装修工程招标公告（宁化县农村信用合作联社2025）
投标邀请书
致：福建省三明市华宁建设发展有限公司、福建省枞煊建设工程有限公司、福建中辉装饰工程有限公司、福建明沈建设工程有限公司、福建曹源建设有限公司
、福建威喆建设工程有限公司、福建省峻熙建设发展有限公司。
1. 招标条件
本招标项目宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程已批准建设，建设单位为宁化县农村信用合作联社， 建设资金来源自筹，招标人为宁化县农村信用合作联社，委托的招标代理单位为福建公信招标有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点：三明市宁化县；
2.2. 工程建设规模：本招标项目共划分为2个合同标段；标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，工程预算审后价850989元；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，工程预算审后价741754元；
2.3. 招标范围和内容：
（1）工程类别：建筑装修装饰工程；
（2）招标类型：专业承包；
（3）招标范围和内容：宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程的施工，含拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，招标控制价850989元（其中暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，招标控制价741754元（其中暂列金额67432元）；
2.5. 工期要求：
（1）标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，总工期为80 个日历天；
（2）标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，总工期为80 个日历天；
2.6. 标段划分（如果有）：共2个标段，划分为标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，招标控制价850989元（其中暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，招标控制价741754元（其中暂列金额67432元）；
2.7. 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》，（无需资质的项目，从其规定）
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3. 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4. 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的银行营业网点的装修装饰工程。
3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的2个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）。
3.7. 其他资格要求：①根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；
3.8. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4. 招标文件的获取
4.1本招标项目 采用 电子招投标。
4.2凡有意参加投标者，请于2025年5月30日 08:00:00至2025年6 月10日 15:30:00通过新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料，费用300元（包含标书费和平台使用费）/标段。
5. 评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
5.2本招标项目采用的定标方式：以评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：无论参与本项目几个标段的投标，每个投标人仅需提交投标保证金人民币壹万元整（￥10000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：现金转账、银行保函形式。
7. 投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月10日15:30，投标人应在截止时间前通过新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，招标人予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告在新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）上发布。
9.联系方式
招标人：宁化县农村信用合作联社
地址：宁化县翠江镇中环南路1号中环花园商住楼4号楼
电话：0598-6831836
联系人：孙先生
招标代理机构：福建公信招标有限公司
地 址：三明市三元区梅岭新村31幢（三明邮政办公大楼）12楼
邮 编： 365050 ；
电 话： 13950930413
联系人： 罗仕荣
监督部门：宁化县农村信用合作联社纪委办公室
电话： 0598-6835812
公共资源电子交易平台名称：新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区
网址：http://fujian.etrading.cn
联系电话：18065792873、0598-7500819、400-998-0000
招标文件正文.doc
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2022年版）招标项目名称：宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程招标项目编号：E3504247202000060001招标人：宁化县农村信用合作联社招标代理机构：福建公信招标有限公司招标代理机构项目负责人：罗仕荣招标代理机构编制人：陈松招标文件编制日期：2025年5月使用说明1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。2．《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。目录第1章投标邀请书6第1章投标须知10第1节投标须知前附表10投标须知前附表10第2节投标须知21“投标须知”内容见《通用本》21投标须知内容修改表21第2章评标办法和标准23第1节评标办法和标准数据表23第2节评标办法和标准26简易评标法26第3章合同条款及格式30第1节合同协议书31“合同协议书”内容见《通用本》31第2节通用合同条款32“通用合同条款”内容见《通用本》32通用合同条款补正表33第3节专用合同条款34专用合同条款34第4节合同附件55“合同附件”内容见《通用本》55第4章工程量清单及计价57第1节招标工程量清单58第2节招标控制价59第3节投标报价75第4节工程量清单与计价表格式76第5章招标图纸77第1节招标图纸目录78第2节招标图纸79第6章技术标准和要求80第1节招标项目概况和说明81（一）工程建设地点的现场自然条件81（二）工程建设地点的现场施工条件81已具备施工条件81（三）招标项目说明81第2节工程建设技术标准81（一）工程建设强制性标准81（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准81（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求81根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：按现行有关技术标准执行81第3节施工现场管理要求82（一）现场安全防护设施要求82（二）水土保持与环境要求82（三）文明施工要求82（四）施工机具进场要求82第4节招标人对工程主要材料设备的要求83（一）技术要求83（三）参考品牌84第5节招标人自行采购的材料设备86第6节其他要求87第7章投标文件格式88一、投标人基本情况表91二、法定代表人资格证明书92三、投标人诚信承诺函93四、授权委托书（如有时）95五、拟派出项目负责人简要情况表96七、拟派出项目技术负责人简要情况表99八、拟派出施工现场管理人员表100九、项目部施工管理人员到位承诺书101十、投标人基本账户信息102十二、投标保证金有关单据扫描件104十三、其他资料（资格文件）105（1）建筑渣土运输企业选用表105一、投标函108二、投标函附录109三、其他资料（商务文件）110第1章投标邀请书致：福建省三明市华宁建设发展有限公司、福建省枞煊建设工程有限公司、福建中辉装饰工程有限公司、福建明沈建设工程有限公司、福建曹源建设有限公司、福建威喆建设工程有限公司、福建省峻熙建设发展有限公司。1.招标条件本招标项目宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程已批准建设，建设单位为宁化县农村信用合作联社，建设资金来源自筹，招标人为宁化县农村信用合作联社，委托的招标代理单位为福建公信招标有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。2.项目概况和招标范围2.1.1.工程建设地点：三明市宁化县；2.2.2.工程建设规模：本招标项目共划分为2个合同标段；标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，工程预算审后价850989元；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，工程预算审后价741754元；2.3.3.招标范围和内容：（1）工程类别：建筑装修装饰工程；（2）招标类型：专业承包；（3）招标范围和内容：宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程的施工，含拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；2.4.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，招标控制价850989元（其中暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，招标控制价741754元（其中暂列金额67432元）；2.5.5.工期要求：（1）标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，总工期为80个日历天；（2）标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，总工期为80个日历天；2.6.6.标段划分（如果有）：共2个标段，划分为标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，招标控制价850989元（其中暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，招标控制价741754元（其中暂列金额67432元）；2.7.