路灯及监控更新改造工程 强力振动电钻 手提电钻 弯管器 砂轮切割机 手提砂轮切割机 路面切割机 电焊机 冲击钻 升降平台车 路灯及监控维修改造招标公告（含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会2025）
玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）的潜在供应商应在安徽省招标投标信息网获取询价文件，并于2025年7月2日09时30分（北京时间）前提交询价响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：TZZB-2025-052
项目名称：玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）
采购方式：询价
预算金额：967361.78元
最高限价：967361.78元
采购需求：玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次），具体内容详见询价文件。
合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成施工内容。
本项目是否接受联合体：否
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2、本项目的特定资格要求：
2.1供应商须具备电子与智能化工程二级（含）及以上资质，并具备安全生产许可证；
2.2拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含）及以上注册建造师资格且在供应商单位注册。
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
(5)供应商或其法定代表人或配备项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
4、已在安徽省招标投标信息网获取询价文件。
三、获取采购文件
时间：2025年6月26日起至2025年7月2日09时30分（北京时间）。
获取方式：供应商登录安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/），并自行在附件中下载获取询价文件
售价：免费。
四、响应文件提交
截止时间：2025年7月2日9时30分（北京时间）。
地点：安徽同舟工程咨询有限公司。
文件数量
:一正两副，
密封在
1个档案袋内递交
。
五、开启
时间：2025年7月2日9时30分（北京时间）。
地点：安徽同舟工程咨询有限公司（安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：
（1）本项目不收取询价保证金。
（2）本项目无二次报价，供应商递交的响应文件中的报价为最终报价。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会
地址：含山县环峰镇仙踪路与褒禅山路交叉口
联系人：许启兵
电话:18056569999
2.采购代理机构信息：
名称：安徽同舟工程咨询有限公司
地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢
联系人：徐济超
电话：18726032125
附件：
附件.rar
玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程（第二次）维修方案采购人：含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司编制时间：二〇二五年六月目录第一章工程概况第二章施工组织部署第三章施工技术措施第四章劳动力计划安排和详细描述第五章工程需投入的主要施工机械第六章质量保证措施第七章雨季施工措施第八章安全施工措施第九章文明施工措施第十章工期保证措施第十一章沿线建筑物、地下管线保护措施第十二章防止噪声、防止粉尘污染环境保护措施第一章工程概况1.1概述本工程为玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程（第二次）。1.2本工程执行的规程、标准1)建筑安装工程施工及验收规范。2)建筑安装工程质量检验评定标准。3)市政工程施工及验收规范。4)路灯工程施工及验收规范。5)电气装置安装工程施工及验收规范。第二章施工组织部署2.1施工总体部署集中力量保质量、保工期，在人力、物资、机具给该工程以充分保障，各工序管理工作应相互协助，指导好现场的施工工作，搞好各工种的协调配合。组织各工种配合施工，穿插作业，重点部位重点实施。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件，以确保工程总体进度。2.2施工组织机构和人员配置2.2.1施工组织机构施工现场组织机构图项目经理生产副经理总工程师工程科质量安全科技术科材料科预算科穿线组测试组安装组土建组综合办公室施工现场组织机构图项目经理生产副经理总工程师工程科质量安全科技术科材料科预算科穿线组测试组安装组土建组综合办公室2.2.2人员配置及职责2.2.2.1项目经理部人员配置根据工程性质和特点，项目经理部由项目经理、生产副经理、总工程师、质量员、安全员、施工员、材料员、预算员、资料员等人员组成；各组成人员的职责如下所述。2.2.2.2项目经理部人员职责2.2.2.2.1项目经理职责1、贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业管理的法律、法规、规章和政策，遵守企业的各项规章制度。严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技术、严格管理，严格责任，确保工程质量。2、健全施工项目的安全保证体系，执行安全生产责任制度，防止伤亡和其他生产事故的发生，实现安全生产和文明施工。3、严格财经制度，加强成本管理，提高经济效益。2.2.2.2.2总工程师质量职责1、负责项目的技术管理工作。2、贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施，推行标准工艺。3、参加图纸会审，及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制表及其手续完善工作。4、参加编制施工方案，并负责实施。5、负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。2.2.2.2.3.安全员职责1、贯彻执行国家安全法规和企业各项安全规定，监督落实安全施工方案和项目安全责任制。2、负责安全技术交底，对特殊工种、特殊部位要有针对性的文字技术交底。3、对违章作业、违章指挥有权制止，对劝阻无效者可越级反映，有奖惩权。4、负责安全教育，搞好安全宣传，总结推广先进经验。2.2.2.2.4.质量员职责1、在项目经理的领导下工作，对项目质量工作负直接责任。2、贯彻执行上级为提高工程质量所采取的各项技术措施，监督落实工程部各级质量责任制。3、监督工地和班组按规范和标准工艺施工，制止违章作业。4、按要求进行分部分项工程质量检查，做好检查记录，监督班组实行自检互检制度。5、参加隐蔽工程验收，对不符合质量标准的及时提出改进意见。2.2.2.2.5施工员职责1、贯彻执行现行国家、行业、企业颁布的各类技术规程、规范及工程建设标准强制性条文。2、协助项目经理制订项目施工进度计划，选择施工机械，检查工地有关技术方面的规范、规程执行情况。3、认真落实施工组织设计中的安全技术措施，针对生产任务特点向作业班组进行详细的安全技术交底，并随时检查实施情况。4、做好施工图纸会审的准备并做好图纸会审纪要整理工作；负责对生产工人技术交底工作，组织现场施工，做好施工日记。5、参与隐蔽工程、分部、分项工程验收工作。6、严格执行安全生产各项规章制度，对所管辖的单位工程的安全生产负直接责任。7、组织工人学习安全操作规程，开展安全生产活动，督促、检查工人正确使用个人安全防护用品。执行工地自检制度。协助项目经理搞好各项文明施工工作。2.2.2.2.6材料负责人职责1、根据月度生产计划，及时编制材料、构配件、周转材料、机具设备进场计划。2、依据月度物资进场计划，在供货处对所需物资进行验证、组织物资进场、收集质量凭证。3、负责进场物资的验证、验收、搬运、贮存、标识和维护工作的实施。并完善记录，对验收物资的质量负直接责任。4、负责搞好工地现场材料和帐务管理，协助搞了限额领料、文明施工和安全保卫工作。2.2.2.2.7资料员职责1、坚守工作岗位，工作认真负责，及时收集、检查有关技术资料。2、熟悉施工图纸和施工验收规范，对资料中存在的问题及时发现，并督促有关人员及时处理。3、在建工程的资料做到与工程进度同步，内容符合检评标准规定。4、负责向建设单位提供存档资料。第三章施工技术措施3.1电缆敷设3.1.1施工准备3.1.1.1材料所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识；其规格型号及电压等级应符合设计要求。电缆外观完好无损（铠装无锈蚀、无压扁现象），无绞拧和扭曲现象；无护层折裂等未消除的机械损伤。每盘电缆上标注规格型号、长度及出厂日期。3.1.1.2作业条件①预留管、孔、洞和预埋件的位置、尺寸应符合设计要求。②电缆沟、竖井及人孔等处的土建工程结束，且无积水。③敷设电缆沿线无障碍物，场地清理干净、道路畅通。④敷设电缆用的脚手架搭设完毕，且符合安全要求，电缆敷设沿线照明照度满足施工要求。⑤检查敷设电缆用机械设备是否良好。⑥电缆支架及保护管安装完毕，并检验合格。⑦变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。3.1.1.3技术准备施工图纸和技术资料齐全。施工方案编制完毕并经审批。施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案，并进行安全、技术交底。3.1.2操作工艺3.1.2.1工艺流程准备工作电缆沿支架穿管敷设挂标牌3.1.2.2操作方法3.1.2.2.1准备工作1、施工前检查所敷设电缆的规格、型号、截面等是否符合设计要求，外观应无明显损伤。2、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验（1）1KV以下电缆用1KV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻，其阻值不低于10兆欧。（2）敷设电缆时，可用手持通话对讲设备进行联络指挥。（3）电缆测试完毕，应立即用密封套封严或用橡皮包布密封电缆头，再用黑胶布包好。4、电缆的搬运及支架架设电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法，应按电缆轴上箭头指示方向或按电缆缠绕方向滚动。电缆支架的架设地点一般应在电缆起止点附近为宜；在一个敷设区段内应选择地势高的一端作为敷设的起始点；架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。5、电缆敷设方法（1）电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法，应按电缆轴上箭头指示方向或按电缆缠绕方向滚动。（2）电缆支架的架设地点一般应在电缆起止点附近为宜；在一个敷设区段内应选择地势高的一端作为敷设的起始点；架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方（3）电缆敷设方法：电缆敷设可分为人工敷设和机械牵引敷设。A、人工敷设：对于线路长、截面大的电缆，优先采用机械敷设，但现场条件不具备机械牵引敷设时，采用人工敷设。人工敷设时，根据路径长短，组织劳力沿电缆沟支架或保护管内敷设。敷设路径较长时，应将电缆放在滚轮上，牵引电缆向前移动。B、机械牵引敷设：使用机械牵引时，首先在电缆沟旁或沟底每隔2-2.5米处放好滚轮，使电缆牵引时不与支架或地面摩擦。电缆的最大牵引强度按现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168执行，最大牵引速度不得超过15m/min。在敷设电缆前，应根据电缆的规格和规范中对牵引强度，牵引速度的要求进行牵引机械的参数计算，并根据计算结果选择牵引机械。6、电缆敷设要求（1）、电缆沿电缆沟敷设时，不同电压等级的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在最上层。同电压等级的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm。并排敷设的电缆，其接头的位置应相互错开。（2）、电缆穿保护管敷设A、电缆在穿入保护管前，管道内应无积水，且无杂物堵塞。B、穿入管中的电缆数量应符合设计要求，保护管内穿电缆时，不应损伤电缆保护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）C、电缆穿入管子后，管口应密封。3.1.3质量标准1、电缆耐压试验，绝缘电阻值必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。2、电缆敷设严禁有绞拧，铠装压扁，护层断裂和表面严重划伤等缺陷。3、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。4、电缆固定、间距、弯曲半径符合规定。3.21KV以下电缆终端头制作安装3.2.1施工准备3.2.1.1材料1、主要材料：电缆终端头套、热缩管、接线端子、镀锌螺丝、电力复合脂、镀锡铜编织带等材料，热缩管分黄、绿、红、蓝、黑五色。2、地线采用镀锡铜编织带,截面应符合10KV电缆截面和接地的标准。3.2.1.2机具设备1、手动工具：钢锯、扳手、钢锉、螺丝刀、电工刀、电工钳、鲤鱼钳。