安徽符离新建水厂及并网改造提升工程招标公告（安徽拂晓实业集团有限公司2025）
[正在公告]符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期
符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期招标公告
（项目编号：EP-YQGC2025030）
1．招标条件
本招标项目
符离新建水厂及并网改造提升工程项目（
EPC）二期
（项目名称）已由
宿州市埇桥区发展和改革委员会
（项目审批、核准或备案机关名称）以
关于宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目立项的批复、
埇发改审批
(2021)290号
（批文名称及编号）批准建设，项目业主为
安徽拂晓实业集团有限公司
，招标人为
安徽拂晓实业集团有限公司
，建设资金来自
自筹资金
（资金来源），项目出资比例为
100%
。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1建设地点：宿州市埇桥区。
2.2建设规模：本项目总投资约1.2亿元，本期供水增加规模6.5万吨/日。净水厂区主要工程为预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池下叠废水池、组合滤池及反冲洗泵房、清水池、送水泵房及总变电所、浓缩池、平衡池、脱水机房和加药间等单体工程设备安装；厂区配套建设部分建构筑物。配水管网工程长度约20km。
2.3计划工期： 360日历天（含勘查、设计周期）。
2.4招标范围：符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期 ，包括但不限于该项目的总平面规划设计、方案深化优化、勘察服务、测量(初测、定测)、初步设计(含概算)、施工图设计、材料采购、工程配套设备采购及施工图纸范围内的全部施工(EPC总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)，具体招标范围及要求详见招标文件。
2.5标段划分： 1个标段 。
2.6质量标准：(1)、设计要求的质量标准：符合国家设计标准，满足招标人要求。
(2)、施工要求的质量标准：达到国家工程施工质量验收合格标准，满足招标人要求。
(3)、设备质量要求：达到国家现行标准规范及相关要求。
2.7招标控制价：建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率按无效标处理。 勘察设计费用：建安工程费用结算价的 1.5%（不参与投标下浮）。
2.8其 他： / 。
3．投标人资格要求
3.1 投标人资质要求：
3.1.1设计资质：具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计乙级及以上资质或市政行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上设计资质或市政给水工程专业设计乙级及以上资质；
3.1.2施工资质：具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.1.3类似业绩：2022年1月1日至今，具有4.5万吨/日及以上给水厂项目设计业绩或工程造价8000万元及以上给水厂项目设计业绩（业绩须提供业绩合同，中标通知书，时间以合同签订时间为准）。
3.2 拟派项目人员要求：
①拟派项目经理（兼施工负责人）需具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定；无在建工程（在建工程定义：签订施工合同后且所承建的项目未完工的视为在建工程。已完工工程指拟担任本工程项目负责人（建造师）按设计要求完成合同约定的工程量，在本项目开标时间前经监理机构（如有）、建设单位书面盖章同意完工的工程。须投标企业承诺，格式自拟）；
②拟派设计负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级工程师职称；
注：上述拟派人员均须是投标人本单位人员，投标人须提供为上述拟派人员缴纳社保的有效证明材料，投标人为其缴纳社保的起始时间必须在本招标公告发布之日前”（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖投标人公章)。
3.3 3.4 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体投标必须明确联合体牵头人（联合体牵头人必须为施工单位）。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。组成联合体的两家或以上成员，各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、现场解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按招标文件要求提供相关材料即可。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。
3.4 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标，但最多允许中标 / （具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。
3.5 其 他： / 。
4．招标文件的获取
4.1 招标文件发布时间：自招标公告发布之日至 2025年07 月03日09 时 00 分。
4.2 招标文件下载时间：投标截止时间前。
4.3 招标文件获取方式：网上下载。
4.3.1用ca锁登录如下地址http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin 进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“工程”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。
（ca锁办理：企业办理企业信息库录入等相关业务请电话咨询CA办理机构，地址：宿州市政务中心五楼综合服务大厅，电话：0557-3030327）
5．投标文件的递交
5.1 投标文件提交网址的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月03日09时 00 分。
本项目采用不见面开标，递交方式为网上递交。
6.异议
投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。
7.投诉
异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定。
投诉受理部门.
宿州市埇桥区住房和城乡建设局
建管股
0557-3693479
宿州市埇桥区西昌南路 700 号
8.在线异议及投诉
投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。
如对异议处理有异议的，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线投诉，行政监督部门会在法定期限内做出答复。
9.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 全国公共资源交易平台(安徽省·宿州市) （发布公告的媒介名称）上发布。
10.联系方式
招 标 人： 安徽拂晓实业集团有限公司
地 址： 宿州市埇桥区沱河路宿州市第一小学(环宇校区)东南侧约100米
联 系 人： 薛孝武
电 话： 13696555225
电子邮件： /
招标代理机构： 安徽拂晓工程设计有限公司
地 址： 埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼
联 系 人： 郭工
电 话： 18256902750
电 子 邮 件： 1299047998@qq.com
公共资源交易监督管理部门： 宿州市埇桥区住房和城乡建设局
地 址：宿州市埇桥区西昌南路 700 号
电 话：0557-3693479
2025年 6月 12日
办理流程公开
累计提交时间：0天0小时4分
累计办理时间：0天0小时1分
招标公告备案提交
提交人：
安徽拂晓工程设计有限公司
办理意见：
请审核
提交时间：
2025-06-12 17:40:15
提交用时：
0天0小时4分
招标人审核
办理意见：
同意
办理时间：
2025-06-12 17:41:13
办理用时：
0天0小时1分
附件：
符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期.pdf
符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期.pdf
[EP-YQGC20250300101]符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期.SZZF
[EP-YQGC20250300101]符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期.SZZF
招标公告.pdf
招标公告.pdf
新系统投标人操作手册.zip
新系统投标人操作手册.zip
符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期招标文件项目编号：EP-YQGC2025030招标人：安徽拂晓实业集团有限公司（盖章）招标代理机构：安徽拂晓工程设计有限公司（盖章）编制人：，郭蒙，（签字）审核人：，徐伟，（签字）2025年6月12日目录第1章招标公告（适用于公开招标）…………………………………………………………………1第2章投标人须知………………………………………………………………………………………7投标人须知前附表……………………………………………………………………………71.总则………………………………………………………………………………………142．招标文件……………………………………………………………………………………163．投标文件……………………………………………………………………………………184．投标…………………………………………………………………………………………205．开标…………………………………………………………………………………………216．评标…………………………………………………………………………………………227．合同授予……………………………………………………………………………………238．重新招标和不再招标………………………………………………………………………249．纪律和监督…………………………………………………………………………………2410．需要补充的其他内容……………………………………………………………………2511．电子招标投标…………………………………………………………………………25第3章评标办法……………………………………………………………………………………26评标办法前附表………………………………………………………………………………261.评标方法…………………………………………………………………………………282.评标原则…………………………………………………………………………………283.评标委员会组成及职责…………………………………………………………………284.评标程序…………………………………………………………………………………285.评审内容…………………………………………………………………………………296．否决投标…………………………………………………………………………………317.投标文件的澄清和补正…………………………………………………………………338.评标结果…………………………………………………………………………………339.其他………………………………………………………………………………………34第4章合同主要条款……………………………………………………………………………………351.通用合同条款………………………………………………………………………………352.专用合同主要条款…………………………………………………………………………35第5章图纸、技术标准和要求…………………………………………………………………………361.图纸目录……………………………………………………………………………………362.图纸…………………………………………………………………………………………373.技术标准和要求……………………………………………………………………………38第6章投标文件格式……………………………………………………………………………………391.投标文件封面………………………………………………………………………………392.投标文件主要组成内容……………………………………………………………………40第1章招标公告（适用于公开招标）符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期招标公告（项目编号：EP-YQGC2025030）1．招标条件本招标项目符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期（项目名称）已由宿州市埇桥区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以关于宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目立项的批复、埇发改审批(2021)290号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为安徽拂晓实业集团有限公司，招标人为安徽拂晓实业集团有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1建设地点：宿州市埇桥区。2.2建设规模：本项目总投资约1.2亿元，本期供水增加规模6.5万吨/日。净水厂区主要工程为预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池下叠废水池、组合滤池及反冲洗泵房、清水池、送水泵房及总变电所、浓缩池、平衡池、脱水机房和加药间等单体工程设备安装；厂区配套建设部分建构筑物。配水管网工程长度约20km。2.3计划工期：360日历天（含勘查、设计周期）。2.4招标范围：符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期，包括但不限于该项目的总平面规划设计、方案深化优化、勘察服务、测量(初测、定测)、初步设计(含概算)、施工图设计、材料采购、工程配套设备采购及施工图纸范围内的全部施工(EPC总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)，具体招标范围及要求详见招标文件。2.5标段划分：1个标段。2.6质量标准：(1)、设计要求的质量标准：符合国家设计标准，满足招标人要求。(2)、施工要求的质量标准：达到国家工程施工质量验收合格标准，满足招标人要求。(3)、设备质量要求：达到国家现行标准规范及相关要求。2.7招标控制价：建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率按无效标处理。勘察设计费用：建安工程费用结算价的1.5%（不参与投标下浮）。2.8其他：/。3．