学生活动中心维修改造工程 内墙乳胶漆 防滑地砖 防火门 灯具 电线电缆 配电箱元器件 插座招标公告（浙大宁波理工学院2025）
项目概况
浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）采购文件，并于2025年07月11日 09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：NBITC-202550203GCE
项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：3060000
最高限价（元）：3055286
采购需求：
数量：1
预算金额（元）：3060000
单位：项
简要规格描述：见本采购文件第三章
备注：本项目控制价：3055286元
合同履约期限：标项 1，工期要求：50日历天
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)。
3.本项目的特定资格要求：【标项1】 供应商须同时具备以下资格①供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（资质须在有效期内）；②供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备有效的安全生产许可证。
三、获取（下载）采购文件
时间：2025年07月01日至2025年07月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）
方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。
售价（元）：0
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2025年07月11日 09:00（北京时间）
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
五、响应文件开启
开启时间： 2025年07月11日 09:00（北京时间）
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），响应文件开启时间后半小时内供应商可以登录政采云https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：4.1参加磋商的供应商应于磋商前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。4.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”、“宁波市国际招标有限公司网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。4.3本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商活动，须自行承担磋商过程中的一切费用。4.4磋商前准备：各供应商应在递交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法参加或参加失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。4.5各供应商根据本磋商文件的要约邀请，进行报价响应并自觉遵守各项报价承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商响应。4.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商响应。4.8落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：浙大宁波理工学院
地 址：宁波市鄞州区钱湖南路1号
传 真：/
项目联系人（询问）：冯老师
项目联系方式（询问）：0574-88229599
质疑联系人：陈老师
质疑联系方式：0574-88229552
2.采购代理机构信息
名 称：宁波市国际招标有限公司
地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
传 真：17963659@qq.com
项目联系人（询问）：吴婧、叶梦霞、赵奇锋、曹晓琪、张敏恒、张俊娟
项目联系方式（询问）：0574-87388504
质疑联系人：张建国
质疑联系方式：0574-87195253
3.同级政府采购监督管理部门
名称：宁波市财政局政府采购监管处
地址：宁波市海曙区中山西路19号
传真：/
联系人：李老师
监督投诉电话：0574-89388042
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
附件信息：
NBITC-202550203GCE 浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程磋商文件-定稿.doc386.5K
开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程招标清单.xlsx129.4K
开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程编制说明(1).doc38.5K
开物园地下室修改图纸0604.rar9.7M
浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程竞争性磋商文件项目编号：NBITC-202550203GCE采购人：浙大宁波理工学院（盖章）代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）编制日期：2025年7月温馨提醒1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。2、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。3、供应商上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！目录第一章竞争性磋商公告1第二章磋商须知5第三章采购内容及要求13第四章商务条款15第五章评定成交的标准16第六章合同条款和格式28第七章附件（格式）45第一章竞争性磋商公告项目概况浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）采购文件，并于2025年7月11日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。一、项目基本情况项目编号：NBITC-202550203GCE项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程预算金额（元）：3060000最高限价（元）：3055286采购需求：标的名称：开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程数量：1预算金额（元）：3060000单位：项简要规格描述：见本采购文件第三章备注：本项目控制价：3055286元合同履约期限：标项1，工期要求：50日历天本项目（否）接受联合体响应。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)。3.本项目的特定资格要求：【标项1】本项目的特定资格要求：供应商须同时具备以下资格①供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（资质须在有效期内）；②供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备有效的安全生产许可证。三、获取（下载）采购文件时间：2025年7月1日至2025年7月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59、（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取法定节假日及非工作时间除外）。地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。售价（元）：04、响应文件提交（上传）截止时间：2025年7月11日09:00（北京时间）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。五、响应文件开启开启时间：2025年7月11日09:00（北京时间）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn），响应文件开启时间后半小时内供应商可以登录政采云https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4.其他事项：4.1参加磋商的供应商应于磋商前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。4.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”、“宁波市国际招标有限公司网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。4.3本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商活动，须自行承担磋商过程中的一切费用。4.4磋商前准备：各供应商应在递交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法参加或参加失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。4.5各供应商根据本磋商文件的要约邀请，进行报价响应并自觉遵守各项报价承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的磋商响应。4.7为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商响应。4.8落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。八、对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系1.名称：浙大宁波理工学院地址：宁波市鄞州区钱湖南路1号传真：/项目联系人（询问）：冯老师项目联系方式（询问）：0574-88229599质疑联系人：陈老师质疑联系方式：0574-882295522.采购代理机构信息名称：宁波市国际招标有限公司地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼传真：17963659@qq.com项目联系人（询问）：吴婧、叶梦霞、赵奇锋、曹晓琪、张敏恒、张俊娟项目联系方式（询问）：0574-87388504质疑联系人：张建国质疑联系方式：0574-871952533.同级政府采购监督管理部门名称：宁波市财政局政府采购监管处地址：宁波市海曙区中山西路19号传真：/联系人：李老师监督投诉电话：0574-89388042若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。第二章磋商须知一、适用范围1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的工程的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。二、定义1、“采购人”系指浙大宁波理工学院。2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。4、“同级政府采购监管部门”系宁波市财政局政府采购监管处。5、“★”系指实质性响应条款。★三、供应商的资格要求1、详见第一章“竞争性磋商公告”。四、磋商费用1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。