重庆市过道排危及主席台沉降、背景墙改造招标公告（重庆市大渡口区实验小学2025）
大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目采购公告
发布日期： 2025年7月4日
一、采购方式：
公开招标
采购执行编号：DDKJY-2025023
二、预算金额：
692,624.90元
三、项目详情概况
包号：1
包内容
最高限价
数量
单位
简要技术要求
大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目
692,624.90元
1
项
详见采购文件
最高限价金额总计：692,624.90元
四、供应商资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格要求：1.供应商须具备建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（提供证书复印件，加盖供应商公章）；
2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）。
五、获取采购文件的地点、方式、期限及售价
获取文件期限:2025年7月4日 至 2025年7月11日
文件购买费:0.00元
获取文件地点：（一）本次公告在行采家（www.gec123.com/）上发布，凡有意参加竞标者，请自行在行采家（www.gec123.com/）上下载本项目的采购文件。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目所有内容。
方式或事项：
（二）采购文件提供期限：自采购公告发布之日起至响应文件递交截止
六、投标信息
投标文件递交开始时间： 2025年7月11日 14:00
投标文件递交结束时间： 2025年7月11日 14:30
投标文件递交地点：重庆市大渡口区实验小学九宫庙校区小会议室
七、开标信息
开标时间： 2025年7月11日 14:30
开标地点：重庆市大渡口区实验小学九宫庙校区小会议室
八、联系方式
1、采购人：重庆市大渡口区实验小学
采购经办人：张老师
采购人电话：02386197850
采购人地址：重庆市大渡口区创新村4号
代理机构：重庆速知达工程咨询有限公司
代理机构经办人：段老师
代理机构电话：18983626189
代理机构地址：重庆市大渡口区移动互联网产业园1楼
九、附件
（定稿采购文件）大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目.docx
工程施工合同（模版）.docx
大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目-招标控制价.zip
大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目-施工图.rar
免责声明：
采购人在本页面发布的任何信息应当真实、有效、完整，并对发布的信息承担相应法律责任。
采购文件项目名称：大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目项目编号：DDKJY-2025023（综合评估法）采购人：重庆市大渡口区实验小学采购代理机构：重庆速知达工程咨询有限公司二〇二五年七月目录第一篇采购公告....................2第二篇项目技术需求....................5第三篇项目商务需求....................7第四篇评选方法、评审标准、无效响应、采购终止....................14第五篇供应商须知19第六篇合同条款及格式24第七篇响应文件格式31第1篇采购公告重庆速知达工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大渡口区实验小学（以下简称：采购人）的委托，对大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目进行采购。欢迎有资格的供应商前来参与。一、采购内容序号项目名称最高限价（元）投标保证金（元）成交供应商数量（名）1大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目692624.9 10000.00 1资金来源：财政资金二、供应商资格（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）本项目的特定资格要求：1.供应商须具备建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（提供证书复印件，加盖供应商公章）；2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）。三、采购有关说明（一）本次公告在行采家（www.gec123.com/）上发布，凡有意参加竞标者，请自行在行采家（www.gec123.com/）上下载本项目的采购文件。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目所有内容。（二）采购文件提供期限：自采购公告发布之日起至响应文件递交截止（三）响应文件递交地点：重庆市大渡口区实验小学九宫庙校区小会议室。（四）响应文件递交开始时间：2025年7月11日14:00（北京时间）。（五）响应文件递交截止时间：2025年7月11日14:30（北京时间）。（六）采购时间：2024年7月11日14:30（北京时间）。（七）无论竞价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。四、其它有关规定（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（五）采购费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。（六）本项目不接受联合体参与竞选。（七）本项目不接受合同分包。（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。五、投标保证金（一）投标保证金递交1.转账方式1.1供应商应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、采购内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。投标保证金账户：户名：重庆市大渡口区财政局开户行：建行大渡口支行帐号：50001103600050004159-142009并在备注或用途中注明“**单位缴纳大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目”，否则投标保证金无效。供应商自行考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。供应商提交的投标保证金未由供应商的基本银行账户划付或划付的投标保证金金额不足的，其投标保证金无效。②投标保证金为：人民币壹万元整（￥10000.00元）。③投标保证金有效期等同投标有效期。④未在指定时间内到账的投标保证金为无效投标保证金，当场退还响应文件。⑤供应商应将单位基本银行账户的开户许可证（或开户证明）复印件及投标保证金进账凭据原件带至开标现场查验。（二）保证金退还方式《投标保证金退款申请表》（见后附件）由各供应商填写并盖章后在开标现场递交。未成交供应商的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。投标保证金通过对公转账的方式退还至各供应商缴纳保证金的账户（请确保该账户为对公账户，否则后果自行承担）。特别提醒：若发现投标保证金存在伪造网上银行电子回单或其他单位印章等违法行为，一经核实，将立即移交司法机关处理。六、联系方式（一）采购人：重庆市大渡口区实验小学联系人：张老师电话：023—86197850地址：重庆市大渡口区创新村4号（二）采购代理机构：重庆速知达工程咨询有限公司联系人：段老师电话：18983626189地址：重庆市大渡口区移动互联网产业园1楼第二篇项目技术需求一、项目基本概况（一）项目名称：大渡口区实验小学锦天校区过道排危及主席台沉降、背景墙改造项目（二）项目概况：学校教学楼过道排危找平，修补空鼓，张贴橡胶弹性地坪，厕所雨棚拆除，地面找平及透水砖铺装，外墙铲除、墙面真石漆粉刷，幼儿园大门排危改造，主席台沉降铺装透水砖，框架修复，加装背景墙LED屏及垃圾清运等。（三）采购范围：包括施工图所示的全部内容，最终以发出的采购文件、工程量清单及其编制说明为准。施工设计图和工程量清单不一致时按计价规范相关要求执行。二、项目技术需求1、详见施工图和工程量清单。三、工程量清单（详见附件）具体工程量清单及工艺要求等在行采家（www.gec123.com/）上发布，各供应商自行下载。四、项目管理班子人员配备要求（一）项目经理（1人）供应商拟派的项目经理须在供应商单位注册，应同时具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并提供无在建项目的声明。（提供人员相应证书复印件、供应商为其缴纳的投标截止前连续三个月社保证明材料复印件、项目经理未在其他在建项目任职的声明（格式自拟）并加盖供应商公章）。（二）技术负责人（1人）供应商拟派的技术负责人应具有工程类中级及以上职称。（提供人员相应证书复印件、供应商为其缴纳的投标截止前连续三个月社保证明材料复印件并加盖供应商公章）。（三）其他主要管理人员：供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供供应商为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。该项目实际到场管理人员必须与投标时提交人员一致，如不一致，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。（供应商提供承诺，格式自拟）五、其他（一）、现场踏勘：请供应商自行踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。开标时如未踏堪现场视为已踏堪，踏勘费用由供应商自行承担。（二）、采购人将进一步核查供应商在响应文件中的提供的投标资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，采购人将对供应商的响应文件作否决处理。采购人若在合同实施期间发现供应商提供虚假资料或以供应商承诺不相符合内容，采购人将从工程支付款扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金，采购人将终止本合同。（三）、成交供应商在作业过程中不得损害业主的相关设施或妨碍辖区居民的正常生产工作秩序；（四）、施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；（五）、施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；（六）、施工过程中的用水、用电、临时占地和青苗补偿由成交供应商自行协调解决，并承担相应费用。（七）、供应商在中标后派驻现场的项目经理必须是参与投标时所拟定的项目经理，未经采购人同意不得更换，否则终止合同。（八）、承包人不得将合同的任何部分或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，承包人如有上述行为，发包人有权立即终止合同，承包人应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。（九）、施工单位须做好施工全过程中相关工程资料的留存，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由施工单位自行承担。（十）、供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判文件其他条款的要求。（十一）、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。第三篇项目商务需求一、服务期、地点及验收方式（一）施工工期：30日历天。（二）建设地点：采购人指定地点（三）验收方式：施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。（四）质量、安全要求：1、达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定。2、安全要求达到国家现行施工安全规范标准。二、报价要求（一）本工程采用固定综合单价合同，计价采用工程量清单计价模式。本工程由供应商以采购文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围的施工设计图纸、现场踏勘情况、周边环境、国家技术和经济规范及标准、《工程量清单计价规范》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》CQPHBB-2018、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018）及相关配套文件等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。响应报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用及弃渣费用和安全文明施工费）、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。（二）本工程采用固定综合单价，综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除措施费、安全文明施工费、规费、税金外的所有费用。工程量清单中安全文明施工费暂定金额、暂估价以及暂列金额都不能进行改动，须按照采购人给出的金额报价，否则视为无效响应。