路面修缮招标公告（烟台工程职业技术学院2025）
烟台工程职业技术学院厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）竞争性磋商公告
项目概况
烟台工程职业技术学院厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）的潜在施工单位应在烟台市电子招投标交易平台http://ggzyjy.yantai.gov.cn:9098/TPBidder/memberLogin采购文件领取菜单获取磋商文件，并于2025年6月20日9时00分（北京时间）前上传电子响应文件。
一、项目基本情况： 1、项目编号：SDGP370600000202502000425； 2、项目名称：厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）； 3、采购方式：竞争性磋商； 4、预算金额：301618.71元； 5、采购需求：详见附件； 6、合同履行期限：详见磋商文件； 7、本项目不接受联合体参加。 二、施工单位的资格要求： 1.施工单位须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料： （1）施工单位须为在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织； （2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； （3）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）；施工单位应符合《中小企业划型标准规定》规定的中小企业划分标准，在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求：施工单位须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。项目经理具备有效期内的二级及以上建造师资格证书（建筑工程专业或市政公用工程专业）及安全生产考核合格证（B证）。 三、获取磋商文件： 磋商文件下载时间：递交响应文件截止时间前。 获取磋商文件方式：登录烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）免费下载磋商文件（文件格式.YTZF），不提供纸质磋商文件。 四、响应文件提交： 电子响应文件上传截止时间：2025年6月20日9:00（北京时间），截止时间后，电子交易平台自动关闭响应文件上传入口，逾期未上传的或无法被系统读取的响应文件，将按无效响应文件处理。 五、开启 时间：2025年6月20日9:00（北京时间） 地点：施工单位需提前下载腾讯会议软件，线上观看开标现场视频，腾讯会议房间号：347-228-714，无需到现场参加磋商会议。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜： 1.本项目采用“不见面开标”方式，施工单位根据烟台市公共资源交易网发布的 “烟台市政府采购交易平台操作手册（供应商）”（下载地址：http://ggzyjy.yantai.gov.cn/zwgk/005002/005002002/20250424/0644cdc8-ce21-4a1a-bc1f-8df5cb062f63.html）的相关规定进行操作。如有技术问题，请联系国泰新点软件股份有限公司，联系电话：0535-6788614。 2.CA 数字证书办理：本项目采用电子标，凡有意参与本项目的潜在施工单位须在参加政府采购活动前办理 CA 数字证书（电子印章）。请各施工单位仔细阅读《烟台市公共资源交易平台 CA 数字证书办理指南》（烟台市公共资源交易信息网→下载中心→下载数字证书办理指南）并按照须知要求办理，在“烟台市公共资源政府采购系统”点击“CA 激活”，完成 CA 数字证书与账号的绑定。【数字证书（CA）办理咨询电话：0535-6788612 宋工，咨询 QQ 号：1063286986；电子交易平台使用咨询电话：0535-6788614、4009980000 使用咨询群：1124305721】 3.施工单位注册：凡有意参加本次政府采购的施工单位必须提前在中国山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）和烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）进行注册（已注册的施工单位无须重复注册）。 请务必确保中国山东省政府采购信息公开平台登记的统一社会信用代码与烟台市公共资源政府采购交易平台一致，否则将无法有效地参与政府采购活动。施工单位未按上述方式登记注册导致无法磋商的，由施工单位自行承担相应后果和责任。 4.下载磋商文件：潜在施工单位须在获取磋商文件截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子磋商文件（文件格式.YTZF）,逾期将无法下载。 5.为进一步发挥政府采购政策功能，充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，有效破解中小企业融资难融资贵以及政府采购合同融资中存在的突出问题，山东省财政厅牵头开发了“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”(网址：http://www.ccgp-shandong-rz.cn/），现已启动运行。各施工单位如有政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务需求的，请关注“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”的融资渠道和政策。 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系： 1、采购人信息 名 称：烟台工程职业技术学院 地址：烟台市开发区珠江路92号 联系方式：0535-6396202 2、采购代理机构信息 名 称：山东中宇项目管理咨询有限公司 地 址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼24层 联系方式：0535-6709837 3、项目联系方式 项目联系人：丁贤杰、陶丽琴 电 话：0535-6709837 发布人：山东中宇项目管理咨询有限公司 发布日期：2025年6月6日
附件：
A包对应的采购文件一册:烟台工程职业技术学院厚德路路面修缮项目6.5终稿.pdf
A包对应的采购文件二册:厚德路路面修缮项目采购需求.pdf
烟台市政府采购竞争性磋商文件项目编号：SDGP370600000202502000425项目名称：厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）采购人（盖章）：烟台工程职业技术学院采购代理机构（盖章）：山东中宇项目管理咨询有限公司磋商注意事项各施工单位：为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少磋商过程中,由于响应文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效现象的发生,请贵单位仔细阅读磋商文件的每一条款,特别注意以下事项：1、请严格按照磋商文件附件格式5规定的资格证明文件要求提供每一项证件文件，并严格审查证件的有效期、经营期限、文件签署的有效性等，漏缺一项文件或一项文件不合格将不能通过资格审查。2、本项目采用“不见面开标”方式，施工单位应根据烟台市公共资源交易网发布的“烟台市政府采购交易平台操作手册（供应商）”（下载地址：http://ggzyjy.yantai.gov.cn/zwgk/005002/005002002/20250424/0644cdc8-ce21-4a1a-bc1f-8df5cb062f63.html）的相关规定进行操作，须于递交响应文件截止时间前将电子响应文件（含原件扫描件）上传至烟台市公共资源政府采购交易平台，否则将无法上传，无法进入后续的开标环节。如有技术问题，请联系国泰新点软件股份有限公司，联系电话：0535-6788614。3、施工单位需在线递交响应文件、在线解密响应文件、在线澄清答疑、在线询标、多轮报价等，无需到达现场提交资料。4、请认真研究磋商文件P18页第21条的规定，响应文件有所列情况之一的，为未对磋商文件做出实质性响应，不得进入具体磋商程序。5、请认真阅读磋商文件规定的完成工期、质量保修期、质量要求、付款方式、响应文件有效期等商务条款，制作响应文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应或负偏离的将按无效响应处理。6、响应文件中相关材料如施工单位名称变更，须提供有关部门出具的变更证明。7、标注“★”号条款为实质性要求，施工单位如有负偏离将按无效响应处理。8、对提供虚假资料谋取成交的施工单位，将根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等法规取消本次成交资格，并报财政部门列入不良行为名单，请各施工单位严格自律，诚信参与磋商。9、政府采购施工单位提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则，质疑和投诉应载明具体明确的质疑投诉事项以及与事项相关的诉求、法律依据、事实与理由，一并提供事实依据及相关证明材料。根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。投诉人证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。对磋商文件有疑义或其它问题请及时与山东中宇项目管理咨询有限公司联系。联系人：丁贤杰、陶丽琴，联系电话：0535-6709837谢谢合作！目录第一部分邀请函第二部分采购需求第三部分施工单位须知第四部分合同条款及合同文件格式第五部分响应文件第一部分邀请函山东中宇项目管理咨询有限公司受烟台工程职业技术学院的委托，现对厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）进行竞争性磋商采购，欢迎合格的施工单位参加。1.采购内容：厚德路路面修缮，本项目共一个标段，具体要求详见第二部分采购需求。2．有关要求：2.1施工单位资格要求：2.1.1施工单位须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：（1）施工单位须为在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）。2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）；施工单位应符合《中小企业划型标准规定》规定的中小企业划分标准，在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。2.1.3本项目的特定资格要求：施工单位须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。项目经理具备有效期内的二级及以上建造师资格证书（建筑工程专业或市政公用工程专业）及安全生产考核合格证（B证）。2.1.4本项目不接受联合体参加。2.2付款方式：采购人于合同签订生效、具备实施条件且财政资金到位后凭收款收据及合同5个工作日内支付合同价款30%的预付款，项目竣工验收并经第三方造价咨询机构审定后凭全额发票、支付款项的收款收据、履约验收书及合同等付至结算价款的97%，余款3%待保修期满后无质量问题，且财政资金到位后，凭收款收据、政府采购项目尾款支付意见书及合同一次性无息付清。2.3质量保修期：自竣工验收合格之日起，工程整体保修期不低于2年。2.4完成工期：自接到采购人开工令之日起20个日历日内竣工，施工单位可提供更快的完成工期。2.5质量要求：按照现行国家标准以及相关专业质量验收规范验收，质量等级达到合格标准。3．有关说明：3.1本项目结合图纸、工程量清单及施工过程中不可预见的一切因素充分考虑报价。报价若有遗漏，均应免费提供。★施工单位只允许有一个方案报价，且所有采购内容必须报全。采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。