2、电动工具：液压钳（手动或电动型）。3、测试器具：钢卷尺、2500V兆欧表。4、其他工具：喷灯、电烙铁。3.2.1.3作业条件1、电气设备安装完毕,电缆头制作应由持有电缆工操作证的人员进行.2、现场应清洁、干燥。室外制作电缆头时，应在气候良好的条件下进行，并有防雨、防尘措施。3、电缆敷设并整理完毕，核对无误。3.2.1.4技术准备1、施工方案编制完毕并经审批。2、向操作工人进行安全、技术交底。3.2.2操作工艺3.2.2.1工艺流程准备工作电缆绝缘摇测剥切铠装层、打卡子接地线焊接套电缆分支手套压接线端子固定热缩管连接设备3.2.2.2操作工艺1、准备工作：准备材料和工具，核对电缆型号、规格、检查电缆是否受潮。2、电缆绝缘摇测：用1000V兆欧表，对低压电缆进行绝缘摇测，绝缘电阻应大于10兆欧，如不符合要求，检查电缆是否受损或受潮；摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。3、剥切铠装层、打卡子。（1）、绝缘合格后，根据电缆与设备连接的具体尺寸，确定剥除长度，剥除外护套。（2）剥电缆铠装钢带，用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不得锯透。（3）用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，完后用钢锉将钢带毛刺去掉，使其光滑。（4）将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。（5）在打钢带卡子的同时，将接地线一端卡在卡子里。（6）利用电缆本身钢带做卡子，卡子宽度为钢带宽的1/2。采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm，也可采用铜丝缠绕的方式固定接地线。4、接地线焊接：接地线采用镀锡铜编织带，截面积应符合4.1.1的规定，长度根据实际需要而定。将接地线焊接于钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象。5、套电缆分支手套：用填充胶填堵线芯根部的间隙，然后选用与电缆规格、型号相适应的热缩分支手套，套入线芯根部，均匀加热使手套收缩。6、压接接线端子（1）量取接线端子孔深加5mm作为剥切长度，剥去电缆芯线绝缘，将接线端子内壁和芯线表面擦拭干净，除去氧化层和油渍，并在芯线上涂上电力复合脂。（2）将芯线插入接线端子内，调节接线端子孔的方向到合适位置，用压线钳压紧接线端子，压接应在两道以上。7、固定热缩管（1）用填充胶填满接线端子根部裸露的间隙和压坑。（2）将热缩管套入电缆各芯线与接线端子的连接部位，用喷灯沿轴向加热，使热缩管均匀收缩，包紧接头，加热收缩时不至产生褶皱和裂缝。8、连接设备：将已制作好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。根据接线端子的型号选用螺栓，将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由下向上或从内向外穿，平垫和弹簧垫应安装齐全。3.1.3路灯安装3.1.3.1施工准备3.1.3.1.1材料3.1.3.1.1.1各种路灯灯具的型号、规格必须符合设计要求，灯具应有产品合格证、生产许可证、“CCC”认证标识。且应符合下列规定：1、常规路灯灯具的效率不应低于60%。2、灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。路灯灯具的防护等级、密封性能必须在IP55以上。3、反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀镆处理，反光器表面应无明显划痕和裂纹。4、透明罩的透光率应达到90%以上，并无气泡、明显的划痕和裂纹。5、封闭路灯灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的连接配合应无间隙。6、灯内配线严禁外露，且相线、零线（N）、接地线（PE）用不同颜色，金属网无扭曲变形，密封垫完好。灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。3.1.3.1.1.2路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》GB/T9790、《热喷涂金属件表面预处理通则》GB/T11373、国家现行标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》ZBJ36011的有关规定。3.1.3.1.1.3灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理，其外观、附着力、耐湿热性应符合国家现行标准《灯具油漆涂层》QB1551的有关规定；进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。3.1.3.1.2机具设备3.1.3.1.2.1手动工具：电工组合工具、钢锯、扁锉、圆锉、台钳、压力案子、活扳手、套丝板、喷灯等。3.1.3.1.2.2电动工具：台钻、电钻等。3.1.3.1.2.3测试工具：兆欧表、万用表、试电笔、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。3.1.3.1.2.4其他工具：起重机、梯子、移动升降梯、锡锅、锡勺、电炉、电烙铁等。3.1.3.1.3作业条件3.1.3.1.3.1电源电缆敷设到位，并绝缘测试合格。3.1.3.1.3.2场地平整，具备施工条件。3.1.3.1.3.3高空安装的灯具，地面通断电实验合格。3.1.3.1.4技术准备1、施工图纸和技术资料齐全。2、施工方案编制完毕并经审批。3、施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案，并进行安全、技术交底。3.1.3.2操作工艺3.1.3.2.1工艺流程测量定位基础施工灯杆、灯臂及灯具安装接地接零保护接线路灯控制系统安装绝缘测试试运行3.1.3.2.2操作方法3.1.3.2.2.1测量定位1、根据路灯安装施工图及道路中心线和参考点等，确定路灯的安装位置及基础高度，并标出基础安装位置。基础顶面标高应提供标桩。2、直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%；直线杆沿线路方向横向位移不应超过50mm；转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。3.1.3.2.2.2灯杆、灯臂及灯具安装1、根据产品说明书安装好灯杆组件，然后利用起重机将灯杆吊起到基础的上方，缓缓下降至适当高度，调整灯杆，使灯杆底座的螺栓孔穿过预埋好的地脚螺栓，并使电源电缆穿进灯杆至接线盒处，放下并扶正灯杆，将灯杆与底座固定牢固。立杆时应有防止杆身滚动、倾斜的措施。钢灯杆吊装时应采取防止钢缆擦伤灯杆表面油漆或喷塑防腐装饰层的措施。2、根据产品说明书安装好灯臂组件，然后将灯臂安装在灯杆上。杆上路灯灯臂的抱箍应紧固，不得松动，装灯方向与道路纵向应成90°，误差不得大于3°。3、安装灯具组件：（1）根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。（2）根据说明书穿各分支回路的绝缘电线。（3）根据组装图组装并接线。（4）安装各种附件。4、将灯具安装在灯臂上，并将灯具电源线沿灯臂、灯杆敷设至灯杆内的接线盒处。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。灯具的悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/8，且不宜超过2m。同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。3.1.3.2.2.3接地接零保护1、在中性点直接接地的路灯低压网中，金属灯杆及电气设备的外壳宜采用低压接零保护。（1）在保护接零系统中，用熔断器做保护装置时，单相短路电流不应小于熔断片额定熔断电流的4倍；用自动开关做保护装置时，单相短路电流不应小于自动开关瞬时或延时动作电流的1.5倍。（2）保护零线和相线的材质应相同，当相线的截面在35mm2及以下时，保护零线的最小截面应为16mm2；当相线的截面在35mm2及以上时，保护零线的最小截面不应小于相线截面的50%。（3）保护接零时，在线路分支，首端及末端应安装重复接地装置，接地装置的接地电阻不应大于10欧。（4）在用电设备较少且分散，采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时，可采用低压接地保护，金属灯杆的接地电阻不应大于4欧。3.1.3.2.2.4接线1、调整电源电缆和灯具配电导线在接线盒内的位置，并截取适当长度，削好线芯。2、将电源电缆和灯具配电导线分别压接在短路器的进出线两侧。3、有关接线标准必须综合《城市道路照明工程施工及验收规范》的规定。3.1.3.2.2.5路灯控制系统安装1、路灯运行控制采用自动及手动控制的方式。2、路灯的开、关灯动作，宜设在自然光的照度值2~10LX。3、路灯控制系统的安装应符合国家现行标准《城市道路照明工程施工及验收规程》的规定。3.1.3.2.2.6绝缘测试：接、焊、包全部完成后，应检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。检查无误后再进行绝缘测试。1、照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为1~500兆欧兆欧表。绝缘阻值应不小于1兆欧。2、照明绝缘线路绝缘摇测按下面的两步进行：首先将路灯接线盒内导线分开，开关处导线连通。摇测应将干线和支线分开，一人摇测，一人应及时读数并记录。电气器具全部安装完在送电前进行绝缘摇测时，按系统、按线路摇测绝缘电阻。应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置，摇测方法同上所述，确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。3.1.3.2.2.7试运行：试运行时首先通电，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；电器元件是否正常，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。修复后，重新进行通电试运行，合格后填写通电试运行记录。3.1.3.3质量标准3.1.3.3.1主控项目3.1.3.3.1.1电杆及金属附件均应可靠接地。3.1.3.3.1.2不的用落铝导线以及电缆金属护套层做接地线。接地线不得兼作他用。3.1.3.3.1.3采用接零保护时，单相开关应装在相线上，保护零线上严禁装设开关或熔断器。3.1.3.3.1.4采用法兰底座固定金属灯杆的螺栓数量不少于灯杆法兰底座上的固定孔数，且螺栓直径与底座孔径相适配；螺栓采用双螺母锁固。3.1.3.3.2一般项目3.1.3.3.2.1在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺。3.1.3.3.2.2进入接线盒垂直管子上口穿缆后管口应密封处理良好。3.1.3.3.2.3保护接地线、中性线截面选用正确，线色符合规定，连接牢固紧密。3.1.3.3.2.4直线路段安装单、双挑路灯时，在无障碍等特殊情况下，灯间距与设计间距的偏差应小于2%。等感垂直偏差应小于半个杆稍，直线路段单、双挑灯排列成一直线时，灯杆横向位置偏移应小于半个杆根。钢灯杆安装时接线手孔朝向应一致，宜朝向人行道或慢车道侧。灯臂应固定牢靠，与道路纵向垂直偏差不应大于3°。3.1.4电气安全保护3.1.4.1注意事项3.1.4.1.1电气设备的带电部分应有直接触摸保护装置，当设屏护时可用绝缘措施。3.1.4.1.2.电气装置下列金属部份应接零或接地：..配电箱的金属底座或壳应接地；..室外配电装置金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门；..电力电缆的金属护套、接线盒和保护管；..配电和路灯的金属灯塔..其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。3.1.4.1.3.不得利用蛇皮管、裸铝导线以及电缆金属护套层做接地线，接地线不得兼做他用。3.1.4.2.接零和接地保护3.1.4.2.1.在中性点直接接地的路灯低压网中，金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳采用低压接零保护。3.1.4.2.2.采用接零保护时，单相开关装在相线上，保护零线上严禁设开关或熔断器。3.1.4.2.3.保护接零时，在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置，接地装置的接地电阻不应＞10Ω。3.1.4.2.4.灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时，其接地电阻不应＞4Ω。3.1.4.3.接地装置3.1.4.3.1.接地装置可利用配电装置的金属外壳和保护配电线路的金属管。监控施工流程（1）方案设计：总包单位根据小区实际情况进行监控改造方案设计，并提交初步方案。（2）方案讨论：小区业主委员会与总包单位进行方案讨论，确定最终改造方案。（3）设备采购：总包单位根据最终方案确定所需设备清单，进行设备的采购工作。（4）布线施工：进行监控系统的布线施工，包括管道埋设、电缆敷设、设备架设等。（5）设备安装：对监控设备进行安装和调试，保证设备的正常运行。（6）系统调试：对监控系统进行整体调试，保证系统的稳定性和可靠性。