现场监控画面招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人）退出国家授时中心时间：测试提疑返回项目列表隐）开标已结束，谢谢！JWPlayer藏直播签到有效性审查解密唱标确认D直播未开始已签到已通过已解密已唱标已确认DD:DDDD解密剩余时间00:0000:00E主持人桌面现场监控1现场监控2消息中心更多+投标单位解密时间2020-11-2513:51:44中系统提示14:25:08开标已结束，谢谢【13:46:31】：1【13:46:32】：1【13:46:33】：1显示评分结果【13:46:34】：1【13:46:35】：1【13:46:37】：1发言四、投标文件解密（1）点击解密按钮（2）使用CA点击检测，输入密码解密即可（注意：使用对应CA制作投标文件则需相对应锁进行解密）。（3）若解密失败，可申请补救。（根据招标文件要求允许补救的则可申请补救）（4）资信技术评审完成后，点击“显示评分结果”，可查看得分汇总结果。招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人）退出国家授时中心时间：测试提疑返回项目列表隐）请点击解密按钮，使用CA完成解密操作！JWPlayer藏直播签到有效性审查7解密直播未开始×已签到已通过CA解密二维码解密解密剩余时间CA证书检测A密码密码主持人桌面现场监控1现场监控2解密申请补救消息中心更多+投标单位台办店系统提示10:57:47当前正在解密阶段，请投标人及时使用CA完成解密解密时间请用手机证书APP扫描二维码显示评分结果发言上图为解密页面招天下远程开标大厅1.00欢迎您：投标人）退出国家授时中心时间：测试提疑返回项目列表隐）请点击解密按钮，使用CA完成解密操作！JWPlayer藏真播签到有效性审查解密唱标确认D直播未开始已签到已通过解密确认00BBB解密剩余时间主持人桌面现场监控1现场监控2消息中心更多+投标单位解密时间o系统提示10:57:47当前正在解密阶段，请投标人及时使用CA完成解密显示评分结果发言上图左侧为物理CA解密页面五、得分公布（1）点击显示评分结果（2）若对得分有疑问的可在右上角提疑区提疑六、唱标（1）等待解密环节结束或得分公布后，进入唱标界面，查看所有唱标结果。（2）待招标代理开启“确认”按钮后，点击“确认”报价（在招标人或招标代理机构开启报价确认后，在报价确认截止时间内未确认报价的投标单位，系统默认为确认）招天下远程开标大厅11:19:09退出国家授时中心时间:2020-11-26欢迎您：台办测试锁001（投标人）退出测试20201202垃圾中转站新建和改建提升项目（设计）提疑返回项目列表隐）请点击确认按钮完成开标确认！JWPlayer藏直播签到有效性审查解密唱标确认L直播未开始已签到已通过已解密已唱标确认0000:07确认剩余时间00:0000:00主持人桌面现场监控1现场监控2消息中心更多+台办测试锁001投标单位系统提示11：15:35鱼系统提示11：15:35已进入开标报表阶段，待主持人开启投标确认后，等待投标人确确认时间认完成显示开评定结果表发言上图为查看所有唱标结果页面招天下远程开标大厅（投标人）退出Z国家授时中心时间：欢迎您：退出提疑返回项目列表隐）请待主持人开启开标确认！JWPlayer藏直播签到有效性审查解密唱标确认L直播未开始已签到已通过已解密已唱标确认00:0000:00主持人桌面现场监控1现场监控2结算率（%）2.43消息中心更多+C系统提示11：15:35已进入开标报表阶段，待主持人开启投标确认后，等待投标人确认完成查看所有唱标结果发言招天下远程开标大厅11:19:09退出国家授时中心时间:2020-11-26欢迎您：台办测试锁001（投标人）退出测试20201202垃圾中转站新建和改建提升项目（设计）提疑返回项目列表隐）请点击确认按钮完成开标确认！JWPlayer藏直播签到有效性审查解密唱标确认L直播未开始已签到已通过已解密已唱标确认0000:07确认剩余时间00:0000:00主持人桌面现场监控1现场监控2消息中心更多+台办测试锁001投标单位系统提示11：15:35鱼系统提示11：15:35已进入开标报表阶段，待主持人开启投标确认后，等待投标人确确认时间认完成显示开评定结果表发言上图为报价确认页面六、开标结束（1）开标主持人点击结束按钮后，系统会出现以下提醒页面，开标会议正式结束。（2）待评标结束后，可点击“显示开评定结果表”查看排名结果。七、注意事项（1）远程开标会议前，建议提前安装调试直播控件和CA驱动；（2）需注意用于标书解密的CA证书需与用于加密标书的CA证书一致，否则会造成解密失败的情况；（3）为获得较好的直播视频效果，建议配备高速且稳定的网络；（4）若参与远程开标现场中出现特殊情况，请及时联系开标主持人和招天下平台工作人员。（5）若因投标人在最后时间内签到、解密的，技术人员来不及解决，会导致无法参与后续开标，望周知！八、联系电话客服热线：400-0571-337招天下远程开标大厅国家授时中心时间：欢迎您：（投标人）退出提疑返回项目列表开标已结束，谢谢！隐JWPlayer藏直签到有效性审查解密唱标确认播D直播未开始已签到已通过已解密已唱标已确认显示开评定结果表扫一扫关注\"浙江招天下本次开标到此结束！谢谢大家！R招天下ZHAOTIANXIA00:00A00:00主持人桌面现场监控1现场监控2消息中心更多+开标已结束，谢谢！发言招天下远程开标大厅欢迎您：（投标人）退出国家授时中心时间：提疑返回项目列表隐开标已结束，谢谢！JWPlayer藏直播签到有效性审查解密唱标确认D直播未开始已签到已通过已解密已唱标已确认显示开评定结果表00:0000:00A本次开标到此结束！主持人桌面现场监控1现场监控2谢谢大家！消息中心更多+系统提示13:26:51开标已结束，谢谢！