（三）本工程将设置总价最高限价、每项清单单价最高限价，最高限价为人民币692624.9元（大写：陆拾玖万贰仟陆佰贰拾肆元玖角），含安全文明施工费17162.03元（安全文明施工费按此填报不得浮动），每项清单单价最高限价详见附件工程量清单。供应商的投标总报价、每项清单的投标单价，均不得超过相应的最高限价，否则按无效投标文件处理。（四）供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。供应商没有填入单价和总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。成交供应商必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价采购人将不予接受，并将被视为重大偏差，响应文件作无效响应处理。（五）供应商在编制报价时不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量，否则响应文件作无效响应处理。工程量清单中的“项目特征”描述不作为报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征”的描述结合采购文件中的供应商须知、技术标准和要求和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。（六）措施费：措施项目费包括组织措施费和技术措施费。1.施工组织措施项目费：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费用（除安全文明施工费外）一概不作调整。2.施工技术措施项目费：（1）技术措施清单中以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工经验及施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不作调整。（2）技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则响应文件作无效响应处理。工程量执行分部分项工程量清单结算原则。（3）施工技术措施项目费以暂列金额形式计入报价的(如果有)，根据采购人核定的价格按实结算或按照工程变更或新增项目清单结算原则执行。（七）安全文明施工费：1.按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）文件计取。2.《报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，响应文件作无效响应处理。（八）本工程所需材料、设备由成交供应商人自行采购，但所采购的材料、设备必须符合国家及重庆市规范标准及设计文件、采购文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并由监理人（若有）、采购人验收合格后方可用于施工，如果成交供应商采购的材料、设备未经监理人（若有）和采购人验收直接用于施工，则采购人有权要求成交供应商无条件的更换至符合采购人要求，且成交供应商不得以此为由要求延长工期和增加费用。（九）供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，自行做好与施工现场其他单位及行政主管部门的协调工作，负责当地群众矛盾协调工作，做好施工成品的保护，因施工发生的一切施工成品损坏及其他相关经济、法律责任由施工单位自行承担，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。（十）税金供应商按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、渝建〔2019〕143号及相关规定进行填报，实施本合同工程需缴纳的一切税费由供应商承担，包含在所报的总额价内。（十一）材料价格1、本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、采购文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，成交供应商采购材料、设备前应向采购人提交材料、设备采购计划表并经采购人和监理工程师（若有）签字确认后方可实施。2、本工程所需的全部材料由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》最新一期公布的信息价，并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价。成交后所有材料、设备按响应报价包干使用，不作任何调整。材料、设备运输距离（包括二次或多次转运费）、运杂费、装卸费、运输损耗费、采购及保管费、检测试验和保险费由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，成交后不调整。（12）人工价格：本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》最新一期主城区人工信息价执行，成交后不再调整。三、工程结算1.结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+其他项目费+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则去消此项目）。2.各部分的结算原则如下：（1）分部分项工程量清单结算价：分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交人最后成交单价为结算单价依据，乘以按照国家及重庆市相关工程量清单计算规则计算出且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的施工图及设计变更的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得出分部分项工程量清单结算价。（2）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计的变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交人在变更项目启动前7天内向采购人提出，按大渡口区相关文件规定报批同意后调整合同价款。调整方法如下：①变更（包括签证）工程与竞标报价的工程量清单中有相同的子项，则按竞标时的相同子项的综合单价报价执行；②变更（包括签证）工程与工程量清单中有类似项目时，应参照类似项目只对价差进行调整（类似项目即为工程量清单中工程内容和工程特征均有2/3及以相似）；③变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）的规定进行组价，其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下办法调整：A材料由成交人进行采购。竞标报价中有的材料价格按竞标报价执行；竞标报价中没有的材料价格，成交人需在采购前报监理人和招标人核质核价后再进行采购，按核定价格进行结算，如《重庆工程造价信息》中有的材料，其核定价格不得高于施工期间《重庆工程造价信息》公布的大渡口区材料价格的算术平均值。B人工工日单价按竞标报价中的人工工日单价执行，竞标报价中没有的则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的大渡口区人工指导价的算术平均值执行。④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。（3）其他项目清单结算金额①本工程材料采用暂估价格采购，结算时则按经监理人、采购人认质核价后的材料价格进行结算。②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。（4）采购人要求成交人完成合同以外施工范围内或施工范围外，但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。3.本工程结算金额最终以审计机构审定的金额为准四、质量保证及售后服务（一）工程缺陷责任期为24个月。（二）质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：保修期限：一般装修工程2年；防水工程5年；建设工程的保修期，自工程交工验收合格之日起计算。（三）质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.质量保修完成后，由发包人组织验收。（四）保修费用保修费用由质量缺陷的责任方承担。（五）双方约定的其他工程质量保修事项按国家相关法律和规定执行。五、履约担保及付款方式（一）履约担保1.担保形式：以支票、汇票、电子保函、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2.担保金额：签约合同价格的10%。3.提交时间：成交供应商应在成交通知书发出后10个工作日内，将履约保证金汇入采购人指定账户，不计息；或将符合要求且经采购人认可的履约保函交至采购人（保函格式见附件），履约保证金的缴纳或履约保函的提交作为签订合同的必要条件。4.退还时间：采用现金转账的，履约保证金在本项目竣工验收合格后30日内无息退还；采用履约保函的，履约保函在本项目竣工验收合格30日后自动失效。5.担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。（二）付款方式：1、工程竣工验收合格后，施工单位出具施工人员工酬支付证明，采购人支付至合同金额的70%；2、项目结算评审后，采购人在30个工作日内向成交供应商付至审定金额的97%；3、最终结算审定金额的3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后且无质量缺陷30日内支付（工程款、质保金均不计息）。成交供应商收款之前，应当提供等额合法发票给采购人，但成交供应商的开票金额并不视为采购人对应付款金额的认可，每期应付款金额应由采购人审核认定为准。六、其他（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。（二）成交人应在保证服务期和服务质量的前提下履行合同。服务中的一切风险（包括安全事故责任）由成交人承担。（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。第四篇评选方法、评审标准、无效响应、采购终止一、评选方法及标准（一）综合评分法。采购人对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性和符合性审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能成为入围供应商。评审小组对入围供应商的报价和响应文件按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。供应商总得分为采购报价、服务部分、商务部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）若供应商的评审得分相同的，按照采购报价由高到低的顺序排列推荐。评审得分且采购报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。资格性和符合性审查的内容如下：1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：序号检查因素检查内容（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定1.具有独立承担民事责任的能力1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录6.法律、行政法规规定的其他条件7.本项目的特定资格要求按“第一篇二、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号）”执行。2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：序号评审因素评审标准1有效性审查响应文件签署响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。响应方案只能有一个响应方案。报价唯一只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。2采购文件的响应程度审查响应文件内容对采购文件“ 第二篇项目技术需求”和“第三篇项目商务需求”中的内容进行实质响应。采购有效期满足采购文件规定。1、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。2、比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。评标委员会各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。3、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。2、评审标准序号评分因素及权重分值评分标准（以下评分标准为举例）说明1投标报价（50%）50满足资格性、符合性要求且总报价最低的供应商的价格为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的报价得分。报价得分＝（基准价÷报价）×50%×100（保留两位小数）。注：以报价为准，报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。2技术部分（30%）301、项目理解与重难点分析（5分） 编制要点：针对本项目背景阐述现场情况概述、主要材料质量保证、项目重点难点分析（包括LED显示屏、橡胶弹性地坪等重点内容）以及解决办法等方面打分。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。