四川省叠螺机房及应急储罐系统改造招标公告（四川省宜宾五粮液环保产业有限公司2025）
517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造施工单位选取公告
项目编号：
YBSXES202501047
项目名称：
517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造
业主或委托单位：
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司
咨询电话：
08313688300
工期要求（天）：
40
选取方式：
随机抽取
项目预算价（元）：
440425.41
项目发包价（元）：
396382.87
资金来源：
企业自筹
是否专门面向中小企业：
否
报名开始时间：
2025-07-01 00:00:00
报名结束时间：
2025-07-03 23:59:59
选取开始时间：
2025-07-04 10:00:00
资质类别及等级：
提示：施工单位仅需满足任一资质类别及等级
资质类别
等级
施工总承包类--建筑工程施工总承包
施工总承包类--市政公用工程施工总承包
履约保证金要求：
履约保证金=中标价的10%。履约保证金形式为现金或国有上市银行出具的履约保函。以现金形式全额提交的，必须通过中标人基本账户以银行转账方式提交。民工保证金：在签订合同前按中标价2%缴纳农民工工资保障金，并在工程竣工验收合格经审计结算后返还保障金。（其余详见合同）
项目所在地：
南溪区
选取地点：
宜宾市南溪区公共资源交易服务中心
项目地址：
南溪区517车间废水站
项目概况：
517叠螺机房屋有明显裂痕，存在安全隐患，需拆除重建;应急储罐为PE材质，罐体及管道已严重老化，存在环境风险，需从新制作安装碳钢防腐罐及规划铺设管道连接使用。
项目负责人要求：
具有有效的建筑工程或市政公用工程专业二级建造师及以上注册证书，具有安全生产考核合格证（B证）。
项目特殊要求：
1、人员要求（不含项目负责人）：/ 2、业绩要求：/3、质量验收标准：一次性验收合格，须符合国家和行业现行施工质量验收标准。4、本项目预算价（评审控制价）为440425.41元，规费5971.60元，安全文明施工费9385.33元，暂列金44981.08元，不含税。本项目签约合同价（中标价）=项目发包价+规费+安全文明施工费+暂列金。5、本项目签订合同时，中标人应根据国家相关规定与招标人签订含税的合同，并向招标人开具合法的增值税专用发票，税率应为国家规定的税率，原则上设备类增值税率为13%，安装类增值税率为9%，服务类增值税率为6%。若遇国家政策变化对税率进行调整，不含税价格不变，税率按国家调整后的税率执行，并据此相应调整含税总价。6、施工方需严格遵守我公司及车间相关管理规范，确保项目实施期间的安全。7、其余详见附件。若公告内容与附件不一致的，以公告内容为准。
回避情形：
无回避信息
合同主要条款、工程量清单或图纸等：
517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造发出附件.zip
注意事项：
1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取，报名时需上传响应文件（范本详见通知公告），响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求，经查实不满足要求将纳入诚信管理，并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。
3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业（或同一自然人）的互联网协议地址（IP地址）参与本项目选取报名，视为无效报名。
4.技术咨询电话010-86483801
【注：本合同准备写入“招采（谈判）文件”中】说明：本合同在双方不背离采购（谈判）文件、申请文件和《中标（成交）通知书》等的实质性要求与条件下进行签订，合同中的空白处依据《中标（成交）通知书》等相关内容完善，具体合同条款内容以双方最终签订并生效后的合同为准，投标人(谈判申请人)承诺无条件接受。编号：HB-GC-202X-XXX建设工程施工合同四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（项目名称）项目第一部分合同协议书发包人（全称）：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司承包人（全称）：中标单位承包人为发包人“（项目名称）”的施工单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“（项目名称）”的施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况承包人按发包人提供的施工图纸、工程量清单和国家有关技术规范、标准，完成项目工程施工、设备采购（如有）、安装调试（如有）、工程验收、交付使用全过程的工作，并对工程的项目管理、质量、安全、工期、消防、环保、职业健康安全、安全评价及资料归档等全面负责，最终向发包人提供一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程（具体内容详见施工图纸及工程量清单）。1.工程名称：（项目名称）。2.工程地点：（根据单项工程的实际填写）。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：企业自筹。5.工程内容：图纸及清单所含所有工程内容；群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：图纸及比选清单所含所有工程内容。二、合同工期计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日。（备注：暂定时间，以发包人发出开工指令为准。几个项目打包合同的工期可以单独分别填写，也可一并填写，须与成交通知书上工期一致，此条注意正式合同时请删除）工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准及验收方式1.工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程施工质量验收规范》等国家、行业标准、规范规定的一次性验收合格标准。2.验收方式：工程完工后，承包人提出申请，由发包人组织相关车间、部门进行现场验收。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：本工程约定不含税签约合同总价元（大写：人民币）。含税总价为人民币元（大写：人民币）承包人负责提供合法的增值税专用发票（税率%），承包人根据审计结算金额全额出具增值税专用发票。若遇国家政策变化对税率进行调整，不含税价不变，税率按国家调整后的税率执行。若工程竣工审计结算金额与签约合同价不一致，双方按竣工审计结算金额（含税）结算，但除有双方签字盖章认可的合同外增加工程外，“工程结算总金额”不得超过签约合同总价。2.承包人在进度拨付或结算付款时，均应按进度拨付金额（含税）或结算审计金额（含税）出具的增值税专用发票。承包人出具的增值税专用发票总金额应与审计结算金额一致。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(元)。（5）规费：人民币（大写）(元)。3.合同价格形式：固定综合单价包干合同，但除有双方签字盖章认可的合同外增加工程外“工程结算总金额”不超过签约合同总价。具体付款信息如下：发包人收款信息如下：名称：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司税号：91511500727461967D单位地址：四川省宜宾市岷江西路150号电话：0831-3688311开户银行：中国工商银行宜宾五粮液支行银行账户：2314506309022104305承包人开票信息如下：账户名称：税号：单位地址：电话：开户银行：银行账号：3.付款时间：（1）本工程无预付款和工程进度款。（2）工程施工完成，经发包人验收合格后，支付至经审计后“工程结算金额”的97%，剩余3%作为工程质量保证金，质量缺陷责任期满后无质量问题一次性支付工程质量保证金（工程质量保证金不支付利息）。款项支付采用银行转账或承兑汇票。（3）承包人向发包人提供合法的增值税专用发票及相关支撑材料，发包人审核合规后进行款项支付。（4）支付方式：款项支付采用银行转账或承兑汇票，详见“第三部分专用合同条款第12.4.4约定”。（5）若此项目在工程施工过程中，因工程量增加而签订《补充协议》时，增加工程量部分的工程款项按“第三部分专用合同条款第10.4.1.3约定”执行。五、项目经理承包人项目经理：“（根据投标（比选）文件填写）”。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）《中标（中选）通知书》；（2）投标（比选）申请函及投标（比选）申请函附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）合同通用条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他相关文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，签署的《施工合同》属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修、维护责任。3.承包人在合同履行过程中，必须严格按法律法规（包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等）及地方主管部门的规定（以下简称“规定”）要求，依法合规开展工作，包括但不限于本合同约定的内容。承包人合同履行期间在收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的过程中，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，并按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《四川省城市建筑垃圾管理办法》等法律、行政法规及宜宾市相关规定处置，承包人依法办理核准、备案等相关手续；承包人依法委托具有相应资格条件的运输、处置单位、承包人依法制定建筑垃圾减量化处置方案，对产生的建筑垃圾为减量化、资源化、无害化处置，由此产生的建筑垃圾处置费用全部由承包人承担，不得造成环境污染；如有违反承包人自行承担全部罚款，造成发包人及关联方受处罚或受影响的，由此产生的费用由承包人全部承担，发包人有权没收承包人已交纳的履约保证金并要求承包人承担合同约定总额10%的违约责任。4.发包人和承包人通过投标（比选）形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。5.承包人承诺按业主（发包人）要求和国家有关技术规范、标准，完成项目工程施工、工程验收等全过程的工作，并对工程的项目管理、质量、安全、工期、消防、环保、职业健康安全、安全评价及资料归档等全面负责，不进行转包及违法分包。承包人须按环保要求，采取合理合法方式清淤和处置淤泥，最终向业主提供一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程，若采取不合理方式造成的一切损失由承包人全部承担。6.承包人承诺：①承包人自行组织车辆、工具、人员进行施工作业，安全防护措施自备。②承包人负责清扫所在作业地点的场地卫生。7.承包人除遵守国家的相关法律法规外，还必须遵守发包人的相关规定，如有违反，必须及时纠正，并自觉接受发包人的管理和处理。承包人在作业过程中有义务熟悉发包人及关联方（包括但不限于四川省宜宾五粮液集团有限公司和宜宾五粮液股份有限公司等，本合同统称为“关联方”）和作业场所所属车间在安全、资产、消防、能源环保、食品安全、道路交通及现场管理等各项管理制度，并保证严格遵守，若有违反自愿接受相关管理制度的处理。8.发包人有权单方面解除本合同，对承包人已经完成且验收合格的工程按实支付工程款，除此外，发包人不给予承包人任何补偿，也不承担其它任何责任。9.在合同执行期内，若承包人放弃履约，发包人有权将承包人（包括但不限于承包人及承包人的股东、法定代表人、经理、董事和监事等高级管理人员以及承包人的授权代表，承包人投标时的承诺，详见附件：相关人员信息承诺书）列入发包人负面清单，有权向关联方（四川省宜宾五粮液集团有限公司和宜宾五粮液股份有限公司等，本合同简称“关联方”）申报，列入关联方的负面清单。①列入负面清单的，承包人将禁止参与发包人、发包人的关联方、以及四川省宜宾五粮液集团有限公司的所有参股子公司的任何‘招标或招采’活动）。②列入负面清单的期限为五年。10.承包人的股东、法定代表人、经理、董事、监事等高级管理人员、授权代表发生变动、承包人股权结构发生变化，承包人须提前30天如实书面通知发包人，否则视为违约，承包人向发包人支付合同约定总额10%的违约金。除上述约定外，承包人若还存在本合同约定项目招标或招采文件要求、承包人投标文件中所作承诺的行为；承包人投标文件中所作的承诺不属实（包括但不限于“承包人相关人员信息”与《国家企业信用信息公示系统》公示信息的不一致），则视为承包人严重违约，承包人还须承担合同约定总额10%的违约金。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间及签订地点本合同于202年月日在宜宾市翠屏区签订。十、解决争议方式凡因执行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，发包人和承包人双方均在发包人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。十一、补充协议本合同未尽事宜，合同当事人另行签订《补充协议》，《补充协议》是合同的组成部分。十二、合同执行期合同执行期从20年月日起至20年月日止。本合同自签字并盖章之日起生效，特别说明在本协议上签字的任意一方委托代理人的代理权限仅限于签署本合同。十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。发包人：(盖章)承包人：公司(盖章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）第二部分合同通用条款采用的是建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》通用合同条款，正式签订合同时需打印第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：本工程无监理人。