3.2本工程合同为固定综合单价合同。在工程实施过程中及工程结算时,产生的变更以工程量签证为准。图纸、工程量清单为磋商文件的组成部分，一经成交且签订合同，即成为合同的组成部分。3.3总报价为施工单位在磋商文件中提出的各项支付金额的总和，包含图纸、工程量清单对应的所有内容，工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，施工单位均应填报。未填写的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。3.4工程量清单中单价应为综合单价，应包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润等费用，并考虑市场价格波动、政策性调整等风险及采购人的特殊要求等需增加的费用。3.5采购人不组织统一考察现场。施工单位可自行联系采购人踏勘工程现场，明确本工程的采购范围，制定合理的施工方案，确保工程竣工达到采购人要求的质量标准，并充分考虑工程施工过程中存在的各种风险因素。无论施工单位对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与采购有关的风险、责任和义务。★3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同施工单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均按无效响应处理。3.7本项目政府采购控制价：301618.71元，报价超过控制价的将按无效响应处理。3.8本项目成交单位须交纳成交服务费，具体详见第三部分第32条成交服务费。3.9凡对本次磋商提出的询问，均以烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）答复为准。3.10根据财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知财库〔2016〕125号、关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知鲁财采〔2016〕34号规定，采购人、采购代理机构将查询并使用信用记录，施工单位信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：3.10.1施工单位不良信用记录查询网址：信用中国（跳转中国执行信息公开网）、信用山东、中国政府采购网。3.10.2信用信息查询截止时点：同递交响应文件截止时间3.10.3查询环节：评审时查询。3.10.4对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的施工单位，其响应文件将被拒绝。3.10.5信用信息查询记录和证据由采购人审核并签署后备案。3.11本项目为资格后审，请严格按照磋商文件附件格式5规定的资格证明文件要求提供每一项文件，并严格审查证件的有效期、经营期限、文件签署的有效性等，漏缺一项文件或一项文件不合格将不能通过资格审查，所报响应文件为无效响应文件。3.12标注“★”号条款为实质性要求，施工单位如有负偏离将按无效响应处理。四.采购议程安排：1.磋商文件下载时间：递交响应文件截止时间前。获取磋商文件方式：登录烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）免费下载磋商文件（文件格式.YTZF），不提供纸质磋商文件。2.电子响应文件上传截止时间：2025年6月20日9:00（北京时间），截止时间后，电子交易平台自动关闭响应文件上传入口。逾期未上传的或无法被系统读取的响应文件，将按无效响应文件处理。4.3磋商时间：2025年6月20日9:00（北京时间）施工单位需提前下载腾讯会议软件，线上观看磋商仪式视频，腾讯会议房间号：347-228-714，无需到现场参加磋商会议。五、电子标要求1.本项目采用“不见面开标”方式，施工单位根据烟台市公共资源交易网发布的“烟台市政府采购交易平台操作手册（供应商）”（下载地址：http://ggzyjy.yantai.gov.cn/zwgk/005002/005002002/20250424/0644cdc8-ce21-4a1a-bc1f-8df5cb062f63.html）的相关规定进行操作。如有技术问题，请联系国泰新点软件股份有限公司，联系电话：0535-6788614。2.CA数字证书办理：本项目采用电子标，凡有意参与本项目的潜在施工单位须在参加政府采购活动前办理CA数字证书（电子印章）。请各施工单位仔细阅读《烟台市公共资源交易平台CA数字证书办理指南》（烟台市公共资源交易信息网→下载中心→下载数字证书办理指南）并按照须知要求办理，在“烟台市公共资源政府采购系统”点击“CA激活”，完成CA数字证书与账号的绑定。【数字证书（CA）办理咨询电话：0535-6788612宋工，咨询QQ号：1063286986；电子交易平台使用咨询电话：0535-6788614、4009980000使用咨询群：1124305721】3.施工单位注册：凡有意参加本次政府采购的施工单位必须提前在中国山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）和烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）进行注册（已注册的施工单位无须重复注册）。请务必确保中国山东省政府采购信息公开平台登记的统一社会信用代码与烟台市公共资源政府采购交易平台一致，否则将无法有效地参与政府采购活动。施工单位未按上述方式登记注册导致无法磋商的，由施工单位自行承担相应后果和责任。4.下载磋商文件：潜在施工单位须在获取磋商文件截止时间前登录烟台市公共资源政府采购交易平台免费下载本项目的电子磋商文件（文件格式.YTZF）,逾期将无法下载。5.电子响应文件制作：施工单位须使用“新点投标文件制作软件（烟台公共资源版）”工具制作响应文件（烟台市公共资源交易中心→下载中心→下载《烟台公共资源政府采购投标文件制作软件》）。6.电子响应文件上传：响应文件制作完成后，施工单位须在响应文件递交截止时间前上传加密版响应文件至烟台市公共资源政府采购交易平台。7.为保证开、评标效果，施工单位应登录“烟台市公共资源交易网”“下载中心”学习“不见面开标”操作指南，提前做好有关设施、设备配置安装工作，确保自己的电脑环境、CA锁、网络等状况良好，以免影响其参与政府采购活动。因施工单位自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由施工单位自身承担一切后果。8.开、评标期间，请施工单位保持在线登录状态，并设专职人员在线等候，进行在线解密响应文件、在线澄清答疑、在线询标、多轮报价等操作。9.开标签到及电子响应文件解密：公布施工单位名单后，施工单位通过CA数字证书进行网上签到及解密响应文件（解密时限30分钟；施工单位需在解密倒计时内，进行解密操作，超出解密时间，施工单位不能解密响应文件），未按规定解密的，视为施工单位撤销其响应文件。解密需要使用响应文件上传时使用的数字证书，解密失败的，均视为施工单位放弃磋商资格，一切后果由施工单位自行承担。施工单位参与网上开标过程中用于响应文件解密的数字证书必须与制作上传响应文件的数字证书保持一致，数字证书更新或者补办后，需要重新加密响应文件上传服务器。六、联系方式采购代理机构：山东中宇项目管理咨询有限公司开户银行：中国光大银行烟台莱山支行开户名称：山东中宇项目管理咨询有限公司账号：38110188000113406地址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼24层邮编：264000电话：0535－6709837联系人：丁贤杰、陶丽琴采购人：烟台工程职业技术学院联系人：高林电话：0535-6396202七、质疑7.1施工单位应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（质疑函要求详见附件格式18）。7.2质疑函接收方式：烟台市公共资源政府采购交易平台凭数字证书（CA）通过质疑通道提出。采购人联系电话：0535-6396202采购人通讯地址：烟台市开发区珠江路92号采购代理机构联系电话：0535－6709837采购代理机构通讯地址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼24层第二部分采购需求一、项目说明本工程为厚德路面积约3607平方米（含路口衔接处），因年久失修、多次管网改造开挖，道路多处出现不均匀沉降，大于3厘米错台，路面表皮剥落，骨料外露等现象。根据鲁教财字〔2022〕7号《山东省高等学校房屋建筑及配套设施维护维修管理工作规范》的通知第二章第五条的要求，为改善校园通行环境，消除行车安全隐患，提升学院形象，拟对厚德路路面进行修缮，共一个标段。具体施工内容以本项目图纸、工程量清单及编制说明内容为准。二、施工要求道路沥青罩面补强做法:（1）清理旧混凝土路面表层及接缝内杂草、杂物、尘土等，并冲洗干净。（2）混凝工板坑槽不平部分用C20混凝土进行修补。面板严重破碎、沉临严重处，局部切制并采用100厚C30混凝土补后，方可进行沥青罩面。（3）喷酒粘层沥青(PC-1.1.0L/m2)。（4）铺设50mm细粒式沥青混士(AC-10C)。（5）更换加重型铸铁雨水箅子。（6）雨水检查井升降：①升高30cm以内；②单室雨水进水井。升降找坡，以便排水通畅。（7）圆形检查井升降：①升高5cm；②直径700、圆井。（8）减速带拆除更换：①拆除旧减速；②安装新减速带；③规格：1000*300*50；④材质：橡胶。（9）路口衔接5米，路口衔接处混凝土铲除5cm后铺设。铺设找坡，以便排水通畅。2.材料标准：沥青混凝土需符合JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》；铸铁雨水箅子执行GB/T23858-2009《检查井盖》国家标准。3.施工工艺要求：沥青摊铺温度不得低于160℃；压实度需达到97%以上。三、质量标准凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。四、工程量清单报价要求1、本工程合同为固定综合单价合同，施工单位应当根据企业自身实际情况、市场价格、工程现场情况、采购人提供的图纸、工程量清单、清单编制说明，并充分考虑工程施工过程中存在的各种风险因素，按工程量清单报价格式（详见磋商文件第五部分）报出最优惠的价格，且不得低于成本报价。工程量清单报价格式中无报价项目的表格不需要提供。2、编制依据：国家、省、市关于工程造价管理的有关法规、政策、文件等资料。3、分部分项工程量清单中的综合单价应包括但不限于人工费、设备费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润等费用，并考虑市场价格波动及政策性调整、风险及采购人的特殊要求等需增加的费用。4、风险范围（1）材料价格的变化施工单位采购的材料在合同约定的施工期内（除暂定价格），其价格变化不再调整，材料质量及材料供货商的能力必须满足设计文件、磋商文件、相关规范规定标准及工程自身的要求，且必须经采购人、监理人审查同意后方可使用。（2）安全生产、文明施工、环境保护施工单位应充分考虑安全生产、文明施工、环境保护可能带来的费用变化，一经成交，不得再要求因该方面的主管部门及参观视察引起的费用调整。（3）环境因素的影响施工单位应充分考虑场地本身及周边环境影响的费用，不再因此方面提出费用调整要求。（4）保证质量，加快进度采取的措施施工过程中的为保证施工质量，加快工程进度而采取的措施引起的变更，不再进行费用调整。（5）运距的变化运、弃土（渣）地点及运距自行考虑，不进行费用调整。（6）材料运输及二次搬运不再因材料的运输及场地内的二次搬运进行费用调整。（7）本工程发生的零工工作应考虑在报价中，实际施工时，不作零工签证。（8）垃圾外运、处置费由施工单位负责办理，所需费用列入总报价中，结算时不再调整。（9）本工程报价应充分考虑损耗及异形处理，防雷、防火等各种因素。（10）报价中施工单位应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，施工单位应考虑在报价中。施工单位在报价时应充分考虑国家行业、地方有关工程施工、工程质量管理、施工规范、检验验收、政策性费用等方面调整带来的风险。