2、施工方案与技术措施（5分）编制要点：施工总体部署合理、图示清晰，施工阶段划分合理、交叉作业的可操作性强，技术措施阐述全面，主要技术措施在质量、安全、进度上的保障性强。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。 3、质量管理体系与措施（5分）编制要点：需涵盖施工准备阶段、施工过程以及成品阶段，体系完善、针对性、可行性及可靠性强、重难点把握准确、符合规范要求。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。4、安全管理体系与措施（5分）编制要点：需涵盖施工准备阶段、施工过程以及成品阶段，体系健全、架构完善、目标可量化、针对性、可行性及可靠性强、重难点把握准确、符合规范要求。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。5、工程进度计划与措施（5分）编制要点：总体进度计划合理，各关键节点的工期清晰呈现，保障工期的相关措施（含补救措施）切实可行。供应商还应结合本项目特点，有针对性地从办理各项相关手续、选择队伍、加工制作、现场安装、各专业交叉施工、场内材料周转运输等方面进行详细阐述。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。6、责任缺陷期质保方案（5分）编制要点：供应商针对本项目制定质保方案，方案内容应包括责任缺陷期服务机制及分工；责任缺陷期更换、维修质量措施；响应时间及服务承诺。方案内容不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得3分，方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵得0分。注:1.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案不具体，不完善、不完整、不合理、不可靠，现场考虑不充分、可实施程度低、关键性工序考虑不充分，现场实际情况勘查不全面、现状分析不透彻、解决方案不完善、不具体、不合理，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞错误等任意一种情形。方案中出现不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能的情形，得0分。2.评审专家对每份技术方案独立打分。3商务部分（20%）业绩供应商自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），每提供1个与本项目类似的施工业绩得5分，最多得20分。提供合同复印件并加盖供应商公章。三、无效响应供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：（一）供应商不符合规定的基本资格条件、特定资格条件、符合性审查的；（二）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；（三）供应商的最后报价超过采购预算的；（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与采购；（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；（六）供应商的交货期、报价要求及采购有效期不满足采购文件要求的；（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。（八）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。四、采购终止出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的采购采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的以废标处置。第五篇供应商须知一、投标费用参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。二、采购文件（一）采购文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、评选方法、评审标准、无效响应、采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件格式七部分组成。（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。（三）采购文件的解释供应商如对采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入投标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。（四）本采购文件中，投标小组根据与供应商进行投标可能实质性变动的内容为采购文件第二、三、六篇全部内容。（五）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。投标小组判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。三、投标要求（一）响应文件1.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出，响应文件采用软面订本，应编制目录、逐页编制完整的页码。2.响应文件组成响应文件由“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。（二）联合体本项目不接受联合体参与投标。（三）投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（四）修正错误1.若供应商所递交的响应文件价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。2.评标小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。（五）提交响应文件的份数和签署1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体），每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。2.在响应文件正本中，投标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。（六）响应文件的递交响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。（七）供应商参与人员各个供应商应当派1-2名代表参与投标，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。四、成交供应商的确认和变更（一）成交供应商的确认采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权投标小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。（二）成交供应商的变更成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。五、成交通知（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。六、关于质疑和投诉（一）质疑供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。1.质疑时限、内容供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；1.2.4事实依据；1.2.5必要的法律依据；1.2.6提出质疑的日期；1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。2.质疑答复采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.其他3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。（二）投诉1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。七、采购代理服务费（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准的80%执行，代理费不足3000元的按3000元收取。采购类型中标金额（万元）货物类服务类工程类100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%100000以上0.01%0.01%0.01%注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算八、签订合同（一）成交供应商应在领取成交通知书后20日内与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。（二）采购采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（四）合同原则上应按照本采购文件合同格式签订。（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在采购采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按采购文件及合同的约定无息退还其履约保证金。（六）施工合同签订期间，必须由企业法定代表人或授权代表持身份证原件与采购人签订合同。供应商须以书面形式在响应文件中承诺本条要求（格式自拟）。九、项目验收合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。第6篇合同条款及格式详见附件第七篇响应文件格式（项目名称）响应文件供应商：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录一、报价函（一）报价函（二）报价清单二、技术部分（一）技术方案（二）采购项目技术需求差异表三、商务部分（一）采购项目商务需求差异表（二）其他应提供资料四、资格条件及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）（四）基本资格条件承诺函（格式）（五）特定资格条件证书或证明文件五、其他应提供的资料（一）其他与项目有关的资料（自附）一、报价函报价函致：（采购代理机构名称）：我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购。1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为元。2.我方现提交的响应文件为：响应文件份。3.我方承诺：本次采购的有效期为提交响应文件截止时间起90天。4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚。6.我方若成为成交供应商，将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳采购文件规定的采购代理服务费。8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。供应商（公章）：地址：电话：传真：网址：邮编：联系人：年月二、报价清单（注：已标价工程量清单纸质版可不提供单价分析表，但须将单价分析表刻入电子文档中）二、技术部分（一）技术方案（格式自拟）（二）采购项目技术需求差异表项目技术需求差异表项目编号：采购项目名称：序号采购需求响应情况差异说明供应商：法定代表人（或法定代表人授权代表）：（供应商公章）（签署或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第二篇项目技术需求”中所列服务要求进行比较和响应；2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写。3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。三、商务部分（一）采购项目商务要求差异表项目商务要求差异表项目号：采购项目名称：序号项目要求响应情况差异说明供应商：法定代表人授权代表：（供应商公章）（签字或盖章）年月日注：1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写。3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。（二）其他应提供资料四、资格条件及相关资质及其他（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（二）法定代表人身份证明书（格式）法定代表人身份证明书项目名称：致：（采购代理机构名称）：（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。特此证明。（供应商公章）年月日（附：法定代表人身份证正反面复印件）（三）法定代表人授权委托书（格式）法定代表人授权委托书项目名称：致：（采购代理机构名称）：（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人：供应商法定代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（供应商公章）年月日（四）基本资格条件承诺函（格式）基本资格条件承诺函致：（采购代理机构名称）：（供应商名称）郑重承诺：1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。