泽国仓库拆建招标公告（温岭市华阳再生资源有限公司2025）
温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目招标公告
1.招标条件
温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目已由温岭市发展和改革局批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100 %，项目业主为温岭市华阳再生资源有限公司，招标人为温岭市华阳再生资源有限公司，委托代理机构为台州津峰工程咨询有限公司。行政监督部门为温岭市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目投资估算5760万元，工程概算5760万元，其中建安工程造价3545万元，建设规模：项目总建筑面积为13605m2（其中：地上建筑面积13480m2，地下建筑面积125m2）；由1栋厂房组成，包括技术综合楼工程、安装工程及室外附属等。
建设地点：温岭市泽国镇。
2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的土建、安装、室外附属等工程。
本次招标建安工程造价34536647元（不含渣土消纳费含税价451817元；渣土消纳费不计入投标报价，但计入签约合同价）。
2.3施工总工期：365日历天。
2.4 是否属于政府采购工程 是 ■否
2.5 是否专门面向中小企业预留是■否
3.投标人资格要求
（一）投标人：
■3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
■3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；
3.3本次招标■不接受联合体投标。
（二）拟派项目负责人：
3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，■同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。
（三）其他：
3.5拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；
3.6投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3.7投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人自2022年6月5日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
3.8投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；
3.9投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
3.10投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；
3.11省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。
4.招投标方式
4.1公开招标。
4.2不采用评定分离。
5.招标文件的获取
5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放温岭市公共资源交易中心网站（https://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html，下同）。
5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录温岭市公共资源交易中心网站自行下载招标文件。
5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月5日9时00分，电子招标投标交易平台：电子投标文件采用网上递交的方式，通过“温岭电子投标文件制作工具”加密上传至温岭市公共资源电子交易平台。
7.联系方式
招标人：
温岭市华阳再生资源有限公司
招标代理机构：
台州津峰工程咨询有限公司
地址:
温岭市太平街道万寿路物资大厦6楼
地址:
温岭市城西街道恒隆商业中心7幢308室
联系人：
毛剑林
联系人：
林金锋
电话：
13806566940
电话：
15958698889
邮箱：
13806566940@139.com
邮箱：
47449@qq.com
附件：
20250515114414521招标公告.pdf
20250515114429687工程量清单电子文件、投标报价制作工具网址超链接.pdf
20250515114446865招标文件-温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目.pdf
20250515114504578工程量清单-温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目.rar
温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目招标公告1.招标条件温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目已由温岭市发展和改革局批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，项目业主为温岭市华阳再生资源有限公司，招标人为温岭市华阳再生资源有限公司，委托代理机构为台州津峰工程咨询有限公司。行政监督部门为温岭市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算5760万元，工程概算5760万元，其中建安工程造价3545万元，建设规模：项目总建筑面积为13605m2（其中：地上建筑面积13480m2，地下建筑面积125m2）；由1栋厂房组成，包括技术综合楼工程、安装工程及室外附属等。建设地点：温岭市泽国镇。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的土建、安装、室外附属等工程。本次招标建安工程造价34536647元（不含渣土消纳费含税价451817元；渣土消纳费不计入投标报价，但计入签约合同价）。2.3施工总工期：365日历天。2.4是否属于政府采购工程□是☑否2.5是否专门面向中小企业预留□是☑否3.投标人资格要求（一）投标人：☑3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；☑3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；3.3本次招标☑不接受联合体投标。（二）拟派项目负责人：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。（三）其他：□3.5拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；3.6投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；3.7投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人自2022年6月5日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；3.8投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；3.9投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；3.10投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；3.11省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。4.招投标方式4.1公开招标。4.2不采用评定分离。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放温岭市公共资源交易中心网站（https://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html，下同）。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录温岭市公共资源交易中心网站自行下载招标文件。5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月5日9时00分，电子招标投标交易平台：电子投标文件采用网上递交的方式，通过“温岭电子投标文件制作工具”加密上传至温岭市公共资源电子交易平台。7.