森林防火应急道路及附属设施配套工程招标公告（舒城县万佛山旅游开发有限公司2025）
第一章 竞争性磋商公告
一、项目基本情况
1.项目编号： JSJY1110002033925001
2.项目名称： 万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
3.预算金额： 1699188.59 元
4.最高限价： 1699188.59 元
5.项目概况：应急道路路基建设，长度约600米，同时配套路灯、护栏、绿化等附属设施。
6.计划工期： 60 日历天
7.本项目 否 接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目专门面向中小企业采购，响应文件中应按照磋商文件附件格式提供《中小企业声明函》。企业划型按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中“建筑业”标准执行。
3.本项目的特定资格要求：
3.1企业资质要求：具有公路工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；
3.2项目经理资格要求：
3.2.1项目经理资格要求为公路工程专业二级及以上资格，具备有效的安全B证（交通运输行政主管部门颁发），建造师电子注册证书应由建造师本人在个人签名栏手写本人签名（无个人签名栏的除外），否则该证书无效；
3.2.2项目经理须为本单位员工，须提供项目经理在供应商单位近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明。
注：①近半年指自响应文件提交截止时间所在月份（含当月）往前追溯六个月。②截止响应文件提交截止时间，企业成立或新增本专业资质时间不足3个月的，社保须于企业成立之月或资质核准之月起缴纳且不少于1个月。③退休人员符合执业年限要求的须提供相关部门出具的退休证明。
3.2.3项目经理在岗要求：截止响应文件提交截止时间无在岗项目，指目前未在其他项目上担任施工负责人职务。项目经理担任其他在建（或待建）项目的施工负责人但已变更的，应在响应文件中提供工程建设单位同意变更的证明材料，否则不予认可。
三、获取采购文件
本工程磋商文件（含图纸、工程量清单和控制价等）均由供应商从新点电子交易平台舒城专区（http://shucheng.etrading.cn/）上免费下载。
四、响应文件提交
截止时间： 2025 年 7 月 1 日 9 点 00 分（北京时间）
地点：通过新点电子交易平台舒城专区（即电子交易系统，网址：http://shucheng.etrading.cn/）在线提交。
五、开启响应文件
时间： 2025 年 7 月 1 日 9 点 00 分（北京时间）
地点：不见面开标大厅（http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目采用“现场磋商+网上解密”方式，供应商委托代理人必须携带本人有效身份证原件准时参加磋商（委托代理人应为本单位人员，在响应文件中提供社保缴纳证明，社保缴纳要求与项目经理一致），未参加的视作退出磋商，放弃成交资格。磋商开始后供应商应另行安排人员登录不见面开标大厅（网址为：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）解密响应文件，磋商现场不提供解密设备。解密程序开始后所有供应商均应在解密指令发出后15分钟内完成解密，否则响应文件将被拒绝。在磋商小组发出提交最后报价的指令后，各供应商的委托代理人应在15分钟内按照规定格式现场提交最后报价，否则视作退出磋商，放弃成交资格。
2.本项目免收磋商保证金。供应商在磋商有效期内撤销响应文件、收到成交通知书后无正当理由不与采购人订立合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，供应商应依法承担缔约过失责任，承担方式为向采购人支付最高限价的2%作为赔偿。
3.成交人应按规定办理企业保障农民工工资相关证明材料，对于不按规定办理的，采购人将扣除每期应付工程款的人工费部分不予拨付，直至办理完成，情节严重的，移交相关行业主管部门按照规定进行处罚。
4.供应商在操作系统时如有疑问，请联系系统服务电话：4009280095。
八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称： 舒城县万佛山旅游开发有限公司
地 址： 舒城县晓天镇
联系人： 沈先生
联系方式： 0564-8622925
2.采购代理机构信息
名 称： 舒城县建采公共资源交易有限责任公司
地 址： 舒城县经济开发区纬一路中段
联系人： 李工
联系方式： 0564-8626931
附件：
万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程.docx
图纸-万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程5.28.rar
项目清单控制价.rar
万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程.pdf
舒城县工程建设项目竞争性磋商文件项目名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程项目编号：JSJY1110002033925001采购人：舒城县万佛山旅游开发有限公司采购代理机构：舒城县建采公共资源交易有限责任公司2025年6月目录第一章竞争性磋商公告1第二章供应商须知4第三章采购需求19第四章评审方法和标准20第五章施工合同24第六章响应文件格式72第七章供应商询问函和质疑函范本90第一章竞争性磋商公告一、项目基本情况1.项目编号：JSJY11100020339250012.项目名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程3.预算金额：1699188.59元4.最高限价：1699188.59元5.项目概况：应急道路路基建设，长度约600米，同时配套路灯、护栏、绿化等附属设施。6.计划工期：60日历天7.本项目否接受联合体。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目专门面向中小企业采购，响应文件中应按照磋商文件附件格式提供《中小企业声明函》。企业划型按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中“建筑业”标准执行。3.本项目的特定资格要求：3.1企业资质要求：具有公路工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；3.2项目经理资格要求：3.2.1项目经理资格要求为公路工程专业二级及以上资格，具备有效的安全B证（交通运输行政主管部门颁发），建造师电子注册证书应由建造师本人在个人签名栏手写本人签名（无个人签名栏的除外），否则该证书无效；3.2.2项目经理须为本单位员工，须提供项目经理在供应商单位近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明。注：①近半年指自响应文件提交截止时间所在月份（含当月）往前追溯六个月。②截止响应文件提交截止时间，企业成立或新增本专业资质时间不足3个月的，社保须于企业成立之月或资质核准之月起缴纳且不少于1个月。③退休人员符合执业年限要求的须提供相关部门出具的退休证明。3.2.3项目经理在岗要求：截止响应文件提交截止时间无在岗项目，指目前未在其他项目上担任施工负责人职务。项目经理担任其他在建（或待建）项目的施工负责人但已变更的，应在响应文件中提供工程建设单位同意变更的证明材料，否则不予认可。三、获取采购文件本工程磋商文件（含图纸、工程量清单和控制价等）均由供应商从新点电子交易平台舒城专区（http://shucheng.etrading.cn/）上免费下载。四、响应文件提交截止时间：2025年7月1日9点00分（北京时间）地点：通过新点电子交易平台舒城专区（即电子交易系统，网址：http://shucheng.etrading.cn/）在线提交。五、开启响应文件时间：2025年7月1日9点00分（北京时间）地点：不见面开标大厅（http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.本项目采用“现场磋商+网上解密”方式，供应商委托代理人必须携带本人有效身份证原件准时参加磋商（委托代理人应为本单位人员，在响应文件中提供社保缴纳证明，社保缴纳要求与项目经理一致），未参加的视作退出磋商，放弃成交资格。磋商开始后供应商应另行安排人员登录不见面开标大厅（网址为：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）解密响应文件，磋商现场不提供解密设备。解密程序开始后所有供应商均应在解密指令发出后15分钟内完成解密，否则响应文件将被拒绝。在磋商小组发出提交最后报价的指令后，各供应商的委托代理人应在15分钟内按照规定格式现场提交最后报价，否则视作退出磋商，放弃成交资格。2.本项目免收磋商保证金。供应商在磋商有效期内撤销响应文件、收到成交通知书后无正当理由不与采购人订立合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，供应商应依法承担缔约过失责任，承担方式为向采购人支付最高限价的2%作为赔偿。3.成交人应按规定办理企业保障农民工工资相关证明材料，对于不按规定办理的，采购人将扣除每期应付工程款的人工费部分不予拨付，直至办理完成，情节严重的，移交相关行业主管部门按照规定进行处罚。4.供应商在操作系统时如有疑问，请联系系统服务电话：4009280095。八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：舒城县万佛山旅游开发有限公司地址：舒城县晓天镇联系人：沈先生联系方式：0564-86229252.采购代理机构信息名称：舒城县建采公共资源交易有限责任公司地址：舒城县经济开发区纬一路中段联系人：李工联系方式：0564-8626931第二章供应商须知一、供应商须知前附表注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。条款号条款名称内容、说明与要求5.2现场考察或标前答疑会不召开6.1网上询问截止时间 2025 年 6月 25 日 17 时 00分7.1包别划分☑不分包 □分为 个包供应商参加多个包磋商的成交包数规定： 10.1磋商保证金不收取11.1磋商有效期60日历日12.3响应文件解密时间响应文件提交截止时间后15分钟内14.3评审方法综合评分法17.4最后报价扣除本项目专门面向中小企业采购不享受价格扣除优惠19.1确定成交候选供应商和成交供应商磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3家。确定成交供应商：采购人委托磋商小组确定 □采购人确定22.2磋商地点地址：舒城县公共资源交易中心（舒城县经开区纬一路中段），具体开标室详见当天电子大屏幕23.1成交通知书发出的形式□书面 数据电文24.1告知磋商结果的形式供应商自行登录电子交易系统查看或磋商现场告知25.1履约保证金保证方式：成交人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等方式提交履约保证金。 保证金数额：成交人按合同总价额即成交价的2％提交履约保证金。成交人以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至采购人保管。成交人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但项目尚未竣工验收的，成交人应当进行续保或者补缴履约保证金。成交人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，采购人可以暂停支付成交人同等金额的项目工程款。26.1代理费用和评审专家劳务费用1.代理费用：由成交人向采购代理机构缴纳，以本项目成交金额为计算基数按照差额定率累进法，按下表工程招标收费标准100%收取：成交金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.50%1.50%1.00%100-5001.10%0.80%0.70%500-10000.80%0.45%0.55%1000-50000.50%0.25%0.35%5000-100000.25%0.10%0.20%10000-1000000.05%0.05%0.05%1000000以上0.01%0.01%0.01%2.评审专家劳务费用：由采购人按实支付。27.1签订合同和合同公告时间成交人须在成交通知书发出后7个工作日内与采购人签订书面合同，在2个工作日内在舒城县小型项目电子交易平台完成合同签订与公开程序，由于成交人原因未在规定时间内办理的，采购人有权取消其成交资格并按有关规定进行处罚。29.3质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址书面递交，详见竞争性磋商公告“采购人信息”。30其他内容\30.1承包方式☑施工总承包 □专业承包30.2计价方式总价报价30.3计划工期计划工期：详见“第一章 竞争性磋商公告”计划开工日期：具体开工时间以开工令为准。30.4质量标准要求质量标准：合格30.5安全文明要求必须确保安全文明施工，符合国家和项目所在地现行相关规定30.6总包及分包规定供应商不得在成交后将工程转包给其它施工单位。