五、磋商报价1、磋商报价：全费用综合单价和总价（人民币含税价）及下浮率（%）。清单以外的变更项目需双方签证认可。磋商报价应包括本项目所有采购内容的费用，改造内容详见工程量清单。凡影响磋商报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交商承担，采购方一律不予承担。以项为单位的暂估价及暂列金额按实际发生结算，结算方式以合同签订为准。2、响应报价只允许有一个总价报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。3、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。六、磋商有效期★1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为60个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。七、磋商响应文件的形式和效力1、磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份磋商响应文件分为以U盘存储的电子备份磋商响应文件。2、电子磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件要求制作，并加密。3、以U盘存储的电子备份磋商响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。4、磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。5、磋商响应文件的效力磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以U盘存储的电子备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。电子磋商响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份磋商响应文件的，以电子备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。电子磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。八、磋商响应文件的组成A、第一册：资格文件A1、关于资格的承诺函；A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；A3、采购文件要求的其他资格证明材料：落实政府采购政策需满足的资格要求：提供中小企业声明函、提供残疾人福利性单位声明函（如是请提供），提供监狱企业证明（如是请提供）；A4、本项目的特定资格要求：详见第一章“竞争性磋商公告”。B、第二册：商务和技术文件B1.磋商函；B2.法定代表人身份证明（法人参加须提供）；B3.法定代表人授权书（非法人参加须提供）；B4.商务条款响应表；B5.采购需求响应表；B6.第三章“评定成交的标准”中“技术和商务评分表”要求提供的资料（如有需提供）；B7.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。C、第三册：报价文件C1.报价一览表；C2.分项清单报价表；（附件如有）C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。2、磋商响应文件的份数：本项目实行网上磋商，供应商应准备以下磋商响应文件：（1）上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。（2）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。3、磋商响应文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。★九、磋商响应文件的签署盖章1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，上传到政府采购云平台的电子磋商响应文件中加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传。十、磋商响应文件的密封、标记1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。2、以U盘存储的电子备份磋商响应文件（1份）用封袋密封后递交。3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：（1）注明：“电子备份磋商响应文件”；（2）项目编号：；（3）项目名称：；（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；（5）在年月日（规定的开启日期和时间）前不准启封；（6）供应商的名称：。供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。十一、磋商响应文件的递交★1、电子响应文件：供应商应于提交响应文件截止时间前将电子响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。2、电子备份响应文件：供应商于提交响应文件截止时间前，将以U存储的电子备份响应文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过快递邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼前台），联系方式：吴婧13777146394。3、电子备份响应文件密封破损而不符合采购文件对电子备份响应文件的密封要求的、或电子备份响应文件未能在响应截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份响应文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。4、电子备份响应文件不强制要求提交，但因电子响应文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份响应文件的，将被视为响应文件撤回，响应无效。5、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构拒绝接收。6、磋商响应文件的补充、修改磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份磋商响应文件也需重新制作递交。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。十二、竞争性磋商文件的澄清或修改1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。十三、质疑1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。★十四、最高限价（控制价）1、本项目设有预算价3060000元，控制价：3055286元。磋商报价（最后报价）超过控制价的，作无效响应处理。十五、评审1、具体详见第五章“评定成交的标准”。十六、成交结果通知1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，同时向确定成交供应商发出确定成交通知书。2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。十七、签订合同1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。十八、代理服务费1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准（下浮20%），按照成交通知书确定的总金额，向成交人收取代理服务费。本项目不足3000元按3000元收取。2、成交供应商应在发出成交公告后，2个工作日内向本代理公司支付代理服务费。3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。账户名称：宁波市国际招标有限公司（对公账户汇出）开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行银行帐号：940901548000001914、成交供应商如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理公司有权对服务费进行追索。十九、成交供应商在成交公告发出后邮寄完整版纸质响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份到采购代理公司。二十、特别说明1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：（1）执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：<1>、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；<2>、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；<3>、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。3、执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。4、本项目贯彻《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库{2020}9号），现国家已经公布实施政府优先采购和强制采购的品目清单以及中国政府采购网开通了查询节能环保产品的通道。本项目将对节能产品、环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见“第五章”说明。5、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。7、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。8、本竞争性磋商文件解释权归采购人。第三章采购内容及要求一、项目概况：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程，相关水电、消防的要求均符合国家和学校的规定。二、施工要求：2.1本工程在施工、验收等过程中应符合或高于现行国家标准有关要求。2.2施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足业主要求。★2.3项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资质，且具有有效的安全生产考核合格证（B证）；（须为供应商正式职工，提供资质证书及磋商响应之日前六个月任意一个月社保证明材料复印件加盖供应商公章）；专职履行现场管理工作。如有违反，甲方有权终止合同，所造成的损失由成交单位负责，但征得采购人同意的除外。2.4成交供应商应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。2.5施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人批准。2.6工程验收：成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交供应商对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。2.7在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。2.8在施工过程中，必须依据现行施工规范、现行检测标准。2.9供应商需提供施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况；施工现场安全通道、消防设施配备情况等）。2.10供应商需提供施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等）。