联系方式温岭市华阳再生资源有限公招标人：，招标代理机构：台州津峰工程咨询有限公司司温岭市太平街道万寿路物地址:，温岭市城西街道恒隆商业中地址:资大厦6楼心7幢308室联系人：毛剑林，联系人：林金锋电话：13806566940，电话：，15958698889邮箱：13806566940@139.com邮箱：，47449@qq.com2025年5月15日超链接的网址：http://www.wl.gov.cn/col/col1402202/index.html选择“品茗招投标制作工具”温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目（招标编号：J249-1.2025-027）招标文件（公开招标）招标人：温岭市华阳再生资源有限公司（单位盖章）招标代理机构：台州津峰工程咨询有限公司（单位盖章）2025年5月15日目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单编制第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式第一章招标公告温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目招标公告1.招标条件温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目已由温岭市发展和改革局批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，项目业主为温岭市华阳再生资源有限公司，招标人为温岭市华阳再生资源有限公司，委托代理机构为台州津峰工程咨询有限公司。行政监督部门为温岭市住房和城乡建设局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算5760万元，工程概算5760万元，其中建安工程造价3545万元，建设规模：项目总建筑面积为13605m2（其中：地上建筑面积13480m2，地下建筑面积125m2）；由1栋厂房组成，包括技术综合楼工程、安装工程及室外附属等。建设地点：温岭市泽国镇。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的土建、安装、室外附属等工程。本次招标建安工程造价34536647元（不含渣土消纳费含税价451817元；渣土消纳费不计入投标报价，但计入签约合同价）。2.3施工总工期：365日历天。2.4是否属于政府采购工程□是☑否2.5是否专门面向中小企业预留□是☑否3.投标人资格要求（一）投标人：☑3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；☑3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；3.3本次招标☑不接受联合体投标。（二）拟派项目负责人：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。（三）其他：□3.5拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；3.6投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；3.7投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人自2022年6月5日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；3.8投标人（包括法定代表人）及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；3.9投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；3.10投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；3.11省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。4.招投标方式4.1公开招标。4.2不采用评定分离。5.招标文件的获取5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放温岭市公共资源交易中心网站（https://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html，下同）。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录温岭市公共资源交易中心网站自行下载招标文件。5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月5日9时00分，电子招标投标交易平台：电子投标文件采用网上递交的方式，通过“温岭电子投标文件制作工具”加密上传至温岭市公共资源电子交易平台。7.联系方式温岭市华阳再生资源有限公招标人：，招标代理机构：台州津峰工程咨询有限公司司温岭市太平街道万寿路物地址:，温岭市城西街道恒隆商业中地址:资大厦6楼心7幢308室联系人：毛剑林，联系人：林金锋电话：13806566940，电话：，15958698889邮箱：13806566940@139.com邮箱：，47449@qq.com2025年5月15日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：温岭市华阳再生资源有限公司地址：温岭市太平街道万寿路物资大厦6楼联系人：毛剑林电话：13806566940邮箱：13806566940@139.com1.1.3招标代理机构名称：台州津峰工程咨询有限公司地址：温岭市城西街道恒隆商业中心7幢308室项目负责人：林贤君联系人：林金锋电话：15958698889邮箱：47449@qq.com1.1.4工程名称温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目1.1.5工程建设地点温岭市泽国镇1.1.6工程承包方式包工包料。1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工图范围内招标人指定的建筑、安装、室外附属等工程。1.3.2计划工期要求计划工期：365个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：2025年6月15日计划竣工日期：2026年6月15日1.3.3质量要求质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。1.4.1投标人资格及要求☑见招标公告1.4.2是否接受联合体投标☑不接受。1.4.2（4）联合体投标其他要求/1.4.3资格审查方式采用资格后审1.9.1踏勘现场☑投标人自行踏勘。1.10.1投标预备会☑不召开1.11招标工程是否允许分包□不允许☑允许。分包的工程内容：纳入本次承包范围的变配电工程，由具有相应专业资质单位施工或安装，如果中标人不具有或不符合相应的专业承包资质等级的，则专业承包人由中标人选定，且须经招标人确认。分包金额要求：。分包企业应符合规定的资格要求。1.12.1实质性要求和条件详见招标公告其他要求：见第三章“评标办法”。1.12.2偏差☑不允许2.1构成招标文件的其他资料招标控制价及明细2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间截止时间：2025年5月21日16时30分（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）提交方式：以书面形式向招标人（招标代理机构）提出或者通过温岭市公共资源交易中心网站的“网上异议”提出。联系方式：15958698889联系人：林金锋招标文件澄清发出的形式招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。在当地温岭市公共资源交易中心网站上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。投标人确认收到招标文件澄清潜在投标人应自行关注当地温岭市公共资源交易中心网站发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。2.3.1招标人修改文件发出的形式同2.2.13.1投标文件的组成投标文件由资格标、资信标、技术标、商务标和工程量清单附件组成。电子投标文件必须通过宁波杰瑞公司开发的“电子投标文件制作工具”制作、导出、上传，电子投标文件的后缀名为“.Tdxe”。1、资格标（1）封面；（2）投标人基本情况表；（3）浙江省建筑业企业资质动态核查证明；（4）法定代表人身份证明书；（5）项目管理班子配备承诺书；（6）拟派项目负责人简历表；（7）投标保证金；（8）投标承诺书；（9）台州市建设工程投标人资格自查表；3.1投标文件的组成（10）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表；（11）招标文件要求投标人提交的其他资料(详见投标人须知前附表10.4)（若有）。备注：（1）企业资质证书、项目负责人建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作无效标处理。2、资信标（1）建设工程投标人及项目负责人资信分自查表。3、技术标（1）投标人根据招标文件评标办法内容自行编制，其中《危大工程清单及安全管理措施表》由投标人自行添加到技术文件中。编制要求：（1）技术标总页数不得超过20页（含封面、目录。）；4、商务标（1）封面；（2）投标函；（3）投标函附录；（4）投标报价；（5）编制说明；（6）投标报价费用表；（7）招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表10.7项）（若有）。以上商务标中的“投标报价”、“编制说明”、“投标报价费用表”必须从“温岭商务标投标”软件中以PDF格式导出，带有水印码，且与工程量清单附件的电子文件中的水印码一致，水印码必须清晰可辨，否则将会导致投标无效。