投标人资格要求3.1投标人资质要求：3.1.1设计资质：具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计乙级及以上资质或市政行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上设计资质或市政给水工程专业设计乙级及以上资质；3.1.2施工资质：具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.1.3类似业绩：2022年1月1日至今，具有4.5万吨/日及以上给水厂项目设计业绩或工程造价8000万元及以上给水厂项目设计业绩（业绩须提供业绩合同，中标通知书，时间以合同签订时间为准）。3.2拟派项目人员要求：①拟派项目经理（兼施工负责人）需具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定；无在建工程（在建工程定义：签订施工合同后且所承建的项目未完工的视为在建工程。已完工工程指拟担任本工程项目负责人（建造师）按设计要求完成合同约定的工程量，在本项目开标时间前经监理机构（如有）、建设单位书面盖章同意完工的工程。须投标企业承诺，格式自拟）；②拟派设计负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级工程师职称；注：上述拟派人员均须是投标人本单位人员，投标人须提供为上述拟派人员缴纳社保的有效证明材料，投标人为其缴纳社保的起始时间必须在本招标公告发布之日前”（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖投标人公章)。3.33.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体投标必须明确联合体牵头人（联合体牵头人必须为施工单位）。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。组成联合体的两家或以上成员，各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、现场解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按招标文件要求提供相关材料即可。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。3.4各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标，但最多允许中标/（具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。3.5其他：/。4．招标文件的获取4.1招标文件发布时间：自招标公告发布之日至2025年07月03日09时00分。4.2招标文件下载时间：投标截止时间前。4.3招标文件获取方式：网上下载。4.3.1用ca锁登录如下地址http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“工程”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（ca锁办理：企业办理企业信息库录入等相关业务请电话咨询CA办理机构，地址：宿州市政务中心五楼综合服务大厅，电话：0557-3030327）5．投标文件的递交5.1投标文件提交网址的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月03日09时00分。本项目采用不见面开标，递交方式为网上递交。6.异议投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。7.投诉异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定。投诉受理部门.宿州市埇桥区住房和城乡建设局建管股0557-3693479宿州市埇桥区西昌南路700号8.在线异议及投诉投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。如对异议处理有异议的，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线投诉，行政监督部门会在法定期限内做出答复。9.发布公告的媒介本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(安徽省·宿州市)（发布公告的媒介名称）上发布。10.联系方式招标人：安徽拂晓实业集团有限公司地址：宿州市埇桥区沱河路宿州市第一小学(环宇校区)东南侧约100米联系人：薛孝武电话：13696555225电子邮件：/招标代理机构：安徽拂晓工程设计有限公司地址：埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼联系人：郭工电话：18256902750电子邮件：1299047998@qq.com公共资源交易监督管理部门：宿州市埇桥区住房和城乡建设局地址：宿州市埇桥区西昌南路700号电话：0557-36934792025年6月12日第2章投标人须知投标人须知前附表（表2-1）条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：安徽拂晓实业集团有限公司地址：宿州市埇桥区沱河路宿州市第一小学(环宇校区)东南侧约100米联系人：薛孝武电话：136965552251.1.3招标代理机构名称：安徽拂晓工程设计有限公司地址：埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼项目负责人：徐伟电话：189499242471.1.4项目名称符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期1.1.5建设地点宿州市埇桥区。1.2.1资金来源及出资比例自筹资金100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期，包括但不限于该项目的总平面规划设计、方案深化优化、勘察服务、测量(初测、定测)、初步设计(含概算)、施工图设计、材料采购、工程配套设备采购及施工图纸范围内的全部施工(EPC总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)。包括内容：（1）勘察设计：规划红线范围内的勘察服务测量（初测、定测）及建筑、道路、绿化以及所有配套设施的方案深化优化、初步设计、施工图设计及图纸审查；（2）施工：施工图纸范围内的所有建筑土建和安装、全部供水、排水、电力、通讯、智能化、消防等施工及所有配套设施的施工；（3）设备、材料采购：工程配套的所有动力设备、附属设备等；（4）配合招标人办理报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：4.1）协助招标人办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线的报批、报建工作；协助或负责办理行政管理部门的报审手续；4.2）根据招标人要求，负责设计、施工、采购、编制项目概预算及相应的报建审批工作；4.3）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作；4.4）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工及与现有市政基础设施的接驳；4.5）红线内地上附着物清理(投标人自行现场勘察)；4.6）现场七通一平(如工程需要)。1.3.1招标范围注：招标人有权根据项目的实际情况增加和减少上述的工作内容。1.3.2最高投标限价（招标控制价）建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率的无效。勘察设计费用：建安工程费用结算价的1.5%（不参与投标下浮）。1.3.3计划工期计划工期：360日历天（含勘查、设计周期）计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日1.3.4质量要求勘查设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过主管部门审查。施工工程质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。设备质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过主管部门审查。1.4.1投标人资格审查方式资格预审资格后审1.4.1.2投标人资质条件、能力和信誉（1）资质条件：见招标公告（2）财务要求：/（3）业绩要求：见招标公告（4）信誉要求：详见本表10.4信用要求（5）项目经理资格：项目经理（兼施工负责人）、设计负责人、详见招标公告。（6）其他要求：/1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：（1）联合体投标时，联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工，且应当满足相应资格要求的规定；联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、现场解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按招标文件要求提供相关材料即可；（2）联合体牵头方须为承担本项目的施工单位；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标。1.9.1踏勘现场不组织组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会不召开召开，召开时间：召开地点：1.11分包不允许允许，分包内容要求：符合相关法律法规规定，除法律、法规和招标文件规定的情形外，总承包单位可以将承包工程中的部分非主体关键性工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但分包单位必须经招标人认可。接受分包的第三人资质要求：必须符合国家规定的相应资质和资格要求，且分包单位须经1.11分包过招标人认可。2.1构成招标文件的其他材料投标截止前，招标代理机构发出的与本招标项目有关的材料。包括但不限于：招标文件的澄清修改、答疑、补充、通知文件等。2.2.1对招标文件提出澄清或疑问（问题）时间：投标截止之日10日前方式：各潜在投标人对招标文件如有疑问，可以通过电子交易系统“提问”菜单发起提问。代理机构收到提问后会在规定时间通过电子交易系统线上回复。2.2.2招标文件澄清、修改形式：通过电子交易系统网上发布，投标人应在投标截止时间前随时关注宿州市公共资源交易网站答疑澄清栏。网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn2.2.3提出异议时间：对招标文件有异议在投标截止之日10日前提出；对评审结果有异议在中标候选人公示期间提出。方式：潜在投标人对招标文件有异议可在前通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（须加盖电子印章）；各投标人对评审结果有异议可通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（需加盖电子印章）；3.1.1构成投标文件的其他材料详见投标文件格式及投标人认为需要补充的其它材料。3.3.1投标有效期60天，从提交投标文件截止之日起算。3.4.1投标保证金不要求递交要求递交1、投标保证金的形式：保函、电汇、转账、现金2、投标保证金的金额：50万元；3、须从投标人基本账户汇入以下账户；4、账户信息：以下2个账户信息任意选择一项均可。★建行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：6232811740000060817开户行：建行埇桥支行★徽行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：225003525381000002000944开户行：埇桥区徽商银行注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。采用保函形式的，保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。申请电子保函请登录：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/jrfw/financialService.html自主选择平台，电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间。使用纸质保函须在开标前将保函原件递交给招标人。3.4.1投标保证金免收中小企业投标保证金是否*建议各招标人免收中小企业投标保证金。说明：关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）认定。投标人符合免交投标保证金条件的，应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。如联合体投标的，联合体成员均须为中小企业并提供《中小企业声明函》，否则应按要求递交投标保证金。符合免收中小企业投标保证金条件的投标人，提供《中小企业声明函》后，投标函中投标保证金金额按“0元”填写即可。本项目所属行业：建筑业。3.4.2相关政策要求1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，投标保证金不予退还。3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。4、农民工工资保证金的形式：保函、电汇、转账、现金办理部门：埇桥区劳动保障维权中心地点：宿州市埇桥区胜利路228号联系人：邱橙橙联系电话：0557-39003834.关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）3.5.2近年财务状况的年份要求/年，指/年起至/年止3.5.3近年完成的类似项目的年份要求指2022年起至今止3.5.4近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求/年，指/年起至/年止3.5.6资格审查的其他资料详见资格审查材料3.6是否允许递交备选投标方案不允许允许3.7.4施工组织设计1.是否要求编制设计方案不要求编制要求编制设计方案是否采用“暗标”评审方式不采用采用要求：自行设计，格式自拟2.是否要求编制施工组织设计不要求编制要求编制施工组织设计是否采用“暗标”评审方式不采用采用（编制要求：详见投标人须知前附表10.1）密封和标记要求：/3.7.5投标文件份数具体要求详见投标人须知前附表10.24.1.2封套上写明投标人地址：投标人名称：（项目名称）标段投标文件在年月日时分前不得开启4.2.1投标截止时间2025年07月03日09时00分（北京时间）4.2.2递交投标文件方式网上递交4.2.3投标文件是否退还不退还退还，退还投标文件的情形：5.1开标时间和网址开标时间：同投标截止时间开标网址及二维码：供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。5.2开标程序开标顺序：系统生成顺序6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：依法确定。7.1定标方式是，否，推荐的中标候选人数：1名中标候选人结果公示/公告地点（或网址）：宿州市公共资源交易中心网7.2中标通知书发放形式数据电文7.3.1履约担保履约担保的形式：电汇、转账、保函,若使用金融机构保函形式提供履约担保，必须是见索即付保函；若采用现金缴纳的，在退还时应退还保证金本金和银行同期存款利息。2.