衔接资金 粑丝产业配套设施 水利水电工程施工总承包招标公告（高县胜天镇五马村村民委员会2025）
2025年胜天镇第一批衔接资金项目-五马村粑丝产业配套设施施工单位选取公告
项目编号：
YBSXES202501103
项目名称：
2025年胜天镇第一批衔接资金项目-五马村粑丝产业配套设施
业主或委托单位：
高县胜天镇五马村村民委员会
咨询电话：
18227222641
工期要求（天）：
90
选取方式：
随机抽取
项目预算价（元）：
457000.00
项目发包价（元）：
443290.00
资金来源：
2025年财政衔接补助资金
是否专门面向中小企业：
是
报名开始时间：
2025-07-05 00:00:00
报名结束时间：
2025-07-08 23:59:59
选取开始时间：
2025-07-09 10:00:00
资质类别及等级：
提示：施工单位仅需满足任一资质类别及等级
资质类别
等级
施工总承包类--水利水电工程施工总承包
履约保证金要求：
履约保证金为合同金额的5％（向下取整到仟）。缴纳方式：网银转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金方式。注：出具保函的主体应当是金融机构、保险机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消中选资格，并依法追究法律责任。收款单位：高县胜天镇五马村村民委员会开户银行：四川高县农村商业银行股份有限公司胜天支行银行账号：88150120066624813交款时间：中选通知书发出后，施工合同签订前。退款方式：履约验收合格后10个工作日内一次性退还。履约保证金不予退还情形：未按合同履约的。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。
项目所在地：
高县
选取地点：
高县公共资源交易服务中心
项目地址：
高县胜天镇五马村
项目概况：
建设地点：高县胜天镇五马村建设内容及规模：厂房内地面漆、吊顶配套设施，新建砖混结构污水处理池，新建粑丝产业配套用水设施等。（建议：意向施工企业报名前，请仔细查看选取公告及工程量清单和施工图纸等附件资料，核算成本，谨慎报名，若有异议，请及时向业主提出。可自行到现场进行查勘,充分了解项目条件，包括但不限于地理环境、运输条件等一切因素。）
项目负责人要求：
1.具备水利水电工程专业二级注册建造师或以上执业资格。2.具备安全生产考核证明（B证）。3.须为施工企业本单位人员。4.未担任其他工程项目经理（负责人）。
项目特殊要求：
一、合同签订自中选通知书发出之日起7日内签订施工合同。二、验收要求及质量要求1.该工程质量符合标准：按照相关行业标准执行。2.按照业主提供的工程量清单和相关要求进行施工，符合国家有关工程施工质量验收规范标准。3.在项目建设完工后，施工单位通知业主组织验收，若验收不合格的，施工单位需按照工程质量要求整改后方可验收结算。4.施工单位不得擅自增减工程，否则增加工程不予计算工程款。三、工程缺陷责任服务要求本项目缺陷责任期为12个月（自通过交工验收之日起计算），质保金在履行缺陷责任期后无息退还。如因施工单位建设的工程出现无法直接评估但又可能出现质量问题的特殊情形，业主方可视情况作出延长缺陷责任期的处理，但缺陷责任期一般不超过24个月。四、农民工工资民工工资保证金将按照“川人社发〔2021〕24 号、宜人社发〔2021〕28号、宜人社发〔2022〕38号、高人社发〔2022〕6号”等文件执行。五、付款条件说明1.本项目无工程预付款；2.建设过程中可以按项目实施进度申请支付不超过已完成工程量90％的工程进度款。3.工程竣工结算经审核并将工程移交相关部门，且承包人无相关违约责任，发包人预留审核金额的3%作为质量保证金，缺陷责任期满且无质量问题后10个工作日内无息退还，缺陷责任期如有返修，返修费用从质量保证金中扣除。六、结算说明：本项目结算以工程量清单表单价金额下降3%进行结算。
回避情形：
无回避信息
合同主要条款、工程量清单或图纸等：
工程量清单、合同模板.zip
注意事项：
1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取，报名时需上传响应文件（范本详见通知公告），响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。
2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求，经查实不满足要求将纳入诚信管理，并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。
3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业（或同一自然人）的互联网协议地址（IP地址）参与本项目选取报名，视为无效报名。
4.技术咨询电话010-86483801
2025年胜天镇第一批衔接资金项目-五马村粑丝产业配套设施施工合同发包人（全称）：高县胜天镇五马村村民委员会承包人（全称）：XXXXX公司合同协议书发包人（全称）：高县胜天镇五马村村民委员会（甲方）承包人（全称）：XXXXX公司（乙方）一、工程概况1.工程名称：2025年胜天镇第一批衔接资金项目-五马村粑丝产业配套设施。2.工程地点：胜天镇五马村。3.工程内容：厂房内地面漆、吊顶配套设施，新建砖混结构污水处理池，新建粑丝产业配套用水设施等。（具体建设内容见工程量清单。）4.工程承包范围：招标工程量清单、招标文件、相关变更、补充资料所包含的全部内容。2、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。3、质量标准工程质量符合标准。4、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：(¥：元)；5、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）技术标准和要求；（5）已标价工程量清单；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。6、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。7、验收、交付标准：达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。八、质量保修期：12个月。九、违约责任及安全责任1.承包方在施工过程中要严格按照国家相关部门出台的施工和管理《规范》进行安全施工和管理，必须缴纳工人保险，落实现场安全责任人员，设立施工安全标志，加强工人安全教育防止事故发生。由于施工引起或与施工相关的安全事故概由承包方负责，发包方不承担任何责任。2.合同签定后，双方应依法严格执行，不得随意变更，如有单方违约，由违约方承担全部责任。双方必须在项目实施过程中接受胜天镇人民政府的指导和监督，经胜天镇人民政府书面同意后发包方可在工程量内对项目进行微调，承包方必须服从。如需变更合同应双方协商一致，且经胜天镇人民政府书面同意后方可实施。执行中若有新的内容增加，须签补充合同约定，否则验收时一律不予认可。3.承包方必须按照合同要求保质、按时启动、按时完成。如承包方签订合同后超过15日仍未启动（特殊原因及自然灾害除外），发包方有权扣除承包人履约保证金，另行发包。如不按期完工的，发包方可以收取逾期完工违约金，逾期完工违约金为1000元/天，但累计不超过中选价的20%。4.因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。十、签订时间本合同于2025年月日签订。十一、签订地点本合同在高县胜天镇五马村村民委员会签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效本合同自签订之日生效。十四、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，报县财政局和县农业农村局、镇政府各壹份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人法定代表人或授权委托人：（签字）或授权委托人：（签字）电话：电话：年月日通用合同条款备注：1、本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。2、如有最新版本，参照最新版本执行。专用合同条款1.