5、工程量清单附件工程量清单附件，必须从“温岭商务标投标”中导出，后缀名为“.投标文件”。包括下列内容：（1）投标报价；（2）编制说明；（3）投标报价费用表；（4）单位（专业）工程投标报价费用表；（5）分部分项工程清单与计价表；（6）综合单价计算表（分部分项）；（7）综合单价工料机分析表（分部分项）；（8）施工组织措施项目清单与计价表；（9）施工技术措施项目清单与计价表；（10）综合单价计算表（技术措施）；（11）综合单价工料机分析表（技术措施）；（12）其他项目清单与计价汇总表；（13）暂列金额明细表；（14）专业工程暂估价表；（15）总承包服务费计价表；（16）主要工日一览表；（17）主要材料和工程设备一览表；（18）主要机械台班一览表。3.2.1增值税税金的计算方法一般计税法3.2.3工程量清单计价方式综合单价法3.2.4最高投标限价1.最高投标限价=30392249元；2.招标控制价：34536647元（其中：暂列金额500000元，专业工程暂估价1775000元，渣土消纳费含税价451817元）。3.2.5投标报价的其他要求1.详见第五章工程量清单编制的有关要求；2.投标报价计算精度保留到元，小数点后第一位四舍五入。3.3.1投标有效期90个日历天（从投标截止之日起算）。3.4.1投标保证金1.金额：人民币伍拾万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。）2.交纳方式：银行保函/保证保险/融资担保公司担保/转账（购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出）（1）交纳要求（转账）：户名：温岭市公共资源交易中心保证金专户开户银行：浙江民泰商业银行股份有限公司营业部（行号：313345400028）账号：在本项目报名后，通过“温岭市公共资源电子交易平台”在本项目中取得相应的虚拟子账号；投标保证金的到账截止时间：2025年6月4日16:00时整（投标截止日的前一个工作日）。投标人以银行转账（或电汇）形式递交投标保证金的，则应将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（或转入）系统自动生成的虚拟子账号。（2）交纳要求（银行保函/保证保险/融资担保公司担保）：电子银行保函（或电子保险机构保证保险保单或电子融资担保公司保函）须通过温岭市公共资源电子保函平台在2025年6月4日16:00前提交，保函（保单）的出具日期必须在2025年6月4日前（含当日）。采用纸质银行保函（或纸质保险机构保证保险保单或纸质融资担保公司保函）2025年6月4日16：00前选择“其他方式”绑定本项目，且保函（保单）的出具日期必须在2025年6月4日前（含当日）。投标人须在投标截止时间前将保险保单（保函）纸质原件、基本账户证明材料复制件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并递交至温岭市九龙大道555号四楼开标厅（二）。银行保函（或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）中有效期（保险期间）：从递交投标文件截止时间之日起不得少于9个月（或者270日）。银行保函（或融资担保公司保函）格式详见第八章投标文件格式。3.4.1投标保证金3.投标保证金其他要求：（1）账号根据不同项目由系统随机生成（即虚拟子账号），此账号只能在本项目中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时交纳保证金，将会导致投标无效。（2）因各银行系统到账时间不同，为确保投标保证金及时到账，请尽量提前交纳。（3）投标人转账账号必须是企业基本账户，且在“温岭市公共资源电子交易平台”中登记，否则系统将无法识别，将会导致投标无效。（4）支付保险保单（银行保函或融资担保公司保函）费用，须一函一付。采用电子银行保函（或电子投标保证保险或电子融资担保公司保函）的，则支付保函（或保单）费用必须从企业基本账户转出，否则系统将无法识别，将会导致投标无效（通过浙江省数字保函平台办理的除外）；采用纸质银行保函（或纸质投标保证保险或纸质融资担保公司保函）形式的，另须通过“温岭市公共资源电子保函平台”，上传企业基本账户支付本保函（保单）费用的转账凭证的PDF格式文档。（5）采用银行保函/投标保证保险/融资担保公司保函的，保函（或保单）中的工程名称、投标人名称、招标人（受益人）等信息须与本项目相对应，否则将会导致投标无效（通过浙江省数字保函平台交纳投标保证金的除外，以解密后保函或保单中内容为准）。（6）银行（保险公司或融资担保公司）收到招标人出具的《索赔通知书》后，应遵循“见索即付”的原则，按照保函（保单）约定，在10日内足额赔付。书面索赔通知书应满足以下要求：1）索赔资料到达的日期在本保函（保单）的有效期（保险期间）内；2）载明理赔的金额；3）载明投标人违反招标文件规定的义务内容和具体条款；4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投标人责任的情形。备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。3.4.4其他可以不予退还投标保证金的情形☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。3.其他：/。注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。（4）以融资担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。3.5资格审查资料1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证书的复制件、☑安全生产许可证副本等材料的复制件。提供投标人2025年6月2日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。☑企业经理、技术负责人任命书复制件。☑3.拟派项目负责人建造师注册证书和☑安全生产考核合格证书复制件。若是一级建造师的必须提供电子注册证书，且须执行建办市〔2021〕40号文件规定。4.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）。5.投标保证金缴纳证明资料【①银行转账形式的，须提供银行转账记录复制件和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复制件；②投标保证金是纸质保函（保单）形式的（即通过温岭市公共资源电子保函平台“其他方式”办理的），须提供银行保函（或融资担保公司保函或保险保单）复制件、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复制件、支付保函费用的转账凭证资料复制件（保费若是委托第三方公司收取的，还须提供委托协议复制件）；③投标保证金是电子保函（保单）形式的，须提供银行保函（或融资担保公司保函或保险保单）复制件】。6.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件（省外企业提供）。3.7.3（1）电子投标文件盖章要求1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。□2.投标文件所附证书证件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章。3.7.3（2）电子投标文件的制作1、电子投标文件使用“电子投标文件制作工具（版本号：V3.0）”制作。2、工程量清单报价使用“投标报价制作工具程序（版本号：331081-3.2.6.3_20250317（18定额）制作。其他：以上制作工具有更新最新版本的，可以最新版本制作相关文件。4.1.1电子投标文件加密要求1.使用投标工具软件编制生成的电子投标文件，后缀名为“.Tdxe”。2.投标人应将纸质银行保函（或纸质保险机构保证保险保单或纸质融资担保公司保函）原件、企业基本账户证明材料复制件（加盖公章）、保费支付的银行回单复制件按要求密封，在密封袋上正确标明“纸质保单（保函）”、“工程名称”和“投标人名4.1.1电子投标文件加密要求称”。密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。（采用温岭市公共资源电子保函平台提交投标保证金的，不用现场再次递交）4.2.1投标截止时间/电子投标文件上传截止时间2025年6月5日9时00分4.2.2电子投标文件上传平台1.将由电子投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.Tdxe）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至温岭市公共资源电子交易平台。2.投标人通过温岭市公共资源电子保函平台“其他方式”交纳投标保证金的，则须另将纸质银行保函（或纸质保险机构保证保险保单或纸质融资担保公司保函）原件、企业基本账户证明材料复制件（加盖公章）、保费支付的银行回单复制件、保费若是委托第三方公司收取的还须提供委托协议复制件在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地点：温岭市九龙大道555号四楼开标厅（二）。若是投标人的法定代表人递交保单（保函）的，应持法定代表人身份证明原件及身份证原件，否则保单（保函）不予签收。