（供应商公章）年月日（五）特定资格条件证书或证明文件五、其他应提供的资料（一）其他与项目有关的资料（自附）（结束）附件：工程量清单、施工图纸随采购文件一并在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布投标保证金退还申请表投标项目名称 交款单位信息名称 户名 账号 开户行 保证金缴纳信息缴纳金额（元） 缴纳日期 退还理由 （在正确选项后打“√”）未投标 未中标 已缴纳履约保证金 经办人姓名 联系方式 日期 合同编号：工程施工合同工程名称：工程地点：发包人(全称):承包人(全称):第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):发包人为建设(以下简称“本工程”),已于年月日进行了公开竞采，承包人以元(大写：)价格成为该项目的成交人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程立项批准文号:4.资金来源：财政资金。5.工程内容：包含但不限于本次采购项目图纸及工程量清单中全部建设内容。以采购人发出的采购文件、澄清、补遗等资料为准。6.工程承包范围：施工图、采购文件及补答疑补遗等所包含的施工内容(具体详见工程量清单)。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量：达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.合同金额为：人民币(大写)(¥元);其中：安全文明施工费：人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式：采用固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：；技术负责人六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)成交通知书；(2)采购文件报价函及其明细报价表；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单；(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，3.不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同各方签字盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份,承包人执份。发包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：(签字)经办人：(签字)地址：电话：开户银行：账号：签约时间：年月日签约地点：承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：(签字)经办人：(签字)地址：电话：开户银行：账号：第二部分通用合同条款通用条款部分按照建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201中的通用合同条款执行。第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：/。1.1.2工程和设备1.1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。1.1.2.2永久占地包括：/。1.1.2.3临时占地包括：/。1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及相应的法律和地**府的有关规定等。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：/;发包人提供国外标准、规范的份数：/;发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图设计文件。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：r(1)合同协议书；(2)成交通知书；(3)竞采采购报价函及其明细报价表；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件(合同实施期间合同当事人的往来文件包括信函、纪要、备忘等)。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订10日内提供施工图：发包人向承包人提供图纸的数量：1;发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/;承包人提供的文件的期限为：/;承包人提供的文件的数量为：/;承包人提供的文件的形式为：/;发包人审批承包人文件的期限：/。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在合同价中。1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：采用。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认，最终以发包人核实并盖章确认的工程量为准。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：以通知为准。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现有条件施工。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：施工图、开工报告、竣工验收报告、竣工图、结算书、施工影像等。承包人需要提交的竣工资料套数：1套承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：项目通过竣工验收后14天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。3.1.2承包人应履行的其他义务：A、承包人应对工程所需的所有货物和其他物品的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责。B、在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，妥善存放并处置承包人的任何设备、材料或剩余材料。C、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人项目部的管理人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行。D、对承包人的以下人员，经发包人提出，承包人必须在24小时内将其调离本工程范围，同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(经发包人批准)代替上述调离的任何人员：a.发包人认为无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作、不积极执行发包人指令者。b.不能积极配合发包人正常工作者；c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；d.无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);e.与本采购文件约定名册不符者；F、承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且须提前三天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应由项目经理签署发出，发包人代表签署姓名和日期后生效。承包人、发包人代表均不得无故拒收对方文件。G、停水停电、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。该部分费用在合同价款中已充分考虑，不另行增加。H、承包人承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工或向发包人提出费用和工期补偿要求。承包人确保不因上述原因使发包人声誉受到不良影响。I、按合同做好施工现场保护工作，其费用已含在合同价款中，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。J、承包人应积极支付农民工工资，若因承包人原因与农民工或劳务费结算等发生纠纷，应按重庆市有关政策规定承担责任。K、施工临时用水用电由发包人负责指定接入位置，承包方负责接入施工现场，施工场地内用水、用电由承包人自行解决。且充分考虑水电安装的可实施性，自行联系供电、供水事宜，编制供电、供水方案，确保施工供电的及时性；所产生的供电、水费用均已进入投标报价中，发包人不再支付任何相关费用。若使用发包方的水电，承包方应向发包方支付相关费用。3.2承包人人员3.2.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/3.2.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/3.2.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经过发包人同意。3.2.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人全权承担，发包 人有权作出相关处置 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 由承包人全权承担， 发包人有权作出相关处置 3.3分包3.3.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许违法分包_主体结构、关键性工作的范围：/3.3.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/其他关于分包的约定：:∠o3.3.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/3.4工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工验收合格并移交发包人。3.5履约担保1、成交供应商是否提供履约担保：不提供。2、成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：∠4.工程质量4.1质量要求达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。4.2特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。5.安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等安全隐患时应采取措施加以保护。5.1.2关于治安保卫的特别约定：关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。5.1.3文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应做到文明施工、规范管理。5.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。6.工期和进度6.1施工组织设计6.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。6.1.2施工组织设计的提交和修改/承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。6.2施工进度计划6.2.1施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。6.3开工6.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/。水准点与座标控制点交验要求：/。图纸会审和设计交底时间：/。双方约定发包人应做的其他工作：/发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到成交通知书后5日内完成所有开工前准备工作。6.4工期延误6.4.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人只顺延工期，但不承担其它违约责任及费用索赔。6.4.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按1000元/天计算，所扣费用在付款结算时一并扣除。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计违约金上限不超过签约合同价的10%。。6.5不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。6.6异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行。6.7提前竣工的奖励6.7.1提前竣工的奖励：不奖励。7.材料与设备7.1材料与工程设备的保管与使用7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/7.2样品7.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：(1)本工程施工所需全部设备、配件及材料由承包人采购，所采购的设备、配件及材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责，所有材料价格均不因市场价格变化及其他政策性文件而进行调整。(2)承包人采购的设备、配件及材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。