施工单位应按国家及磋商文件的规定计算各项费用，施工单位报价不计或少计时，在工程实施时，采购人不再给予调整，同时并不免除施工单位应承担的各项义务。（11）报价时综合考虑各专业交叉作业所需的费用，结算时不再调整。（12）施工单位所报主要材料需在工料机汇总表上注明所报产品的品牌、商标、规格型号及生产厂家。（13）出现因设计变更等因素，采购人有权对工程量进行增加或减少。（14）施工单位应在报价中综合考虑停水停电等费用，进场施工后，不得因停水停电索赔任何费用。若施工单位未在规定时间内提出异议，则视为施工单位已完全接受该图纸、工程量清单和预算，且采购人认为施工单位的报价已完全包含了与本次采购相关的全部内容，在工程实施过程中将不再给予任何调整。5、响应文件中工程量清单报价表的工程量、单价和合价应填报无误，“报价一览表”内的报价金额必须与工程量清单报价表的汇总报价金额相符。总报价应与单项工程、单位工程、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。6、本工程施工过程中发生的零星用工费、水电费、措施费（增加、减少项目除外）等须在报价中综合考虑，实际施工中不进行签证，结算时不调整。7、对于工程中采用的材料的材质、质量、型号规格等均须符合国家颁布的标准和设计要求，且必须满足磋商文件、相关规范规定标准及工程自身的要求。五、其他要求1、施工单位应严格执行《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻鲁发﹝2018﹞38号文件全面加强住建领域生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施，淘汰国二及以下排放标准的非道路移动机械；落实扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施、加强施工工地的扬尘管理，积极配合相关部门开展扬尘专项治理，坚决打赢“蓝天保卫战”。2、落实现场安全生产管理体系。严格安全文明施工费使用管理，施工单位未落实相应安全措施的，由采购人根据合同约定扣减费用。3、起重机械安装拆卸必须严格作业人员持证上岗，项目负责人、专职安全员和监理人员要现场监督，严禁违反规程转塔、不按规定固定，留存安拆过程影像资料记录和使用单位检测台账备查。高支模、脚手架工程不得使用壁厚不达标架管等不合格构配件，严格按规定进场验收和取样送检。加强临边洞口防护，严格防护用具佩戴，严厉打击有章不循、弄虚作假等行为，施工作业区内严禁设置办公、生活区，严防高处坠落、物体打击事故发生。4、施工单位在响应文件中需明确拟任专门项目负责人负责本项目履约的执行，成交后项目实施过程中该项目负责人必须常驻。5、工期内工人发生的伤亡、突发疾病或合同纠纷，由成交施工单位自行处理。6、施工单位必须遵守上级有关规定和采购人各项规章制度，一旦发生舆情等特殊情况，施工单位必须无条件按上级及采购人要求执行。7、为保证本工程的质量，确保工程顺利进行，施工单位须具有完整的施工组织设计方案包括但不限于：项目管理机构的人员岗位职责、分工；拟投入的施工机械设备情况；进场计划；劳动力安排；施工进度网格计划和进度保证措施；施工现场总平面布置、临时设施、临时道路布置情况；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；保修服务及响应措施等。五、项目部人员要求：★1、本项目拟投入项目部人员不得少于3人（含3人），必须包括：项目经理1人（建筑工程专业或市政公用工程专业且在全国范围内没有担任其他在建工程）、施工员1人、安全员（C证）1人。上述人员须为本单位在职人员（不接受退休返聘人员），施工单位磋商时须提供由本单位缴纳的自递交响应文件截止时间前6个月内连续3个月的社会保险缴费记录材料扫描件，两者缺一不可，未提供或提供不全或提供不符合要求的，按无效响应处理；其余岗位：质量员、机械（设备）管理员、材料员、预算（造价）员、资料员等根据情况配备可兼任。★2、磋商时须提供项目经理二级（含）以上注册建造师证书扫描件、有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件及在全国范围内没有担任其他在建工程项目经理的承诺函扫描件（格式自拟）；安全员的安全生产考核合格证书（C证）扫描件；（注：若上述证书为带二维码的电子证书，可提供加盖施工单位公章的电子证书扫描件），未提供或提供磋商小组不认可的，按无效响应处理。3、社会保险缴费记录材料包括以下三种情况之一：A.养老保险个人账户对账单。B.社会保险缴费管理部门出示的加盖公章的该社会保险缴费明细单。C.社会保险缴费管理部门政务网站缴纳信息查询结果打印件（提供该政务网站详细查询网址，该网址能够查询所提供缴纳社会保险全部信息；若查询不到或信息不全的，将不被认可）。六、图纸（以“出图”为准）、工程量清单及编制说明（另附）注：（1）图纸（以“出图”为准）、工程量清单不得变更。（2）本项目工程量清单中水泥为环境标志产品。（3）施工单位应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。施工单位提交响应文件，视为施工单位已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为施工单位已充分估计了应承担的责任和风险。（4）标记“★”为实质性条款，未实质性响应的将按无效响应处理。第三部分施工单位须知A总则1.适用范围本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所叙述的内容。2.定义2.1“采购人”系指烟台工程职业技术学院。2.2“采购代理机构”系指山东中宇项目管理咨询有限公司。2.3“施工单位”系指向采购代理机构提交响应文件，响应磋商文件要求、参与磋商的法人或其他组织。★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同施工单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均按无效响应处理。2.4“成交施工单位”系指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的施工单位。2.5“服务”系指磋商文件规定施工单位须承担的工程施工以及其他相关的义务。3.合格的施工单位3.1施工单位必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的中国法律、法规和规定，无不良信用记录；3.2施工单位须满足磋商文件第一部分邀请函中2.1资格要求；3.3施工单位必须在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）和烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）进行注册；3.4施工单位施工必须符合国家强制性标准规定；3.5为本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的施工单位，不得再参加本次项目的采购活动；3.6施工单位必须满足磋商文件中其它实质性要求。4.其它无论磋商中的做法和结果如何，施工单位均应自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。B磋商文件说明5.磋商文件的组成5.1磋商文件用于阐明采购项目的施工单位资格条件、采购需求、评审程序、评审方法、评审标准、报价要求、响应文件编制要求、合同草案条款等。具体包括以下内容：（1）邀请函（2）采购需求（3）施工单位须知（4）合同文本（5）响应文件格式5.2磋商文件以中文编印，且以中文为准。5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，施工单位被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。6.磋商文件的澄清6.1时间：递交响应文件截止时间前；6.2形式：已下载磋商文件的潜在施工单位，对磋商文件如有疑问，可要求澄清，应在烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）上一次性要求采购人对磋商文件进行澄清。施工单位未在规定时间内行使此项权利，此后对磋商文件的理解以采购人的解释为准，由此引起的损失施工单位自负。6.3凡对本次磋商提出的询问，均以烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/）拟磋商项目的答复为准。7.磋商文件的修改7.1时间：采购人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交响应文件截止时间至少5日前进行澄清或修改；7.2形式：因电子交易平台无法获得已下载磋商文件的潜在施工单位，不能主动联系已下载磋商文件的潜在施工单位，为此已下载磋商文件的潜在施工单位应妥善保存磋商文件，并随时查看烟台市公共资源政府采购交易平台（http://ggzyjy.yantai.gov.cn/），及时下载拟磋商项目的答疑文件、澄清文件、修改文件、补充文件等；因没有注意查看和下载而影响磋商的，责任自负。7.3为使施工单位在准备响应文件时有合理的时间考虑其响应文件的修改，采购人可酌情推迟递交响应文件截止时间和磋商时间。7.4磋商文件的澄清与修改将构成磋商文件的一部分，对施工单位有约束力。C响应文件的编写8.施工单位应按磋商文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则其磋商资格有可能被磋商小组否决。9.语言及计量单位9.1响应文件及施工单位和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写。9.2除另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。10.响应文件格式施工单位须在响应文件递交截止时间前将响应文件所有内容（含原件扫描件）加密上传至烟台市公共资源政府采购交易平台。为便于存档，磋商结束后，成交单位须提供三份纸质版的响应文件和一份电子版响应文件（光盘或U盘），纸质响应文件必须用A4幅面纸打印并装订，并按照磋商文件要求进行签字和盖章，纸质版响应文件必须与烟台市公共资源政府采购交易平台中的电子版响应文件一致。11.报价11.1施工单位应按采购人提供的工程量清单报固定综合单价和合价，报价格式详见工程量清单报价格式。施工单位填报之清单综合单价应包括但不限于人工费、设备费、材料费(包括材料原价、运杂费、运输损耗、采保费、检验试验费、搬运费)、施工机械使用费、管理费、利润等费用，并考虑市场价格波动及政策性调整、风险及采购人的特殊要求等需增加的费用。报价若有遗漏，均应免费提供。★施工单位只允许有一个方案报价，且所有采购内容必须报全。采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。11.2所有报价均用人民币填报。12.施工单位资格及资格证明文件详见附件格式5。13.符合磋商文件规定的响应文件施工单位须提交证明其内容符合磋商文件规定的证明材料，作为响应文件的一部分。下列文件包含但不限于文件资料、数据、图纸，并须提供：13.1施工组织设计；13.2综合说明；13.3偏离表；13.4磋商文件要求提交的其它内容。注：响应文件中的证书、证件、证明材料等，应将扫描件上传到烟台市公共资源政府采购交易平台中的相应位置。14.报价有效期14.1自提交响应文件之日起，有效期为90日历日。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。14.2特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购人和采购代理机构可以要求施工单位同意延长有效期。施工单位可以拒绝或接受上述要求。15.响应文件的签字、盖章要求烟台市公共资源政府采购交易平台中的电子版响应文件要求在指定位置签名、加盖单位公章的，应在指定位置按要求执行。电子响应文件须按磋商文件规定格式加盖电子印章、签字。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合磋商文件的规定。D响应文件的提交16.磋商时间：2025年6月20日9:00（北京时间）17.