若是投标人委托代理人递交保单（保函）的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件及身份证原件，否则保单（保函）不予签收。4.2.3投标文件退还投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：1.递交投标文件的投标人少于3个的；2.其他：/。4.2.5电子投标文件的拒收情形1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。3.存在下列情况之一的，视为拒收：（1）电子投标文件无法解密的；（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；（3）电子投标文件无法导入成功的；4.其他：/。5.1开标时间和地点1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。2.开标地点：温岭市公共资源交易中心开标厅（二）。3.开标平台：温岭市公共资源交易不见面开标大厅。4.其他：/。5.2开标程序1.宣布开始至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标工程名称。2.公布投标人数量招标人公布投标人数量。若开标系统显示已递交投标文件的5.2开标程序单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。3.投标文件解密投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：60分钟（从开标时间开始计算）。投标人解密方式：远程解密。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。特别说明：（1）解密的CA数字证书必须与制作、上传电子投标文件的CA数字证书一致，否则将无法解密。（2）延期后的CA数字证书必须及时在“温岭市公共资源电子交易平台”中重新绑定，否则将无法制作、上传、解密电子投标文件。4.抽取相关系数（若有）5.公布开标结果招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、工期、质量标准等内容。6.投标人确认开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。7.异议及回复投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。8.开标结束招标人宣布本次开标结束。5.4特殊情况处置1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。（2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。3.其他：因电子交易系统故障，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可以向监管部门申请并征得同意后可延长解密时间，并告知在线的投标人。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：5人（其中库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3，库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定）。6.3.1评标办法☑2.技术标通过制的综合评估法：详见第三章评标办法。6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数☑1.推荐中标候选人人数：2。7.1.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介：温岭市公共资源交易中心网站、浙江省公共资源交易服务平台。公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。7.2.1确定中标人☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。7.2.9中标公告媒介及期限公告媒介：温岭市公共资源交易中心网站、浙江省公共资源交易服务平台。公告期限：不少于3日。7.4履约担保及工程款支付担保履约担保的金额：合同总价的2%（不得超过2%）。工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。8.1重新招标其他情形1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；2.法律法规规定的其他情形；3.招标文件规定的其他情形。8.2不再招标的情形重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。10需要补充的其他内容投诉受理的具体部门及电话：温岭市住房和城乡建设局，电话：0576-86215169，传真：0576-86143682。地址：温岭市城东街道横湖中路188号。投诉人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等9部委第23号令修改）办理。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。10.1否决投标的情形投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：☑1.评审区间确定内容：①不同投标人的电子投标文件的网卡信息、电子投标文件制作工具的ID一致的。2.资格标评审内容：①投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第3.7.3项目规定的；②投标文件格式不符合第八章“投标文件格式”的规定的；③投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”第3.1项规定的；10.1否决投标的情形④电子投标文件未在规定时间内解密的，或者未解密的；⑤投标人的资格要求不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的，或未填报的；⑥投标保证金不符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的，或投标保证保险或者投标保函中的有效期（保险期间）不符合“投标人须知前附表”3.4.1中规定的，或现场递交的纸质保函（保单）不符合要求的；⑦投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的；⑧投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；⑨投标人未按“投标人须知前附表”10.5项、“投标人须知”第1.12项、3.6项规定执行的；⑩电子投标文件中“投标参数”界面的项目负责人姓名、资格标中“项目管理班子配备承诺书”、“项目负责人简历表”、“投标承诺书”中的项目负责人姓名不一致的；⑪投标保证金采用电子保函或保单时，未从温岭市公共资源交易电子保函平台提交的；⑫未提供本“投标人须知前附表”第10.4项规定的资料的（若需要）；⑬提供的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”不符合要求的，或资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；⑭提供的相关证书资料无效、或者不符合要求的。3.资信标评审内容①投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”第3.1项规定的；②投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第3.7.3项目规定的；③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。☑4.技术标评审内容☑技术标通过制的综合评估法：①项目管理班子配备不能满足要求的；②关键施工技术方案不可行的；③生产措施存在重大安全隐患的；④主要施工机械设备不能满足施工需要的；⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；⑧其他：技术标编制不符合第二章“投标人须知”第3.1项关于技术标编制要求的。5.