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准。3.投标人资格要求及审查办法3.1.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》，（无需资质的项目，从其规定）3.2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）3.3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。3.4.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。3.5.5.投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的银行营业网点的装修装饰工程。3.6.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的2个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）。3.7.7.其他资格要求：①根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；3.8.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。4.招标文件的获取4.1本招标项目采用电子招投标。4.2凡有意参加投标者，请于2025年5月30日08:00:00至2025年6月10日15:30:00通过新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料，费用300元（包含标书费和平台使用费）/标段。5.评标办法和定标方式5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。5.2本招标项目采用的定标方式：以评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。6.投标保证金的提交6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。6.2.投标保证金提交的金额：无论参与本项目几个标段的投标，每个投标人仅需提交投标保证金人民币壹万元整（￥10000元）。6.3.投标保证金提交的方式：现金转账、银行保函形式。7.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年6月10日15:30，投标人应在截止时间前通过新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）递交电子投标文件；7.2逾期送达的投标文件，招标人予以拒收。8.发布公告的媒介本次招标公告在新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区（http://fujian.etrading.cn）上发布。9.联系方式招标人：宁化县农村信用合作联社地址：宁化县翠江镇中环南路1号中环花园商住楼4号楼电话：0598-6831836联系人：孙先生招标代理机构：福建公信招标有限公司地址：三明市三元区梅岭新村31幢（三明邮政办公大楼）12楼邮编：365050；电话：13950930413联系人：罗仕荣监督部门：宁化县农村信用合作联社纪委办公室电话：0598-6835812公共资源电子交易平台名称：新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区网址：http://fujian.etrading.cn联系电话：18065792873、0598-7500819、400-998-0000第1章投标须知1.第1节投标须知前附表投标须知前附表说明：（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编 列 内 容1.1.1招标人和招标代理机构招标人：宁化县农村信用合作联社地址：宁化县翠江镇中环南路1号中环花园商住楼4号楼联系人：孙先生 电话：0598-6831836 ，传真：/电子邮箱：/招标代理机构：福建公信招标有限公司地址：三明市三元区梅岭新村31幢（三明邮政办公大楼）12楼联系人：罗仕荣 电话：13950930413，传真：/电子邮箱：/2.1.2本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）招标项目名称：宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程招标项目编号：E3504247202000060001标段名称（如果有）：标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程;标段编号（如果有）：标段1：E3504247202000060001002；标段2：E3504247202000060001001招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：2招标人最多允许投标人中标的标段数量：13.1.3资金来源和落实情况资金来源：自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实4.1.4工程建设地点三明市宁化县；5.1.5工程建设规模本招标项目共划分为2个合同标段；标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，工程预算审后价850989元；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，工程预算审后价741754元；6.1.6招标范围和内容宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程的施工，含拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；7.1.7/21.2本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心公共资源电子交易平台名称：新点电子交易平台限额以下项目专用平台福建专区网址：http://fujian.etrading.cn联系电话：18065792873、0598-7500819、400-998-0000公共资源交易中心名称：/地址：/联系电话：/8.1.8电子招投标基本要求本项目采用电子招投标。1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件福建版8.0.1.50。2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司 18065792873、0598-7500819、400-998-00003、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章。9.1.9本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位设计单位：（标段1、标段2）中凡国际工程设计有限公司 监理单位： 待定代建单位： /全过程工程咨询单位：/造价咨询单位（编制）：（标段1、标段2）福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司；造价咨询单位（审核）：（标段1、标段2）福建恒信工程咨询有限公司；10.2.1计划工期（1）标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，总工期为80 个日历天；（2）标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，总工期为80 个日历天；11.2.2质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准12.2.3建造要求绿色建筑等级要求：按当地政策执行智慧工地管理要求：按当地政策执行建筑垃圾减量化目标：按当地政策执行其他要求：按当地政策执行13.2.4合同价格形式固定单价合同，工程量按实结算；中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。14.3.1资格审查方式本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 15.4.1/4.2合格投标人资格条件1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定。2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。1.1.1．投标人“类似工程业绩”要求：1个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的银行营业网点的装修装饰工程。1.1.2．其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。16.4.3投标人不得存在的其他情形1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；3.投标须知第4.3条款规定。17.10投标人提出疑问的截止时间2025年6 月 4日17:30:0018.11分包☑不允许□ 允许，允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/19.12偏离☑ 不允许□ 允许，允许偏离范围和幅度：/20.14.1/21.3投标截止时间2025年6 月 10 日 15:30:0021.15.3.1技术文件本招标项目不要求提交技术文件。22.17.1投标有效期投标截止时间后90日历天。23.18.1/ 18.2.1投标保证金1、投标保证金金额：壹万元人民币；2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金银行帐号：开户银行：兴业银行三明列东支行帐户名称：福建公信招标有限公司帐 号：181040102200014908银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。利息部分应出具发票的类型为：税务发票②银行保函形式：银行保函应是有资格的银行出具的保函。（按明公共交易〔2021〕4号规定执行，同时执行明建〔2019〕30号、闽建筑〔2020〕8号、闽建筑函〔2021〕1号文件）。。投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/ 。投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。1.1.1.1.1.1.a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;1.1.1.1.1.1.b.应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分;c./。⑦其他形式：/。3、投标保证金证明材料提交形式：①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函 （采用） 电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 。③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。