扫一扫关注\"浙江招天下招天下RZHAOTIANXIA发言招天下CA证书补办以及变更须知一、关于CA锁补办须知1、补办所需资料：提供营业执照、机构电子登记表、证书业务风险告知函、遗失或损坏CA锁的书面声明以及经办人身份证（所有资料需加盖公章）；法人委托书（格式自拟）法人签字或者盖法人章并加盖公章；2、补办费用200；3、所遗失的锁若服务有效期已到期，需先续费才能进行补办；4、办理方式：线上办理（提供电子版资料）二、关于CA锁变更须知1、CA锁法人变更1）所需资料：营业执照或工商变更证明、机构电子登记表及经办人身份证复印件（所有资料需加盖公章）2）企业法人变更之后，系统中需同步修改系统中的相关信息，并上传新的变更资料；3）说明：法人变更不需要CA锁，也无需现场办理，资料提供电子版即可2、CA锁企业名称或机构代码（统一社会信用代码）变更1）所锁资料：营业执照、工商变更证明、机构电子登记表、证书业务风险告知函及经办人身份证复印件（所有资料需加盖公章）；法人委托书（格式自拟）法人签字或者盖法人章并加盖公章；2）补充资料：变更过的所有新资料；3）企业名称或机构代码变更时，系统中需同步修改系统中的相关信息，并上传新的变更资料；4）办理方式：线上办理（提供电子版资料）5）说明：企业名称或机构代码变更需使用CA锁三、联系方式联系电话：400-0571-337和0571-81902198办理时间：周一至周五9:00-18:00招天下电子招投标系统入库注册审核及办理CA锁须知招天下门户网站：www.zhaotx.cn招天下招投标交易平台：jypt.zhaotx.cn一、账号注册1）打开门户网站→点击“我要投标”或“我要招标”（右侧）→点击立即注册-根据系统页面提示完善企业信息→提交（由平台管理员审核）2）打开交易平台网址→点击立即注册-根据系统页面提示完善企业信息→提交（由平台管理员审核）说明：以上两种方式都可进行企业注册二、企业信息填写1、企业基本信息说明：1）注册页面根据企业营业执照如实填写；2）打星号的为必填项（不必填项可选择性填写）；3）银行行号需根据开户行自行查询或咨询银行客服人员；4）基本户扫描件处需上传开户许可证扫描件；5）所填写的信息须保证真实有效性。2、企业证书信息说明：1）证书新增营业执照并如实填写，同步上传扫描件；2）因三证合一（组织机构代码、税务登记证）可不新增；3）如有安全生产许可证，请增加证书；（选填）3、企业资质信息说明：1）新增第一项资质时选择主项资质，若有多项资质则其他资质选择增项；2）系统中施工专业分包即资质证书上的施工专业承包；3）无资质证书信息可不填写。4、企业人员信息说明：1）系统会根据注册信息自动同步一项人员信息；2）人员数量无特定要求，建议增加一名项目负责人（现与投标暂无挂钩）；3）人员证书可选填；5、发票信息说明：1）企业需完善开票资料并自行选择发票类型（专票或普票）；2）所有项目的技术服务费发票财务会根据此发票信息开具；3）开票信息一定要准确无误；注：特别注意开具发票的类型要勾选正确（专票或普票）6、提交变更说明：1）所有信息完善之后请进行提交操作2）提交成功后请等待平台管理员审核三：入库审核及办理CA锁线上审核说明：1）用户请先在线完成系统注册及企业信息申报后，再提供相关资料审核；2）一般资料：（机构电子业务登记表、开户许可证、营业执照、资质证书、以及经办人的身份证）复印件加盖公章说明：企业注册完成后必须提供相关资料后才予以审核，特殊情况特殊处理服务热线：400-0571-337和0571-81902198如有疑问请联系招天下平台人员，谢谢！CA证书业务风险告知书各招标人、投标人、招标代理机构：浙江招天下电子招投标交易平台（下文简称招天下平台）上电子投标文件采用的是CA证书加密、解密的方式，因此投标文件在生成时需使用投标人的CA证书进行加密，在开标时使用在投标人加密时同样的CA证书进行解密。对于招标人、投标人、招标代理机构因单位名称、组织机构代码改变而提出的CA数字证书变更申请、因数字证书有效期即将到期而提出的CA数字证书延期申请、因数字证书丢失而提出的CA数字证书补办，CA数字证书签发机构会采取重新签发新的CA数字证书替换掉Ukey锁里老的CA数字证书，因此，如果使用旧的CA数字证书对投标文件进行加密后，在开标前如果对CA数字证书进行了变更或延期，就会造成开标时投标文件无法用新的CA数字证书解密的情况。（一）对于招标人或招标代理机构1、尽量不要在“招标文件发售”到“开标”期内进行CA数字证书变更、延期、补办；2、确实需要在“招标文件发售”到“开标”期间内进行CA数字证书变更、延期、补办，必须在开标前，使用新CA数字证书制作一份补充文件上传至交易平台供所有潜在投标人下载。3、如需办理多把CA锁，注意在开标时必须使用编制电子招标文件的相同的CA锁进行导入项目；（二）对于投标人1、尽量不要在“生成投标文件”到“开标”期内进行CA数字证书变更、延期、补办；2、确实需要在“生成投标文件”到“开标”期间内进行CA数字证书变更、延期、补办，如果投标文件还未上传招天下平台，可以使用新的CA数字证生成投标文件，再上传招天下平台；如果投标文件已上传交易平台，可对已上传招天下平台的投标文件进行撤回操作，然后使用新的CA数字证生成投标文件，再上传招天下平台。如您已经知悉并确认风险，请下载打印该文件，连同申请材料一起上传。3.如需办理多把CA锁，注意参与开标解密标书时必须使用编制电子投标文件的相同的CA锁进行解密。4.对出现以上风险情形导致用户参与电子招投标过程中造成的损失，招天下平台概不负责。请相关企业在办理CA锁前充分了解以上注意事项后签字并盖章确认。企业公章：，申请人签字：申请人联系手机：，申请日期：订单号：机构电子签名认证证书业务登记表以下内容由用户填写：（标有“﹡”标记属于必须填写项目。）1、业务信息﹡证书种类：□机构身份证书□机构安全电子邮件证书□部门证书□职位证书﹡业务类别：□新领□变更□延期□挂失□补办□解挂□解锁□重发□注销变更内容（变更业务填写）：□证书名称（原）□证件号码（原）2、用户信息﹡机构名称：机构性质：□企业□事业□机关□社团□其他﹡证件类型：□工商营业执照□组织机构代码证□事业法人登记证□社团登记证□其它﹡机构证件号码:________________________机构电子邮件：________________________省/直辖市：____________地区/城市：____________﹡联系地址：_________________________________________﹡邮政编码：_____________﹡联系人：_________________________﹡联系人身份证号：﹡联系电话：___________________，﹡固定电话（座机）：_________________联系人电子邮件：3、用户声明本单位在此郑重声明：本单位为办理ZJCA电子签名认证证书服务而提供的资料完全真实；愿意承担由于提供资料虚假失实而导致的一切后果；接受并遵守《ZJCA电子认证服务申请责任书》中的各项规定，与ZJCA明确申请、保管及使用电子签名认证证书的权利义务，并承担相关法律责任。