商务标评审内容①投标文件的组成不符合第二章“投标人须知”第3.1项规定的；②投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第3.7.3项目规定的；③工程量清单附件无法导入评标辅助系统的；④商务标的“投标报价”、“编制说明”、“投标报价费用表”中水印码与工程量清单中水印码不一致的；⑤商务标中投标函、投标函附录未按规定填写的；⑥投标文件不能满足招标文件载明的工程质量要求、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；⑦电子投标文件中“投标参数”界面的投标软件报价、商务标中投标函中的投标总报价、“投标报价”中投标总价不一致的；⑧电子投标文件中“投标参数”界面的工期与商务标中投标函中的工期不一致的；⑨投标报价高于最高投标限价的；⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；⑪安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费、创建安全文明施工标化工地、疫情常态化防控、智慧工地增加费）、规费、税金未按照招标文件和工程量清单要求填报的；⑫改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；⑬改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额、专业暂估价的；⑭经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；⑮投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；⑯投标报价中所有算术错误的绝对值累计金额大于该投标总价的1.0%；⑰分部分项工程量清单、施工技术措施项目清单中的综合单价出现“0”报价或者负报价的；⑱分部分项工程量清单、施工技术措施项目清单的投标综合单价超出招标人设定的70%～110%范围的；⑲“投标报价”未加盖编制人员执业印章的；⑳未按投标人须知前附表第10.7项规定提供咨询合同书的，或提供的咨询合同书不符合要求的（若有）；○21投标人存在本“投标人须知前附表”第10.11项规定任何一种情形的。注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。10.2异议与投诉1.异议：（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。（4）其他：/。2.投诉：（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。（2）其他：/。3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。10.3☑定标前核查1.招标人定标前，将组织：（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。10.4在建合同工程的认定及变更证明1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：（1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。（2）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除10.4在建合同工程的认定及变更证明日期。2.以下情形视为“有在建合同工程”：（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。3.发生下列情形之一的除外：a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。4.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按招标文件提供格式随资格标上传工程竣工验收证明。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已解除合同的，须随资格标上传解除合同的相关证明资料。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。10.5投标文件的澄清、说明、补正1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。□10.6陈述和答辩/10.7特别说明1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造10.7特别说明价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托工程造价咨询单位编制投标报价书的，商务标中应附委托编制投标报价的咨询合同书。（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。（3）如投标报价由投标人编制，编制人员必须是在投标人注册的相应专业造价工程师，并加盖编制人员执业专用章。（4）如投标报价由投标人委托工程造价咨询单位编制的，编制人员必须是在编制单位注册的相应专业造价工程师，并加盖编制人员执业专用章。☑3.暂估价：（1）内容：变配电系统、管线预埋（含土方工程、充电桩系统室外预埋管、太阳能光伏发电系统预埋管、智能化室内外预埋管线）、地磅基础及配套管线预埋、围墙大门、围墙小门；（2）金额：本工程专业工程暂估价1775000元，其中变配电系统1500000元、管线预埋（含土方工程、充电桩系统室外预埋管、太阳能光伏发电系统预埋管、智能化室内外预埋管线）100000元、地磅基础及配套管线预埋50000元、围墙大门120000元、围墙小门5000元；（3）占招标控制价比例：5.139%；□（4）招标计划及内容：/。□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：/。6.价款结算方式：☑竣工后一次性结算7.农民工工资保证金：（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。☑9.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。10.创安全文明标准化工地等级要求：/。11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。12.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018版）（以下简称《2018版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。13.工伤保险按相关规定要求执行。14.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。15.投标人应在投标前自行做好“全国建筑市场监管公共服务平台”、“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。16.其他：/。10.8项目负责人陈述和答辩相关要求/10.9☐技术文件的暗标编号/10.10☐答辩的暗标编号/10.11串通投标在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审。（1）招标人（或招标代理机构）在规定的递交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；（5）不同投标人通过同一单位或者同一个人账户购买电子保函（或电子保单）的；（6）不同投标人委托同一人办理投标事宜的；（7）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者投标报价细目呈明显规律性变化；（8）不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址上传投标文件、购买电子保函或不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（9）不同投标人的投标文件相互混装；（10）不同投标人的投标文件在同一台电脑上制作的【包括但不限于下列情形：①不同投标人电子投标文件中的网卡信息一致，②不同投标人电子投标文件中电子投标文件制作工具的ID一致，③不同投标人工程量清单附件中的硬件信息（或MAC地址）一致，④不同投标人工程量清单附件中的水印码一致。】；（11）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（12）投标人之间约定中标人；（13）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；10.11串通投标（14）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（15）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（16）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（17）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（18）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（19）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（20）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。（21）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。10.12电子招标投标相关事项1.投标人未在温岭市公共资源电子交易平台办理注册验证的，应先申办注册验证手续，具体办理要求请登录温岭市公共资源交易中心网站在“办事指南”的“工程建设项目投标人平台注册验证操作手册”中查询（或电话咨询0576-86109764）。2.本项目为全过程电子招投标，参加投标企业必须办理CA数字证书，且CA数字证书必须与温岭市公共资源电子交易平台中各自公司绑定，否则无法制作、上传、解密电子投标文件。