电子版响应文件须加密上传至烟台市公共资源政府采购交易平台。响应文件递交截止时间后，电子交易平台自动关闭响应文件上传入口。18.采购代理机构拒绝接受电话、传真、电子邮件方式的响应文件。19.施工单位在提交响应文件截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改，但必须重新上传电子响应文件。20.施工单位在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤消，但必须重新上传电子响应文件。已提交响应文件的施工单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。E报价、磋商、成交21.响应文件属下列情况之一的，为未对磋商文件做出实质性响应，不得进入具体磋商程序：（1）未按磋商文件要求提交承诺函（附件格式19）、关联单位声明函（附件格式15）的；（2）未提供法定代表人（施工单位为非法人单位的，可为单位负责人）身份证明扫描件的；（3）未提供针对此次磋商活动的法定代表人（施工单位为非法人单位的，可为单位负责人）授权书扫描件和授权代表身份证扫描件的（响应文件如为授权代表签章）；（4）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；（5）施工单位未按磋商文件要求提供合格的资格证明文件的；（6）施工单位提供的响应文件不完整，未按规定报价，导致磋商小组无法比较和评审的；（7）完成工期、质量要求、质量保修期、付款方式、响应文件有效期不符合磋商文件要求的；（8）报价超过政府采购预算（控制价）的；（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件；（10）不符合磋商文件规定的其他实质性要求的；（11）标记“★”条款存在负偏离的；（12）法律、法规规定的其他情况。22.响应文件属下列情形之一的，该施工单位不得进入具体磋商程序。并按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律、法规及规章制度的规定，取消本次成交资格，并列入不良行为名单。施工单位给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利。（1）提供虚假材料谋取成交的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他施工单位的；（3）与采购人、其他施工单位或者采购代理机构恶意串通的；（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组行贿或者提供其他不正当利益的；（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；（6）法律、法规规定的其他情况。23.施工单位有下列情形之一的,其响应文件视为无效响应文件。（1）不同施工单位的电子响应文件上传计算机的文件制作机器码、文件创建标识码等信息相同的；（2）不同施工单位的响应文件由同一电子设备编制、加密或者上传；（3）不同施工单位的响应文件联系人为同一人(姓名、身份证号码同时相同)或不同联系人的联系电话一致的；（4）不同施工单位的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（5）不同施工单位响应文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；（6）其它涉嫌串通的情形。24.磋商小组磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，磋商小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交施工单位。25.磋商原则“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各施工单位。同时，在评审时恪守以下原则：25.1节能环保原则：采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；25.2客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对施工单位的响应文件进行认真评审，磋商小组判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据；25.3统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各施工单位的响应文件进行评审；25.4独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，磋商小组成员对出具的意见承担个人责任；25.5保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守施工单位的商业秘密；25.6综合性原则：磋商小组将综合分析评审施工单位的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交施工单位；25.7少数服从多数原则：磋商小组成员应当依法独立评审，遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。25.8促进中小企业发展原则：本项目专门面向中小企业采购，依据财政部、工信部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》〔工信部联企业〔2011〕300号〕中的建筑业行业。25.9支持监狱企业发展原则：依据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。施工单位所提供全部工程由监狱企业承接，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。25.10促进残疾人就业的原则：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位是指本单位承担的服务，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。施工单位所提供全部工程由残疾人福利性单位承接，即提供服务的人员为残疾人福利性单位依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，残疾人福利性单位应当满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中的相关条件。26.磋商程序26.1本项目采用“不见面开标”方式，施工单位需提前下载腾讯会议软件，线上观看磋商视频，腾讯会议房间号：347-228-714，无需到现场参加磋商会议。26.2磋商时,采购人、采购代理机构将通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)[跳转中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）]”、“信用山东”(www.creditsd.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对施工单位信用信息进行查询（信用信息查询时间：递交响应文件截止时间至评标结束），查询网页截图打印后经采购人确认签字后作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的施工单位，其响应文件将被拒绝。26.3磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的施工单位。26.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求施工单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。施工单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定和顺序修正：(1)响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；(3)综合单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改综合单价；(4)总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经施工单位确认后产生约束力，施工单位不确认的，其报价无效。施工单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。26.5磋商小组所有成员集中与单一施工单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的施工单位平等的磋商机会。26.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的施工单位。施工单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。施工单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如施工单位在约定时间内不提交报价且不退出竞争，或者未能成功提交报价，则以上一轮报价作为最终报价。26.7磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的施工单位在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的施工单位不得少于3家。最后报价是施工单位响应文件的有效组成部分。26.8评审过程中，磋商小组发现施工单位的报价明显低于其他通过符合性审查施工单位的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；施工单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。26.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的施工单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的施工单位的响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则序号内容标准分数备注1磋商报价40分磋商基准价：满足磋商文件要求且最后报价最低的施工单位的价格1磋商报价40分为磋商基准价，其价格分为满分（40分）其他施工单位磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40（报价得分四舍五入，小数点后保留两位）2材料的详细技术指标10分由磋商小组根据施工单位提供的能体现所报材料主要技术指标的检测报告或厂家证明材料或技术说明材料进行评审：评审基准分为10分，磋商小组根据技术指标的偏离情况进行评分，无偏离或正偏离不加分，负偏离项数在5项以内（含）的，每负偏离一项减2分；负偏离项数超过5项，得0分。注：（1）具体偏离项数应在响应文件格式附件格式11技术条款偏离表列明，若施工单位未按规定逐项填写技术条款偏离表或正负偏离未进行标注的，该项技术指标按负偏离计算；（2）响应文件格式附件格式11技术条款偏离表中须将货物的每项技术指标逐一列明，每项技术指标须与相关证明材料或技术说明一致,不得完全复制磋商文件要求，否则磋商小组有权将该项技术指标按负偏离计算。3施工组织设计（44分）4分项目管理机构的人员岗位职责、分工磋商小组根据施工单位的项目管理机构的人员岗位职责、分工是否完善、合理进行评分：A.项目经理、项目技术负责人及关键岗位人员的职责清晰、分工明确；B.职责、分工实施方案具体可行。满分4分，A-B项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。12分拟投入的施工机械设备磋商小组根据施工单位拟投入的施工机械设备情况进行评分：A.能针对工程实际情况和专业特点配备设备；B.配备设备品种齐全，数量充足；C.能尽快进入现场组装到位，保证工程顺利进行。