土地综合整治 耕地功能恢复招标公告（江山市贺村镇人民政府2025）
江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目公选公告
招采项目编号：
公告类型：
招采公告
招采方式：
投标文件截止时间：
代理机构：
招采区域：
相关下载文件，若下载文件是undefined请重置后缀名.doc
下载
合同条款及格式.docx
文件下载合同条款及格式.docx
招标控制价.pdf
文件下载招标控制价.pdf
图纸（章）.pdf
文件下载图纸（章）.pdf
公选文件.pdf
文件下载公选文件.pdf
响应文件格式.doc
文件下载响应文件格式.doc
江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目公选公告1.公选条件江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目（项目名称）经江山市自然资源和规划局同意建设，投资项目统计表代码为。项目建设规模3868790元，建设地址位于江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村，计划于2025年建成。项目业主为江山市贺村镇人民政府，资金来源为地**府自筹。项目已具备公选条件,公选人为江山市贺村镇人民政府，（委托代理机构为杭州博望建设工程招标投标代理有限公司），现对该项目的施工进行公选。本项目采用“评定分离”方式确定中选人。2.公选内容项目位于江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村。项目总实施面积为153亩；建成预计新增耕地面积为144.59，其中旱地面积为22.3亩，水田面积为122.29亩。具体描述详见公选文件、施工图纸及招标控制价。本次公选工程招标控制价为3868790元，其中非竞争性费用125500元，包含暂列金额110000元、暂定价项目15500元。下浮区间：2%（含）-6%（含）。3.响应资格要求（一）响应人：3.1具备独立法人资格的水利水电工程施工总承包资质，并提供公选会议时间前最近20日内任意一次对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果证明，要求处于“合格”状态。3.2具有有效的企业安全生产许可证。（二）拟派项目负责人：3.3具有注册在响应人单位的水利水电工程专业建造师执业资格；3.4具有有效的“项目负责人”安全生产考核合格证书（B类证书）；3.5无在建工程。在建工程的开始时间为被其他项目推荐为第一中标（或中选）候选人起，不通过招标或公选方式的，开始时间为合同签订日期，结束时间为该工程通过验收或合同解除日期。3.6拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员（安全员）、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。（三）其他：3.7响应人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录为准）；（查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）3.8响应人及其拟派项目负责人在公选会议截止日前三年内无行贿犯罪记录；（查询网址：https://wenshu.court.gov.cn/）3.9响应人及其拟派项目负责人公选会议截止日未被列入失信被执行人名单；（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)3.10响应人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（查询网址：https://www.gsxt.gov.cn/index.html)3.11响应人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网址：https://rlsbt.zj.gov.cn/col/col1229116948/index.html）3.12企业（包括省外进浙企业）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。4.公选文件的获取4.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。4.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。4.3潜在响应人登录广易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件系统业务咨询请联系：广联达数字科技（浙江）有限公司服务联系人：徐工，联系电话：18757016553/15924060366（办公室：0570-8757622），服务QQ群：571132650。4.4本工程公选文件在广易招电子招投标平台上发布（网址：https://www.hlyzztb.com/)。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2025年6月6日14时00分00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。5.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人不予受理。6.发布公告的媒介本次公选公告在广易招电子招投标平台江山模块（网址：https://www.hlyzztb.com/）上发布。7.联系方式公选人：江山市贺村镇人民政府联系人：徐先生联系电话：13587120375地址：江山贺村镇贺康路62号代理机构名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司联系人：江先生联系电话：0570-4692687地点：江山市虎山街道东岳路498号四楼2025年6月3日第三章合同条款及格式合同编号：施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：江山市保护耕地和全域土地综合整治与生态修复领导小组办公室印制第一部分合同协议书发包人（全称）：（乡）镇（街道）承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程价款结算暂行办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程概况：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日（实际开工时间以开工令为准）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准1、按照《浙江省土地整治工程建设标准》、《浙江省土地整治项目规划设计规范》、《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》、《浙江省垦造耕地项目管理办法》（浙自然资规[2021]7号）、《衢州市垦造耕地项目市级抽查复核办法》（衢自然资规[2022]56号）、《江山市土地整治项目管理办法》以及施工图纸上的要求执行。2、工程质量符合一次性验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。以上签约价格均为含税价(税率9%)。在合同执行过程中，如国家税收政策或者承包方增值税纳税人类别发生变化，增值税率调整，双方将维持原合同价和原税率（9%）换算成的不含税净价不变，并以计算的原不含税净价为计税基础，按照调整后的税率相应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。2.合同价格形式：固定单价合同。3.发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具增值税专用发票。4、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。如若本工程实际施工过程中石方采用犁机或者爆破处理的，单价另行计算。五、项目经理承包人项目经理：；项目经理注册证书号：；安全生产考核合格证书号：；六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。乡镇（街道）负责工程发包、工程施工管理（安全、质量、进度）、工程量审核、工程变更等具体施工管理工作。上上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）统一信用代码：统一信用代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：农民工工资开户银行：农民工工资专户账号：备案单位：江山市自然资源和规划局：（公章）法定代表人：或委托代理人：第二部分通用合同条款略，详见建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、《土地开发整理项目施工技术要求》；8、平面设计规划布置图、剖（断）面设计图及说明；9、已标价工程量清单；10、监理服务合同等其他合同文件；11、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；发包人向承包人提供图纸的数量：完整施工图1套；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：与施工有关的一切必要文件；承包人提供的文件的期限为：收到发包人（监理人）通知后3天内；承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：现场接收；发包人指定的接收人为：发包人派驻施工现场代表。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：监理工程师。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约由承包人负责并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。1.12工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同通用条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《专用合同条款》10.4.1条执行。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构和有关部门有关施工资料的要求，并根据发包人的要求按时提供，该项工作作为合同履约的组成部分。承包人需要提交的竣工资料套数：三套竣工图（蓝图）、三套技术资料、三套电子光盘和三套竣工资料。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15天内。承包人未按时移交竣工资料的每延误一天发包人从所列支的工程款中扣除1000元/天作为承包方违约处罚。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。承包人应履行的其他义务：除了执行《通用条款》3.1中的条款外再加以下几条：①应提供计划、报表的名称及完成时间：每季末25号前提供当季已完成工程量统计报表和下季工程进度计划，一式两份。②承包人应无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量、进度和造价进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为，发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工，由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。③已完工程未移交项目使用单位之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏或失窃，由承包人负责修复或更换，并承担相应费用。④为保证工程按时完成，投标人应考虑自备发电机，以便停电时急用。在工期计算中，属于市政府、供电局正常的限电而引起的停电不作为工期顺延的依据。⑤承包人与发包人签订施工合同前，凭中标通知书与发包人签订工程建设廉政合同。⑥承包人与发包人签订施工合同时，按江山市有关规定缴纳农民工工资保证金。⑦承包人应做的其他工作：a、承包人应遵守江山市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定。b、承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》，服从治安管理。c、做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相应费用包含在合同总价内。d、承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定做好施工场地的清洁卫生工作，工程结束后必须将施工现场清理干净，所需费用由承包人负担；⑧承包人在施工时应做好隔离防护，防止非施工人员进施工场所。⑨承包人应在施工现场进行扬尘管控：施工组织设计中，应当制定包括施工现场扬尘防治的文明施工专项方案，并指定专人负责落实。