由于保管（使用）不当，造成CA锁遗失(损坏)的，由此引起的一切损失皆由我单位承担。签章：，日期：年月日受理审核意见（由受理机构填写）受理日期：年月日，受理机构盖章：注：办理业务需附机构证件复印件一份、联系人身份证复印件一份。招天下CA证书延期以及续费须知一、关于CA锁有效期的说明CA锁有两个有效期：1、证书有效期2、服务有效期证书有效期：指ukey中的数字证书的有效期，期限为1年，证书有效期到期后，需进行证书延期，证书延期免费；服务有效期：指ukey中的数字证书在具体某个项目中（如：招天下招投标交易平台等）使用权限的有效期限，服务有效期为1年，服务有效期到期后，需续费（缴纳费用）后，才能继续获取该项目的使用权限，续费可续多年，不设上限；二、【证书有效期】延期须知1.证书延期的条件：证书有效期在90天内；2.如服务有效期已过期，请先完成证书服务续费，再进行证书延期；3.证书延期所需资料：营业执照、机构电子登记表、证书业务风险告知函以及经办人身份证（所有资料需加盖公章）；法人委托书（格式自拟）法人签字或者盖法人章并加盖公章；4.证书有效期延期免费；5.请熟知证书风险告知函内容，如有已经加密上传但未解密开标的项目，暂时不能进行延期，请在开标结束之后进行证书延期；或在上传截止时间前重新制作。三、【服务有效期】续费须知1.续费费用：300/年（续费年数不设上限）；2.服务有效期的费用缴纳之后，由招天下管理员进行操作；四、CA证书有效期查询方式标志，即可查看证书有效期；1.仅查询CA证书有效期：CA证书插入电脑之后，在电脑最下方任务栏点开此1.仅查询CA证书有效期：CA证书插入电脑之后，在电脑最下方任务栏点开此标志，即可查看证书有效期；3.同时查询证书有效期和服务有效期：登录招投标交易平台-个人中心-账号信息4.也可直接咨询平台人员五、联系方式联系电话：400-0571-337和0571-81902198办理时间：周一至周五9:00-18:00ZJCA证书助手DX选择KEYZJCAePass3003检测证书证书信息使用者颁发者生效日期失效日期2018-09-302020-09-30证书类型2018-09-302020-09-30修改密码查看保存文件在线服务关于…关闭遗失或损坏CA锁的书面声明本公司（商户）（法定代表人：，身份证号码：）年月日成立，于年月日，不慎遗失了已备案（或无备案）的（电子印章），原电子印章（CA锁编号：）声明作废；遗失所产生的一切纠纷及法律后果，一律由本公司（商户或法定代表人）承担特此声明法定代表人签名：年月日招标文件招标编号：zy-2025010号招标项目：椒江人民法院室内改造项目招标人：台州市椒江区人民法院（盖章）联系人：项先生联系电话：0576-88108090招标代理机构：台州中亿工程管理有限公司（盖章）联系人：戴先生、蔡女士联系电话：0576-888320682025年5月目录第一章招标公告4第二章投标人须知5投标人须知前附表51.总则121.1工程概况121.2资金来源和落实情况121.3招标范围、计划工期和质量要求121.4投标人资格要求121.5费用承担131.7语言文字131.8计量单位131.9踏勘现场131.10投标预备会131.11分包141.12偏离142.招标文件142.1招标文件的组成142.2招标文件的澄清142.3招标文件的修改153.投标文件153.1投标文件的组成153.2投标报价153.3投标有效期153.4投标担保153.5备选投标方案163.6投标文件的编制164.投标164.1投标文件的递交164.2投标截止期164.3投标文件的修改与撤回165.开标165.1开标时间和地点165.2开标程序166.评标176.1评标委员会176.2评标原则176.3评标177.合同授予177.1中标候选人公示177.2中标通知书177.3合同签订188.重新招标和不再招标188.1重新招标188.2不再招标189.纪律和监督189.1对招标人的纪律要求189.2对投标人的纪律要求189.3对评标委员会成员的纪律要求189.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求189.5投诉1910.需要补充的其他内容19第三章评标办法20评标办法前附表201.评标方法212.评审标准212.1初步评审标准212.2分值构成与评分标准213.评标程序213.1初步评审213.2详细评审223.3投标文件的澄清和补正223.4评标结果22评标办法附件23第四章合同条款及格式24第五章图纸51（请自行下载）51第六章技术标准和要求521.工程概况522.技术规范及标准523．工程管理的要求53第七章投标文件格式54格式一54格式二55格式三56格式四......................................................................................................................................................57格式五.....................................................................................................................................................581.第一章招标公告详见网上招标公告。（中国招标投标公共服务平台，http://www.cebpubservice.com/）（浙江招天下，https://www.zhaotx.cn/）2.第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：台州市椒江区人民法院地址：台州市椒江区云西路233号联系人：项先生 电话： 0576-88108090 1.1.3招标代理机构名称：台州中亿工程管理有限公司 地址：台州市华中大厦1单元701 联系人：戴先生、蔡女士电话： 0576-888320681.1.4项目名称椒江人民法院室内改造项目1.1.5项目地点椒江区人民法院1.2.1资金来源及出资比例政府100%。1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围招标范围为设计图纸所包括的装饰、电气和给排水工程，其中院史室及党建室墙面广告幕布（广告公司二次深化）内容不包括在内，具体详见施工图纸和预算书。