满分12分，A-C项每项4分，每缺一项扣4分，每项出现不完善或不合理在8处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过8处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。6分进场计划磋商小组根据施工单位制定的进场计划是否完善、合理进行评分：A.进场准备工作方案细致、有针对性；B.进场计划详细、有针对性、条理清晰；C.各阶段进场人员及设备。满分6分，A-C项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。6分劳动力安排磋商小组根据施工单位的劳动力安排是否完善、合理进行评分：A.劳动力安排计划合理；B.各工种齐全、搭配合理；C.实施方案具体可行。满分6分，A-C项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。3分质量保证措施磋商小组根据施工单位的质量保证措施是否完善、合理进行评分：A.组织保证措施；B.管理保证措施；C.施工各阶段质量保障措施具有针对性、可行性。满分3分，A-C项每项1分，每缺一项扣1分，每项出现不完善或不合理在2处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过2处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。6分工期保证措施和进度计划磋商小组根据施工单位制定的工期保证措施和进度计划是否完善、合理进行评分：A.工期保证措施全面、细致；B.进度网络计划编排合理、可行；C.工期保证措施全.关键路线清晰准确。满分6分，A-C项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。4分安全和文明施工保证措施磋商小组根据施工单位制定的安全和文明施工保证措施是否完善、合理进行评分：A.安全和文明施工保证措施先进、合理，有针对性；B.实施方案具体可行。满分4分，A-B项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。3分关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案磋商小组根据施工单位制定的关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案是否完善、合理进行评分：A.关键施工技术、工艺先进、合理，有针对性；B.工程实施的重点、难点分析情况；C.解决方案详细、可行。满分3分，A-C项每项1分，每缺一项扣1分，每项出现不完善或不合理在2处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过2处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。4保修服务及响应措施6分磋商小组根据施工单位制定的保修服务及响应措施是否完善、合理进行评分：A.具有完善的保修服务体系；B.设有专门的保修服务团队且人员配备数量充足；C.针对保修服务要求，有详细的故障快速解决方案、流程。满分6分，A-C项每项2分，每缺一项扣2分，每项出现不完善或不合理在4处（含）以内，每出现一处扣减0.5分，扣减数量超过4处（不含）该项得0分。未进行描述的，不得分。5节能环保加分报价评分项若所报全部产品为品目清单内节能或环境标志产品（不含品目清单强制采购范围产品），在其报价分值基础上分别给予磋商报价标准分值5%(2分)的加分；若所报部分产品为品目清单内节能或环境标志产品（不含品目清单强制采购范围产品），在其报价分值基础上分别根据节能或环境标志产品占磋商报价相应比例加分，即（节能或环境标志产品报价/磋商报价）*2分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品产品认证证书（含附件）及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构名单和认证产品查询结果当前页截图（或具体查询网址）扫描件，否则评审时不予承认。}（四舍五入，小数点后保留两位小数）技术评分项若所报全部产品为品目清单内节能或环境标志产品（不含品目清单强制采购范围产品），在其技术分值基础上分别给予技术分值5%(0.5分)的加分；若所报部分产品为品目清单内节能或环境标志产品（不含品目清单强制采购范围产品），在其技术分值基础上分别根据节能或环境标志产品占磋商报价相应比例加分，即（节能或环境标志产品报价/磋商报价）*0.5分。{须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品产品认证证书（含附件）及认证结果信息发布平台公布的相关认证机构名单和认证产品查询结果当前页截图（或具体查询网址）扫描件，否则评审时不予承认。}（四舍五入，小数点后保留两位小数）注：磋商小组个人主观打分偏离所有磋商小组成员主观打分平均值30%以上的，磋商小组启动评分畸高、畸低行为认定程序，由磋商小组组长组织对评审结果进行复核，要求相关评委会成员当场重新核实、确认主观分数，确认后仍维持原评审打分的，由相关磋商小组成员签署书面理由。27.磋商小组不得存在的情形27.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与施工单位有下列利害关系之一的，应当回避：（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系、发生过法律纠纷，担任过供应商的董事、监事等高管，或是供应商的股东或实际控制人；（二）与供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系（含拟制血亲）；（三）与同一评审项目的其他专家属于同一法人单位或存在亲属关系（由后签到的专家进行回避）；（四）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。施工单位认为采购人员及相关人员与其他施工单位有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。27.2磋商小组不得存在的其他情形：（一）同一交易项目或同一标段的评标评审，来自同一法人参评专家只能为1人；（二）同一采购项目的专家有亲属或近亲属关系。28.磋商纪律28.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给施工单位或与施工单位有关的单位或个人；28.2评审专家发现自身存在应当回避及不得存在的情形，应当主动提出回避；28.3磋商小组成员以及与磋商有关的人员应当对磋商情况和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密；28.4在磋商过程中，施工单位不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；29.成交标准29.1磋商小组将按照磋商文件规定的各项因素进行综合评审，按照评审总得分由高到低推荐3名成交候选人并进行排序（采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定一名成交单位）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计的优劣顺序推荐，并按评审因素序号类推。施工单位的最终得分由报价得分和各个独立评分项汇总计算，每个独立评分项由评审专家评分取平均值计算（小数点后保留两位，四舍五入）。29.2最低报价不是成交的唯一标准。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对施工单位进行考察等方式改变评审结果。30.成交通知书30.1磋商结束后，由采购人、采购代理机构向成交施工单位签发《成交通知书》,《成交通知书》一经发出即产生法律效力。30.2《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。30.3采购代理机构将向未成交的施工单位通知未成交结果。30.4成交结果应当自成交施工单位确定之日起2个工作日内公告。31.签订合同31.1成交施工单位须按《成交通知书》指定的时间、地点按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。31.2磋商文件及其补充文件、成交施工单位的响应文件及其澄清、承诺文件等均有法律约束力，均是合同的组成部分。31.3如成交施工单位拒签合同，则按违约处理，采购人可依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定追究法律责任。32．成交服务费：参照原计价格【2002】1980号《招标代理服务费收费管理暂行办法》规定、国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）和发改办价格[2011]534号《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定标准的55%计取，最低收费3000元，由成交施工单位支付，在成交公告发出之日起2个工作日内由成交施工单位向山东中宇项目管理咨询有限公司缴纳。33．解释权33.1本磋商文件的最终解释权为采购人,解释以采购人的解释为准。33.2竞争性磋商文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,施工单位应同时遵守相关法律、法规。34.质疑34.1提出质疑的施工单位，应当是参与本项目采购活动的施工单位。34.2参与该项目的施工单位认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑，施工单位应一次性提出。施工单位应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。第四部分合同条款及合同文件格式建设工程施工合同（中小企业预留合同）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、房屋建筑工程质量保修书五、安全生产合同第一部分合同协议书发包人（全称）：烟台工程职业技术学院承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）2.工程地点：烟台工程职业技术学院。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：以本项目施工图图纸、工程量清单内容及编制说明为准，进行施工总承包。6.工程承包范围：施工总承包，具体以工程量清单及施工图纸范围的全部工作内容为准。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。具体开工日期以发包人通知为准。工期总日历天数：自接采购人通知之日起30日内竣工。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业质量验收规范，工程质量达到合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写），万元（¥，元）；其中：暂列金额：人民币（大写），(¥元）。工程竣工结算值不包含暂列金额。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）响应函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在烟台工程职业技术学院签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执3份，招标代理机构执2份。发包人(公章)：烟台工程职业技术学院承包人(公章)：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：地址：烟台市开发区珠江路92号地址：邮政编码：，邮政编码：法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：0535-6396202，电话：传真：/，传真：，/电子信箱：/，电子信箱：，/开户银行：/，开户银行：账号：/账号：发包人(公章)：烟台工程职业技术学院承包人(公章)：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：烟台市开发区珠江路92号地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0535-6396202电话：传真：/传真：/电子信箱：/电子信箱：/开户银行：/开户银行：账号：/账号：账号：//；资质类别和等级：/；账号：//账号：//；账号：//。