施工现场应当建立洒水清扫制度或采取雾化降尘措施，并有专人负责。⑩承包人应在施工现场进行降噪措施：施工现场噪音排放应制定相应的控制措施并贯彻始终，达不到排放标准的，分析原因并制定整改措施，保证施工现场噪音排放符合国家规定标准。⑪承包人需在开工前根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急预案》、省住建厅《关于进一步加强建筑施工节后安全生产工作的通知》（浙建安办[2020]4号）、衢州市住建局《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间切实加强建筑工地复工管理管理的通知》（衢住建办[2020]18号）等法律法规文件的有关规定，制订完善的疫情防控方案。⑫本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱，工程质量明显达不到要求，发包人有权要求其整改并充实施工力量，并处以经济处罚，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人经济损失。⑬承包人原则上不得变更项目班子管理人员，因承包人原因确需更换，或发包人认为相关人员无法履职，要求其更换的，由承包人向发包人提出申请，并严格按照《关于修订完善的通知》（江监服办〔2024〕1号）文件要求审批、备案，更换的项目班子管理人员资质、信用等级不得低于原先的约定。除因死亡、重大疾病、其他突发事件等不可抗力外，承包人应按照项目规模向发包人支付违约金。项目经理更换计取违约金10万元/人次，其他人员5万元/人次。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；项目经理执业资格等级：；项目经理注册证书号：；项目经理执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按照《关于修订完善的通知》（江监服办〔2024〕1号）文件要求执行。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担相关责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如不能达到约定的到位率，每天扣罚10000元，发包人在工程进度款中先预以扣除，最高扣除额以履约保证金为限。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：如承包人未经批准擅自更换项目经理，按3.1条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理因履职不到位等情况，经发包人查实后要求更换的，承包人应当在14天内办理更换手续，同时按3.1条款标准支付违约金。承包人无正当理由拒不更换的，按3.1条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内。关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：项目技术负责人月正常施工日驻守率在80%以上；施工员、质量员、安全员月正常施工日驻守率在90%以上。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因履职不到位等情况，经发包人查实后要求更换的，承包人应当在7天内办理更换手续，同时按3.1条款标准支付违约金。承包人无正当理由拒不更换的，按3.1条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：特殊情况向发包人请假并经发包人同意的除外。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人未经批准擅自更换主要施工管理人员，按3.1条款标准加倍支付违约金。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人、技术负责人月正常施工日驻守工地到位率不得少于80%，施工员、质量员、安全员月正常施工日驻守工地到位率不得少于90%。承包人如没有达到上述要求，则由承包人承担违约责任，每天每人次计取违约金（技术负责人10000元；施工员、质量员、安全员5000元；资料员、材料员3000元），每月结算，在支付当期进度款前交清；连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。发包人将对承包人的项目经理实行影像考勤。具体的考勤办法如下：采用具备GPS定位及红外双目活体识别功能的考勤设备，开工令发出的开工时间即为考勤开始时间，承包人应在开工前将考勤机在工地上安装完毕。若承包人未按时安装考勤机，或因考勤机损坏、失窃等原因致考勤机无法正常使用，而承包人未按发包人要求的时间及时安装到位的，则由承包人向发包人每天交纳3000元的违约金，直到安装到位正常使用为止。现场管理人员考勤时间从早上5:00至晚上20:00，考勤1次。考勤数据以每月1号市监管办考勤系统后台自动产生的数据汇总为准，并根据考勤数据确认项目班子各成员是否到位。以上3.2条及3.3条违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程发包人账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。发包人将对项目经理按照《江山市建筑施工企业、项目经理和监理单位、项目总监违规扣分实施细则》文件（江建建[2012]3号）进行考核，情节严重的，将上报建设行政主管部门作为市政、园林市场不良行为予以记录和公示。如本项目合同金额200-400万元的，3.2和3.3条款中项目施工单位项目负责人考勤按照《关于修订完善的通知》（江监服办〔2024〕1号）文件要求执行。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包签约合同价关于分包签约合同价支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金或银行保函或保险保函金额：提供签约合同价（扣除暂列金额）的2%的履约保证金，本工程的履约保证金金额为元。办理期限：施工合同签订前办理。以现金形式交纳的：应由承包人基本账户出具（采用银行汇票或转账支票方式）缴存至发包人指定的银行账户，待工程竣工验收合格、资料收集好后退还（不计息），如有违约行为，扣除违约金后无息退还（不计息）。以银行保函或保险保函形式交纳的：办理前须有发承包双方共同认可，保函出具后，任何单位不得无故拒绝。保函的有效期限天数必须大于合同工期天数，否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，承包人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按保函金额的万分之五计取违约金，从保函失效之日起算，履约担保未办理的，可按本条上述约定计取违约金。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同。关于监理人的监理权限：执行监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。关于工程奖项的约定：/。承包人应按设计图纸及相关规范进行施工，如因客观原因无法按照设计图纸施工的应提前24小时向监理人提交书面变更申请。若发包人检查发现有未按图纸施工且未提交书面变更申请的，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，达到5次以上则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任，并上报行业主管部门。5.3隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。所有隐蔽工程应有影像资料（或照片资料）存档，若发生隐蔽工程验收合格后，发包人检查仍无影像资料(或照片资料）的情况，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中；(2)施工单位必须在审批开工令前参保施工现场意外伤害险（雇主责任险）等国家规定的工程险种，费用由施工单位自行承担；(3)承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此，必须建立安全管理网络，制定安全管理措施，设置由于施工可能给第三者造成危险的防护措施，并经常检查，防止事故发生和机械设备、材料的损失。承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及发包人利益时，发包人将向承包人索赔。(4)承包人应对施工人员强化安全意识教育，教育职工必须严格按照操作规程作业，严禁违章作业。由于承包人造成的一切安全事故（包括第三者原因），均由承包人自负其责，发包人不承担任何责任和支付任何费用。(5)如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将详细情况书面报告监督单位和发包人。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监督部门和发包人。如果现场发生重大交通事故，承包人应快报告发包人和监督部门，同时应迅速报告当地公安交通管理部门。(6)本工程施工期间出现的所有安全事故由承包人负责。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人不得将材料、废渣等随意丢弃，同时必须做到施工场地临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活垃圾袋装化清理、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理，并承担所需交纳的费用。承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工、安全施工，建立重大施工报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程实施过程中，工程师可根据工程实施情况对施工方案进行调整，指令调整的工作计划，施工单位必须按工程师的计划完成所有工作，如不能完成，由工程师出具整改期限，在整改期限内仍不能按时完成的，业主将予以解除合同，承包人将全部工期履约保证金作为赔偿支付给发包人，并承担由此造成的所有直接和间接损失。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期第1天至第30天，每天按1000元计算违约金；逾期第31天至第60天，每天按1500元计算违约金；逾期第61天以上的部分，每天按3000元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除全部工程履约保证金。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.5承包人采购材料设备的约定：①材料设备采购应根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格，然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由承包人自负。②当承包人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工，一经发现，发包人或监理人有权制止使用，发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人自行承担。③所有暂定价项目、暂定价材料由发包人、监理人对产地、品牌、质量、价格签证后方可采购。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门或发包人要求确定。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：承包人应按设计图纸及相关规范进行施工，如因客观原因无法按照设计图纸施工需变更的，需按照《浙江省土地整治条例》、《江山市政府投资项目工程变更管理办法》江政发〔2016〕87号、《江山市土地整治项目工程管理细则（试行）》等文件，并遵循“先审批，后实施”的原则，办理变更报批手续。变更类型：分为规划设计变更和工程变更。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按照江政发〔2016〕87号文件规定审核批准的工程变更，或招标工程量清单中出现漏项、缺项、项目特征描述有误的，按如下原则处理：（1）工程设计变更部分的工程量以变更设计施工图审核量为准，其相应综合单价按以下方法调整：①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目的综合单价确定；②已标价工程量清单或预算书没有相同项目但有类似项目的，参照类似项目的综合单价确定；③无投标综合单价的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。因设计变更造成的工期增加，按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整，费用不再另行增加。（2）合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目其工程量增减超过本项目工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，则超过部分应重新确定综合单价。