监理人的职责由发包人履行。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：(根据项目实际情况填写）；联系电话：(根据项目实际情况填写）；电子信箱：(根据项目实际情况填写）；住所：(根据项目实际情况填写）。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品，包括合同中可能约定的承包人负责供应的材料。1.1.3.9永久占地包括：本合同工程永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：本合同工程临时占用的土地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行相关法律、法规与本项目相关的规范性文件、技术标准等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行与本项目相关的国家标准、行业标准、地方标准以及规范、规程等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）《中标（中选）通知书》；（3）投标（比选）申请函及投标（比选）申请函附录；（4）专用条款及其附件；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）工程变更的相关文件；（10）其他相关文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天内；发包人向承包人提供图纸的数量：由发包人提供壹套图纸，如承包人需要增加图纸套数，可委托发包人代办，费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的内容：合同约定施工范围内的施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含项目部人员及分工、施工方案、安全方案、环保方案、质量控制、总进度计划等）、已购材料选用表（含材料样品）等。承包人提供的文件的期限为：合同签署之日起10天内；承包人提供的文件的数量为：伍份；承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件；发包人审批承包人文件的期限：发包人应在收到承包人文件后15天内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（合同约定接收人）。1.7.2发包人接收文件的地点：宜宾市岷江西路150号（四川省宜宾五粮液环保产业有限公司）；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：宜宾市岷江西路150号（四川省宜宾五粮液环保产业有限公司）；承包人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人办理，发包人协助办理，相关费用由承包人承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通由承包人自行负责。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人以施工现场现状交付，由承包人自行负责完善其施工中所必备的道路及交通设施，费用由承包人自行承担。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人书面同意不得向第三方提供。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包人同意不得向第三方提供。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。1.13工程量清单错误的修正如出现工程量清单错误时，按照通用合同条款执行。工程量变化在15%以内的，执行原有投标综合单价，受其影响的措施项目费相应予以调整。工程量变化增加超过15%，15%以下的部分，仍执行原有的综合单价，超过15%以上以部分按第10条“无（没有）适用或类似于变更工程的价格”计算的综合单价高于报价综合单价，按报价综合单价执行，反之低于则按第10条“无适用或类似于变更工程的价格”执行，受其影响的措施项目费相应予以调整。如发包人认为承包人所报材料或设备价格远超过正常价格，可对超过15%以上部分的材料或设备重新认质认价。工程量变化减少超过15%的，执行原有的综合单价。2.发包人2.2发包人代表姓名：；职务：；联系电话：；电子信箱：；住所：四川省宜宾市岷江西路150号。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人监督承包人按照招标（比选）文件要求，投标（比选申请）文件承诺及本合同的约定组织施工，保证施工安全、文明施工。签署相关技术文件，审查工程款拨付和工程结算及决算的相关资料并签署意见。协助承包人在施工过程中的外部环境协调。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订之日起3天内。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人仅提供施工现场现状，施工现场内的“三通一平”等由承包人自行负责，并承担费用，满足施工总体进度要求，发包人协调办理并指定水电接入点。水电费相关约定：①承包人（承包人）履行合同所产生的水电费（包括但不限于“临电相关的设备及材料”等已包含在承包人的投标报价中，承包人自行负责水电费的交纳。②承包人施工用水电费挂表计量，按实计费；发包人（发包人）协调办理并指定水电接入点，承包人承担自接入点后的计电、计水表箱等费用；价格最终以发包人开具的“水电交费通知”为准。③水电费每月一结，承包人按发包人要求自行到发包人财务管理部交纳。④无论接入点是否在红线范围内，自接入点（含“T”接）后的一切费用均由承包人承担；施工用水取水点具体位置待承包人进场后发包人指出，同时承包人须根据现场需要自行确定是否修建蓄水池。⑤承包人若未按时交纳，则发包人有权在支付给承包人的费用（包括但不限于进度款、工程款、服务费等）时优先扣除（含因未按时交纳而额外承担“应交额度1%”的违约金）。价格最终以发包人开具的“水电交费通知”为准。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：与工程相关的文件、技术资料及图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：伍套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收之日起15个日历天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料伍套及电子文档。(10)承包人应履行的其他义务：1.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用已包含在合同报价中。已完成的成品受到损害，由承包人责成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。2.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：根据发包人提供的施工现场周围建筑物和地下管线保护要求，承包人编制保护措施和办法交发包人，发包人负责现场协调，费用由承包人承担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：(根据投标文件填写)；身份证号：(根据投标文件填写)；建造师执业资格等级：(根据投标文件填写)；建造师注册证书号：(根据投标文件填写)；建造师执业印章号：(根据投标文件填写)；安全生产考核合格证书号：(根据投标文件填写)；联系电话：(根据投标文件填写)；电子信箱：(根据投标文件填写)；承包人住所：(根据投标文件填写)；承包人对项目经理的授权范围如下：签订合同及项目管理等相关事宜，代表承包人履行合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22个日历天，特殊情况应按发包人要求按时到达施工现场。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人最终许可，每少出勤一天扣除2000元，并自行缴纳违约金或在工程进度款中扣除。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：合同约定派驻的项目经理应为比选申请文件中承诺的项目经理，原则上不允许更换，如确需更换（法规允许的特殊原因），必须是不低于原资质、业绩的承包人本单位人员（提供劳动合同、社保证明和业绩证明文件），并征得发包人书面同意。未经发包人书面同意，擅自更换项目经理的，发包人有权对承包人处以2万元的违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理或其他人员，承包人应予积极撤换。如果承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人对承包人处以2万元/次的违约金。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：应在收到开工通知书7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝按发包人要求更换施工管理人员，承包人承担5000元每次的违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经项目经理批准，发包人同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担2000元每次的违约金承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工期间，发包人有权对承包人投标文件中承诺的人员进行考勤。施工期间该人员未在场，承包人承担5000元每次的违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许违法分包。主体结构、关键性工作的范围：涉及建构筑物主体结构安全的施工。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：国家相关法律、法规允许分包的专业工程及劳务作业工作其他关于分包的约定：①分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。②专业分包工程必须经发包人认可，专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。③劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。④严格遵照国家相关管理规定、办法进行分包。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7履约担保承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①履约保函：承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函。金额为中标价10%。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式交纳，以到达招标人以下账户为准：名称：xxxx帐号：xxxx开户行：中国xx银行xxxx支行转账履约保障金需注明：xxxxx（项目名称）履约保证金。以银行保函提交履约担保的为国有上市银行出具，并保证在竣工验收合格前一直有效。保函基本要求详见附件。②现金：承包人应在《中标（中选）通知书》接到之日起三个工作日内，于2025年月日17：00时以前通过承包人的基本账户以银行对公转账方式交纳，转入“发包人账户（账户名称：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司，开户行：中国工商银行宜宾五粮液支行，账号：2314506309022104305）”。逾期视为承包人放弃履约，发包人有权没收承包人已交纳的履约保证金并解除本合同；经发包人同意承包人逾期交纳履约保证金的，自逾期之日起按照每天500元计算违约金，同时发包人有权随时单方解除合同。2.履约保证金作为承包人全面履行本合同的担保，若承包人存在违约行为的，发包人有权根据本合同约定从履约保证金中扣除违约金。履约保证金如有扣除，承包人应当在收到补交通知后三个工作日内补交，若承包人未按时补足，发包人有权从工程款中扣除同时发包人有权随时单方面解除合同。3.本合同终止或解除后，承包人须结清所拖欠发包人的款项。发包人审核确认后30个工作日内无息退还承包人的保证金。若承包人拖欠发包人款项的，发包人有权先从履约保证金中扣除，履约保证金不足抵扣的，承包人应向发包人支付所拖欠发包人款项的差额部分，履约保证金足以抵扣的，发包人在30个工作日内承包人无息返还抵扣后的剩余履约保证金。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。履约保函的有效期：保函自开立之日起生效，保函的有效期须至竣工验收合格（包括但不限于“所有设备验收合格”）为止。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。4.监理人本工程无监理人，相应职责由发包人履行。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：以《第一部分合同协议书》的约定为准。关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：检查过程按通用条款执行；同时隐蔽工程的签证至少需发包人2人及以上签字且加盖有包括但不限于“发包人技改工程部”的印章确认为准，若不满足此条件，发包人可不认可此签证手续，由承包人自行承担。“隐蔽工程”结算时需由承包人提供文字及清晰的影像资料，若因影像资料不清晰而造成的后果（包括但不限于“返工”等）由承包人自行负责，发包人可以就不清晰的部分不结算工程款。发包人不能按时进行检查时，可提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地***门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其余按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按第一部分4.1条约定执行。