广州市大戏院升级改造招标公告（广州市演出电影有限公司2025）
招标申请信息
项目名称
工程类型
项目类别
招标方式
联系方式
海珠大戏院升级改造项目施工总承包
房屋建筑
施工
公开招标
项目信息
项目名称
海珠大戏院升级改造项目施工总承包
项目编号
JG2025-2937
招标单位
广州市演出电影有限公司
项目类别
施工
建设单位
广州市演出电影有限公司
招标代理
广州市兴邦国际项目管理有限公司
项目监督部门
广州市越秀区建设工程招投标管理中心
招标内容
招标方式
公开招标
诚信排名得分类别
该类项目不需要选择诚信得分类别
资审方式
资格后审
规划报建批准文号
备案方式
初步设计批准文号
工程类别
房屋建筑
建设用地批准文号
日程安排
活动
开始时间
结束时间
场地
招标公告发布
2025-07-01 0:00:00
2025-07-30 10:30:00
投标登记
2025-07-01 0:00:00
2025-07-30 10:30:00
发放招标文件
2025-07-01 0:00:00
2025-07-30 10:30:00
递交投标文件
2025-07-01 0:00:00
2025-07-30 10:30:00
招标答疑提问
2025-07-01 0:00:00
2025-07-11 23:59:59
递交电子光盘备用(投标)
2025-07-30 10:15:00
2025-07-30 10:30:00
第01开标室（天润路333号）
一阶段开标
2025-07-30 10:30:00
2025-07-30 11:30:00
第01开标室（天润路333号）
投标文件解密
2025-07-30 10:30:00
2025-07-30 11:30:00
答疑纪要
项目名称
招标答疑发布时间
操作
海珠大戏院升级改造项目施工总承包
2025-07-03 15:33:13
中标（成交）结果
项目名称
招标单位
招标代理
中标单位
状态
操作
没相对应数据！
海珠大戏院升级改造项目施工总承包补充公告
海珠大戏院升级改造项目施工总承包（项目编号:JG2025-2937），于2025年07月01日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台等网站发布了招标公告、招标文件、施工合同，现对原招标公告、招标文件、施工合同相关内容调整如下:
一、对2025年07月01日发布的招标公告、招标文件、施工合同相关内容进行修改，以本补充公告附件发布的为准。
二、本补充公告为招标文件的组成部分，原招标文件的内容与本补充公告发布的内容有不一致之处的，以本补充公告内容为准。
三、具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。
附件一：招标公告（补充公告版）
附件二：招标文件（补充公告版）
附件三：施工合同（补充公告版）
广州市演出电影有限公司
2025年07月09日
附件：
附件三：施工合同（补充公告版）.doc
海珠大戏院升级改造项目施工总承包补充公告.pdf
附件一：招标公告（补充公告版）.docx
附件二：招标文件（补充公告版）.doc
SL202506260040-20250709085910.GZZB
建筑工程施工合同合同号：广州市演出电影有限公司XX工程发包人（甲方）:承包人（乙方）:按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。1.工程概况1．1工程名称：1．2工程地点：1．3承包范围：①装修工程部分1）按招标文件、设计图纸及工程量单要求对剧院包括不限于建筑外立面、出入口、大堂、卖品部、休息区、拓展空间、观众厅、卫生间、办公室、仓库、设备机房、空调机房、强弱电机房、通道过道、消防楼梯等功能区域的天花、地面、墙体开展装饰装修工程，包括楼地面装饰工程、墙、柱面装饰工程、天棚工程、装饰线工程、隔断工程、声学装饰工程、门窗工程、防火门、隔墙、外墙、其他装饰工程。2）配合剧院设备设施、消防设备设施、空调设备设施进行动力供电线路、音响弱电线路、控制线路铺设及配套配电箱、主要材料、辅助材料供应。②电气工程部分1）按招标文件、设计图纸及工程量单要求对剧院包括不限于建筑外立面、出入口、大堂、卖品部、休息区、拓展空间、观众厅、卫生间、办公室、仓库、设备机房、空调机房、强弱电机房、通道过道、消防楼梯等功能区域的配电箱、照明灯具、配管桥架及线缆部分（含供电线路、控制线路等）等机电设备设施进行材料供应及施工。③给排水工程部分1）按招标文件、设计图纸及工程量单要求对剧院包括不限于出入口、大堂、卖品部、休息区、拓展空间、观众厅、卫生间、办公室、仓库、设备机房、空调机房、强弱电机房、通道过道、消防楼梯等功能区域开展给水系统、给水阀门、排水系统和洁具的材料供应及安装工程。④通风空调工程部分1）空调及通风系统要求达到剧院噪声、风量、冷量、环境温度等标准要求。2）按招标文件、设计图纸及工程量单要求对剧院包括出入口、大堂、卖品部、休息区、拓展空间、观众厅、卫生间、办公室、仓库、设备机房、空调机房、强弱电机房等功能区域进行空调设备和新风设备的安装及调试。3）室外空调主机、水泵、风柜、末端盘管风机、新风室内机、管道风机、控制系统、风管、控制器、水管等设备需要为全新、有厂家合格证及检测证明文件。4）空调工程符合招标文件及合同中约定的标准。⑤消防系统部分1）按招标文件、设计图纸及工程量单要求对剧院包括不限于出入口、大堂、卖品部、休息区、拓展空间、观众厅、卫生间、办公室、仓库、设备机房、空调机房、强弱电机房等功能区域的电气火灾控制系统、防火门监控系统、火灾自动报警系统、消火栓及喷淋水系统、通风消防系统等设备进行安装及调试。2）控制系统、风管、水管等设备需要为全新、有厂家合格证及检测证明文件。3）消防系统工程符合招标文件及合同中约定的标准。4）剧院范围内的消防控制端与物管消防中心进行系统连接确保联防联控保障安全。5）消防工程在施工全过程中完成包括不限于二次消防《建筑工程消防设计审核意见书》《建筑工程消防验收意见书》《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》等验收文件并配合提供业主方办理经营证照过程的所需的图纸等资料。⑥智能化工程部分按招标文件、设计图纸及工程量单完成综合布线系统工程、视频安防监控工程：1）综合布线系统工程内容：包含设备安装与线路敷设两大部分。设备安装涵盖光纤配线架、标准机柜、网线配线架、分光器、防火墙、交换机、路由器等的安装；线路敷设包括单模光缆、双绞线缆等的综合敷设，以及电气配管、电缆桥架、铁构件的施工，还有数据网络插座、接线盒的安装和双绞线缆测试工作。相关要求：所使用设备需符合招标文件与技术规范、设计图纸与标准图集、设计及施工规范要求，施工过程要综合考虑打洞、防火封堵、剔槽及恢复等相关工程内容。2）视频安防监控系统工程内容：涉及监控设备安装、线路敷设与系统调试。设备安装包括视频监控服务器、硬盘录像机、录像硬盘、枪式和半球式彩色摄像机等；线路敷设包含双绞线缆和电气配管的施工，以及接线盒的安装；还需进行安全防范分系统调试电视监控系统摄像机的工作。相关要求：所有工作要满足招标文件与技术规范、设计图纸与标准图集、设计及施工规范要求。3）紧急报警系统工程内容：主要是报警设备安装与报警线路敷设。设备安装有声光报警器、紧急报警按钮开关；线路敷设包括报警线的综合敷设，以及不同规格电气配管的施工。相关要求：设备本体安装要规范，含底盒安装；施工过程要综合考虑打洞、防火封堵、剔槽及恢复等工程内容。⑦其他工程部分按招标文件、设计图纸及工程量单完成发电机工程、泛光照明工程。1）发电机工程安装柴油发电机组及相关配件，发电量≥120KW，具体内容包括:柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、二次灌浆、单机试运转、补刷(喷)油漆、引下线制作安装、接地、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、带防护罩的还应包括防护罩的安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、自用水系统内容等，含控制柜、减震装置安装，发电机检查接线。2）泛光照明工程按招标文件、设计图纸及工程量单对剧院外立面开展泛光照明安装工程，配备相应灯具、配电箱、电源、电缆、配管、配线、接线盒及相关配件等。⑧外立面工程部分按招标文件、设计图纸及工程量单完成外立面工程。详见附件4工程量清单1．4承包方式：承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本工程实施施工完成：包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包验收通过、包照管、包移交、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算、包保修（本施工合同实施内容）等。综合单价包干、措施费包干、工程量按实结算。提交工程验收文件并配合提供甲方办理经营证照过程的所需的图纸等资料。1．5工期：本工程工期XX天（原则上初定自年月日开工，于年月日竣工，如有开工令，以开工令日期为准)。1．6工程质量：合格，符合本合同约定及国家标准、行业标准、地方标准。1．7合同价款（人民币小写）￥X,XXX,XXX.XX，（人民币大写）：X佰X拾X万X仟X佰X拾X元整，其中不含增值税价XXX元，增值税率：XX%，增值税发票类型为增值税专用发票，增值税发票的“应税货物或应税劳务、服务名称”为“*XXXX服务*XXX”2.甲方工作2．1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电的接驳点，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2．2负责确认施工场地范围周围建筑及装修、设备管线等状况，如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理应审批手续。3.乙方工作3．1乙方（承包人）在工程施工期间（自进场施工之日起至退场交付甲方之日止），因施工产生的所有水、电费用（包括但不限于施工机械用电、临时设施用电、施工用水等），均由乙方自行承担。乙方需在施工现场单独安装水、电表，按实际用量及项目所在地相关部门规定的收费标准缴纳费用。若因乙方原因导致水、电设施损坏或产生额外损耗，乙方需承担修复费用及相应赔偿责任。3．2参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，根据甲方提供的图纸进行深化设计，组织设计施工图，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定确认。3．3指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3．4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照经甲方确认后的图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3．5遵守国家或地**府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫、垃圾消纳和安全管理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。3．6施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3．