1.3.2工期要求不超过75日历天1.3.3质量要求合格。1.4.1投标人资质条件和项目负责人资格要求投标人资质条件：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）项目负责人资格要求：具有有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上资格（建造师临时执业证书无效）和三类人员“B”类证书1.4.4是否接受联合体投标R不接受1.9.1踏勘现场不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。1.10投标预备会不召开1.11分包R不允许1.12偏离R不允许2.1构成招标文件的其他材料其他材料：1）电子招标文件；2）施工图纸电子文档；3）预算书。2.2招标文件的澄清投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过招天下交易平台(jypt.zhaotx.cn)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在招天下交易平台(jypt.zhaotx.cn)。3.1.1投标文件组成1、资信标：（1）有效的营业执照影印件； （2）有效的企业资质证书影印件或建设部四库平台、网站查询结果截图；（3） 投标人2025年5月12日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；（4）有效的安全生产许可证影印件；（5）有效的项目负责人建造师证书和三类人员B类证书影印件。若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可只提供电子证书影印件或网页截图；其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效； （6）对应投标人资质条件和项目负责人资格要求，投标人认为应提供的其他证明文件的影印件；（7）建设工程诚信投标承诺书（详见格式）；（8）有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）；（9）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明（详见格式）；（10）如投标保证金未采用现金、工程保函方式的，则须提供银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）的入账凭证；（11）对应评标办法应提供的材料。（如有）2、商务标：（1）投标函（详见格式）；3.1.2投标文件份数1、电子投标文件通过投标工具生成加密。本项目的投标文件必须使用投标工具软件编制。投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。2、建议投标人准备“未加密投标文件”（招天下投标工具中可以下载）作为补救文件，若上传至交易平台的电子投标文件无法解密读取，则启用该文件。若上传交易平台的投标文件与备用未加密文件均不能读取电子投标内容或者上传的备用未加密文件与上传交易平台的文件时间戳不一致，评标委员会可以否决其投标。3、在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，经交易平台确认因未使用最终版本的电子招标文件编制，导致投标文件无法解密或评审时，评标委员会可以否决其投标。3.1.3投标文件格式要求1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。2、投标文件所用的纸张必须采用A4幅面，图表可根据需要作适当扩展。3、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。3.2.1招标控制价及最高投标限价招标控制价：494895元最高投标限价：435508元（招标控制价*88%）3.3.1投标有效期90日历天（自投标截止日起计算）3.4.1投标担保1、金额：不低于0.8万元。2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保 险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行 汇票或现金支票。 （1）现金： ①投标人通过“招天下招投标交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见招天下门户网站“下载中心”栏目“保证金缴纳操作手册”。（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台）。②投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。③投标单位汇出账号必须是银行基本账户账号。（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）：①电子保函（电子保函系统）：通过“浙江招天下交易平台”选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00,各投标人至少须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。②纸质工程保函（非电子保函系统）：投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。递交方式：现场递交；递交截止时间及地点：同投标截止时间及开标地点；接收人： 台州中亿工程管理有限公司 （代理机构）；接收人联系方式： 0576-88832068 （代理机构联系方式）；注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知3.4.4”所列条款。③工程保函受益人：台州市椒江区人民法院（招标人名称）； 工程保函投保人： （投标人名称）； ④工程保函的有效期应当不短于投标有效期； （3）保兑支票、银行汇票、现金支票（合称“银行支票”）： ①投标人通过“招天下交易系统”取得投标保证金收款账户信息，并在投标截止时间前提交投标保证金入账凭证，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。