分包情况□允许专业分包，分包项目、内容及分包商须经采购人及监理单位同意和认可☑不允许30.7现场条件具备开工条件30.8采购人提供的资料☑磋商文件☑工程量清单☑最高限价☑电子版图纸获得方式：上述资料请供应商在舒城县小型项目电子交易平台（http://shucheng.etrading.cn/）自行下载。30.9工程量清投标单和最高限价编制费由成交人向采购代理机构缴纳，以本项目成交金额为计算基数按照差额定率累进法，按下表收费标准70%收取：造价咨询费收费标准和计算方法表100万以内200万以内500万以内1000万以内2000万以内5000万以内10000万以内10000万以上工程量清单编制成交价建筑工程4.84.33.83.432.82.52.3安装工程54.643.63.12.92.62.4控制价(标底价)成交价建筑工程21.81.61.41.31.21.11安装工程2.11.91.71.61.41.31.21.1备注：上表的费率是：‰，按基本收费标准不足1000元的，按1000元计费。造价咨询费按照单位工程金额计取，“安装工程”适用单独的安装工程、装饰工程（含二次装饰装修）；房屋修缮；园林绿化及仿古建筑工程等。30.10其他补充说明1.供应商在制作响应文件时，须将磋商文件要求的相关资料原件扫描件编入响应文件中，评审时以响应文件编入的原件扫描件为审查依据。编入响应文件的原件扫描件必须与原件一致，否则不予认可。2.供应商一旦被确定为成交人，在领取成交通知书之前，应向采购人提供与项目磋商时所使用的电子版响应文件相同的纸质版响应文件（一正二副并加盖单位公章）。如若提供的纸质版响应文件与电子版不符，将视其为弄虚作假，并取消其成交资格。3.在“响应文件格式”中要求盖供应商公章和（或）签字处，供应商应加盖供应商单位电子印章和（或）法定代表人（委托代理人）的个人电子印章/电子签名章。本磋商文件要求签字盖章的材料，供应商线下签字盖章后上传的原件扫描件与在系统中进行电子签章/签字的电子件效力相同，均予以认可。4.工程变更管理执行“舒城县政府投资建设项目工程变更管理办法”（舒政办〔2019〕21号文）。5.合同价款形式：（1）采用固定单价合同。工程量依据安徽省现行计价规范计量规则按实计量，综合单价在合同约定的风险范围内不再调整。（2）采用固定总价合同。除政策性税金和政策性人工费调整文件、设计变更外不再调整合同总价。本工程采用第（ 1 ）种合同形式。二、供应商须知正文1.采购人、采购代理机构及供应商1.1采购人：是指本项目发包人。1.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加本项目采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，且符合磋商文件对供应商的特定资格要求。1.4.2以本项目竞争性磋商公告中规定的方式获得了本项目的磋商文件。1.5若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：1.5.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。1.5.3联合体应符合磋商文件对供应商的特定资格要求。1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。1.5.7以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。1.5.8对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。2.资金落实情况2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。3.磋商费用不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。4.适用法律本项目参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关规定进行采购。5.磋商文件构成5.1磋商文件包括下列内容：第一章竞争性磋商公告第二章供应商须知第三章采购需求第四章评审方法和标准第五章施工合同第六章响应文件格式第七章供应商询问函和质疑函范本5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。5.3供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。6.磋商文件的澄清与修改6.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。6.2采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将以发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。6.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。6.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含更正公告的内容）。7.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用7.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。7.2无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。7.3供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。7.4除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。8.响应文件构成8.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。8.2供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。8.3为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。9.报价9.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部内容。所有报价均应以人民币报价。9.2最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。9.3报价在合同履行过程中除合同约定的情形外是固定不变的，不得以其他任何理由予以变更。9.4采购人不接受具有附加条件的报价。10.磋商保证金10.1本项目不收取磋商保证金。11.磋商有效期11.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。11.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。11.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。12.响应文件的提交、修改与撤回12.1供应商应当在竞争性磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在舒城县小型项目电子交易平台（http://shucheng.etrading.cn/）上传。12.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。12.3供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密，未在规定时间内进行解密的，响应无效。12.4在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。13.磋商小组13.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。13.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。13.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。14.响应文件的评审与磋商14.1采购人和采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。14.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。14.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：本项目采用一轮磋商、二轮报价的形式进行（响应文件报价视作第一轮报价，现场报价作为第二轮最后报价）。磋商小组首先对所有供应商的技术资信部分进行评审，评审完成后要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。磋商小组对最后报价最低的供应商进行响应性评审，若最后报价最低的供应商响应性评审不通过，则该供应商报价无效，以最后报价次低的供应商报价作为磋商基准价重新计算各供应商价格得分，同时对该供应商进行响应性评审，以此类推。汇总分值后，磋商小组按照总得分由高到低的顺序依次对供应商进行响应性评审，直至评审通过的供应商数量满足“供应商须知前附表19.1”规定的磋商小组推荐成交候选供应商的数量，其他供应商的响应文件不再评审。采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。14.4相关说明。14.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商的委托代理人电话应保持畅通且不离开磋商现场，否则由此导致的一切后果由供应商自行承担；14.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。14.4.3磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。14.4.4无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。14.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。14.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。15.终止竞争性磋商15.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）因重大变故，采购任务取消的；（4）政府采购法律法规规定的其他情形。16.响应文件的澄清、说明或更正16.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。16.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。17.最后报价17.1磋商进行二轮报价，但如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。17.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。17.4本项目专门面向中小企业采购不享受价格扣除优惠。17.5供应商应当按照企业定额或项目所在地最新建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。采购人发布的图纸、工程量清单及控制价、供应商最后报价以及报价相对于最高限价的下浮率是本项目结算的依据。17.6供应商按照总价报价，不需编制已标价工程量清单。17.7除非合同中另有规定，磋商报价包括完成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费，措施项目费，不可竞争费，其他项目费，税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在报价中。17.8本项目的施工地点为本须知前附表所述，供应商可到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，采购人不再承担该费用。17.9工程造价的确定与控制17.9.1本工程确定成交供应商后，工程总造价在磋商范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证以及合同约定的情形外，其它工程造价增减均不予签证计价。17.9.2磋商前，供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在网上询问截止时间前向采购人提出疑问，否则采购人可不予答复。17.9.3采购人对疑问应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在报价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。17.9.4供应商在规定时间内未对工程量清单提出疑问的，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。供应商必须按其报价完成竞争性磋商文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。17.10综合单价在合同约定的风险范围内一律不予调整。