6.1.9.2承包人对施工安全责任的约定：承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及工程建设安全生产有关的管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由此造成的所有事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。承包人在动力设备、输出线路、地下管道、易燃易爆地段施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施的申请，经发包人确认后实施。但在实施中发生的所有事故和损失均由承包人负责。因承包人原因致使发包人或第三方人员发生受伤及伤亡，赔偿责任由承包人全部负责。如果因为安全施工问题造成的人员伤亡赔偿未得到及时解决，导致工期延误的，由承包人承担损失赔偿责任。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：收到开工通知书之日起7天内。7.3.2开工通知工程开工期约定：以发包人发布书面开工通知的开工时间为准。延期开工损失赔偿费及限额约定：因承包人原因致使开工时间推迟的，每超过1天，承包人支付10000元延时开工违约金（在工程款中扣除）。7.4测量放线7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误：发包人不予支付承包人任何费用，不予支付承包人任何利润。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误天数×5000元每天＝延误违约金；如该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应当据实赔偿。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同含税总价30%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）十级以上的大风，持续降雨24小时且降雨量为200mm以上，上述及其它异常恶劣天气导致的延误，经发包人认可后，工期可顺延，但费用不变。7.8暂停施工7.8.1发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起的暂停施工：发包人不承担任何费用，不予支付承包人任何利润。7.8.2承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工：按通用条款执行。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：变更手续需按发包人内部流程签字并加盖公章后方有效，否则视为不计算工程款。10.4变更估价10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）工程量清单中已有适用于变更工程的单价，执行已有工程量清单中价格；下浮（根据招标文件要求填写）%。（2）若工程因设计变更或其它原因造成在结算时无适用于变更工程的价格，有类似项的，应按类似于变更工程的价格执行（类似项划分原则：清单定额同分部分项下子项的分项工程；类似工艺及类似构造的分项工程；装饰工程同部位不同材料的分项工程）；下浮（根据招标文件要求填写）%。（3）没有适用或类似于变更工程的价格。执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，人工费调整按施工期四川省造价总站的批复执行。发包人给定工程量清单单价已有的材料价格按已有材料设备价格执行；因设计变更或发包人调整材料品牌、规格等原因，给定清单单价没有的材料价格执行施工期《四川省造价信息》宜宾地区价，给定清单单价和《四川省造价信息》宜宾地区价没有相应材料设备价格，由发、承包双方参考宜宾市周边地区信息价并结合市场调查共同确定。按以上原则进行组价，下浮（根据招标文件要求填写）%，发包人认质认价的材料设备、发包人给定的材料设备除外除外。（4）总价措施费、规费按12条规定计取。竣工工程量发生变化按实计算（5）工程变更的结算原则：必须有利于降低工程造价或提高工程质量或缩短建设工期。10.5承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价无暂估价。10.8暂列金额本工程无暂列金。合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不可以调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1.单价合同。综合单价包含的风险范围：全部风险。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。其它：①结算工程量根据竣工图纸及现场收方签证资料，按本合同约定的计量办法计量，按承包人工程量清单报价表中所列的报价，采用固定综合单价结算。其中税金按照工程结算总价乘以税率计取销项增值税并由承包人自行缴纳。水电费挂表计量，按实计费到发包人财务部交纳。本合同为固定单价合同，按发包人提供的控制价清单单价下浮（根据招标文件要求填写）%办理结算,不因政策性费率和建筑材料价格的变化等因素而调整此单价,合同中明确规定的可调材料除外。结算工程量根据竣工图纸及现场收方、签证资料，按本合同约定的计量办法计量。增值税根基承包人所持税务登记证所列纳税标准9％进行结算，其中增税按照工程结算总价设备部分13％，安装部分按9％（根据实际情况填写，有安装就填安装部分税率，有设备部分就填写设备部分税率，既有安装又有设备就两个税率同时填写），附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额——构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》中综合附加税税率表规定计取。②规费按承包人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》证书中核定的费率计算；若承包人未持有《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的，均按四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅颁布的《四川省施工企业工程规费计取标准》规定的下限计取。③总价措施费中的安全文明施工费（即：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）按照四川省住房和城乡建设厅颁布的关于《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发〔2017〕5号）规定计取，安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费计取。基本费根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》。现场评价费经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自愿向安全文明施工费费率测定机构申请并经测定费率后获取的安全文明施工措施增加费。对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》规定的标准，需增加安全文明施工费的，由发包人确定后，单独列项和计算费用。但“工程结算金额”不超过签约合同价。2.总价合同。总价包含的风险范围：全部风险。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。3.其他价格方式：无。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量的计算依据是设计变更和竣工图、收方资料、签证等；工程量的计算规则按2013年《工程量清单计价规范》计算，如项目特征描述计算规则与2013年《工程量清单计价规范》不一致，以项目特征描述为准。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：无。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按第一部分4.1条约定执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。（4）进度付款申请单的份数：无。（5）进度付款申请单的内容：无。12.4.4进度款审核和支付（1）发包人审查并报送的期限：无。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：①按合同协议，并得到现场代表签字和相关部门的审核，方予以支付。②本工程无预付款。结算款支付方式：以“《第一部分合同协议书》中第‘4.3付款时间’”约定为准。发包人有权使用承兑汇票进行支付；原则上以付款日累计金额为基准：50万元(含)到100万元，使用15%银行承兑汇票；100万元(含)到200万元，使用25%银行承兑汇票；200万元及以上，使用35%银行承兑汇票。次年以年初至付款日累计金额为基准适用上述标准和比例。为便于实施票据的出票、背书等票据行为，发包人可能对出票金额进行取整等调整，因此发包人实际使用承兑汇票的金额与按上述最高限额比例计算的金额可能存在正负偏差，承包人对此予以充分理解并同意以发包人按其财务管理要求核定的出票金额为准。（2）发包人支付进度款的期限：无。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。发包人逾期支付不支付违约金。12.4.6支付分解表的编制2.总价合同支付分解表的编制与审批：无。3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：72小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起15个日历天内承包人应完成竣工清场，否则，发包人有权自行完成或者委托第三方完成，所发生的一切相关费用均由承包人承担，在工程结算中扣除。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后，收到承包人合格、完整的结算资料后180个工作日。发包人完成竣工付款的期限：按专用条款执行。发包人应在签发竣工付款证书后及时完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，不支付利息不支付违约金，不承担任何违约责任。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：伍份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发之日起7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后90个工作日内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后及时完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，不支付利息不支付违约金。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：无；（2）3%的工程款；（3）其他方式：无。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：无。关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期满后无息退还，缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证金内扣除。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满120天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按国家及地方的现行适用标准和规范。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人违约造成的工程费用增加和（或）工程工期延长的，承包人自愿承担由此给发包人造成的一切经济损失。承包人因违约而产生的违约金，承包人应在规定的时间内交纳，也可从承包人已交纳的履约保证金或应付工程款中扣减。16.2.3因承包人违约解除合同承包人已交纳的履约保证金不予退还。关于承包人违约解除合同的特别约定：无发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人无偿使用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人购买并承担相关费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，意外险不低于100万元每人。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无。选定争议评审员的期限：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：无。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：无。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地具有管辖权的人民法院起诉。21、补充条款21.1承包人应积极配合发包人实施项目移交，发生的缺陷修复费用发包人有权从承包人的质保金中扣除。21.2承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有保险。承包人承诺及时足额支付工资等劳动报酬，不得拖欠农民工工资。若因承包人的责任，发生承包人未按时支付农民工工资、材料款项等，造成不良社会影响或影响工程进度的，一切责任由承包人承担。发包人有权对承包人的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人，承包人不得有任何异议。同时发包人将对承包人处以代付金额10%的违约金，所代付金额和违约金将从工程进度款中扣除。并按有关规定报有关主管部门，发包人将把承包人列入发包人不良记录名单，同时报建设行政主管部门实行市场禁入处罚。发包人将不允许承包人参与发包人其他项目的投标（比选）活动。承包人若无违反合同及《工人工资支付承诺书》等行为，则发包人待工程竣工验收合格经审计结算后将承包人自愿已交纳的农民工工资保证金按承包人原转入账户无息退还。21.3承包人应严格按照征地红线进行施工作业，因承包人原因超出红线范围引起的纠纷及费用，均由承包人自行解决。