（7）系统验收：小区业主委员会与总包单位进行系统验收，确保改造工程达到预期效果。第四章劳动力计划安排和详细描述4.1劳动力计划安排详细描述4.1.1施工班组组建本工程作业班组由电缆敷设安装班、路灯安装班，调试班组及附属施工班等班组，由施工班班长全面负责，接受项目部的直接管理，接受公司机关职能部门的指导、管理、检查。各专业施工班的劳动力数量，原则上按项目部的计划进行安排。如因实际情况需要变动，必须上报项目部批准，如因实际情况需要变动，必须上报项目部批准方可实施。4.2.2劳动力的培训对进场施工人员进行培训，对从事工程施工人员的技术能力进行相应的考核，教育员工掌握与本岗位工作有关的技术要求，对不同工种的特殊要求进行相应的考核。凡进场人员必须进行进场教育和发放人手一册的文字依据，以保证施工基本劳动力满足施工要求。4.2.3劳动力调配利用公司优势选调有经验作业班，满足工程质量和工程进度的要求。根据不同阶段以及特点，选择技术好，作风硬的劳动力投放工程施工。根据工程进度的需求，项目经理部在现场统一调配，组织交叉施工。4.2.4劳动力现场管理由项目经理组织施工员，质量员、安全员等按规定在施工前进行质量要求、文明施工、安全生产等各项交底教育工作，参加交底的人员应本人签字确认，使每个参加交底人员正确了解施工方法、工艺流程和岗位须知。特殊公众应再考核上岗，管理人员应加强巡视检查，施工员应在施工日志中对现场状况连续记录。发现施工方案不合理，施工员应及时向项目经理和技术负责人汇报，有技术负责人组织研究新的施工方案。4.2.5劳动力计划安排根据我们的施工经验，结合本工程的实际情况，将施工阶段分为准备阶段、施工阶段、调试及验收阶段，在个阶段的施工过程中，我们将根据工程的需要按时组织劳动力到场，整个施工阶段将保证有足够的劳动力，以保证工程按期、高质量完工。第五章工程需投入的主要施工机械5.1主要施工机械设备配置主要施工机械设备配置（见附表一）5.2.机械设备使用、维修和保护制度5.2.1.公司的机械设备，由设备归口单位进行使用、维护和保养管理。保养，修理按《常用施工机械保养、修理规定》执行。5.2.2.施工机械设备的运输、安装调试和拆除要制定相应的施工方案。提前做好准备工作，保证施工场所和过程的安全文明状态。5.2.3.现场使用的机械设备按设备总平面图设计要求布置，临时使用的机械设备应根据当时场内情况，确定合理的布置方案并经过项目主管领导的审核、批准。5.2.4.保证各种机械设备的标志明显，编号统一。现场机械管理实行挂牌制，标牌内落实包括设备名称及基本参数，验收合格标记，管理责任人及安全管理规定和操作规程。5.2.5.临时用电设施的各种电箱式样标准统一，摆放位置合理便于施工和保持整洁。各种线路敷设符合规范规定，并做到整齐简洁，严禁乱扯乱拉。5.2.6.机械设备在使用过程中，主要设备要认真执行“三定”。即：定人、定机、定岗位的责任制。公用的机械设备要设专人负责管理和维护。5.2.7.机械设备的操作要严格执行持证操作制度，未取得操作证之前，不准独立操作，严格禁止非操作人员操作机械设备，违者将追究责任。第六章质量保证措施6.1.工程质量目标确保工程完全一次验收合格率100％。6.2.质量保证体系和机构行政管理是工程质量和进度的作用是至关重要的，设立科学合理的工程管理机构是充分发挥各个部门职能的前提条件。为确保本工程质量，我公司将成立以项目经理负责的创优领导小组和以项目总工程师负专责的技术管理体系，建立三级质量管理网络，科学严格地制定各工序、施工工艺的质量预控措施，实施标准工法作业。6.3.质量保证措施6.3.1.健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，项目技术人员负责人为副组长，项目部和业务部门负责人为组员的创优小组，主持和组织项目创优活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构，实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到上道工序不优，下道工序不开工，分兵把关，层层负责。实行质量否决制，确保工序质量优良。6.3.2.开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，并进行经常性的全员质量教育，提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法，确保工程一次合格，一次创优。同时加强因素控制，确定各特殊工序，关键环节的管理重点，实施工程施工的动态管理。6.3.3.认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量、“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。6.3.4.施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真反复核对，彻底了解设计意图，并对施工难点进行讲座解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持测量复核制，采用高精度的光学测量距仪及水准仪，确保位置正确；三是严把试验关，电缆、路灯、配电设备等材料，认真进行质量鉴定，精心选择。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。6.3.5.加强工作质量，提高工序质量，确保工程质量。工作质量与分配挂钩，建立严格的奖罚制度，以促使创优工作在一个良好的激励机制下进行。6.4.材料进场检验制度6.4.1.材料检验制度的宗旨是保证工程所用材料、零配件和设备的质量，进而保证工程质量。为确保工程质量，应严格把好材料关，通过进货检验和试验，保证只有经过检验、试验合格的原材料、半成品方可使用到工程项目上。为此，材料进场应遵循以下检验制度：6.4.2.项目部应建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采购材料。6.4.3.进场的原材料、零配件等应进行出厂合格证的验收和外观质量检查，检查合格后，由技术员、材料采购员、材料保管员分别在合格证上签字，注明使用工程部位后交资料员保管存档。6.4.4.进货的外观检查按国家有关行业标准规定进行。6.4.5.凡需取样送验的材料应按中华人民共和国国家或行业标准进行取样送检。灯杆、灯具、电线、电线、钢管进入现场后必须进行取样复检，其它技术文件中提出有特殊复验要求的产品，也应安排复验。6.4.6.原材料取样送验，由技术员负责组织有关试验员按规定取样后（必须监理或建设方签字见证），填写“试验委托单”连同试样送有资质检验单位检验。6.4.7.通过检验和试验符合规定要求的产品，方可入库和投入使用，需采取技术处理措施的，应满足技术要求并经有关技术负责人批准后，方可使用。对进货检验和试验不合格的产品，应立即作出不合格标识，不允许入库和投入使用，并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。6.4.8.因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。6.5.工序质量及自检自控措施6.5.1.认真落实技术岗位责任制和技术交底制度，双方必须在书面交底资料上签字，施工班组在施工时严格按技术交底的要求进行施工及质量控制。6.5.2.班组在明确图纸和质量标准的前提下，工人必须严格按操作标准及工艺流程操作，实行个人自检记录。6.5.3.上下工序之间由经理牵头组织技术和质检进行工序交接检查，上道工序必须消除质量缺陷才能移交下道工序，下道工序保护好上道工序的成品质量，填写工序交接单，明确各自的质量责任。6.5.4.执行工序验评制度质量检查，对已完工序进行全面检查、评定，达不到评定标准要求的工序，严禁进入下道工序，必须返修。6.5.5.设立工序管理质量控制点，进行重点控制。6.5.6.严格掌握执行“三不准”制度，图纸未经会审不得施工，原材料未经检验，不得施工，无技术交底不得施工。6.5.7.严格隐蔽工程验收制度，对需隐蔽验收的工程部位，必须经建设单位隐蔽签证后，方可进入下道工序施工。6.5.8.质检人员严格按质量验评标准，对所有分部分项工程进行验评，填写质量验收记录。6.6.严格执行施工规范和标准在本工程施工中，严格按照国家有关城市道路照明施工及验收规范执行。6.7.工程质量回访和保修为向用户提供优良的回访保修服务，满足合同规定，从而满足用户要求，提高企业的社会信誉，特定如下服务保证体系工作程序：6.7.1.适用范围：本公司承建的所有工程项目，在施工过程中及交工后，均应进行回访保修服务工作。6.7.2.职责划分：6.7.2.1.公司工程技术科：6.7.2.1.1.负责接受、传递、回复用户的意见，督促工程回访保修工作，并做好登记备案。6.7.2.1.2.负责对用户的意见及影响使用功能的质量问题的处置措施进行审核，并提交具体处理意见。6.7.3.工作程序：6.7.3.1.施工过程中的服务：6.7.3.1.1.公司工程技术科负责受理用户的投诉并登记，及时组织施工单位对用户提出的意见制定相应措施，由承担该工程项目的施工单位具体实施。6.7.3.1.2.项目部技术负责人负责具体实施效果进行检查、验证，并报公司工程技术科备案。6.7.3.2.保修期内的服务：当用户发现工程质量问题时，在合同保修期内及时通知工程技术科，工程技术科负责组织分公司，项目部对发生的质量问题进行处置，提出修正措施，及时安排实施、验证，并做好记录交由用户签字后报工程技术科备案。6.7.3.3.工程回访服务：6.7.3.3.1.工程技术科负责本公司所承建的工程回访管理和监督工作。6.7.3.3.2.对回访过程中发现的质量问题，及时进行处理。6.7.3.4.对用户投诉的处理：6.7.3.4.1.工程技术科负责处理用户投诉。6.7.3.4.2.对用户重大投诉，工程技术科接到投诉后，应立即向总工程师汇报，由公司生产副经理和总工程师带队与工程技术科和项目经理、技术负责人参加，进行调查处置，提出措施，由施工单位具体实施，工程技术科负责验证。6.7.3.4.3.对超过保修期及因用户在使用过程中由于使用不当造成损坏需要修理、用户提出要求时，施工单位在与用户商定修理内容和价格后签订协议，按协议内容实施维修。6.7.3.5.保修后，由工程技术科负责对保修结果进行验证，并将验证结论记于《回访保修记录》的“验证”栏中，归档保存、备查。6.7.4.服务承诺：6.7.4.1.凡本公司承建施工的所有工程项目，均按“合同规定”按期进行回访，提供优质服务。6.7.4.2.对用户提出的意见，保证诚恳、热情接待，及时传递，认真查处，不推委、不扯皮，确保件件落实。6.7.4.3.对回访中发现的质量问题，保证及时处置，按指定时间实施完成、交验，并达到质量要求，使用户满意。第七章雨季施工措施7.雨季施工措施雨天施工时要采取有效的防护措施，以适应工程施工需要和保证工程质量。7.1临近雨季前，对办公室、宿舍、材料库、机具棚等做全面检查和维修，做好防漏工作。7.2对在现场施工的工作人员发放必要的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯等。7.3施工时做好防雷设施，现场机电设备要做好防雨，防漏电措施，凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物要设置接地或避雷装置并定期派专业人员检查这些装置的效果。7.4沟槽施工尽量避开雨天，下雨时停止接地电阻测试和高空作业。7.5主动同当地防汛指挥部加强联系和协调，听取他们的意见，服从当地防汛指挥部的统一指挥。7.6合理安排施工程序，对不适宜在雨天汛期施工的有关工序，结合当时气象条件，合理调整施工部署，以提高效率，保证质量和安全。第八章安全施工措施8.1.安全保障体系实行项目经理部、施工队和作业班组三级安全管理，项目经理部和施工队设置专职安全员，班组设兼职安全员，形成上下齐抓共管的安全管理网络。制定安全措施和目标，定期或不定期组织安全检查，并进行安全标准工地建设。安全保证体系从组织、思想、技术、经济四个方面建立，见下安全保证体系框图。项目技术科项目技术科施工队及作业班组施工队及作业班组公司质量安全科公司质量安全科项目经理部项目经理部组织保证技术保证组织保证技术保证项目材料科项目材料科材料保证试验保证材料保证试验保证项目质量安全科项目质量安全科安全保证体系图8.1.1.建立项目部安全领导小组，以项目部经理为组长及第一责任人，项目部副经理、主任工程师为副组长，另设专职安全员具体实施和监督安全管理工作，并承担安全工作直接责任的安全保证体系。8.1.2.组长兼安全管理小组长（班组长兼），管好自己的人和现场。8.1.3.项目部安全保证体系正常运作，保证项目部在新承建的工程中，不发生违章指挥，违章操作的行为，作到谁管生产经营，谁负责生产安全，谁施工谁负责安全。8.1.4.施工安全技术措施方案：根据该项工程的施工特点，编制如下具体的措施方案，即：临时用电安全施工组织设计：灯杆吊装施工技术措施；灯具安装施工技术措施；季节施工安全技术措施。8.1.5.安全管理制度8.1.5.1.编制各工程项目安全施工管理的实施细则和安全操作规程。8.1.5.2.建立三级安全教育、即公司安委会，项目部安全小组，施工班组，持证上岗制，组织安全教育和安全知识培训及安全法规的学习，经考核合格后上岗。项目部专职安全员认真编写安全技术交底，由项目部主任工程师审批，对施工班组进行“三交底”施工班组长并在签字。8.1.5.3.组织特种工种人员的技术培训，执行特种工种持证上岗。8.1.5.4.执行领导不违章指挥，工人不违章操作制度。8.1.5.5.安全设施、器具未作到齐全，不准作业。8.1.5.6.在安排生产时，不安排安全生产措施，工人有权拒绝上岗。8.1.5.7.施工组织设计、技术方案、技术交底，无针对性的安全技术措施，或方案不合理属野蛮施工，如发生安全事故应追究有关人员的责任。8.1.5.8.发生安全事故，领导有责任对安全工作作到三不放过的原则，并及时上报做出处理。