2.11供应商需提供施工进度计划安排（包含但不仅限于方案详实情况、时间节点安排情况等）。2.12供应商需提供施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施等）。2.13供应商需提供项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不仅限于电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等）。2.14供应商需提供施工环保管理措施（包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理等施工环境维护保障措施等）。2.15供应商需提供突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）。2.16供应商需提供主要施工机械设备的选用和管理。2.17供应商提供的配合采购人统一管理措施。2.18供应商提供的项目管理机构及劳动力计划（包含建造师、施工员、材料员、质检员、安全员配备）。2.19供应商提供管理体系认证证书的情况。2.20供应商需提供承接过类似项目的情况。三、工程量清单、编制说明及图纸另附册四、主要材料备选品牌一览表序号名称参考品牌1内墙乳胶漆/无机涂料立邦QB477、富丽佳邦（WJ-246）、多乐士P79012防滑地砖 800*800东鹏(卡拉拉白)、冠珠(6305)、马可波罗(简素)3石膏板、轻钢龙骨泰山、龙牌、拉法基4防火门（木质）永康哈勃、新多、杭木杜鹃5铝合金断桥推拉窗广东中亚(ZYRT186系列)、湖州博澳(1.8mm 90系列6厚)、上海浙东(1.8mm 90系列6厚)6灯具欧普（简尚）、三雄极光（润瞳）、雷士(NLED98)7电线电缆上海东方、杭州中策、宁波球冠8配电箱元器件施耐德(E9)、ABB（SE）、西门子（5TH)9开关、插座鸿雁（X3)、公牛（g37），德力西（CD158)★注：采购人在本章节中推荐的品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行磋商响应，但必须在响应文件中提供所响应产品详细的技术参数，未提供所响应产品详细的技术参数的，作负偏离处理。以上采购人关于本工程的约定是本次采购项目的最基本依据，响应时应满足规范要求,按照响应文件及国家相关规定执行。第四章商务条款注意事项：凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，按无效响应处理。序号内 容★1工期：50日历天交付地点：业主指定地点★2付款方法和条件：合同签订生效且具备实施条件之日起7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；成交供应商完成工程量，经采购人竣工验收合格后7个工作日内支付至合同总价的80%；工程结算审核完成并收到成交供应商提供全额发票（增值税普通发票）后7个工作日内支付至结算造价的100%。3履约保证金金额：不要求；履约保证金形式：/。4合同签订时间：成交通知书发出之日起30天内签订合同。5验收要求：采购人组织验收★6安全要求：合格施工质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格；质量保修期如下：1）防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；2）其它部分工程为 2 年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。建设地点：采购人指定地点★7保修服务的响应要求：对用户的服务要求应在4小时内响应，应在12小时内到达施工现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。售后服务的响应速度要求：接到买方故障通知后，技术工程师进行故障排除工作，一般性故障保证2小时内修复，如无法解决故障问题，12小时内到达现场，查找原因，提出解决方案直至恢复正常使用为止。若4小时内无法修复故障，则提供应急方案。1.1第五章评定成交的标准一、评审方法1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若供应商的综合得分相等，则响应报价低者列前；若响应报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。2、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。3、本次采购为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为建筑业。4、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，响应产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的磋商小组将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。5、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。二、磋商小组1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审；评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。三、评审程序1、本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。磋商截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密，在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间后半小时内。供应商按时在线解密电子磋商响应文件的，以在线解密的电子磋商响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份磋商响应文件作为评审依据（若备份磋商响应文件与政采云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不一致，仍以备份磋商响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份磋商响应文件，备份磋商响应文件均不退还供应商。2、竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的磋商响应文件进行评审。3、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。4、比较与评价：评审小组根据“附表3技术和商务评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。5、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效响应处理。6、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。7、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。评审价和成交价以修正后的价格为准，修正后的价格经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。8、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留一位数）。9、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。10、推荐成交候选供应商：评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐排序前三名的供应商依次为第一、第二、第三成交候选供应商。11、确定成交供应商代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。若排序第一的成交候选供应商拒绝签订政府采购合同，采购人可以撤销其成交资格并选择下一排序的成交候选人为成交供应商，采购人也可以重新采购。四、磋商的澄清1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。2、政采云具体操作如下：在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。路径：用户中心—项目采购—询标澄清（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。3、磋商现场，由评审组长将问题汇总后在线上向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题在线上作出回答，该澄清应当加盖供应商公章。线上澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。五、其他说明1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。3、评审过程中无效磋商响应文件的认定：有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：（1）报价超过预算价及最高限价（招标控制价）的；（2）联合体响应的未提供联合体协议，或未注明主办方的；（3）超出经营范围投标的；（4）磋商有效期不符合磋商文件要求的；（5）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；（6）磋商文件标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过磋商文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；（7）“技术规格偏离表“或”商务条款偏离表“有缺项、漏项且磋商小组认定该缺项、漏项使得磋商响应文件没有对磋商文件的要求作出实质性响应的；（8）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；（9）磋商小组经过审查，认定供应商低于成本报价竞标的；（10）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；（11）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。4、在采购过程中符合要求的供应商少于3家的，本次磋商采购程序依法终止。5、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。6、特别说明：政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。本项目原则上采用政采云电子磋商及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成磋商，电子磋商响应文件自动失效。（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；④病毒发作导致不能进行正常操作的；⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。7、保密（1）成交结果公告发布之前，磋商小组名单应该保密。磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评审过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。附表1：资格性审查表序号审查要求要求说明1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；A1、关于资格的承诺函；A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。3本项目专门面向中小企业，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。