(3)承包人在工程实施时，需先提供各种主要材料的样品，经发包人对样品确认后，承包人方可进行材料的采购和下一步的施工，由此发生的相关费用已包含在合同价款中，工程结算时发包人不另行支付该费用和调整合同价。7.3施工设备和临时设施7.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，包含在合同价中。8.试验与检验8.1试验设备与试验人员8.1.1试验设备施工现场需要配置的试验场所：/施工现场需要配备的试验设备：/施工现场需要具备的其他试验条件：/8.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/9.变更9.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更、发包人要求的施工变更及采购范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向发包人提出，经发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。9.2“设计变更”签证资料9.2.1设计变更必须由发包人出据资料并签字盖章后才有效；9.2.2“技术核定”、“工程量收方”、“工期顺延”和“其它事宜”的签证资料由承包人出据资料，送发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)或设计单位审核确认签字盖章后有效；9.2.3发包人签证资料的签证人员由发包人指定的现场代表、工程部负责人、项目负责人组成。9.2.4发包人签字人员：设计变更按发包人单位程序办理，经现场代表、项目负责人签字并经领导审核盖章生效；现场收方签证由发包人现场代表组织，发包人现场代表以及发包人认为需要参加的人员参加。9.3变更程序9.3.1变更的提出：(1)承包人提出变更设计，必须征得发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)同意，经设计单位从功能结构论证后，并变更设计、发包人确认后的费用由责任方承担。(2)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，在支付进度款时支付。(3)承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。(4)发包人变更设计按通用条款执行。10.价格调整10.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不采用。11.合同价格、计量与支付11.1合同价格形式(1)单价合同。风险费用的计算方法：不调整。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。(2)总价合同。风险费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。(3)其他价格方式：不采用。11.2预付款11.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。11.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。11.3计量11.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50845-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/12.验收12.1竣工验收12.1.1竣工验收程序(1)承包人在项目完工后5个日历天内向发包人提交竣工验收申请报告及办理竣工验收所需全部资料。(2)发包人应在收到竣工验收申请报告后及时开展竣工验收。工程竣工验收不合格的，应依照工程竣工验收意见在期限内完成整改，并重新履行工程竣工验收程序。(3)发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：丕采用。12.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：10 日 历 天发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按逾期天数1000元/天计算。12.3竣工退场12.3.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格3日内。12.4工程进度款支付工程竣工验收合格后支付至合同价的70%,结算评审完成后支付至审定金额的97%,留审定金额的3%作为质量保证金，待缺陷责任期24个月满且无质量缺陷30日内支付(工程款、质保金均不计息)。(1)、成交供应商在每次收款前应开具足额的合法发票，工程款、质保金均不计息，否则采购人有权拒绝付款。(2)、项目在支付合同价70%前时需出具施工单位提供的施工人员工酬支付证明(无欠薪承诺书、工资表签收记录)13.竣工结算13.1结算原则1.结算总价=分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用(合同如果没有约定，则取消此项目)。2.各部分的结算原则如下：(1)分部分项工程量清单结算价：分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交人最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计算且经采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。(2)措施费：施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以成交人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规》(CQJLGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。(3)本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交人在变更项目启动后向采购人提出，经采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核同意后调整合同价款。调整方法如下：变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的综合单价执行。变更(包括签证)工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)的审定的综合单价执行。变更(包括签证)工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》(CQPSDE-2018)及相关配套文件的规定进行组价(其中材料及人工费成交价中有的按成交价计算；成交价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》公布的信息价算数平均值执行；成交价及《重庆工程造价》中均没有的材料由采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)认质核价后，按核定的材料价格执行),组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算(其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮)。A、材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价》信息价的算术平均值。B、人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价》公布的主城区人工指导价的算术平均值执行。④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)的规定的计量规则计算。(4)其他项目清单结算金额①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交人报价，经采购人、监理人(有监理单位的情况下)及跟审单位(有跟审单位的情况下)审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整(调整的数量根据工程结算数量确定),该价差除税金外不再计取其他任何费用。注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由供应商自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。(5)安全文明施工费：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》(渝建管(2024)38号)、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》(渝建【2019】143号)的规定按实结算。(6)规费：按投标费率结算，若成交人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。(7)税金：按投标费率结算，若成交人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。(8)采购人要求成交人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交人应接受采购人施工要求，并向采购人提出工程量签证。3.本工程所需材料、设备(暂估价、暂列金额除外)由供应商自行承担材料、设备价格涨跌风险，成交后不作调整。另施工用水用电、临时道路等所有工程产生费用由成交人承担，采购人不额外支付任何费用。4.本工程结算金额最终以审计机构审定的金额为准。5.项目竣工验收合格后30日内，承包人应按照“结算评审送审资料清单”要求将资料备齐报审；承包人逾期未报送竣工结算资料，或不配合发包人、评审单位办理竣工结算，或在接到发包人或评审单位对竣工结算提出的审核意见后，未在限期内补充、完善结算资料，且经发包人两次书面催告仍未在限期内报送或未获得发包人批准延期报送的，视为放弃结算审核权利。发包人可依据合同约定进行单方结算，并按评审结果办理结算。14.缺陷责任期与保修14.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：年。14.2质量保证金14.2.1质量保证金的金额或比例：结算审核审定金额的3%。14.2.2按本合同第12.4条约定的1年缺陷责任期满，无质量问题后支付剩余的3%尾款。14.3保修14.3.1保修责任工程保修期为：年。14.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 15. 违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：不采用。15.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。(7)其他：/。15.1.3因发包人违约解除合同：不采用。15.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：(1)因承包人原因，造成拖欠民工工资。(2)承包人在竣工验收合格3日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。(3)承包人所用材料不符合本合同要求。(4)承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。(5)承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人同意而擅自更改或换用。(6)未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。(7)投标文件约定的其他违约责任。15.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：一、承包人有15.2.1款(1)条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付；二、承包人有15.2.1款(2)条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。三、承包人有15.2.1款(3)条违约情形的，返工损失由承包人自负，且工期不得顺延，并每发现一次承担5000元违约金。四、承包人有15.2.1款(4)条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。五、承包人有15.2.1款(5)条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。六、承包人有15.2.1款(6)条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额10%且不少于1万元的违约金。七、采购文件约定的其他方式。本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。15.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。16.不可抗力16.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不采用。16.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。17.保险17.1工程保险关于工程保险的特别约定：/。17.2其他保险关于其他保险的约定：/。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。17.