⑤/。4、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。24.18.3投标保证金不予退还的其他情形1、投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。4、投标人在投标截止后撤销投标文件。5、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。6、法律、法规规定的其他情形。25.19.1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。26.20.1要求提交的投标文件内容资格文件：要求提交；技术文件：不要求提交；商务文件：要求提交；其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：/。27.20.5投标文件编制和加密要求投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件福建版投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0598-7500819、400-998-0000投标文件编制和加密要求：投标文件递交时在线加密28.21.5投标人名称变更证明材料提交要求1、提交时间：2025年6月10日15:30:00前。2、提交方式：投标人按照第投标人按照第②方式提交种方式提交企业名称变更证明材料。①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。提交地点：/密封要求：/②线上提交方式：以扫描件上传到电子投标文件中。29.22.1开标时间开标时间：2025年6月10日 15:30:0030.22.2投标文件解密方式投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。31.22.2投标文件解密失败的补救方案投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。32.22.6委托鉴定投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。鉴定配合事项：按需封存、移交与鉴定相关的物品和数据信息。33.23.1评标委员会的组建1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库名单中随机抽取34.25.1评标办法本招标项目采用的评标办法为：简易评标法35.25.2.6投标人回复澄清、说明、补正的时限要求30分钟内36.25.3/26.1定标方式☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人推荐的中标候选人数：3个□授权评标委员会直接确定中标人推荐的中标候选人数：/个□采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个中标候选人推荐办法：/定标原则：/37.29.1履约担保金额和形式履约担保金额：中标人的履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金、专业工程暂估价）10％。履约担保形式：投标人可以选择以现金（电汇或者转帐）或不可撤销见索即付的银行保函的方式提交，银行履约保函要求中标单位为三明本地企业须提供三明市的银行保函，其他地区企业须提供基本户的银行保函。履约担保期限：履约保证金在工程竣工验收合格移交后15个工作日内不计息退还。38.30.1签订合同中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。39.33.4监管部门宁化县农村信用合作联社纪委办公室。电话： 0598-683581240.34.2其他1、电子招标文件中关于授权委托人盖章之处，可直接打字录入授权人姓名或由授权人签署后上传扫描件。2、投标人应采用本单位企业数字证书加密投标文件，如采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件的，评标委员会将否决其投标。3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。4、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。6、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。7、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。8、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件3份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47 号）文件规定。10、严格执行闽建建〔2016〕22 号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。根据明建 (2022) 21号文《三明市住房和城乡建设局关于建设工程施工扬尘防治措施费用有关事项通知》要求结合现场实际做好施工扬尘防治措施。11、该项目将严格依照《住房城乡建设部关于印发的通知》（建市【2014】118号）进行违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作。12、一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。13、招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。14、本项目招标代理服务费按每个标段人民币3000元包干收取，由中标人在领取中标通知书前向招标代理公司一次性付清。15、本项目的设计费用，标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程为19500元；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程为17017元，由相应的中标人在领取中标通知书前支付给设计公司。1.第2节投标须知“投标须知”内容见《通用本》投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后的条款内容 第2章评标办法和标准第1节评标办法和标准数据表评标办法和标准数据表（简易评标法）项号条款号条款名称编列内容12.1招标控制价及其组成和计算方法招标控制价为人民币：标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，招标控制价850989元（其中暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程，招标控制价为741754元（其中暂列金额67432元）；具体详见招标人提供的工程预算审核书。22.2K值取定K值为10%32.3发包价及其组成和计算方法发包价为人民币标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程，发包价为773626元（含暂列金额77363元）；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程发包价为674322元（含暂列金额67432元）；发包价计算方法：1. 发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度(设定为K)加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价（计算结果保留整数位）＝可竞争项目造价×(1－K)＋不可竞争项目造价。(1) 不可竞争项目按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费费率。(2)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×(1－K)。(3)K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人确定。2. 本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。3．本招标项目各标段只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。43.1随机抽取方式和程序随机抽取方式：aa、由电子交易平台随机抽取；b、开标现场随机抽球方式，具体程序：由招标人代表在所有解密成功的投标人中随机抽取；c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。54.1.9拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：施工员： 土建专业 1 人；质量员： 1 人；材料员： 1 人；机械员： 0 人；安全员： 1 人；试验员： 0 人；……注：（1）上述拟派出施工现场管理人员由投标人自行填写相关信息。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后 / 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 / 日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。67.2抽取中标候选人方法按以下方式抽取中标候选人：①同一家投标单位可以参加本项目一个或多个标段的投标,但被确定为本招标项目标段1的第一中标候选人后，将不得参加本次招标项目标段2的中标候选人抽取（本项目先抽取标段1中标候选人）；②招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定,招标人从评审合格的入围投标人中公开随机抽取其中三个号码，第一次抽取的号码对应的投标人即为第三中标候选人，第二次抽取的号码对应的投标人即为第二中标候选人，第三次抽取的号码对应的投标人即为第一中标候选人。第2节评标办法和标准简易评标法1.1.评标程序1.1.1.1.本招标项目评标将按以下程序进行：1.1.1.1.1.（1）评标前准备工作；1.1.1.1.1.（2）对资格文件进行评审；1.1.1.1.1.（3）对商务文件进行评审；1.1.1.1.1.（4）抽取和推荐中标候选人；1.1.1.1.1.（5）提交评标报告。1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。1.2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法1.2.1.1.招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。1.2.2.2.K值取定见评标办法和标准数据表第2项。1.2.3.3.发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。1.3.评标前的准备工作3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。1.4.资格文件评审办法和标准1.4.1.