②以保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，应在投标截止时间前到指定账户。 3、注意事项： ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。⑥若有疑问，请咨询技术服务热线：400-0571-3373.5是否允许递交备选投标方案不允许3.6.2电子签章本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。4.1.2递交投标文件地点电子投标文件递交至本项目招天下电子招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）平台。4.1.3是否退还投标文件否4.2.1投标截止时间详见本工程招标公告5.1开标时间和地点开标时间：与投标截止时间相同开标地点：详见招标公告；（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程投标人将进行远程签到和解密，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：https://yckb.zhaotx.cn）5.2开标程序1、人员签到：各投标人在开标前 1 小时内登录 yckb.zhaotx.cn 选择响应项目进行 CA 锁签到。在规定时间内未完成签到的，将视为未到场，不进入开标流程环节。 2、开标顺序：先进行资信标评审，资信标评审完毕后再进行商务标评审。（1）投标人对开标有异议的，应该在开标异议里提出，招标人（招标代理机构）应当当场作出答复。（2）在规定的开标时间之后，即进入开标流程环节时，各投标人应在代理开启解密后30分钟之内使用自身CA锁在 yckb.zhaotx.cn选择响应项目进行电子投标文件解密。未在代理开启解密后30分钟之内进行电子投标文件解密的或因投标人自身原因导致电子投标文件未成功解密的或超出解密规定时间解密电子投标文件的，均投标无效。如果解密失败，投标单位应在解密时间内提供在投标文件编制工具中下载的备份投标文件用于补救。原始电子标书作为招投标资料存档。（3）唱标环节，开标系统会显示电子标书中填写的投标函信息，请投标人在投标编制工具中填写时注意核对相关数据是否正确。若出现电子唱标显示的投标函数据与该投标单位提供的电子标书数据不一致的情况，以电子标书数据为准；（4）本项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据。除评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以外，纸质投标文件都不作为评标的依据。（5）因投标人网络与电源不稳定、未按要求配置软硬件、 CA锁故障与错用、故意不在规定时间内完成解密、电子投标书编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”等投标人自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的，视为投标人放弃本项目投标。因招标人原因或招投标平台发生故障等其他非投标人原因，导致无法按时完成投标文件解密或开评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开评标时间。6.3评标办法简易评标法，详见第三章7.1.1中标候选人本项目由评标委员会推荐2名中标候选人7.3.1工程担保履约担保金额为中标合同金额的 2%，如不能办理担保采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定帐户。10需要补充的其他内容备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。1.总则1.1工程概况1.1.1根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的服务期要求：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；2.1.1.（3）本工程项目负责人在建项目要求：不做要求1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本工程的监理人；（4）为本工程的代建人；（5）为本工程提供招标代理服务的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。（2）开标会议应由联合体的牵头人参加。（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成。1.5费用承担（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。（2）招标文件工本费每份300元，由招标代理机构收取。（3）招标代理费6000元，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.11分包投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）技术标准和要求；（6）招标控制价（如有）；（7）图纸（如有；）（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。投标人通过登录招天下电子招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布之日起3日内，登录招天下招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）以不署名的形式在“投标答疑专区”提疑。招标人将在招天下招投标交易系统（jypt.zhaotx.cn）以电子文件形式给予答复。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.3招标文件的修改招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1.2投标文件的份数：见投标人须知前附表。3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。