履约保证金的缴纳时间：在签订合同前，中标人应按规定的形式、金额向招标人缴纳履约保证金。如使用金融机构保函形式提供履约担保，保函有效期不得少于项目规定工期；如工期延长，承包人须无条件顺延保函有效期。3.履约担保退还方式：全部建设完成并验收合格后退还。履约担保的金额：中标金额的2%，在签订合同前支付至指定账户或提供符合要求的保函。以下三个账户信息任意选择一项均可。★建行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：3405017260080000102614开户行：建行宿州埇桥支行★农行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：12126001040040252开户行：农行宿州埇桥支行★徽行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：225003525381000002开户行：徽行宿州埇桥支行温馨提示：中标人缴纳履约保证金时需备注项目名称、项目编号、联系人及联系人的手机号。9.6投诉异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定。投诉受理部门.宿州市埇桥区住房和城乡建设局建管股0557-3693479宿州市埇桥区西昌南路700号10需要补充的其他内容10.1施工组织设计采用暗标评审项目的编制要求（1）施工组织设计部分的正文及各类型图表，框图一律单黑色，图表内部的字体内容统建设局一使用小4号宋体字（黑色）,图表外部的字体与技术标全文字体保持一致。（2）施工组织设计部分，大标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、二、三、…），其余均为正文部分，正文部分采用小三号仿宋（GB2312）字体；页边距：上2.5CM，下2.5CM，左3CM，右2.5CM，正文所有字间距为标准字间距、行间距为固定值25磅；正文内不允许出现非文字需要的其他任何符号和标志。（3）施工组织设计部分内不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片出现，全文的文字及图表连续编排。（4）施工组织设计部分页数不得超过100页。（5）标题用三号仿宋（GB2312）加粗字体居中（一、二、三、…），除一级标题外，其余均为正文部分。施工组织设计部分正文内序号排列用阿拉伯数字表示，具体要求规定如下：10.1施工组织设计采用暗标评审项目的编制要求正文编制格式一、工程概况1.1……1.1.1…………二、……2.1……2.1.1……2.2…………（6）投标文件施工组织设计部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件施工组织设计部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在投标文件最后（施工进度表可采用网络图或横道图表示）。（7）施工组织设计部分的任何部位、任何条文出现明示或暗示具体投标人的说明及标记（包括以往的施工业绩等），未按照要求编制的，该项一律按0分处理。（8）未按暗标编制要求编写的施工组织设计，施工组织设计部分按0分处理。10.2投标文件报送要求本工程由于采用全流程网上招投标，投标文件为网上递交：加密电子投标文件sztf格式请参考投标文件制作手册提供的方法上传。10.3农民工工资要求根据宿州市人民政府《宿州市人民政府关于建设领域农民工工资支付“一卡通”专用账户的通知》宿政秘[2015]107号文件要求，投标单位中标后必须设立农民工工资支付“一卡通”专用账户，用于存取施工项目工资性工程款。10.4信用要求投标人(含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司)存在以下不良信用记录情形之一，在投标截止时间前发现的，其投标文件不予接收;在评审过程中发现的，不得推荐为中标候选人;中标候选人公示期间发现的，不得确定为中标人:(1)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的；(3)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行)名单的；（4)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入重大税收违法失信主体名单的；(5)在“信用中国”网站(http:/www.creditchina.gov.cn/)中被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的；(6)投标人或其法定代表人或项目负责人自2022年1月1日以来被列入行贿犯罪档案的；(7)被行政监督部门责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的(依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围)；(8)被宿州市(含四县一区)工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[在限制范围内不得承接业务或不得进入投标市场，至投标截止之日仍在限10.4信用要求制期内的，或取消投标资格的(投标人所属子公司有不良行为记录的，不影响投标人的投标资格)；(9)在最近三年内(自投标截止之日向前追溯3年)有骗取中标或严重违约或较大及以上安全事故受到行政监督部门处理的(依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围或司法机关出具的有关法律文书为准)；(10)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力；(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。注：（1）如联合体投标的，联合体牵头人和联合体成员均须符合信誉要求。（2）上述条款第（1）-（5）项，根据国家发改委相关要求，全面推行以专项信用报告替代有无违法违规记录证明。投标人需在投标文件中提供国家企业信用信息公示系统和信用中国网站企业信用信息报告查询截图(投标截止日前三日截图并加盖公章)。国家企业信用信息公示系统需提供“列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)信息”板块截图;信用中国网站企业信用信息报告查询需提供“严重失信信息、经营(活动)异常名录(状态)信息”板块截图。评标委员会对推荐的中标候选人通过“国家企业信用信息公示系统”查询拟推荐中标候选人是否被列入严重违法失信名单，通过“信用中国”查询拟推荐中标候选人是否被列为失信被执行人、确定为重大税收违法失信主体、列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录;如发现不符合上述要求，不得推荐为中标候选人。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。上述条款第（6）-（11）项，投标人需在投标文件中提供符合以上条件的承诺函。评标委员会对推荐的中标候选人可通过最高人民法院网站中国裁判文书网(www.court.gov.cn)宿州市住房和城乡建设局网站进行核查。如发现不符http://wenshu.court.gov.cn)合上述要求，不得推荐为中标候选人。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。10.5解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明；如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件不同版本之间就同一事项的约定不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。11电子招标投标本工程采用全流程网招，投标人获取招标文件（szzf格式）后——请在这个地址：https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?type=tp&SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=4319&ZtbSoftType=tballinclusive=tballinclusive下载投标工具软件并按照手册的提供的方法导出招标清单18szzb——按照投标文件制作手册提供的方法插上ca锁同步诚信库并挑选和完善其他信息——根据导出的18szzb做投标清单，18sztb通过投标工具软件上传——投标文件制作相对复杂制作过程需要一定耐心，请务必要按照如上链接投标人手册进行操作，如有疑问请咨询0512-58188516或0557-3030326。11电子招标投标（1）投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为加密的.SZTF。（2）在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制。（3）投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版。（4）投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。不符合以上四项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。（5）电子标书制作及投标服务咨询电话：新点客服电话：0512-58188516工作时间：周一至周五，8:00～17:30特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。12解密投标人远程解密1、本招标项目的投标文件解密、质疑、询标等程序均采用远程操作的方式进行，请各投标人在本项目评标结束前不要离开电脑，以便评审过程中出现询标时能够及时进行回复。2、主持人宣布投标人解密开始起30分钟内在不见面开标大厅进行解密，若超过30分钟视为解密失败，做无效投标处理；质询时间不超过质询发起后15分钟，若超过15分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于投标人解释处理。3、各投标人须在投标文件格式“投标函”中预留一个常用联系方式（手机号码），因投标人联系不上、没有及时登录系统、未完成远程网上询标等环节而无法接受评标委员会评审等情形的风险，由投标人自行承担。13质量保证金形式现金、转账、保函14其他1.技能工人要求:落实安徽省住房城乡建设厅《关于加快培育和壮大我省建筑产业工人队伍的意见》(建市规[2023〕1号)精神，自2025年1月1日起，从事砌筑工、抹灰工、混凝土工、钢筋工、模板工、防水工等工种作业的建筑技术工人,至2025年底，装配式建筑关键工种（构件制作工、吊装工、灌浆工等)，经培训合格后方可上岗。2.投标单位应使用合法有效的注册人员投标，不得使用挂证人员，如发现违规挂证人员，招标人应及时向行业主管部门移送使用违规挂证人员的注册建造师、监理工程师、造价工程师等证书投标问题线索，规范从业人员行为。3.不同投标人投标文件清单加密锁号、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传mac地址、文件制作机器码不得相同如有雷同，符合性审查不通过。15其他要求一、投标注意事项1、施工临时用水、用电、场地平整、垃圾清运等由中标单位自行解决，费用包含在投标报价中。2、投标人对招标文件的任何疑问和异议，都必须在规定的时间内提出，否则，开标结束后不接受投标人针对招标文件提出的投诉。3、中标手续：中标公示期结束后即发放中标通知书（线上发放），中标人交纳履约保证15其他要求金及农民工工资保证金，方可与招标人签订合同。若中标人未按规定时间交纳履约保证金和农民工工资保证金，将视为放弃中标资格，没收其投标保证金及履约保证金，同时将其列入黑名单且禁止其进入埇桥区公共资源交易中心投标，并由招标人在宿州市公共资源交易网发布中标人顺延公告。二、中标单位进场时间要求房建类工程项目工程总承包合同签订、施工图审图合格证发出后5个工作日施工企业进驻标准如下：1、成立项目部，施工现场管理制度上墙及办公设施齐全；2、施工组织设计报监理单位审批，完成施工图纸及技术交底；3、项目关键人员到岗（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）能满足前期施工需求。4、签订材料采购合同；5、施工管理用房等大型临时设施正在施工；6、施工机械进场并放线施工7、凡打捆招标项目签订施工合同后，10个工作日内，所有单体项目全部进驻现场施工。三、标后监督：承包人项目负责人、技术负责人、四大员等项目管理人员不得擅自离开施工现场，一旦检查发现处以每人10000元/天违约金。施工期间项目主管部门随时进行现场检查，每月现场检查天数不低于22天。四、工程施工期间，若发现中标人有挂靠、非法转包等违规行为，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。16合同备案签订合同时需提供履约保证金缴纳凭证复印件、投标保证金支付单（原件、提前向代理公司索要）到招标代理机构处办理合同网上备案，合同备案后退投标保证金。17工程内容及施工重点、难点投标人应充分勘察现场，将一切可预见难点自行考虑到投标报价中。中标后费率不予调整。18招标相关费用中标单位需缴纳代理费，投标人在填报投标报价时，应将此部分费用综合考虑到投标报价内，不单独列项，不单独结算。招标代理服务费300000.00元，在招标完成后中标人根据代理合同支付给招标代理机构。19设备、材料要求1.中标人自行采购的设备、材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。3、中标人通过公开招标等方式确定的设备、材料供应商，在签订供货安装合同时，需通过招标人进行备案，招标人作为第三见证方在供货安装合同上落款确认。20特别提示为了使投标人更好地了解政府工程建设的特殊风险，特作出如下说明：20特别提示一、本工程实施专业化管理，对中标总承包单位无故拖延工期等违约行为，将严格执行合同有关处罚条款。二、本工程工期紧，任务重，投标人应认真仔细踏勘现场，考虑各种潜在风险因素，根据自身实力合理报价。三、所有涉及本项目施工的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责协调处理，与此有关发生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。四、本工程涉及新材料及新技术中标人应自行组织试验、检测、专家讨论会验证施工方案、技术、新材料，所需一切费用都包含在投标报价中，投标方中标后不得以任何理由索赔试验、检测费和研讨会等相关费用。21投标报价说明1、投标人结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求对项目进行报价。2、建安工程费用包括但不限于招标范围的相关费用、人工费、材料费、机械使用费、施工组织及技术措施费、其他项目费、不可竞争费、税金、总承包服务费、设备主材费、辅材费等经审批后施工图纸内的全部费用，相关取费标准执行宿州市相关规定。3、勘察设计费用包括但不限于工程勘察、测量、方案深化优化和报批、初步设计（根据招标人要求）及前期设计开展工作的优化补充费用、施工图设计及图纸审查费、超危大工程专项设计、深化设计、竣工图编制费等费用。4、除此以外，报价还应包括工程保险费、联合试运转费、工程量清单编制费、控制价编制费、清单控制价审核费、竣工结算审计费、工程建设前期费用、工程建设其他费用等。以上费用全部包含在总投标报价内，由承包人支付，不单独列项，不单独结算。