7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.8工程施工期间，乙方应按照规定购买相应的工程保险，保险单据复印件留存甲方。若乙方没有为其派到甲方施工场所内人员购买意外伤害保险或没有为施工机械、设备购买保险等，由此而引起的施工事故赔偿及第三人人身损害赔偿由乙方负全责。3．9按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。3．10提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。3．11在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。3.12合同履行期间，乙方承担施工现场的安全管理责任，因施工事故引发的乙方人员及第三人人身、财产安全损害，由乙方承担赔偿责任。3.12乙方须保证其及其人员具备工程施工的合法资格，乙方须于合同签订前提交资质文件给甲方核查备案。乙方指定（身份证号码：，联系电话：）为本项目的现场安全负责人，并提交身份证复印件给甲方备案。如乙方变更该安全负责人的，必须书面通知甲方并提交新负责人的个人资料。4.履约保证金的约定4.1双方协商本合同采用第种方式缴纳保证金：（1）现金缴纳：乙方采用银行转账方式缴纳履约保证金。（2）银行保函：乙方可提供由商业银行出具的不可撤销履约保函，保函有效期应覆盖至工程竣工验收合格后30日，出具保函的担保人必须是在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行。4.2履约保证金比列为合同金额的5%，即￥元。应须在签订合同后7日内提供银行转账凭证/转账告知书或银行出具的有效保函正本给甲方确认（甲方提供收据），未按时提交的，甲方有权延后支付合同首期款，且工期起始日顺延。4.3履约期限至工程竣工验收合格，乙方提供经甲乙双方或第三方监理单位共同确认的竣工验收资料和无违约行为说明，验收合格且资料齐全（包括收据原件）后30日内无息全额退还保证金。4.4若乙方发生以下违约行为的，甲方有权按以下违约情况及扣罚标准扣除履约保证金：（1）工期延误按合同金额3‰/日扣除（一天扣除金额不足3000元按3000元支付），若逾期超过30日，甲方有权解除合同并没收全部保证金，履约保证金不足以扣除的，甲方有权在工程进度款、结算款中直接扣除。（2）安全事故责任未处理，按直接损失金额的50%扣除，不足部分由乙方另行赔偿。（3）违法转包或分包，直接扣除全部履约保证金，且乙方需限期整改，否则甲方有权解除合同。（4）其他违约行为，按实际损失金额扣除，或由双方协商确定。4.5履约保证金转账信息（与签约合同主体一致）收款名称：开户银行：账号：备注：工程名称+履约保证金4.6若乙方缴纳的履约保证金或银行保函扣除完毕后，乙方应在甲方通知后15日内补足扣除的部分。如果乙方未能在规定的时间内补足履约保证金或银行保函，需要向甲方支付违约金。违约金的计算方式为每日按应补充金额的万分之五支付违约金。5.关于工期的约定5．1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5．2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。5．3因甲方原因要求设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。6.关于工程质量及验收的约定6．1本工程以经甲方审定确认后的施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210—2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。6．2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，在隐蔽工程和中间工程完工后3天内书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，如经甲方验收不合格的，则乙方需重新施工达到甲方要求。乙方因重新施工导致逾期竣工，按本合同第10.2条约定承担违约责任。甲方无故不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。6．3由于乙方提供的材料、设备质量不合格而影响质量，其返工费用由乙方承担，工期不得顺延。6．4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。6．5工程整体完工后15日内，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知组织验收，验收合格的办理验收、移交手续。工程竣工验收通过，确认竣工验收报告的日期为实际竣工日期。6.6该项目的工程质量保修期为24个月，自甲方验收合格之日起计。保修期内，因工程质量问题影响甲方使用的，乙方应按甲方要求无条件修复。6.7如甲方在组织验收过程中发现乙方的工程不符合本合同约定或国家标准、行业标准和地方标准的，则乙方需根据本合同约定和国家标准、行业标准和地方标准重新整改，并且保证在甲方指定的时间内完成，整改后需达到合同约定标准和国家标准、行业标准和地方标准。因整改所需材料费用、人工费等全部费用由乙方自行承担，且工期不得顺延。如乙方因整改而导致逾期竣工，按本合同第10.2条的约定承担违约责任。7.关于工程款及结算的约定7．1双方商定本合同价款采用第种：5.（1）固定价格。5.（2）可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价。A.中标通知书内的中标价定为合同价。B.结算价的调整：设计变更、现场签证必须得到甲方的书面确认。结算时由乙方按招标文件中的结算原则重新编制工程结算书，送甲方及有关部门审查，结算时按《广东省建设工程计价依据（2018）》及现行有效相应的计价办法计算，结算价超过本合同约定的总价时，双方需签订补充协议。7．2本合同生效后，甲方可分次，按下表约定支付工程款：拨款分 次进行付款额度金 额合同签订后，按甲方要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后5个工作日内。合同金额的20%￥元完成施工报建、建筑主体加固及建筑各功能区域的布局改造工程（包括加固工程、楼梯改造、演播厅地面抬高、看台起坡、隔音墙建设等主体结构工程）和建筑防水工程。按甲方要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后5个工作日内。（工程进度完成至30.00%）合同金额的20%￥元完成机电系统管线敷设，暖通系统（含空调和通风系统）主机安装和连接，消防系统改造、整体装饰工程（包含天花、墙面、地面饰面工程及卫生间和化妆间改造工程、外立面改造工程（包括外墙基层处理、外墙窗安装、外墙腻子层刮涂、外墙饰面处理、剧院招牌制作安装、外立面泛光等）。按甲方要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后5个工作日内。（工程进度完成至80.00%）合同金额的25%￥元完成座椅设备安装、电气设备的安装及调试、给排水和暖通系统的安装及调试、智能化系统的安装及调试、配套标识和导览系统的安装及调试、舞台设备系统（包含吊杆、灯光、音响设备）的安装及调试、项目收尾工作及工程保洁等。按甲方要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后5个工作日内。（工程进度完成至95.00%）合同金额的25%￥元成交供应商按约定工期完工、通过竣工验收并向招标人办理场地移交手续，在招标人获得二次消防《建筑工程消防设计审核意见书》《建筑工程消防验收意见书》《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》等验收文件后，按招标人要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后30个工作日内。合同金额的7%￥元工程竣工完成验收后2年内，按甲方要求提供申请支付文件资料，完成审批流程后5个工作日内。合同金额的3%￥元7．3工程竣工验收合格后15天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方和有关部门审核确认，如结算后价格低于本合同第一条约定的金额的，则乙方需在结算后15日内返还甲方多支付的金额。工程结算原则：（1）本工程采用工程量清单招标评标，工程结算以综合单价包干，如果设计变更时，须得到甲方监理单位确认，按经甲方书面确认后的实际增减工程量以投标文件约定的综合单价为基数，结算时按《广东省建设工程计价依据（2018）》及现行有效相应的计价办法按实结算。（2）《工程量清单》以外的工程项目：a.《工程量清单》中有相应工程项目的投标综合单价的，按该工程项目的投标综合单价结算；b.投标综合单价内有相同的项目，如果只是主材变更的，则只调整主材价格，其他不变；c.工程量清单中没有的工程项目，则作为新增项目（是否为新增项目由甲方确定）结算时按《广东省建设工程计价依据（2018）》及现行有效相应的计价办法计算，原合同清单内有的人工、材料、机械沿用工程量清单报价表约定，没有的材料价格在《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的常用材料综合价中有对应的，按施工期间的综合价计算，其他材料价格由甲方、乙方根据该等材料的生产厂家、品牌、规格、质量等结合市场行情进行确定（如双方不能达成一致意见的，则以甲方意见为准）。变更部分的下浮率按投标下浮率（投标下浮率=（投标报价-最高限价）÷最高限价×100%）。（3）最终结算结果以甲方及相关部门评审核定为准。7.4每次付款前，乙方需要按增值税发票开具要求开具等额有效的增值税专用发票给甲方。如乙方迟延开具发票，甲方有权迟延付款，不视为甲方违约。7.5开具发票信息资料（可保留/删除）开票名称：单位地址：电话：开户银行：账号：税号：8.关于材料供应的约定8．1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格不符合甲方要求或本合同约定，应禁止使用。若已使用，乙方须负责返工，所产生的全部费用由乙方承担，如因此导致逾期竣工的，乙方须按本合同第10.2条约定承担违约责任，如对甲方造成损失的，乙方还须赔偿甲方全部损失。9.有关安全生产和防火的约定9．1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。9．2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关的法律法规。9．3甲方所提供的图纸、做法说明或要求，若违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应提出异议，但甲方仍确认执行导致施工范围场地、设施损坏、人身安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。9．4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防及其他法律法规规定，导致发生场地、设施损坏、人身安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，如造成甲方损失还应该赔偿甲方所造成的一切损失。10.违约责任10．