17.11本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。18.成交候选供应商的推荐原则及标准18.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。19.确定成交候选供应商和成交供应商19.1磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。20.编写评审报告20.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。21.保密要求21.1评审将在严格保密的情况下进行。21.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。22.成交结果公告22.1为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在舒城县小型项目电子交易平台（http://shucheng.etrading.cn/）上发布成交结果公告。22.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。23.成交通知书23.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。23.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。23.3成交通知书是合同的组成部分。24.告知磋商结果24.1在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。24.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。25.履约保证金25.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。25.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。26.代理费用26.1本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。27.签订合同27.1采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成合同签订及合同公告。27.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。27.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。27.4参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。28.廉洁自律规定28.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。28.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。29.质疑的提出与接收29.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。29.2质疑供应商应参照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。29.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。30.需要补充的其他内容需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。第三章采购需求序号内容说明和要求1人员到岗及履约要求本项目主要管理人员应按照合同约定严格履行岗位职责，每月在岗时间不得少于22天。2材料要求符合现行规范以及设计要求。3工程施工重点难点\4报价须知供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。5重要说明本项目主要施工内容详见设计图纸、工程量清单以及控制价。6项目经理符合磋商文件要求。7所属行业所属行业：建筑业第四章评审方法和标准一、总则本项目将按照磋商文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。二、评审方法2.1响应性评审磋商小组对供应商的响应文件进行响应性评审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。响应性评审表如下：响应性评审表序号审查因素审查内容格式要求1营业执照等证明文件提供有效的营业执照；提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。2供应商资格声明书提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。详见第六章响应文件格式。3供应商信用记录供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形供应商提供查询截图，评审现场由采购人或采购代理机构复核。4中小企业证明文件提供《中小企业声明函》详见第六章响应文件格式。5本项目对于联合体的要求（如接受联合体磋商且供应商以联合体形式参加）联合体磋商的详见供应商须知正文第1.5，且提供《联合协议》。《联合协议》详见第六章响应文件格式。6其他特定资格要求见第一章《竞争性磋商公告》提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。7授权书符合磋商文件要求。8磋商响应函符合磋商文件要求。9磋商报价符合磋商文件要求评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。响应性指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。2.2综合评分2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：类别评分内容评分标准分值范围技术资信分（施工组织设计，70分）1.主要施工方法各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。满足施工需要的得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，有重大缺陷的得0分。0-102.拟投入的主要物资计划投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、进场时间等安排合理，满足施工需要。满足需要的得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，安排有缺项或明显不合理的得0分。0-103.拟投入的主要施工机械、设备计划投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、进场时间等计划安排满足施工需要。满足需要得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，投入的主要施工机械、设备不能保证进度或有重大缺项的得0分、0-104.劳动力安排计划各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。满足需要得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，不能满足要求的得0分。0-105.确保工程质量的技术组织措施施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，且承诺的质量标准达到项目要求。满足需要得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，完全不合理或有重大缺陷的得0分。0-106.确保安全文明生产的技术组织措施施工项目有专门的安全文明管理人员和制度，且安全管理人员配备合理，制度健全；各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全文明技术标准要求；现场防火、安全防护、扬尘治理措施得力。满足需要得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，不满足要求的得0分。0-107.确保工期的技术组织措施在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械设备、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当；有控制工期的施工进度计划；有施工总进度表或施工网络图；各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。满足需要得8（含）-10分，基本满足需要的得5（含）-8（不含）分，不满足要求的得0分。0-10价格分（30分）价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30％×1002.2.3分值汇总（1）磋商小组各成员应当独立对每个供应商的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。2.2.4拟确定的成交人的注册建造师数量、专业应满足《建筑业企业资质标准》及有关文件中对应资质等级标准“企业主要人员”规定的注册建造师要求，以磋商小组评审时登录全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台，网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)进行实时查询的结果为准，具体要求如下：（1）公路工程施工总承包特级资质：一级注册建造师不少于50人。（2）公路工程施工总承包一级资质：公路工程专业一级注册建造师合计不少于15人。（3）公路工程施工总承包二级、三级资质：公路工程专业注册建造师不少于8人。联合体参加磋商的，同一专业分工由不同联合体成员共同承担的，各成员均应满足上述相应要求；不同专业分工由不同单位分别承担的，相对应资质的成员方应满足上述相应要求。供应商注册建造师不满足上述要求的，不得确定为成交人，成交人依次递补并按照上述规定继续评审。磋商小组对查询结果进行截图并在评审报告中记录。例如：某项目要求供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，A、B为拟推荐的成交候选人。A响应该项目的资质为建筑工程施工总承包一级资质，B响应该项目的资质为建筑工程施工总承包三级资质。依据《建筑业企业资质标准》，建筑工程施工总承包一级资质标准对注册建造师要求为：“建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于12人，其中建筑工程专业一级注册建造师不少于9人”，A注册建造师须满足该要求才能被推荐为成交候选人；建筑工程施工总承包三级资质标准对注册建造师要求为：“建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人，其中建筑工程专业注册建造师不少于4人”，B注册建造师须满足该规定才能被推荐为成交候选人。其他情形以此类推。第5章施工合同第一节通用合同条款“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。第二节专用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）B.项目专用合同条款项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条款号信息或数据11.1.2.2发包人：地 址：舒城县境内邮政编码：21.1.2.6监理人：地 址： 31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算 年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）监理人签发变更令65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否。76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否88.1.1发包人提供测量基准点、基准点和水准点及其书面资料期限：工程开工7天前承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：工程开工7天前911.5（1）逾期交工违约金： 万元/天1011.5（2）逾期交工违约金限额： %签约合同价1111.6（1）提前交工的奖金：不采用1211.6（2）提前交工的奖金限额：不采用1315.5．2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励。1416.1可以调整合同价款情形：1517.2.1开工预付款金额： 1617.2.1材料、设备预付款比例：包含在开工预付款内。续上表序号条款号信息或数据1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：5份1817.3.3（1）付款方式：按照施工进度付款；工程竣工验收合格后，付至合同价款的80％，审计结束后付至结算审定价款的97%，余下3%作为质保金待缺陷责任期满后付清。1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：0%。