8.1.5.9.进场的安全材料、设备、工器具不作测试、抽检，不准使用，测试不合格的应追究材料采购人员的责任。8.1.5.10.实行安全生产否决权制度，公司定期安全生产检查，项目部每月不少于两次安全生产自检，并组织总结评比，并做为工资发放和奖罚的依据，当月兑现，以激励全员安全生产的机制。8.2.安全技术措施及注意事项8.2.1.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。经常组织职工学习安全法规、条例和安全操作规程，提高职工的安全意识和安全操作技能。设置安全标志网和特殊安全保障措施。8.2.2.各级管理人员,坚持“管生产必须管安全”的原则，布置任务安排工作都必须讲安全，工序前做好安全技术交底，方可施工。落实安全生产责任制，逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全工作职责，制定安全规划，达到全员参加、全面管理的目的，做到“安全生产，人人有责”。8.2.3.制定安全技术措施，高空作业必须设置防护网，作业人员要戴安全帽、安全带、安全绳；机械操作手必须建立机组责任制，持证上岗，定人定机，遵守使用及操作规程；施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施组要求的夜间照明；施工机械进场必须经过安全检查，合格后方可使用。8.2.4.坚持“创安”工作评比，每月定期检查工地一次,平时进行不定期的检查,做到及时发现隐患及时整改。8.2.5.建立健全各项安全制度及防护措施..各类机械的运行规则及安全作业制度；..用电安全须知及电路架设养护作业制度；..施工现场保安制度；..施工现场防洪、防火、防风措施；..有关劳动保护法规定的执行措施；..施工现场各类信号及标示牌的设置规则及维护措施。8.2.6.深化安全教育，强化安全意识。工地操作人员必须持证上岗，做到上岗必有证无证不上岗，严禁无证上岗操作；工作人员上岗前必须进行工作技术培训和安全教育，牢记“安全第一”宗旨，安全员坚持持证上岗。第九章文明施工措施9.1.现场施工人员除必须遵守国家法律、法规外，还必须遵守当地者政府的各项规定。9.2.施工用进场材料必须按指定地点堆放，不能随意占道，且摆放要整齐。9.3.进入现场施工人员必须正确佩带安全帽、工作卡，着装整齐。9.4.加强与本工程范围内单位沟通和协调，做互相理解、互相配合，决不扯皮。9.5.服从业主和监理安排、协调，尊重人、理解人，不能打骂和污辱人，更不能集众斗殴。9.6.文明施工措施9.6.1.文明施工保证体系9.6.1.1文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便捉高劳动生产率、降低物耗、消涂污染、美化环境、提向工程质量、延长机械使用寿命，有效的防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济效益的提高。9.6.1.2施工现场严格执行《中华人民共各国消防条例》和***关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一只义务消防队，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教有，建立安全用火制度。9.6.2.文明施工具体措施9.6.2.1.在整个施工过程中坚持文明生产，注意环境保护，采取切实有效的措施确保施工生产生文明、有序地进行。9.6.2.2.现场管理制度上墙，管理工作规范化、制度化、标准化，建立文明生产制度，精心施工，文明生产。9.6.2.3.施工现场设置施工标牌，夜间施工不得高声喧哗，做到便民、利民、不扰民、杜绝各种野蛮的施工现象。9.6.2.4.作好与施工现场各方协调与联系工作，并与当地政府及公安机关取得联系，加强治安管理，努力创造良好的施工环境条什，预防各种治安事故；加强职工的治安和道德教育，决不允许有扰民的现象发生。9.6.2.5随时保持施工现场的整洁和美观。不乱倒弃土、建渣和杂物，做到各种材料定点堆放，设备整齐停放，随时保持施工有序进行。9.6.2.6在施工过程中，服从监理，听从监理工程师的意见，严格按监理工程师的要求填好各种表格，送检各种材料和试件，在监理工程师的指导下，搞好自检和抽检工作。9.6.2.7.整个施工过程中，都必须认真履行与业主签订合同中的定或承诺的各种责任和义务，严格按合同施工。业主的一指挥协调下，与交叉作业的施工单位紧密配合，互相帮助，尽量为交叉作业提供良好的施工条件。第十章工期保证措施10.1、组织措施建立由项目经理任组长，各专业施工负责人为主要成员的工期保证管理小组。编制出最优的施工方案和施工进度计划，并检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统。首先检查是否协调一致，计划目标是否层层分解，互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以施工任务书的方式下达施工班组，以保证实施。10.2、思想管理对施工进度计划全面交底，发动职工实施计划。施工进度计划的实施是全体工作人员的共同的行动，要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成职工的自觉行动，充分发动职工，发挥职工的干劲和创造精神。10.3、现场管理（1）、根据施工进度计划做好现场生产调度工作，合理的安排人员、材料、机械设备，使其最大限度的保证工程施工进度。（2）、合理布置施工作业程序，集中力量保重点部分，各专业工种搞好协调配合。（3）、根据工程特点和工程性质，整个工程分三个作业段同时施工，分部位组织施工，穿插作业，流水作业，综合安排，确保安装进度。（4）、根据现场实际情况，及时调整进度计划，并随时调整劳动力和施工机械设备。（5）、项目部每周举行一次施工计划会议，对上周的工程进度作一总结，并安排好下周的进度计划，对所需的人员、材料、设备及时予以调整、安排，以保证工程进度计划的顺利实现。（6）各施工作业组要紧密配合，协调作业，避免不必要的窝工和重复施工等现象。第十一章沿线建筑物、地下管线保护措施11.1.施工前，应对施工区域内及其周围的地下管线（电缆、光缆）和建筑物进行调查，会同其产权、维修单位共同确认并及时与产权单位签订拆迁协议，及早拆迁。需保留的地下管线和建筑物，采取切实可行的措施，保证其完整无损。11.2.施工前，必须在已查明的地下管线、路径上设立标志或洒白灰线，并向施工人员进行交底。地下管线路径两侧各1.5ｍ范围内，不得用机械开挖，人工作业时，派责任心强的职工进行。挖掘时，禁止使用铁镐和齿类尖耙，做到逐层轻插浅挖，并请产权单位或维修单位人员到场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。挖出的电缆管线应按监护人员的要求进行保护或迁移，保证即有设备的正常运行。11.3.在施工中对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护，必要时设专人监护，保证其安全使用。第十二章防止噪声、防止粉尘污染环境保护措施一、环境保护的措施实行环保目标责任制，把环保指标，以责任的形式分到个人，列入责任岗位责任制，建立一支环保自我监控体系，项目经理是环保工作的第一责任人，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作。一、防止噪声污染措施：1、严格控制人为噪声进入施工现场不行高声喊叫，无故甩打模板，乱吹哨，使用对讲机进行远距通话，车辆进场禁止鸣喇叭，最大限度减少噪声扰民。2、严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业，确定特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施。3、从噪声源上降低噪声A、尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺，如低噪声的电锯、低噪声冲击钻等。B、尽可能在声源处安装消声器消声。C、电气安装工程的噪声主要来自于材料加工与开孔槽作业，因而尽可能将材料在场地外加工，非特殊情况，不得在施工现场加工材料。D、从传播途经上尽量控制噪声，采用吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理的方法来降低噪声。二、防止粉尘、污染措施：1、水泥、粉煤灰、白灰等细颗粒粉状材料等，要采用遮盖措施，防止遗洒扬尘，车辆进场，行驶不猛拐，不急刹，防止洒土。2、施工过程中有尘土产生时，应事先洒水，尽可能减小扬尘。1、拟投入的主要施工机械设备表表1序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注1强力振动电钻32%、TE52台中国201518*1500市区2手提电钻FDV164台中国201516*350市区3弯管器SYW-2-601台中国2017 0 市区4台钻MODEL1台中国20162*1500市区5砂轮切割机2416S4台中国201810*900市区6手提砂轮切割机直向5寸5台中国20185*250市区7路面切割机2台中国2017市区8电焊机3.2-6mm2台中国20185*1200市区9冲击钻550/Z8把中国20168*1800市区10升降平台车4辆中国2018市区11汽车5t1辆中国2015市区
B.2 最高投标限价扉页
玫瑰园小区路灯及监控维修改造
工程
最高投标限价
最高投标限价（小写）：
967361.78
（大写）：
玖拾陆万柒仟叁佰陆拾壹元柒角捌分
招 标 人：
造价咨询人：
（单位盖章）
（单位资质专用章）
法定代表人
或其授权人：
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
编 制 人：
复 核 人：
（造价人员签字盖专用章）
（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：
2025年05月31日
复 核 时 间：
2025年05月31日
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
汇总内容
金额(元)
其中：材料、设备暂估价（元）
1
分部分项工程费
846393.31
1.1
室外监控
588300.64
1.2
室外亮化
254968.63
1.3
措施项目
3124.04
2
措施项目费
6105.67
2.1
夜间施工增加费
848.01
2.2
二次搬运费
1696.02
2.3
冬雨季施工增加费
1356.82
2.4
已完工程及设备保护费
169.60
2.5
工程定位复测费
1696.02
2.6
非夜间施工照明费
2.7
临时保护设施费
339.20
2.8
赶工措施费
3
不可竞争费
34988.89
3.1
安全文明施工费
34988.89
3.2
环境保护税
4
其他项目
4.1
暂列金额
4.2
专业工程暂估价
4.3
计日工
4.4
总承包服务费
5
税金
79873.91
工程造价=1+2+3+4+5
967361.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
1
室外监控
588300.64
001
前端设备
195504.38
1
030507008001
监控摄像设备
1.名称:红外数字高清枪机
2.规格型号:400万像素COMS传感器，最大分辨率1920x1080，红外照射距离不小于50米，有强光抑制，防红外过曝前端与后端选用同一品牌。
3.技术参数:智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
台
147.000
619.62
91084.14
24696.00
176.40
2
030507008002
监控摄像设备
1.名称:红外数字高清球机
2.规格型号:400万像素COMS传感器，最大分辨率1920x1080，红外照射距离不小于50米，有强光抑制，防红外过曝前端与后端选用同一品牌。
3.技术参数:智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；
台
82.000
626.70
51389.40
11480.00
282.08
3
030507008003
监控摄像设备
1．名称：结构化抓拍摄像机(>400万高清彩色)
台
2.000
3132.62
6265.24
336.00
2.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第2页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
4
030507008004
室外监控立杆
1.名称:室外监控不锈钢立杆，包含预埋件
2.规格型号:高度3 米，直径≥76mm，厚度≥4mm ，预留出线孔及安装防水箱位置
3.立杆基础:土方开挖基础，采用 C25 混凝土基础浇筑、防雷接地
4.要求:定制
套
49.000
535.96
26262.04
11629.66
1760.57
5
WB030509001001
电源设备
1．名称：室外监控专用电源安装
台
231.000
46.80
10810.80
4527.60
6
WB030507007001
视频监控系统调试
1．名称：视频监控系统调试
系统
1.000
9692.76
9692.76
6468.00
577.50
分部小计
195504.38
002
传输设备
72384.22
7
030501012001
交换机
1.名称:接入式交换机，36口光+4口电（光纤跳线、尾线）
2.规格型号:交换容量：52Gbps，包转发率：38.688Mpps；
24个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口，2个100/1000Mbps SFP；