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。因甲方原因不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付而未付款额的3‰支付违约金直至付清为止。10．2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同金额3‰向甲方支付违约金直至竣工之日止（一天违约金不足3000元按3000元支付），以上费用优先从履约保证金内扣除。因逾期竣工导致产生的材料费、人工费等全部费用由乙方自行承担，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方损失。逾期竣工达30天以上的，甲方有权解除本合同。10．3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失或损坏的，应按甲方购入价赔偿。10．4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。10．5未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10.6因甲方原因未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10．7任何一方不得随意提前解除合同。如任何一方无故提前解除合同，应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10.8乙方在施工期间，违反相关管理要求并造成对甲方的影响和扣罚，由乙方承担最终责任。10.9乙方应为乙方人员提供安全防护设备、工具，并进行安全培训，确保其作业过程中人身安全。乙方承担施工现场的安全管理责任，由于乙方或乙方人员原因对乙方及其人员、甲方及其员工或第三方（包括但不限于甲方的顾客等）造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担相关责任，如因此造成甲方损失，乙方应赔偿甲方损失。同时甲方有权决定是否解除本合同。如甲方解除本合同的，乙方应支付本合同总额的10%作为违约金给甲方。如甲方先行向第三方承担责任的，有权向乙方追偿，乙方应在甲方所承担责任范围内对甲方作出补偿。10.10乙方应保证与其施工人员签订劳动合同或劳务合同，并依法履行合同义务（甲方有权要求乙方提供相关合同及身份证复印件，原件供核查），总承包项目应按照国家规定建立劳动用工管理台账，开设农民工工资专用账户，该等人员的工资、报酬、社会保险等均由乙方负责，甲方与该等人员不存在任何劳动或劳务关系，若施工过程中乙方发生劳资纠纷或劳务纠纷，影响工程进度的，乙方应及时妥善处理并全额赔偿甲方损失，乙方未及时足额赔偿甲方损失的，甲方有权随时解除本合同，按合同总额的10％向甲方支付违约金，赔偿甲方的损失。10.11任意一方违约，除按本条承担违约责任外，还应赔偿给守约方造成的损失（包括但不限于甲方支付的补偿、赔偿、受到的商誉损失、政府部门的处罚及为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保全费等）10.12乙方违反本合同约定将本工程全部或部分转包、分包的，甲方有权采取如下措施：（1）要求乙方限期纠正违约行为及按本合同总价款的30%支付违约金；（2）要求解除本合同，现状接受工程或要求乙方将工程恢复原状，乙方应向甲方退还已收取的全部款项，并按本合同总价款的30%支付违约金。前述违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。10.13除本合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的（包括但不限于提供虚假资质文件等），甲方有权视乎乙方的违约行为，要求乙方限期改正、继续履行、赔偿损失、解除本合同、退还已收款等。10.14乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。如有第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。10.15本合同所约定的因乙方违约所生产的违约金、因乙方原因造成甲方产生的所有损失，甲方均有权在应付未付款中扣除。11.争议或纠纷处理11．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。11．2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。12.附则12．1本工程需要进行保修期延长时，应另订协议。12．2本合同正本一式肆份，双方各执两份。本合同自双方签订之日起生效。（以下无正文）附件：1、工程质量保修书2、廉政合同3、装修工程安全施工协议书4、工程量清单甲方（盖章）：法定代表人（或授权签约人）：单位地址：电话：开户银行：账号：税号：年月日乙方（盖章）：法定代表人（或授权签约人）：单位地址：电话：开户银行：账号：税号：年月日工程质量保修书发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：发包人与承包人就(工程名称）于年月日签订了《建筑装饰工程施工合同》（下称“工程合同”），为保证该工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和其他相关的法律法规，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1．质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：1.1以附件4工程量清单内容为准。2．质量保修期2.1质量保修期从工程整体完工并经甲方验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装为2年；5．装修工程为2年；6．其他项目的保修期限为1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3．质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的3天内派人到达现场排除故障。承包人未在约定期限内排除故障的，发包人可自行或聘请第三方保修，因此产生的全部费用由乙方承担，如甲方已支付的，乙方须在甲方提出要求的当日内支付甲方已垫付的费用。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。发包人验收不合格的，承包人须负责返修直至验收合格，所需的全部费用由承包人承担。4．其它4.1双方约定的其它工程质量保修事项：工程完工（经过初验），在指定的时间内承包人把初验存在问题整改完成，并得到发包人验收确认合格之日起计保修期。4.2本工程质量保修书，由发包人与承包人在工程竣工验收前签署，作为工程合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：年月日年月日廉政合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：发包人与承包人就(工程名称）于年月日签订了《建筑装饰工程施工合同》（下称“工程合同”），根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，应向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。7合同法律效力本合同作为主合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8合同份数本合同正本一式肆份，双方各执两份。发包人（甲方）：（盖章）承包人（乙方）：（盖章）法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：年月日年月日装修工程安全施工协议书发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：甲方与乙方就(工程名称）于年月日签订了《建筑装饰工程施工合同》（下称“工程合同”），为了明确安全责任，确保工程施工安全、特定发包装修工程安全施工协议如下：第一条工程施工前，乙方要教育施工人员严格遵守国家有关装修工程施工安全、防火制度和严格遵守用电、动火的操作规程以及安全规范；乙方施工人员不得擅自进入甲方与施工任务无关的部门及其他场所。甲方应教育职工，不能擅自进入乙方工作区（除安全检查人员外）。第二条施工期间，乙方应指定安全负责人员（并报甲方），负责工程项目有关安全、防火事宜；甲乙双方应经常联系，协助检查工程项目中有关安全工作、共同预防事故发生。第三条施工前，甲乙双方应交接场地，甲方应将场地中的有关安全事项向乙方交代清楚，乙方发现场地内存在不安全的因素，应与甲方协商解决，一经工程开工，就表示乙方已经确认场地处于安全状态，场地正式交付使用。第四条乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具、灭火器材等均由乙方自备。如乙方因工程需要，必须借用甲方设备时，应由双方办理借用手续，借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入方一经接收就视设备为安全有效。所借设备和工具的维修与保养以及在使用过程中发生故障或造成伤亡事故均由借入方自行负责。如借入方造成设备或工具损坏或灭失的，借入方应按购入价赔偿借出方。第五条乙方在甲方施工区域内进行各种施工作业的人员，凡需动用特种作业（例：电工、电焊工、架子工、抓斗等工种）的，需持有区、市有关部门核发的特殊工种操作证，操作人员必须持证上岗；第六条乙方在工地需要进行焊接、切割等明火作业和拉设临时用电线路时，必须在作业前向甲方安全部门呈交临时用电、动火申请，由甲方安全部门审核同意后方可进行作业。施工作业中，要严格按照国家有关规定，安排人员现场防护监控，配备灭火器材。作业完成后，要及时清理现场并做好跟踪监控，防止焊渣复燃引致火灾事故。第七条在施工中，由于乙方责任造成甲方人员伤亡和财产损失的，应由乙方负责；甲方责任造成乙方人员伤亡和财产损失的，应由甲方负责；乙方在施工过程中，发生其员工伤亡事故均由乙方自行负责，在抢救伤员上甲方应尽力协助和提供方便。第八条施工期间，如甲方安全管理人员检查发现乙方施工人员有违章操作、冒险作业，以及危及员工及顾客人身、财产安全和违反安全规章制度等情况的，甲方有权处罚及责令其停工。因乙方施工人员操作不当，导致材料、施工机械、工具坠落、飞溅等情况而造成的生产和火灾事故所引致的人员伤亡及经济损失，均由乙方全部承担。第九条乙方要严格按照工程有关消防、施工规范等设计要求、标准等进行施工；装修所用材料（如电线、开关、灯具、夹板等），要符合用电安全和消防安全的要求。第十条施工场所内严禁吸烟。一经发现，甲方有权即时对乙方罚款500元人民币/次/人。第十一条本工程施工完毕，应由甲方组织有关人员组成验收小组，对工程进行验收，核准检测评审工程所用材料、工程质量是否符合工程设计要求等，验收合格的由双方负责人签署工程验收意见书。验收意见书应表述工程质量保证时限和双方责任。第十二条施工期间，乙方施工人员进出工程单位门口和在工地作业时，要自觉佩戴甲方发给的临时证件标志；带材料或物品进出工程单位门口的，要主动接受甲方保安人员的检查。第十三条本协议正本一式肆份，双方各执两份。本协议书自开工即日起生效，有效期与工程合同一致。