在工程竣工结算阶段，如已标价工程清单的综合单价异常，则也应重新确定综合单价。综合单价按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。（3）工程量清单中如出现漏项、缺项或清单项目特征描述有误的，按招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按中标单位投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为％。合同优惠率的确定：合同优惠率=[业主控制造价（不含非竞争性费用）-中标人投标报价（不含非竞争性费用）]/业主控制造价（不含非竞争性费用）。10.4.2变更估价程序：变更估价程序必须符合江山市人民政府《关于印发江山市政府投资项目工程变更管理办法的通知》江政发〔2016〕87号文件要求。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：部分调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：（1）钢材、水泥、砖、商品砼、商品砂浆的价格调整按实际开工之日至初验之日内的信息价的平均价与招标时信息价的差价按实调整，价差部分取费只计取税金，不计取其他费用。（2）因项目使用单位原因，在工程中标后（以中标通知书时间为准）三个月以上不能进场施工的，按原预算的基期信息价与实施施工延迟日期的前一至两个月信息价的差价进行调整（原开标月份与原预算基期信息价月份相差一个月的按一个月调整，相差两个月的按两个月调整）。（3）业主参考价、暂定价、暂估价的结算：a.所有发包人提供参考价格的材料，承包人可调查市场价格自行确定报价，但材料的规格、型号、技术要求等必须符合发包人要求，并经发包人、监理人认可后方可使用，自行组价项目一次性包死，结算不再调整。如自行组价的项目承包人不能采购到指定规格、型号、技术要求的产品令发包人满意，发包人可直接自行采购。材料款从承包人签约合同价中扣除，单价按发包人提供的参考价，数量按施工图工程量；承包人对发包人自行采购的产品必须无条件地负责施工或安装。b.暂定价材料的品牌、规格，型号和价格经发包人、项目使用单位、监理人签证认可后方可使用，发包人也可采用招标方式采购，承包人必须无条件地负责施工或安装。暂定价项目、暂定价材料的结算方式：价格按签证价或以招标方式确定的中标价进入结算。c.暂估价项目的结算方式：按发包人提供的施工图纸进行施工，结算按照招标控制价（或预算价）编制依据、编制方法和投标书的优惠率，同口径进行结算，优惠率按承包人投标时下浮的幅度同比例下浮，优惠率为%。d.其它价差：按衢住建办[2020]37号文件规定的调价范围和调价方式执行。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：除不可抗力外，其他因素均包括在风险因素之内。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/3、其他价格方式：/。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本工程无预付款。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按施工预算同口径编制。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程量按实结算。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：按规定办理批准手续且实施完毕的工程变更，计入当期工程价款，累计支付款不得超过原合同总价的80%。未经审批的工程变更不得实施、不得支付该变更价款，已实施的违规变更不予列入结算造价。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本工程按月进度结算工程进度款，承包人必须在每月25日前将当期实际完成的已完工程量报告送交工程师。工程师应于承包人递交已完工程量报告后7日内进行计量和确认，每次工程进度款结算前由审计单位跟踪审价并出具报告。12.4.1.1工程款支付：第一阶段：工程进度款支付：（1)工资性工程款支付：工资性工程款数额按签约合同价(扣除暂列金额,下同)的15%计取。具体支付如下：项目开工建设后，发包人将工资性工程预付款按签约合同价的1%打入工资专户；从开工建设的次月起，发包人按月将工资性工程进度款单独拨付到工资专户，工资性工程进度款=（工资性工程款-工资性工程预付款）÷合同工期（月）。如每月工资性工程进度款不足以支付民工工资的，由承包人将不足部分打入农民工工资专户。（2）除工资性工程款以外的工程进度款支付：除工资性工程款以外的工程进度款支付：按工程月进度结算工程进度款。每月进行一次阶段支付，支付至确认工程量价款的70﹪。项目工程及种植全部通过江山县级验收后（被抽中市级复核的项目需市级复核通过），其他验收资料收集完整、移交归档，且结算资料提交后支付至确认工程量价款的80﹪。经结算审计后支付结算审计价款的全部余款。在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。12.4.1.2本项目工程款由市农投集团支付。12.4.1.3中标施工单位提供增值税专用发票。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按月进度提交。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.1.3原则上不得使用皮尺作为验收工具13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算申请单后15天内。承包方如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提供或没有明确答复，作为不良记录处理。发包人完成竣工付款的期限：合同项目工程全部完工后，经交工验收达到规定要求，30天内承包方应将交工验收结算单递交发包方审核。发包方在15天内核实完毕交审计审查，审定后于60天内付清该项结算款额。承包人未按时提交竣工结算资料的每延误1天发包人从所支付的工程款中扣除1000元/天作为承包方违约处罚。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.3工程审计费承包人结算送审造价若与审定造价差额在5%以（含5%）内，则审计费用由发包人承担；送审造价与审定造价差额在5%以上，则5%以内（含5%）差额部分审计费用由发包人承担，超出5%以上差额部分的审计费用由承包人承担。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：5份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任书终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：两年，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第1种方式：第１种方式：采用现金交纳的方式：工程结算价（审计价）的1.5℅。第２种方式：采用银行保函或保险保函交纳的方式：提交银行保函或保险合同，银行担保金额或保险金额为工程合同金额（不含暂列金额）的1.5℅。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:质量保证金保险。关于质量保证金的补充约定：①以现金方式交纳的：在支付结算价款的最后余款之前，承包人必须先交纳结算价款的1.5%的工程质量保证金，发包人在缺陷责任期满二年无质量问题后退还（不计息）。承包人应按规定及时对工程质量缺陷进行维修，并应协调处理好项目使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以保函方式交纳的：按工程合同金额（不含暂列金额）的1.5%作为工程质量保证金。承包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公司签订的已经生效的建设工程质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修复，并启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期不交纳的，发包人（被保险人）启动保险理赔程序；银行保函违约办理：如因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务的，银行将按照保函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额）。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。承包人收到保修通知未按时到达工程现场的，每延误1天发包人从质保金中扣除1000元/天作为承包方违约处罚，直至扣完质保金。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按专用合同条款16.2.2条执行。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：⑴承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。⑵发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。（3）施工现场文明施工管理未达到要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任。上述违约行为发生后，承包人应根据违约处罚单及时将违约金缴入本工程发包人账户，否则暂缓支付相应付款期的工程款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：根据建筑工程有关投保规定，承包人必须投保施工现场意外伤害险等险种。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地的人民法院起诉。21.其他补充条款：。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表（略）附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件8：履约担保格式（略）附件9：预付款担保格式（略）附件10：支付担保格式（略）附件11：暂估价一览表（略）附件12：建设工程廉政合同附件13：工程施工安全生产合同附件14：承诺书附件15：履行标后管理第一责任人承诺书附件16：标后诚信履约承诺书附件17：促进农民就业承诺书附件18：工程款支付三方协议附件19：附件3：工程质量保修书发包人（全称）：（以单个项目合同约定为准）承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国土地开发整理标准》，《浙江省土地整治工程建设标准》、《江山市土地整治项目管理办法》经协商一致就（以单个项目合同约定为准）（工程全称）签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括该工程所施工内容，具体保修内容，双方约定如下：该工程施工图纸所有内容。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）垦造、水利工程质量保修期2年。（2）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（3）道路等配套工程为2年；2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用经有关单位审定后将在质量保修金中扣除，承包人且不得对价格提出疑义。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；完成修理工作，承包人不能及时到场的可由甲方直接委托其他施工单位组织抢修，发生的费用从承包人的保修金中扣除。分包工程的保修责任由总包督促分包单位负责完成，但发包人不解除相应工程总承包单位的责任并同时派人参与相关保修抢修工作。3.3对于涉及结构安全的质量问题，按照相应工程规定，向相应的行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的1.5﹪，发包人在质量保修期满二年且复验合格后一个月内无质量问题时退还（不计息）。