一般约定1.1合同当事人及其他相关方1.1.1监理人：名称：无；1.1.2设计人：名称：无；1.2工程和设备1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：由承包人自行协调料场。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：符合相关法律法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：符合国家相关质量要求。1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件：无1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人对施工现场进行管理。1.8.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：遵守相关法律法规及部门规章制度。1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行支付。2.发包人2.1发包人代表姓名：周正中；职务：；联系电话：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：由发包人与承包人协商。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人协调水、电，费用由承包人承担。（2）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：按相关部门管理规定。（3）技术交底时间：签订合同后3天内。（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人协调。（5）发包人应做的其他工作：由双方协商约定。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提供。承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求提供。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收后7日内提供。承包人提交的竣工资料形式要求：电子版资料、纸质版资料。（2）承包人应履行的其他义务：a.应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在合同签订后5日内提供项目倒排工期表；每周提供施工进度表。b.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担。c.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人承担。d.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担由承包人承担：。e.施工场地清洁卫生的要求：由承包人承担。f.消防相关工程、资料完善并确保通过消防验收。g.承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。h.双方约定承包人应做的其他工作：由双方协商约定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；安全生产考核合格证书号：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格产品。权限：参与项目投标和签订合同，组建项目班子，指挥工程项目建设生产经营活动。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：28天/月。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。3.2.2承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任：由承包人承担。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担。3.3.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由承包人承担。3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担。3.4分包3.4.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程无分包。3.5履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按中标金额5%缴纳履约保证金。3.6农民工工资担保承包人是否提供农民工工资担保：是。承包人提供农民工工资担保的形式、金额及期限：按中标金额5%缴纳农民工工资保证金；缴纳形式：采用银行转账方式提交。4.监理人：无5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家相关质量要求。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人提前1天通知发包人进行隐蔽工程验收，发包人应及时安排验收。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合相关法律规定。6.1.2文明施工合同当事人对文明施工的要求：在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，中标人应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾要堆放在招标人指定的场地内。6.1.3关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。7.工期和进度7.1施工组织设计：根据发包方要求完成7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：签订合同后5日内。7.3开工开工准备：依据发包方要求完成7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：承包人按程序书面申请工程延期7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同价3‰进行扣款，延期超过2个月，发包人有权终止合同，因此造成的损失由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的10%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。8.材料与设备8.1承包人采购材料与工程设备8.2材料与工程设备的保管与使用8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.3施工设备和临时设施8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施8.3.2关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员：无9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：无。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按照高县政府投资工程变更相关规定经镇人民政府、县级主管部门同意后进行变更。10.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定:由承包人申报，发包人审核后，报镇人民政府、县级主管部门进行确认。10.3承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限：5日内。11.价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.1.1单价合同。综合单价包含的风险范围：无。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：。12.1.2总价合同。总价包含的风险范围：无。12.1.3其他价格方式：无。12.2预付款预付款支付比例或金额：本项目无预付款。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：由镇人民政府、发包人、承包人共同对项目进行验收计量，验收合格后申请县级验收，由县级主管部门对工程量进行复核确认。