1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式；
工作温度：0℃～45℃；雷电防护：共模 4KV。
台
2.000
4967.36
9934.72
840.00
213.74
8
030501012002
交换机
4个10/100/1000Mbps自适应电口，2个1000Mbps上行光口；
交换容量：12Gbps，包转发率：8.93Mpps；
工作温度：-30 ℃~+65 ℃；
导轨式安装、标配电源
台
2.000
503.67
1007.34
336.00
87.38
9
030904008001
模块
1．名称：光模块
2．规格：SFP接口
个
52.000
202.38
10523.76
2416.96
42.12
10
030501010001
收发器
1．名称：光电收发器
台
52.000
178.38
9275.76
2416.96
42.12
11
030507009001
数字硬盘录像机
1．名称：NVR(数字硬盘录像机)
2．技术参数：64路8盘位
台
4.000
5635.94
22543.76
2982.56
33.16
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第3页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
12
030501004001
存储设备
1．名称：4T监控硬盘
2．规格型号：3.5英寸 SATA 3.0接口
块
32.000
596.84
19098.88
1299.20
分部小计
72384.22
003
传输线路
129136.56
13
030411004001
配线
1．名称：摄像机电源线
2．规格：RVV 2*1.5
3．材质：铜芯
m
4620.000
3.96
18295.20
2263.80
14
030502007001
光缆
1．名称：复合光缆
2．规格型号：8B+RVV2*1.5
3．敷设方式：管内穿放
m
14088.000
6.72
94671.36
12960.96
563.52
15
030502005001
双绞线缆
1．名称：摄像机数据线
2．规格型号：UTP CAT.6
3．敷设方式：管内穿放
m
4620.000
3.50
16170.00
5266.80
184.80
分部小计
129136.56
004
后端设备
6900.04
16
030507014001
显示设备
1．名称：显示器
2．规格型号：55英寸液晶显示器
台
4.000
1725.01
6900.04
504.00
分部小计
6900.04
005
综合管网
184375.44
17
030408003006
电缆保护管
1．材质：φ32PE管
2．敷设方式：埋地
m
489.000
11.20
5476.80
581.91
24.45
18
030408003001
电缆保护管
1．材质：φ50PE管
2．敷设方式：埋地
m
1120.100
14.29
16006.23
1332.92
56.01
19
030408003002
电缆保护管
1．材质：φ100PE管
2．敷设方式：埋地
m
1580.100
26.29
41540.83
2338.55
79.01
20
030411001001
配管
1．名称：室内穿线管
2．规格：PVC PC16
3．配置要求：明配
m
1144.000
7.95
9094.80
5125.12
21
030411001002
配管
1．名称：室内穿线管
2．规格：PVC PC32
3．配置要求：明配
m
598.000
11.25
6727.50
3205.28
22
030411001003
配管
1．名称：摄像机尾部线缆保护套管
2．规格：可挠金属套管 规格 12#
m
69.300
9.53
660.43
203.05
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第4页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
23
WB011614004001
拆除砼路面
1.建筑垃圾种类:拆除砼路面及基层并建筑垃圾外运
2.运距:综合考虑
m2
40.500
20.74
839.97
317.93
310.23
24
ZB041001002001
拆除人行道
1.材质:人行道拆除
2.厚度:10cm碎石+5cm面包砖
m2
385.000
13.97
5378.45
3880.80
25
040203007003
水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25砼路面（含养护）
2.厚度:15CM
m2
40.500
72.10
2920.05
345.47
26
040203006001
沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土
2.厚度:6cm
m2
40.500
59.84
2423.52
123.12
63.59
27
040202011001
碎石
1.石料规格:碎石
2.厚度:5cm
m2
40.500
13.50
546.75
38.88
49.82
28
040204002001
人行道板安砌
1.块料品种、规格:50mm厚面包砖
m2
385.000
79.48
30599.80
3611.30
29
WB040204009001
人行道混凝土垫层
1.材料品种:C15商品砼
m3
38.500
461.89
17782.77
3570.88
30
040101002001
挖沟槽土方
1．土壤类别：现场土
2．挖土深度：1米内
m3
318.000
24.65
7838.70
5142.06
550.14
31
040103001001
回填方
1．填方材料要求：符合图纸及规范要求
m3
318.000
15.72
4998.96
2938.32
667.80
32
040205001001
手孔井
1．规格尺寸：内净尺寸：500*500*800深
2．盖板材料、规格：树脂基井盖
3．井墙采用MU10砖，M10水泥砂浆砌筑，内外抹面，座浆为1:2水泥砂浆
4．井内外壁均抹面厚20，并底板1180*1180*100
5．井底板采用C15砼
6．下垫100厚碎石垫层
座
32.000
459.14
14692.48
3351.04
0.96
33
040205001002
接线井
1．规格尺寸：内净尺寸：400*400*800深
2．盖板材料、规格：树脂基井盖
3．井墙采用MU10砖，M10水泥砂浆砌筑，内外抹面，座浆为1:2水泥砂浆
4．井内外壁均抹面厚20，并底板1180*1180*100
5．井底板采用C15砼
6．下垫100厚碎石垫层
座
43.000
391.80
16847.40
4502.96
1.29
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第5页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
分部小计
184375.44
2
室外亮化
254968.63
34
WB011614004002
拆除砼路面
1.建筑垃圾种类:拆除砼路面及基层并建筑垃圾外运
2.运距:综合考虑
m2
65.000
16.60
1079.00
479.70
323.70
35
040203007004
水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25砼路面（含养护）
2.厚度:15CM
m2
65.000
72.10
4686.50
554.45
36
040203006002
沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土
2.厚度:6cm
m2
65.000
59.84
3889.60
197.60
102.05
37
040202011002
碎石
1.石料规格:碎石
2.厚度:5cm
m2
65.000
13.50
877.50
62.40
79.95
38
040101002002
挖沟槽土方
1．土壤类别：现场土
2．挖土深度：1米内
m3
220.200
24.65
5427.93
3560.63
380.95
39
040103001002
回填方
1．填方材料要求：符合图纸及规范要求
m3
220.200
15.72
3461.54
2034.65
462.42
40
030408003003
电缆保护管
1．材质：φ50PE管
2．敷设方式：埋地
m
1719.200
14.29
24567.37
2045.85
85.96
41
030408003004
电缆保护管
1．穿越道路段
2．材质：G50镀锌钢管
3．敷设方式：埋地
m
93.000
31.21
2902.53
403.62
108.81
42
030408003005
电缆保护管
1．材质：PVC-C-75管
2．敷设方式：埋地
m
40.000
14.55
582.00
59.20
2.00
43
030408001001
电力电缆
1．型号：YJV22-1KV-3*16+1*16
2．材质：铜芯电缆
3．敷设方式、部位：穿管敷设
m
46.000
65.75
3024.50
97.98
40.94
44
030408006001
电力电缆头
1．名称：电力电缆终端头制作与安装
2．型号：热缩式铜芯电力电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤16
个
4.000
84.42
337.68
80.08
45
030408001002
电力电缆
1．型号：VV-1KV-4*6+E6
2．材质：铜芯电缆
3．敷设方式、部位：穿管敷设
m
2112.200
33.51
70779.82
3464.01
1879.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第6页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
46
030412007001
一般路灯
1．名称：庭院路灯
2．型号、规格：成套安装，含混凝土基础、预埋钢筋笼等
3．灯杆材质、规格：钢材材质、表面镀锌、涂装抗紫外线塑粉，高度3.80米
4．光源数量：2*45W LED 电器采用节能电器
5．接地方式详见图纸
套
98.000
1267.22
124187.56
9723.56
4627.56
47
030404017001
配电箱
1．名称：路灯控制箱
2．安装方式：落地式，含基础
3．柜体防护等级为IP54级，接地方式详见图纸
4．柜体采用2mm不锈钢板轧制，外表草绿色户外塑粉
5．门锁采用箱变锁，挂锁采用统一钥匙开启的铜挂锁
6．柜体外形尺寸1350*450*600(单位mm)(箱体尺寸为参考尺寸,具体尺寸以满足电气元件安装和计量要求为准)
7．箱内时控开关、断路器、交流接触器、漏电保护器等所有电气元件按图设置，照明支路采用光时联控自动控制，箱体分上下两层，上层为供电部门计量室，下层为控制室
台
2.000
1827.71
3655.42
502.88
181.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第7页 共7页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额
人工费
定额
机械费
暂估价
48
040205001004
手孔井
1．规格尺寸：内净尺寸：500*500*800深
2．盖板材料、规格：树脂基井盖
3．井墙采用MU10砖，M10水泥砂浆砌筑，内外抹面，座浆为1:2水泥砂浆
4．井内外壁均抹面厚20，并底板1180*1180*100
5．井底板采用C15砼
6．下垫100厚碎石垫层
座
12.000
459.14
5509.68
1256.64
0.36
分部小计
254968.63
3
措施项目
3124.04
49
011705001001
大型机械设备进出场
1．机械设备规格型号：自行考虑，满足施工需求
台次
1.000
3124.04
3124.04
840.00
1487.51
分部小计
3124.04
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基础
费率（%）
金额（元）
1
JC-01
夜间施工增加费
169601.99
0.500
848.01
2
JC-02
二次搬运费
169601.99
1.000
1696.02
3
JC-03
冬雨季施工增加费
169601.99
0.800
1356.82
4
JC-04
已完工程及设备保护费
169601.99
0.100
169.60
5
JC-05
工程定位复测费
169601.99
1.000
1696.02
6
JC-06
非夜间施工照明费
169601.99
7
JC-07
临时保护设施费
169601.99
0.200
339.20
8
JC-08
赶工措施费
169601.99
合 计
6105.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目编码
项目名称
计算基数
费率（%）
金额（元）
1
JF-01
环境保护费
169601.99
3.280
5562.95
2
JF-02
文明施工费
169601.99
5.120
8683.62
3
JF-03
安全施工费
169601.99
4.130
7004.56
4
JF-04
临时设施费
169601.99
8.100
13737.76
5
JF-05
环境保护税
0
合 计
34988.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
金额(元)
1