5.2本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：（以单个项目合同约定为准）地址：（以单个项目合同约定为准）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：委托代理人(签字或盖章)：电话：（以单个项目合同约定为准）电话：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）附件3：承包人主要施工管理人员表本项目拟配备的主要管理、技术人员岗位姓名学历职称专业技术要求项目负责人具有水利水电工程专业建造师注册证书、安全考核合格证书（B证）项目技术负责人具有水利水电专业工程师及以上职称施工员具有相关专业岗位资格证书质量员具有相关专业岗位资格证书安全员具有安全考核合格证书（C证）材料员具有岗位资格证书资料员具有岗位资格证书注：中选人必须在办理中选通知书前，按上表要求组建项目班子，并按以下要求提供证明材料：1）上表人员证书复印件（加盖公章），并提供原件或电子证书（从政务网上获取的，需印有二维码及发证机构电子签章，并加盖公章）由公选人核验；2）由社保机构盖章确认的本企业为该项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员交纳养老保险的证明，证明时间必须在办理中选通知书前的30天内（从政务网获取的，需印有社保机构电子签章，并加盖公章），已退休的提供退休返聘合同、退休证明或养老保险待遇发放证明，但年龄超过65周岁的不予认可；3）项目负责人与公选时的人员一致，上表人员不得重复兼职；4）上表人员均在“浙江省水利厅“透明工程”应用”公示。填报单位：(盖章)2025年月日附件12：建设工程廉政责任书发包人（全称）：（以单个项目合同约定为准）承包人（全称）：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署施工合同之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执伍份。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：（以单个项目合同约定为准）地址：（以单个项目合同约定为准）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)委托代理人(签字或盖章)：电话：（以单个项目合同约定为准）电话：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）附件13：安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人（以下简称：“甲方”）与承包人以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗，发包人代表发现施工人员有未戴安全帽等存在安全隐患行为的，对承包人作罚款500元/人次处理。8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。11．发包人代表发现存在安全隐患的，乙方必须及时进行整改并在3日内进行回复，如逾期未整改并回复的，每逾期1天发包人从所列支的工程款中扣除500元/天作为承包方违约处罚。12．如安全文明施工存在隐患被上级部门通报的，则发包人从所列支的工程款中扣除5000元/次作为承包方违约处罚，达到3次以上则发包人有权解除合同，承包人承担违约责任，并上报行业主管部门。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：（以单个项目合同约定为准）地址：（以单个项目合同约定为准）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)委托代理人(签字或盖章)：电话：（以单个项目合同约定为准）电话：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）传真：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）开户银行：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）账号：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）邮政编码：（以单个项目合同约定为准）附件14：承诺书我单位参加的（项目名称）投标，如我单位中标，我方承诺：1、质量方面：施工要求：按国家现行有关验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。如一次性验收不合格，你方扣除我方全部质量履约金，同时我方无条件返修，并承担一切返修的费用，我方赔偿由此造成的经济损失。如我方返修验收不合格，你方处以我方合同价2%的违约金，我方赔偿由此造成的经济损失。2、班子到位率方面：投标文件承诺的下列人员：项目负责人、项目技术负责人、五大员及相关人员不得更换，在工地组织施工，如遇特殊情况必须经业主批准同意后更换相应人员，项目负责人更换支付10万元违约金。项目负责人及项目技术负责人月正常施工日驻守工地到位率不得少于80%，项目负责人或项目技术负责人因某些特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并征得监理工程师和发包人的书面同意；如项目负责人现场到位率不满足上述规定，则视为违约，并扣除履约保证金人民币10000元/天/人。如项目负责人或项目技术负责人施工现场到位率不足50%的，发包人有权解除合同，没收全部项目班子人员到位率履约保证金。五大员（质量员，安全员，施工员，材料员，资料员信息见项目部人员配备表）及相关人员更换需征得发包人书面同意，否则不得更换。工程技术负责人和其他项目班子人员月到岗率不足合同约定的天数，每天每人次计取违约金（技术负责人10000元；施工员、质量员、安全员5000元；资料员、材料员3000元）。每月结算，在支付当期进度款前交清；连续三个月达不到要求的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金（以保险形式缴纳的则启动全额理赔程序），同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。发包人在工程进度款中先预以扣除，最高扣除额以履约保证金为限。4、民工工资方面：我方确保民工工资按时兑现，决不拖欠，并按照劳动主管部门要求，切实建立民工考勤制度以及相关考勤资料，做好台帐资料，及时按月发放农民工工资否则视为我方违约，你方有权扣除全部民工工资履约保证金。我方若有发生民工工资拖欠并给你方和社会造成负面影响的，你方将对我方处以合同价5%的违约金。5、工期方面：我方必须按投标工期承诺时间完成，否则应视为违约。逾期第1天至第30天，每天按1000元计算违约金；逾期第31天至第60天，每天按1500元计算违约金；逾期第61天以上的部分，每天按3000元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。6、竣工资料方面：竣工验收合格后一个月内我方未移交资料和备案的（包括竣工图、技术资料三份，电子版三份），将视为我方违约，你方将扣除我方全部竣工资料履约履约金。7、其他方面：（1）我方不得将本工程进行转包，否则你方有权终止合同，由此所发生的一切损失均由我方承担，你方将对我方处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金。（2）对于工程监理单位发出的整改通知单，我方拒绝整改或不按要求进行整改、不按要求时间进行回复的，你方将对我方处以人民币1000-5000元的违约金（每次）。以上条款我单位作出书面承诺，如我单位中标后未按以上条款执行，所引起的一切损失由我方承担。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：年月日附件15：履行标后管理第一责任人承诺书我（单位）在项目标后管理中承诺如下：1.保证无正当理由不拒绝与中标单位签订合同。2.保证不擅自改变公选文件内容签订合同。合同签订后，保证不与中标单位签订与公选文件、中标的投标文件实质性内容不一致的补充合同。3.保证不向中标单位介绍和指定分包单位。4.发现非中标单位进场的，或中标人将工程转包或违法分包的，予以制止，并及时向项目管理部门报告。5.保证按合同条款约定按时支付工程款，优先保障农民工工资。6.负责做好项目的全过程管理，对工程施工、监理单位质量、安全、进度、投资控制等合同履约行为做好日常管理工作。7.负责建立项目建设档案，档案主要包括项目概况、项目管理组织、管理制度、日常管理记录、工程变更情况、日常检查及综合评价等。8.负责项目的综合考评，建立检查工作台帐，工程结束后对施工、监理、测绘、设计单位及工程施工、管理、质量、合同履行等情况进行汇总考评。若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。承诺人（甲方）：（盖章）年月日附件16：标后诚信履约承诺书我（单位）在项目标后履约中承诺如下：1.严格遵守法律法规政策文件，全面履行合同约定。2.自觉维护建筑市场良好秩序，保证不发生因投标报价或议价过低而导致项目无法进行或是签署施工合同之后恶意提高造价等扰乱建筑市场的行为。3.保证不将此项目转包、违法分包给其他承包商。4.保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。保证不出现项目施工、监理管理人员不到岗或擅自更换的情况。在未通过验收或合同解除前，项目负责人、总监理工程师确需更换的，严格按规定报项目建设单位书面批准，必要时同时报项目管理部门批准。5.保证按时支付建筑工人工资，严格遵循法律途径解决工程款纠纷，杜绝建筑工人聚集或集体上访。若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。承诺人（乙方）：（盖章）年月日附件17：促进农民就业承诺书为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》(衢政办发〔2022〕1号)要求，本公司承诺：如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。投标人(法人公章):法定代表人(盖章):年月日附件18：江山市2025年“多田套合”土地综合整治项目（XX、XX片区）—项目工程款支付三方协议甲方（招标人）：乙方（中标人）：丙方（出资人）：年月日工程款支付三方协议甲方（招标人）：乙方（中标人）：丙方（出资人）：江山市农安土地资源开发投资有限公司根据《中华人民共和国民法典》、本项目招投标文件及相关法律、行政法规，结合本工程实际，经委托人、代建人双方协商同意，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：。3.工程概况：。4.中标合同价：元（¥元。），其中暂列金元。5.合同工期：。二、工程款支付1.工程开工后，乙方根据施工合同约定办理民工工资专户，向甲方提交民工工资履约保证金或保函，并开具人力社保局出具的“无欠薪”证明后，由丙方按中标合同价（扣除暂列金）的20%一次性支付民工工资元至专户（账户名：，账号：），乙方须根据工期保障每月支付元民工工资，甲方须履行专户每月资金使用监管职责；2.工程进度款2个月支付一次，丙方根据甲方确认完成清单工程量的60%支付（不含设计变更及现场签证，该部分费用待结算审计后支付）；结算审计后，乙方按审定价的1.5%向甲方提交质保金（银行转账或保函），丙方支付至审定价的100%。3.耕地功能恢复部分：若结算审计的审定价超出中标施工合同价10%或超出2.3万元/亩，超出部分由由甲方支付；高标准农田建设部分：若结算审计的审定价超出中标施工合同价10%或超出0.97万元/亩，超出部分由甲方支付。三、各自职责1.甲方职责：负责施工管理、工程进度确认、工程竣工验收、工程资料存档，完成工程结算送审，监管民工工资专户使用情况、监督质保期内工程维修、追回市审计核减后超付工程款（如有）、办理质保期满质保金退还等工作，并对工程款支付资料的真实性及完整性负责。2.乙方职责：按甲方和丙方需求提供付款资料，并按本协议约定支付民工工资，确保本工程无欠薪。3.丙方职责：按本协议约定付款节点，及时支付相关款项。四、签订时间本合同于年月日签订。五、签订地点本合同在江山市签订。六、招标文件、施工合同、投标文件中付款条款与本协议冲突的，以本协议为准。七、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，均具有同等法律效力。八、本合同自三方签字盖章后生效。甲方（招标人）：主要领导（签字）：乙方（中标人）：法定代表人（盖章）：丙方（出资人）：江山市农安土地资源开发投资有限公司法定代表人（盖章）：工程款支付需提供的资料一、工资性工程款1、开具给农安公司的增值税专用发票2、《工资性工程款支付报审表》3、中标通知书复印件4、《施工合同》、《工程款支付三方协议》复印件5、《农民工工资专用账户资金监管协议》复印件6、人力社保局出具的“无欠薪”证明7、民工工资支付履约保证金收据复印件或者履约保函复印件8、开工报审表、开工报告、开工令9、监理合同+监理中标通知书+监理资质证书的复印件二、第一次支付工程进度款1、开具给农安公司的增值税专用发票2、《工程款支付报审表》、《建设资金拨款审批表》，监理单位1出具的《工程款支付证书》3、中标通知书复印件4、《施工合同》、《工程款支付三方协议》复印件5、按施工合同约定缴纳的履约保证金收据复印件或者履约保函复印件6、监理合同+监理中标通知书+监理资质证书的复印件7、开工报审表、开工报告、开工令8、已完成工程量清单（每页均需施工单位、监理单位签字盖章，乡镇汇总页签字盖章）三、第二次及结算审核完成前按各节点支付的工程款1、开具给农安公司的增值税专用发票2、《工程款支付报审表》、《建设资金拨款审批表》，监理单位1出具的《工程款支付证书》3、《施工合同》、《工程款支付三方协议》复印件4、履约保证金收据复印件或有效期内履约保函复印件5、已完成工程量清单（每页均需施工单位、监理单位签字盖章，乡镇汇总页签字盖章）四、完成工程结算审核项目的工程款1、开具给农安公司的增值税专用发票2、《工程款支付报审表》、《建设资金拨款审批表》，监理单位1出具的《工程款支付证书》3、《施工合同》、《工程款支付三方协议》复印件4、结算审核报告原件5、提供工期延期签证单（如有）工资性工程款支付报审表（耕地功能恢复项目）项目名称立项文号投资文号总投资施工合同价施工单位单位名称法定代表人及电话民工工资专户户名民工工资专户开户行及账号联系人及电话本次申报金额万元累计支付金额（含本次）万元合同约定付款办法工程款支付三方协议约定：工程开工后，乙方根据施工合同约定办理民工工资专户，向甲方提交民工工资履约保证金或保函，并开具人力社保局出具的“无欠薪”证明后，由丙方按中标合同价（扣除暂列金）的20%一次性支付民工工资至专户。