账号：/设计人：账号：//；资质类别和等级：/；账号：//；账号：//；账号：//。适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》及国务院、国务院建设主管部门、省、市有关法规、规范和政策文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工规范和质量检验评定标准（包括强制性标准和推荐性标准），当地质监站站颁规定。相关国内标准、规范由承包人提供。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；1.4.3发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）成交通知书；（3）响应函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。合同签定后，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，也是合同的组成部分，如与上述组成部分发生矛盾，以该协议或文件为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日；发包人向承包人提供图纸的数量：一份；发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供本次招标范围图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工前七日内提供工程整体进度计划；开工前七日内按招标文件及实际情况重新提交施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：开工前七日内提供；承包人提供的文件的数量为：3份；承包人提供的文件的形式为：书面和电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：无。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：现场项目部办公室；1.7.3发包人指定的接收人为：发包人指定。承包人接收文件的地点：现场项目部办公室；承包人指定的接收人为：承包人指定。监理人接收文件的地点：监理人现场办公地点；监理人指定的接收人为：监理人指定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：，/。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，；身份证号：，/，；职务：，；联系电话：，/，；电子信箱：，/，；通信地址：/，。发包人对发包人代表的授权范围如下：控制本工程施工过程中的质量、进度、现场签证、工程量的审核、工程款的支付。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：通用条款。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：如场地不具备施工条件，发包人可委托承包人对施工现场进行修整，相关费用由发包人承担。施工所需的水、电由发包人委托承包人办理，临时水、电、破路、树木伐移、腾地拆迁、垃圾清运、污泥堆放处置及各种地下管线的移位改造等相关手续，费用由承包人承担，结算时不计入工程结算；供水管径、供水量及供电量将依据承包人在响应文件中的计算量而确定，承包人自行装表计量，施工用水电费由承包人承担。地下管线资料由发包人协调各管线单位提供，并现场交底，承包人应现场核实，并在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。如因施工破坏造成的一切损失，由承包人承担。保证施工期间场地清洁，符合环境卫生管理规定。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资料套：其中竣工图4套纸质，电子版1份。承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收前向发包人/总承包人提供完整的竣工资料一套，交发包人/总承包人审核；竣工后30日内向总承包商提供完整的竣工资料四套（须与发包人审核后的图纸保持一致），统一向发包人移交。承包人应按照发包人要求，在施工过程中完成竣工图绘制；若承包人未能完善此项工作，发包人有权缓付本工程的工程款。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人主材送检产生的费用承担：承包人承担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：，；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：进行工地现场管理，对工程质量、进度、造价、安全文明生产负责；签署工程有关质量、进度、造价的书面文件，接收监理联系单、接收发包人书面通知。关于项目经理在施工现场的时间要求：施工时间均在现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：合同具体约定。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理并处以5000元/次罚款。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人支付1万元违约金并有权解除合同。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人支付1万元违约金并有权解除合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：双方另行约定。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人支付1万元违约金并有权解除合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人代表批准。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人支付1万元违约金并有权解除合同。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人更换。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：均不允许分包。主体结构、关键性工作的范围：均不允许分包。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：均不允许分包。其他关于分包的约定：均不允许分包。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：根据发包人的实际情况。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：本次招标范围。关于监理人的监理权限：（1）工程施工中经济索赔；（2）拨付工程款；（3）调整工期；（4）重大责任事故的处理；（5）增加工程价款的签证、认可；（6）授权委托书中约定的其他内容。4.2监理人员总监理工程师：姓名：，/，；职务：，/，；监理工程师执业资格证书号：/，；联系电话：，/，；电子信箱：，/，；通信地址：，/，；关于监理人的其他约定：/，。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收48小时前书面形式通知监理工程师和发包人验收，承包人留取影像资料。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。/；/；监理工程师执业资格证书号：/；/；/；/；关于监理人的其他约定：/。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家、省市安全生产规定规范要求。6.1.4关于治安保卫的特别约定：通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定：通用条款。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：符合国家、省市安全生产规定规范要求。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内给予批复或提出修改意见。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：通用合同条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人不再对施工现场进行修整，场地视为已具备施工条件；施工所需的水、电发包人视为已达到施工条件；施工场地与公共道路的通道发包人已视为开通；若承包人认为以上条件需修整或增加设备，由承包人自行解决，费用自行承担。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）须符合“通用条款”中允许工期顺延的条件，并均须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。（2）因发包人原因造成工期延误，可顺延工期，承包人不得索赔任何费用。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同工期每延迟一天，按合同总金额1%/天记罚违约金。并承担因延误工期、逾期竣工造成的损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上不封顶。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：无7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：详清单编制说明。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：无。施工现场需要配备的试验设备：符合国家及地方规范要求。施工现场需要具备的其他试验条件：无。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：符合国家及地方规范要求。10.变更10.1变更的范围10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式：固定单价合同。综合单价包含的风险范围：主材价格波动、政策性调整、不可抗力以外的天气灾害、停水、停电等不可预见因素。风险范围以外合同价格的调整方法：发生下列情况之一时合同价款可以调整：1）发包人代表、监理工程师确认的现场签证。2）经设计人员、发包人代表、监理工程师确认的设计变更。12.1.1合同价款调整办法：设计变更增加引起分部分项工程量清单项目，其工程数量、综合单价可由承包人根据标底编制时依据的《建设工程量清单计价规范》和《山东省市政/建筑/安装工程消耗量定额》及计价文件等的规定提出，由中介机构审查，经发包人确认后，作为工程结算的依据。1）设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，其原有价款，结算时应给予扣除。2）设计变更引起清单工程量的增加，工程量由承包人提出书面申请，经发包人、监理确认。工程结算审计时，调整工程量增加15%以内（含15%）时，综合单价执行投标综合单价。调整工程量增加超过15%以上时，其15%以内的工程量综合单价执行投标综合单价，15%以上的工程量取套用定额（选用《烟台工程建设标准造价管理》2024年度第4季度价及市场询价）下浮价格（或财政定价）和投标综合单价两者较低值。3）工程结算审计时，调整工程量减少15%以内（含15%）时，综合单价执行投标综合单价。