21.4承包人应对工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工，承包人在施工过程中出现偷工减料、使用不合格材料或出现重大安全事故等情况承包人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任，造成后果的由承包人承担一切责任。21.5承包人采购的材料应符合设计和国家规范要求。并提供证明其合格的质量保证资料，按照合同要求进行管理，经验收合格后方可进场使用。承包人采购材料应与招标清单的要求相符合。承包人在采购材料前，须提前报请发包人认可所选品牌、规格和品质；发生变更的材料和招标暂定价格的材料，应当经过发包人认质定价后，方可采购。若承包人未办理认质定价手续，所造成的损失自行承担。承包人采购材料若程序不符合合同管理约定、质量不符合要求或不能及时供应到现场，发包人有权改为自己采购。竣工结算按投标（比选）报价执行，材料结算按发包人采购价格扣除。若承包人购进的材料与认质定价单要求不符，该部分材料发包人可直接改为发包人采购。已施工部分承包人应进行返工并承担违约责任。21.6承包人除遵守国家的相关法律法规外，还必须遵守发包人的相关规定，如有违反，必须及时纠正，并自觉接受发包人的管理和处理。承包人在作业过程中有义务熟悉发包人及关联方（包括但不限于四川省宜宾五粮液集团有限公司和宜宾五粮液股份有限公司等，本合同统称为“关联方”）和作业场所所属车间在安全、资产、消防、能源环保、食品安全、道路交通及现场管理等各项管理制度，并保证严格遵守，若有违反自愿接受相关管理制度的处理。21.7本工程实行抽检制度，抽检合格才视为质量合格，才能进行下一道工序，监理及发包人按规范要求需要抽检发生的试验、检验费用由承包人负责承担。发包人将委托检测单位对工程质量进行独立抽检，独立抽检是对承包人工程质量自我检查的监督和认证，如承包人自检合格并提交发包人后，由发包人抽检发现不合格的情况，对承包人处以1万元/次的违约金，并根据抽检频率暂扣对应工程量的中期支付款，直至工程整改合格。情节严重的，发包人有权单方面终止合同书勒令承包人退场，通报相关行政主管部门。承包人在施工过程中出现偷工减料、使用不合格材料出现质量事件或出现安全事故等情况，所有责任由承包人自行承担，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，发包人有权对承包人处以违约金（1万元每次）。21.8本工程竣工验收合格后，承包人负责完成归档工作，归档工作中发生的全部费用均由承包人在投标（比选）报价中自行综合考虑。21.9工程竣工结算，由承包人编制竣工结算书，承包人应确保竣工结算书的真实性、准确性。技改工程部可委托造价咨询单位对工程结算进行初步审核，发包人审计部可委托造价咨询单位对工程结算进行最终审计，以发包人审计部审定金额为最终竣工结算金额。承包人应积极配合工程结算初步审核和工程结算最终审计。(1)结算审减率≤5%(以发包人审计部最终审定金额和承包人最初报送金额计算)，基本审计费(包括发包人技改工程部、发包人审计部最终审计)由发包人承担;结算审减率＞5%，基本审计费由承包人承担。基本审计费(包括发包人技改工程部初步审核和发包人审计部最终审计)以发包人技改工程部、发包人审计部与造价咨询单位的协议为准。(2)效益审减(增)费按审减(增)金额的3%收取，其中，审增不抵审减。初步审核和最终审计的效益审减(增)费均由承包人承担。(3)结算审减率超18%的，承包人除承担基本审计费(包括发包人技改工程部初步审核和发包人审计部最终审计)和效益审减(增)费外，还应承担审减金额30%的违约金。21.10工程竣工验收合格之日起15天内，承包人需向发包人提交完整竣工资料（图）和送审结算书，否则，发包人将视为承包人违约并处以违约金。正常情况下，收齐（以承包人提供的最后一份资料为准）所有资料后，审计周期至少180天；若因承包人迟送与审计相关的资料，造成的经济损失和法律责任由承包人自行承担。21.11承包人在工程竣工经验收合格后应保证送审竣工结算资料的真实、完整无遗漏，并应一次性送审，不得将合同中所规定的施工内容分次报送，一次未送齐的资料则视为承包人缺失，因此而产生的损失由承包人自行承担；若结算资料中遗漏了工程量（项），由承包人自行承担因此而产生的损失，在现场复核时只减不增；若结算资料中涉及的工程量与实际严重不符，超过现场复核（实际）的10%及以上，则视为承包人不诚实守信虚报工程量，承包人同意所有工程量均按“核实后”占“核实前”的百分比同比例下浮；工程决（结）算送审时视工程项目具体情况应附以下资料：①项目建设程序审批文件资料、项目概（预）算、公司关于项目的批件、文件、会议纪要等有关资料；②项目财务收支有关资料；③有关招投标（比选）文件、评标报告、合同等；④项目管理中涉及工程造价的有关资料，包括设备材料采购、材料单价核定单、工程计量、设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要等资料；⑤项目结算资料，包括工程造价书、工程量计算书、有关计价文件以及计价依据等；⑥初步验收（交工验收）、备案（含勘察设计、业主、施工、监理备案）资料；⑦竣工决算资料；⑧施工日志、监理日志；⑨与审计有关的其他资料。未征得审计机关和发包人同意的情况下，不得补报结算及补充竣工资料，否则，由此带来的损失由承包人全部承担并处以违约金1000元/次。21.13施工用地分批提交时，承包方必须考虑利用现有工作面，平行施工、交叉作业，多点作业，使工期最短。因此产生的劳动力、施工机具等资源成倍增加的费用，在投标（比选）报价中综合考虑，包干使用。21.14承包人若提供虚假竣工资料，经项目主管部门认定后将对承包人处以违约金（5万元每次）。21.15承包人须按照国家、地方、行业现行的《建筑施工安全检查标准》《四川省建筑施工现场安全监督检查暂行办法》为基准，按《宜宾市市级安全生产文明施工标准化优美化工地评审办法》的要求建设标化工地，同时必须满足发包人要求。21.16发包人有权对本工程施工图进行优化，承包人需按照优化后的施工图进行施工，并根据优化后的施工图进行结算。因双方对材料、机械、人工等相关费用产生争议时，首先应进行协商，协商无法达成一致意见时，发包人有权单方面解除合同，并对已完工程量进行清算，争议事项双方按照专用合同条款中20.4项进行解决。21.17承包人应严格按照本合同约定的施工工期按时或提前完工，因承包人原因，导致施工进度已明显不能按合同约定工期完工时（即关键线路延期7天以上），存在明显工期违约，发包人有权将部分工程以市场价指定分包给其余施工单位（包括第二、第三中标（中选）候选人），市场价与中标（中选）价差额费用由承包人负责，且发包人有权责令承包人退场并终止本合同，且不返还承包人履约保证金。（此条适用公招项目）21.18承包人必须遵守发包人的相关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理制度，按规定办理有关手续。承包人进出施工场地的土石方运土车辆、材料车辆必须做好清洁措施（冲洗车轮），负责进出场道路的保洁，不得超载超限，货箱必须加设挡板并加盖蓬布。由以上原因造成的成本增加，已包含在承包人的综合报价中。21.19承包人在施工过程中所拆卸的物资属发包人，必须按发包人的要求存放在发包人指定的位置。承包人完成全部施工内容后，必须将施工现场清理干净，所清理出的相关垃圾（建筑垃圾和生活垃圾）由承包人联系具有相应处置资质的单位自行处置（处置方式必须符合国家现行环保相关法律法规要求和地**府环境卫生管理要求），所产生的相关费用由承包人自行承担。21.20合同中涉及的“验收记录”等至少需发包方2人及以上签字且加盖有印章（依法依规须加盖“发包人公章”处的加盖“发包人公章”，其余加盖发包人“技改工程部”的印章）确认为准，若不满足此条件，“验收记录”及“隐蔽工程”的签证无效、不具备法律效力，由此造成的损失由承包人自行承担。21.21本合同附件8、附件9、附件10“复印件”具有同等的法律效力。21.22合同上所预留的联系电话和联系地址（住所）等均为承包人的合法有效联系方式，发包人向该联系电话和联系地址送达的文书（含法院诉讼文书）及其他函件，不论预留的联系电话和联系地址是否真实、承包人是否收到、是否有人收件、是否被退回，均视为有效送达。预留的联系电话和联系地址如发生变更应提前10日书面告知发包人，未告知的视为未变更，向其预留的地址发送的文件、信函等视为有效送达。21.23商业秘密：①承包人在履约过程中对知晓发包人及关联方（包括但不限于四川省宜宾五粮液集团有限公司和宜宾五粮液股份有限公司等，本合同统称为“关联方”）的全部信息（包括但不限于技术信息和经营信息等）均为发包人的商业秘密。②无论何种原因终止、解除本合同的，承包人同意对在签订和履行本合同中知悉的发包人的商业秘密承担保密义务，非经发包人书面同意，承包人不得使用、披露发包人的商业秘密。③保密约定不因本合同终止或解除而失效，保密期限为永久。④若承包人泄露发包人及关联方（包括但不限于四川省宜宾五粮液集团有限公司和宜宾五粮液股份有限公司等，本合同统称为“关联方”）的商业秘密，每发生一次，应向发包人及发包人股东各至少承担违约金50万元，若因此造成发包人及发包人股东损失，由承包人承担全部赔偿责任和刑事责任。21.24本合同约定的所有条款内容，是经发包人、承包人双方逐条协商达成的一致意见，为发包人、承包人双方真实意思表达，双方均充分理解，并自愿共同遵守。21.25当合同约定条款前后不一致时，以更有利于发包人的约定为准。21.26因承包人原因，施工现场安全、环保等措施不到位，被部门通报处理，扣除该项目安全文明措施费50%；被公司通报处理，扣除该项目安全文明措施费。附件附件1：工程质量保修书附件2：廉政合同附件3：建设工程安全生产责任书附件4：工人工资支付承诺书附件5：承包人主要施工管理人员表附件6：《履约保函》（如有）附件1：工程质量保修书发包人（全称）：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司承包人（全称）：中标单位发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就“（项目名称）”签订工程质量保修书。1.工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》执行。2.质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；(3)装修工程为2年；(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(5)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；(6)厂区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；(7)其他项目保修期限约定如下：无。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3.缺陷责任期3.1工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。3.2缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。4.质量保修责任4.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生费用由承包人承担。4.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.4质量保修完成后，由发包人组织验收。5.保修费用5.1保修费用由承包人承担，但发包人原因造成的除外。6.其他6.1双方约定的其他工程质量保修事项：按主合同执行。工程质量保证金为施工合同结算价的3%，从工程结算价款中扣除。6.2本工程质量保修书，由建设工程施工合同的发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为《建设工程施工合同》附件，其有效期限至保修期满双方义务履行完毕。发包人：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：承包人：中标单位（盖章）法定代表人：日期：202年月日附件2：廉政合同为做好工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目发包人四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（以下简称“发包人”）与承包人中标单位（以下简称“承包人”），特订立如下合同。一、发包人和承包人双方的权利和义务1.1严格遵守党和国家有关法律、法规的规定。1.2严格执行主合同投标（比选）申请文件，自觉按照合同办事。1.3双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同投标（比选）申请文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。1.6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。二、发包人的义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人单位或个人支付的费用等。2.2发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准、非仲裁工作需要的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人工作有关的经济活动。三、承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。3.4承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。四、违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人有权建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。六、本合同有效期、生效条件及份数等与《第一部分合同协议书》一致。发包人：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：承包人：中标单位（盖章）法定代表人：日期：202年月日附件3：建设工程安全生产责任书为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格落实安全生产责任制，强化安全生产监督管理，保证工程施工企业依法进行安全生产活动，规范施工企业安全行为，遏制重、特大建筑安全生产事故、减少一般事故的发生，特制定本责任书：一、项目基本情况项目工程名称：（项目名称）。建设地点：五粮液工业园区。建设规模：无。二、责任时限从工程开工时间起至完工时间止。