2017.4.1质量保证金金额：/。质量保证金是否计付利息：/。质量保证金形式：扣留的工程款、银行保函、保证保险（承包人任选其中一种）2117.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份2217.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份2318.2竣工资料的份数：5份2418.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 施工期试运行时间从开工到完工整个施工过程；单位工程质量良好；单位工程附属设施标志标牌完好；施工期试运行期间保持正常维修和保养。 2518.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：是 试运行的具体规定如下：满足试运行条件。单位工程交工验收合格取得交工验收证书 保持单位工程质量良好，附属设施良好；质量缺陷责任期间对质量缺陷维修并达到规范要求。2619.7保修期：自实际交工日期起计算5年2720.1建筑工程一切险的保险费率：投标人自行调查，不低于0.25%，保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。2820.4.2保险费率：第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）2924.1争议的最终解决方式：向舒城县人民法院提起诉讼项目专用合同条款说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中。4.1承包人的一般义务4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责。本项补充：（1）承包人应制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。（2）承包人应对所有施工作业和施工方法、施工工艺和运输方案等的完备性和安全可靠性负责。发包人或监理人或评审专家的核备或评审通过，并不免除承包人因工艺缺陷等造成的相关责任。（3）承包人应合理组织施工生产，使标段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求。（4）承包人应严格按图纸、规范和工艺操作程序施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害本项细化为：（1）承包人各施工场地、运输航线等与已建铁路、公路、桥涵、市政道路、航运、通讯缆线、供电、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路（市政道路）、航运正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民正常生活的前提下合理安排生产，并与上述交叉物所有者或管理者进行合理协调，办理相关手续。如承包人采取的措施不力，影响铁路、公路、航道（线）设施、通讯缆线、供电、供水、输油、输气管道等正常安全运营、居民的正常生活而给其他部门或个人造成一切损失，或由上述原因造成本合同工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。如第三方就此对发包人提起任何索赔，由承包人负责处理并赔偿对发包人造成的一切损失。（2）凡是本合同工程内与本项目其他工程存在共有工作面或互扰的场地，监理人有权协调工程的实施并对工程衔接提供指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的费用凡不符合工程变更条件的视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。4.1.8为他人提供方便本项目补充：（3）承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从监理人、发包人统一协调。（4）在本工程施工期间，发包人在必要时将可以调用本标段的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。本标段的承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于本标段的工程时，也应承担相应的费用和相应的责任。（5）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。4.1.10(4)细化为：（4）承包人应履行的其他义务：承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与工程所在地建设指挥部取得联系，以求问题解决。承包人在施工过程中，应积极主动取得当地政府及人民群众的支持，协调好本合同段各方的关系，避免施工干扰，同时避免给其他承包人造成施工干扰。凡涉及不可避免的施工干扰问题，由发包人和监理人统筹协调，承包人必须服从监理人有关裁决，费用由双方承包人协商确定，发包人不承担此项费用。承包人在实施合同期间应充分尊重当地民俗习惯及宗教信仰，若因违反而发生纠纷，由承包人承担责任并负担由此产生的一切费用。在开工前，承包人应根据发包人提供的图纸及专用技术规范等技术资料，对投标阶段的施工组织设计进行优化、补充及细微偏差的修正，包括但不限于：施工方案与技术措施、施工场地安排及建设计划、工程进度计划、质量、安全、文明、环保、水保管理体系及保障措施、施工设备、人员和材料进场计划、事故应急预案等，并同时报发包人和监理人审核。承包人应对施工组织设计中的组织计划和生产流程的真实性、适用性、完备性全权负责，发包人和监理人的审批同意并不代表承包人的相关责任的免除。承包人组织召开的各种施工组织设计、关键技术施工和安全专项施工方案评审会，或按照发包人的安排与其他标段的承包人轮流组织召开各种专题会议或评审会议并承担评审费等相关费用。补充4.1.11-4.1.12项4.1.11与项目审计的配合（1）与本合同工程项目相关的审计，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计的有关意见承包人应及时整改。（2）审计包括合同履行期间的过程审计、工程结算审计和竣工决算审计。承包人必须充分配合审计部门检查其与履行合同有关的账户和记录，不得拖延或拒绝。在审计过程中，如果审计部门要求承包人提交进一步的补充证明资料或对承包人有关人员调查了解情况时，承包人应及时提交并予以配合，并对提交资料和信息的准确性、真实性和完整性负责。承包人还应严格遵照审计部门关于提交审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。（3）有关单位对本合同工程的各种检查和视察等活动，承包人和监理人有义务予以积极配合开展各项工作。（4）上述配合发生的相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。4.1.12支持、配合发包人的管理在项目实施的全过程中，承包人应严格遵守有关法律法规的规定，支持、配合发包人的管理。由此造成的义务和管理成本的增加，符合变更条件的按照工程变更程序办理，不符合变更条件的视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。4.3分包增加：4.3.7本项目分包必须遵守《安徽省公路工程施工分包管理暂行办法（试行）》的规定。4.3.8本项目工程不允许违法分包，分包必须符合安徽省交通厅皖交基[2007]69号《关于印发的通知》的规定。4.3.9承包人可以直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳动合同。明确劳动人员的报酬标准、支付方式和支付时间，告知工程所在地和本单位的农民工维权投诉举报电话。承包人劳务用工必须实行劳务作业审批制和用工登记制，凡进场的施工队、班组必须经监理工程师审批，并统一办理上岗证，实现全面的统一管理，未报监理备案、登记者一律不允许施工、用工。退场劳务人员必须签字确认结清劳务报酬后方可离场。承包人必须落实各项劳动保护措施，确保农民工安全，并按照国家《劳动法》、《安徽省工资支付规定》（省政府令第194号）和（安徽省劳动和社会保障厅、交通厅劳社〔2007〕14号）等有关规定，负责支付农民工工资。承包人应建立用工考勤、工资报表制度，按六安市农民工工资管理办法，委托银行按月实行代扣打卡发放，严禁采取施工作业队（班、组）长代领代发的方式支付农民工工资，并将项目经理签字加盖项目部公章的工资报表报监理工程师一份备案、审查。当承包人未按上述规定支付农民工的工资时，发包人将从任何应支付的工程款项中代扣代付，由此引起的一切责任和后果都由承包人负责。劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，加强对劳务施工队伍的选择与管理，定期、不定期召开工地会议，提高全员质量和安全意识，并应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。4.6承包人人员的管理4.6.3文末增加：4.6.3（1）发出中标通知书后，签订合同协议书前，承包人应在响应文件提供的资料基础上按发包文件规定和发包人、监理人要求，将其他管理和技术人员（含增加人员）的补充资格审查资料（如有），在规定的时间内报监理人、发包人审查。经监理人、发包人审查通过的上述人员，才能承担相应的工作，如未能通过审查，承包人必须立即补报符合要求的人员，直至通过审查为止。但监理人、发包人对上述人员的审查通过，并不代表对其工作能力或技术水平的认可。如在合同履行过程中，发包人或监理人认为该人员不能胜任本职工作的，发包人、监理人有权要求承包人更换该人员，直到满足合同规定为止。（2）承包人安排在各施工场地的管理人员和技术骨干应保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；如确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。（3）上述人员应在监理人下发开工通知书后14天内全部进驻施工现场，并按照合同规定常驻现场，否则视为承包人违约，按照本合同专用条款第22条的相关规定办理，因承包人未及时落实进场人员而延误工期的，由承包人自行承担相应的损失。（4）为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的档案管理人员不少于2名。档案管理人员在档案专项验收前不得离开。4.8保障承包人人员的合法权益增加4.8.74.8.7农民工工资的支付：（1）承包人不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止月支付，直至承包人改正为止；（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供，且发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；7.3场外交通增加7.3.37.3.3承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，发包人概不负责承担。承包人利用原有地方道路作为施工便道时，使用前承包人应与当地政府签定协议，并加强对道路的日常养护与维护，确保安全畅通。若因承包人在施工中损坏了原有的公路设施，应积极主动进行修复。当工程完工后，承包人应按当时签定的协议（报地方指挥部和发包人备案）履行合同，并交付当地政府，若未能履行合同和办理交付手续，则发包人有权在其工程结算价款中扣除相关费用。承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有临时道路和桥涵（包括利用和加固的村镇便道），恢复的费用由承包人负责，并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支。临时道路和进场道路所发生的建造、使用、维护、拆除、恢复等一切费用在工程量清单第100章相关支付细目中报价。施工单位不得以共用便道、便桥的问题要求增加费用。10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：1、组织机构设置和人员配备，拟投入施工机械和试验检测设备。2、主要工程项目的施工方案方法和技术措施，施工进度计划，劳动力计划安排表，进度网络图，施工现场平面布置图及进度保证措施，主要工作横道图，安全生产管理、环保、水保、文明施工保证体系和措施。11.4异常恶劣的气候条件本款补充：异常恶劣的气候条件是指以月计的某个时期恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比50年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理工程师根据承包人提交的由气象部门提供的统计资料证明予以评定。但评定时应考虑按同等标准以同期或其它月份良好的气候予以抵补。12.1承包人暂停施工的责任本款第（6）项文末增加为：由于承包人未履行合同条款规定的职责引起地方阻工的暂停施工。16.1物价波动引起的价格调整由于物价变化导致材料、设备价格波动的，采用造价信息调整价格差额的方法调整合同价款，材料和工程设备市场价格波动幅度在5%以内（含5%）的，由施工单位承担损失或受益，超过5%以上部分，由建设单位承担损失或受益。具体调整方式如下：1.