建设内容目前工程进度资金拨付情况（不含本次）年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计施工单位（盖章）：负责人（签字或盖章）：年 月 日监理1意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日监理2意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日乡镇（街道）资规所意见（盖章）：经办人（签字）：年 月 日乡镇（街道）分管领导（签字）：年 月 日乡镇（街道）意见（盖章）：主要领导（签字）：年 月 日农安公司意见：年 月 日项目工程部、分管领导意见：年 月 日计划财务部、分管领导意见：年 月 日主要领导意见：年 月 日工程款支付报审表（耕地功能恢复项目）项目名称立项文号投资文号总投资施工合同价施工单位（盖章）单位名称开户行及账号法定代表人及电话联系人及电话本次申报金额万元累计支付金额（含本次）万元合同约定付款办法工程款支付三方协议约定：工程进度款2个月支付一次，丙方根据甲方确认完成清单工程量的60%支付（不含设计变更及现场签证，该部分费用待结算审计后支付）；结算审计后，乙方按审定价的1.5%向甲方提交质保金（银行转账或保函），丙方支付至审定价的100%。建设内容目前工程进度资金拨付情况（不含本次）年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计施工单位（盖章）：负责人（签字或盖章）：年 月 日监理1意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日监理2意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日乡镇（街道）资规所意见（盖章）：经办人（签字）：年 月 日乡镇（街道）分管领导（签字）：年 月 日乡镇（街道）意见（盖章）：主要领导（签字）：年 月 日农安公司意见：年 月 日项目工程部、分管领导意见：年 月 日计划财务部、分管领导意见：年 月 日主要领导意见：年 月 日工资性工程款支付报审表（高标准农田建设项目）项目名称立项文号投资文号总投资施工合同价施工单位单位名称法定代表人及电话民工工资专户户名民工工资专户开户行及账号联系人及电话本次申报金额万元累计支付金额（含本次）万元合同约定付款办法工程款支付三方协议约定：工程开工后，乙方根据施工合同约定办理民工工资专户，向甲方提交民工工资履约保证金或保函，并开具人力社保局出具的“无欠薪”证明后，由丙方按中标合同价（扣除暂列金）的20%一次性支付民工工资至专户。建设内容目前工程进度资金拨付情况（不含本次）年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计施工单位（盖章）：负责人（签字或盖章）：年 月 日监理意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日乡镇（街道）经办人（签字）：年 月 日乡镇（街道）分管领导（签字）：年 月 日乡镇（街道）意见（盖章）：主要领导（签字）：年 月 日农安公司意见：年 月 日项目工程部、分管领导意见：年 月 日计划财务部、分管领导意见：年 月 日主要领导意见：年 月 日工程款支付报审表（高标准农田建设项目）项目名称立项文号投资文号总投资施工合同价施工单位（盖章）单位名称开户行及账号法定代表人及电话联系人及电话本次申报金额万元累计支付金额（含本次）万元合同约定付款办法工程款支付三方协议约定：工程进度款2个月支付一次，丙方根据甲方确认完成清单工程量的60%支付（不含设计变更及现场签证，该部分费用待结算审计后支付）；结算审计后，乙方按审定价的1.5%向甲方提交质保金（银行转账或保函），丙方支付至审定价的100%。建设内容目前工程进度资金拨付情况（不含本次）年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计施工单位（盖章）：负责人（签字或盖章）：年 月 日监理意见（盖章）：总监理工程师（签字、盖执业章）：年 月 日乡镇（街道）经办人（签字）：年 月 日乡镇（街道）分管领导（签字）：年 月 日乡镇（街道）意见（盖章）：主要领导（签字）：年 月 日农安公司意见：年 月 日项目工程部、分管领导意见：年 月 日计划财务部、分管领导意见：年 月 日主要领导意见：年 月 日扉-02江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目，工程招标控制价招标控制价（小写）：，3868790（大写）：，叁佰捌拾陆万捌仟柒佰玖拾元整招标人：，造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人：，或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：，复核人：编制时间：，复核时间：（大写）：叁佰捌拾陆万捌仟柒佰玖拾元整招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：编制时间：复核时间：表-02招标控制价汇总表工程名称：江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第1页共1页序号项目名称金额一工程施工费3758789.64二设备费用三计日工四其他项目110000合计3868789.64三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第1页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价1土地平整工程1197617.611.1耕作层地力保持工程1197617.611.1.1A01.02.01土（石）方开挖1.地表清理并外运，外运运距及弃渣点投标单位自行考虑亩144.59428.6561978.51.1.2A02.02.01表土剥离1.项目区内种植土表土剥离30cm厚m332559.92.9395400.511.1.3A02.02.02表土回填1.表土回填30cm厚m332559.92.6786934.931.1.4A01.01.01土（石）方开挖1.表土剥离区域土方开挖场内平衡2.运距由投标人自行考虑m341265.19.08374687.111.1.5A01.01.02土（石）方回填1.表土剥离区域土方回填夯实m324759.067.21178512.821.1.6A01.01.01犁底层土方运输犁底层场外借土，挖掘机挖运土方，运距自行考虑m312229.3518.24223063.341.1.7A01.01.02犁底层压实1.梨底层回填夯实（场外取土回填的犁底层区域）m312229.357.2188173.611.1.8A02.01.03土（石）方回填1.田埂填筑m3475.26622.8210845.571.1.9A01.01.02旱地土地翻耕（含石块捡除）旱地土地翻耕（含石块捡除）亩22.3035207.924637.341.1.10A01.02.01自流水田灌水打浆整平（含石块捡除、压浆防渗）1.自流水田灌水打浆整平（含石块捡除、压浆防渗）亩38.9151820155.381.1.10A01.02.01提灌水田灌水打浆整平（含石块捡除、压浆防渗）提灌水田灌水打浆整平（含石块捡除、压浆防渗）亩81.8965053228.52灌溉与排水工程717626.462.1新建灌排渠长2124m(砼渠、规格0.4*0.4m)327012.12.1.1B02.01.01渠道土方开挖1.挖掘机挖沟渠土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m3798.6243.12475.732.1.2B02.01.02渠道土方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m3225.14414.513266.842.1.3B02.01.06垫层1.10cm厚碎石垫层m3178.405197.0535154.712.1.4B02.01.03渠道边墙1.C20商品砼渠道挡墙（厚15cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m3254.88731.71186498.24三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第2页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价2.1.5B02.01.03渠道底板1.C20商品砼渠道底板（厚10cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m3148.68625.9393063.272.1.6E.01沥青木板伸缩缝1.渠道每隔8m设置一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青木板;m250.445129.916553.31φ400涵管198m97887.742.3.2φ400涵管14m4396.542.3.2.1B02.01.01管道土方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m323.523.172.912.3.2.2B02.01.02管道土方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m317.0814.51247.832.3.2.3B01.03.08混凝土管安装1.φ400mm混凝土I管，橡胶圈接口m14167.412343.742.3.2.4B01.04.03混凝土管座1.C20商品砼管座（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m32.674549.731469.982.3.2.5B01.04.06垫层1.10cm厚碎石垫层m31.33197.05262.082.3.2φ400机械过沟涵管涵管46*4=184m93491.22.3.2.1B02.01.01管道土方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m3353.283.11095.172.3.2.2B02.01.02管道土方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m3268.6414.513897.972.3.2.3B01.03.08混凝土管安装1.φ400mm混凝土I管，橡胶圈接口m184167.4130803.442.3.2.4B01.04.03混凝土管座1.C20商品砼管座（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m327.784549.7315273.72.3.2.5B01.04.06垫层1.10cm厚碎石垫层m3215.28197.0542420.923.9沉砂池，2座1485.873.9.1B02.01.01管道土方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m39.0253.0927.893.9.2B02.01.02管道土方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m34.814.5169.653.9.3B01.04.06垫层1.15cm厚碎石垫层m30.507197.0499.93.9.4B05.07.03沉砂池底板1.C20商品砼底板（厚10cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m30.338625.92211.56三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第3页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价3.9.5B05.07.03沉砂池池壁1.C20商品砼渠道挡墙（厚15cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m31.38731.71009.753.9.6B05.07.03混凝土C20商品砼生物逃生通道（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m30.1671.267.123.7蓄水池(4座)174437.443.7.1土方开挖1.挖掘机挖一般土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m34563.11413.63.7.2土方回填1.