责任人因故变动的，要向新责任人交接责任书，责任随责任人变动自然转换。三、责任内容本工程的承包人中标单位为责任单位。施工企业法定代表人为安全生产第一责任人，本工程的“项目经理”为主要责任人，专职安全员为具体责任人。责任内容如下：1.施工企业必须依法取得安全生产许可证。已取得安全生产许可证的企业，不得降低安全生产条件。企业不得转让、转借、冒用或使用伪造的安全生产许可证。2.施工企业必须设立安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员，并建立健全各级安全生产责任制，制定安全生产控制目标及实现目标的保证措施，将安全生产控制目标分解到项目部、各班组。3.严格落实建设行政主管部门安全生产管理评价制度，做好安全生产自评并及时上报评价情况。4.落实安全检查及安全技术交底制度，做好检查和交底记录；落实项目安全生产教育与培训制度，对项目部管理人员、作业人员必须进行岗前安全培训。特种作业人员必须按照国家有关规定持证上岗。新从业人员必须进行安全生产“三级教育”。企业法定代表人、项目负责人、专职安全管理人员必须取得安全生产考核合格证书。5.保证本项目安全生产条件所需资金的投入，必须使用质量合格的设施设备，并为从业人员提供必备的安全防护用具和安全防护服装。6.依法为施工现场从事作业人员办理意外伤害保险。7.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。建设工程总承包单位依法分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。8.因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、文物古迹等，应当采取专项防护和保护措施，并对所发现的文物古迹及时上报。9.施工现场必须按规定配齐专职安全员，并做到专职专用、尽职尽责；作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和冒险作业。10.严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）及《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等有关安全技术规范，积极参加安全质量标准化活动。11.根据本企业的特点，制定可能会导致职工产生职业病的预防措施，改善职工的生活条件，加强传染性疾病的预防和控制工作。严格执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013)。12.制定建设工程施工现场生产安全事故应急救援预案。建立组织机构，配备应急救援器材、设备。13.发生安全生产事故要采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜绝瞒报、迟报现象。14.做好各类安全生产台帐、文字及影像资料的归类、管理工作。四、控制指标1.杜绝重特大事故，因工死亡人数为“零”；2.重伤率控制在0.03％以内；3.特种作业人员持证率达100％；4.重大事故隐患整改率达到100％，重大危险源监控率达100％。五、奖惩办法建设单位对责任书落实情况进行考核，超过控制指标的承包人，将依据《建设工程安全生产管理条例》规定，对责任人和责任单位进行严肃处理，安全事故所造成的一切后果由责任单位全部承担。建设单位：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（盖章）责任单位（承包人）：中标单位（盖章）第一责任人：；主要责任人：；具体责任人：；责任书签订日期：202年月日附件4：工人工资支付承诺书致：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（发包人名称）为保护工人的合法权益，不拖欠工人工资，本人（法定代表人姓名）以中标单位法定代表人的资格，郑重承诺：本公司中选承建的（项目名称），所用工人均属于本公司在职员工，实施过程中及结算后本公司将保证做到：1.严格遵循《劳动法》中的相关规定，实际发放工资将由本公司财务按时支付给本人。2.如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为，造成工人上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚决定；如果发生提供虚假工人信息，冒领工人工资，造成工人上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚决定。3.本公司同意：在签订合同前自愿一次性向发包人交纳人民币元（大写：人民币）的农民工工资支付保证金，并在工程竣工验收合格经审计结算后，由发包人按承包原转入账户无息返还保证金。4.农民工工资保证金账户信息：发包人农民工工资保证金账户名称：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司统一社会信用代码：91511500727461967D住所：宜宾市岷江西路150号电话：0831-3688311开户行：中国工商银行股份有限公司宜宾五粮液支行账号：2314506309022104305我们公司将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的经济责任和法律责任，并接受违约处理。承诺单位（公章非合同专用章）：中标单位法定代表人（签字）：202年月日附件5：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件6：履约保函参考文本履约保函我行编号：开立日期：致：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（以下简称“受益人”）地址：宜宾市岷江西路150号鉴于（成交单位名称），地址：（以下简称“申请人”）和受益人签订了（以下简称“合同”）。（提供履约担保银行的全称）（以下简称“我行”），应申请人的申请，在此开具此不可撤销的、担保金额为人民币元（大写：人民币元）的见索即付履约保函,作为申请人按合同要求履行合同规定义务的担保。我行在此声明：1、本履约保函为无条件不可撤销的银行保函。2、我行在收到受益人发出的书面通知之日，按照书面通知所要求的支付金额、支付时间，向受益人支付。受益人在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由。3、本行特此放弃所有因受益人与申请人之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权。4、我行同意，如受益人与申请人另行签订补充协议，我行在本履约保函中的责任不会发生任何变化。本保函自开立之日起生效，保函的有效期须至合同竣工验收合格（包括但不限于“所有设备验收合格”）为止。本保函不可转让，我行对除受益人之外任何第三人不承担责任。银行名称：开立日期：年月日备注：承包人在中标后可以在不违背本保函内容、要求的基础上对保函进行细化，并经过发包人同意后办理
517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造
工程
招标控制价
招标控制价(小写):
500763.42元
(大写):
伍拾万零柒佰陆拾叁元肆角贰分
招 标 人:
造价咨询人:
(单位盖章)
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
(签字或盖章)
编 制 人:
复 核 人:
(造价人员签字盖专用章)
(一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间:
复 核 时 间:
扉-2
总 说 明
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造
第1页 共1页
1.工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造
2.工程招标和分包范围：本次实施的区域主要为废水站改造及图纸施工区域。
3.工程量清单编制依据：
(1).国家、行业和地**府的法律、法规及有关规定。
(2).《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）。
(3).《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)、施工设计图文件等。
(4).安全文明施工费按川建行规〔2024〕15号基本费率计算。
(5).材料价格按《四川省工程造价信息》2025年4月（2025年第4期）宜宾市信息价（不含税价）执行，没有信息价的参考市场价
(6).人工费调整系数按[川建价发〔2024〕44号文件执行。
(7).税金按照四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2020〕315号）。
(8).其他相关资料。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：
(1).工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，工程质量要求合格，材料品种、规格、型号必须符合设计、业主要求的材质要求；
(2).施工时必须按经批准的施工组织设计（包括专项施工组织设计），符合施工规范及验收标准；
(3).施工中应注意采取相应的防噪措施，保护过往车辆、行人等安全措施等；
5.其他需说明的问题：
(1).本工程预算价是根据施工图、设计补充说明以及有关工程量计算的国家标准、行业标准的工程量计算规则编制。
(2).本工程预算价应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读理解。
(3).本工程预算价仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和"技术标准和要求"的有关规定。
(4).工程在实施时增减调整按招标文件及合同约定。本说明不详的，以项目特征描述和图纸为准。
(5).安全文明施工费、临时设施费、规费、人工费按相关规定计取。
表-01
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造
第1页共1页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中：（元）
暂估价
安全文明施工费
规费
1
市政工程
382659.89
7171.82
4574.52
2
安装工程
118103.53
2213.51
1397.08
合 计
500763.42
9385.33
5971.60
注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。
表-03
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第1页 共2页
序号
汇总内容
金 额（元）
其中:暂估价(元)
1
分部分项及单价措施项目
336542.15
1.1
拆除工程
4212.57
1.2
土石方工程
5485.89
1.3
钢筋混凝土工程
102578.60
1.4
砌筑工程
21238.77
1.5
金属结构工程
7814.05
1.6
门窗工程
2605.61
1.7
屋面及防水工程
17047.58
1.8
楼地面装饰工程
1599.17
1.9
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
4880.65
1.10
油漆、涂料、裱糊工程
2800.67
1.11
道路工程
1364.34
1.12
其他装饰工程
130780.65
1.13
单价措施项目
34133.60
2
总价措施项目
7171.82
-
2.1
其中：安全文明施工费
7171.82
-
3
其他项目
34371.40
-
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第2页 共2页
序号
汇总内容
金 额（元）
其中:暂估价(元)
3.1
其中：暂列金额
34371.40
-
3.2
其中：专业工程暂估价
-
3.3
其中：计日工
-
3.4
其中：总承包服务费
-
4
规费
4574.52
-
5
创优质工程奖补偿奖励费
-
6
税前不含税工程造价
382659.89
-
6.1
其中：除税甲供材料（设备）费
-
7
销项增值税额
-
8
附加税
-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
382659.89
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
表-04-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第1页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
拆除工程
1
011612002001
水桶拆除
1.构件名称：水桶
2.pvc水桶，运至指定地点，运距50公里
3.其他：满足设计及规范要求
个
6
188.56
1131.36
360.00
489.24
2
011601001002
围墙及挡墙拆除
1.砌体名称：围墙 、挡墙
2.砌体材质：砖
3.拆除高度：综合
4.其他：满足设计及规范要求
m3
20.54
40.52
832.28
230.66
480.43
3
011601001003
废水机房拆除
1.类型：原有建筑物挖除
2.构件类型：见设计图纸
3.挖土深度：投标人依据施工图及现场情况综合考虑
4.场内、外运距及倒场：包含外运、投标人报价时自行考虑
5.修边捡底:投标人应对基坑进行修整边坡壁面、满足施工规范，达到设计要求
6.其他：满足设计及规范要求
m2
29.64
35.00
1037.40
4
041001001004
拆除混凝土地面
1.材质；混凝土
2.厚度；100mm
3.其他：满足设计及规范要求
m2
83
3.28
272.24
89.64
140.27
5
011611005005
不锈钢支架拆除
1.构件名称：不锈钢支架
2.其他：满足设计及规范要求
t
0.1
558.94
55.89
38.99
3.61
本页小计
3329.17
719.29
1113.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第2页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
6
011607001006
屋面原彩钢棚拆除
1、构件名称：原彩钢棚
2.其他：满足设计及规范要求
m2
43.56
20.28