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.争议解决18.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。19仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：(1)向/仲裁委员会申请仲裁；(2)向项目所在地人民法院起诉。20.本合同一式份，发包人份，承包人份21补充条款：21.1违约责任(1)承包人须按《工程建设标准强制性条文》、国家及重庆市现行各专业工程施工质量验收规范，对工程质量验收达到合格，否则，属承包人违约。除承包人返修达到合格，否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责且承包人自行承担因此而造成的损失及赔偿责任。(2)承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的工程款中惩扣500元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的工程款中惩扣1000元/次的违约金；(3)发包人有权要求更换承包人不称职的项目管理人员。承包人应在接到发包人要求更换不称职的项目管理人员书面通知后2日内更换相应的管理人员。21.2其他(1)承包人应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由承包人承担。(2)承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报发包人，由此造成的一切损失由承包人承担。(3)转包、分包、农民工工资。①、承包人不得部分或全部转让其应履行的合同义务，更不得违法转包和违规分包。②、承包人不得将工程分包，如发包人发现承包人私自分包的，承包人须立即纠正；发包人有权对拒不纠正违规分包行为的承包人收取合同金额5%的违约金。③、对承包人的违法转包，一旦构成事实，发包人除有权向承包人收取合同金额5%的违约金外，还有权部分或全部终止合同，履约保证金不予退还；承包人3日内无条件退场，并承担由此给发包人造成的损失。④、承包人应积极支付农民工工资，若因承包人原因拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷，按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给民工。项目在支付审定金额70%前时需出具施工单位提供的施工人员工酬支付证明(无欠薪承诺书、工资表签收记录)。(4)承包人在执行本合同过程中，因承包人原因所产生的对外部造成影响而要求赔偿的事故由承包人自行赔偿。(5)对承包人的各项违约金及承包人承担的各项损失赔偿，发包人有权在应支付给承包人的工程款(或保证金)中直接扣除。(6)承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次罚款1万元，死亡一人次罚款20万元；隐瞒伤亡情况，罚款3万元。造成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。(7)发包人在结算时对承包人成交工程量清单综合单价进行复核，如发现成交价中细目工程量乘以综合单价计算后不等于合价或总价时，按有利于发包人的方面执行。(8)承包人原因导致工期延期，按1000元/天计算，所扣费用在付款结算时一并扣除。(9)发票开具和付款方式发票种类：承包人向发包人开具的收款发票为增值税普通发票；开票时间：在发包人向承包人支付工程款前；付款时间：发包人收到承包人合规的增值税普通发票后才支付工程款。(10)未尽事宜，由承、发包双方协商解决。附表：重庆市学校***项目施工人员花名册序号姓名性别家庭住址工种身份证号码联系电话重庆市学校***项目施工人员工酬支付名册序号姓名支付金额支付流水号(或签字)支付日期备注(附银行支付回执或银行工资代发清单)\n封-2\n智能化部分\n工程\n\n\n招标控制价\n\n招标控制价\n(小写):\n202,682.51\n\n\n(大写):\n贰拾万贰仟陆佰捌拾贰元伍角壹分\n\n其中:安全文明施工费(小写):\n4240.67\n\n(大写):\n肆仟贰佰肆拾元陆角柒分\n\n招 标 人：\n\n\n工程造价\n咨 询 人：\n\n\n\n\n(单位盖章)\n\n\n(单位资质专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n法定代理人\n 或其授权人：\n\n\n法定代理人\n或其授权人：\n\n\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n编 制 人：\n\n\n复 核 人：\n\n\n\n\n(造价人员签字盖专用章)\n\n\n(造价工程师签字盖专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n时间： 年 月 日\n\n\n\n\n\n表-04\n\n单位工程招标控制价汇总表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n汇总内容\n金额(元)\n其中：暂估价(元)\n\n1\n分部分项工程费\n173161.22\n\n\n1.1\nC安装工程\n173161.22\n\n\n2\n措施项目费\n7303.45\n\n\n2.1\n其中：安全文明施工费\n4240.67\n\n\n3\n其他项目费\n\n\n\n4\n规费\n3658.25\n－\n\n5\n税金\n18559.59\n－\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n202,682.51\n\n\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n\n\n\n表-08\n\n措施项目汇总表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n金额(元)\n\n合价\n其中：暂估价\n\n1\n施工技术措施项目\n\n\n\n2\n施工组织措施项目\n7303.45\n\n\n2.1\n其中：安全文明施工费\n4240.67\n\n\n2.2\n建设工程竣工档案编制费\n434.93\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n措施项目费合计=1+2\n7303.45\n\n\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n\nC\n安装工程\n\n\n\n\n\n\n1\n030506007001\n室外P4LED显示屏\n[项目特征]\n1.名称:室外P4LED显示屏\n2.主要技术参数:1、显示面积：10.28米*4.17米=42.86平方米\n2、P4-N全彩LED屏1921表贴灯，士兰芯片。\n3、点密度:62500点/㎡\n4、点间距：4mm \n5、像素组成：1R1G1B\n6、单元板大小：320*160，分辨率80*40\n7、最佳可视距离（m）:4-150\n8、峰值功耗:800≤W/m²\n9、控制方式:与计算机监视器同步\n10、盲点率:≤0.0002，\n11、工作电压:AC220V±15%。\n12、系统工作环境温度：-10℃～50℃，10％～90％RH，\n13、灰度等级:16bit，。\n14、视角:水平120度，垂直60度，\n15、刷新频率≥1200赫兹/秒，\n16、白平衡亮度≥5500cd/m²，\n17、灯珠寿命:≥100000小时。\n[工作内容]\n1.机架、监视器安装\n2.信号分配系统安装\n3.连接电源\n4.接地\nm2\n34.56\n2600.16\n89861.53\n\n\n本页小计\n89861.53\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 2 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n2\n031101001001\n电源设备 5V40A\n[项目特征]\n1.种类:电源设备 5V40A\n2.主要技术参数:5V40A，带短路、过压保护等，铝壳\n3.其他:定制一拖二400+200\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.电源架安装\n3.系统调测\n台\n230\n59.04\n13579.2\n\n\n3\n030506007002\n播放盒 A200\n[项目特征]\n1.名称:播放盒 A200\n2.主要技术参数:总点数：230万；最宽：4096最高：2560：选配：4G/GPS模块：快速接入互联网，精准定时定位；自带传感器接口：内置8G存储，系统为安卓9.0，遥控器控制。\n[工作内容]\n1.安装、调试\n2.连接\n3.运输\n套\n1\n1070.05\n1070.05\n\n\n本页小计\n14649.25\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 3 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n4\n030504003001\n接收卡\n[项目特征]\n1.名称:接收卡\n2.主要技术参数:单卡支持32组数据RGB信号并行输出，支持智慧模组，存储校正系数。支持双卡双备份，现场提供样品核实及彩页资料和网站截图。\n2、单卡最大支持256X256像素点； \n3、支持单卡色度空间变换；\n4、支持双接收卡热备份； \n5、支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； \n6、一箱一卡，支持网线误码测试；\n7、支持排线故障检测； \n8、支持箱体门开关监控；\n9、两路风扇转速监控； \n10、三路电压监控,一路用于系统,两路外接箱体电源； \n11、温度监控； \n12、湿度监控； \n16、烟雾监控； \n[工作内容]\n1.安装、调试\n2.连接\n3.运输\n个\n1\n5839.1\n5839.1\n\n\n本页小计\n5839.1\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 4 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n5\n080603001001\nLED高清视频处理器\n[项目特征]\n1.名称:LED高清视频处理器\n2.主要技术参数:1、丰富的视频输入接口，1路HDMI，2路DVI，\n2、输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；\n3、视频输出带载能力：130万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点；\n4、支持视频源任意切换，画面缩放；\n5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；\n6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步；\n7、支持亮度、色温调节；\n8、支持低亮高灰；\n9、深度集成一张发送卡，双网口输出。单个网口最大支持65万像素，整机支持130万像素\n[工作内容]\n1.安装、调试\n2.连接\n3.运输\n套\n1\n2627.29\n2627.29\n\n\n6\n03B001\nLED屏箱体\n[项目特征]\n1.名称:LED屏箱体\n2.主要技术参数:简易箱体\n[工作内容]\n1.安装、调试\n2.连接\n3.运输\nm2\n34.56\n196.92\n6805.56\n\n\n本页小计\n9432.85\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 5 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n7\n080902001001\n控制电脑\n[项目特征]\n1.名称:控制电脑\n2.主要技术参数:品牌机，主流配置\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.单体调试\n台\n1\n2763.52\n2763.52\n\n\n8\n030404017001\n配电箱\n[项目特征]\n1.名称:配电箱\n2.规格:1.大屏幕供电60KW含配电柜体 \n2.运行控制设备（三相断路器 接触器、时间接触器、手动、自动定时开关， 2p断路器等施耐德系列设备） \n[工作内容]\n1.本体安装\n2.基础型钢制作、安装\n3.焊、压接线端子\n4.补刷(喷)油漆\n5.接地\n台\n1\n1277.13\n1277.13\n\n\n9\n030701003001\n散热设备\n[项目特征]\n1.名称:散热设备\n2.规格:家用1.5P空调挂机，具有带断电重启功能。\n[工作内容]\n1.本体安装或组装、调试\n2.设备支架制作、安装\n3.补刷(喷)油漆\n台\n2\n2604.03\n5208.06\n\n\n本页小计\n9248.71\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 6 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n10\n030108003001\n轴流通风机\n[项目特征]\n1.名称:轴流通风机\n2.规格:配备轴流风机直径250mm\\强力轴流风机、低噪音、高速1400转、铜线电机、风力2100m³/h、噪音65分贝\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.拆装检查\n3.减振台座制作、安装\n4.二次灌浆\n5.单机试运转\n6.