承包人投标报价中材料、设备单价低于基准单价：施工期间材料、设备单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价、设备跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。2.承包人投标报价中材料、设备单价高于基准单价：施工期间材料单价、设备跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料、设备单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。3.承包人投标报价中材料、设备单价等于基准单价：施工期间材料、设备单价涨、跌幅以基准单价为基础超合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。基准单价指招标人编制招标控制价采用的材料、设备价格。施工期间材料、设备单价指该材料、设备用于本工程时，该材料、设备的市场单价（不含税）。施工期间材料、设备价格由承包人提出，报发包人同意后执行。以上材料、设备单价均指不含税单价。17.1.3计量周期工程计量每月进行一次，每月25日计取工程量。17.2预付款17.2.1预付款签约合同价（不含暂列金额）的，发包人向承包人拨付预付款的，承包人须同时向发包人提供同等金额的预付款担保（银行保函、保证保险）。预付款的扣回方式：。具备施工条件后，发包人将在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内拨付预付款。17.3工程进度付款第17.3.1项约定为：17.4质量保证金第17.4.2款细化为：工程交工验收合格后，在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，发包人应在28天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。增加：17.4.4在本合同条款第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权根据本合同条款第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。18.交工验收18.7交工清场文末增加：18.7.3承包人施工场地的交工清场由承包人自行负责，发包人不承担因承包人未履行交工清场及其他扫尾工作而引起的各种纠纷和索赔。18.7.4工程实施过程中，对地方道路、地方水系，如有毁损，应按不低于原标准及时进行修复。否则，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用发包人可从应付给承包人的任何款项内扣除。18.9竣工文件本款替换为：承包人应按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）、《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382号）及国家、安徽省建设项目档案编制相关标准，依据《安徽省公路建设项目档案编制办法》（皖交办〔2013〕100号）的规定，服从项目档案管理工作整体安排，按照工程进展，同步收集、整理档案资料，整理编制一套完整的原始项目档案、竣工图（一式四套），在项目交工验收前移交发包人归档；将竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整准确并与工程进展同步。如承包人提交的竣工文件经发包人审查后认为其提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其它有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。19.缺陷责任与保修责任19.3缺陷责任期的延长细化为：由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。所涉及的相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。19.5承包人的进入权文末增加：承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养、路政、交警单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。20.1工程保险建筑工程一切险的保险费率：投标人自行调查，不低于0.25%承包人必须投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费列入工程量清单内，包含在投标总价中。承包人必须自行办理保险，凭保单凭证给予计量支付。20.3人身意外伤害险20.3.2文末增加：办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价或总额价中，发包人不单独支付。20.4第三者责任险第20.4.2项补充内容文末增加为：第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）。费率由投标人自行调查。承包人必须自行办理保险，凭保单凭证给予计量支付。22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形本项(10)目细化为：(10)违反4.6.3项规定，擅自更换投标承诺的项目经理和项目总工及主要管理人员和技术骨干；补充第（11）至（21）项(11)未经发包人批准，项目经理、项目总工及主要管理人员和技术骨干擅自离开工地现场；(12)在工程施工过程中及缺陷责任期内，由于承包人责任出现环保问题或污染周边环境、生态的；(13)在工程施工过程中及缺陷责任期内，由于承包人责任出现质量问题或质量事故，受到有关交通运输主管部门通报批评的；(14)在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假或诱导监理人作假的；(15)对地方道路、设施或其他交叉工程造成损坏或污染的；(16)一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人、监理人事先的书面警告，不及时回复、不及时落实整改的；(17)工程实施期间，承包人制定阶段性工期目标并得到监理人批准后，却不能完成阶段性工期目标的；(18)承包人自行采购本属于发包人统一供应的材料用于本项目的永久工程或将发包人统一供应的材料挪作它用的；(19)承包人统供材料实际使用数量与监理人或咨询单位提供的理论数量经发包人审核确认后偏差超过±5%而又无充分理由解释用量增加或减少的；(20)承包人在工程交工验收前疏于对剩余工程和缺陷工程的管理，或在缺陷责任期和竣工验收前无专人留岗负责的；22.1.2对承包人违约的处理补充第（5）至（23）项(5)承包人发生第22.1.1（1）目约定的违约情况时，发包人将终止合同，按交通运输部2011年11月22日发布的《公路工程施工分包管理办法》等规定予以处理，并没收承包人的履约担保；(6)承包人发生第22.1.1（2）目约定的违约情况时，发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若在接到监理人关于修复、调回合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料的通知或指令后限期不执行的，另外将课以承包人1万元/次·天的违约金；(7)承包人发生第22.1.1（3）目约定的违约情况时，监理人有权要求承包人立即改正，并向监理人提交书面整改报告，同时按每处每次课以0.5～5万元违约金。承包人拒绝清除不合格工程的，发包人有权要求使用其他队伍予以清除，产生的一切费用由承包人承担；(8)承包人发生第22.1.1（4）目约定的违约情况时，按实际延误天数罚款（0.5万元/天）；(9)承包人发生第22.1.1（5）目约定的违约情况时，由发包人或监理人指定的施工单位代为实施，工程单价单价按市场单价执行，由此产生的一切工程费用由承包人承担；(10)承包人发生第22.1.1（7）目约定的违约情况时，以开工令颁发之日计，推迟一天课以2万元违约金，累计延迟达10日历天，发包人有权立即终止合同，履约担保不予退还；(11)承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，主要人员未按发包人要求及时进场的，课以承包人0.5万元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，课以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金，同时发包人有权为承包人租用设备，发生的费用由承包人承担；此外，发包人有权提请公共资源交易监管部门及行业行政主管部门依法依规予以限制投标、记不良行为记录等处罚，给发包人造成损失的应当承担赔偿责任。(12)承包人发生第22.1.1（9）目约定的违约情况时，视违约程度，课以承包人0.1～10万元/次的违约金。不良记录纳入对承包人的信用评价中；(13)承包人发生第22.1.1（10）目约定的违约情况时：项目经理和未经发包人同意擅自更换的，发包人有权单方终止合同，责任由承包人承担，履约保证金不予退还。如需更换项目经理，须经招标人同意，支付违约金10万元，并至少提前15天以书面形式通知发包人，更换后的项目经理资历、水平不得降低；测量、结构、试验、质检、安全、合同计划等其他主要管理人员和技术人员亦不得更换，如确需更换，须经招标人同意，并支付违约金每人5万元。(14)本项目在施工过程中将按照皖交建管函[2016]63号文《关于印发安徽省在建重点交通建设工程项目网络考勤工作实施方案的通知》的相关规定对项目实施网络考勤。承包人发生第22.1.1（11）目约定的违约情况时：项目经理必须保证每月最低有22工作日在施工现场，如第一次无故缺勤，招标人书面警告，第二次缺勤，每天罚2000元，第三次及以上缺勤，每天罚5000元。测量、结构、试验、质检、安全、合同计划等其他主要管理人员和技术人员必须保证每月最低有22工作日在施工现场，如第一次无故缺勤，招标人书面警告，第二次缺勤，每人每天罚1000元，第三次及以上缺勤，每人每天罚3000元。项目经理、施工主要技术负责人一个月缺勤5天或2个月累计缺勤10天的（该出勤日包括节假日因工程需要必须出勤日，病假事假当月累计不得超过3天），发包人有权终止合同，没收履约保证金，承包人将承担由此造成的一切损失，且3年内不得进入六安市招投标市场。特殊情况下，项目经理和项目总工任何一人离开现场应征得甲方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。(15)承包人发生第22.1.1（12）目约定的违约情况时，视违约程度，课以承包人0.1～10万元/次的违约金。不良记录纳入对承包人的信用评价中；(16)承包人发生第22.1.1（13）目约定的违约情况时，视其情节轻重，课以承包人5～10万元/次的违约金。不良记录纳入对承包人的信用评价中；(16)承包人发生第22.1.1（14）目约定的违约情况时，一经查实，作假者或诱导他人作假者将被驱逐出场，并报省交通运输厅，同时课以承包人2万元/次的违约金；(17)承包人发生第22.1.1（15）目约定的违约情况时，由承包人承担一切修复和赔偿费用；(18)承包人发生第22.1.1（16）目约定的违约情况时，视情节轻重进行警告或课以违约金，违约金为0.2～10万元人民币；(19)承包人发生第22.1.1（17）目约定的违约情况时，按发包人、监理人下发的一切关于阶段性目标考核文件执行；(20)承包人发生第22.1.1（18）目约定的违约情况时，发包人将按挪用部分或擅自采购部分材料（属统供材范围）总价款的2倍对承包人处以违约金；(21)承包人发生第22.1.1（19）目约定的违约情况时，若统供材最终实际使用数量未达到监理人或咨询单位提供的理论数量的95％，且又无充分理由解释用量减少的原因时，发包人有权按理论数量的95％乘以本专用条款5.2.4款规定的到场单价从应付承包人的工程款中直接扣除。若统供材最终实际使用数量超过设计单位或监理人或咨询单位提供的理论数量的105％，且又无充分理由解释用量增加的原因时，发包人有权要求供应商立即停止供应并按市场价格加收20％的管理费从应付承包人的工程款中直接扣除；(22)承包人发生第22.1.1（20）目约定的违约情况时，课以3万元以内的违约金；第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本项目主要工程内容包括：。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、询标回复和补充资料)；(2)中标通知书；(3)项目专用合同条款；(4)投标函及投标函附录；(5)已标价工程量清单；(6)公路工程专用合同条款；(7)通用合同条款；(8)技术规范；(9)图纸（如有）；(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；(11)其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)________元(¥________)。合同价款形式：固定单价合同。5.承包人项目经理：。承包人项目总工：。6.工程质量符合标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.根据承包人呈报已完成的工程量，经发包人和监理工程师审核后支付工程价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。本工程质保金为合同价的0%，缺陷责任期为2年（自实际交工日期起计算）。