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：4.1.1未完整提供招标文件第8章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；4.1.6不具有独立法人资格；4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；4.1.13采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件。4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。1.5.商务文件评审标准1.5.1.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：5.1.1未按照招标文件第8章“商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。1.6.商务文件算术性修正和细微偏差补正6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。1.7.抽取和推荐中标候选人7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。1.8.提交评标报告1.8.1.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。1.8.2.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。9.附则9.1.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。9.2.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。9.3.所有抽球过程实行全程录音录像监控。第3章合同条款及格式本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。第1节合同协议书“合同协议书”内容见《通用本》第2节通用合同条款“通用合同条款”内容见《通用本》通用合同条款补正表序号条款号原通用合同条款内容删除、补充或修改后内容 第3节专用合同条款专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、现场签证单等1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所修建的各类临时性工程。1.1.3.9永久占地包括：实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：现场办公、管理用房等。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建设工程质量管理条例》及现行有关国家和本省建筑法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行建设部和福建省颁发的所有现行有关规范和标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按照本合同协议书第六条的顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套施工图纸；发包人向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后7天内；承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的形式为：电子文档及纸质形式；发包人审批承包人文件的期限：14天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围墙范围以内为场内交通；范围以外为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供竣工图，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图一式陆份，施工变更签证和隐蔽工程验收签证等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内提交给发包人。承包人提交的竣工资料形式要求：按主管部门及业主要求。（6）承包人应履行的其他义务：①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。②若需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。③已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。④施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清理和外运费用。⑤双方约定承包人应做的其它工作：a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人或监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。d.承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能给后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。3.2项目经理（项目负责人）3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：/；通信地址：/；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，如确需离开施工现场时，应事先通知发包人，并取得发包人的同意。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理必须经业主同意，擅自更换项目经理每人次罚款壹拾万元人民币，发包人还将上报建设行政主管部门。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内提交。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需向发包人人报备，经批准后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员必须经业主同意，擅自更换项目负责人和项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；擅自更换其他人员每人次叁万元人民币。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。3.5分包3.5.1分包的一般约定主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同后7日内或开工前，可以选择以现金（电汇或者转帐）或不可撤销见索即付的银行保函的方式提交履约担保金额，为中标合同价的（扣除暂列金、专业工程暂估价）10％；履约保证金在工程竣工验收合格移交后15个工作日内不计息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：本工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等。详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理权限：工程变更的批准、工程经济签证、材料单价签证、工期及费用索赔的批准等。详见《建设工程委托监理合同》。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款规定。6.1.4关于治安保卫的特别约定：/。关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以另行约定。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起10天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期可以顺延的情况。（1）一周内（自然周）每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计超过24小时，累计每超过24个小时，工期顺延一天；如果在一天之内(北京时间6:00～18:00期间)累计停工8小时，顺延一天。上述情况不能累计；（2）政府部门要求交通管制，致使材料无法运抵工程地点连续3天以上（不含3天）；（3）施工期间若遇春节，工期顺延14天；（4）不可抗力；（5）因设计变更在关键线路，经总监理工程师及发包人签证确实影响工期者；（6）因发包人违反第2.4条或自行发包的工程施工滞后，导致对本合同关键线路造成影响者；（7）需发包人或监理单位办理的手续或提供的资料无法配合工程需求而影响工期者；以上顺延需以发生在关键线路并造成实际延期为限（非关键线路工期不予顺延，本合同中约定的关键线路范围详见经监理和发包人确认的施工组织设计），承包人需持有效证明文件进行签证。发生上述情况，除工期顺延外，发包人不再向承包人承担任何经济费用。未签证的工期不予顺延。承包人在第7.5.1条情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理人及发包人提出报告并附有效证明文件。监理人及发包人在收到报告后应予以确认或提出修改意见。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币3000元。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的5％。7.5.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题或技术问题需作整改的；（4）承包人自身原因待工待料的；（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）地质情况与地质报告有较大出入（2）出现地下文物（3）承包人不可预见的其它情况。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾、台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准，以及按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备经检验合格后，承包人予以接收，保管费用由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，并上报监理人和发包人确认。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到合理化建议后7天内审查完毕。发包人审批承包人合理化建议的期限：应在收到合理化建议后7天内审批完毕。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价根据发包人的签证按实结算。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额为今后可能的增加或变更项目,根据发包人的签证按实调整。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。增加11.2其他因素引起的价格调整11.2.