发包人（甲方）：（盖章）承包人（乙方）：（盖章）法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：年月日年月日interface return error海珠大戏院升级改造项目施工总承包补充公告海珠大戏院升级改造项目施工总承包（项目编号：JG2025-2937），于2025年07月01日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心)网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台等网站发布了招标公告、招标文件、施工合同，现对原招标公告、招标文件、施工合同相关内容调整如下：一、对2025年07月01日发布的招标公告、招标文件、施工合同相关内容进行修改，以本补充公告附件发布的为准。二、本补充公告为招标文件的组成部分，原招标文件的内容与本补充公告发布的内容有不一致之处的，以本补充公告内容为准。三、具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。附件一：招标公告（补充公告版）附件二：招标文件（补充公告版）附件三：施工合同（补充公告版）广州市演出电影有限公司2025年07月09日interface return error海珠大戏院升级改造项目施工总承包招标公告招标单位：广州市演出电影有限公司招标代理单位：广州市兴邦国际项目管理有限公司日期：2025年6月海珠大戏院升级改造项目施工总承包招标公告根据广东省企业投资项目备案证（2404-440104-04-02-406321）批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州市演出电影有限公司现对海珠大戏院升级改造项目施工总承包进行公开招标，选定承包人。一、工程名称：海珠大戏院升级改造项目施工总承包项目代码：2404-440104-04-02-406321二、招标单位：广州市演出电影有限公司联系人：叶工联系电话：13622261780联系地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼2楼招标代理机构：广州市兴邦国际项目管理有限公司联系人：王工、郑工联系电话：18565595257、17322617316联系地址：广州市南沙区黄阁镇金茂西二街2号103房之二招标监督机构：广州市越秀区建设工程招投标管理中心监督电话：020-37668900联系地址：广东省广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室三、建设地点：广州市越秀区人民街道长堤大马路292号。四、项目概况：该项目位于广州市越秀区长堤大马路292号,占地面积1666.71平方米，改造总面积：3074平方米（其中：改造建筑面积2924平方米，改造骑楼面积：150平方米）。主要改造内容包括：建筑空间改造、结构损伤修复、骑楼翻新、内部装修翻新、电气工程、给排水工程、空调及通风工程、弱电智能化工程、消防工程、演出设备更新、标识指示系统、建筑防渗与防水工程等（具体以图纸、工程量清单及有关资料说明为准)。五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价1．标段划分：本次招标只设置一个标段。2．招标内容、规模：主要包括建筑空间改造、结构损伤修复、骑楼翻新、内部装修翻新、电气工程、给排水工程、空调及通风工程、弱电智能化工程、消防工程、演出设备更新、标识指示系统、建筑防渗与防水工程等（具体以施工合同、施工图纸、工程量清单及有关资料为准）。工期：总工期110日历天。3．最高投标限价：7241506.92元。六、资金来源：国有资金注：政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设。七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间1．公告发布日期（含本日）：2025年月日至2025年月日凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站下载电子招标文件。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。2．递交投标文件起始时间：2025年月日时分；截止时间：2025年月日时分。3．开标开始时间：2025年月日时分。4．递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。5．投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站http://www.gzggzy.cn）。八、招标文件获取方式本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站发布。招标文件一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站下载。九、投标人合格条件1．投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；投标申请人须保证授权的委托代理人为本单位的正式职工，必须具有近一个月（2025年6月）在投标单位缴纳社保的证明材料扫描件并加盖投标人企业电子印章。2．投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。3．投标人均持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证。4．投标人应具备以下资质：①投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上级别施工总承包资质；投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上注册建造师；注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。投标人还应当符合《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）等相关规定。根据上述文件的要求，投标人需办理企业资质有效期延续的，应当按照相关规定及时办理。②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。③根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。5．项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；6．投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具备建筑工程相关专业中级或以上工程师职称。7．专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。8．投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。9．本项目不接受联合体投标。10．资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。企业信用档案取自投标截止时间投标人在信用管理平台的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，信用档案信息的评审时点也相应延长。（信用档案办理详见《广州市住建行业信用管理平台施工企业信息录入指引》http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkzl/gzsjzyglfwzx/bszy/content/post_8484886.html）11．投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。12．未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。本项评审投标人无需提供资料，按投标截止时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统比对的结果进行评审。13、本项目整体专门面向中小微企业，投标人本身必须属于中小微企业。备注：中小微企业须按照国务院批准的中小企业划分标准[《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，投标人根据自身情况提供。本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。十、资格审查方式本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。十一、资格审查结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。中标结果将在法定媒介公开。十二、满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要求取自广州市住建行业信用管理平台的，则投标人选择平台中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交（类似工程业绩需提供项目名称及项目编号）。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州市住建行业信用管理平台内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州市住建行业信用管理平台登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。招标人不得随意增加内容大致相同格式有细微差别的投标文件格式，不得随意增加签字、加盖实物印章等内容，避免因招标文件前后不一致或细微的格式错误引起投标文件被废标，增加投标人负担，影响招标投标活动。十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。异议受理部门：广州市演出电影有限公司异议受理电话：13622261780地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼2楼注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。十六、本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：https://zbtb.gd.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网发布。十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价。本工程根据国家和省有关计价规范设置最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。招标人应综合考虑节假日因素，合理确定投标人编制投标文件所需要的时间，如遇春节、五一、十一等长假，建议招标人结合项目特点和实际需要适当延长备标期。特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与招标人后续工程投标。（注：自招标人发出通知之日起计）：1.