暂列金额
2
专业工程暂估价
3
计日工
4
总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
H.2 暂列金额明细表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计量单位
暂定金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
工程内容
金额(元)
备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
H.4 计日工表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
编码
项目名称
单位
数量
综合单价
合价（元）
一
人工
人工费小计
二
材料
材料费小计
三
施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
工程名称
项目价值(元)
服务内容
费率(％)
金额(元)
1
发包人发包专业工程
100.000
2
发包人供应材料
100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：玫瑰园小区路灯及监控维修改造工程
标段：
第1页 共1页
序号
项目名称
计算基础
计算基数
费率(％)
金额(元)
1
增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费
887487.87
9.000
79873.91
合 计
79873.91
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）项目编号：TZZB-2025-052询价文件采购人：含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司编制时间：二〇二五年六月目录第一章询价公告3第二章供应商须知前附表6第三章供应商须知3第四章采购内容及相关要求12第五章合同格式15第六章询价响应文件格式21第一章玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）询价公告玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）的潜在供应商应在安徽省招标投标信息网获取询价文件，并于2025年7月2日09时30分（北京时间）前提交询价响应文件。一、项目基本情况项目编号：TZZB-2025-052项目名称：玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）采购方式：询价预算金额：967361.78元最高限价：967361.78元采购需求：玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次），具体内容详见询价文件。合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成施工内容。本项目是否接受联合体：否二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；2、本项目的特定资格要求：2.1供应商须具备电子与智能化工程二级（含）及以上资质，并具备安全生产许可证；2.2拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含）及以上注册建造师资格且在供应商单位注册。3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。(5)供应商或其法定代表人或配备项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。4、已在安徽省招标投标信息网获取询价文件。三、获取采购文件时间：2025年6月26日起至2025年7月2日09时30分（北京时间）。获取方式：供应商登录安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/），并自行在附件中下载获取询价文件售价：免费。四、响应文件提交截止时间：2025年7月2日9时30分（北京时间）。地点：安徽同舟工程咨询有限公司。文件数量:一正两副，密封在1个档案袋内递交。五、开启时间：2025年7月2日9时30分（北京时间）。地点：安徽同舟工程咨询有限公司（安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢）。六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜：（1）本项目不收取询价保证金。（2）本项目无二次报价，供应商递交的响应文件中的报价为最终报价。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：1.采购人信息名称：含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会地址：含山县环峰镇仙踪路与褒禅山路交叉口联系人：许启兵电话:180565699992.采购代理机构信息：名称：安徽同舟工程咨询有限公司地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢联系人：徐济超电话：18726032125第二章供应商须知前附表序号内容1项目名称：详见询价公告项目编号：详见询价公告2采购人：详见询价公告联系人：详见询价公告电话：详见询价公告3招标代理机构：详见询价公告招标代理机构地址：详见询价公告网址：详见询价公告4询价响应文件递交至：详见询价公告询价响应文件递交时间：详见询价公告询价响应文件接收人：详见询价公告联系电话：详见询价公告5询价开始时间：详见询价公告询价地点：详见询价公告6本项目是否交纳保证金：□需要；☑不需要7本项目履约保证金：（1）金额：/□免收☑合同价的10%□定额收取：人民币/元（2）支付方式：☑转账/电汇□支票□汇票□本票□保险□保函（3）收取单位：含山县环峰镇玉龙社区玫瑰园小区业主委员会 （4）缴纳时间：成交人须在合同签订前提交给招标人。（5）退还时间：项目验收合格结束后10日内退还。如为保函形式提交的，保函有效期到期后自动消灭。注意事项：（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为招标人。（3）对于信用好的投标人，采购人可免收履约保证金或降低缴纳比例。8本项目是否允许采购进口产品：□是；√否9本项目是否接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与询价：□是；√否10评审方法：详见第六章“成交办法”11询价有效期：提交竞争性询价响应文件截止时间起60天内12竞争性询价响应文件数量：详见询价公告13项目地点：含山县14项目预算：详见询价文件，资金已落实。15签订合同地点：含山县16本项目是否分包：□是；☑否本项目共分1个包。17踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动，供应商经采购人同意后自行踏勘现场。如供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由供应商自行承担。18本项目不接受联合体参加。19询价文件中所提质保期是针对供应商提供的所有货物的所有组成要件，所有货物的主材、辅材、零配件、易损件等，询价文件有特别规定的除外。20供应商在响应文件中提供的资质（资格）证书、认证证书、注册执业证书、许可证书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主管部门另有规定的，从其规定。21除询价文件中明确要求供应商在询价响应文件中提供的资料外，其他资料由供应商自行决定是否在询价响应文件中提供。22不良信用记录（1）供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：①供应商被人民法院列入失信被执行人的；②供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；⑤供应商或其法定代表人或配备项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。（2）以上第①-④项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询（以中国政府采购网查询结果和“信用中国”网站中“信用信息报告”查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目询价当日，询价小组应当对所有供应商进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。23项目负责人到岗履约约束条款：1、询价前，已担任其他工程项目的项目负责人（或项目经理）岗位的，不得在本次询价项目中担任项目负责人，有下列情形的除外：（1）存在已担任其他工程项目的项目负责人（或项目经理）岗位的，供应商须在响应文件中承诺：在本次询价项目成交后，合同签订前，拟派本次询价项目的项目负责人能够从其他项目变更至本项目，对本次询价项目全面履约；（2）法律法规规定的其他情形。2、若供应商拟派本次询价项目的项目负责人（或项目经理）已在其他项目担任项目经理岗位，但在响应文件中承诺未在其他项目担任项目负责人（或项目经理）岗位的，成交后被查处属实，采购人依法依规进行处理，涉嫌挂靠的报相关部门处理。3、若供应商在响应文件中承诺项目负责人（或项目经理）能够从其他项目变更至本次询价项目，但成交后合同签订前仍无法变更到位的，采购人可以取消其成交资格。（采购人同意供应商拟派本次询价项目的项目经理依法变更的除外）。4、若供应商拟派本次询价项目的项目负责人（或项目经理）在成交结果公告发布后，出现拟任其他项目的项目负责人（或项目经理）情形时（含已公示为其他项目第一中标候选人或中标人或成交供应商的情形），采购人有权取消其成交资格（但供应商提供放弃其他项目第一中标候选人或中标人或成交供应商资格证明材料的除外；或提供已不担任其他项目的项目负责人（或项目经理）证明材料的除外）。24（1）本项目是否交纳采购代理服务费：☑是本项目招标代理服务费按成交价*1.5%由成交人支付。由代理机构向成交人收取，此项费用已经包含在供应商的报价中。代理费计算低于3000元的按3000元支付。（2）收款账户信息户名：安徽同舟工程咨询有限公司第一分公司；开户银行：徽商银行股份有限公司当涂支行；银行账号：223017963791000002。第三章供应商须知（一）响应文件的编制1、响应文件的语言及度量衡单位1.1供应商的响应文件以及供应商与采购人就询价的所有往来函电，均须使用简体中文，若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则询价小组有权不接受。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。1.2除响应文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用中华人民共和国法定计量单位。2、响应文件的编制要求2.1响应文件应按照询价文件给出的响应文件格式按顺序编制。2.2响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。3、供应商提交的响应文件全部或部分内容不清晰的，影响评审的，询价小组有权否决其询价，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由供应商自行承担。4、响应文件签署、盖章4.1在询价文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商（盖单位公章）的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。5、询价报价5.1除非询价文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。5.2响应文件的工程报价一览表上应根据响应文件格式要求清楚地列明工程报价一览表中的详细内容。5.2.1如果供应商在响应文件中没有列明工程报价一览表中的详细内容，一旦成交，采购人有权进行指定且最后报价不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每个子目只允许有一个报价。任何有选择的报价方案和报价将不予接受。5.3总报价等于各分项报价与各项费用之和,包含了履行合同所有内容的全部费用。5.4总报价中不得包含询价文件要求以外的内容（但为全面实现报价施工内容及要求而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如询价文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中），否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。5.5供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏询价文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将包含在合同内。5.6除询价文件中明确由采购人提供的工程外，供应商不得将询价文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除而不予支付。5.7供应商提成交后，工程的下浮比例=（最后报价÷报价一览表中总报价），成交价按其响应文件报价中相应的子目综合单价同比下浮，合同单价按下列方法核算：合同单价=（最后报价÷报价一览表中总报价）×分项报价清单中的该子目的单价。