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11.本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.因本合同发生纠纷协商不成的，应向六安仲裁机构仲裁解决。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。补充协议是合同的组成部分。附：工程量清单发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)电话：传真：收款单位名称：开户行：银行账号：年月日年月日附件二：廉政合同廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行（项目名称）标段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日附件三：安全生产合同安全生产合同为在（项目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求（合同签订时要求）人员数量资格要求附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求（合同签订时要求）设备名称规格、功率及容量单位最低数量要求附件六：项目经理委任书（承包人全称）（合同工程名称）项目经理委任书致：（发包人全称）（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。承包人：（盖单位章）法定代表人：（职务）（姓名）（签字）年月日附件七：履约保证金此处附履约保证金缴纳凭证。附件八：建设工程竣工结算编报协议发包人：承包人：《舒城县人民政府办公室关于进一步完善政府投资建设项目管理和审计工作的通知》舒政办〔2016〕1号文件精神，为提高承包人编报建设工程竣工结算的质量，明确双方责任，加快竣工结算工作，签订协议如下：一、双方责任（一）承包人责任1、按时提交结算资料。承包人需重视项目竣工结算工作，在项目实施阶段注意收集竣工结算编报资料，在项目竣工的同时编报竣工结算，在项目竣工验收合格后25日内向发包人提交完整的结算资料。如因承包人原因造成结算送审延迟，责任由承包人承担；如因承包人不能按时报送结算资料造成发包人被县审计部门通报批评，扣减承包人结算价款的1%为处罚。2、负责结算资料的客观完整。承包人需对编报的结算资料的真实性、完整性负责。对发包人在初审中提出的问题限时完成整改。3、负责结算编制的科学有效。承包人须按合同约定的工作内容、工程量计算方法、材料价差调整进行编报工程结算，不得高估冒算，不得违背合同和国家现行有关规定。（二）发包人责任1、及时提供需发包人提供的资料。结算资料中部分资料需发包人提供，如项目立项、图审、报建等资料，发包人须及时提供相应资料（具体由发包人驻现场代表负责提供）。2、按时对报送的结算资料进行初审、送审。发包人收到承包人报送的结算资料后，于5日内完成对结算资料的审查，对符合送审要求的结算资料及时送审，对不符合送审要求的结算资料及时提出。二、审计费用1、经审计，审计价与送审价相比，审减率在10%以内（含10%）的，审计费用全部由发包人承担。2、经审计，对结算审核核减率超过10%的，其超过部分审核费用由项目施工承包单位承担；3、施工单位办理工程结算以国家审计机关的审计报告作为最终竣工价款结算依据。三、附则1、本协议在承包人与发包人签订施工合同时同步签署。2、本协议经双方签署后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：年月日日期：年月日第六章响应文件格式响应文件项目名称：项目编号：供应商：年月日一、报价表格式1-1报价表项目名称：某项目项目编号：某编号供应商名称磋商范围全部 / 第 包报价（详见备注说明）大写： 小写： 质量标准工 期接开工令后 日历天完工是否响应付款方式是□ 否□ （划√）备注说明供应商电子签章：日期：注：1.本表内容根据磋商文件要求包括了磋商文件要求提供的全部内容的所有费用。2.特殊事项在备注中注明。3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。1-2工程量清单报价书工程量清单报价书（本项目不需提供）二、最后承诺报价表（第次报价书）项目名称：项目编号：供应商名称磋商范围全部 / 第 包最后报价（详见备注说明）大写： 小写： 质量标准工 期接开工令后 日历天完工是否响应付款方式是□ 否□ （划√）备注说明（此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）磋商小组签字供应商公章或授权代表签字：日期：注：1.本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内提交。2.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。三、施工组织设计（供应商自行制作）四、磋商响应函致：采购人根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：1.经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高投标限价无异议。我方承诺按本磋商文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2.我方已详细审核并确认全部磋商文件及有关附件，充分理解磋商价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的磋商报价不低于企业个别成本。3.我方保证按磋商文件约定的工期和磋商文件或业主开工令的要求如期开工、工程质量达到合格标准、如期竣工并移交整个工程。4.我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。5.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及磋商文件、磋商文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。6.若我方在磋商有效期内撤销响应文件、收到成交通知书后无正当理由不与采购人订立合同、在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，我方愿依法承担缔约过失责任，自愿向采购人支付最高限价的2%作为赔偿。7.其他补充说明：（如有）供应商电子签章：日期：五、供应商资格声明书致：采购人在参与本次项目磋商中，我单位承诺：（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（四）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；（五）我单位未被“信用中国”网站列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：序号单位名称相互关系12本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商电子签章：日期：六、授权书本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。授权代表身份证明扫描件：授权代表联系方式：（请填写手机号码）特此声明。供应商电子签章：日期：注：1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。七、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：联系电话：手机号码：系（供应商单位名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证扫描件供应商电子签章：日期：八、项目经理承诺书致：采购人本人作为我单位在本项目磋商担任的项目经理，郑重承诺：一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为磋商而造假的行为。二、本人承诺，一旦成交，将严格按照磋商文件规定履约。三、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合监管部门调查取证。四、项目经理签字：身份证号：日期：注：本页后附项目经理身份证明扫描件。九、联合协议（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件，请删去“联合协议”）联合体成员一名称：；联合体成员二名称：；……上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：联合体成员一名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；联合体成员二名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；…………4．磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。5．联合体成交后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。联合体成员一：（公章）法定代表人：（签字或盖章）联合体成员二：（公章）法定代表人：（签字或盖章）…………签订日期:年月日十．拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不需提供）十一、中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商电子签章：日期：注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。2.供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如建筑业）行业；承接企业为某公司，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。十二、残疾人福利性单位声明函（本项目不需提供）本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商电子签章：日期：十三、诚信履约承诺函致：采购人如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；（2）未按照采购文件确定的事项签订合同；（3）将合同转包；（4）提供假冒伪劣产品；（5）擅自变更、中止或者终止合同。本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。供应商电子签章：日期：十四、其他相关证明材料提供符合磋商邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件、查询截图。特别提示：供应商在响应文件制作时可在此栏内上传磋商文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、信用查询截图等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。第七章供应商询问函和质疑函范本询问函范本（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）致：采购人我单位拟参与（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。一、(事项一)1、(内容或条款)2、(说明疑问或无法理解原因)3、(建议)二、(事项二)...随附相关证明材料如下：联系人：联系电话：日期：质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程一、工程概况万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程位于舒城县晓天镇境内，本次实施范围为道路铺装、雨污水处理、停车场、箱涵及盖板涵新建、路灯安装等工程。二、招标范围建设单位提供的《万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程》设计施工图纸及答疑范围内的全部工作内容。3、编制依据建设单位提供的《万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程》设计施工图纸及答疑范围内的全部工作内容。 万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程工程量清单；安徽省2018年清单计价办法及其相应配套的计价文件。该项目编制过程参考了公路及市政等相关消耗量定额。主要材料价格：采用2025年4月六安地区建设工程市场价格信息主刊价格（营改增价格模式）；信息价没有的材料、设备按照市场询价中等水平列入（营改增价格模式）。人工费按照157.71元/工日进行组价。本工程类别：按照相应类别计取。机械费价差按规定计取。控制价中管理费和利润按照相应类别计取。施工组织措施费按照规定计取。规费按照招标文件规定标准全额计取。税金采用增值税一般计税模式。4、其他1、该项目应业主单位要求施工过程中采用的砂石应就地取材，所有含砂石的分部分项工程综合单价未计取砂石主材价格，但考虑了砂石就地取材挖、运、筛检等工艺价格，详见清单控制价。工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程一、工程概况万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程位于舒城县晓天镇境内，本次实施范围为道路铺装、雨污水处理、停车场、箱涵及盖板涵新建、路灯安装等工程。二、招标范围建设单位提供的《万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程》设计施工图纸及答疑范围内的全部工作内容。3、编制依据建设单位提供的《万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程》设计施工图纸及答疑范围内的全部工作内容。 万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程工程量清单；四、清单说明：1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：材料、设备暂估价（元）