CA数字证书办理联系杭州天谷信息科技有限公司：客服电话：400-0878-198，服务qq：2330352291、2629667924。本平台已实现省内CA互认，除天谷外，在“浙江省CA签章互认系统”中上线的CA公司均可。3.本项目电子投标文件须通过宁波杰瑞开发的“电子投标文件制作工具【V3.0】”制作、上传。电子投标文件制作工具、操作手册可在温岭市公共资源交易中心网站“资料下载”中下载。宁波杰瑞技术支持：18067100830。10.13违法违规资料移交若招投标活动中有违法违规行为的，招标人应当保留相关证据并及时向招标投标行政监督部门报告。10.14评标活动特殊情况处置1.解密完成后，因网络、网上评标系统故障无法及时修复、长时间停电等不可抗力因素，导致无法进行评标活动的，监管部门可中止本项目评标活动，待网络、网上评标系统修复完成或电力恢复后通知招标人继续组织评标活动。2.因工程量清单评标辅助系统故障无法及时修复，导致通过软件无法对投标人的报价清单进行评审的，关于商务标的评审内容，评标委员会可以仅对投标人须知前附表“10.1否决投标的情形”中商务标评审内容中的①、②、⑤、⑥、⑨、⑩、⑭、⑮、⑲、⑳、○21项进行评审，其余内容不用评审，默认全部符合。投标人须知1.总则1.1招标项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4工程名称：见投标人须知前附表。1.1.5工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.6工程承包方式：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（3）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。1.4.4投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（5）为本标段的监理人；（6）为本标段的代建人；（7）为本标段提供招标代理服务的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（12）进入清算程序，或被宣告破产；（13）被本次招标项目所在地县级及以上主管部门依法暂停或取消投标资格的；（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（16）投标人和项目负责人其一被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一在投标截止时间前被人民法院列入失信被执行人名单的；（20）投标人和项目负责人其一被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；（21）投标人和项目负责人其一被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。1.12偏差1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单编制；（6）技术标准和要求；（7）图纸及其他资料；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。2.3招标文件的修改2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3.2当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。3.投标文件3.1投标文件的组成见投标人须知前附表3.1。3.2投标报价3.2.1投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3投标保证金的退还：3.4.3.1未中标单位的最迟在中标通知书发出后退还，投标保证金以转账（或电汇）形式递交的，还应退还银行同期活期存款利息，退还利息时必须提供增值税发票。3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还，投标保证金以转账（或电汇）形式递交的，还应退还银行同期活期存款利息，退还利息时必须提供增值税发票。3.4.3.3有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；（3）投标人须知前附表规定的其他情形。3.5资格审查证明资料见投标人须知前附表3.5。3.6备选投标方案3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3电子投标的要求（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件格式投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时间和地点见投标人须知前附表。5.2开标程序见投标人须知前附表。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.4特殊情况处置见投标人须知前附表。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.合同授予7.1中标候选人公示媒介及期限招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。☑7.2定标方式（非评定分离法）7.2.1除投标人须知前附表规定招标人授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人对第一中标候选人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的最新一期“资质动态核查证明”进行核查，若不符合招标文件要求的，则取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。□7.2定标方式（评定分离法）7.2.1招标人根据投标人须知前附表规定，选择评定分离方式确定中标人的。招标人应按招标文件规定方法确定中标人。7.2.2定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。7.2.4招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。7.2.5定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。7.2.6招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。7.2.7定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；（6）联合体投标的，联合体组成情况；（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；（9）工程保修维护等后续服务便利；（10）落实建筑业高质量发展政策；（11）落实政府其他政策；（12）招标人认为需要考量的其他因素。7.2.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函或融资担保公司担保和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）其他情形见投标人须知前附表。8.2不再招标见投标人须知前附表。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5异议和投诉9.5.1异议（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。9.5.2投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。附表一（工程名称）标段施工开标记录表开标时间：年月日时分开标地点：（一）唱标记录序号投标人项目负责人投标报价（元）质量标准/质量目标工期备注招标建安工程造价（元）最高投标限价（元）（二）开标过程中的其他事项记录（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）招标人代表：，记录人：，监标人：年月日附表二问题澄清通知编号：（投标人名称）：（工程名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。问题：1.问题：2........请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至，。（工程名称）评标委员会年月日附表三问题的澄清、说明或补正编号：（工程名称）标段施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：1.2.……投标人:（单位名称）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）年月日投标人:（单位名称）法定代表人或其委托代理人：年（签字或盖章）月日附表四中标通知书（中标人名称）：你方于，（投标日期）所递交的（工程名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。招标编号：，。中标价：，元。工，期：，日历天。工程质量：符合，标准。项目负责人：，（姓名），。中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致）。备注：，。