3.2投标报价3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款和3.4.4款仍然适用。3.4投标担保3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.3投标担保按以下方式退还：（1）中标人在合同签订后退还；（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：（1）投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》的，其投标担保全部不予退还；（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；（3）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还。3.4.5项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。3.5备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6.2除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。4.投标4.1投标文件的递交4.1.1投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.4招标人（招天下招投标交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。4.2投标截止期4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。4.2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已签到但未解密的，等同于撤回。4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。5.开标5.1开标时间和地点招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。5.2开标程序按前附表5.2要求。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1中标候选人公示7.1.1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。7.2中标通知书7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形【包括在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果若是“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）】造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任。7.3合同签订7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保应采用银行保函或专业担保公司保证方式。如不能办理担保采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。7.3.2自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.3.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标文件组成符合第二章“投标人须知”第3.1项规定投标文件签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准投标人资格符合第二章“投标人须知”第1.4款规定2.1.3响应性评审标准工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标报价不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。2.1.4串通投标评审标准存在本章3.1.2项规定情形之一的3.2详细评审标准评审和评分详见“评标办法附件”1.评标方法本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。2.评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准分值构成与评分标准：见评标办法附件。3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）或出现相同的ip地址；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标人的投标保证金汇入同一个虚拟子账户。3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；（6）评标专家组认为投标人的报价明显低于成本价。3.1.4商务标修正。评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。（3）投标函中数值大写与小写不一致时，以大写为准。3.2详细评审评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以在电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人在电子招标投标业务系统中的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标办法附件简易评标法（平均价随机浮动）一、资格审查评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。