其中暂列金额、暂估价（如有）不下浮。5.8本项目预算金额和最高限价：详见询价文件。6、询价保证金：本次询价是否需要交纳询价保证金，详见询价公告。7、询价有效期7.1询价有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。7.2在特殊情况下，采购人可于原询价有效期满之前，向供应商提出延长询价有效期的要求。7.3供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长询价有效期。（二）响应文件的提交1、响应文件的提交和撤回1.1供应商应按照询价文件规定提交响应文件。1.2供应商提交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：1.2.1在询价文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；1.2.2法律法规和询价文件规定不应当接收的其他情形。1.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。1.4在询价有效期内供应商不得撤回响应文件。2、响应文件递交要求2.1提交响应文件数量：1正2副，密封在1个档案袋内递交。（三）评审1、评审：本项目采用最低评标价法进行评审。1.1评审包括响应文件初审、商务评审和推荐成交候选供应商等几个步骤。1.2初审：询价小组规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，询价小组对响应文件进行初审。供应商或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：（1）未按询价文件要求提供报价一览表与报价函；（2）对询价文件提出的采购内容及相关要求未完全响应；（3）对询价文件提出的合同条款未完全响应；（4）未按询价文件要求提供营业执照扫描件；（6）未按询价文件要求提供询价公告第二项“申请人的资格要求”第3条要求的有效期内的资质证书扫描件、建造师注册证书扫描件；（7）未按询价文件要求提供已标价工程量清单的；1.3未通过初审的供应商，不进入后续评审程序。1.4商务评审。1.4.1供应商在响应文件中的报价为最终报价，供应商报价一经报出即不可撤回。1.4.5供应商的报价超过预算金额或最高限价的，询价小组将其作为响应文件无效处理。1.5询价小组按照通过评审的供应商的最后报价由低到高排出成交候选供应商。1.5.1如果供应商的最后报价出现两家或两家以上相同者，则通过摇号决定成交候选供应商排序。摇号程序是：由现场采购代理机构工作人员随机摇出供应商的号码，按摇出号码的大小，由大到小确定供应商的顺序，即号码大的排序在前，号码小的排序在后。注：（1）按响应文件提交顺序进行摇号，由现场采购代理机构工作人员进行摇号。（2）每次现场采购代理机构工作人员摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。（3）所有进入摇号程序的有效供应商均须参加摇号，否则询价小组有权将不参加摇号的供应商视为在询价有效期内撤回响应文件。（4）放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效供应商数量+10。例：如进入摇号程序的有效供应商数量为5家，则放入摇号机的号码球数量为15个。1.6评审结束时，询价小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照1.5条的规定，依次排列推荐成交供应商或确定成交候选供应商的顺序。1.7供应商最后报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有报价。1.8询价小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。1.9评审过程的保密。1.9.1询价小组成员或其他工作人员均不得向他人透露询价及评审情况。1.9.2在询价过程中，供应商如向询价小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。1.10询价小组有权否决全部响应文件。1.11采购代理机构对未成交供应商不解释未成交原因。2、异常情况处理2.1询价时出现以下情况之一的，将重新组织询价：2.1.1符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过预算金额（或最高限价）的供应商不足三家的；2.1.2经过询价，供应商所提供的工程或货物或服务仍无法满足询价文件实质性要求、影响工作的；2.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。（四）成交及签订合同1、推荐成交候选供应商1.1询价小组将向采购人推荐1名成交候选供应商。2、确定成交供应商2.1采购人在5个工作日内依法对询价小组推荐的成交候选供应商进行确认。采购代理机构自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交结果公告。采购代理机构发布成交结果公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。2.2履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式及履约保证金退还方式，详见供应商须知前附表。3、合同签订3.1采购人与成交供应商应在供应商须知前附表中规定的期限内签订合同。3.2询价文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、最后报价、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。3.3合同履行中，经批准本项目预算的部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物、工程或者服务。（五）质疑与投诉1、本项目质疑、投诉的处理依据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等法律法规。2、在线提起询问、质疑方式详见供应商须知前附表。（询问、质疑电话：18726032125）3、供应商书面质疑应在工作时间(周一至周五,上午8：00-12：00,下午14：30-17：30,节假日休息)向采购代理机构提出。联系部门：招投标部联系电话：18726032125通讯地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇鸡爪巷5幢4、已依法获取询价文件的潜在供应商对询价文件的质疑，应在《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的时间内，向采购人、采购代理机构提出。4.1对询价文件提出质疑的时间超过规定时限的，不予受理。5、参与询价的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。5.1质疑应以书面形式实名提出，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。5.2有下列情形之一的，不予受理：（一）提起质疑的主体不是参与该项目投标活动的供应商；（二）提起质疑的时间超过规定时限的；（三）质疑材料不完整的；（四）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；（五）对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。6、供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购程序提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。7、供应商未在规定时限内提出的质疑，采购人、采购代理机构不予受理。供应商不符合要求的质疑应在质疑期内及时补充完整，否则按质疑不成立处理。8、质疑供应商是指参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。第四章采购内容及相关要求（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）一、采购清单序号服务名称（标的名称）数量单位1玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次）1项注：1、所有工程做法详见图纸及工程量清单。2、成交供应商在施工过程须确保无安全隐患，若因成交供应商保护措施不达标造成的一切后果由成交供应商承担。二、服务要求项目概况：本工程为玫瑰园小区路灯及监控更新改造工程（第二次），施工内容包括路灯维修、监控维修，具体内容详见工程量清单。三、商务要求1、服务规范有国家标准的执行国家标准：无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。2、施工地点：玫瑰园小区3、质量：合格4、服务期限：自合同签订之日起30日历天内完成。（具体开工时间以采购人要求为准）5、缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日计算1年。6、成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格应符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。7、付款方式：施工及安装完毕，并通过甲方验收合格后，由甲方一次性付清乙方审计金额的97%，剩余的3%待1年质保期结束支付。四、工程量清单及维修方案（详见附件）第五章合同格式第一节合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的工程施工承包。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺采购文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同；对于同一类合同文件及采购过程中的往来函件，除非双方另有约定外，以其最新版本或最后发布的为准。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的时间：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺采购文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：提供套（含竣工图套），不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5图纸和承包人文件的保管关于图纸和承包人文件保管的约定：。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：不提供通讯线路，提供施工用水接水点、施工用电接电点，发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求，于批准的开工日期7日内提供。本工程施工现场周围道路畅通，但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。如本项目含有危大工程，发包人应严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，向承包人提供施工所需的条件。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。（10）承包人应履行的其他义务：。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于天，每天在岗工作时间不得少于小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换响应时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.7履约保证金承包人是否提供履约保证金：。承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险注：履约保证金的金额：成交合同金额的％。履约保证金提交期限的要求：合同签订前。履约保证金退还时限：承包人无违约情况下，如为汇款方式提交的，在履约保证金有效期期满后由承包人提出书面退还申请，经发包人审批同意后7日内退还；如为其他形式提交的，履约担保有效期到期后履约担保项下的义务和责任均自动消灭。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：满足相关部门要求，确保验收合格。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和安徽省、马鞍山有关安全生产的要求，且达到以下要求：①承包人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属施工原因造成的交通事故，由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。②如本项目涉及交通导改等措施，承包人应按照我市城区市政基础设施交通封闭管理有关规定要求编制交通封闭实施专项方案报建设单位审核后实施。③承包人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要地安全保护措施，消除事故隐患。④工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承包人负责。