请你方在接到本通知书后的日内到，（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。特此通知。招标人：，（单位盖章）法定代表人：，（签字或盖章）联系人：联系电话：年月日附表五确认通知（招标人名称）：你方年月日发出的，（工程名称）标段施工招标关于，的通知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（单位盖章）年月日第三章评标办法☑评标办法（二）技术标通过制的综合评估法根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》《评标委员会和评标办法暂行规定》《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。技术标通过制的综合评估法先确定评审区间，再对进入评审区间的投标人进行资信标评审、技术标评审、商务评审。对通过评审的投标人按总得分由高到低进行排序，并按照要求推荐中标候选人。总得分=资信标评分（5分）+商务标评分（95分）。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人（其中库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）。评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。一、评标程序（一）评审区间确定（二）资信标评审（三）技术标评审（四）商务评审（五）评标总得分的确定（六）资格标评审并推荐中标候选人二、评审区间确定评标委员会发现投标人投标文件存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。根据《台州市住房和城乡建设局关于公布建筑工程和市政公用工程企业信用等级划分标准的通知（试行）》（台建〔2022〕228号），浙江省建筑市场监管公共服务系统中房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包企业评价等级分为A、B、C、D、E五个等级，各等级分值的具体标准如下：A级：110分以上（含110分）B级：105-110分（含105分）C级：100-105分（含100分）D级：90-100分（含90分）E级：90分以下。（一）台州市内企业入围20名1、台州市内企业投标人≤20名，全部进入评审区间；2、台州市内企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：（1）对所有市内企业投标人从高到低进行省信用评价总分由高到低排序；排序靠前的40％作为高区间（高区间数量保留整数，小数点后第１位四舍五入），余下的市内企业投标人作为低区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及是否进入高区间的，抽签确定排序。（2）在高区间中随机抽取12名进入评审区间，若不足12名，则在低区间中随机抽取替补；（3）在低区间中随机抽取8名进入评审区间。（二）台州市外企业入围20名1、台州市外企业投标人≤20名，全部进入评审区间；2、台州市外企业投标人>20名，按以下方式及顺序确定评审区间：（1）对所有市外企业投标人从高到低进行省信用评价总分由高到低排序；排序靠前的40％作为高区间（高区间数量保留整数，小数点后第1位四舍五入），余下的市外企业投标人作为低区间，如投标人省信用评价总分相同且涉及是否进入高区间的，抽签确定排序。（2）在高区间中随机抽取12名进入评审区间，若不足12名，则在低区间中随机抽取替补；（3）在低区间中随机抽取8名进入评审区间。投标人的所在地市行政区划、信用等级及得分情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站“省信用评价公示公布”公布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站公布的5月份相关信息）。三、资信标评审（5分）评标委员会对进入评审区间的投标人进行资信标评审。评标委员会发现投标人投标文件资信标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。（一）投标人的信用评价分（3分）与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｂ级及以上的，得3分；C的，得2.8分；D的，得2.3分；E的，得1.8分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为1.3分。投标人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站“省信用评价公示公布”公布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站公布的5月份信用等级）。（二）项目负责人的信用评价分（2分）(此项待项目负责人信用评价实施细则出台后实施，未实施前均得满分)与招标项目相同专业类别的项目负责人信用等级B的，得2分；C的，得1.8分；D的，得1.3分；E的，得0.8分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的项目负责人，其信用评价分为0.3分。（三）资信标得分＝投标人的信用评价分+项目负责人的信用评价分。四、技术标评审（一）技术文件评审技术文件的编写内容为：针对本工程的特点、难点分析和解决措施，以及重要部位的施工方案及安全保证措施、《危大工程清单及安全管理措施表》。评标委员会发现投标人投标文件技术标存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标，不再进入下一阶段评审。五、商务评审（95分）（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标不予通过，否决其投标。（二）评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；（3）其余算术错误按招标人要求进行修正。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在收到确认通知后30分钟内不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入下一阶段评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。（三）评标基准价评标基准价＝最高投标限价×（100-D）%。（以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）D值在0.00～1.99范围内由招标人在开标现场公开随机抽取产生。先从0～1中抽取个位数字X，再从0～9中抽取十分位数字Y，最后从0～9中抽取百分位数字Ｚ，则抽取的D值即X.YZ。（四）商务标得分投标人的投标报价等于评标基准价的得满分。偏离评标基准价的，每高于评标基准价1个百分点的扣1分，即商务标得分=95-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×1；每低于评标基准价1个百分点的扣1分，即商务标得分=95-(评标基准价-投标报价)/评标基准价×100×1。商务标得分结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入。六、评标总得分的确定投标人的评标总得分＝资信标得分＋商务标得分。七、资格标评审并推荐中标候选人评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：（一）资信标得分高者；（二）投标报价低者；（三）招标人随机抽签确定。评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求，是否存在招标文件规定资格标评审应当否决投标情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格标评审不予通过，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格标进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。第四章合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：温岭市华阳再生资源有限公司泽国仓库拆建项目。2.工程地点：温岭市泽国镇。3.工程项目代码：2408-331081-04-01-625685。4.资金来源：自筹。5.工程内容：项目总建筑面积为13605m2（其中：地上建筑面积13480m2，地下建筑面积125m2）；由1栋厂房组成。主要工程特征如下：（一）技术综合楼工程：1、桩基工程:采用混凝土钻孔灌注桩，桩径700，桩长44-55米，混凝土强度等级为C40，计144根。2、基坑支护工程：采用钢板桩+钢支撑，钢板桩采用拉森IV钢板桩（小止口），水平支撑杆件为钢管支撑。3、砼工程:基础垫层采用150mm厚C20混凝土；满堂基础、桩承台基础采用C35混凝土浇捣(其中地下室底板、外围护墙、覆土顶板、水池侧壁采用P8抗渗混凝土)；地上部分：一层及以下结构柱采用C35，二、三两层结构柱采用C30，其余结构梁板柱采用C30，；圈梁、构造柱、过梁及压顶等二次浇注构件采用C25。