提供残疾人福利性单位声明函（如是请提供），提供监狱企业证明（如是请提供）。4本项目的特定资格要求：供应商须同时具备以下资格①供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（资质须在有效期内）；②供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备有效的安全生产许可证。4.1、供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（资质须在有效期内），证书复印件加盖供应商公章；4.2、供应商具有有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章。资格性审查结论注：1、上述序号1、3、4资格证明文件未按磋商文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。2、序号2无需在政采云中设置关联点。3、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。4、代理机构将于磋商当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其磋商响应将被认定为无效响应。若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。附表2：符合性审查表序号要求说明审查要求1磋商有效期：符合第二章第六条的要求。提供“磋商函”。2法定代表人身份证明、法定代表人授权书。（1）磋商响应文件按采购文件要求由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。（2）磋商响应文件按采购文件要求由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。3签署盖章：符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。磋商响应文件的签署盖章4其他（1）对同个标项不允许提供两个磋商方案（2）不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件、供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（3）符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求见磋商文件第五章 评标成交标准中“五、其他说明”）5磋商小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通响应的，有下列情形之一的，视为供应商串通响应：（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；不得有所述情形。6参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。不得有所述情形。7本项目不接受联合体参加。供应商非联合体。符合性审查结论注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。2、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。3、上述审查项目中，第3项至第7项，无需在政采云中设置关联点。技术和商务评分表项目编号：NBITC-202550203GCE序号评审细则和标准分值1根据供应商提供的施工现场平面布置情况（包含但不仅限于方案详实情况；施工现场临时设置布置情况；施工设备、原材料堆放情况；安全警示情况；施工现场安全通道、消防设施配备情况等）进行综合评议，最高得8分：平面布置方案详实完整，施工现场临时设施布置齐全，施工设备、原材料堆放有序，安全警示醒目，施工现场安全通道、消防设施配备充足，可执行力高的得8分；平面布置方案内容充分，较详细，施工现场临时设施布置较齐全，施工设备、原材料堆放较有序，安全警示较醒目，施工现场安全通道、消防设施配备较充足，可执行力度较高的得6分；平面布置方案内容不够完整，施工现场临时设施布置不够齐全，施工设备、原材料堆放较混乱，安全警示不够醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不够充足，可执行力较低的得4分；平面布置方案内容简单，施工现场临时设施布置缺失，施工设备、原材料堆放混乱，安全警示不醒目，施工现场安全通道、消防设施配备不充足，可执行力低的得2分；未提供本项不得分。82根据供应商提供的施工方案（包含但不仅限于安全保障措施，安全文明施工方案及措施，电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等）进行综合评议，最高得7分：施工方案详实、措施得力，可执行力度高的得7分；施工方案内容充分，措施得当，可执行力度较高的得5分；施工方案内容不够详实，可执行力较低的得3分；施工方案内容简单，可执行力低的得1分；未提供本项不得分。73根据供应商提供的施工进度计划安排（包含但不仅限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行综合评议，最高得7分：施工进度计划安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的得7分；施工进度计划安排方案内容充分，项目实施计划基本满足项目实施的得5分；施工进度计划安排方案内容不够详实，工期计划不够充足的得3分；施工进度计划安排方案内容简单，工期计划不足的得1分；未提供本项不得分。74根据供应商提供的施工质量保证措施（包含但不仅限于材料及设备质量保证措施等）进行综合评议，最高得6分：施工质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得6分；施工质量保证措施方案内容充分，有一定针对性，可执行力度较高的得4分；施工质量保证措施方案内容不够详实，缺乏针对性，可执行力较低的得2分；未提供本项不得分。65根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不仅限于电气工程、给排水工程、建筑装饰工程、消防水工程、智能化工程等）进行综合评议，最高得6分：项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得6分；项目关键点、重难点分析较到位，且有一定可行性的解决方案、合理化建议有一定针对性的，得4分；项目关键点、重难点分析不够到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的，得2分；未提供本项不得分。66根据供应商提供的施工环保管理措施（包含但不仅限于防噪音、防扬尘、防刺鼻气味，空气检测、空气治理等施工环境维护保障措施等）进行综合评议，最高得6分：施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行，空气检测及时到位，空气治理方案完善的得6分；施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行，空气检测较及时到位，空气治理方案较完善的得4分；施工环保管理完善，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行，空气检测不及时、不到位，空气治理方案不完善的得2分；未提供本项不得分。67根据供应商提供的突发事件应急措施（包含但不仅限于发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案等）进行综合评议，最高得6分：应急措施方案完善，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案具体有效，措施得力，可执行力度高的得6分；应急措施方案内容充分，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案措施得当，可执行力度较高的得4分；应急措施方案内容简单，发生火灾、触电、机械伤害、化学品伤害等事故的逃生和急救方案措施不力，可执行力低的得2分；未提供本项不得分。68根据供应商提供的主要施工机械设备的选用和管理进行综合评议，最高得6分：主要施工机械设备配备齐全、设备管理制度完善、保障措施详实的得6分；主要施工机械设备配备较齐全、设备管理制度较完善、保障措施较详实的得4分；主要施工机械设备配备不充分、设备管理制度不到位、保障措施缺失的得2分；未提供本项不得分。69根据供应商提供的配合采购人统一管理措施进行综合评议，最高得5.5分配合和协调采购人单位的统一管理及措施完善、有详实的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得5.5分配合和协调采购人单位的统一管理及措施基本完善、有施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施的基本内容，得3.5分配合和协调采购人单位的统一管理及措施有欠缺、仅有简略的施工过程减少对采购人日常工作影响的制度和措施，得1分未提供本项不得分。5.510根据供应商提供的项目管理机构及劳动力计划（包含建造师、施工员、材料员、质检员、安全员配备）进行综合评议，最高得6分：管理机构中建造师、施工员、材料员、质检员、安全员配备详实齐全、且岗位之间无兼任的得6分；管理机构中建造师、施工员、材料员、质检员、安全员配备基本齐全详实、岗位间有兼任的得4分；管理机构中建造师、施工员、材料员、质检员、安全员配备不齐全详实、岗位配备有缺失的得2分；未提供项目管理机构及劳动力计划的本项不得分。须提供相关人员证书复印件，未提供本项不得分。611管理证书（3分）：供应商具有ISO9001质量管理体系认证得1分；具有ISO14001环境管理体系认证得1分；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分。未提供不得分。（响应文件中须提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台有效网页截图并加盖公章。）312工程保修期延长承诺：本项目工程保修期为2年（不得分），供应商承诺每增加一个月工程保修期的得0.5分，本项最高得2分。（需提供承诺函并加盖公章，未提供不得分）213类似业绩（1.5分）：供应商提供2022年1月1日以来，承担过同类业绩（维修改造施工业绩），每提供1个业绩得0.75分，最高得1.5分。【提供业绩合同复印件，否则不得分。合同中至少包括合同首页、合同盖章页、合同时间和合同金额、业绩认定日期以合同签订时间为准】。1.5小 计70注：该评分分值由磋商小组根据评审情况再分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的技术分为磋商小组打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（主观分偏离平均分30%及以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。磋商小组成员签名：时间：附表4报价初步审查表序号要求说明审查要求1本项目设有预算价3060000元，控制价：3055286元。磋商报价（最后报价）超过控制价的，作无效响应处理。提供“报价一览表”。2评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效响应处理：（1）对于初始和最终报价下浮超过招标控制价15%的投标报价，供应商未在响应文件中提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表、类似项目主材进货发票及进货明细等）；（2）磋商小组半数以上人员认为供应商的初始和最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在1小时内向磋商小组提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表、类似项目主材进货发票及进货明细）；（3）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。