12.3.1.1规费的计量按建设行政主管部门核定的承包人规费费率计量和结算。12.3.1.2税金税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程进度款拨付比例不超过已完工程价款的90%，原则上进度款支付不超过两次。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：以县级主管部门最新申请单为准。12.4.3进度付款申请单的提交单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人提出申请，发包人对工程量和申请金额进行审核。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1承包人提前1天通知发包人进行分部工程验收，发包人应及时安排验收。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人提前1天通知发包人进行竣工验收，发包人应及时安排验收。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：工程验收结算完成后5日内。13.3工程试车：无13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：完成验收结算后5日内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：县级验收通过后5日内。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：5日内。发包人完成竣工付款的期限：完成审核后1个月内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由发包人与承包人协商。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：通过县级验收后5日内。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：5日内。（2）发包人完成支付的期限：完成审核后1个月内。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：第（2）种（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）3%的工程款；15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:通过县级验收后，支付结算工程款前，由承包人以转账形式交到村委会账户。关于质量保证金的补充约定：通过质保验收后无息退还。15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：12个月。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：质保期内，承包人接到发包人通知或其他形式的保修服务要求，应在4小时内做出响应，48小时内修复。16.违约责任及安全责任16.1.承包方在施工过程中要严格按照国家相关部门出台的施工和管理《规范》进行安全施工和管理，必须缴纳工人保险，落实现场安全责任人员，设立施工安全标志，加强工人安全教育防止事故发生。由于施工引起或与施工相关的安全事故概由承包方负责，发包方不承担任何责任。16.2.合同签定后，双方应依法严格执行，不得随意变更，如有单方违约，由违约方承担全部责任。双方必须在项目实施过程中接受胜天镇人民政府的指导和监督，经胜天镇人民政府书面同意后发包方可在工程量内对项目进行微调，承包方必须服从。如需变更合同应双方协商一致，且经胜天镇人民政府书面同意后方可实施。执行中若有新的内容增加，须签补充合同约定，否则验收时一律不予认可。16.3.承包方必须按照合同要求保质、按时启动、按时完成。如承包方签订合同后超过15日仍未启动（特殊原因及自然灾害除外），发包方有权扣除承包人履约保证金，另行发包。如不按期完工的，发包方可以收取逾期完工违约金，逾期完工违约金为1000元/天，但累计不超过中选价的20%。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：根据国家相关法律法规及规定确定。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无。18.2其他保险关于其他保险的约定：按相关法律法规执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：不应当。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。无19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：由镇人民政府、县级主管部门确定。选定争议评审员的期限：5日内。争议评审小组成员的报酬承担方式：由承包人承担。其他事项的约定：无。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：由发包人与承包人协商。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。附件：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：高县胜天镇五马村村民委员会（甲方）承包人（全称）：XXXXX公司（乙方）发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第六章第39—42条。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；（3）装修工程为年；（4）供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；（5）电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；（7）其他项目的保修期限为1年。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项:质量保证金按工程竣工结算价的3%计算，质量保证金的退还按合同约定，不计利息。承包方接到保修通知书后三天内必须到场保修，否则发包方可请人保修，所发生的费用在保修金中支付。5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人法定代表人或授权委托人：（签字）或授权委托人：（签字）年月日年月日2025年胜天镇第一批衔接资金项目-五马村粑丝产业配套设施工程量清单序号项目名称建设内容单位工程量单价（元）金额（元）备注1轻质净化板户装厂房内安装衣品生产用轻质净化板墙面长180米、厚0.06米、高4米：安装食品生产用轻质净化板吊顶长80米、宽7米、厚0.06米。平方米12801602048002刷食品级环氧树脂漆厂房地面刷食品级环氧树脂漆长40米、宽7米：库房地面刷食品级环氧树脂漆14米，宽13米。平方米46280369603风淋设备安装厂房内安装风淋设备（不锈钢原材）台2346169224防护窗安装安装不锈钢栏杆防护窗8个个8100080005场地硬化硬化场地50平米平方米50350175006新建污水处理池新建砖混结构污水处理池及配套管网立方米50600300007水管安装安装25mmPE水管及配件米6501171508天然气安装安装天然气管道长150米米150190285009抗旱机井新钻直径18cm深度150米机井一口，配机井套管。（以米计价，按实际工程量验收）米1501402100010电潜泵及电线安装3KW电潜泵电机，配套150米出水管及6平方铜芯电线。套17200720011配电房新建配电房及配备自动控制抽水设备套1130001300012挖填土石方蓄水池挖填土石方立方米1806108013新建蓄水池新建钢筋混凝结构粑丝产业配套灌溉蓄水池，长5米，宽5米，高4米，含钢筋混凝土封顶。立方米1005004988814主管网安装De50PE管（1.6MPa）长2500米。米25001025000合计457000
投标 / 标书制作要点（原创）
本衔接资金 粑丝产业配套设施 水利水电工程施工总承包涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