补刷(喷)油漆\n台\n4\n755.29\n3021.16\n\n\n11\n030502005001\n六类铜芯双绞网线\n[项目特征]\n1.名称:六类铜芯双绞网线\n[工作内容]\n1.敷设\n2.标记\n3.卡接\nm\n400\n4.04\n1616\n\n\n12\n030411001001\n配管JDG 20\n[项目特征]\n1.名称:配管JDG 20\n[工作内容]\n1.电线管路敷设\n2.钢索架设(拉紧装置安装)\n3.砖墙开沟槽\n4.接地\nm\n400\n10.39\n4156\n\n\n本页小计\n8793.16\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 7 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n13\n030506001001\n音响 DDS\n[项目特征]\n1.名称:音响 DDS\n2.主要技术参数:1、外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，配有安装支架，扬声器单元通过IPX6防水等级认证；\n2、喇叭采用二分频；\n3、输出功率：120W；\n4、输入电压：100V；\n5、频率范围：70Hz-19KHz;\n6、灵敏度：92dB；\n7、喇叭单元：LF:6.5\"×3；HF：号角高音×2；\n8、尺寸：600×150×150mm\n9、重量：12kg\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.单体调试\n台\n1\n2315.77\n2315.77\n\n\n本页小计\n2315.77\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 8 页 共 8 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n14\n030506001002\n功放 DDS\n[项目特征]\n1.名称:功放 DDS\n2.主要技术参数:1、输出功率：250W、标准2U高度机柜式设计；\n2、带三分区，每个分区可独立输出音量可调；\n3、两路话筒输入；录音输出；可任选其中一路音源和话筒1，话筒2的音乐混合输出，话筒具有高低音调节，话筒可选+48V幻像电源，话筒1具有默音功能；\n4、面板带LED状态及电流、电压显示功能；\n5、包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护功放\n6、输入阻抗：7.5K9\n7、输入灵敏度：-10dB（250mv)\n9、输出电压：100V（可调节）\n9、频率响应：100Hz-18KHz\n10、高音调节：±10dB@10KHz\n11、尺寸：483×444×88mm\n12、重量：16Kg\n[工作内容]\n1.本体安装\n2.单体调试\n台\n1\n4823.85\n4823.85\n\n\n15\n030408002001\n控制电缆 5*25\n[项目特征]\n1.名称:控制电缆 5*25\n2.其他:含人工开挖及回填沟槽\n[工作内容]\n1.电缆敷设\n2.揭(盖)盖板\nm\n300\n93.99\n28197\n\n\n本页小计\n33020.85\n\n\n合 计\n173161.22\n\n\n\n\n表-09\n\n施工技术措施项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n\n一\n施工技术措施项目\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n\n\n\n合 计\n\n\n\n\n\n\n表-10\n\n施工组织措施项目清单计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n计算\n基础\n费率\n(%)\n金额\n(元)\n调整\n费率\n(%)\n调整后\n金额\n(元)\n备注\n\n1\n031302B02001\n组织措施费\n(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率\n12.93\n2627.85\n\n\n\n\n2\n031302001001\n安全文明施工费\n分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算\n19.23\n4240.67\n\n\n\n\n3\n031302B03001\n建设工程竣工档案编制费\n(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率\n2.14\n434.93\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n7303.45\n\n\n\n\n注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。\n 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工\n 方案出处或计算方法。\n\n\n\n\n表-11\n\n其他项目清单计价汇总表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n计量单位\n金额(元)\n备注\n\n1\n暂列金额\n项\n\n明细详见\n表-11-1\n\n2\n暂估价\n项\n\n\n\n2.1\n材料(工程设备)暂估价\n项\n--\n明细详见\n表-11-2\n\n2.2\n专业工程暂估价\n项\n\n明细详见\n表-11-3\n\n3\n计日工\n项\n\n明细详见\n表-11-4\n\n4\n总承包服务费\n项\n\n明细详见\n表-11-5\n\n5\n索赔与现场签证\n项\n\n明细详见\n表-11-6\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n\n0\n\n\n注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。\n\n\n\n\n表-12\n\n规费、税金项目计价表\n\n工程名称：智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n计算基础\n费率(%)\n金额（元）\n\n1\n规费\n专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率\n18\n3658.25\n\n2\n税金\n2.1 + 2.2 + 2.3\n\n18559.59\n\n2.1\n增值税\n分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费\n9\n16571.06\n\n2.2\n附加税\n增值税\n12\n1988.53\n\n2.3\n环境保护税\n按实计算\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合计\n22217.84\n\n\n\n人材机价差表\n\n工程名称：智能化部分\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n编码\n材料名称\n规格\n单位\n数量\n预算价(元)\n市场价(元)\n价差(元)\n价差合计(元)\n备注\n\n1\n000300050\n木工综合工\n\n工日\n12.9358\n125\n140\n15\n194.04\n\n\n2\n000500020\n设备综合工\n\n工日\n4.518\n125\n140\n15\n67.77\n\n\n3\n000500040\n电工综合工\n\n工日\n58.438\n125\n135\n10\n584.38\n\n\n4\n000500050\n通风综合工\n\n工日\n1.6\n125\n135\n10\n16\n\n\n5\n000500060\n智能化综合工\n\n工日\n78.7846\n135\n146\n11\n866.63\n\n\n6\n010302300\n镀锌铁丝\nφ1.2~2.2\nkg\n2.4\n3.08\n4.96\n1.88\n4.51\n\n\n7\n263100000\n不锈钢面板\n\nm2\n39.9686\n119.66\n100\n-19.66\n-785.78\n\n\n8\n280303800\n塑料软铜绝缘导线\nBVR-4mm2\nm\n88.88\n2.09\n2.84\n0.75\n66.66\n\n\n9\n280306300\n铜芯聚氯乙烯绝缘软导线\nBVR-6mm2\nm\n2.04\n2.82\n3.91\n1.09\n2.22\n\n\n10\nCY\n柴油\n\nkg\n48.5741\n5.64\n7.31\n1.67\n81.12\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n1097.55\n\n\n\n\n未计价材料表\n\n工程名称:智能化部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n材料名称\n数量\n单位\n市场价\n市场价合价\n备注\n\n1\nJDG管-20MM\n412\nm\n3.8\n1565.6\n\n\n2\n六类铜芯双绞网线\n420\nm\n1.74\n730.8\n\n\n3\n控制电缆 5*25\n304.5\nm\n87.55\n26658.98\n\n\n4\n室外P4LED显示屏\n34.56\nm2\n2100\n72576\n\n\n5\n播放盒 A200\n1\n台\n1013.27\n1013.27\n\n\n6\n接收卡\n1\n个\n5752.21\n5752.21\n\n\n7\nLED高清视频处理器\n1\n个\n2550\n2550\n\n\n8\n电脑\n1\n台\n2650\n2650\n\n\n9\n配电箱\n1\n台\n1061\n1061\n\n\n10\n家用1.5P挂机空调\n2\n台\n2440\n4880\n\n\n11\n轴流通风机\n4\n台\n530\n2120\n\n\n12\n电源设备 5V40A\n230\n台\n20\n4600\n\n\n13\n音响 DDS\n1\n只\n2239.82\n2239.82\n\n\n14\n功放 DDS\n1\n台\n4690.27\n4690.27\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合 计\n\n\n\n133087.95\n\n\n\n\n人工、材料、机械数量及价格汇总表\n\n工程名称：智能化部分\n单位：元\n\n序号\n名称、规格及型号\n计量\n单位\n数 量\n单价\n合价\n\n一\n人工\n\n\n\n\n\n1\n木工综合工\n工日\n12.94\n140\n1811.01\n\n2\n设备综合工\n工日\n4.52\n140\n632.52\n\n3\n电工综合工\n工日\n58.44\n135\n7889.13\n\n4\n通风综合工\n工日\n1.6\n135\n216\n\n5\n智能化综合工\n工日\n78.78\n146\n11502.55\n\n\n小计\n\n\n\n22051.21\n\n二\n材料\n\n\n\n\n\n1\n其他材料费\n元\n37.48\n1\n37.48\n\n2\n镀锌铁丝φ1.2~2.2\nkg\n2.4\n4.96\n11.9\n\n3\n棉纱\nkg\n1.1\n9.64\n10.6\n\n4\n白布\nm2\n0.6\n5.78\n3.47\n\n5\n松香焊锡丝综合\nm\n0.07\n0.85\n0.06\n\n6\n钢锯条\n条\n13.4\n0.43\n5.76\n\n7\n电力复合酯\nkg\n0.41\n15.94\n6.54\n\n8\n电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm\n卷\n0.3\n2.71\n0.81\n\n9\n自粘性塑料带20mm×20m\n卷\n0.1\n10.2\n1.02\n\n10\n直管接头DN20\n个\n101\n0.35\n35.35\n\n11\n不锈钢面板\nm2\n39.97\n100\n3996.86\n\n12\n硬铜绞线TJ-2.5~4mm2\nm\n5.62\n1.44\n8.09\n\n13\n塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2\nm\n88.88\n2.84\n252.42\n\n14\n铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2\nm\n2.04\n3.91\n7.98\n\n15\n镀锌电线管塑料护口DN15~20\n个\n164.96\n0.07\n11.55\n\n16\n铜端子6mm2\n个\n2.04\n1.71\n3.49\n\n17\n铜接线端子DT-6\n个\n2.03\n1.37\n2.78\n\n18\n镀锌电缆卡子2×35\n个\n70.26\n1.11\n77.99\n\n19\n标志牌塑料扁形\n个\n18.03\n0.85\n15.33\n\n\n小计\n\n\n\n4489.48\n\n三\n机械\n\n\n\n\n\n1\n安拆费及场外运费\n元\n65.75\n1\n65.75\n\n2\n柴油\nkg\n48.57\n7.31\n355.08\n\n3\n动力费\n元\n0.97\n1\n0.97\n\n4\n检修费\n元\n27.61\n1\n27.61\n\n5\n校验费\n元\n6.36\n1\n6.36\n\n6\n维护费\n元\n47.72\n1\n47.72\n\n7\n折旧费\n元\n99.95\n1\n99.95\n\n8\n笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡\n台班\n0.3\n9.17\n2.75\n\n9\n工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:\n台班\n2.38\n5.58\n13.27\n\n\n\n第 