1
分部分项工程费
382359.83
1.1
定额人工费
30080.82
1.2
定额机械费
8005.39
1.3
综合费
9916.73
2
措施项目费
2361.34
3
不可竞争费
7857.18
3.1
安全文明施工费
7857.18
3.2
环境保护税
4
其他项目
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
35332.05
工程造价=1+2+3+4+5
427910.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
1
路灯系统
337975.70
1
030404017001
配电箱
1．名称：路灯配电箱室外明装（防水型）防水等级IP65含基础接地等所有内容
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
1.000
6189.27
6189.27
466.62
134.14
2
030404017002
配电箱
1．名称：APS1(潜污泵)配电箱
2．型号：3.0KW
3．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
1.000
2165.47
2165.47
96.32
3
030404017003
配电箱
1．名称：APS1(潜污泵)配电箱
2．型号：1.5KW
3．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
1.000
1965.47
1965.47
96.32
4
030412007001
一般路灯
1．名称：4m高路灯含基础等所有内容
2．型号、规格：150W,LED
3．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
套
28.000
1810.18
50685.04
215.60
1257.20
5
030408003001
电缆保护管
1．名称：电缆保护管
2．材质：钢管
3．规格：SC40
4．敷设方式：埋地敷设
5．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m(根）
1599.500
21.88
34997.06
6941.83
1871.42
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第2页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
6
030408003002
电缆保护管
1．名称：电缆保护管
2．材质：钢管
3．规格：SC80
4．敷设方式：埋地敷设
5．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m(根）
280.000
37.82
10589.60
1349.60
344.40
7
030408001001
电力电缆
1．名称：YJV-0.6/1.0KV-4*10
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
200.000
47.47
9494.00
328.00
178.00
8
030408001002
电力电缆
1．名称：YJV-0.6/1.0KV-3x10
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
900.000
39.94
35946.00
1476.00
801.00
9
030408001003
电力电缆
1．名称：YJV-4X70+1X35
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
560.000
262.40
146944.00
2951.20
571.20
10
030408006001
电力电缆头
1．名称：YJV-4X70+1X35电缆头
个
4.000
137.46
549.84
198.76
11
030408001004
电力电缆
1．名称：YJV-0.6/1.0KV-5x10
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
280.000
57.79
16181.20
526.40
285.60
12
030408006002
电力电缆头
1．名称：YJV-0.6/1.0KV-5x10电缆头
个
2.000
59.00
118.00
29.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第3页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
13
010101003001
挖沟槽土方
1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：3米以内
3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m3
522.200
17.93
9363.05
5681.54
1033.96
14
010103001001
回填方
1、填方材料品种：就地回填夯实
2、余方弃置，投标人自行勘察，综合报价
3、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m3
522.200
15.53
8109.77
4825.13
1096.62
15
040504001001
砌筑检查井
1．垫层、基础材质及厚度：电力手孔井800*800*1000
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
座
3.000
1559.31
4677.93
243.18
分部小计
337975.70
3
泵系统安装
44384.13
16
030109003001
电动往复泵
1．名称：提升泵（潜水泵），一用一备Q=5m3/h,H=20m,N=0.55KW/台
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
2.000
3751.55
7503.10
1709.68
112.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第4页 共4页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
17
030109003002
电动往复泵
1．名称：提升泵（潜水泵），一用一备Q=8m3/h,H=20m,N=1.5KW/台
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
2.000
4351.55
8703.10
1709.68
112.78
18
031006015001
水箱
1．材质、类型：有效容积10T保温储水水箱含保温等满足使用的所有材料设备
2．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
台
1.000
20992.63
20992.63
440.58
204.49
19
031001006001
塑料管
1．安装部位：室外
2．介质：给水
3．规格、压力等级：DN50外包保温
4．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
30.000
114.03
3420.90
419.70
0.90
20
031001006002
塑料管
1．安装部位：室外
2．介质：给水
3．规格、压力等级：DN65外包保温
4．未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料
m
30.000
125.48
3764.40
374.70
0.90
分部小计
44384.13
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
1
JC-01
夜间施工增加费
38086.21
0.500
190.43
2
JC-02
二次搬运费
38086.21
1.000
380.86
3
JC-03
冬雨季施工增加费
38086.21
0.800
304.69
4
JC-04
已完工程及设备保护费
38086.21
0.100
38.09
5
JC-05
工程定位复测费
38086.21
1.000
380.86
6
JC-06
非夜间施工照明费
38086.21
0.400
152.34
7
JC-07
临时保护设施费
38086.21
0.200
76.17
8
JC-08
赶工措施费
38086.21
2.200
837.90
合 计
2361.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基数
费率（%）
金额（元）
1
JF-01
环境保护费
38086.21
3.280
1249.23
2
JF-02
文明施工费
38086.21
5.120
1950.01
3
JF-03
安全施工费
38086.21
4.130
1572.96
4
JF-04
临时设施费
38086.21
8.100
3084.98
5
JF-05
环境保护税
0
合 计
7857.18
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
金额(元)
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
计日工
4
总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
392578.35
9.000
35332.05
合 计
35332.05
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共1页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：材料、设备暂估价（元）
1
分部分项工程费
1041116.14
1.1
定额人工费
281159.42
1.2
定额机械费
111742.55
1.3
综合费
100548.92
2
措施项目费
26121.55
3
不可竞争费
99072.58
3.1
安全文明施工费
99072.58
3.2
环境保护税
4
其他项目
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
104967.92
工程造价=1+2+3+4+5
1271278.19
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第1页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
新建道路
277040.96
1
040101001001
挖一般土方
1、土方类别：详见地质勘探报告
2、开挖深度：详见设计图纸
3、此项清单工程量即为实际消耗工程量
m3
1242.000
2.33
2893.86
248.40
2024.46
2
040102001002
挖一般石方
1、石方类别：详见地质勘探报告
2、开挖深度：详见设计图纸
3、此项清单工程量即为实际消耗工程量
m3
1113.000
4.64
5164.32
445.20
3628.38
3
040103001005
回填方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：采用碎石土回填,分层压实,确保碾压后的固体体积率不小于96%
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
1152.000
15.41
17752.32
10644.48
2419.20
4
040202013001
山皮石
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：采用山皮石回填,分层压实,确保碾压后的固体体积率不小于96%
3、填方粒径要求：符合设计要求
4、厚度100mm
m2
4078.000
2.85
11622.30
1427.30
7177.28
5
040102001003
机械老路挖除
1、机械老路挖除
2、老路拆除符合设计要求
m3
351.500
4.64
1630.96
140.60
1145.89
6
040203003001
透层、粘层
1、透封层
2、具体要求：符合设计要求
m2
2800.000