5、供水、供电、供气、供热、有线、通讯等基础配套设施工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、材料堆放占用费、临时工具房使用费投标人须在投标报价时考虑，一旦中标后，此部分费用不予增加。6、对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放的，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再另行承担该项费用。7、渣土外运及管理费，投标人自行考虑并包含在建安工程费投标报价内，招标人不支付关于此项任何费用。22工程造价编制说明及要求1、造价编制依据：（1）依据经招标人审核批准且通过图审的施工图编制。（2）施工图审核通过后，由招标人认可的造价咨询机构编制造价成果文件，由招标人认可的单位负责控制价审核，审核后的控制价用于总承包合同基价确认。（3）执行《安徽省住房城乡建设厅关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191号），2018版安徽省建设工程计价依据包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。（4）综合费、措施费按工程取费费率相应类别执行相关规定。（5）材料信息价以施工图审图合格证发出当月宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格信息价为基准价，结算时电线、电缆、管材、桥架、钢材、商品砼、预拌砂浆、水泥、碎石、砂、砌块、沥青混凝土按照施工期内信息价中的加权平均价格与基准价偏离±5%（不含±5%）以外予以调整，其他材料不予调整。信息价中缺项的设备、材料由招标人会同相关人员和单位进行市场询价确定或按国家相关规定执行，即设备、材料采购安装通过公开采购或询价等其他符合规定的方式，按实际采购价按实结算。（6）本项目税金采用增值税计算方式，执行相关“营改增”规定，增值税税率为9%。项目实施过程中，如有新政策按新的政策规定执行。（7）在项目造价编制过程中，计价规范或以上定额文件或造价管理文件或人工费文件等有更新时，按法律法规规范规定执行最新文件。2.在合同签订的设计工期内完成工程勘察、修建性详细规划编制、测量、设计，并在施工图审查合格后，编制造价成果文件，然后由业主认可的单位负责审核，审核后的价格作为结算审计依据。3.工程竣工验收合格后，中标人提交设计变更增加部分结算报告及结算资料，由业主委托的第三方机构进行审计，以审计后的该部分价格乘以中标人投标时的费率报价，即为中标人变更部分的结算价。23工程进度款支付方式1、在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内（最终付款时间以上述条件最迟时间为准）预付工程总投资额*投标费率*10%的工程款;2、承包人每月20日前向发包人或其委托人上报当月实际完成工程量并确认实际完成工程价款，发包人或其委托人7日内审核完毕，签署审核意见。（1）工程进度款按月计量，每月支付一次，每次付至已完成全部合格工程量价款的85%；（支付前提是已完工的工程量经过现场监理单位签署审定意见，在报发包人现场管理人员和由业主认可的造价单位审查确认的基础上。）（2）工程竣工验收合格后付至全部合格工程量价款的85%；23工程进度款支付方式（3）竣工结算审核按审核单位审定金额支付至工程结算价的97％，剩余工程结算价的3％作为质保金，质保期满后一次性付清。备注：1、质量保证金的预留方式，由乙方自行选择，使用金融机构保函形式提供担保，必须是见索即付保函；若采用现金缴纳，在退还时同时退还保证金本金和银行同期存款利息；如选保函（或现金、转账）方式时，甲方在乙方提供等额且期限不少于缺陷责任期的质量保证金保函（或现金、转账）后，甲方应支付剩余合同价款。2、工程实施过程中，若发包人出现资金审批延误或暂时的资金周转困难（以30天为限），承包人应无条件确保合同约定的分阶段工期目标和工程总工期不因此延误，并不得就此向发包人提出任何索赔要求。24异议（质疑）1、受理异议（质疑）的联系方式（以下任何一方均可受理）：招标人：安徽拂晓实业集团有限公司地址：埇桥区环宇国际广场5＃15层联系人：薛孝武电话：13696555225招标代理机构：安徽拂晓工程设计有限公司地址：埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼联系人：郭工联系电话：18569027502、对招标文件的异议（质疑）：投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前10天提出异议（质疑）的，视为其对本招标文件所载条款及内容无异议（质疑），不得在投标截止时间前10天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。3、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。4、对评标结果的异议（质疑）：招标投标各相关方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式；②异议（质疑）对象的投标人的名称；③异议（质疑）事项的基本事实；④相关请求和主张；⑤有效线索和相关证明材料；⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。24异议（质疑）（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：①书面异议（质疑）材料不完整的；②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的；③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的；④违反相关法律法规的。（3）对于虚假、恶意异议（质疑）：提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标人将会同招标代理机构将报请行政监管部门和招投标主管部门进行严肃处理。25提示本项目招标文件内合同以国家住房和城乡建设部制定的相应示范文本为签订依据，其中合同专用条款部分在签订合同时另行约定。26最高投标限价或其计算方法本工程采用费率报价，投标报价时只对建安工程费用进行报价，建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率按无效标处理。勘察设计费用：建安工程费用结算价的1.5%（不参与投标下浮）。投标报价超过招标控制价的投标文件由评标委员会做无效标处理。报价保留至小数点后2位。在投标文件制作完成后，填写标书信息确认时投标总报价填写建安工程费用投标费率即可。27费用承担和设计成果补偿不补偿28装订要求中标单位领取中标通知书时需提供四份与电子投标文件一致的纸质投标文件，不得散装或采用活页装订。说明：表示采用条款表示不采用条款；投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、最高投标限价（招标控制价）、计划工期和质量要求1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2最高投标限价（招标控制价）：见投标人须知前附表。1.3.3本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。1.4.1.1投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（适用于已进行资格预审的）。1.4.1.2投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信用（适用于未进行资格预审的）。(1)资质条件：见投标人须知前附表。(2)财务要求：见投标人须知前附表。（3）业绩要求：见投标人须知前附表。（4）信用要求：见投标人须知前附表。（5）项目经理资格：见投标人须知前附表。（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。（3）为本标段的监理人。（4）为本标段的代建人。（5）为本标段提供招标代理服务的。（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。（9）被行政监督部门责令停业的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。（10）被行政监督部门暂停或取消投标资格的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。（11）财产被接管或冻结期间的。（12）在最近三年内有骗取中标、严重违约或较大及以上质量安全事故受到行政监督部门处理的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表第1.10.1条规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表第2.2.1条规定的时间前，以纸质或数据电文形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，将对投标人所提问题的澄清，以纸质或数据电文方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2．招标文件2.1招标文件的组成招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）。（2）投标人须知。（3）评标办法。（4）合同主要条款。（5）计价依据及工程造价确定。（6）图纸、技术标准和要求。（7）投标文件格式。（8）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10条、第2.2条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以纸质或数据电文形式，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。2.2.3投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以纸质或数据电文形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人以投标人须知前附表第2.2.2条规定的方式发布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天且可能影响投标文件编制的，相应推迟投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在24小时内以纸质或数据电文形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改内容的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需回复。2.3.3当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。3．投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函。（2）法定代表人身份证明。（3）授权委托书。（4）联合体协议书。（5）投标保证金。（6）设计方案。（7）施工组织设计。（8）项目管理机构。（9）资格审查资料。（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1条联合体协议书。3.2投标报价3.2.1招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3条的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以纸质或数据电文形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第7章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金不超过估算价2%，且不超过50万元人民币，以电汇或转账形式的，应当从投标人基本账户转出。采用保函形式的，保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。3.4.2投标人不按本章第3.4.1条要求提交投标保证金的，应否决其投标。3.4.3招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因异议、投诉或存在违法违规问题等情形，涉及得有关投标人的投标保证金可暂不退还，待查证后按招标文件及相关法律法规处理。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的。（3）存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信用。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书和中标通知书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1条至第3.5.4条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.6投标人须知前附表要求的其他资料。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.3纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。电子投标文件按《电子招标投标办法》及电子交易系统规定执行。3.7.4施工组织设计如采用“暗标”评审方式，应按投标人须知前附表要求编制。3.7.5投标文件份数见投标人须知前附表。3.7.6投标文件的各个组成部分应分别装订成册，并编制目录。4．投标4.1投标文件的递交4.1.1投标截止时间：见投标人须知前附表。4.1.2投标人递交投标文件的地点：网上递交。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.5逾期未上传投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第4.2.1条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5．开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（l）宣布开评标过程中投标人注意事项。（2）宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。（3）公布投标人。（4）投标人远程解密、招标人解密。（5）展示投标价格。（6）进入初步评审以及技术评审阶段。（7）进入商务标评审阶段。（8）复会，公布评审结果。（9）开标结束。6．评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。评标阶段，评标委员会不接受投标人主动提出的异议、投诉或举报。7．合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，结果公示或公告见投标人须知前附表。公示期结束后无异议，国有资金控股或占主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。7.2中标通知在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。