883.40
551.91
157.25
分部小计
4212.57
1271.20
1270.80
土石方工程
7
040101002007
挖基槽土石方
1.基础类型：筏板基础、基础梁、条形基础等各种基础形式综合考虑
2.垫层底宽、底面积：见设计图纸
3.挖土深度：投标人依据施工图及现场情况综合考虑
4.场内、外运距及倒场：投标人报价时自行考虑
8.其他：满足设计及规范要求
m3
357.74
7.68
2747.44
518.72
1631.29
8
040103001008
回填土石方
1.密实度要求：满足设计及验收规范要求
2.填方材料品种：满足设计及验收规范要求
3.填方粒径要求：满足设计及验收规范要求
4.填方来源、运距：投标人综合考虑报价
m3
282.45
6.43
1816.15
330.47
1087.43
本页小计
5446.99
1401.10
2875.97
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第3页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
9
040103002009
余方弃置
1.类别：外弃土石方、建渣类别综合
2.运距及堆场：运输距离均由投标人自行考虑，但应满足环保及甲方要求，外弃土方的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整
3.含装卸、运输、堆场、补贴等费用
4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求
5.其他未尽事宜：施工单位报价时根据招标文件、现场情况、设计图、相关规范、标准自行考虑，相应费用包含在综合单价中，结算时综合单价不调整
m3
75.29
12.25
922.30
149.83
572.96
分部小计
5485.89
999.02
3291.68
钢筋混凝土工程
本页小计
922.30
149.83
572.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第4页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
10
040303001010
垫层 C15
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C15
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
7.98
412.31
3290.23
296.94
1.76
11
040303002011
半地下室池底 C30P8
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30P8
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
32.34
454.98
14714.05
990.90
21.02
12
040303002012
条形基础 C30
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
2.69
441.64
1188.01
102.00
0.67
本页小计
19192.29
1389.84
23.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第5页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
13
040601008013
矩形柱 C30
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
5.11
443.20
2264.75
189.89
3.32
14
040601009014
基础梁 C30
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
10.93
444.80
4861.66
409.55
7.10
15
040303015015
挡墙 C30P8
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30P8
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
21.29
466.37
9929.02
860.54
13.84
本页小计
17055.43
1459.98
24.26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第6页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
16
010505001016
有梁板 C30
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
5.44
437.24
2378.59
183.06
2.18
17
010502002017
构造柱 C25
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C25
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
4.16
468.98
1950.96
257.88
1.66
18
010503005018
过梁 C20
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
0.36
455.37
163.93
21.09
0.14
本页小计
4493.48
462.03
3.98
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第7页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
19
040303016019
压顶 C25
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C25
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
0.47
480.14
225.67
25.12
0.19
20
010505003020
雨蓬 C30
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
0.15
445.89
66.88
5.85
0.06
21
010503004021
圈梁 C20
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m3
2.72
451.21
1227.29
153.92
1.09
本页小计
1519.84
184.89
1.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第8页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
22
040901001022
现浇构件钢筋HPB300 φ≤10
1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤φ10
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
0.173
5396.95
933.67
177.66
5.20
23
040901001024
现浇构件钢筋HPB300 φ12
1.钢筋种类、规格:HPB300 直径φ12
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
0.004
5498.74
21.99
4.47
0.13
本页小计
955.66
182.13
5.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第9页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
24
040901001023
现浇构件钢筋HRB400 φ6
1.钢筋种类、规格:HRB400 直径φ6
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
0.119
5530.84
658.17
132.93
3.72
25
040901001024
现浇构件钢筋HRB400 φ8-10
1.钢筋种类、规格:HRB400 直径φ8-10
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
2.35
5466.64
12846.60
2625.14
73.56
本页小计
13504.77
2758.07
77.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第10页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
26
040901001025
现浇构件钢筋HRB400 φ12～14
1.钢筋种类、规格:HRB400 直径φ12-14
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
4.988
4816.24
24023.41
3362.26
460.99
27
040901001026
现浇构件钢筋HRB400 φ16
1.钢筋种类、规格:HRB400 直径φ16
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
1.697
4773.64
8100.87
1143.90
156.84
本页小计
32124.28
4506.16
617.83
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第11页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
28
010515001027
现浇构件钢筋HRB400 φ18～25
1.钢筋种类、规格:HRB4000 直径φ18-25
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
2.746
4832.77
13270.79
1733.11
595.83
29
010515009028
措施钢筋
1.钢筋种类：投标人结合施工组织设计综合考虑进行报价
2.规格：满足钢筋施工支撑要求
3.本项目清单工程量按常规施工方案考虑进行计量，结算按经发包人、监理人等审批认可的施工组织设计方案按实结算
4.其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求
t
0.029
4481.54
129.96
14.09
4.50
本页小计
13400.75
1747.20
600.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第12页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
30
010515001070
砌体钢筋钢筋HPB300 φ≤10
1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤φ10
2.钢筋的焊接、搭接或其他连接方式的费用综合考虑在本综合单价中，不再单独计量计价
3.如果有现浇构件弧形钢筋，其费用综合考虑,均执行本综合单价，不再单独计量计价
4.其它：未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
t
0.065
5109.30
332.10
63.96
1.64
分部小计
102578.60
12754.26
1355.44
砌筑工程
31
010401003029
120厚实心砖保护墙
1.砖品种、规格、强度等级：实心砖
2.墙体类型：按设计图综合
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆
4.按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的实心配砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中
5.本工程采用干混砂浆
m3
4.63
611.06
2829.21
823.35
1.81
本页小计
3161.31
887.31
3.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第13页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
32
010401003031
MU20烧结页岩实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结页岩实心砖
2.墙体类型：按设计图综合
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆
4.按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的实心配砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中
5.本工程采用干混砂浆
m3
2.8
550.87
1542.44
449.04
0.90
33
010401003031
MU10烧结页岩实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩实心砖
2.墙体类型：按设计图综合
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆
4.按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的实心配砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中
5.本工程采用干混砂浆
m3
14.2
550.87
7822.35
2277.25
4.54
本页小计
9364.79
2726.29
5.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第14页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
34
040305004032