二、报价评审（100分）在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则确定评标标底价和报价得分：（一）评标标底价在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标基准价：（1）若A＞9家，取剔除报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×20%、C=A×20%（B、C取整数，小数点后四舍五入，如出现多个相同报价且超过B、C本数时，则从报价相同的单位中随机抽取以凑足B、C）；（2）若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的算术平均值作为评标基准价(如最高价或最低价出现多个相同报价，则从中抽取任一数值进行剔除)；（3）若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；评标标底价=评标基准价*调整系数（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）调整系数＝（100-D）%，D值在0，0.5，1，1.5，2中随机抽取产生。（二）报价得分投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的按直线插入法，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=100-│（投标报价-评标标底价）│/评标标底价×100×1（商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。三、评标总得分的确定投标人的评标总得分＝报价得分。四、中标候选人的确定评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：（1）投标报价低者；（2）抽签确定。第四章合同条款及格式合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人/分包人)根据投标文件签订。第一部分合同协议书发包人（全称）：台州市椒江区人民法院承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：椒江人民法院室内改造项目。2．工程地点：。3．工程立项批准文号：。4．资金来源：。5．工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6．工程承包范围：发包人提供的施工图纸所包含的工程。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；2．合同价格形式：单价合同。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税发票。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第1种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。（1）一般计税方法。（2）本工程为甲供工程，按简易计税方法。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、创优目标工程质量创/。安全文明施工创/。八、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不能作为结算依据。九、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十、签订时间本合同于年月日签订。十一、签订地点本合同在签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：第二部分通用条款（略）第三部分专用合同条款2.1.1.1.1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、浙建建发〔2019〕92号、《台州造价》以及其它工程造价补充规定和技术规范及其他相关补充定额、解释、文件等规定原则进行计量和计价。以上规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图3套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案(含危大工程,下同)、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘，由承包人自行在投标报价中综合考虑，结算时不另行计取费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人在报价中综合考虑并承担相关费用。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。1.13工料单价错误的修正：发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，招标控制价出现漏项、新增项目，均可按实调整。2.1.1.2.2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。2.1.1.3.3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料纸质两套，相应的PDF格式提供一份（刻录成光盘）；竣工图蓝图两套，相应的CAD格式、PDF格式各提供一份（刻录成光盘）。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。（10）承包人应履行的其他义务：a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。c.本项目施工安全由承包人负总责。d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。（11）承包人诚实信用的承诺：。