将中标工程转包或者违法分包的；2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；3.出让投标资格的；4.存在围标或串标情形的；5.在投标文件中提供虚假材料的；6.存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的；7.存在行贿情形的；8.拖欠农民工工资的；9.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的。10.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。广州市演出电影有限公司广州市兴邦国际项目管理有限公司2025年月日附件一：投标人声明广州市越秀区建设和水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加海珠大戏院升级改造项目施工总承包投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。三、本公司不存在下列情形之一：（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（四）为本标段的代建人；（五）为本标段提供招标代理服务的；（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）（十五）法律法规规定的其他情形。4、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。5、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。十、本公司承诺，中标后将按招标人要求，积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与建筑业结对帮扶。十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。十二、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。特此声明声明企业：项目负责人签字：技术负责人签字：年月日注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。interface return error海珠大戏院升级改造项目施工总承包招标文件招标单位：广州市演出电影有限公司招标代理单位：广州市兴邦国际项目管理有限公司日期：2025年6月目录第一章投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表8三、投标须知通用条款17第二章开标、评标及定标办法30一、开标、评标及定标办法修改表30二、开标、评标及定标办法通用条款36第三章合同条款56第四章投标文件格式57第五章技术条件（工程建设标准）72第七章工程量清单82第八章最高投标限价831.第一章投标须知1.1.一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市演出电影有限公司招标代理：广州市兴邦国际项目管理有限公司设计单位：广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司监理单位： \ 施工图审查单位：广州珠江外资建筑设计院工程咨询有限公司22.2工程名称海珠大戏院升级改造项目施工总承包32.2建设地点详见本工程招标公告。42.2建设规模详见本工程招标公告。52.2承包方式承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本工程实施施工完成：包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包验收通过、包照管、包移交、包资料整理移交档案、包竣工备案、包结算、包保修（本施工合同实施内容）等。综合单价包干、措施费包干、工程量按实结算。62.2质量标准合格，符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准。72.2招标范围详见本工程招标公告。具体内容以工程量清单、施工招标图纸及有关资料为准。82.2工期要求施工总工期：110日历天。具体开工日期以监理单位颁发开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。发包人有权根据现场情况，调整各期具体进场开工时间。 93.1资金来源详见本工程招标公告。104.1投标人资质等级安全及项目负责人等级要求详见本工程招标公告。11资格审查方式详见本工程招标公告。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价。按国家、省有关计价规范执行。1315.1投标有效期 120 日历天。（从投标截止之日计起）1416.1投标保证金本项目不收取投标保证金。155踏勘现场不统一组织，由投标人自行踏勘。168投标答疑疑问提交时间：在递交投标文件截止日期前18日；形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。提问一律不得署名。招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日；网上答疑的操作指南为：投标人登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台→进入“我是投标人”页面→进入“招标答疑提问”页面→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述答疑时间内点击“答疑提问”→无记名或匿名提出问题。1720.1投标截止时间 年 月 日 时（北京时间）。1820.1开标开始时间和地点（技术标和经济标同时开标）1、开标开始时间： 年 月 日 时 分（与投标截止时间为同一时间），地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 开标室（广州市天河区天润路333号）。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站（http://www.gzggzy.cn/）服务指南栏目。注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。2、递交投标文件备用光盘时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；递交地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 开标室（广州市天河区天润路333号）。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。请各投标人密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布本项目的日程安排，投标人可登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”输入项目编号或项目名称查询最新信息安排。1926开标评标办法方式一：选取方法七（综合评分法四，技术标与经济标同时开启）；投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分（满分100分）*经济得分权重（80%）2029.1履约担保中标人自主选择提供履约保证金的形式，履约保证金为中标价款的5%。（具体要求详见合同条款格式）21最高投标限价本项目最高投标限价为人民币7241506.92元。22非竞争费用本项目绿色施工安全防护措施费为293396.71元，暂列金额为273805.39元，暂估价38000.00元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）23保修期按照《建设工程质量管理条例》规定。24计算评标参考价的等分点值计算评标参考价的等分点值X在开标前从[0,100]的整数中随机抽取。25进入第二阶段评审的家数本款不适用。26工程成本警戒价工程成本警戒价为6517356.23元（按最高投标限价90%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。27第一阶段各分值的权重本款不适用。28评标委员会人数评标委员会由招标人依法组建。29企业综合诚信评价分数本项目不采用企业综合诚信评价分数。30第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）本款不适用。31经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）本款不适用。32第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）本款不适用。3313.4、13.5.2合同价款的调整办法按合同条款相关约定调整。34建设工程质量检测单位建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。35分包£不允许；☑允许：分包内容要求：对于非主体、非关键性工程，投标人不具备相应资质的，需经招标人审核批准后分包给具有相应资质和能力的中小型专业单位实施。分包金额要求：按国家现行规定执行。对分包人的资质要求：按国家资质管理规定执行。对分包人的其他要求：/36电子招标投标解密失败及突发情况的补救1、按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站(http:/ www.gzggzy.cn)服务指南栏目。2、提交投标文件光盘备用投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。3、补救方案（1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。（2）评标时突发情况的补救方案若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过广州公共资源交易中心交易平台网上递交的电子投标文件为准。37招标人对中标人参与“百千万工程”的具体要求说明与要求：□具体要求在中标后按照投标承诺和招标人的要求执行。☑具体要求：（无）38本项目整体专门面向中小微企业；本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。39中标公示后投标单位提交投标文件的要求中标单位在本项目中标候选人公示结束后3天内，须提供与递交投标文件电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件三套（一正两副）及电子文件一套；包括用Microsoft Excel软件、广联达软件、广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表。电子文件介质使用U盘，所有电子文件不能采用压缩处理。40其他费用代理报酬按计价格【2002】1980号文规定下浮15%收费，计费基数为中标通知书所列金额，代理报酬由中标人支付。1.2.二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。条款号：5.1修改类型：修改原文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。