实心砖围墙
1.砖品种、规格、强度等级：实心砖
2.墙体类型：按设计图综合
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆
4.按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的实心配砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中
5.本工程采用干混砂浆
m3
16.49
548.50
9044.77
2644.50
5.28
分部小计
21238.77
6194.14
12.53
金属结构工程
35
010607005033
砌块墙镀锌钢丝网加固
1.材料品种、规格 ：钢丝网采用宽φ0.9@12.7X12.7镀锌钢丝网
2.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
0.51
15.21
7.76
3.27
36
010903004034
3mm厚镀锌钢板止水带
1.止水带材料种类：止水钢板 3mm厚*300宽
2.未尽事宜满足设计及规范要求
m
13.86
63.94
886.21
254.89
9.15
37
010903004035
外贴成品止水带
1.止水带材料种类：成品止水带
2.未尽事宜满足设计及规范要求
m
13.86
35.69
494.66
168.12
38
040402016068
8厚花纹钢盖板
1.8厚花纹钢盖板
2.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
1
43.52
43.52
14.27
0.01
本页小计
10476.92
3085.05
14.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第15页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
39
040307007036
钢梯
1.钢材种类：投标人结合施工组织设计综合考虑进行报价
2.规格：满足规范要求
3.本项目清单工程量按常规施工方案考虑进行计量，结算按经发包人、监理人等审批认可的施工组织设计方案按实结算
4.具体做法参照图集西南15j401（T2D08-A14）
5.其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求
t
0.49
6693.81
3279.97
459.13
216.66
40
010606008037
钢爬梯
1.钢材种类：投标人结合施工组织设计综合考虑进行报价
2.规格：满足规范要求
3.本项目清单工程量按常规施工方案考虑进行计量，结算按经发包人、监理人等审批认可的施工组织设计方案按实结算
4.其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要求
t
0.02
6743.57
134.87
22.19
3.69
本页小计
3414.84
481.32
220.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第16页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
41
010606006038
201不锈钢平台
1.平台材质：201不锈钢平台
2.规格：4mm厚201不锈钢板
3.本项目清单工程量按常规施工方案考虑进行计量，结算按经发包人、监理人等审批认可的施工组织设计方案按实结算
4.具体做法参照图集西南15j401（T2D08-A14），材质为不锈钢平台
5.其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要
t
0.022
10737.04
236.21
16.53
8.06
42
011503001074
1m高201不锈钢栏杆
1.扶手材料种类、规格、品牌：201不锈钢钢管 φ50*2.5
2.栏杆材料种类、规格、品牌：201不锈钢钢管 □20
3.具体做法参照图集西南15j401（T2D08-A14），材质为201不锈钢栏杆，高度为1米高
5.其他详见设计，满足设计及施工质量验收规范要
m
11.12
245.58
2730.85
1026.71
38.25
分部小计
7814.05
1965.11
275.82
门窗工程
本页小计
2967.06
1043.24
46.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第17页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
43
010802004039
钢制防盗门
1.门代号及洞口尺寸:详设计综合
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:具体详设计
4.玻璃品种、厚度:具体详设计
4.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用
5.门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑
6.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定
7.门安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整
8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整
m2
3.08
383.90
1182.41
97.33
4.93
本页小计
1182.41
97.33
4.93
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第18页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
44
010807003040
铝合金百叶窗
1.窗代号及洞口尺寸：详设计综合
2.框、扇材质 ：详设计
3.玻璃品种、厚度：详设计
4.开启方式：综合
5.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆等的制作安装及运输费用
6.窗嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑
7.窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定
8.窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整
9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整
m2
6.48
219.63
1423.20
183.19
9.07
分部小计
2605.61
280.52
14.00
本页小计
1423.20
183.19
9.07
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第19页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
屋面及防水工程
45
010904002041
屋面4mm厚自粘型SBS防水卷材
1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚自粘型SBS防水卷材
2.按设计及规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量及压条不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中。
3.未尽事宜满足设计及规范要求。
m2
29.2
52.02
1518.98
248.20
46
010904002042
屋面1.5mm厚聚合物防水涂料
1.防水膜品种：1.5mm厚聚合物防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚
3.防水搭接、附加层工程量综合考虑在定额中，不再单独计取
4.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
29.2
34.12
996.30
292.58
47
010902003043
LC5.0轻集料混凝土找坡，最薄处30mm
1.LC5.0轻集料混凝土找坡
2.其他：符合设计及规范要求
m2
23.59
10.99
259.25
85.63
48
010902003044
屋面30厚1:3水泥砂浆保护层
1.30厚1:3水泥砂浆保护层
2.其他：符合设计及规范要求
m2
23.59
32.08
756.77
244.63
1.18
本页小计
3531.30
871.04
1.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第20页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
49
010904001045
收集池底板4.0厚SBS自粘改性沥青防水卷材
1.卷材品种、规格、厚度 ：4.0厚SBS自粘改性沥青防水卷材
2.按设计及规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量及压条不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中。
3.未尽事宜满足设计及规范要求。
m2
21.61
52.02
1124.15
183.69
50
010904001046
收集池侧壁4.0厚SBS自粘改性沥青防水卷材
1.卷材品种、规格、厚度 ：4.0厚SBS自粘改性沥青防水卷材
2.按设计及规范要求所需基层处理、底油、搭接、附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量及压条不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中。
3.未尽事宜满足设计及规范要求。
m2
38.59
54.00
2083.86
393.62
51
010904002047
墙面1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
1.防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚
3.防水搭接、附加层工程量综合考虑在定额中，不再单独计取
4.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
110.95
36.46
4045.24
1333.62
本页小计
7253.25
1910.93
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第21页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
52
010904002048
地面1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
1.防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚
3.防水搭接、附加层工程量综合考虑在定额中，不再单独计取
4.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
10.01
34.12
341.54
100.30
53
010904002049
顶面1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
1.防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚
3.防水搭接、附加层工程量综合考虑在定额中，不再单独计取
4.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
9.37
37.04
347.06
117.31
54
010904001050
收集池底板50厚C20细石混凝土保护层(兼做找平层)
1.100厚C15 混凝土垫层(原浆找平、收光并清扫干净)（清单另列）
2.20厚1:3水砂浆找平（清单另列）
3.50厚C20细石混凝土保护层(兼做找平层)
4.其他：符合设计及规范要求
m2
21.61
22.42
484.50
44.30
0.22
本页小计
1173.10
261.91
0.22
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第22页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
55
010904001050
收集池底板20厚1:3水砂浆找平
1.100厚C15 混凝土垫层(原浆找平、收光并清扫干净)（清单另列）
2.20厚1:3水砂浆找平
3.50厚C20细石混凝土保护层(兼做找平层)（清单另列）
4.其他：符合设计及规范要求
m2
21.61
20.78
449.06
154.30
0.65
56
010904001051
收集池外侧侧壁20厚1:3水泥砂保护层
1.20厚1:3水泥砂保护层
2.其他：符合设计及规范要求
m2
38.59
22.13
854.00
367.38
1.16
57
010904001052
收集池内侧内壁15mm 厚M15水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
1.15mm 厚M15 水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
2.其他：符合设计及规范要求
m2
28.53
18.79
536.08
239.65
0.57
58
010904001053
收集池内侧地面15mm 厚M15水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
1.15mm 厚M15 水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
2.其他：符合设计及规范要求
m2
10.01
15.41
154.25
57.56
0.20
59
010904001053
收集池内侧顶面15mm 厚M15水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
1.15mm 厚M15 水泥砂浆1%找坡兼找平赶光