机械回填压实，压实度，压实方式按设计要求m384.814.51229.63.7.3蓄水池C20砼垫层1.10cm厚C20商品砼垫层（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m316.112566.349124.873.7.4蓄水池C25砼底板1.25cm厚C25商品砼底板（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m336.5612.5222356.983.7.5蓄水池C25砼池壁1.25cm厚C25商品砼池墙（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m359.508715.1342555.963.7.6蓄水池钢筋制作安装1.蓄水池钢筋制作安装t10.2485403.0355370.253.7.7DN110PE管安装1.DN110PE管埋设（100级0.6MPa、对接连接）m4026.341053.63.7.8DN110穿墙套管1.DN110穿墙套管(含安装）套12506003.7.9闸阀安装1.DN100软密封闸阀(Z45T-10Q)(含安装）个8714.025712.163.7.10塑料阀门井安装1.15寸方形塑料阀门井（含基座及调控层）(含安装）座840032003.7.11砖砌台阶挡墙1.M7.5水泥砂浆浆砌砖台阶墙（24cm厚）m34.816512415.0319993.7.12砂浆抹面1.M10.0水泥砂浆砖墙抹面（2cm厚）m220.068816.78336.753.7.13土方回填1.机械回填压实，压实度，压实方式按设计要求m315.2414.5220.983.7.14碎石垫层1.10cm厚碎石垫层m32.02197.06398.063.7.15混凝土台阶1.C20商品混凝土台阶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m34.84641.663105.63三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第4页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价3.7.16不锈钢栏杆（配套门一扇）1.高1.1m不锈钢栏杆(含安装）m96.8200193603.7.17安全警示牌（含基座）1.安全警示牌（含基座）(含安装）套480032003.7.1815寸方形塑料阀箱（含砖砌调控层）1.15寸方形塑料阀箱（含砖砌调控层）(含安装）套840032003.8泵站(2座)67266.773.8.1B06.01.08泵房(石后村)1.3.24*3.24m砖混结构泵房(详见图纸)m210.49762045.321470.743.8.2B06.01.08泵房(市上村)1.3.24*3.24m砖混结构泵房(详见图纸)m210.49762045.321470.743.8.3E.01其他工程1.制度牌（50*70cm、银边PVC发泡板）块41004003.8.4E.01其他工程浆砌块石挡墙M10水泥砂浆m341.28369.8515267.413.8.5E.01其他工程C20商品砼灌砌石基础，埋石率40%（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m313.2471.396222.353.8.6B02.01.03进水池底板1.C20商品砼渠道底板（厚15cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m31.794613.031099.783.8.7B05.07.03进水池池壁1.C20商品砼进水池池壁（厚30cm）（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m31.98674.621335.753.9水泵机组24464.493.9.1B06.01.09水泵安装1.ISW65-160B-1型单级单吸离心泵（含底座及螺栓）台2400080003.9.2B06.01.09水泵安装SK-0.8水环式真空泵（含安装）台2100020003.9.3B06.01.09水泵控制柜安装1.星三角降压启动柜控制箱(22.5kw、一控二,带电压电流数显)台2120024003.9.4E.01其他工程1.201不锈钢水桶（φ70cm*70cm*1.0mm厚）含安装套2100020003.9.5E.01其他工程1.φ100铸铁无底阀莲蓬头个2197394三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第5页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价3.9.6E.01其他工程1.G100钢管吸水管（壁厚5mm）钢管外露管段需进行防锈处理,表面喷砂处理达Sa2.5级;底层采用环氧(水性无机)富锌漆60μm,中间采用环氧云铁漆80μm,面层采用环氧漆m1275.29903.483.9.7E.01其他工程1.G100钢制抱箍个4502003.9.8E.01其他工程1.钢管渐扩管（G80/100）个22004003.9.9E.01其他工程1.不锈钢压力表（Y1500.1～1.6MPa）个21282563.9.10E.01其他工程1.DN100微阻缓闭式止回阀（HH44H-16C）个21062.962125.923.9.11E.01其他工程1.DN100软密封闸阀(Z45T-10Q)个2714.021428.043.9.12E.01其他工程1.φ110钢塑转换法兰个294.35188.73.9.13E.01其他工程1.φ110*10碳钢法兰片个298.4196.83.9.14E.01其他工程1.G110钢管弯头个2188.21376.423.9.15E.01其他工程1.DN110穿墙套管个2160.65321.33.9.16B02.01.06垫层1.10cm厚碎石垫层m30.288197.0556.753.9.17B06.01.03混凝土水泵基础1.C20商品砼水泵基础（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m34.6533.332453.323.9.18B06.01.03机墩1.C20商品砼镇墩（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m31.024745.86763.763.4DN100PE管（100级，571m）25072.053.4.1B02.01.01管道土方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m3457.1568753.11417.193.4.2B02.01.02管道土方回填1.机械回填压实，压实度，压实方式按设计要求m3457.15687514.516633.353.4.3B02.02.06PE管安装1.DN110PE管(100级SDR17dn110*6.6)m57129.8117021.513田间道路工程863793.733.2新建2.5m宽碎石路1580m444979.67三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第6页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价3.2.1C01.01.01土（石）方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m31564.23.14849.023.1.1C01.01.02土（石）方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m379014.5114553.2.3A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m3750.5257.02192893.514.5.7D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）2、石坎砼压顶要求每隔5米设置一道伸缩缝,采用切割机切断,缝深7cm,缝宽10mm;m3189.6595.31112870.783.1.2E.01其他工程道路路床整形碾压m226861.74566.23.2.6E.0120cm厚路基宕渣铺填1.20cm厚路基塘渣铺填m2268621.7458393.643.2.7C01.01.06碎石铺筑10cm厚碎石基层m2268622.3259951.524.4.12.0m宽混凝土路面107m36846.884.4.1.1C01.01.01土（石）方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m359.923.1185.754.4.1.2C01.01.02土（石）方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m316.0514.51232.894.4.1.3A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m351.36257.0213200.554.5.7D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）2、石坎砼压顶要求每隔5米设置一道伸缩缝,采用切割机切断,缝深7cm,缝宽10mm;m312.84595.317643.784.4.1.5C01.01.03原土夯实1.路床碾压m2128.41.7218.284.4.1.6C01.01.0610cm厚路基宕渣铺填1.10cm厚路基塘渣铺填m2128.410.871395.714.4.1.7C01.01.06碎石铺筑1.10cm厚级配碎石基层m2128.422.322865.894.4.1.8C02.02.07水泥混凝土面层1.15cm厚C25商品混凝土路面（非泵送、模板）2.锯缝机锯缝3.路面拉毛4.养护毯养护m2128.486.4811104.034.4.14.0m宽混凝土路面183m101521.82三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第7页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价4.4.1.1C01.01.01土（石）方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m3179.343.1555.954.4.1.2C01.01.02土（石）方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m389.6714.511301.114.4.1.3A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m351.24257.0213169.74.5.7D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）2、石坎砼压顶要求每隔5米设置一道伸缩缝,采用切割机切断,缝深7cm,缝宽10mm;m310.98595.316536.54.4.1.5C01.01.03原土夯实1.路床碾压m2658.81.71119.964.4.1.6C01.01.0610cm厚路基宕渣铺填1.10cm厚路基塘渣铺填m2658.810.877161.164.4.1.7C01.01.06碎石铺筑1.10cm厚级配碎石基层m2658.822.3214704.424.4.1.8C02.02.07水泥混凝土面层1.15cm厚C25商品混凝土路面（非泵送、模板）2.锯缝机锯缝3.路面拉毛4.养护毯养护m2658.886.4856973.024.4.15.0m宽混凝土路面260m221198.094.4.1.1C01.01.01土（石）方开挖1.挖掘机挖土方，土类综合考虑，就地堆放，余方场内自平衡m3254.83.1789.884.4.1.2C01.01.02土（石）方回填1.土石机械回填夯实，余土场内自平衡。m3127.414.511848.574.4.1.3A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m370.2257.0218042.84.5.7D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）2、石坎砼压顶要求每隔5米设置一道伸缩缝,采用切割机切断,缝深7cm,缝宽10mm;m315.6595.319286.844.4.1.5C01.01.03原土夯实1.路床碾压m213001.722104.4.1.6C01.01.0610cm厚路基宕渣铺填1.10cm厚路基塘渣铺填m2130010.87141314.4.1.7C01.01.06碎石铺筑1.10cm厚级配碎石基层m2130022.3229016三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第8页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价4.4.1.8C02.02.07水泥混凝土面层1.20cm厚C25商品混凝土路面（非泵送、模板）2.锯缝机锯缝3.路面拉毛4.