（4）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。符合所述要求。报价初步审查结论注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价初步审查不合格。2、上述审查项目中的第2项，无需在政采云中设置关联点。附表5价格评分表 供应商分值价格分30分评审基准价=满足采购文件要求且最低的参与评审的磋商响应总价（最终报价）参与评审的价格=磋商响应总价（最终报价）响应报价得分=(评审基准价/参与评审的价格)×30响应报价得分以四舍五入保留小数点后二位。报价分（30分）磋商小组签名：年月日2.第六章合同条款和格式（本合同仅供参考，以实际签订为准）合同编号:发包人（全称）：浙大宁波理工学院承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：：一、工程概况1.工程名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程。2.工程地点：位于宁波市鄞州区学府路1号浙大宁波理工学院内。3.资金来源：财政资金。4.工程内容：以招标文件为准。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。三、质量标准工程质量符合按国家和行业施工验收规范一次性验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。五、项目经理承包人项目经理：职称：注册执业证书编号：联系方式：授权范围：六、合同文件构成与优先顺序本协议书与组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，下列文件按优先顺序一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书或询标记录；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、签订时间本合同于年月日签订。八、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。九、合同生效本合同自年月日生效。十、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：鄞州区钱湖南路1号地址：邮政编码：315100邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0574-88229038电话：传真：0574-88229038传真：电子信箱：电子信箱：税号；12330200730164787W税号；开户银行：中国农业银行宁波海曙天一支行开户银行：账号：39056001040000631账号：合同专用条款与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。一、施工组织设计和工期1、进度计划承包人在签订合同后三天内提供修正的施工组织设计。2、工程开工承包人收到发包人代表的开工通知后，在三天内开工。3、工程工期合同工期以承包人的中标工期为准。4、工期延误承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。二、项目经理1、项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。2、项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。三、质量要求1、质量标准承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到投标文件中承诺的质量标准。发包人对本工程质量的特殊要求：施工所用材料因符合国家环保要求。2、工程质量等级承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。因承包人原因达不到规定的工程质量要求，发包人有权从其工程款中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。发包人承包人必须按《建设工程质量管理条件》履行相关的质量责任和义务，有条件的按规定进行工程监理。3、安全文明施工约定服从施工单位及学校管理单位的管理；施工垃圾落手清，垃圾袋装化；员工身着统一工作服与工作牌；在学校用餐时，不大声喧哗，文明用餐；不在学校留宿，当日工作结束时立即离校；工作中休息时在学校指定地点休息，不影响学校正常秩序；施工单位需做好施工人员的防暑降温工作，防止工人因夏季高温出现生产安全隐患；承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，合同签定后，承包方应及时缴纳工伤保险费，并要求由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、完成的成品和半成品，因承包人原因造成损坏或遗失的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。关于治安保卫的特别约定：按照宁波理工办〔2012〕12号《浙江大学宁波理工学院门卫管理制度》、宁波理工保〔2009〕219号《浙江大学宁波理工学院治安保卫工作实施办法》等学校相关规定执行。因施工原因引起的安全事故责任由承包人承担。四、合同价款与支付1、合同价款：按中标通知书下浮率，结算各分项工程价格。2、工程预付款本工程预付款支付的额度：合同总价的40%。发包人未按约定支付工程预付款的责任是：无。（1）支付利息；（2）延期开工。3、工程款的支付本工程款项为自筹资金。合同生效后，承包人向发包人预先提供发票。工程款的支付方式：合同签订生效且具备实施条件之日起7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；成交供应商完成工程量，经采购人竣工验收合格后7个工作日内支付至合同总价的80%；工程结算审核完成并收到成交供应商提供全额发票（增值税普通发票）后7个工作日内支付至结算造价的100%；发包人不按约定支付工程款应承担的责任：（1）。（1）支付银行同期存款利息；（2）顺延工期；（3）协议赔偿停工损失。五、材料和设备供应（一）发包人供应材料、设备发包人供应材料、设备：无。发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：无。1、赔偿承包人的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；（二）承包人采购材料、设备承包人采购材料、设备：1、2。1、全部由承包人采购；2、暂定价、无信息价材料的采购须经发包人参与，并签证确认，否则不予结算。任何材料的进场都需发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。3、对承包人采购的设备材料的特殊要求：（2）、（3）。（1）无；（2）具体注明规格、型号、性能等；（3）所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求，否则因此产生的后果均由承包人负责。4、承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。六、设计变更当本工程设计需要变更时，由承包方、业主、监理方（有监理方时）联合签发工程变更洽商单。结构变更或其他重要部位变更应由设计单位出设计变更联系单，并经业主认可。七、验收要求1、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2018）；2、民用建筑室内设计规范标准等其它现行标准、规范；3、施工区域干净整洁，不留施工垃圾；4、成品保护优，无施工痕迹和无涂料油漆污渍；5、房间内家具设备维修后保持外观完整、正常使用；6、出具产品合格证书和国家相关机构出具的室内空气质量（含甲醛残留）合格报告，检测费由施工单位自行承担。八、竣工结算1、本工程竣工验收合格后，承包人应在30日内提供工程竣工决算。发包人在收到工程竣工决算后30天内提供审核意见并报有关部门核准，结算按照投标下浮后的单价结算，工程量按实结算（涂料、油漆的不同做法的面积根据实际施工面积按约定比例确定）。2、工程量按实结算，固定单价，可调总价。合同以外的增加或减少项目需双方签证认可，承包人应严格控制造价，结算审计价不得超过合同价的10%。原清单单价有的参考原单价；无的重新组价，按浙江省预算定额2018版（各建筑、安装、市政等），信息价参考施工期间平均价（宁波市区优先、没有的参考浙江省刊），信息价无的按市场询价后计入，取费按相应专业取费，重新组价部分需按中标率下浮，暂列金结算时参考以上结算方式。组织措施费、技术措施费一次性包干。工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中的工程量计算规则和浙江省建设工程工程量清单计价有关规定。水电费：建筑工程甲供施工用水、用电费用，在结算审计中按定额里的水电含量计算水电费用并扣除。结算审核费用：施工单位编制工程结算书应遵循实事求是的原则。对于结算审核费用，按浙价服（2009）84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》的规定执行。基本费由业主单位承担；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由施工单位承担；核增追加费以核增额为基数按5%费率计取，费用由施工单位承担，施工单位支付部分由施工单位另行支付。3、变更估价原则承包人应充分了解施工内容，关于缺少施工中必要的工序、清单漏项等内容应在投标前及时提出，中标后不可因缺少施工工序、清单漏项等原因增加联系单。关于变更单价的约定：（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。（3）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。浮动率=（投标总价-暂列金）/（预算价）×100%-1。（4）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应包发包人确认后调整。（5）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，按本条款（1）—（5）的规定重新确定相应工程量清单或预算书项目的综合单价，并调整合同价款。（6）图纸和工程量清单有冲突时以工程量清单为准。图纸未明确及清单未描述，但规范有要求的，承包人不得另外收取相关费用。关于变更措施项目费的约定：以项为单位的技术措施费按投标报价一次性包干，工程或设计等变更不涉及包干措施费的增减。九、缺陷责任期与保修1、本工程缺陷责任期的具体期限：按采购文件。从竣工验收合格之日起计算。2、工程质量保证金为结算价格的%。质量保证金在缺陷责任期全部届满后28天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还（不计利息）。3、建设工程在质保范围内和质保期内发生质量问题的，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。十、不可抗力1、不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。2、不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。3、不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。十一、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。十二、其它约定其他未尽事宜，二方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力。工程质量保修书发包人（全称）：浙大宁波理工学院承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同约定的全部工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．