2.其他：符合设计及规范要求
m2
9.37
22.03
206.42
85.08
6.93
60
010901001054
屋面2mmPVC塑钢瓦
1.瓦品种、规格；2mmPVC塑钢瓦
2.其他：符合设计及规范要求
m2
57.96
46.47
2693.40
266.62
本页小计
4893.21
1170.59
9.51
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第23页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
61
010903003055
墙身防潮层
1.防水层做法 ：无地下室房间,在室内地坪下约0.06m处设防潮层,做法为20厚1:3水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂(在此标高为混凝土、钢筋混凝土或石砌体墙基时可不做),当墙身两侧的室内地面有高差时,高差范围的墙身内侧也应做防潮层
2.砂浆厚度、配合比：M15砂浆
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
1
22.65
22.65
9.52
0.03
62
010902006069
屋面雨水管
1.排水管品种、规格:半圆形塑料雨水管 φ160*3.2
2.接缝、嵌缝材料种类:密封胶
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m
3.15
35.60
112.14
14.05
63
010902004073
屋面塑料落水口
1.排水管品种、规格:塑料落水口 φ160 带罩
2.接缝、嵌缝材料种类:密封胶
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
个
1
61.93
61.93
32.51
分部小计
17047.58
4270.55
10.94
本页小计
196.72
56.08
0.03
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第24页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
楼地面装饰工程
64
011101003056
100mmC30钢筋混凝土地坪
1.混凝土种类 ：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范文件要求
4.综合单价已包含混凝土添加剂、泵送等费用，投标人投标时综合考虑。
m2
11.39
44.43
506.06
42.14
0.34
65
011101002057
水泥豆石地面
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.30厚1:25水泥豆石压实赶光
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
22.95
47.63
1093.11
462.21
3.21
分部小计
1599.17
504.35
3.55
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
66
011201001058
墙面一般抹灰（内1）
1.墙体基层处理：内墙水泥浆一道（内掺建筑胶）
2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.6厚1：3水泥砂浆找平
4.6厚1：2.5水泥砂浆罩面磨光
5.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
55.03
28.89
1589.82
901.94
4.95
本页小计
3188.99
1406.29
8.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第25页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
67
011201004059
外墙面13厚1：3水泥砂浆打底(内部掺入5%的防水剂)
1.13厚1：3水泥砂浆打底(内部掺入5%的防水剂)
2.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
82.42
17.83
1469.55
656.06
1.65
68
011201004060
外墙面15厚1:3水泥砂浆抹光
1.15厚1:3水泥砂浆抹光
2.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
82.42
18.79
1548.67
692.33
1.65
69
011201004060
女儿墙20厚1:2水泥砂浆护墙
1.女儿墙20厚1:2水泥砂浆护墙
2.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
12.02
22.68
272.61
114.43
0.36
分部小计
4880.65
2364.76
8.61
油漆、涂料、裱糊工程
70
011406001062
白色无机涂料墙面（内1）
1.满刮2-3厚成品腻子两遍，找平、磨光
2.白色无机涂料1底2面
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
55.03
33.73
1856.16
921.20
本页小计
5146.99
2384.02
3.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第26页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
71
011406001063
无机涂料顶棚（顶1）
1.满刮成品腻子两遍
2.无机涂料2遍
3.其它：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
25.39
37.20
944.51
488.50
分部小计
2800.67
1409.70
道路工程
72
040203007064
100厚C25混凝上硬化地面
1.混凝土强度等级：商品混凝土 C25
2.厚度：10cm
3.嵌缝材料：详设计图
4.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
28.3
48.21
1364.34
184.80
0.85
分部小计
1364.34
184.80
0.85
其他装饰工程
73
011201004065
围墙20厚1:3水泥砂浆抹光
1.20厚1:3水泥砂浆抹光
2.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
160.63
22.13
3554.74
1529.20
4.82
74
010902003066
雨篷找平层
1.现浇雨棚板20厚1:3水泥砂浆找平层
2.20厚聚合物水泥砂浆防水面层
3.未尽事宜满足设计及规范要求
m2
1.49
45.19
67.33
21.93
0.10
本页小计
5930.92
2224.43
5.77
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第27页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
75
031006015067
成品碳钢防腐水池18*3*2.4m
1.成品碳钢防腐水池18*3*2.4m
2.据地高0.1-0.15米，有效容积120立方米（含箱盖）
3.碳钢罐壁厚度不小6mm:
4.碳钢罐设置爬梯，检检修孔，支架、工艺定制等
5.碳钢罐顶部四周设置1.1米高不锈钢防护栏杆（厚度综合考虑）
6.碳钢罐预留孔洞位置及大小由业主自行确定
7.碳钢罐制作安装需业主同意后由专业厂家生产安装
8.水池内沥青防腐
9.水池外防锈加面漆
10.未尽事宜满足设计及规范要求
台
1
127158.58
127158.58
1225.53
178.06
分部小计
130780.65
2776.66
182.98
单价措施项目清单
脚手架工程
本页小计
127158.58
1225.53
178.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第28页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
76
011701001076
综合脚手架
1.建筑结构形式：综合
2.建筑檐口高度：多层建筑 檐高≤6m
3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合
4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整
5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
28.63
13.49
386.22
225.89
7.44
77
011701002077
外脚手架
1.搭设方式：综合考虑
2.搭设高度：综合考虑
3.脚手架材质：综合考虑
4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种脚手架方式综合报价
5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
6.其他:满足设计及施工验收规范
m2
247.68
12.98
3214.89
1183.91
79.26
本页小计
3601.11
1409.80
86.70
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第29页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
78
011701006078
满堂脚手架
1.建筑结构形式：综合
2.檐口高度：综合
3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合
4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整
5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
33.12
13.93
461.36
250.72
27.82
分部小计
4062.47
1660.52
114.52
混凝土模板及支架（撑）
本页小计
461.36
250.72
27.82
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第30页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
79
011702001079
垫层
1.构件类型：垫层
2.支撑高度：综合
3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合
4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合
5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价
6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂
8.圈梁模板超高增加费包含在综合单价中
9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
9.23
34.99
322.96
156.63
2.58
本页小计
322.96
156.63
2.58
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第31页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
80
011702001080
满堂基础
1.构件类型：满堂基础
2.支撑高度：综合
3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合
4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合
5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价
6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂
8.圈梁模板超高增加费包含在综合单价中
9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
33.35
47.33
1578.46
604.64
12.34
本页小计
1578.46
604.64
12.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造\517废水站叠螺机房及应急储罐系统改造【市政工程】
标段：
第32页共43页
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
其中
定额人工费
定额机械费
暂估价
81
011702001081
条形基础
1.构件类型：条形基础
2.支撑高度：综合
3.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合
4.支架材料：钢管、竹、木支架等综合
5.本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价
6.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节
7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂
8.圈梁模板超高增加费包含在综合单价中
9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求
m2
7.99
57.20
457.03
191.60
4.39
本页小计
457.03
191.60
4.39
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工
投标 / 标书制作要点（原创）
本叠螺机房及应急储罐系统改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。四川省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