4、砌体工程：±0.000以下墙体采用M7.5预拌砂浆，MU10烧结页岩多孔砖砌筑；砖胎膜采用采用M7.5预拌砂浆，MU15混凝土实心砖砌筑；±0.000以上内外墙墙体均采用M7.5预拌砂浆，MU10烧结页岩多孔砖砌筑；。5、楼地面工程：防滑地砖面层、水泥砂浆面层、细石砼面层、防静电地板面层、花岗石楼面、固化地坪楼面，做法详见图纸设计。6、内墙面工程：防霉涂料面层、无机涂料面层、瓷砖面层，做法详见图纸设计。7、天棚工程：无机涂料面层、无机防霉涂料面层、铝扣板吊顶，做法详见图纸设计。8、屋面工程：上人保温屋面、不上人保温屋面，做法详见图纸设计。9、外墙面工程：真石漆涂料外墙，做法详见图纸设计。10、门窗工程：木质防火门、钢制防火门、成品装饰木门、普通铝合金门窗。以上建筑做法详见图纸设计及业主回复。（二）安装工程：1、给排水工程：（1）室外埋地生活、消防、绿化给水管均采用钢丝网骨架PE复合管（2）室内生活给水立管采用钢塑复合管0.6MPa，支管采用PPR管,1.25MPa，采用热熔连接。室内、室外排水管用UPVC管,专用胶水连接。生活给水、热水系统上采用全铜质阀门,压力等级为1.0MPa;管径≤DN50采用截止阀,管径＞DN50采用铜芯闸阀。屋顶消防水箱出水管、潜水排污泵出口管道采用消声止回阀。所有给水、消防系统减压阀前后均需设置压力表。压力排水管采用镀锌钢管，压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀，压力等级0.6MPa。室内雨水管采用硬聚氯乙烯实壁排水管；室外雨水管采用硬聚氯乙烯实壁排水管（抗紫外线型）。屋顶明露冷热水、消防管做防冻保温。保温材料采用橡塑管壳,保温厚度25mm,外包0.5mm铝箔。溢、泄水管外壁刷蓝色调和漆二道；压力排水管外壁刷灰色调和漆二道。管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。2、电气工程：采用主电缆用WDZ（N）-YJY/RTTVZ,敷设方式：沿桥电缆、其他照明线主要采用BV、WDZB1-RYJS，保护管采用:电线管采用桥架、焊接钢管或塑料管。4、消防工程：主要包含消防水管道工程、喷淋工程、消防报警工程（1）消防水管道、喷淋：室内消火栓管、喷淋管管径≤DN65的用镀锌钢管,丝扣连接；管径＞DN65的采用镀锌钢管,沟槽连接。消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道。自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。消防泵房内所有阀门均采用明杆球墨铸铁闸阀。泵房外消火栓系统所有阀门均采用明杆球墨铸铁闸阀。泵房外喷淋系统号蝶阀。设置在室外阀门井内的阀门采用耐腐蚀的明杆球墨铸铁闸阀,压力等级为1.6MPa。所有吊顶房间采用普通无吊顶型喷头。喷头额定温度为68。C,开水间喷头额定温度为93。C。所有喷头均需采用快速响应喷头。所有类型喷头均需有1%且不少于10只的备用量。（2）消防报警：火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、气体灭火系统、防火门监控系统等；主要线缆采用WDZNB1-RYJS、WDZNB1-BYJ等，保护管采用:电线管采用防火桥架、焊接钢管。5、暖通工程：防排烟风管采用镀锌钢板,厚度按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中相关规定选取,风管采用法兰连接,密封填料采用不燃材料。防火保护措施做法参照图集22K311-5。一般风管不刷漆,其支、吊架刷防锈底漆和灰色磁漆各两遍。（三）室外附属部分道路工程：浇筑约1605平方米4.5MPa砼路面、铺设芝麻灰花岗岩非机动车停车位约160平方米及塘渣回填等内容。排水工程：开槽铺设PE100实壁管DN225（PN0.6）94.7m、PE100实壁管DN315（PN0.8）78.5m、DN200HDPE-B缠绕管88.5m、DN300HDPE-B缠绕管118.9m，DN400HDPE-B缠绕管55.6m，DN500HDPE-B缠绕管23.3m，雨污检查井22座、砌筑510*390雨水口17座，浇筑3B#钢筋砼化粪池一座及土方挖运等内容。围墙工程：砌筑约159米长围墙。6.工程承包范围：施工图范围内发包人指定的土建、安装、室外附属等工程。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写），(¥，元)；其中：（1）中标价：人民币（大写），(¥元)；（2）安全文明施工费：人民币（大写），(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（5）渣土、泥浆消纳费（含税）：人民币（大写），(¥元)。2.合同价格形式：单价合同。3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具增值税发票。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。（1）一般计税方法。（2）本工程为甲供工程，按简易计税方法。五、项目经理承包人项目经理：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，并加盖单位公章后生效。十三、合同份数本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章)，承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章），（签字或盖章）统一社会信用代码：，统一社会信用代码：地址：，地址：邮政编码：，邮政编码：法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：传真：，传真：电子信箱：，电子信箱：开户银行：，开户银行：账号：，账号：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）统一社会信用代码：统一社会信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款（略）具体内容同《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201》中通用合同条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、温岭市财政局温岭市发展和改革局关于印发《温岭市属国有企业项目投资管理操作规程（试行）》的通知（温财国企〔2022〕111号）（项目实施过程中，若出台新的变更规定的，则按新规定执行）、除投标函及其附录和已标价工程量清单外的其它部分投标文件、建设工程监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：，；资质类别和等级：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.10临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。1.4标准和规范资质类别和等级：联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：；通信地址：。1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中明确的技术标准和要求；（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图4套并附目录清单及与其一致的电子版施工图（PDF或CAD等格式）；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、变更联系单编号等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在7天内修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场提供一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：，。承包人接收文件的地点：，；承包人指定的接收人为：，。监理人接收文件的地点：，；监理人指定的接收人为：，。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场确定。。；。；。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承包人自行负责解决，费用已在投标报价中已综合考虑。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：本工程进场道路的加固、改造、修复由承包人负责解决，费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：（1）工程量清单存在缺项、漏项的，予以调整；（2）工程量清单中组价内容与项目特征不一致的，不予以调整；（3）工程量清单中项目特征与施工图纸不一致的,予以调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项清单项中工程量增加或减少的，均不予以调整该分部分项清单的单价。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。务：；；；。
投标 / 标书制作要点（原创）
本泽国仓库拆建涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