养护毯养护m21300112.211458733.4下田道盖板（67个）51747.273.4.1B05.06.03混凝土1.14cm厚C25钢筋商品砼盖板（0.4*0.4m砼渠下田盖板）（非泵送，模板，养护，含二次搬运）m319.698797.5715710.533.4.2B05.07.03混凝土C25商品砼下田坡道（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m342.21599.6325310.383.4.3B01.04.05钢筋1.下田盖板用钢筋t1.98995390.410726.36其他7500E.01路灯工程1.LED30W太阳能路灯（杆高3m），样式款式按业主要求套3250075004挡土墙工程802576.344.11.5米干砌挡墙518m135527.374.1.1D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m320.72595.3112334.824.1.2A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m3442.372257.02113698.454.1.3E.01其他工程1.人工撒播草籽采用狗牙根、结缕草、多年生黑麦草、马棘、芒草等混合草籽。养护期1年,养护期满后种植覆盖率达到80%，25g/m2m2713.2862.381697.624.1.4E.01沥青木板伸缩缝石坎砼压顶要求每隔5米设置一道2cm伸缩缝,缝内填充缝内填充沥青松木板。m24.12129.91535.234.1.5E.01其他工程5mm厚抗冲植生毯铺设，φ8*60*400mmU型钉，间距50*50cmm2713.28610.187261.254.11.8米干砌挡墙1226m378436.44.1.1D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m349.04595.31291944.1.2A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m31271.362257.02326765.46三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第9页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价4.1.3E.01其他工程1.人工撒播草籽采用狗牙根、结缕草、多年生黑麦草、马棘、芒草等混合草籽。养护期1年,养护期满后种植覆盖率达到80%，25g/m2m21688.2022.384017.924.1.4E.01沥青木板伸缩缝石坎砼压顶要求每隔5米设置一道2cm伸缩缝,缝内填充缝内填充沥青松木板。m29.8129.911273.124.1.5E.01其他工程5mm厚抗冲植生毯铺设，φ8*60*400mmU型钉，间距50*50cmm21688.20210.1817185.94.1周边挡墙935m288612.574.1.1D02.01.03混凝土1.C20商品砼压顶（非泵送，含二次搬运、模板、养护）m337.4595.3122264.594.1.2A01.02.05砌石1.干砌块石挡土墙m3969.595257.02249205.314.1.3E.01其他工程1.人工撒播草籽采用狗牙根、结缕草、多年生黑麦草、马棘、芒草等混合草籽。养护期1年,养护期满后种植覆盖率达到80%，25g/m2m21287.4952.383064.244.1.4E.01沥青木板伸缩缝石坎砼压顶要求每隔5米设置一道2cm伸缩缝,缝内填充缝内填充沥青松木板。m27.48129.91971.734.1.5E.01其他工程5mm厚抗冲植生毯铺设，φ8*60*400mmU型钉，间距50*50cmm21287.49510.1813106.75其他工程177175.55.1水田种植（水稻）177175.55.1.1E.01有机肥铺撒（1t/亩、有机肥甲供）1.有机肥铺撒（1t/亩、有机肥甲供）亩120.8125151001.2.1.2E.01水稻人工插秧种植（含排水）水稻人工插秧种植（含排水）亩120.8440531525.1.3E.01尿素追肥（尿素15kg/亩）1.尿素追肥（尿素15kg/亩）亩120.890108725.1.4E.01复合肥追肥（复合肥55kg/亩）1.复合肥追肥（复合肥55kg/亩）亩120.8375453005.1.5E.01除草剂喷洒（2次）1.除草剂喷洒（2次）亩120.8130157045.1.6E.01杀虫剂喷洒（3次）1.杀虫剂喷洒（3次）亩120.810512684三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第10页共10页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程量单价合价5.1.7E.01灌水养生（自流）1.灌水养生（自流）亩38.9110038915.1.7E.01灌水养生（提灌）1.灌水养生（提灌）亩81.8925020472.5合计3758789.64表-05其他项目清单计价汇总表工程名称：江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目，第1页共1页序号工程名称计量单位金额备注1暂列金额110000合计110000江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目施工公选文件公选人:江山市贺村镇人民政府(盖章)公选代理机构:杭州博望建设工程招标投标代有限公司(盖章)编制时间：2025年5月30日目录第一章公选公告·····························································03第二章响应人须知··························································05第三章合同条款及格式····················································10第四章招标控制价·························································53第五章图纸··································································53第六章响应文件格式·······················································54第一章公选公告1.公选条件江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目经江山市自然资源和规划局同意建设，投资项目统计表代码为/。项目建设规模3868790元，建设地址位于江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村，计划于2025年建成。项目业主为江山市贺村镇人民政府，资金来源为地**府自筹。项目已具备公选条件,公选人为江山市贺村镇人民政府，(委托代理机构为杭州博望建设工程招标投标代有限公司)，现对该项目的施工进行公选。本项目采用“评定分离”方式确定中选人。2.公选内容项目位于江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村。项目总实施面积为153亩；建成预计新增耕地面积为144.59，其中旱地面积为22.3亩，水田面积为122.29亩。具体描述详见公选文件、施工图纸及招标控制价。本次公选工程招标控制价为3868790元，其中非竞争性费用125500元，包含暂列金额110000元、暂定价项目15500元。下浮区间：2%（含）-6%（含）。3.响应资格要求（一）响应人：3.1具备独立法人资格的水利水电工程施工总承包资质，并提供公选会议时间前最近20日内任意一次对应资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果证明，要求处于“合格”状态。3.2具有有效的企业安全生产许可证。（二）拟派项目负责人：3.3具有注册在响应人单位的水利水电工程专业建造师执业资格；3.4具有有效的“项目负责人”安全生产考核合格证书（Ｂ类证书）；3.5无在建工程。在建工程的开始时间为被其他项目推荐为第一中标（或中选）候选人起，不通过招标或公选方式的，开始时间为合同签订日期，结束时间为该工程通过验收或合同解除日期。3.6拟派项目主要人员：拟派项目组主要人员(指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员(安全员)、质检员、施工员，下同)必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。（三）其他：3.7响应人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录为准）；（查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）3.8响应人及其拟派项目负责人在公选会议截止日前三年内无行贿犯罪记录；（查询网址：https://wenshu.court.gov.cn/）3.9响应人及其拟派项目负责人公选会议截止日未被列入失信被执行人名单；（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）3.10响应人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（查询网址：https://www.gsxt.gov.cn/index.html）3.11响应人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网址：https://rlsbt.zj.gov.cn/col/col1229116948/index.html）3.12企业（包括省外进浙企业）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示。4.公选文件的获取4.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。4.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。4.3潜在响应人登录广易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务咨询请联系：广联达数字科技（浙江）有限公司服务联系人：徐工，联系电话：18757016553/15924060366（办公室：0570-8757622），服务QQ群：571132650。4.4本工程公选文件在广易招电子招投标平台上发布(网址:https://www.hlyzztb.com/)。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2025年6月6日14时00分00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。5.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人不予受理。6.发布公告的媒介本次公选公告在广易招电子招投标平台江山模块（网址：https://www.hlyzztb.com/）上发布。7.联系方式公选人：江山市贺村镇人民政府代理机构名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司联系人：徐先生，联系人：江先生联系电话：13587120375联系电话：0570-4692687地址：江山贺村镇贺康路62号地址：江山市虎山街道东岳路498号2025年6月3日第二章响应人须知表条款号条款名称编列内容（一）项目概况公选人名称：江山市贺村镇人民政府地址：江山贺村镇贺康路62号联系人：徐先生电话（传真）：13587120375代理机构名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司地址：江山市虎山街道东岳路498号联系人：江先生电话（传真）：0570-4692687项目名称江山市2025年“多田套合”贺村镇等乡镇土地综合整治项目-2025年江山市贺村镇第三批礼贤等村耕地功能恢复项目建设地点江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村资金来源地**府自筹公选范围项目位于江山市贺村镇贺村村、礼贤村、诗坊村、石后村、市上村、淤前村及耕读村。项目总实施面积为153亩；建成预计新增耕地面积为144.59，其中旱地面积为22.3亩，水田面积为122.29亩。具体描述详见公选文件、施工图纸及招标控制价。计划工期计划工期：60日历天。计划开工日期：2025年6月18日计划竣工日期：2025年8月17日质量要求质量标准：一次性验收合格。工程预算1.本工程招标控制价为386.8790万元。其中非竞争性费用125500元，包含暂列金额110000元、暂定价项目15500元。2.本工程下浮区间：2%（含）-6%（含）3.编制依据：详见招标控制价编制说明。（二）响应资格要求响应人资质见公选公告拟任项目负责人资格见公选公告其他要求见公选公告特别说明不接受联合体响应；不组织踏勘现场；不召开响应预备会。□（公选人认为需要增加的其他符合法律法规规定的实质性响应资料）（三）公选文件质疑与澄清响应人提出问题的截止时间响应人若对公选文件有任何疑问，应在响应截止时间前1个工作日，以书面形式向公选人提出澄清要求，送至或传真至公选人（或代理公司）。