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：施工中发生工程设计变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款方法为：工程量按国家现行计价规范进行计量，并按国家现行计价规范及进行预算并按中标下浮率进行下浮，其中不可竞争项目按有关规定计算确定。11.2.2工程设计变更价款调整：1、合同工程量清单中有与变更工程相同的项目或有适用于变更工程的项目的，采用合同工程量清单中已有项目的综合单价。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按照投标价与（控制价）的优惠率（具体为投标时控制价计价依据，机械台班为2019年第三季度《闽建筑[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额》，材料价格为《三明市建设工程造价管理信息》（2023年04月）宁化县信息价计算，没有定额的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经发包人、监理方共同市场调查，以书面确认的市场价计算。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。当单价未确定项目发生时，承包人应按上报监理批准的施工方案施工，并做好现场工程量的记录和签证，为事后双方的协商计费提供依据，承包人不得以未定价或其它任何理由拒绝施工，否则应承担相应的工期延误和经济损失的责任。(2)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：因市场变化、政策性调整导致人工、机械、材料价格变化在包干幅度范围内的（暂定价除外）；因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施；按现场条件有经验承包商所必须采取的施工交通、施工导流及临水措施等；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；因承包人原因导致的各类处罚及对工程实施造成的影响（如超载、污染等）。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价合同包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价格的调整方法：其中因市场价格波动引起的调整按专用条款第11.1款[市场价格波动引起的调整]、因法律变化引起的调整按通用条款第11.2款[法律变化引起的调整]约定执行。3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:①工程竣工验收合格并结算审核后付至工程结算审核总价的97％；②剩余3%作为质量保证金质保期满后退还。承包人支取工程进度款应提同等金额的正式发票,否则发包人有权不予支付进度款。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时按照合同专用条款7.5.2[因承包人原因导致工期延误]处理。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：与承包人承包范围一致。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款规定。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：通过竣工验收合格并交付使用后15天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。发包人完成竣工付款的期限：按照合同专用条款12.4.1规定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：在工程竣工后1个月内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。14.5工程结算相关规定（1）工程结算采用工程量清单计价方式：工程结算造价=招标人确认后的可竞争项目的实际工程量（根据施工图纸及现场签证单等）×综合单价×（1－中标下浮率）+不可竞争项目造价；①不可竞争项目包括：a、措施项目清单中的安全文明施工费、大型机械设备检测费，应按有关规定计算；b、规费和税金（增值税），其费（税）率应按有关规定计算。②可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝公布的预算造价的相应项目综合单价×（1－中标下浮率）。③本次招标工程的中标下浮率为。④预算造价以招标人公布的预算造价为准。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自实际交工日期起计算24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是,本工程的工程质量保证（保修）金为结算价款的3%。工程质量缺陷责任期为24个月。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。如在工程质量缺陷责任期内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金（无息），否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）结算总额3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：24个月，从工程竣工验收合格之日起算，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期，发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任：/。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：（1）承包人未经发包人批准，擅自将工程进行分包，发包人有权对此分包部分不予计量支付。（2）承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；b、因承包人原因承包人延期开工达7日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；d、承包人无正当理由全面停工达三日；e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。f、承包人发生重大安全质量事故的；g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款有关规定。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：发包人及承包人负责各自办理规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。18.3其他保险关于其他保险的约定：发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当办理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款规定。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1.本装修工程必须符合国家颁发的公安、消防规范以及公安、消防部门的验收要求。发包人应指定专人配合承包人进行公安及消防申报、审核、验收工作，承包人完成公安、消防验收后应将整套验收资料交发包人存档。第4节合同附件“合同附件”内容见《通用本》补充：附件一：履约保证金银行保函格式及承诺函中国银行不可撤销履约保函编号：致：公司根据贵方（以下简称“受益人”）与有限公司（以下简称“申请人”）签订的工程项且（以下简称“合同”），本行兹开立以贵方为受益人的无条件的、不可撤销的、见索即付的履约保函，本保函项下担保金额为：人民币元（RMB万元）即合同金额（扣除暂列金、暂估价、甲供材料）的10%，以保证申请人履行合同项下的义务。我行在本保函项下承担的保证责任最高限额（下称“本保函金额”）为人民币元（RMB万元）。本保函金额随保函申请人或我行向受益人支付金额的增加而相应递减。本行承诺，就申请人履行合同（包括双方对合同作出的修改、补充和变更时）项下的义务，承担无条件的、不可撤销的连带保证义务。无论申请人是否认可或反对，本行保证将于收到收益人符合下列条件的索赔文件之日起7个银行工作日内，按受益人索赔文件中提出的金额和方式支付给受益人，逾期支付则按日息万分之五，以月计算复利，直到付清本金及利息为止。但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，本行在本保函项目的责任以最大担保金额为限。当受益人发现申请人违反合同约定时，即可提交申请索赔文件;索赔文件：（1）经受益人法定代表人或其授权代表签署的索赔通知书及出示本保函正本原件；（2）如是授权代表签字的，须附上授权文件。本保函自合同生效之日起生效，本保函有效期至年月日或工程最终验收合格之日止，以后到者为准。到期后，无论受益人是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。本保函未经本行书面同意不能转让。银行名称：银行股份有限公司/银行有限公司银行法定代表人或负责人：日期：地址：备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。第4章工程量清单及计价1.第1节招标工程量清单三、招标工程量清单需满足下列编制要求。3.编制说明格式：1.第2节招标控制价四、招标控制价需满足下列编制要求。3.编制说明格式：标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程建筑工程预算审核说明1、工程概况1.建设地点：三明市宁化县。2.工程专业：装饰工程。3.合同工期：按招标文件约定；工程质量等级：合格标准。4.招标范围：拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：1)建筑面积：装修改造面积287.141m2。2)层数：地上2层。3)结构质式：原主体为砖混结构。4)基础类型：金库基础为独立基础、新建墙体下设置基础梁。5)装饰情况：全装修，其中地面为800×800mm玻化抛光砖、300×300mm防滑砖、20厚啡钻门槛石、20厚芝麻灰花岗岩烧毛花岗岩石材、除尘地毯，墙面为600×1200mm玻化砖、乳胶漆，天棚为600×600mm铝扣板、300×300mm铝扣板、双层石膏板吊顶、乳胶漆等。6)混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。2、编制范围按照中凡国际工程设计有限公司设计的宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程（A20250116）图纸，专业范围包括拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等，具体如下：1.不含三通一平；2.不含室外总体及管网工程；3.不含二次装饰、玻璃幕墙工程；4.不含电梯工程。3、编制依据1.图纸：中凡国际工程设计有限公司设计的宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程（A20250116）图纸及有关设计文件。2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及福建省实施细则。