3.04
8512.00
560.00
1092.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第2页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
7
040202015001
水泥稳定碎（砾）石
1、5%水泥稳定碎石
2、厚度：180mm
3、具体做法详见设计图纸
m2
2800.000
10.57
29596.00
2940.00
5992.00
8
040203006007
沥青混凝土
1．沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土
2．石料粒径：细粒
3．厚度：50mm
4、具体做法详见设计图纸
m2
2800.000
53.13
148764.00
840.00
3220.00
9
040504001001
井盖提升保护
1、井盖提升保护
2、具体做法详见设计图纸
处
16.000
500.00
8000.00
10
040601012001
C25砼边坡
1．混凝土强度等级：C25砼自拌式
2．池槽断面尺寸：600*600
3、具体做法详见设计图纸
m3
72.000
274.55
19767.60
6191.28
11
WB041102041001
现浇混凝土方沟模板
1、模版
2、具体做法详见设计图纸
m2
480.000
48.62
23337.60
7814.40
998.40
分部小计
277040.96
K0.00-K050.00
60137.17
12
040202011001
碎石
1．石料规格：碎石
2．厚度：200mm
3、具体做法详见设计图纸
m2
435.000
4.15
1805.25
269.70
1061.40
13
040205012001
隔离护栏
1．类型：仿木护栏
2．规格、型号：详见设计图纸
3、具体做法详见设计图纸
m
388.000
150.34
58331.92
9707.76
578.12
分部小计
60137.17
K100.00-K150.00
3127.30
14
040101002001
挖沟槽土方
1、土壤类别：自然土，详见施工现场
2、挖土深度：详见设计图纸
3、具体做法详见设计图纸
m3
16.000
3.52
56.32
4.80
39.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第3页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
15
040103001001
回填方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：自然土
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
3.230
15.41
49.77
29.85
6.78
16
WB040501021001
管道垫层
1．垫层材质及厚度：砂砾石200mm
2、具体做法详见设计图纸
m3
1.840
60.28
110.92
73.69
5.37
17
WB040501023001
非定型混凝土管道基础
1．基础材质及厚度：C25混凝土（自拌）
2、具体做法详见设计图纸
m3
4.530
232.89
1054.99
290.46
18
040501001001
混凝土管道铺设(人机配合下管)
1．管道类型、管道材质：混凝土
2．连接方式：平接
3．管径：1000mm
4.具体做法详见设计图纸
m
5.000
371.06
1855.30
96.40
82.50
分部小计
3127.30
K150.00-K200.00
13339.76
19
040305003001
浆砌块料挡墙
1、材料品种规格：M10浆砌块石
2、挡墙长度：20m
3、具体做法详见设计图纸
m3
49.500
269.49
13339.76
6583.50
34.65
分部小计
13339.76
K200.00-K250.00
27499.39
20
WB040202023001
水泥混凝土路面凿毛
1、水泥混凝土路面凿毛
2、具体做法详见设计图纸
m2
285.000
7.65
2180.25
1422.15
168.15
21
040203006001
沥青混凝土
1．沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土
2．石料粒径：细粒
3．厚度：20mm找平
4、具体做法详见设计图纸
m2
285.000
21.17
6033.45
34.20
156.75
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第4页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
22
040203006002
沥青混凝土
1．沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土
2．石料粒径：细粒
3．厚度：50mm
4、具体做法详见设计图纸
m2
285.000
53.13
15142.05
85.50
327.75
23
040102001001
机械拆除原化粪池
1、机械拆除原化粪池
2、具体做法详见设计图纸
座
1.000
1000.00
1000.00
24
040103001003
机械回填碎石
1．填方材料要求：碎石回填
2．压实厚度：每200mm厚分层压实
3、利用当地碎石回填，碎石不计主材
4、具体做法详见设计图纸
m3
204.000
15.41
3143.64
1884.96
428.40
分部小计
27499.39
K300.00-K350.00
54761.89
25
040101002002
挖沟槽土方
1、土壤类别：自然土，详见施工现场
2、挖土深度：详见设计图纸
3、具体做法详见设计图纸
m3
16.000
3.52
56.32
4.80
39.52
26
040103001002
回填方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：自然土
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
3.230
15.41
49.77
29.85
6.78
27
WB040501021002
管道垫层
1．垫层材质及厚度：砂砾石200mm
2、具体做法详见设计图纸
m3
1.840
60.28
110.92
73.69
5.37
28
WB040501023002
非定型混凝土管道基础
1．基础材质及厚度：C25混凝土（自拌）
2、具体做法详见设计图纸
m3
4.530
232.89
1054.99
290.46
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第5页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
29
040501001002
混凝土管道铺设(人机配合下管)
1．管道类型、管道材质：混凝土
2．连接方式：平接
3．管径：1000mm
4.具体做法详见设计图纸
m
5.000
371.06
1855.30
96.40
82.50
30
WB040202023002
水泥混凝土路面凿毛
1、水泥混凝土路面凿毛
2、具体做法详见设计图纸
m2
330.000
7.65
2524.50
1646.70
194.70
31
040203006003
沥青混凝土
1．沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土
2．石料粒径：细粒
3．厚度：20mm找平
4、具体做法详见设计图纸
m2
330.000
21.27
7019.10
39.60
181.50
32
040203006004
沥青混凝土
1．沥青混凝土种类：AC-13沥青混凝土
2．石料粒径：细粒
3．厚度：50mm
4、具体做法详见设计图纸
m2
330.000
53.13
17532.90
99.00
379.50
33
040305003002
浆砌块料
1、材料品种规格：M10浆砌块石
2、挡墙长度：15m
3、具体做法详见设计图纸
m3
97.880
250.90
24558.09
13018.04
68.52
分部小计
54761.89
K350.00-K400.00
43911.22
34
040205012002
隔离护栏
1．类型：仿木护栏
2．规格、型号：详见设计图纸
3、具体做法详见设计图纸
m
36.000
117.34
4224.24
480.96
32.04
35
040305003003
新建大理石护栏
1、新建大理石护栏
2、具体做法详见设计图纸
m
20.000
1329.50
26590.00
1400.00
317.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第6页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
36
040305003004
浆砌块料
1、材料品种规格：M10浆砌块石
2、挡墙长度：8m
3、具体做法详见设计图纸
m3
52.200
250.90
13096.98
6942.60
36.54
分部小计
43911.22
K450.00-K500.00
20215.81
37
040305003005
浆砌块料
1、材料品种规格：M10浆砌块石
2、挡墙长度：10m
3、具体做法详见设计图纸
m3
65.250
254.23
16588.51
8678.25
45.68
38
ZB040101001001
维修利用圆管涵
1、维修利用圆管涵
2、具体做法详见设计图纸
项
1.000
500.00
500.00
39
040101002003
挖沟槽土方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：自然土
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
16.000
3.52
56.32
4.80
39.52
40
040103001004
回填方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：自然土
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
3.230
15.41
49.77
29.85
6.78
41
WB040501021003
管道垫层
1．垫层材质及厚度：砂砾石200mm
2、具体做法详见设计图纸
m3
1.840
60.28
110.92
73.69
5.37
42
WB040501023003
非定型混凝土管道基础
1．基础材质及厚度：C25混凝土（自拌）
2、具体做法详见设计图纸
m3
4.530
232.89
1054.99
290.46
43
040501001003
混凝土管道铺设(人机配合下管)
1．管道类型、管道材质：混凝土
2．连接方式：平接
3．管径：1000mm
4.具体做法详见设计图纸
m
5.000
371.06
1855.30
96.40
82.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第7页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
分部小计
20215.81
K550.00-K600.00
65236.95
44
040305003007
浆砌块料
1、材料品种规格：M10浆砌块石
2、挡墙长度：40m
3、具体做法详见设计图纸
m3
261.000
249.95
65236.95
34713.00
182.70
分部小计
65236.95
K600.00-K650.00
111655.88
45
040102001004
挖一般石方
1、土壤类别：自然土，详见施工现场
2、挖土深度：详见设计图纸
3、具体做法详见设计图纸
m3
185.000
4.64
858.40
74.00
603.10
46
040103001007
回填方
1、密实度要求：符合设计要求
2、填方材料要求：采用山碴石回填,分层压实,确保碾压后的固体体积率不小于96%
3、填方粒径要求：符合设计要求
m3
146.000
15.41
2249.86
1349.04
306.60
47
WB040303047001
碎石垫层
1、部位：盖板涵垫层
2、材料规格：碎石
3、厚度：500mm
4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
m3
15.180
60.04
911.41
659.27
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：万佛山风景区一里村到刘家湾森林防火应急道路及附属设施配套工程
标段：
第8页 共18页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
48
040303002001
混凝土基础
1、部位：盖板涵
2、材料规格：C25混凝土（自拌）
3、厚度：1000mm
4、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满
投标 / 标书制作要点（原创）
本森林防火应急道路及附属设施配套工程涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
