安全隐患维修招标公告（雷州市人民法院2025）
雷州市人民法院综合办公楼安全隐患维修项目市场调查公示
发表时间：2025-05-13 09:13
广东国丰项目管理有限公司受雷州市人民法院的委托，对雷州市人民法院综合办公楼安全隐患维修项目进行市场调查，本次市场调查结果将作为在广东政府采购智慧云平台选定单位进行议价的参考。
一、资格要求
1.供应商必须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书等相关证明复印件）。
2.供应商须具有建筑工程施工总承包三级（或以上）资质，并取得有效的安全生产许可证。
二、项目基本情况及要求
（一）项目内容：
序号
项目名称
最高限价（元）
数量
工期
1
雷州市人民法院综合办公楼安全隐患维修项目市场调查
66874.79
1项
30个日历天
注：1、供应商应对项目内所有的内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。
2、报价高于最高限价将被视为无效响应。
3、工程量清单另附。
（二）项目概况
1、项目名称：雷州市人民法院综合办公楼安全隐患维修项目市场调查
2、建设单位：雷州市人民法院
3、工程基本情况:综合办公楼安全隐患维修，包括拆除地面大理石板、立面抹灰层拆除、墙面抹灰等。
4、本项目最高限价为 66874.79 元（其中绿色施工安全防护措施费为 3637.17 元。在报价时必须按最高限价中给出的绿色施工安全防护措施费报价，不得改变金额，否则作无效响应）。
（三）项目总体要求
1、项目范围及内容：项目范围按照市场调查文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容。供应商应对施工现场的安全负责，承担所有安全管理责任。
2、承包方式
根据建设单位提供的预算相关资料及说明、采购文件等，由供应商包材料、包施工、包质量、包工期、包安全、包税费等进行总承包。不允许转包，不允许分包。
3、工期要求及规定
(1)全部工程30日历天内完成。
(2)因建设单位原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
注:不可抗力的约定:经有关部门鉴定的五级以上地震，正面吹袭湛江市的十级以上台风和龙卷风，施工区域出现降雨量大于200mm/h的特大暴雨，雷击引起的火灾等。
4、工程施工技术要求
（1）严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。
（2）严格按照建设单位提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。
5、工程施工的特殊要求
(1)按建设单位要求随时停工及开工，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。
(2)每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏硬底化路面需及时修复。
(3)减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。
6、工程质量标准和保修期
(1)保修期（含保修期服务要求）：（按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行）
保修期从合同工程实际竣工并通过验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程实际竣工并验收合格之日起，分别计算质量保修期。
(2)工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，建设单位有权要求供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，供应商必须向建设单位交纳违约金。
（四）工程验收
1、验收方式按照中选要求完成工程后，供应商向建设单位提供详细的竣工验收方案，由建设单位主持，组织有关部门、单位进行验收。
2、验收标准及要求:按国家相关行业，设计、招标要求标准验收，达到合格。
三、公告
（一）在广东国丰项目管理有限公司网站（http://gdguofeng.com.cn/）发布市场调查公告。
报价截止时间：2025年5月16日12:00
报价文件接收方式：请在报价截止时间前将报价文件现场送达或邮寄至湛江市赤坎区体育北路湛江商务大厦20楼2006室（广东国丰项目管理有限公司）。
（二）报价文件提交内容：
1、资格要求文件；
2、法人资格证明书及授权书；
3、报价及工程量清单。
（三）报价文件递交数量：
1、报价文件一式一份（每页加盖公章）。
2、电子文件1份（U盘，盖章后扫描的PDF文档）。
四、市场调查流程
根据供应商递交的报价文件，对项目进行细致的分析评估和比价，出具市场调查专项报告。
五、联系方式
1.调查机构名称：广东国丰项目管理有限公司
2.调查机构地址：湛江市赤坎区体育北路湛江商务大厦20楼2006室
3.项目联系人：袁小姐
4.联系电话：0759-3971373
5.邮箱：gdgf6666@163.com
广东国丰项目管理有限公司
2025年5月13日
投标 / 标书制作要点（原创）
本安全隐患维修涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