7.3.2中标人不能按本章第7.3.1条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8．重新招标和不再招标8.1重新招标8.1.1投标截止时，投标人少于3个的，招标人应依法重新招标。8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应依法重新招标。8.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。8.1.4按投标人须知7.1条依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。9．纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标当事人存在干扰投标、恶意（异议）、投诉，按照《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为记录和披露办法》（宿公管委办〔2018〕3号、宿州规审〔2018〕10号）、《宿州市公共资源交易市场竞争主体不良行为认定标准》的相关规定进行处理。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5异议9.5.1潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。9.5.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。9.6投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉方式见投标人须知前附表。就上述9.5.1、9.5.2、9.5.3所述内容投诉的，应当先向招标人提出异议。10．需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。11．电子招标投标采用电子招标投标的，对投标文件的编制、密封盒标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。第3章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准5.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章投标文件格式符合第6章“投标文件格式”的要求联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）报价唯一只能有一个有效报价5.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质条件符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定近年财务状况符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定类似项目业绩符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定信誉要求符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定项目经理（兼施工负责人）符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定设计负责人符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定其他要求符合第2章“投标人须知”第1.4.1条规定联合体投标人符合第2章“投标人须知”第1.4.2条规定（如有）5.1.3响应性评审标准投标内容符合第2章“投标人须知”第1.3.1条规定工期符合第2章“投标人须知”第1.3.3条规定工程质量符合第2章“投标人须知”第1.3.4条规定投标有效期符合第2章“投标人须知”第3.3.1条规定投标保证金符合第2章“投标人须知”第3.4.1条规定权利义务符合第4章“合同主要条款”规定技术标准和要求符合第6章“图纸、技术标准和要求”规定分包计划符合第2章“投标人须知”第1.11条规定条款号条款内容编列内容5.2.1分值构成（总分100分）施工组织设计：1分设计方案：20分企业业绩荣誉和项目管理机构：13分商务标报价：66分条款号评分因素评分标准条款号评分因素评分标准5.3.1（2）施工组织设计（1分）工程概况描述是否合理。主要施工方法各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能够指导具体施工并确保安全。拟投入的主要物资计划投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、进场数量、时间安排合理、满足施工需要。拟投入的主要施工机械、设备计划投入的施工机械设备有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理、满足施工需要。劳动力安排计划各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。确保工程质量的技术组织措施各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。确保安全生产的技术组织措施施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。确保工期的技术组织措施在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图标编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。确保文明施工的技术组织措施针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。工程施工的重点和难点及保证措施工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。危大工程如招标人在投标人须知前附表中列出了危险性较大的分部分项工程清单，投标人应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。施工总平面布置图应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。施工组织设计整体施工组织设计的针对性、完整性。说明：（1）、投标人的施工组织设计无重大偏差，应至少得70%的分数，如有重大偏差，经评标委员会人员总数2/3以上通过，并经合议后评委可将其按0分处理。（2）、施工组织设计采用暗标的，暗标中有单位、个人名称的，评标委员会将其按0分处理。（3）、评委会5人以上的，评委评出结果后去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余打分的平均值为最终得分；评委会5（含5人）人以下的，取所有成员评分的平均值为最终得分。（4）、施工组织设计采用暗标形式的，投标人未在投标文件制作工具上传技术暗标电子文档，技术暗标按0分处理。重大偏差主要是指施工组织设计与发包工程情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进行施工时预计会出现质量或安全事故的。设计方案（20分）设计方案（20分）⑴、宏观分析及格局定位（4分）：对相关政策、区域格局、市场、上位规划、现状分析充分，提出的总体定位及空间结构合理；评委根据方案汇报进行综合打分，宏观分析及格局定位科学合理、内容完整、详细、有针对性的，得4分;宏观分析及格局定位比较合理、描述相对较为详细的，得3分:宏观分析及格局定位基本合理，描述比较简的，得1分;未提供的，不得分。⑵、现状解读及调研分析（4分）：对场地内部及周边资源（用地、功能、设施、绿化、文化等）调研分析充分；评委根据方案汇报进行综合打分，现状解读及调研分析科学合理、内容完整、详细、有针对性的，得4分:现状解读及调研分析比较合理、描述相对较为详细的，得3分:现状解读及调研分析基本合理，描述比较简单的，得1分:未提供的，不得分。⑶、主题立意（4分）:方案立意定位新颖、定位准确，文化内涵丰富、特色鲜明、亮点突出。评委根据方案汇报进行综合打分，主题立意科学合理、内容完整、详细、有针对性的，得4分，主题立意比较合理、描述相对较为详细的，得3分;主题立意基本合理，描述比较简单的，得1分;未提供的，不得分。⑷、总体设计方案（4分）：针对本项目特点，进行充分分析，根据分析情况，采用合理的工艺，运行成本比较低，有较强的技术特色。进行评分，总体设计方案科学合理、内容完整、详细、有针对性的，得4分:总体设计方案比较合理、描述相对较为详细的，得3分:总体设计方案施基本合理描述比较简单的，得1分:未提供的，不得分。（5）、详细设计（4分）：承包人针对本项目建设，结合自身总承包实施经验，对本项目重要部位效果表现详细明确，单体建筑能充分表达建筑内外部形象，可实施性强，要对项目具有切实可行的意义。评委根据方案汇报进行综合打分，详细设计科学合理、内容完整、详细、有针对性的，得4分:详细设计比较合理、描述相对较为详细的，得3分:详细设计基本合理，描述比较简单的，得1分;未提供的，不得分。注：⑴、各评委可根据上述内容的全面性、可行性、针对性、先进行合理打分（若有缺项则该项为零分）；⑵、所有评委打分的算术平均值，结果四舍五入，精确到小数点后二位小数。企业业绩、荣誉和项目管理机构评分标准（13分）1、业绩（4分）2022年1月1日至今，具有4.5万吨/日及以上及以上规模的水厂项目设计业绩或总投资8000万元及以及以上规模的水厂项目设计业绩，每个业绩得2分，最多得4分。注：业绩须提供业绩合同，中标通知书，时间以合同签订时间为准），资格项业绩不重复计分。2、荣誉（4分）2022年1月1日至今设计的水厂项目获得过省级及以上行政主管部门或省级及以上勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖项的，每个2分，最高得4分；注：获奖须提供相关获奖证书或获奖结果公示文件或颁奖单位官网文件截图，时间以证书或文件或官网截图上载明的时间为准。颁奖单位以各级行业协会或各级主管部门为准。主管部门颁奖的，提供以上获奖证明材料任意其一。行业协会颁奖的，除提供以上证明材料外，还须同时提供颁奖协会（学会）在“全国社会组织信用信息公示平台”的网页查询截图，未在该平台登记备案的协会（学会）不予认可。同一工程多次获奖，仅计一次，不重复计分。3、项目设计管理机构（5分）（1）技术负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）及给排水专业高级工程师职称得0.5分，具有注册咨询工程师（投资）得0.5分，具有省级及以上行政主管部门颁发的“工程勘察设计大师”称号的得1分，本项满分2分。（2）建筑负责人：具有一级注册建筑师及建筑专业高级工程师职称得0.5分；（3）结构负责人：具有一级注册结构师及结构专业高级工程师职称得0.5分；（4）给排水负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）及给排水专业高级工程师职称得0.5分；（5）电气负责人：具有注册电气设备工程师（供配电）及电气专业高级工程师职称得0.5分；（6）造价负责人：具有一级注册造价师及工程造价专业高级工程师职称得0.5分；（7）景观负责人：具有风景园林专业高级工程师职称得0.5分；注：（1）以上项目管理机构人员要求由联合体中承担设计任务的单位提供；（2）以上人员提供证书扫描件，提供不全或未提供不得分，以上人员一人具有多个证书的只计算一次，按照最高分进行计算。商务标报价（66分)商务标报价（66分)确定最终基准费率C值=所有有效投标费率且不高于100%的算术平均值。（有效投标费率是指建安工程费用投标费率≥85%的且通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标费率）将计算求得的最终基准费率C值作为基准费率，等于基准费率的得满分66分，投标单位投标费率每高于基准费率一个点扣0.5分，每低于基准费率一个点扣0.3分，不足一个点的，四舍五入取整计算得分（得分保留小数点后面一位，第二位四舍五入）。例如：投标人投标费率平均值即基准费率为95%，其中一例投标费率为96%的得分：66-（96%-95%）*50*100%=65.5分，其中一例投标费率为94%的得分：66-（95%-94%）*30*100%=65.7分。1.评标方法评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。投标人得分由商务标、技术标组成。1.2评标委员会按照《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事项的通知》（建办市函〔2022〕361号）、安徽省住建厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函〔2022〕748号）、《关于常态化机制化治理工程建设项目串通投标等突出问题的若干举措的通知》（皖发改公管〔2024〕107号）《宿州市住建局关于进一步完善工程建设项目评标内容的通知》等文件要求，对投标人资质、从业人员资格及数量进行评审，具体要求如下：1.2.1投标人资质及从业人员资格：见投标人须知前附表1.4.1.2。1.2.2企业注册人员数量要求（1）市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程专业一级注册建造师不少于12人；市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公用工程专业注册建造师不少于5人。（2）市政行业工程设计甲级资质企业:一级注册结构工程师五名、一级注册建筑师三名；市政行业工程设计乙级资质企业:一级注册结构工程师三名、二级注册建筑师一名；市政行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级企业：一级注册结构工程师五名、一级注册建筑师一名；市政行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级企业：一级注册结构工程师三名、二级注册建筑师一名；市政给水工程专业设计甲级资质企业：一级注册结构工程师四名、一级注册建筑师一名；市政给水工程专业设计乙级资质企业：一级注册结构工程师二名、二级注册建筑师一名；（3）招标文件所要求的其他未列明资质，其注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师数量应满足国家相关企业资质人员数量的最低要求。1.2.3投标人（包括联合体各成员单位）需提供安徽省住建厅（投标截止日前截图并加盖公章）或全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)（投标截止日前截图并加盖公章）企业注册人员网页截图，未提供相关截图的、注册人员数量不满足招标文件规定的建筑业企业资质标准的，评标委员会可以否决其投标。1.2.4评标委员会登录安徽省住建厅网址http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/9321或全国建筑市场监管公共服务平台(四库-平台)https://jzsc.mohurd.gov.cn/home，对拟推荐中标候选人的企业资质、从业人员资格及数量进行核对，如发现其资质或从业人员资格异常等不符合招标文件明确的资格条件或法律法规要求的，不得推荐为中标候选人。1.2.5投标人对提供企业注册人员网页截图的真实性负责。如发现弄虚作假等相关情形，公共资源交易监管部门依法依规处理，并对不良行为予以曝光。2.评标原则遵循公平、公正、科学、择优的原则。