市政等配套工程为2年；7、道路维修工程为2年；8．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金在缺陷责任期全部届满后的28天内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还（不计利息）。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。维修改造项目垃圾堆放清运承诺书浙大宁波理工学院：很荣幸能为贵校承建项目，在施工期间我公司将严格遵守贵校的各项规章制度，并接受监督与管理。我代表（承诺人名称），在此作如下承诺：一、在装修改造期间，我公司按学校和物业要求建筑垃圾统一入袋，整齐堆放在规定位置，及时清运（原则上做到每日一清），并将周边环境打扫干净，每次清运时间不超过一周。二、在装修期间如遇特殊情况（如市卫生大检查等），服从学校和物业的统一安排，保证大局。三、经检查如与以上承诺不符，同意按学校总务处或物业公司出具的联系单扣罚，每发现一次建筑垃圾乱堆、乱放罚款1000元，待工程结算时一并扣除。承诺人：承诺人公章：年月日工程建设项目廉政责任书工程项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程。工程项目地址：位于宁波市鄞州区学府路1号浙大宁波理工学院内。发包人（甲方）：浙大宁波理工学院承包人（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、建设监理、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、建设监理和勘察设计的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（五）严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程建设项目合同的附件，与工程建设项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。建设工程安全管理协议发包人（甲方）：浙大宁波理工学院承包人（乙方）：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。一、协议范围：二、协议期限：同项目施工合同三、协议内容1．甲乙双方必须认真贯彻国家法律、法规和地方部门规章、上级劳动保护及安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，并应严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2．甲乙双方都应严格遵守各自责任、权利和义务。四、甲方的责任、权利和义务1．加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。2．随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。3．督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。4．每季度末按国家住房和城乡建设部JGJ59—2011标准和地方规范标准对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据。5．每月召开一次有项目总监、专业监理工程师和乙方项目经理、安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。6．甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。7．根据现场的检查记录，确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定，不合格者，不计取安全文明施工措施费。五、乙方的责任、权利和义务1．乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。2．严格执行宁波市有关建筑工程安全生产、文明施工的相关规定和住房和城乡建设部JGJ59—2011标准，并接受甲方和建设行政管理部门的检查监督、考核。3．乙方主要负责人的职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。（2）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。（3）制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。（4）及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。4．保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。5．按照国家和地方规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由乙方负责。6．乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。7．根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。8．对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。9．料场需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可实施放炮作业，并安排专门人员进行现场管理，确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。10．对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。11．甲方及监理单位、安全生产监督检查人员进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。12．运输过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市，对造成的损害承担全部责任。13．乙方现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对甲方及监理单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报甲方及监理单位备案。14．施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照宁波市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水；不得破坏树木、绿地；土方及建筑垃圾外运过程，严格按程序操作，不得在场内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。15．临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。16．现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理，动火作业审批必须按学校规定严格执行，上报监理，经监理、学校安全保卫部审核并同意后方可实施。动火作业，包括电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业。17．对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按宁波市有关规定不计取安全文明施工措施费。安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。18．施工现场应围挡整齐，沿路及重要部位须按甲方要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得甲方认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾和生活垃圾必须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。19．外地施工人员必须办理相关证件，禁止非乙方人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品。20．现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。21．脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。22．工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线。六、违约责任1．甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。2．工程中间、竣工验收，经建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者，不计取安全文明施工措施费。3．乙方未按本协议履行职责造成安全事故，给甲方、第三方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无涉。七、本协议经各方签字盖章生效。八、未尽事宜，双方协商解决。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签章）：法定代表人（签章）：2.1.年月日2.23.第七章附件（格式）A.资格文件封面浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程项目编号：NBITC-202550203GCE标项：（如有多个标项）（资格文件）磋商响应文件供应商全称：（加盖单位公章）年月日A1、关于资格的承诺函致：采购人我单位承诺：我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。特此承诺。供应商（盖章）：日期：A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；A3、采购文件要求的其他资格证明材料中小企业声明函本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程，属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：填写说明：1、1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、供应商根据采购文件规定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，对照中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）如实填写。3、请供应商在相应文字后打钩√或直接写明企业划分类型，如实勾选或填写企业的划分类型并对其真实性负责。4、“企业名称（盖章）”为投标人名称。5、本声明函已有内容及格式不允许擅自更改。残疾人福利性单位声明函（如是请提供）本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。单位名称（盖章）：日期：注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。监狱企业证明（如是请提供）监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。A4、供应商特定资格要求的证明文件（以下内容须提供证书复印件加盖供应商公章，未提供或提供不全都将被视为无效响应）1、供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（资质须在有效期内），证书复印件加盖供应商公章；2、供应商具有有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章。