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件（截止2025年04月24日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2025年04月24日）。其中，暂列金额：77363元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知（截止2025年04月24日）。（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2025年03月）宁化信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2025年03月）宁化综合价、定额基期价格、市场询价。8.其他：闽建筑〔2023〕27号福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知、闽建筑〔2025〕2号福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知。4、取费标准1.专业类别：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 2.总承包服务费费率：无。3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：考虑人工施工，土方按三类土计取，回填土按就地取土；土方外运运距暂定7Km，工程结算时根据实际运距据实调整；未考虑土方堆置及土源费用。2.桩基工程：无。3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式采用φ48.3×3.6mm钢管脚手架，租赁时间按单独发包的装饰工程考虑（未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算）、砌筑脚手架。5.施工排水、降水：未考虑。6.垂直运输：已考虑2层内搬运费用。7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。8.基坑支护工程拆除：未考虑。9.材料二次搬运：无。10.其他：无。6、材料设备品牌及甲供材料1.本预算取定的材料设备品牌序号材料设备名称品 牌品牌建议品牌1品牌2品牌31防弹防砸玻璃深圳燎原//深圳燎原2水泥建福红狮石凤信息价3内墙面及地板砖法欧莎格仕祺/法欧莎4外墙面深灰色砖广东佛山慕强时代慕强时代5涂料立邦ICI嘉宝莉立邦6防水涂料厦日安利福州铜浪厦日7卫生洁具美标九牧中宇九牧8防火防盗门、二道门、卷帘门安智成//安智成9铝合金固美闽发新鹏固美10不锈钢奋安汇久粤华粤华11开关面板施耐德欧普奇胜施耐德12应急灯具必须是消防部门及以上有备案注册的产品13电线、电缆太阳牌菊花牌瑞鑫牌太阳牌14石材详图纸信息价15KBG管宏发金牛金德金德16PPR给水管爱康亚通集友集友17UPVC排水管南亚亚通集友集友18纸面石膏板泰山拉法基龙牌泰山19灯饰三雄极光西顿欧普三雄极光20配电箱振威正泰天梭正泰21开关元器件施耐德奇胜ABB施耐德22地弹簧皇冠GMT汇泰龙汇泰龙23排气扇正野艾美家/正野24轻钢龙骨港星龙牌宝钢港星25铝扣板联兴欧陆德莱宝联兴26铝塑板上海吉祥//上海吉祥27六类网线大唐电信秋叶原TP-LINK秋叶原28卷帘门安智成安智成29金库门湘正湘正2.甲供材料一览表材料名称规格、型号品牌含税单价（元）备注无无3.经市场询价的材料设备：灯具、配电箱。七、本项目补充的工程量清单项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容01B001原有建筑物拆除含外运（包干价）原有建筑物拆除含外运（包干价）m2按面积计算八、其他需要的说明1、根据业主提供预算编制说明及补充说明：2、应业主回复，混凝土采用非泵送商品混凝土计入；3、应业主回复，土方运距按7km考虑；4、应业主回复，本项目暂列金按造价的10%之内计取整数；5、应业主回复，本项目拆除单价按人工费45元/m2计税计费后包干（含土建、水电全部拆除内容），计算规则按建筑面积计算；6、应业主回复，‘农村信用社标志以银行C1手册为准 、导视牌业务区字、拉丝钛金不绣钢水晶字、不锈钢烤漆背发光logo’、‘非现金柜台含副柜、现金活动柜’、‘广告灯箱、房屋造型背景墙及填单台、‘外立面LED显示屏’ATM机嵌入式超薄灯箱 、定制成品24小时自助银行横式灯箱、成品双面吊装广告灯箱、现金柜台区LED挂号显示屏、成品3mm卡布灯箱、ATM机墙面装饰板不计入本次预算；7、应设计回复，本项目实心砖墙为水泥实心砖；8、应设计回复，600×600mm铝扣板为0.8mm厚；9、应设计回复，瓦楞板按0.5mm厚镀锌钢板计算，钢架按投影面积计算油漆（结算时按实调整）；10、应设计回复，啡钻石材（门头石）厚度为20mm；11、应设计回复，20mm深灰色除尘地毯为20mm深灰色铝合金除尘地毯；12、应设计回复，芝麻灰花岗岩烧毛厚度为20mm；13、应设计回复，手、电动白色满覆卷帘门材质为铝合金卷帘门；14、应设计回复，定制成品钢制灯槽厚度按1.2mm厚计算；15、应设计回复，地砖踢脚结合层做法按10mm厚1:2水泥砂浆考虑；16、应设计回复，榉木木饰面基层板为9mm阻燃板，榉木饰面面层板按常规考虑，本次预算按3mm考虑；17、应设计回复，金柜台顶40×40×3mm镀锌角钢架竖向间距按600mm考虑；18、应设计回复，成品铝合金推拉窗玻璃厚度为6厚钢化玻璃，本项目铝合金门窗均为普通铝合金；19、应设计回复，成品卷帘材质为涤纶（卷轴窗帘）；20、应设计回复，一层外立面玻璃隔断6.3#角钢包深灰色不锈钢（哑光），按63×63×5角钢考虑；21、应设计回复，外墙水泥漆做法按9mm1:3水泥砂浆、5mm1:2.5水泥砂浆找平、耐水腻子三道、水泥漆（一底两面）考虑；22、本项目为改造项目，地面找平层参考图集做法，按30mm厚细石混凝土找平考虑，结算按实际做法调整；23、二层墙面修补预算按全部重新刷漆计入，结算按实际做法调整；24、应设计回复，电气配电箱1AP1进线按100米计入本次预算；25、应设计回复，电信前端设备箱19标准机柜进线按100米（埋地穿SC50钢管）计入本次预算；26、应设计回复，配电箱AR1进线与1AL1-C8回路设计矛盾，以配电箱AR1进线为准。27、根据业主回复，空调（除新风机）、低压交流异步电动机、交换机、配线架、网络服务器（吸顶AP）不计入本次预算。九、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）安装工程：1、电气工程清单第4、5项调整预算定额，核增工程造价约164.00元。2、母线槽、电缆与桥架工程清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约490.00元。3、配管配线工程清单第2、4、6、8、10、15项调整定额改明配为暗配，核减工程造价约3016.00元。4、综合布线系统清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约18.00元。5、综合布线系统清单第5、7、9项调整定额改明配为暗配，核减工程造价约471.00元。6、给水系统清单第1、2、3、8项调整工程量，核减工程造价约702.00元。7、排水系统清单第1、2项调整工程量，核增工程造价约385.00元。8、卫生洁具清单第1-3项调整洁具价格，核减工程造价约378.00元。9、送排风系统清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约406.00元。10、送排风系统清单第6项调整换气扇价格，核减工程造价约854.00元。11、送排风系统清单第8项调整工程量，核减工程造价约132.00元。12、空调水系统无平面及系统图工程量暂定，结算按实调整。土建工程13、地面第1项细石砼找平层调整工程量，核减工程造价约140元。14、地面第2项块料面层调整工程量，核增工程造价约116元。15、天棚第1项铝板吊顶调整工程量，核增工程造价约104元。16、天棚第2项铝板吊顶调整工程量，核增工程造价约975元。17、墙面第1项墙面块料调整工程量，核减工程造价约146元。18、墙面第31项墙面找平调整工程量，核减工程造价约138元。19、墙面第32项墙面涂料调整工程量，核减工程造价约145元。20、外墙面第6项墙面块料调整工程量，核增工程造价约1687元。21、外墙面第7项墙面找平调整工程量，核增工程造价约303元。22、外墙面第8、9项墙面隔断调整工程量，核增工程造价约1203元。23、门窗第4项M4门工程量扣除，核减工程造价约995元。24、其他部份第1项砖墙调整工程量，核减工程造价约2513元。25、其他部份第25项砼墙调整工程量，核增工程造价约4331元。26、其他部份第28项钢筋调整工程量，核增工程造价约2268元。27、其他部份第1项砌筑脚手架调整工程量，核减工程造价约593元。28、其他部份第9项墙模板调整工程量，核增工程造价约3156元。十、评审结论本项目送审造价846836元，审定造价850989元，净核增造价4153元，核增率0.49%；标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程建筑工程预算审核说明1、工程概况1.建设地点：三明市宁化县。2.工程专业：装饰工程。3.合同工期：按招标文件约定；工程质量等级：合格标准。4.招标范围：拆除工程、一般土建、室内外装饰及水电安装工程等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：1)建筑面积：装修改造面积261.8m2。2)层数：2层。3)结构质式：框架结构局部砖混结构。4)基础类型：金库基础为独立基础、新建墙体下设置基础梁。5)装饰情况：全装修，其中地面为800×800mm玻化抛光砖、300×300mm防滑砖、20厚啡钻门槛石、20厚芝麻灰花岗岩烧毛花岗岩石材、除尘地毯，墙面为600×1200mm玻化砖、乳胶漆，天棚为600×600mm铝扣板、300×300mm铝扣板、双层石膏板吊顶、乳胶漆、外墙铝塑板广告牌等。6)混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。2、编制范围按照中凡国际工程设计有限公司设计的宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程（A20250122）图纸，专业范围包括一般土建、室内外装饰及水电安装工程等，具体如下：1.不含三通一平；2.不含室外总体及管网工程；3.不含二次装饰、玻璃幕墙工程；4.不含电梯工程。3、编制依据1.图纸：中凡国际工程设计有限公司设计的宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程（A20250122）、业主及设计院回复函图纸及有关设计文件。2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及福建省实施细则。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及其现行补充或调整文件（截止2025年04月24日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2025年04月24日）。其中，暂列金额：67432元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知（截止2025年04月24日）。（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。