能够最大限度满足招标文件中各项综合评价标准，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，得分最高的投标人为第一中标候选人。依得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。当有效投标人不足三家时，按照《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发改委12号令）相关规定执行。3.评标委员会的组成及职责3.1评标委员会的组成评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会主任。3.2评标委员会的职责评标委员会应当根据本评标方法，对投标文件进行系统的评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。4.评标程序评标先做准备工作，确定评审对象，再进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），然后进行详细评审（技术评审、商务评审）。4.1评标工作准备评标委员会熟悉评标工程情况：（1）听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。（4）核对评标工作用表。4.2初步评审初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审。以上评审内容应全部符合招标文件要求方为合格，否则不进入下一步评审。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评标委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。4.3详细评审4.3.1技术评审：按照招标文件规定评审后计入评标总分。4.3.2商务评审：投标报价详细评审。4.4推荐中标候选人：经初步评审、详细评审后，按综合得分由高到低的次序推荐1名中标候选人。5.评审内容5.1初步评审5.1.1形式评审标准：见形式评审表。5.1.2资格评审标准：见资格评审表。5.1.3响应性评审标准：见响应性评审表。评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。5.2分值构成与评分标准5.2.1分值构成见评标办法前附表。5.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。5.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。5.2.4评分标准见评标办法前附表。5.3详细评审只有通过初步评审的投标才能够进入本阶段评审。5.3.1技术标评审：评分标准见评标办法前附表。5.3.2商务评审：5.3.2.1投标报价评审：（1）投标报价总价的评审：当投标人的投标总价低于评标基准价时，其总价是否合理。（评标基准价是由招标人根据最高投标限价（招标控制价）或投标报价在招标文件中约定的用于评标使用的工程造价）具体见商务评审表。5.3.2.2评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应否决其投标。5.3.3其他评审：评分标准见评标办法前附表。5.3.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。5.3.5评标委员会按本章第5.2.1、5.3条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。5.3.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。6.否决投标6.1投标人有以下情形之一的，初步评审后应否决其投标：（1）第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形的。（2）评标委员会按《招标投标法实施条例》认定为串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（4）初步评审有一项不符合评审标准的，其他实质性要求不能满足招标文件要求，或投标函作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。（7）采用电子辅助评标的，提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致。（8）投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格预审通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。（9）采用电子投标的项目，CA解密环节，未于规定时间内解密，或非电子招投标系统原因造成电子标书不能正常下载或导入评标系统的；（10）与其他投标人的投标文件制作机器码（含MAC地址、硬盘号、主板号等信息）一致的；（11）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。（12）其他不响应招标文件要求以及法律、法规规定应作无效标处理的其他情形。（13）评标委员会对禁入交易市场的情形应予以否决。6.2投标人有下列情形之一的，详细评审后应否决其投标：（1）投标报价高于最高投标限价（招标控制价）的。（2）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。（3）法律、法规规定的其他情形。7.投标文件的澄清和补正7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。8.评标结果8.1除第2章投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。8.2评标委员会（或授权招标代理机构）对拟推荐中标候选人的不良行为记录情况进行查询，并将查询情况及网站查询结果截图记入评标报告中。经查询存在投标人须知前附表10.4中所列情形的，由评标委员会取消其中标候选人资格，重新确定中标候选人。8.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：（1）基本情况和数据表。（2）评标委员会成员名单。（3）开标记录。（4）符合要求的投标人一览表。（5）否决投标情况说明。（6）评标标准、评标方法或者评标因素。（7）经评审的价格一览表。（8）经评审的投标人排序。（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。（10）澄清、说明、补正事项纪要。8.4评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1名，并标明排列顺序。9.其他9.1投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性，合法性由投标人负全责。9.2电子招标投标某些环节需要同时使用纸质文件的，应当在招标文件中明确约定；当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准。第4章合同主要条款GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本供参考）中华人民共和国住房和城乡建设部国家市场监督管理总制定第一部分合同协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：通过公开招标方式确定，为项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程立项批准文号：。4、资金来源：。5、项目内容：。6、项目承包范围：招标文件（含答疑、修改澄清文件）、初步设计范围。二、合同工期计划开始工作日期：年月日。计划开始现场施工日期：年月日（具体开工日期以开工令为准）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准，。三、签约合同价与合同价格形式合同价格为：审计部门审计后价款*中标费率；人民币暂定（大写）：，元（小写金额：元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。五、项目负责人项目经理：，。施工负责人：，。设计负责人：，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在，签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自十三、合同份数生效。本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人（甲方）：(公章)承包方（乙方）：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第一节通用合同条款参见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二节专用合同条款1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、发包人委托造价咨询单位审定的施工图预算价格、投标阶段价格清单（如有）、图纸，双方有关本工程的洽商、变更等书面文件、施工图预算价、各阶段图纸、变更、洽商会议纪要以及其他构成合同组成部分的文件。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位工程的范围：。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：。1.1.3.10永久占地包括：以发包人提供的规划文件为准。1.1.3.11临时占地包括：。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用，语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《建设工程勘察设计管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》以及国家、地方相关法律、法规及规定。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家、行业和地方的规范和标准。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：；发包人提供的国外标准、规范的份数：，；发包人提供的国外标准、规范的时间：，。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：符合国家、行业和地方的规范和标准要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件（含答疑、澄清文件等）；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范和有关技术文件、设计任务书；（7）承包人投标文件、设计方案及附件；（8）价格清单；（9）图纸；（10）其他合同文件。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：/。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人应按合同约定和发包人的要求提交项目相关报表。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：由承包人自行负责整理及保管，文件应当实行电子化存档和管理，重要文件应及时报发包人或监理人备案留存。发包人及行业主管部门需要调阅的，承包人须随时提供相关文件供调阅使用。承包人保管文件出现丢失或损坏的，由承包人自行承担所有责任和损失。。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：，。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：，。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式1.如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。2.承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内；因发包人要求需采用专利技术的，专利技术的使用费用由发包人承担。2.发包人义务2.1、资金来源证明及工程款支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：取得施工许可证1个月内，发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。发包人是否提供工程款支付担保：是。发包人提供工程款支付担保的形式：采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。2.2提供施工场地发包人提供施工场地的约定：（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。（2）临时占地的范围和面积：（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，双方另行约定。（4）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：2.4办理证件和批件发包人负责办理项目的立项审批手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁及拆迁补偿工作，办理项目规划审批文件（规划选址意见书），办理项目建设工程规划许可证、并提供上述立项和规划审批文件。发包人委托承包人代为办理除项目立项批复和规划选址意见书以外的本项目交付使用前所必须履行的各类项目建设审查、审批、核准或备案手续、施工图审核和验收等等，费用按政策规定各自承担相应部分，政策没有规定的均由承包人承担，发包人负责协助提供相关的证明文件，负责审核报审、报批的文件内容并签章确认，出席审核或审查会议。2.8发包人代表发包人代表：姓名：，职务：主要职责：3.监理3.1监理人的职责和权力监理人的职责：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。监理人的权力：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：（权限范围由发包人另行书面通知承包人）3.2总监理工程师总监理工程师：姓名：，职务：主要职责：3.3监理人员3.3.1监理人员的姓名及授权范围：由监理人另行通知。3.3.4总监理工程师授权或委托其他监理人员，按3.5款的商定或确定的权力的事项有：无。第4条承包人4.1承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。4.2履约担保承包人是否提供履约担保：应提供履约保证金。履约担保的方式、金额及期限:(1)履约担保的形式：现金转账或保险保函或银行保函。(2)履约担保的金额：详见投标人须知前附表；(3)履约担保缴纳的时间：中标人在签订合同前应办理好履约保证金的缴纳手续（联合体中标的，履约保证金由联合体牵头方缴纳），没有在规定期限内足额提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格。（4）履约担保退还时间的约定：详见投标人须知前附表。4.3工程总承包项目经理4.3.1工程总承包项目经理、施工负责人、设计负责人(1)工程总承包项目经理姓名：，；执业资格或职称类型：，；执业资格证或职称证号码：，；联系电话：，；电子邮箱：，；通信地址：，。