现文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。投标人递交投标文件，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映，考察现场的费用由投标人自己承担。条款号：8.1修改类型：修改原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。现文：8.1项目答疑纪要采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价、合同条款）有疑问的，可在规定的时间内通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：投标人登录交易中心数字交易平台，进入“我是投标人（供应商）”->“我的投标”->“招标答疑提问”查询项目并提问(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。条款号：8.2修改类型：修改原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在交易平台发布，视作已发放给所有投标人。现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人。条款号：9.2修改类型：修改原文：9.2招标文件的澄清或修改将在交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以交易平台上网发布时间作为送达时间。现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台上网发布时间作为送达时间。条款号：9.4修改类型：修改原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。现文：9.4招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台最后发布的内容为准。条款号：11.2修改类型：修改原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：11.2.1技术投标文件（按招标文件的要求填写）；11.2.2资格审查文件：（1）投标人声明；（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；（3）企业营业执照扫描件或电子证照；（4）企业资质证书扫描件或电子证照；（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。11.2.3项目管理机构配备。（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；（3）其他辅助说明资料。11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。11.2.5施工组织设计或施工方案。（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：11.2.1技术投标文件（按技术标投标文件格式要求填写）11.2.2广州建设工程施工招标投标书(按技术标投标文件格式要求填写)11.2.3资格审查文件：（1）投标人声明（按招标公告的要求填写）；（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；（3）企业营业执照扫描件或电子证照；（4）企业资质证书扫描件或电子证照；（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）；（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）；（8）拟委托技术负责人的职称证书（提交原件扫描件）；（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书，项目负责人和专职安全员不为同一人；（12）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。（13）关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。（14）《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。（15）投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（16）投标人认为应提交的其他资料。注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。11.2.4技术标评审证明材料。（1）企业相关资料：企业业绩、工程获奖、项目管理机构人员配备等（参照技术标详细审查评分表及招标文件第四章“技术标投标文件格式”要求提供）（2）投标函(格式按招标文件要求)、《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》（格式按招标文件要求）（3）按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（须按招标文件第四章“技术标投标文件格式”）。（4）其他投标人认为应该提供的资料。条款号：11.3修改类型：修改原文：11.3经济部分投标文件主要包括下列内容：11.3.1经济投标文件(按招标文件的要求填写)。11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：（1）投标总价封面、扉页；（2）总说明（3）工程项目投标报价汇总表；（4）单项工程投标报价汇总表；（5）单位工程投标报价汇总表；（6）分部分项工程清单与计价表；（7）单价措施项目清单与计价表；（8）总价措施项目清单与计价表；（9）综合单价分析表；（10）其他项目清单与计价汇总表；（11）暂列金额明细表；（12）材料（工程设备）暂估价明细表；（13）专业工程暂估价明细表；（14）计日工表；（15）总承包服务计价表；（16）规费和税金项目计价表；（17）人工、主要材料和设备一览表11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。现文：11.3经济部分投标文件主要包括下列内容：11.3.1经济投标文件(按招标文件的要求填写)。11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。（投标报价的工程量清单的组成、格式等由广州公共资源交易中心的投标文件管理软件自动生成）11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。11.3.4《对投标文件编制的承诺》(按招标文件要求填写)。11.3.5若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。11.3.6投标人应在投标时仔细核对施工图与工程量清单，如工程量清单出现漏算、错算或少算的情况，以施工图为准，在招标答疑期间提出异议，否则视为投标人已将其造价算入投标报价。投标人如果在投标报价中出现未按清单计价规范和招标文件要求所包含的内容进行报价，包括漏报、错报或少报，都视为已包含在其它单价中，其造价不予调整。条款号：12.1修改类型：修改原文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。现文：投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。注：若招标文件中有提供格式的，投标文件相应内容按格式填报；没有格式提供的资料，格式自拟。条款号：12.2修改类型：修改原文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。现文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。由广州投标文件管理专用软件系统生成的“工程量清单主表--工程量清单报价表”封面页及扉页可以仅采用单位数字证书加盖电子印章处理。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。注释：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。条款号：12.3修改类型：修改原文：12.3投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。现文：12.3投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。条款号：13.1修改类型：修改原文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。现文：13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。条款号：13.513.5.113.5.213.5.313.5.4修改类型：修改原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。条款号：17.1修改类型：修改原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。现文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最新指引。条款号：18.1修改类型：修改原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最新指引。条款号：18.2修改类型：修改原文：未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。现文：未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。条款号：19.修改类型：修改原文：19.投标文件的递交和接收19.1投标人通过交易平台递交电子投标文件。19.2投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。19.3逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。19.5如技术标和经济标先后分别开启，交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。现文：19.投标文件的递交和接收19.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。19.3逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。19.5技术标和经济标同时开启，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将按招标文件规定的时间同时开启技术标和经济标。条款号：21.1修改类型：修改原文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。现文：21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。