（3）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2025年03月）宁化信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2025年03月）宁化综合价、定额基期价格、市场询价。8.其他：闽建筑〔2023〕27号福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知、闽建筑〔2025〕2号福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知。4、取费标准1.专业类别：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 2.总承包服务费费率：无。3.税率：按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。5、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）1.土方工程：考虑人工施工，土方按三类土计取，回填土按就地取土；土方外运运距暂定7Km，工程结算时根据实际运距据实调整；未考虑土方堆置及土源费用。2.桩基工程：无。3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式采用φ48.3×3.6mm钢管脚手架，租赁时间按单独发包的装饰工程考虑（未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算）、砌筑脚手架。5.施工排水、降水：未考虑。6.垂直运输：已考虑2层内搬运费用。7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。8.基坑支护工程拆除：未考虑。9.材料二次搬运：无。10.其他：无。6、材料设备品牌及甲供材料1.本预算取定的材料设备品牌序号材料设备名称品 牌品牌建议品牌1品牌2品牌31防弹防砸玻璃深圳燎原//深圳燎原2水泥建福红狮石凤信息价3内墙面及地板砖法欧莎格仕祺/法欧莎4外墙面深灰色砖广东佛山慕强时代慕强时代5涂料立邦ICI嘉宝莉立邦6防水涂料厦日安利福州铜浪厦日7卫生洁具美标九牧中宇九牧8防火防盗门、二道门、卷帘门安智成//安智成9铝合金固美闽发新鹏固美10不锈钢奋安汇久粤华粤华11开关面板施耐德欧普奇胜施耐德12应急灯具必须是消防部门及以上有备案注册的产品13电线、电缆太阳牌菊花牌瑞鑫牌太阳牌14石材详图纸信息价15KBG管宏发金牛金德金德16PPR给水管爱康亚通集友集友17UPVC排水管南亚亚通集友集友18纸面石膏板泰山拉法基龙牌泰山19灯饰三雄极光西顿欧普三雄极光20配电箱振威正泰天梭正泰21开关元器件施耐德奇胜ABB施耐德22地弹簧皇冠GMT汇泰龙汇泰龙23排气扇正野艾美家/正野24轻钢龙骨港星龙牌宝钢港星25铝扣板联兴欧陆德莱宝联兴26铝塑板上海吉祥//上海吉祥27六类网线大唐电信秋叶原TP-LINK秋叶原28卷帘门安智成安智成29金库门湘正湘正2.甲供材料一览表材料名称规格、型号品牌含税单价（元）备注无无3.经市场询价的材料设备：灯具、配电箱。七、本项目补充的工程量清单项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容01B001原有建筑物拆除含外运（包干价）原有建筑物拆除含外运（包干价）m2按面积计算01B00101B002250X200mm1.2mm厚不锈钢传递口底加10mm厚钢板250X200mm1.2mm厚不锈钢传递口底加10mm厚钢板个按数量计算01B002八、其他需要的说明根据业主提供预算编制说明及补充说明：1.应业主回复，混凝土采用非泵送商品混凝土计入；2.应业主回复，土方运距按7km考虑；3.应业主回复，本项目暂列金按造价的10%之内计取整数；4.应业主回复，本项目拆除单价按人工费45元/m2计税计费包干（含土建、水电全部拆除内容），计算规则按建筑面积计算；5.应业主回复，‘农村信用社标志以银行C1手册为准 、导视牌业务区字、拉丝钛金不绣钢水晶字、不锈钢烤漆背发光logo’、‘非现金柜台含副柜、现金活动柜’、‘广告灯箱、房屋造型背景墙及填单台、‘外立面LED显示屏’ATM机嵌入式超薄灯箱 、定制成品24小时自助银行横式灯箱、成品双面吊装广告灯箱、现金柜台区LED挂号显示屏不计入本次预算；6.应业主回复，单个卷帘门小于7m2的按7m2计入；7.应业主回复，ATM机铝塑板、骨架及油漆不计入本次预算；-0---1098ldoP-P-loJS"EJTITTTT'SAGIH2G121ITIHHTTMGIHPRLHBHH151--24小时自肋银行011207001011墙面装饰板（ATM）m21.700101060163其他（附墙钢骨架制作、安装）t0.030101122463墙面饰面（4mm厚红色/深灰色铝塑板）m22.856011405001021金属面油漆（1）构件名称:角钢、钢板（2）腻子种类、遍数：无（3）防护材料种类：无（4）油漆品种、遍数：防火漆、三度m22.16510114104金属面防火涂料（钢结构防火涂料薄型耐火极限2小时）m22.1651011128.应业主回复，主任室柜子不计入本次预算；9.应设计回复，本项目实心砖墙为水泥实心砖；10.应设计回复，600×600mm铝扣板为0.8mm厚；11.应设计回复，瓦楞板按0.5mm厚镀锌钢板计算；12.应设计回复，啡钻石材（门头石）厚度为20mm；13.应设计回复，20mm深灰色除尘地毯为20mm深灰色铝合金除尘地毯；14.应设计回复，芝麻灰花岗岩烧毛厚度为20mm；15.应设计回复，手、电动白色满覆卷帘门材质为铝合金卷帘门；16.应设计回复，定制成品钢制灯槽厚度按1.2mm厚计算；17.应设计回复，地砖踢脚结合层做法按10mm厚1:2水泥砂浆考虑；18.应设计回复，榉木木饰面基层板为9/18mm阻燃板，榉木饰面面层板按常规考虑，本次预算按3mm考虑；19.应设计回复，成品铝合金推拉窗玻璃厚度为6厚钢化玻璃，本项目铝合金门窗均为普通铝合金；20.根据业主回复，电气配电箱1AP1进线按100米计入本次预算。21.根据业主回复电信前端设备箱19标准机柜进线按100米（埋地穿SC50钢管）计入本次预算；22.根据设计回复，配电箱AR1进线与1AL1-C7回路设计矛盾，以配电箱AR1进线为准；23.根据业主回复，空调（除新风机）、低压交流异步电动机、交换机、配线架、网络服务器（吸顶AP）不计入本次预算；24.其余详见预算书。九、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）无。1、地面第1项细石砼找平调整工程量，造价核减215元；2、地面第2项块料楼地面调整工程量，造价核减106元；3、天棚第2项吊顶调整工程量，造价核增2863元；4、墙面第39项踢脚线调整工程量，造价核增252元；5、外墙面第6项块料墙面调整工程量，造价核增211元；6、其他部份第7项砼墙调整工程量，造价核增1558元；7、其他部份第10项钢筋调整工程量，造价核增1289元；安装工程：1、电气工程清单第4、5项调整预算定额，核增工程造价约164.00元。2、母线槽、电缆与桥架工程清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约610.00元。3、配管配线工程清单第2、4、6、8、10、16项调整定额改明配为暗配，核减工程造价约2719.00元。4、综合布线系统清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约23.00元。5、综合布线系统清单第4、6、8、13项调整定额改明配为暗配，核减工程造价约356.00元。6、给水系统清单第2、3项调整工程量，核减工程造价约99.00元。7、排水系统清单第1、2项调整工程量，核增工程造价约377.00元。8、卫生洁具清单第1-3项调整洁具价格，核减工程造价约378.00元。9、送排风系统清单第1、2项调整工程量，核减工程造价约89.00元。10、送排风系统清单第6项调整换气扇价格，核减工程造价约597.00元。11、送排风系统清单第8项调整工程量，核减工程造价约102.00元。12、空调水系统无平面及系统图工程量暂定，结算按实调整。十、评审结论本项目送审造价741134元，审定造价741754元，净核增造价620元，核增率0.08%；1.第3节投标报价按招标人公布的发包价进行投标报价。1.第4节工程量清单与计价表格式“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。第5章招标图纸1.第1节招标图纸目录招标图纸目录（格式）招标图纸目录（格式）项目名称：宁化县农村信用合作联社中沙信用社、安乐信用社装修工程设计单位：中凡国际工程设计有限公司序号图名图号版本出图日期备注具体详见招标文件附件：招标图纸1.第2节招标图纸“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。第6章技术标准和要求1.第1节招标项目概况和说明（一）工程建设地点的现场自然条件建设地点位于三明市宁化县（二）工程建设地点的现场施工条件已具备施工条件（三）招标项目说明见招标公告、工程预算审核书、施工图。1.第2节工程建设技术标准1.1.（1）工程建设强制性标准依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。1.1.（2）招标项目使用的其他工程建设技术标准除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：按现行有关技术标准执行1.1.（3）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求按现行有关技术标准执行1.第3节施工现场管理要求1.1.（1）现场安全防护设施要求承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。（二）水土保持与环境要求1、承包人应保持施工现场及周边的环境卫生，泥浆及产生的垃圾应清理及时运出场地，并承担与之相关的费用。2、必须按明建筑[2014]47号《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》执行。3、必须根据闽建建[2016]17号“关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知”和闽建建[2016]22号“关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见”的要求，负责工程项目施工扬尘污染防治工作，并制定施工现场扬尘防治专项方案。（三）文明施工要求1、承包人在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于文明施工的要求，切实做好文明施工的工作。施工单位有责任、有义务负责道路因施工通行而产生的垃圾清理及破坏道路的修复，并承担一切费用。（四）施工机具进场要求承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。1.第4节招标人对工程主要材料设备的要求1.1.（1）技术要求符合相关文件规定并满足工程实际需要。（2）质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准及《银行安全防范要求》（GA38-2021）规范和标准。