封面浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程项目编号：NBITC-202550203GCE标项：（如有多个标项）（商务和技术文件）磋商响应文件供应商全称：（加盖单位公章）年月日B1.磋商函致：宁波市国际招标有限公司（供应商全称）授权（全名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程（项目编号：NBITC-202550203GCE）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起60天内有效。（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。（7）同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：地址：邮编：电话：传真：供应商（盖章）：日期：B2.法定代表人身份证明（法人参加须提供）供应商名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：身份证号码：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。供应商（盖章）：日期：年月日后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）1、法定代表人身份证复印件。B3.法定代表人授权书（非法人参加须提供）致：浙大宁波理工学院（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程（项目编号：NBITC-202550203GCE）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。供应商（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：日期：附：授权代表姓名：授权代表身份证号码：职务：详细通讯地址：传真：电话：邮编：后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）1、法人及授权代表身份证复印件；B4.商务条款响应表项目编号：NBITC-202550203GCE项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程序号磋商要求磋商响应偏离说明注：须对“第四章商务条款”作出应答，偏离的认定由磋商小组进行评议。供应商（盖章）：日期：B5.采购内容及要求响应书项目名称：项目编号：按照第三章“采购内容及要求”中的内容，供应商根据自己的情况进行响应，以文本形式编制“响应书”。供应商（盖章）：法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：日期：B6.第五章“评定成交的标准”中要求提供的资料（如有需提供）；B7.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。封面浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程项目编号：NBITC-202550203GCE标项：（如有多个标项）（报价文件）磋商响应文件供应商全称：（加盖单位公章）年月日C1.报价一览表项目编号：NBITC-202550203GCE项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程注：1、若供应商尚有其它内容需名列的，请按此表格式拓展。项目内容磋商控制价（元）下浮率响应报价（元）备注浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程（除暂列金、暂估价）3055286元%元下浮率应为正值暂列金（含税）///暂估价（含税）///磋商控制价合计：3055286元/磋商响应总价合计元保留至整数位磋商响应总价（大写）元保留至整数位工期备注：下浮率=1-【（磋商响应总价-暂列金（含税）-暂估价（含税））/（磋商控制价-暂列金（含税）-暂估价（含税））】×100%（下浮率：%号前保留两位小数）项目内容磋商控制价（元）下浮率响应报价（元）备注浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程（除暂列金、暂估价）3055286元%元下浮率应为正值暂列金（含税）///暂估价（含税）///磋商控制价合计：3055286元/磋商响应总价合计元保留至整数位磋商响应总价（大写）元保留至整数位工期备注：下浮率=1-【（磋商响应总价-暂列金（含税）-暂估价（含税））/（磋商控制价-暂列金（含税）-暂估价（含税））】×100%（下浮率：%号前保留两位小数）★2、下浮率以%表示，保留小数点后两位；若下浮率与磋商响应报价有矛盾，以磋商响应报价为准，同时调整下浮率；若磋商响应报价大小写不一致，以大写为准。3、响应文件中报价一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的响应文件中报价一览表为准。供应商（盖章）：法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：日期：C2.分项清单报价表项目编号：NBITC-202550203GCE项目名称：浙大宁波理工学院开物园（负一楼）学生活动中心维修改造工程说明：1）供应商在磋商响应时应按照工程量清单编制详细的报价表。供应商（盖章）：日期：主要材料备选品牌承诺表序号材料名称参考品牌供应商承诺所选品牌1内墙乳胶漆/无机涂料立邦QB477、富丽佳邦（WJ-246）、多乐士P79012防滑地砖 800*800东鹏(卡拉拉白)、冠珠(6305)、马可波罗(简素)3石膏板、轻钢龙骨泰山、龙牌、拉法基4防火门（木质）永康哈勃、新多、杭木杜鹃5铝合金断桥推拉窗广东中亚(ZYRT186系列)、湖州博澳(1.8mm 90系列6厚)、上海浙东(1.8mm 90系列6厚)6灯具欧普（简尚）、三雄极光（润瞳）、雷士(NLED98)7电线电缆上海东方、杭州中策、宁波球冠8配电箱元器件施耐德(E9)、ABB（SE）、西门子（5TH)9开关、插座鸿雁（X3)、公牛（g37），德力西（CD158)供应商（盖章）：日期：C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）行业中型企业小型企业微型企业从业人员X（人）营业收入Y（万元）资产总额Z（万元）从业人员X（人）营业收入Y（万元）资产总额Z（万元）从业人员X（人）营业收入Y（万元）资产总额Z（万元） 1、农林牧渔业 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50 2、工业300≤X＜10002000≤Y＜40000 20≤X＜300300≤Y＜2000 X＜20Y＜300 3、建筑业 6000≤Y＜800005000≤Z＜80000 300≤Y＜6000 300≤Z＜5000 Y＜300Z＜300 4、批发业 20≤X＜2005000≤Y＜40000 5≤X＜201000≤Y＜5000 X＜5Y＜1000 5、零售业 50≤X＜300 500≤Y＜20000 10≤X＜50100≤Y＜500 X＜10Y＜100 6、交通运输业300≤X＜10003000≤Y＜30000 20≤X＜300200≤Y＜3000 X＜20V＜200 7、仓储业100≤X＜2001000≤Y＜30000 20≤X＜100100≤Y＜1000 X＜20Y＜100 8、邮政业300≤X＜10002000≤Y＜30000 20≤X＜300100≤Y＜2000 X＜20Y＜100 9、住宿业100≤X＜3002000≤Y＜10000 10≤X＜100100≤Y＜2000 X＜10Y＜100 10、餐饮业100≤X＜3002000≤Y＜10000 10≤X＜100100≤Y＜2000 X＜10V＜100 11、信息传输业100≤X＜20001000≤Y＜100000 10≤X＜100100≤Y＜1000 X＜10Y＜100 12、软件和信息技术服务业100≤X＜3001000≤Y＜10000 10≤X＜100 50≤Y＜1000 X＜10Y＜50 13、房地产开发经营 1000≤Y＜2000005000≤Z＜10000 100≤Y＜10002000≤Z＜5000 Y＜100Z＜200014、物业管理300≤X＜10001000≤Y＜5000 100≤X＜300500≤Y＜1000 X＜100Y＜500 15、租赁和商务服务业100≤X＜300 8000≤Z＜12000010≤X＜100 100≤Z＜8000X＜10 Z＜10016、其他未列明行业100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。\n【表10.2.2-2】\n开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程\n工程\n\n\n招标工程量清单\n\n\n\n\n\n\n\n\n招 标 人：\n\n\n造价咨询人：\n\n\n\n(单位盖章)\n\n\n(单位资质专用章)\n\n法定代表人\n或其授权人：\n\n\n法定代表人\n或其授权人：\n\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n(签字或盖章)\n\n编 制 人：\n\n\n复 核 人：\n\n\n\n(造价人员签字盖专用章)\n\n\n(造价工程师签字盖专用章)\n\n编 制 时 间：\n\n\n复 核 时 间：\n\n\n\n\n【表10.2.2-13】\n\n\n单位工程招标控制价费用表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 1 页 共 2 页\n\n序号\n名称\n计算公式\n金额（元）\n备注\n\n1\n分部分项工程费\n∑（分部分项工程数量×综合单价）\n\n\n\n1.1\n其中：人工费+机械费\n∑分部分项（人工费+机械费）\n\n\n\n2\n措施项目费\n\n\n\n\n2.1\n施工技术措施项目\n∑（技术措施工程数量×综合单价）\n\n\n\n2.1.1\n其中：人工费+机械费\n∑技措项目（人工费+机械费）\n\n\n\n2.2\n施工组织措施项目\n按实际发生项之和进行计算\n\n\n\n2.2.1\n其中：安全文明施工基本费\n\n\n\n\n3\n其他项目费\n3.1+3.2+3.3+3.4+3.5\n\n\n\n3.1\n暂列金额\n3.1.1+3.1.2+3.1.3\n\n\n\n3.1.1\n标化工地增加费\n按招标文件规定额度列计\n\n\n\n3.1.2\n优质工程增加费\n按招标文件规定额度列计\n\n\n\n3.1.3\n其他暂列金额\n按招标文件规定额度列计\n\n\n\n3.2\n暂估价\n3.2.1+3.2.2+3.2.3\n\n\n\n3.2.1\n材料（工程设备）暂估价\n按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)\n\n\n\n3.2.2\n专业工程暂估价\n按招标文件规定额度列计\n\n\n\n3.2.3\n专项技术措施暂估价\n按招标文件规定额度列计\n\n\n\n3.3\n计日工\n∑计日工（暂估数量×综合单价）\n\n\n\n3.4\n施工总承包服务费\n3.4.1+3.4.2\n\n\n\n3.4.1\n专业发包工程管理费\n∑专业发包工程（暂估金额×费率）\n\n\n\n3.4.2\n甲供材料设备管理费\n甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额\n\n\n\n4\n规费\n计算基数×费率\n\n\n\n5\n垂直运输保险增加费\n垂直运输分部相应定额基期价格*5%\n\n\n\n6\n建筑渣土处置费\n可参考甬价费2018（60）号公布的市场信息参考价\n\n可参考甬价费2018（60）号公布的市场信息参考价\n\n8\n安全文明施工标准提升增加费\n计算基数×费率\n\n市建管〔2021〕64\n\n9\n税前总造价\n1+2+3+4+5+6+7+8\n\n\n\n【表10.2.2-13】\n\n\n单位工程招标控制价费用表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 