(2)工程总承包施工负责人姓名：，；执业资格或职称类型：，；执业资格证或职称证号码：，；联系电话：，；电子邮箱：，；通信地址：，。(3)工程总承包设计负责人姓名：，；执业资格或职称类型：，；执业资格证或职称证号码：，；联系电话：，；电子邮箱：，；通信地址：，。承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担10000元人民币的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：施工期间，执行考勤制度，项目经理每月在施工现场工作时间不得少于22个日历天。否则发包人有权向其索赔，按1000元人民币/天索赔。项目经理必须确保通讯24小时畅通、服从发包人的考勤管理。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：视为项目经理缺勤。发包人有权要求承包人承担1000元人民币/天的违约金。4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围:/。4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意更换项目经理，承包人须承担100000元/（人·次）的违约金，且发包人有权解除施工合同，承包人承担由此造成的一切责任。4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:项目经理不胜任的，发包人和总监理工程师有权指令更换，承包人必须立即更换同时须承担100000元/（人·次）的违约金；更换后的项目经理必须得到发包人和总监理工程师的书面认可。承包人拒绝更换的，每延迟一天向发包人偿付10000元/（人·天）的违约金。发包人有权从履约保证金或应付工程款中直接扣除相应违约金，且发包人有权解除合同，要求承包人限期离场，并追究承包人的一切责任。4.4承包人人员4.4.1人员安排承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同时。承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：，。4.4.2关键人员更换承包人擅自更换关键人员的违约责任：/承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：/4.4.3现场管理关键人员在岗要求承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：/承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：/4.5分包4.5.1一般约定禁止分包的工程包括：按通用条款执行。4.5.2分包的确定允许分包的工程包括：符合招标文件前附表规定，。其他关于分包的约定：所有分包计划须在发包人向承包人发出中标通知并签订合同10天内提交发包人审核。承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、拟签合同报送发包人、监理人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案，至少提交分包合同彩色复印件一份至发包人处。未经发包人书面核准同意，承包人的分包行为视为严重违约，发包人有权勒令承包人及时纠正，如承包人拒绝及时纠正，发包人有权按照经审批的项目投资总概算中的该分包工程概算金额的10%对承包人予以处罚。对于承包人分包的工程，由承包人向发包人负责，若分包工程不能按照监理人或发包人要求的工期、质量、安全及各项指令进行实施、经监理人或发包人连续两次整改通知仍不能达到要求时，发包人有权对分包工程进行单独发包，所造成的损失由承包人承担。4.5.5分包合同价款支付关于分包合同价款支付的约定：\\，。4.6联合体4.6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：。4.7承包人现场查勘4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用条款执行。4.8不可预见的困难不可预见的困难包括：按通用条款执行，。第5条设计5.2承包人文件审查5.2.1承包人文件审查的期限：按通用条款执行。5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为：，审查会议的相关费用由，承担。5.2.3关于第三方审查单位的约定：。5.3培训培训的时长为，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为，。5.4竣工文件5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按照国家《城市建设档案管理规定》、《宿州市城建档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。5.4.3关于竣工文件的其他约定：竣工验收后达到国家规定质量评定“合格工程”的标准。5.5操作和维修手册5.5.3对最终操作和维修手册的约定：。第6条材料、工程设备6.1实施方法双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用条款执行。6.2材料和工程设备6.2.1发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备验收后，由，负责接收、运输和保管。6.2.2承包人提供的材料和工程设备材料和工程设备的类别、估算数量：，。竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：，。6.2.3材料和工程设备的保管发包人供应的材料和工程设备的保管费用由\\承担。承包人提交保管、维护方案的时间：，。发包人提供的库房、堆场、设施和设备：，。6.3样品6.3.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：承包人采购的材料、设备的型号、品种、品牌、规格、色彩、质量等均应符合设计文件、招标文件、合同文件、承诺书等相关文件的要求。相关文件没有明确的，承包人在采购前28天必须报发包人审核同意；必要时应组织工程师、发包人工地代表考察。材料、设备进场7日前，承包人必须将拟进场材料、设备的相关资料（包括型号、品种、品牌、规格、色彩、质量证明等）报工程师和发包人审核。在工程师和发包人同意后组织进场。样品经监理、发包人、承包人共同签字封样。材料、设备进场时，承包人必须组织工程师和发包人对进场材料、设备对照封样进行检验。若进场材料、设备不符合要求，承包人必须在24小时内清除出场，不得在工程中使用。6.4质量检查6.4.1工程质量要求工程质量的特殊标准或要求：竣工验收后达到国家规定质量评定“合格工程”的标准。6.4.2质量检查除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：，。6.4.3隐蔽工程检查关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理单位提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理单位验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。6.5由承包人试验和检验6.5.1试验设备与试验人员试验的内容、时间和地点：，。试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：，。试验和检验费用的计价原则：，。第7条施工7.1交通运输7.1.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：，。符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期招标文件项目编号：EP-YQGC2025030招标人：安徽拂晓实业集团有限公司（盖章）招标代理机构：安徽拂晓工程设计有限公司（盖章）编制人：，郭蒙，（签字）审核人：，徐伟，（签字）2025年6月12日目录第1章招标公告（适用于公开招标）…………………………………………………………………1第2章投标人须知………………………………………………………………………………………7投标人须知前附表……………………………………………………………………………71.总则………………………………………………………………………………………142．招标文件……………………………………………………………………………………163．投标文件……………………………………………………………………………………184．投标…………………………………………………………………………………………205．开标…………………………………………………………………………………………216．评标…………………………………………………………………………………………227．合同授予……………………………………………………………………………………238．重新招标和不再招标………………………………………………………………………249．纪律和监督…………………………………………………………………………………2410．需要补充的其他内容……………………………………………………………………2511．电子招标投标…………………………………………………………………………25第3章评标办法……………………………………………………………………………………26评标办法前附表………………………………………………………………………………261.评标方法…………………………………………………………………………………282.评标原则…………………………………………………………………………………283.评标委员会组成及职责…………………………………………………………………284.评标程序…………………………………………………………………………………285.评审内容…………………………………………………………………………………296．否决投标…………………………………………………………………………………317.投标文件的澄清和补正…………………………………………………………………338.评标结果…………………………………………………………………………………339.其他………………………………………………………………………………………34第4章合同主要条款……………………………………………………………………………………351.通用合同条款………………………………………………………………………………352.专用合同主要条款…………………………………………………………………………35第5章图纸、技术标准和要求…………………………………………………………………………361.图纸目录……………………………………………………………………………………362.图纸…………………………………………………………………………………………373.技术标准和要求……………………………………………………………………………38第6章投标文件格式……………………………………………………………………………………391.投标文件封面………………………………………………………………………………392.投标文件主要组成内容……………………………………………………………………40第1章招标公告（适用于公开招标）符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期招标公告（项目编号：EP-YQGC2025030）1．招标条件本招标项目符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期（项目名称）已由宿州市埇桥区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以关于宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目立项的批复、埇发改审批(2021)290号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为安徽拂晓实业集团有限公司，招标人为安徽拂晓实业集团有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1建设地点：宿州市埇桥区。2.2建设规模：本项目总投资约1.2亿元，本期供水增加规模6.5万吨/日。净水厂区主要工程为预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池下叠废水池、组合滤池及反冲洗泵房、清水池、送水泵房及总变电所、浓缩池、平衡池、脱水机房和加药间等单体工程设备安装；厂区配套建设部分建构筑物。配水管网工程长度约20km。2.3计划工期：360日历天（含勘查、设计周期）。2.4招标范围：符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期，包括但不限于该项目的总平面规划设计、方案深化优化、勘察服务、测量(初测、定测)、初步设计(含概算)、施工图设计、材料采购、工程配套设备采购及施工图纸范围内的全部施工(EPC总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)，具体招标范围及要求详见招标文件。2.5标段划分：1个标段。2.6质量标准：(1)、设计要求的质量标准：符合国家设计标准，满足招标人要求。(2)、施工要求的质量标准：达到国家工程施工质量验收合格标准，满足招标人要求。(3)、设备质量要求：达到国家现行标准规范及相关要求。2.7招标控制价：建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率按无效标处理。勘察设计费用：建安工程费用结算价的1.5%（不参与投标下浮）。2.8其他：/。3．投标人资格要求3.1投标人资质要求：3.1.1设计资质：具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计乙级及以上资质或市政行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上设计资质或市政给水工程专业设计乙级及以上资质；3.1.2施工资质：具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3.1.3类似业绩：2022年1月1日至今，具有4.5万吨/日及以上给水厂项目设计业绩或工程造价8000万元及以上给水厂项目设计业绩（业绩须提供业绩合同，中标通知书，时间以合同签订时间为准）。3.2拟派项目人员要求：①拟派项目经理（兼施工负责人）需具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定；无在建工程（在建工程定义：签订施工合同后且所承建的项目未完工的视为在建工程。已完工工程指拟担任本工程项目负责人（建造师）按设计要求完成合同约定的工程量，在本项目开标时间前经监理机构（如有）、建设单位书面盖章同意完工的工程。须投标企业承诺，格式自拟）；②拟派设计负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级工程师职称；注：上述拟派人员均须是投标人本单位人员，投标人须提供为上述拟派人员缴纳社保的有效证明材料，投标人为其缴纳社保的起始时间必须在本招标公告发布之日前”（社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖投标人公章)。3.33.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体投标必须明确联合体牵头人（联合体牵头人必须为施工单位）。