调整工程量减少超过15%以上时，其15%以内的工程量综合单价执行投标综合单价，15%以上的工程量取套用定额（选用《烟台工程建设标准造价管理》2024年度第4季度价及市场询价）下浮价格（或财政定价）。工程量清单与设计图纸不一致以及清单错误的，以设计图纸为准。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同价款（不含暂列金）的30%。预付款支付期限：合同签订生效、具备实施条件且财政资金到位后。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：依据工程量清单说明及国家有关规定。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：，/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/，。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期发包人于合同签订生效、具备实施条件且财政资金到位后凭收款收据及合同5个工作日内支付合同价款（不含暂列金）30%的预付款，项目竣工验收并经第三方造价咨询机构审定后凭全额发票、支付款项的收款收据、履约验收书及合同等付至结算价款的97%，余款3%待保修期满后无质量问题，且财政资金到位后，凭收款收据、政府采购项目尾款支付意见书及合同一次性无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：竣工验收合格后，在工程移交发包人之前的成品保护、场地看管均由承包人负责。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：发包人要求承包人移交工程的，承包人应在二十四小时内移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按发包人要求移交工程的，违约金按合同总价的百分之一/天计取，上不封顶。发包人从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其他责任。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：接到发包人通知后2日内退场。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在发包人要求的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项不返还承包人。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料二份。竣工结算申请单应包括的内容：/。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按相关规定执行。14.3关于审减付费：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用条款。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：见后附质保书。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：执行合同约定。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见后附质保书。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：，/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：，/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在交工验收时，工程质量必须达到合格的质量标准，否则按合同总价的3%向发包人偿付违约金；达不到合格的质量标准的，由承包人无偿负责返修，直至达到质量标准。且返修工期包含在合同工期之内，合同工期每延迟一天，按合同总金额1%支付违约金，并承担因延误工期造成的损失。（1）合同履行过程中，发生应当由承包人负担费用之情形，经发包人或监理工程师催告，承包人未积极承担或妥善处理而由发包人垫付费用的，待工程价款最终结算时按照垫付金额的二倍扣除。（2）若发生合同约定的发包人解除合同情形，承包人除退还发包人已支付的所有费用外，还应承担给发包人造成的损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：①由于承包人原因工程延误超过5天，发包人有权单方面解除合同。②按发包人（或监理人）要求进行返工、维修或其他方式进行处理，发包人认为承包人整改不力的，有权解除合同。③承包人在施工过程中出现重大过失时，包含但不限于防疫、安全、质量、进度、服从管理等方面，发包人有权单方面解除合同并对造成的损失要求承包人赔偿。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不支付费用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家的法律法规及政府主管部门相关规定。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人按规定自行办理所有相关保险事宜。18.3其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：应事先征得发包人同意，并通知监理人。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：本工程不设评审小组。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。21.补充条款21.1专用条款第3.1条：承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：①发包人不组织施工单位对现场进行勘察。承包人如果需要可自行到工程场地对周围环境和施工条件进行勘察。无论承包人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由承包人自行承担。②承包人所有临时设施工程不需要再使用时，如发包人要求拆除，承包人应立即无条件拆除，场地恢复原状，费用由承包人自行承担。③承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范，严格按安全标准组织施工，做好现场安全生产、文明施工管理，每日巡查安全生产情况，并随时接受发包人或行业主管部门安全检查人员实施的监督检查，采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。如因承包人原因导致检查结果不达标，且受到上级部门通报批评的，承包人须按1万元/次向发包人支付违约金，责任与损失均由承包人承担。同时，发包人有权对承包人安全设施的投入进行验收检查，发现未按要求投入的，承包人除无条件整改至符合发包人要求外，发包人将按安全设施未施工部分相应费用从结算款中扣除。④工程竣工验收后，承包人应配合发包人及时完成工程移交，在移交未完成前，承包人有义务对工程继续进行管理和维护，发包人不另行承担相关费用。21.2专用条款第3.2条：项目经理项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每天2000元向发包人交纳违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应立即更正或向发包人申请补办人员变更手续，否则发包人有权终止合同，由此造成的一切责任由承包人承担。同时每发生一次类似情形，承包人需向发包人交纳违约金1万元。21.3专用条款第3.3条：承包人人员3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须立即纠正，否则发包人有权终止合同，由此造成的一切责任由承包人承担。同时承包人需向发包人交纳违约金1万元/人次。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天，同时须指定一名有经验的人员临时代行其职责，并提供社保缴费证明、劳动合同等证明为本单位职工材料，并书面征得监理人、发包人同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应立即更正或向发包人申请补办人员变更手续，否则发包人有权终止合同，由此造成的一切责任由承包人承担。同时每发生一次类似情形，承包人需向发包人交纳违约金1万元/人。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每天1万元向发包人交纳违约金，由此造成的一切责任由承包人承担。3.3.6承包人及施工人员要遵守发包人单位的管理制度，出入人员提前报备人员信息。3.3.7承包人派驻现场的施工管理人员须为本单位在职员工，发包人不接受挂靠人员，承包人派驻现场的施工管理人员与响应文件中项目管理班子成员不一致的，承包人须向发包人交纳1万元/人的违约金。21.4违约金缴纳方式承包人向发包人缴纳的违约金以及承包人对发包人造成的损失，由发包人在工程结算时从承包人结算价款中一并无息扣除。21.5相关检测要求21.5.1厚度、压实度，需提供第三方检测机构出具的沥青层厚度和压实度检测报告。21.5.2所有检测相关费用均由承包人承担。21.6农民工工资支付专项条款21.6.1承包人须严格按照省、市相关部门制定的关于建设领域农民工工资相关管理规定，保证农民工工资的支付。如因农民工工资产生不良影响或纠纷，承包人应立即无条件纠正，发包人可视纠纷恶劣程度，要求承包人支付违约金5000元/次。21.6.2如出现发包人接到上级主管部门农民工讨薪通知，承包人必须在24小时内对拖欠工资支付到位，并对承包人处以10000-20000元罚款，并在结算余款中扣除。工程验收合格后后5个工作日内结清所有工人工资，将支付工人工资相关证明或复印件交由发包人留存。第四部分工程质量保修书发包人（全称）：烟台工程职业技术学院承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就厚德路路面修缮项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的保修范围为承包人施工的全部工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；3.装修工程为/年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5.供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。政府采购项目采购需求项目名称：厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业）采购单位：烟台工程职业技术学院编制单位：烟台工程职业技术学院编制时间：2025年5月29日—1—一、项目概况本项目为烟台工程职业技术学院厚德路路面修缮项目（政府采购工程、面向中小企业），施工单位须对采购内容全部响应，报价若有遗漏，视为对本项目让利，应免费提供。二、采购项目预算：301618.71元。三、采购标的汇总表包号序号标的名称品目分类编码计量单位数量是否进口A1厚德路路面修缮项目B08990000项1否四、技术商务要求（一）技术要求1、项目说明本工程为厚德路面积约3607平方米（含路口衔接处），因年久失修、多次管网改造开挖，道路多处出现不均匀沉降，大于3厘米错台，路面表皮剥落，骨料外露等现象。根据鲁教财字〔2022〕7号《山东省高等学校房屋建筑及配套设施维护维修管理工作规范》的通知第二章第五条的要求，为改善校园通行环境，消除行车安全隐患，提升学院形象，拟对厚德路路面进行修缮，共一个标段。具体施工内容以本项目图纸、工程量清单及编制说明内容为准。2、施工要求1.道路沥青罩面补强做法:（1）清理旧混凝土路面表层及接缝内杂草、杂物、尘土等，并冲洗干净。（2）混凝工板坑槽不平部分用C20混凝土进行修补。面板严重—2—破碎、沉临严重处，局部切制并采用100厚C30混凝土补后，方可进行沥青罩面。（3）喷酒粘层沥青(PC-1.1.0L/m2)。