⑤施工现场采用封闭施工，按规范和标准做好施工围挡，同时做好安全文明施工工作，保持施工场地整洁、卫生，做到施工组织科学、施工程序合理。⑥如本项目含有危大工程，对“危大工程”安全管理相应事项约定如下：<1>施工单位应当在“危大工程”施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。<2>危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。<3>对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。<4>施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。<5>专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。<6>施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。<7>施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。<8>施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。<9>危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。<10>施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：①建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费（如有）以及安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全及工程项目施工安全。②安全文明施工费（含危大工程施工技术措施费）以及安全防护文明施工措施费，随工程进度款同比例由发包人支付给承包人（包含在工程进度款中）。③承包人必须做到专款专用，确保工程安全文明施工。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。7.9提前竣工7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程设计变更实施前由发包人提前通知监理人、承包人，承包人应执行变更。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：（1）对承包人超出设计图纸（含设计变更图纸）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量，也不予变更价款。（2）在实际施工过程中涉及工程变更、设计变更的，所有变更须经发包人书面同意后方可变更。（3）合同或设计图纸范围以内的工程变更、设计变更，计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。（4）所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更、签证资料），必须经过发包人代表的书面确认后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定，并应按相关规定进行二次采购。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：按以下第3方式调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）价格的调整：①可调整价格的主要材料范围的约定:；②主要材料价差调整周期的约定:；③主要材料价差调整计算方法的约定:；④主要材料价差调整时间的约定:。（2）关于基准价格的约定：/。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：材料价格的风险范围、风险幅度及可调价材料价差，执行（马住建函〔2023〕249号）文相关规定（合同履行过程中，马鞍山市相关部门有最新文件的，按照最新文件执行）。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。(2)总价合同。总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(3)其他价格方式：/。12.2预付款（本项目无预付款）12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市含山县等相关文件处理。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月进行计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程进度款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程款支付12.4.1付款方式：施工及安装完毕，并通过甲方验收合格后，由甲方一次性付清乙方审计金额的97%，剩余的3%待1年质保期结束支付。12.4.2农民工工资管理(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：，账号：;(2)本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元。(工资性工程款除月工期)(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分月扣回工资性工程预付款。(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式:。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16.违约16.1.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。（7）其他：双方协商解决。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形：1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照签约合同价的千分之一计算，向发包人支付违约金。2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部。2.1超过合同中确定的或发包人要求的开工日期达十天（含十天）以上的。2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形。2.3承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正。2.4承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人、监理人指示，屡教不改。2.5承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。2.6承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得有异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可暂停工程或顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，造成的损失由承包人承担。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。2、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿签约合同价2%的违约金。3、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，由此引起增加的费用，均由承包人承担，对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对发生的质量问题，承包人必须采取措施，确保达到设计图纸要求。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。21.补充条款本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。21.1变更与调整21.1.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。21.1.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。21.1.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。21.1.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。21.1.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。21.1.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。21.1.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。21.1.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。21.2分包与配合21.2.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。违法转包、违法分包等情形按住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》认定。21.2.2发包人通过采购方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的采购，认可采购结果，并作为总包单位与分包工程的成交供应商（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。21.2.3发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的%作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：（1）乙方承担总包责任所发生的费用。（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。21.2.4配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：（1）（2）21.2.5对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人/万元作为承包人承担配合工作的配合费用。21.2.6凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。21.3结算21.3.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。21.3.2水电费的结算：（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。21.3.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的%计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的%计取保管费；此费用仅计取税金。21.3.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。21.3.5对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在采购文件规定的截止日期前提出异议未被采购人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。21.3.6对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。21.4本工程价款结算审计，执行《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市政府投资建设项目审计监督办法的通知》（马政〔2022〕4号）。（如采购人所属区（或县）有规定的，按相应规定执行。）21.5根据马鞍山市人民政府办公室文件【马政办（2015）41号】要求，本项目实施过程中若涉及到使用砂浆，则应当使用预拌砂浆。承包人已在投标报价中应考虑此费用。21.6本项目施工现场人员管理全部采用实名制管理，承包人对所有进场施工人员，必须采取实名制管理。实名制、农民工工资保证金、农民工工资专用账户、银行代发工资、农民工工资施工过程结算、农民工工资委托发放等相关内容均按马鞍山市住建部门和本项目采购文件相关规定执行。21.7本项目成交价是为完成本工程施工图纸及采购范围内的施工内容的所有费用，最终经审计部门认可的审计主体审核后的审核价款不得超过依法必须招标限额。21.8其它补充约定：发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表
投标 / 标书制作要点（原创）
本路灯及监控更新改造工程 强力振动电钻 手提电钻 弯管器 砂轮切割机 手提砂轮切割机 路面切割机 电焊机 冲击钻 升降平台车 路灯及监控维修改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