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。组成联合体的两家或以上成员，各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、现场解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按招标文件要求提供相关材料即可。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标。3.4各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标，但最多允许中标/（具体数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。3.5其他：/。4．招标文件的获取4.1招标文件发布时间：自招标公告发布之日至2025年07月03日09时00分。4.2招标文件下载时间：投标截止时间前。4.3招标文件获取方式：网上下载。4.3.1用ca锁登录如下地址http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“工程”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（ca锁办理：企业办理企业信息库录入等相关业务请电话咨询CA办理机构，地址：宿州市政务中心五楼综合服务大厅，电话：0557-3030327）5．投标文件的递交5.1投标文件提交网址的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年07月03日09时00分。本项目采用不见面开标，递交方式为网上递交。6.异议投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。7.投诉异议受理及投诉方式可遵照相关法律法规及《宿州市公共资源交易监督管理办法》宿政办发〔2019〕13号等文件规定。投诉受理部门.宿州市埇桥区住房和城乡建设局建管股0557-3693479宿州市埇桥区西昌南路700号8.在线异议及投诉投标人如果针对此招标文件存在异议，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线异议，招标人或招标代理会在法定期限内做出答复。如对异议处理有异议的，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin发起在线投诉，行政监督部门会在法定期限内做出答复。9.发布公告的媒介本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(安徽省·宿州市)（发布公告的媒介名称）上发布。10.联系方式招标人：安徽拂晓实业集团有限公司地址：宿州市埇桥区沱河路宿州市第一小学(环宇校区)东南侧约100米联系人：薛孝武电话：13696555225电子邮件：/招标代理机构：安徽拂晓工程设计有限公司地址：埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼联系人：郭工电话：18256902750电子邮件：1299047998@qq.com公共资源交易监督管理部门：宿州市埇桥区住房和城乡建设局地址：宿州市埇桥区西昌南路700号电话：0557-36934792025年6月12日第2章投标人须知投标人须知前附表（表2-1）条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：安徽拂晓实业集团有限公司地址：宿州市埇桥区沱河路宿州市第一小学(环宇校区)东南侧约100米联系人：薛孝武电话：136965552251.1.3招标代理机构名称：安徽拂晓工程设计有限公司地址：埇桥区人民路公园道一号（商业）二楼项目负责人：徐伟电话：189499242471.1.4项目名称符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期1.1.5建设地点宿州市埇桥区。1.2.1资金来源及出资比例自筹资金100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围符离新建水厂及并网改造提升工程项目（EPC）二期，包括但不限于该项目的总平面规划设计、方案深化优化、勘察服务、测量(初测、定测)、初步设计(含概算)、施工图设计、材料采购、工程配套设备采购及施工图纸范围内的全部施工(EPC总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作)。包括内容：（1）勘察设计：规划红线范围内的勘察服务测量（初测、定测）及建筑、道路、绿化以及所有配套设施的方案深化优化、初步设计、施工图设计及图纸审查；（2）施工：施工图纸范围内的所有建筑土建和安装、全部供水、排水、电力、通讯、智能化、消防等施工及所有配套设施的施工；（3）设备、材料采购：工程配套的所有动力设备、附属设备等；（4）配合招标人办理报建、报批、工程结（决）算审计、工程保修等工作，具体包括但不限于以下事项：4.1）协助招标人办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线的报批、报建工作；协助或负责办理行政管理部门的报审手续；4.2）根据招标人要求，负责设计、施工、采购、编制项目概预算及相应的报建审批工作；4.3）负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，直至工程竣工验收，工程保修等工作；4.4）本工程项目水、电、路、气、通讯等工程施工及与现有市政基础设施的接驳；4.5）红线内地上附着物清理(投标人自行现场勘察)；4.6）现场七通一平(如工程需要)。1.3.1招标范围注：招标人有权根据项目的实际情况增加和减少上述的工作内容。1.3.2最高投标限价（招标控制价）建安工程费用（不含勘察设计费）投标费率最高限价：100%，投标人投标费率超过最高费率的无效。勘察设计费用：建安工程费用结算价的1.5%（不参与投标下浮）。1.3.3计划工期计划工期：360日历天（含勘查、设计周期）计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日1.3.4质量要求勘查设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过主管部门审查。施工工程质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格。设备质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求并通过主管部门审查。1.4.1投标人资格审查方式资格预审资格后审1.4.1.2投标人资质条件、能力和信誉（1）资质条件：见招标公告（2）财务要求：/（3）业绩要求：见招标公告（4）信誉要求：详见本表10.4信用要求（5）项目经理资格：项目经理（兼施工负责人）、设计负责人、详见招标公告。（6）其他要求：/1.4.2是否接受联合体投标不接受接受，应满足下列要求：（1）联合体投标时，联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工，且应当满足相应资格要求的规定；联合体投标的，网上报名、招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、上传、现场解密等工作均由其牵头人负责办理，其他成员方按招标文件要求提供相关材料即可；（2）联合体牵头方须为承担本项目的施工单位；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标。1.9.1踏勘现场不组织组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会不召开召开，召开时间：召开地点：1.11分包不允许允许，分包内容要求：符合相关法律法规规定，除法律、法规和招标文件规定的情形外，总承包单位可以将承包工程中的部分非主体关键性工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但分包单位必须经招标人认可。接受分包的第三人资质要求：必须符合国家规定的相应资质和资格要求，且分包单位须经1.11分包过招标人认可。2.1构成招标文件的其他材料投标截止前，招标代理机构发出的与本招标项目有关的材料。包括但不限于：招标文件的澄清修改、答疑、补充、通知文件等。2.2.1对招标文件提出澄清或疑问（问题）时间：投标截止之日10日前方式：各潜在投标人对招标文件如有疑问，可以通过电子交易系统“提问”菜单发起提问。代理机构收到提问后会在规定时间通过电子交易系统线上回复。2.2.2招标文件澄清、修改形式：通过电子交易系统网上发布，投标人应在投标截止时间前随时关注宿州市公共资源交易网站答疑澄清栏。网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn2.2.3提出异议时间：对招标文件有异议在投标截止之日10日前提出；对评审结果有异议在中标候选人公示期间提出。方式：潜在投标人对招标文件有异议可在前通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（须加盖电子印章）；各投标人对评审结果有异议可通过电子交易系统“异议”菜单提交异议文件（需加盖电子印章）；3.1.1构成投标文件的其他材料详见投标文件格式及投标人认为需要补充的其它材料。3.3.1投标有效期60天，从提交投标文件截止之日起算。3.4.1投标保证金不要求递交要求递交1、投标保证金的形式：保函、电汇、转账、现金2、投标保证金的金额：50万元；3、须从投标人基本账户汇入以下账户；4、账户信息：以下2个账户信息任意选择一项均可。★建行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：6232811740000060817开户行：建行埇桥支行★徽行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：225003525381000002000944开户行：埇桥区徽商银行注意事项：保证金到账截止时间为投标截止时间，逾期视为投标无效。采用保函形式的，保函的支付费用应当从投标人基本账户转出。申请电子保函请登录：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/jrfw/financialService.html自主选择平台，电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间。使用纸质保函须在开标前将保函原件递交给招标人。3.4.1投标保证金免收中小企业投标保证金是否*建议各招标人免收中小企业投标保证金。说明：关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）认定。投标人符合免交投标保证金条件的，应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。如联合体投标的，联合体成员均须为中小企业并提供《中小企业声明函》，否则应按要求递交投标保证金。符合免收中小企业投标保证金条件的投标人，提供《中小企业声明函》后，投标函中投标保证金金额按“0元”填写即可。本项目所属行业：建筑业。3.4.2相关政策要求1、根据宿州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于落实农民工工资专用账户管理有关规定的通知》（宿治欠办〔2020〕15号）及安徽省人力资源和社会保障厅等9部门《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）文件要求，投标单位中标后必须依法设立农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，未按规定设立的，取消中标资格。2、根据安徽省人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕8号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）要求，施工总承包单位须到人社部门办理农民工工资保证金手续，如未按规定办理的，将视为放弃中标资格，投标保证金不予退还。3、农民工工资保证金差异化缴存参照《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12号）及《关于进一步落实农民工工资保证金三方监管工作的通知》（宿人社秘〔2021〕229号）文件执行。4、农民工工资保证金的形式：保函、电汇、转账、现金办理部门：埇桥区劳动保障维权中心地点：宿州市埇桥区胜利路228号联系人：邱橙橙联系电话：0557-39003834.关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）3.5.2近年财务状况的年份要求/年，指/年起至/年止3.5.3近年完成的类似项目的年份要求指2022年起至今止3.5.4近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求/年，指/年起至/年止3.5.6资格审查的其他资料详见资格审查材料3.6是否允许递交备选投标方案不允许允许3.7.4施工组织设计1.是否要求编制设计方案不要求编制要求编制设计方案是否采用“暗标”评审方式不采用采用要求：自行设计，格式自拟2.是否要求编制施工组织设计不要求编制要求编制施工组织设计是否采用“暗标”评审方式不采用采用（编制要求：详见投标人须知前附表10.1）密封和标记要求：/3.7.5投标文件份数具体要求详见投标人须知前附表10.24.1.2封套上写明投标人地址：投标人名称：（项目名称）标段投标文件在年月日时分前不得开启4.2.1投标截止时间2025年07月03日09时00分（北京时间）4.2.2递交投标文件方式网上递交4.2.3投标文件是否退还不退还退还，退还投标文件的情形：5.1开标时间和网址开标时间：同投标截止时间开标网址及二维码：供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。5.2开标程序开标顺序：系统生成顺序6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；评标专家确定方式：依法确定。7.1定标方式是，否，推荐的中标候选人数：1名中标候选人结果公示/公告地点（或网址）：宿州市公共资源交易中心网7.2中标通知书发放形式数据电文7.3.1履约担保履约担保的形式：电汇、转账、保函,若使用金融机构保函形式提供履约担保，必须是见索即付保函；若采用现金缴纳的，在退还时应退还保证金本金和银行同期存款利息。2.履约保证金的缴纳时间：在签订合同前，中标人应按规定的形式、金额向招标人缴纳履约保证金。如使用金融机构保函形式提供履约担保，保函有效期不得少于项目规定工期；如工期延长，承包人须无条件顺延保函有效期。3.履约担保退还方式：全部建设完成并验收合格后退还。履约担保的金额：中标金额的2%，在签订合同前支付至指定账户或提供符合要求的保函。以下三个账户信息任意选择一项均可。★建行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账号：3405017260080000102614开户行：建行宿州埇桥支行★农行账户名称：宿州市埇桥区公共资源交易管理中心账
投标 / 标书制作要点（原创）
本符离新建水厂及并网改造提升工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