（4）铺设50mm细粒式沥青混士(AC-10C)。（5）更换加重型铸铁雨水箅子。（6）雨水检查井升降：①升高30cm以内；②单室雨水进水井。升降找坡，以便排水通畅。（7）圆形检查井升降：①升高5cm；②直径700、圆井。（8）减速带拆除更换：①拆除旧减速；②安装新减速带；③规格：1000*300*50；④材质：橡胶。（9）路口衔接5米，路口衔接处混凝土铲除5cm后铺设。铺设找坡，以便排水通畅。2.材料标准：沥青混凝土需符合JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》；铸铁雨水箅子执行GB/T23858-2009《检查井盖》国家标准。3.施工工艺要求：沥青摊铺温度不得低于160℃；压实度需达到97%以上。3、质量标准凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等，均适用于本工程。—3—4、工程量清单报价要求（1）本工程合同为固定综合单价合同，施工单位应当根据企业自身实际情况、市场价格、工程现场情况、采购人提供的图纸、工程量清单、清单编制说明，并充分考虑工程施工过程中存在的各种风险因素，按工程量清单报价格式（详见磋商文件第五部分）报出最优惠的价格，且不得低于成本报价。工程量清单报价格式中无报价项目的表格不需要提供。（2）编制依据：国家、省、市关于工程造价管理的有关法规、政策、文件等资料。（3）分部分项工程量清单中的综合单价应包括但不限于人工费、设备费、材料费(包括材料原价、运杂费、运输损耗、采保费、检验试验费、搬运费)、施工机械使用费、管理费、利润等费用，并考虑市场价格波动及政策性调整、风险及采购人的特殊要求等需增加的费用。（4）风险范围①材料价格的变化施工单位采购的材料在合同约定的施工期内（除暂定价格），其价格变化不再调整，材料质量及材料供货商的能力必须满足设计文件、磋商文件、相关规范规定标准及工程自身的要求，且必须经采购人、监理人审查同意后方可使用。②安全生产、文明施工、环境保护施工单位应充分考虑安全生产、文明施工、环境保护可能带来的费用变化，一经成交，不得再要求因该方面的主管部门及参观视察引起的费用调整。—4—③环境因素的影响施工单位应充分考虑场地本身及周边环境影响的费用，不再因此方面提出费用调整要求。④保证质量，加快进度采取的措施施工过程中的为保证施工质量，加快工程进度而采取的措施引起的变更，不再进行费用调整。⑤运距的变化运、弃土（渣）地点及运距自行考虑，不进行费用调整。⑥材料运输及二次搬运不再因材料的运输及场地内的二次搬运进行费用调整。⑦本工程发生的零工工作应考虑在报价中，实际施工时，不作零工签证。⑧垃圾外运、处置费由施工单位负责办理，所需费用列入总报价中，结算时不再调整。⑨本工程报价应充分考虑损耗及异形处理，防雷、防火等各种因素。⑩报价中施工单位应充分考虑抢工或赶工造成的质量保证措施因环保、城管、建设等行政主管部门对工程施工的各项要求规定对工程所造成的各项影响，造成工程费用的增加及违反上述规定要求造成的经济处罚，施工单位应考虑在报价中。施工单位在报价时应充分考虑国家行业、地方有关工程施工、工程质量管理、施工规范、检验验收、政策性费用等方面调整带来的风险。施工单位应按国家及磋商文件的规定计算各项费用，施工单位报价不计或少计时，在工程实施时，采购人不再给予调整，同时并不免除施工单位应承担的各项义务。—5—⑪报价时综合考虑各专业交叉作业所需的费用，结算时不再调整。⑫施工单位所报主要材料需在工料机汇总表上注明所报产品的品牌、商标、规格型号及生产厂家。⑬出现因设计变更等因素，采购人有权对工程量进行增加或减少。⑭施工单位应在报价中综合考虑停水停电等费用，进场施工后，不得因停水停电索赔任何费用。若施工单位未在规定时间内提出异议，则视为施工单位已完全接受该图纸、工程量清单和预算，且采购人认为施工单位的报价已完全包含了与本次采购相关的全部内容，在工程实施过程中将不再给予任何调整。（5）响应文件中工程量清单报价表的工程量、单价和合价应填报无误，“报价一览表”内的报价金额必须与工程量清单报价表的汇总报价金额相符。总报价应与单项工程、单位工程、分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。（6）本工程施工过程中发生的零星用工费、水电费、措施费（增加、减少项目除外）等须在报价中综合考虑，实际施工中不进行签证，结算时不调整。（7）对于工程中采用的材料的材质、质量、型号规格等均须符合国家颁布的标准和设计要求，且必须满足磋商文件、相关规范规定标准及工程自身的要求。5、其他要求—6—（1）施工单位应严格执行《山东省住房和城乡建设厅关于贯彻鲁发﹝2018﹞38号文件全面加强住建领域生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施，淘汰国二及以下排放标准的非道路移动机械；落实扬尘污染控制、渣土车运输管控等污染控制措施、加强施工工地的扬尘管理，积极配合相关部门开展扬尘专项治理，坚决打赢“蓝天保卫战”。（2）落实现场安全生产管理体系。严格安全文明施工费使用管理，施工单位未落实相应安全措施的，由采购人根据合同约定扣减费用。（3）起重机械安装拆卸必须严格作业人员持证上岗，项目负责人、专职安全员和监理人员要现场监督，严禁违反规程转塔、不按规定固定，留存安拆过程影像资料记录和使用单位检测台账备查。高支模、脚手架工程不得使用壁厚不达标架管等不合格构配件，严格按规定进场验收和取样送检。加强临边洞口防护，严格防护用具佩戴，严厉打击有章不循、弄虚作假等行为，施工作业区内严禁设置办公、生活区，严防高处坠落、物体打击事故发生。（4）施工单位在响应文件中需明确拟任专门项目负责人负责本项目履约的执行，成交后项目实施过程中该项目负责人必须常驻。（5）工期内工人发生的伤亡、突发疾病或合同纠纷，由成交施工单位自行处理。（6）施工单位必须遵守上级有关规定和采购人各项规章制度，一旦发生舆情等特殊情况，施工单位必须无条件按上级及采购人要求执行。—7—（7）为保证本工程的质量，确保工程顺利进行，施工单位须具有完整的施工组织设计方案包括但不限于：项目管理机构的人员岗位职责、分工；拟投入的施工机械设备情况；进场计划；劳动力安排；施工进度网格计划和进度保证措施；施工现场总平面布置、临时设施、临时道路布置情况；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；保修服务及响应措施等。5、项目部人员要求：★（1）本项目拟投入项目部人员不得少于3人（含3人），必须包括：项目经理1人（建筑工程专业或市政公用工程专业且在全国范围内没有担任其他在建工程）、施工员1人、安全员（C证）1人。上述人员须为本单位在职人员（不接受退休返聘人员），施工单位磋商时须提供由本单位缴纳的自递交响应文件截止时间前6个月内连续3个月的社会保险缴费记录材料扫描件，两者缺一不可，未提供或提供不全或提供不符合要求的，按无效响应处理；其余岗位：质量员、机械（设备）管理员、材料员、预算（造价）员、资料员等根据情况配备可兼任。★（2）磋商时须提供项目经理二级（含）以上注册建造师证书扫描件、有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件及在全国范围内没有担任其他在建工程项目经理的承诺函扫描件（格式自拟）；安全员的安全生产考核合格证书（C证）扫描件；（注：若上述证书为带二维码的电子证书，可提供加盖施工单位公章的电子证书扫描件），未提供或提供磋商小组不认可的，按无效响应处理。（3）社会保险缴费记录材料包括以下三种情况之一：A.养老保险个人账户对账单。—8—B.社会保险缴费管理部门出示的加盖公章的该社会保险缴费明细单。C.社会保险缴费管理部门政务网站缴纳信息查询结果打印件（提供该政务网站详细查询网址，该网址能够查询所提供缴纳社会保险全部信息；若查询不到或信息不全的，将不被认可）。6、图纸（以“出图”为准）、工程量清单及编制说明（另附）（二）商务要求1.施工单位资格要求：1.1施工单位须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：（1）施工单位须为在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力；（5）无不良信用信息记录。1.2本项目不接受联合体参加。1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外）；施工单位应符合《中小企业划型标准规定》规定的中小企业划分标准，在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发—9—展的政府采购政策。1.4本项目的特定资格要求：施工单位须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。项目经理具备有效期内的二级及以上建造师资格证书（建筑工程专业或市政公用工程专业）及安全生产考核合格证（B证）。2.付款方式：采购人于合同签订生效、具备实施条件且财政资金到位后凭收款收据及合同5个工作日内支付合同价款30%的预付款，项目竣工验收并经第三方造价咨询机构审定后凭全额发票、支付款项的收款收据、履约验收书及合同等付至结算价款的97%，余款3%待保修期满后无质量问题，且财政资金到位后，凭收款收据、政府采购项目尾款支付意见书及合同一次性无息付清。3、需实现的功能或者目标：为改善校园通行环境，消除行车安全隐患，提升学院形象，拟对厚德路路面进行修缮。4、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：按国标、部标或行业标准要求进行施工、验收。5、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：满足国家相关规范。6.需满足的采购政策要求。（1）节能环保原则：采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；（2）促进中小企业发展原则：依据财政部、工信部发布的《政—10—府采购促进中小企业发展管理办法》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定。本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为《关于印发中小企业划型标准规定的通知》〔工信部联企业〔2011〕300号〕中的建筑业行业。（3）支持监狱企业发展原则：依据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，如投标人为监狱企业，视同小型、微型企业，享受预留份额政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，不再执行价格评审优惠的扶持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。（4）促进残疾人就业的原则：根据财政部、民政部发布的《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如施工单位为残疾人福利性单位，享受预留份额政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，不再执行价格评审优惠的扶持政策。施工单位所提供全部服务由残疾人福利性单位承接，即提供服务的人员为残疾人福利性单位依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，残疾人福利性单位应当满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中的相关条件。—11—7.项目交付或者实施的时间。完成工期：自接到采购人开工令之日起20个日历日内竣工，施工单位可提供更快的完成工期。8.需满足的服务标准、期限、效率等要求：投标人在进行服务时，除须满足本文件中所提的各项要求外，应同时满足国家最新版的规范和标准及合同的各项要求。9.项目售后服务及验收标准。售后服务响应时间：施工单位应根据本项目的特点和实际需要提供详细的技术支持与售后服务方案，包括但不限于售后服务响应时间、响应机制、售后服务体系建设、售后服务团队等。质量及验收：按国标、部标、行业标准及合同要求检验检测、验收。—12—
投标 / 标书制作要点（原创）
本路面修缮涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