2 页 共 2 页\n\n序号\n名称\n计算公式\n金额（元）\n备注\n\n10\n增值税\n计算基数×费率\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n招标控制价合计\n1+2+3+4+5+6+7+8+10\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 1 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n\n\n砌筑工程\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1\n010402001001\n砌块墙\n直形墙：120厚B05 A3.5蒸压加气混凝土砌块隔墙构造， DM M7.5砂浆砌筑\nm3\n9.85\n\n\n\n\n\n\n\n2\n010402001002\n砌块墙\n直形墙：200厚B05 A3.5蒸压加气混凝土砌块隔墙构造， DM M7.5砂浆砌筑\nm3\n335.27\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n混凝土及钢筋混凝土工程\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n010502002001\n构造柱\nC25非泵送商品混凝土构造柱\nm3\n20.73\n\n\n\n\n\n\n\n4\n010503004001\n圈梁\nC25非泵送商品混凝土圈梁\nm3\n29.52\n\n\n\n\n\n\n\n5\n010503005001\n过梁\nC25非泵送商品混凝土过梁\nm3\n0.04\n\n\n\n\n\n\n\n6\n010505003001\n平板\nC25非泵送商品混凝土平板\nm3\n0.09\n\n\n\n\n\n\n\n7\n010515001001\n现浇构件钢筋\n现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10\nt\n0.571\n\n\n\n\n\n\n\n8\n010515001002\n现浇构件钢筋\n现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18\nt\n3.888\n\n\n\n\n\n\n\n9\n010515001003\n现浇构件钢筋\n砌体内加固钢筋 HPB300 φ6\nt\n1.856\n\n\n\n\n\n\n\n10\n010515001004\n现浇构件钢筋\n箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10\nt\n0.311\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 2 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n11\nZ010516004001\n植筋\n钢筋植筋 HRB400以内 直径10mm\n个\n20\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n门窗工程\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n12\n010801001001\n木质门\n成品木质装饰门安装，洞口尺寸：1100mm*2400mm,包括木质门套、五金合页、执手锁、门吸等\n樘\n27\n\n\n\n\n\n\n\n13\n010801001002\n木质门\n成品木质装饰门安装，洞口尺寸：1500mm*2400mm,包括木质门套、五金合页、执手锁、门吸等\n樘\n11\n\n\n\n\n\n\n\n14\n010801001003\n木质门\n成品木质装饰门安装，门洞尺寸：1600mm*2400mm,包括木质门套、五金合页、执手锁、门吸等\n樘\n4\n\n\n\n\n\n\n\n15\n010807001001\n金属（塑钢、断桥）窗\n90系列铝合金推拉窗， 铝合金壁厚1.8厚 6厚浮法玻璃\nm2\n36.53\n\n\n\n\n\n\n\n16\n010801004001\n木质防火门\n成品木质甲级防火门安装\nm2\n33.36\n\n\n\n\n\n\n\n17\n010801004002\n木质防火门\n成品木质乙级防火门安装\nm2\n20.58\n\n\n\n\n\n\n\n18\n010801006001\n门锁安装\n双开执手锁安装\n个\n15\n\n\n\n\n\n\n\n19\n010801006002\n门锁安装\n单开执手锁安装\n个\n1\n\n\n\n\n\n\n\n20\n010801006003\n闭门器\n明装闭门器\n个\n29\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 3 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n21\n010801006004\n顺位器\n顺位器安装\n个\n14\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n楼地面装饰工程\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n22\n011101003001\n细石混凝土楼地面\n30厚C20细石混凝土地面\n部位：补风机房、排烟机房、强电井\nm2\n73.2\n\n\n\n\n\n\n\n23\n011102003001\n块料楼地面\n块料地面\n1、10厚800*800防滑地砖\n2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1厚干水泥并洒清水适量\n3、20厚1：3水泥砂浆找平层\n4、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5)\n5、钢筋混凝土楼面板(刷3厚界面剂)\nm2\n1546.59\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 4 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n24\n011104002001\n实木复合地板\n1.铺装T15企口型实木复合地板(阻燃处理达B1级)桦木910*127*15/2\n2.20*40烘干落叶松木方地龙骨@350\n3.3mm厚水泥自流平+地板专用防潮防潮膜（靠墙翻起12mm） \n3.20厚1:3水泥砂浆找平层 \n4.钢筋混凝土楼面板(刷3厚界面剂)\nm2\n173.76\n\n\n\n\n\n\n\n25\n011103004001\n塑料卷材楼地面\n1. 铺装5.0厚专业高弹舞蹈PVC地胶(阻燃处理达B1级),接缝为焊缝,专用胶水粘贴。\n2. 3mm厚自流平\n3. 20厚地面砂浆配合比1:2的水泥找平层,找平高度请根据现场实际高度,使装饰完成面标高为±0.000\n4. 22厚C20细石混凝土找平\n5. 钢筋混凝土楼面板(刷界面剂)\nm2\n205.16\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 5 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n26\n011105006001\n金属踢脚线\n金属面层成品踢脚线：10厚阻燃板基层，MT01哑光黑铝合金面层（高度40mm）\nm\n1093.2\n\n\n\n\n\n\n\n27\n011105006002\n金属踢脚线\n金属面层成品踢脚线：MT01哑光黑铝合金面层（高度40mm）\nm\n187.32\n\n\n\n\n\n\n\n28\n011108001001\n石材零星项目\n门槛石\n1、意大利灰大理石\n2、10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\n3、20厚水泥砂浆\n4、水泥浆一道（内掺建筑胶）\n5、原建筑楼板\nm2\n12.86\n\n\n\n\n\n\n\n29\n011107002001\n块料台阶面\n瓷砖台阶：\n1、 DP M15.0干混砂浆砌筑MU10混凝土实心砖台阶；\n2、 10厚防滑地砖台阶面\nm2\n5.21\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 6 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n30\n011201001001\n墙面一般抹灰\n内墙抹灰：\n1. 砌体与钢筋混凝土基层清理干净,分别刷1.5厚厚专用界面剂或混凝土界面剂\n2. 8厚DP15水泥砂浆(掺5%防水剂)打底扫毛或划出纹道\n3. 7厚DP20水泥砂浆找平\nm2\n3686.6\n\n\n\n\n\n\n\n31\n011201001002\n墙面一般抹灰\n外墙抹灰：\n1. 12厚M15水泥砂浆打底扫毛；\n2. 6厚M15聚合物防水砂浆抹平。\nm2\n10\n\n\n\n\n\n\n\n32\n011407001001\n墙面喷刷涂料 （网格布）\n墙面满铺玻璃纤维网格布\nm2\n3696.6\n\n\n\n\n\n\n\n33\n011210002001\n金属隔断\n陶铝吸音板墙面：C50系列轻钢附墙龙骨内填50mm成品防火吸音棉，C50系列轻钢附墙龙骨内填30mm成品防火吸音棉（龙骨间距@400mm），背衬黑色吸音无纺布满铺+T15厚木纹陶铝吸音板WD03(阻燃等级达A级)\nm2\n151.48\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生活动中心维修改造工程-建筑装饰工程\n标段：\n第 7 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n备注\n\n综合单价\n合价\n其中\n\n人工费\n机械费\n暂估价\n\n34\n011210002004\n金属隔断\n陶铝吸音板墙面顶以上：C50系列轻钢附墙龙骨内填50mm成品防火吸音棉，C50系列轻钢附墙龙骨内填30mm成品防火吸音棉（龙骨间距@400mm），9.5mm厚石膏板基层（直形）\nm2\n15.79\n\n\n\n\n\n\n\n35\n011210002005\n金属隔断\n车边银镜：C50系列轻钢附墙龙骨，18mm阻燃板基层，5mm厚车边银镜 MR01\nm2\n178.43\n\n\n\n\n\n\n\n36\n011210002006\n金属隔断\n车边银镜顶部以上：C50系列轻钢附墙龙骨（龙骨间距@400mm），18mm阻燃板基层，9.5mm厚石膏板基层（直形）\nm2\n22.27\n\n\n\n\n\n\n\n37\n011207001001\n墙面装饰板\n舞蹈教室、器乐教室：皮革软包\n1、FA01 难燃皮革软包\n2、18mm阻燃板基层\nm2\n7.83\n\n\n\n\n\n\n\n38\n011207001003\n墙面装饰板\n墙面装饰（含龙骨）：\n1.8厚A级无机纤维板(A级医疗洁净冰火板)\n2.配套专用铝合金型材工字接缝条\n3.15厚B1级阻燃板基层;\n4.C50系列轻钢附墙龙骨\nm2\n39.92\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n\n\n\n【表10.2.2-16】\n\n\n分部分项工程清单与计价表\n\n工程名称：开物园(负一楼)学生\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
投标 / 标书制作要点（原创）
本学生活动中心维修改造工程 内墙乳胶漆 防滑地砖 防火门 灯具 电线电缆 配电箱元器件 插座涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