（3）参考品牌标段1：宁化县农村信用合作联社中沙信用社装修工程主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称品 牌品牌建议品牌1品牌2品牌31防弹防砸玻璃深圳燎原//深圳燎原2水泥建福红狮石凤信息价3内墙面及地板砖法欧莎格仕祺/法欧莎4外墙面深灰色砖广东佛山慕强时代慕强时代5涂料立邦ICI嘉宝莉立邦6防水涂料厦日安利福州铜浪厦日7卫生洁具美标九牧中宇九牧8防火防盗门、二道门、卷帘门安智成//安智成9铝合金固美闽发新鹏固美10不锈钢奋安汇久粤华粤华11开关面板施耐德欧普奇胜施耐德12应急灯具必须是消防部门及以上有备案注册的产品13电线、电缆太阳牌菊花牌瑞鑫牌太阳牌14石材详图纸信息价15KBG管宏发金牛金德金德16PPR给水管爱康亚通集友集友17UPVC排水管南亚亚通集友集友18纸面石膏板泰山拉法基龙牌泰山19灯饰三雄极光西顿欧普三雄极光20配电箱振威正泰天梭正泰21开关元器件施耐德奇胜ABB施耐德22地弹簧皇冠GMT汇泰龙汇泰龙23排气扇正野艾美家/正野24轻钢龙骨港星龙牌宝钢港星25铝扣板联兴欧陆德莱宝联兴26铝塑板上海吉祥//上海吉祥27六类网线大唐电信秋叶原TP-LINK秋叶原28卷帘门安智成安智成29金库门湘正湘正标段2：宁化县农村信用合作联社安乐信用社装修工程主要材料设备参考品牌明细表序号材料设备名称品 牌品牌建议品牌1品牌2品牌31防弹防砸玻璃深圳燎原//深圳燎原2水泥建福红狮石凤信息价3内墙面及地板砖法欧莎格仕祺/法欧莎4外墙面深灰色砖广东佛山慕强时代慕强时代5涂料立邦ICI嘉宝莉立邦6防水涂料厦日安利福州铜浪厦日7卫生洁具美标九牧中宇九牧8防火防盗门、二道门、卷帘门安智成//安智成9铝合金固美闽发新鹏固美10不锈钢奋安汇久粤华粤华11开关面板施耐德欧普奇胜施耐德12应急灯具必须是消防部门及以上有备案注册的产品13电线、电缆太阳牌菊花牌瑞鑫牌太阳牌14石材详图纸信息价15KBG管宏发金牛金德金德16PPR给水管爱康亚通集友集友17UPVC排水管南亚亚通集友集友18纸面石膏板泰山拉法基龙牌泰山19灯饰三雄极光西顿欧普三雄极光20配电箱振威正泰天梭正泰21开关元器件施耐德奇胜ABB施耐德22地弹簧皇冠GMT汇泰龙汇泰龙23排气扇正野艾美家/正野24轻钢龙骨港星龙牌宝钢港星25铝扣板联兴欧陆德莱宝联兴26铝塑板上海吉祥//上海吉祥27六类网线大唐电信秋叶原TP-LINK秋叶原28卷帘门安智成安智成29金库门湘正湘正说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。第5节招标人自行采购的材料设备具体内容详见本项目招标工程预算审核书中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。第6节其他要求无第7章投标文件格式（用于资格文件封面）（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：资格文件投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：_______年月日目录一、投标人基本情况表二、法定代表人资格证明书三、投标人诚信承诺函四、授权委托书（如有时）五、拟派出项目负责人简要情况表六、拟派出项目负责人承诺函七、拟派出项目技术负责人简要情况表八、拟派出施工现场管理人员表九、项目部施工管理人员到位承诺书十、投标人基本账户信息十一、“类似工程业绩”情况表十二、投标保证金有关单据扫描件十三、其他资料（资格文件）一、投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账 号技工是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。投标人：(盖单位公章)注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。4.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。二、法定代表人资格证明书法定代表人资格证明书投标人名称：；地址：；姓名：性别：身份证号码：职务：手机号码：；系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：(盖单位公章)年月日三、投标人诚信承诺函（招标人名称）：我单位参与（招标项目名称及标段）的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：□1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。□2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。□3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。三、经确认，我单位在本项目投标过程中：（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。投标人：（盖单位实体公章）法定代表人：（盖章或签字）承诺时间：年月日注：1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。四、授权委托书（如有时）本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（招标项目名称及标段）施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名：性别：手机号码：单位：部门：职务：身份证号码：附：1.委托代理人身份证扫描件。2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。投标人：(盖单位公章)法定代表人：（盖章或签字）委托代理人：（盖章或签字）年月日注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字，再进行扫描并上传。2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。3.执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。五、拟派出项目负责人简要情况表姓 名身份证号码职 称职称证书编号性别注册建造师执业资格等级 级建造师专业建造师注册编号安全生产考核合格证书建造师注册证书使用有效期（若有）手机号码最高学历毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。3、项目负责人须附有效的建造师电子注册证书。（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。6、拟派出项目负责人承诺函（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为（招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。本人承诺：一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。投标人：（盖单位实体公章）拟派出项目负责人：（签字）承诺时间：年月日注：1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。七、拟派出项目技术负责人简要情况表姓 名身份证号码职 称职 务性别技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等）最高学历手机号码毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人名称投标人：(盖单位公章)注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。八、拟派出施工现场管理人员表（格式）招标项目名称招标项目编号标段名称标段编号投标人名称统一社会信用代码一岗位名称姓名执业注册证书类型及等级注册编号注册专业1项目负责人2项目副经理（如有）二岗位名称姓名职称类型职称编号职称专业3项目技术负责人三岗位名称姓名岗位证书类型岗位证书编号4施工员5质量员6材料员7试验员8安全员…………投标人：(盖单位公章)注：1、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。2、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。九、项目部施工管理人员到位承诺书（招标人名称）：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在（招标项目名称及标段）中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳万元违约金。投标人：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人：（盖章）十、投标人基本账户信息基本账户开户银行名称：地址：电话：传真：联系人及职务：基本账户开户名称：账号：投标人：(盖单位公章)注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。十一、“类似工程业绩”情况表项目编号项目名称建设地点合同信息竣工验收信息建设单位建设单位联系人/电话备注合同金额（万元）施工合同标注项目负责人竣工备案编号竣工验收证明材料标注项目负责人实际造价（万元）实际面积（平方米）其他工程特征指标工程质量实际开工日期实际竣工验收日期投标人：(盖单位公章)注：招标文件要求提供“类似工程业绩”，投标人须填写本表并提供以下的类似业绩证明材料。1、自本招标项目在发布招标公告之日的前3年内完成的并经竣工验收合格的银行营业网点的装修装饰工程业绩。2、类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。（1）竣工验收证明材料是指：（至少有建设单位、施工单位共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。十二、投标保证金有关单据扫描件十三、其他资料（资格文件）说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。（1）建筑渣土运输企业选用表建筑渣土运输企业选用表工程名称是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业是投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标（用于商务文件封面）（项目名称）标段招标项目编号：________________投标文件投标文件内容：商务文件_投标人:（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）日期：年月日目录一、投标函二、投标函附录三、其他资料（商务文件）一、投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（招标项目名称及标段）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价（含暂列金额¥元），工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。4．如中标，我方承诺：（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师注册编号）为
投标 / 标书制作要点（原创）
本装修工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