1 页 共 2 页\n\n人工、材料、机械数量及价格汇总表\n\n工程名称：智能化部分\n单位：元\n\n序号\n名称、规格及型号\n计量\n单位\n数 量\n单价\n合价\n\n\n1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃\n\n\n\n\n\n10\n对讲机(一对)最大通话距离:5km\n台班\n2\n4.16\n8.32\n\n11\n手动液压叉车中\n台班\n0.2\n115.38\n23.08\n\n12\n平台作业升降车提升高度(m)9中\n台班\n1.73\n321.76\n556\n\n\n小计\n\n\n\n603.44\n\n四\n主材\n\n\n\n\n\n1\nJDG管-20MM\nm\n412\n3.8\n1565.6\n\n2\n六类铜芯双绞网线\nm\n420\n1.74\n730.8\n\n3\n控制电缆 5*25\nm\n304.5\n87.55\n26658.98\n\n4\n室外P4LED显示屏\nm2\n34.56\n2100\n72576\n\n5\n播放盒 A200\n台\n1\n1013.27\n1013.27\n\n6\n接收卡\n个\n1\n5752.21\n5752.21\n\n7\nLED高清视频处理器\n个\n1\n2550\n2550\n\n8\n电脑\n台\n1\n2650\n2650\n\n9\n配电箱\n台\n1\n1061\n1061\n\n10\n家用1.5P挂机空调\n台\n2\n2440\n4880\n\n11\n轴流通风机\n台\n4\n530\n2120\n\n12\n电源设备 5V40A\n台\n230\n20\n4600\n\n13\n音响 DDS\n只\n1\n2239.82\n2239.82\n\n14\n功放 DDS\n台\n1\n4690.27\n4690.27\n\n\n小计\n\n\n\n133087.95\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n合计\n\n\n\n160232.08\n\n\n\n第 2 页 共 2 页\n\n\n\n封-2\n建筑部分\n工程\n\n\n招标控制价\n\n招标控制价\n(小写):\n482,688.50\n\n\n(大写):\n肆拾捌万贰仟陆佰捌拾捌元伍角\n\n其中:安全文明施工费(小写):\n12921.36\n\n(大写):\n壹万贰仟玖佰贰拾壹元叁角陆分\n\n招 标 人：\n\n\n工程造价\n咨 询 人：\n\n\n\n\n(单位盖章)\n\n\n(单位资质专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n法定代理人\n 或其授权人：\n\n\n法定代理人\n或其授权人：\n\n\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n(签字或盖章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n编 制 人：\n\n\n复 核 人：\n\n\n\n\n(造价人员签字盖专用章)\n\n\n(造价工程师签字盖专用章)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n时间： 年 月 日\n\n\n\n\n\n表-04\n\n单位工程招标控制价汇总表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n汇总内容\n金额(元)\n其中：暂估价(元)\n\n1\n分部分项工程费\n399843.97\n\n\n1.1\nA地胶更换部分\n340874.99\n\n\n1.2\nB门窗工程\n1365.33\n\n\n1.3\nC子项1\n15760.33\n\n\n1.4\nD子项2围墙大门\n15644.39\n\n\n1.5\nE子项3领操台\n26198.93\n\n\n2\n措施项目费\n23070.77\n\n\n2.1\n其中：安全文明施工费\n12921.36\n\n\n3\n其他项目费\n\n\n\n4\n规费\n15574.09\n－\n\n5\n税金\n44199.67\n－\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n投标报价合计=1+2+3+4+5\n482,688.50\n\n\n注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 \n 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。\n\n\n\n表-08\n\n措施项目汇总表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 1 页 共 1 页\n\n序号\n项目名称\n金额(元)\n\n合价\n其中：暂估价\n\n1\n施工技术措施项目\n\n\n\n2\n施工组织措施项目\n23070.77\n\n\n2.1\n其中：安全文明施工费\n12921.36\n\n\n2.2\n建设工程竣工档案编制费\n1266.1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n措施项目费合计=1+2\n23070.77\n\n\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 1 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n\nA\n地胶更换部分\n\n\n\n\n\n\n1\n011605001001\n原地面3mm厚地胶面层拆除\n[项目特征]\n1.基层类型:拆除5mm厚自流平\n2.饰面材料种类及厚度:拆除原地面3mm厚地胶面层\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n2809\n4.32\n12134.88\n\n\n2\n011605001002\n空鼓破损原有10mm厚地砖(部分)拆除\n[项目特征]\n[项目特征]\n1.基层类型:拆除10mm水泥砂浆粘接层(部分)\n2.饰面材料种类及厚度:拆除空鼓破损原有10mm厚地砖(部分)(15%)\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n421.35\n6.84\n2882.03\n\n\n3\n011101001001\n地面原地砖空鼓破损修补(15%)\n[项目特征]\n1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层\n[工作内容]\n1.基层清理\n2.抹找平层\n3.抹面层\n4.材料运输\nm2\n421.35\n21.04\n8865.2\n\n\n本页小计\n23882.11\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 2 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n4\n011101005001\n地面3mm聚合物改性水泥基自流平\n[项目特征]\n1.面层材料种类:3mm聚合物改性水泥基自流平\n[工作内容]\n1.基层处理\n2.抹找平层\n3.涂界面剂\n4.涂刷中层漆\n5.打磨、吸尘\n6.镘自流平面漆(浆)\n7.拌合自流平浆料\n8.铺面层\nm2\n2809\n18.23\n51208.07\n\n\n5\n011103002001\n2mm橡胶弹性地坪\n[项目特征]\n1.粘结层厚度、材料种类:按照设计要求\n2.面层材料品种、规格、颜色:2厚橡胶弹性地坪(抗菌)\n3.基层处理：自流平干燥后专用渗透型底涂滚涂一道\n4.其他:按照设计要求拼花\n[工作内容]\n1.基层处理\n2.面层施工\n3.压缝条装钉\n4.材料运输\nm2\n2809\n92.76\n260562.84\n\n\n6\n011109001001\n楼梯步铝合金卡扣条\n[项目特征]\n1.面层材料品种、规格、颜色:L50*1.2mm铝合金卡扣条\n2.其他:满足设计及使用要求\n[工作内容]\n1.基层清理\n2.面层铺贴\n3.压缝条装钉\n4.材料运输\nm\n180.86\n11\n1989.46\n\n\n本页小计\n313760.37\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 3 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n7\n011109001002\n楼梯步铝合金卡扣条-防滑\n[项目特征]\n1.面层材料品种、规格、颜色:L50*1.2mm铝合金卡扣条-带防滑齿\n2.其他:满足设计及使用要求\n[工作内容]\n1.基层清理\n2.面层铺贴\n3.压缝条装钉\n4.材料运输\nm\n308.74\n10.47\n3232.51\n\n\n\nB\n门窗工程\n\n\n\n\n\n\n1\n011610002001\n原有玻璃门拆除\n[项目特征]\n1.门窗洞口尺寸:M1921\n2.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n3.99\n17.54\n69.98\n\n\n2\n010802001001\n实木玻璃门M1921\n[项目特征]\n1.门代号及洞口尺寸:M1921\n2.门框、扇材质:实木玻璃门\n[工作内容]\n1.门安装\n2.五金安装\n3.玻璃安装\nm2\n3.99\n324.65\n1295.35\n\n\n\nC\n子项1\n\n\n\n\n\n\n本页小计\n4597.84\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 4 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n1\n011605001003\n原地面50mm厚地面水泥自流平、100mm厚钢筋混凝土硬化层、200mm厚土石层拆除\n[项目特征]\n1.饰面材料种类及厚度:50mm厚地面水泥自流平、100mm厚钢筋混凝土硬化层、200mm厚土石层\n2.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n70.81\n4.27\n302.36\n\n\n2\n011606003001\n原顶面彩钢棚拆除\n[项目特征]\n1.拆除类型:原顶面彩钢棚拆除\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n70.81\n2.96\n209.6\n\n\n3\n011608002001\n原墙面涂料、腻子、找平层拆除\n[项目特征]\n1.抹灰层种类及厚度:原有原墙面涂料、腻子、找平层拆除\n2.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n62.96\n3.62\n227.92\n\n\n本页小计\n739.88\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 5 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n4\n011601001001\n原砖砌体拆除\n[项目特征]\n1.砌体材质:页岩砖\n2.拆除高度:4200mm\n3.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm3\n4.74\n44.53\n211.07\n\n\n5\n011602002001\n原混凝土柱体1500mm高拆除\n[项目特征]\n1.构件名称:钢筋混凝土构件拆除\n2.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm3\n1.26\n541.85\n682.73\n\n\n6\n011610001001\n原木门拆除\n[项目特征]\n1.门窗洞口尺寸:1.8*2.1\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n3.78\n4.21\n15.91\n\n\n7\n011610001002\n原玻璃窗拆除\n[项目特征]\n1.门窗洞口尺寸:综合\n2.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输\nm2\n19.11\n17.54\n335.19\n\n\n本页小计\n1244.9\n\n\n表-09\n\n分部分项工程项目清单计价表\n\n工程名称：建筑部分\n\n第 6 页 共 17 页\n\n序号\n项目编码\n项目名称\n项目特征\n计量单位\n工程量\n金额（元）\n\n综合单价\n合价\n其中:暂估价\n\n8\n011201001001\n墙面一般抹灰\n[项目特征]\n1.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆\n2.其他材料:钢丝网加\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
投标 / 标书制作要点（原创）
本过道排危及主席台沉降、背景墙改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。重庆市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