（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，一次性扣除履约担保金的15%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换项目经理，发包人有权终止合同；如发包人选择终止合同的，承包人承担本合同总价款5%的违约金；全部履约担保金直接抵扣违约金；造成的损失超过违约金的，承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同；如发包人选择终止合同的，承包人承担本合同总价款5%的违约金；全部履约担保金直接抵扣违约金；造成的损失超过违约金的，赔偿发包人损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同；如发包人选择终止合同的，承包人承担本合同总价款5%的违约金；全部履约担保金直接抵扣违约金；造成的损失超过违约金的，还应赔偿发包人损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同；如发包人选择终止合同的，承包人承担本合同总价款5%的违约金；全部履约担保金直接抵扣违约金；造成的损失超过违约金的，还应赔偿发包人损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%、（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保为元，从提供履约担保之日起至本工程竣工验收合格交付之日止。承包人可在担保有效期满后28天内，凭工程竣工验收报告，将此担保金取回。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室1间使用。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。2.1.1.4.5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。2.1.1.5.6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的50%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。7.3.2开工通知发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天500元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%,对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。2.1.1.6.8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备（1）材料品牌、规格和使用要求：序号材料名称备选品牌或厂家或产地1石膏板杰森、拉法基、杰科或相当于2木板材千年舟、兔宝宝、莫干山或相当于3地砖、瓷砖大将军、格莱斯、特地或相当于4成品木门盼盼、富煌木门、世友木门或相当于5乳胶漆、涂料嘉宝莉、多乐士、立邦或相当于6电线、电缆杭州中策、开开、飞洲或相当于7灯具三雄极光、今上照明、公牛或相当于8开关插座正泰、鸿雁、公牛或相当于其余按招标文件（相应）技术标准和要求执行。（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。（3）本工程要求使用材料要求（如商品砼、商品砂浆、保温节能材料等）。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（如有要封存样品，明确具体样品名称）。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。2.1.1.7.9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。2.1.1.8.10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:变更项目的计价口径同合同约定计价方法，按施工合同约定的工程预算定额计价，预算定额中无合适定额子目的由发包人签证确定。10.4.2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。2.1.1.9.11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.2法律变化引起的调整：按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。2.1.1.10.12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本合同价款采用第1种方式单价合同确定。1．单价合同。除风险范围以外约定的调整外，以下内容不作调整：1）本工程的结算率一次性包死，结算率=投标报价/招标控制价×100%。工程最终造价=根据招标控制价的计算方式计算的工程造价×结算率。2）本工程按发包人提供的招标控制价结合固定结算率方式结算，结算时应按照招标控制价的计量依据、组价方式、取费标准、工料机单价确定办法等进行结算，不得调整。3）计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）]技术工按260元/工日，普工按180元/工日计取。4）如实际施工机械种类、台数与招标控制价不同，不予调整（具体以招标控制价为准）。5）其他可能发生的费用：a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。c.承包人自备发电机、储水设备费用：包括由于停电及施工用水加压而增加的费用，包含在合同价内，不再另行计取。d.承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、人员、材料堆场、水电费等，均含在合同价内。6）风险费用的计算方法：不计取。7）风险范围以外的合同价款调整方法：①工程量按照招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门核准，按实结算。②发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，招标控制价出现漏项、新增项目，均可按实调整；③合同内的新增材料按发包人预算的当期信息价（正刊）计算。暂定价材料及变更引起的无价材料按采购前发包人的签证结算。经核定的无价材料仍执行结算率；④实际施工时，未达到施工安全文明有关规定或因此被相关
投标 / 标书制作要点（原创）
本室内改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。台州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