条款号：27.1修改类型：修改原文：27.1招标人将在交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。现文：27.1招标人将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn/）公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。条款号：27.4修改类型：修改原文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在交易平台和广东省招标投标监管网公开。现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台和广东省招标投标监管网公开。条款号：29.3修改类型：增加现文：中标单位在本项目中标候选人公示结束后3天内，须提供与递交投标文件电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件四套（一正三副）及电子文件一套；包括用MicrosoftExcel软件、广联达软件、广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）1.3.三、投标须知通用条款1.3.1.（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。2、招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2.3设计说明：详见招标图纸。2.4工程施工特点：详见招标图纸。3．资金来源3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4．合格投标人的条件4.1详见本项目招标公告5．踏勘现场5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6．投标费用6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。1.3.2.（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章招标工程量清单（另册）第八章最高投标限价注：①招标人应在技术条件（工程建设标准）中提出本项目对关键技术、工艺、重点、难点，以及拟在本项目采用的智能建造和新型建筑工业化相关技术的具体要求，明确本项目采购绿色建材和对原材料、生产制造工艺的环保、节能、低碳的要求，明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求。②鼓励招标人对施工组织设计或施工方案实行隐藏投标人信息的暗标评审。7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。8．招标答疑8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在交易平台发布，视作已发放给所有投标人。8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。9.招标文件的澄清与修改9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清或修改将在交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以交易平台上网发布时间作为送达时间。9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。1.3.3.（三）投标文件的编制10．投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11．投标文件的组成11.1投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容：11.2.1技术投标文件（按招标文件的要求填写）；11.2.2资格审查文件：（1）投标人声明；（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；（3）企业营业执照扫描件或电子证照；（4）企业资质证书扫描件或电子证照；（5）建筑施工企业安全生产许可证扫描件或电子证照；（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投入本项目的项目负责人）（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投入本项目的专职安全员）（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）（9）拟委派项目负责人的有效期内的建造师注册证书扫描件或电子证书；（10）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；（11）专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书扫描件或电子证书；（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；注：1.相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。2.投标人在投标登记时选择了拟投入本项目的项目负责人、专职安全员，即已满足“资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员”的要求，投标人无需提供证明材料。11.2.3项目管理机构配备。（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；（3）其他辅助说明资料。11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。11.2.5施工组织设计或施工方案。（1）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施。（2）投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标文件要求，并针对本项目的关键技术、工艺、重点、难点以及拟在本项目采用的新工艺、新技术、新材料编制，应突出重点，标准、规范中已有的内容无需赘述，一般篇幅不宜超过150页；对于技术特别复杂，施工工艺超出国家标准的项目，施工组织设计的篇幅要求可适当放宽，但不宜超过200页。超过部分不予评审。11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。11.3经济部分投标文件主要包括下列内容：11.3.1经济投标文件（按招标文件的要求填写）。11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下：（1）投标总价封面、扉页；（2）总说明（3）工程项目投标报价汇总表；（4）单项工程投标报价汇总表；（5）单位工程投标报价汇总表；（6）分部分项工程清单与计价表；（7）单价措施项目清单与计价表；（8）总价措施项目清单与计价表；（9）综合单价分析表；（10）其他项目清单与计价汇总表；（11）暂列金额明细表；（12）材料（工程设备）暂估价明细表；（13）专业工程暂估价明细表；（14）计日工表；（15）总承包服务计价表；（16）规费和税金项目计价表；（17）人工、主要材料和设备一览表11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。12．投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。注：投标文件电子文档需要投标人单位盖章的材料，投标人加盖电子印章即可，不得将投标人未对电子文档加盖实物印章作为否决投标的情形。12.3投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。13．投标报价及造价承包和变更结算方式13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。13.5.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=（最高投标限价-中标价）/最高投标限价）。13.5.4如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。13.6暂列金额、暂估价13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。14．投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15．投标有效期15.1投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。16．投标保证金16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。16.1.1采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。16.1.2依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。16.1.3采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：16.5.1投标人存在16.4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在16.4条款所列情形的。注：16.5.3款由招标人二选一，需在招标文件中明确。17．投标文件的签署17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。1.3.4.（四）投标文件的提交18．投标文件的密封和标记18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：。18.2未按要求加密的投标文件，交易平台将予以拒收。19．投标文件的递交和接收19.1投标人通过交易平台递交电子投标文件。19.2投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。19.3逾期送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。19.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。19.5如技术标和经济标先后分别开启，交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。20．投标文件提交的截止时间20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。21．迟交的投标文件21.1本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，交易平台将予以拒收。22．投标文件的修改与撤回22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。22.4在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。