公选人书面澄清的时间无论是公选人根据需要主动对公选文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对公选文件做出澄清，公选人都将于响应截止时间前2个工作日予以澄清。如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足2个工作日的，则相应延长响应截止时间，公选文件澄清在本公选公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。响应截止时间2025年6月6日14时00分00秒（北京时间）响应人确认收到公选文件修改的时间响应截止时间2个工作日前，相应修改文件在本公选公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行上网查看。（四）响应有效期响应有效期从响应截止之日算起60日（五）响应保证金缴纳方式如出现以下补交情形的，响应人应在规定时间内，将项目预算价2%的响应保证金打入公选人指定账户。补交情形（1）在提交响应文件截止时间后到公选文件规定的响应有效期终止之前，响应人撤销其响应文件的；（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与公选人订立合同，在签订合同时向公选人提出附加条件，或者不按照公选文件要求提交履约担保。（3）经查实，响应人在公选过程中串通投标或弄虚作假的。（六）响应文件要求响应文件组成1）封面；（2）目录；（3）响应函；（4）法定代表人身份证明；（5）授权委托书；（6）响应人基本情况表；（7）企业营业执照、☑资质证书、资质动态核查结果证明、☑安全生产许可证、项目负责人执业资格证（或建设工程类工程师及以上职称）、☑安全生产考核合格证书（B类证书）、拟派项目组主要人员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（网页截图并加盖公章）；（8）响应人信用承诺书；☑（9）省外企业进浙备案材料；☑（10）公选文件要求提供的其他材料。（响应文件涉及的营业执照、资质证书等证明材料须为复制件。）响应文件编制响应人按公选文件要求编制电子响应文件，由广联达数字科技（浙江）有限公司提供的响应工具(投标工具Ｖ1.2.3)生成响应文件并上传至电子交易平台。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。签字和盖章要求按照公选文件要求完成ＣＡ电子签章响应文件的递交电子响应文件须在响应截止时间前，上传至广易招电子交易平台。（七）公选公选注意事项1.本项目采用全流程电子交易，项目公选采用在线直播公选大厅实时展播。2.公选人邀请所有响应关系人准时观看实时展播，不观看或中途离场的，视同认可公选过程和公选结果。公选时间同响应截止时间公选会议1.主持人宣布公选会议纪律；2.公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人；3.宣布公选人、（公证人）、记录人、监督人等有关人员姓名；4.主持人介绍本工程基本情况；5.评标办法随机下浮率法：①文件解密：公选会议开始，由公选人（或代理机构）对所有响应文件进行解密。响应文件无法解密的视为撤销其响应文件。②IP和机器码检测：系统自动对所有的响应文件进行制作机器码和IP地址检测，如有雷同，不予进入下一环节（响应人无条件支持该操作）；③随机赋号：公选人（或代理机构）对所有通过机器码和IP地址检测的响应人进行现场系统随机赋号；④确定中选下浮率：公选人（或代理机构）在本工程下浮率区间范围内（每档间隔0.5个百分点）连续摇取三个不同下浮率值，其平均值即为本工程中选下浮率值（四舍五入保留两位小数）；⑤摇取中选候选人：由公选人（或代理机构）在响应人随机编号中按本须知表第十二条约定随机摇取3-5个中选候选人；注：推荐中选候选人数量：当响应人为3-7名时，推荐3名中选候选人；当响应人为8名及以上时，推荐5名中选候选人。以上推荐的中选候选人均不排序。⑥确定中选候选人：由公选人（或代理机构）对中选候选人响应文件的有效性进行审查，并按公选公告响应资格要求“（三）其他”的要求进行网上核查。全部审查核查通过，即确定为本工程的中选候选人；未通过的，公选人代表重新摇号并审查核查确定中选候选人。（注：开标记录表与响应文件不一致的，以响应文件为准）6.公选人代表、记录人、监督人等有关人员在公选会议记录上签字确认；7.公布中选候选人名单；8.公选会议结束。（八）公示中选候选人公示中选候选人确定后，公选人将在本公选公告发布网站对中选候选人公示2日。（九）定选定选会议地点和时间定选时间：中选候选人公示结束后10日内召开定选会议。如有异议，在异议答复10日后召开定选会议。定选地点：江山市公共资源交易中心。定选委员会的组建定选委员会由公选人负责组建，成员数量为5人及以上单数，组长由公选人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标（选）人员库中按不少于1：2的比例随机产生。定选要素1.履约能力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；2.企业信誉：主要包括企业信用评价、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；3.公选会议记录；4.公选人认为需要考量的其他因素：/。定选前核查☑1.核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。2.查询拟中选人及拟派项目负责人是否符合公选公告响应资格要求“（三）其他”的要求。定选办法票决抽签法：定选委员会在进入投票范围的中选候选人中，以每人投票支持3个中选候选人的方式，得票较多的3个中选候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中选候选人数量小于等于3个时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用☑抽签抽取□由公选人法定代表人或其委托代表直接确定1个中选候选人的方式确定进入抽签范围的中选候选人。当得票超过半数的中选候选人数量不足3个时（假设此时得票超过半数中选候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中选候选人中，取“3-n+2”个中选候选人进行二次投票（在取第“3-n+2”个中选候选人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“3-n”个中选候选人，直至确定3个得票超过半数的中选候选人为止。定选委员会在上述3个中选候选人中随机抽签确定中选人。中选结果公告定选会议结束后，公选人将在本公选公告发布网站对中选结果进行公告。（十）其他内容合同签订前核查核查中选人在江山市人力资源和社会保障局是否有拖欠农民工工资情况（由江山市人力资源和社会保障局出具无拖欠农民工工资证明，地址：江山市县河东路9号B区劳动监察窗口，电话：0570-4011537）。合同签订中选人在签订合同前，凭农民工工资保证金和履约保证金的缴纳证明，在中选通知书发出之日起30日内，根据公选文件和响应文件与公选人订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，公选人取消其中选资格；给公选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿，并接受相关部门处理。履约保证金1.履约担保的形式：采用现金、银行保函、保险保单等3种方式缴纳；2.履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%（不含暂列金额）；3.缴纳方式：①如采用现金等方式缴纳的，由中选人缴纳至公选人指定账户；②如采用银行保函、保险保单方式缴纳的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中选项目合同期限的1.2倍，中选人在签订合同前提供。重新公选有下列情形之一的，公选人将重新公选：1.响应截止时间，响应人少于3个的；2.经有效性审查，响应人少于3个的；3.定选时，否决所有中选候选人的。不再公选重新公选后响应人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行公选。交易服务费工程建设项目交易服务费由公选人和中选人共同承担。（十一）否决投标的情形否决响应中选候选人有下列情形之一的，经公选人审查确认，其响应文件将被否决：1.响应文件组成不全的；2.响应文件未按公选文件要求格式提供的；3.响应人所提供的证书不在有效期之内；4.响应文件未按公选文件要求电子签章的；5.响应函中工期和质量要求负偏离的；6.响应文件对公选文件或答疑提出的要求未响应的；7.不同响应人的响应文件制作机器码或IP地址相同的；8.不同响应人委托同一人办理响应事宜或不同响应人与同一响应人联合响应的；9.响应文件资料弄虚作假的；10.响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的；（十一）否决投标的情形否决响应11.其他未实质性响应公选文件的情形；☑12.响应人递交的在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“不合格”状态或核查结果证明的时间不在公选会议时间前最近20日内，或公选人在定选前核查结果为“不合格”状态的；13响应人及其拟派项目负责人在响应截止日被列入失信被执行人名单的、在公选会议截止日前三年内有行贿犯罪记录、被列入建筑市场严重失信名单（黑名单记录、失信联合惩戒记录）或被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的；14.法律法规规定的其他情形。（十二）特别说明摇球约定评标办法中摇取3-5个中选候选人原则:1.按响应人随机赋号的数值位数由低到高逐位摇取，确定的赋号数值对应的响应人即为中选候选人。特殊情况举例：如响应人458家，随机赋号数值为1-458，个位数和十位数均从0-9拾个数中进行随机摇取，如个位和十位数摇取的数值超出58，则百位数仅从0-3肆个数中进行随机摇取。2.如出现中选候选人的响应文件有效性审查未通过的，则重新摇取递补，直至补完为止，否则重新组织公选。3.如响应人仅3家时，无须摇球，直接进入有效性审查。制作机器码和IP检测响应文件制作机器码一致是指MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等全部一致。IP地址相同是指制作IP地址相同或获取的IP地址为空。第三章合同条款及格式第四章招标控制价（从本公告附件（3）中下载）第五章图纸（从本公告附件（4）中下载）第六章响应文件格式一、封面格式（项目名称）施工响应文件响应人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日响应人：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）年月日二、目录目录（一）响应函（二）法定代表人身份证明（三）授权委托书（四）响应人基本情况表（五）公选文件要求提供的材料（提供复制件并加盖响应人公章）:1.企业营业执照2.企业资质证书、资质动态核查证明3.安全生产许可证4.项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）5.拟派项目组主要人员在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示（网页截图并加盖公章）6.响应人信用承诺书7.“浙江省水利建设市场信息平台”备案信息截图复制件（省外企业提供）8.公选文件要求提供的其他材料（一）响应函：响应函（公选人名称）：1.我方已仔细研究了（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受本项目中选下浮率作为签订合同和工程结算的依据[合同价款＝×<1-中选下浮率>+非竞争性费用]。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：，,联系电话：。2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。3.如我方中选：⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4.（其他补充说明）。响应人：，（盖单位章）法人代表人（或其委托代理人）：，（签字或盖章）地址：电话：，传真：年月日（二）法定代表人身份证明法定代表人身份证明单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：，性别：年龄：职务：身份证号：系，（响应人名称）的法定代表人。特此证明。响应人：，（盖单位章）日期：年月日（法定代表人身份证扫描件）（三）授权委托书授权委托书本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改，（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：，。代理人无转委托权。授权单位（盖章
投标 / 标书制作要点（原创）
本土地综合整治 耕地功能恢复涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