1.3.5.（五）开标、评标、定标及合同签定23、开标。详见第二章开标、评标及定标办法24．评标过程的保密24.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。25．投标文件的澄清，计算错误的修正详见招标文件第二章开标、评标及定标办法26．投标文件的评审、比较和否决详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。27．中标通知书27.1招标人将在交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在交易平台和广东省招标投标监管网公开。28．合同协议书的签订28.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。29．履约担保29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。30．合同生效30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。31．其它费用32．腐败与欺诈行为在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。2.第二章开标、评标及定标办法2.1.一、开标、评标及定标办法修改表声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。条款号：35修改类型：修改原文：35开标、评标及定标所依据的规则35.1《中华人民共和国招标投标法》；35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）；35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）；35.9本项目招标文件。现文：35开标、评标及定标所依据的规则35.1《中华人民共和国招标投标法》；35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）35.7《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；35.8《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；35.9《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》；35.10《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）；2.2.35.11《广州市财政局广州市工业和信息化局转发广东省财政厅广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅广东省地方金融监督管理局关于印发的通知》（穗财采〔2023〕8号）；35.12本项目招标文件。条款号：36.1修改类型：修改原文：36.1招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。现文：36.1招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。条款号：36.3修改类型：删除原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。条款号：36.4修改类型：修改原文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。现文：36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。条款号：36.5.1修改类型：修改原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；现文：36.5.1在投标截止时间后一个小时内，投标人通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、工期及其他内容；条款号：36.5.3修改类型：修改原文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；现文：36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果。条款号：38.1修改类型：修改原文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容作出澄清。条款号：（二）开标评标办法程序和细则注修改类型：删除原文：注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市住房和城乡建设局网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。条款号：可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经济标先后分别开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法二（适合综合评分法一，技术标与经济标同时开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法三（适合综合评分法二，技术标与经济标先后分别开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法四（适合综合评分法二，技术标与经济标同时开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法五（适合综合评分法三，技术标与经济标先后分别开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法六（适合综合评分法三，技术标与经济标同时开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：可选办法八（适合经评审的最低投标价法，技术标与经济标同时开启）修改类型：删除原文：详见《广州市建设工程施工公开招标项目招标文件范本GZZB2018-3》条款号：41.1修改类型：修改原文：41.1开标由招标人主持；现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；条款号：41.2.1修改类型：修改原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件）至广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。条款号：41.2.3修改类型：修改原文：41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。现文：41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。条款号：42.2修改类型：修改原文：42.2评标委员会的组成：方式。方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责评标工作。方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查、技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。现文：42.2评标委员会的组成：方式一。方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。条款号：43.6修改类型：修改原文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。现文：43.6资格审查合格的投标人少于3名的，则本项目招标失败。条款号：44.1修改类型：修改原文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。现文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3家，则重新招标。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。条款号：45.2修改类型：修改原文：45.2计算评标参考价：方法：区间抽取法设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；Q高：最高投标限价X：为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取现文：45.2评标参考价计算方法：区间抽取法设立入围合格分数线（本项目及格分数线为技术标得分大于或等于18分），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值，如投标人均没有达到入围合格分数线的，则Q低为工程成本警示价Q高：最高投标限价X：为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取条款号：45.4修改类型：修改原文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。现文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分（满分100分）*经济得分权重（80%）技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。总得分相同情况下的排序方法：总得分相同的投标文件，以报价较低的排前；报价均相同的投标文件，以技术分较高的排前；报价与技术得分均相同，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。注：投票方式确定排序的具体操作步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过投票方式依次确定投标人的排序。条款号：49修改类型：修改原文：49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）现文：49.若通过经济标有效性审查的投标人不足3家，应当依法重新招标。条款号：附表一：《资格审查表》附表二：《技术标有效性审查表》附表三：《经济标有效性审查表》附表四：《技术标详细审查评分表》修改类型：修改原文：详见原范本附表一：《资格审查表》附表二：《技术标有效性审查表》附表三：《经济标有效性审查表》附表四：《技术标详细审查评分表》。现文：详见本招标文件附表一：《资格审查表》附表二：《技术标有效性审查表》附表三：《经济标有效性审查表》附表四：《技术标详细审查评分表》。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、开标、评标及定标办法通用条款2.2.1.（一）总则35开标、评标及定标所依据的规则35.1《中华人民共和国招标投标法》；35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）
投标 / 标书制作要点（原创）
本大戏院升级改造涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
